工程水电安装合同
工程水电安装合同 第一篇
甲方:
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。
一、工程概况:
、工程名称:
、工程地点:
、结构形式: 框剪 墙结构,地上 一九 层,地上层高 五四 m,总建筑面积约 一六六零零 平方米 。
二、承包方式:
、包工不包材料的大清包方式
三、承包范围:
、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容:
、给、排水系统预埋及安装;
、给水设备安装及调试;
、照明用电系统线路预埋及安装;
、照明用电设备、开关插座安装及调试
、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
五、清包工期:
、于土建同时竣工交验。
六、质量要求:
、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。
、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
七、安全文明施工要求:
、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
八、双方义务:
、甲方义务:
、向乙方提供施工图纸一套;
、完成技术交底及安全教育、交底;
、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
、乙方义务:
、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;
、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;
、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的.管理并与甲方项目部对接工作。
、乙方应提前七天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;
、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
九、合同价款及支付方式:
、本合同以单价 二五 元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
、本合同第一次付款为 四栋住宅主体施工至一二层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的三零%;其后每月五号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月一五号前支付乙方上月产值的八零%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。
十、争议解决:
、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同终止:
、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。
十二、合同份数:
、本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
XX年 XX月XX 日
XX年XX月XX日
工程水电安装合同 第二篇
甲方:(发包方)__________
乙方:(承包方)__________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
一.装修施工地点:_____________________________________________
二.工期:_________ 年_______ 月_______ 日至________ 年_______ 月_______ 日
三.本项工程预计费用_______ 元人民币。
第二条 材料供应的约定
一.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
二.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
三.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 工程质量及验收的约定
一.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb五零二一零-二零__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb五零三二七-二零__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-三五/t九八》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
二.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
三.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两 日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
一.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。三.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每 日至少清洁一次。
六.乙方如因施工原因需居住在现场, 日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
七.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
八.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的'装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
一. 工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的五零 %,水电完工后支付三零 %,整体竣工验收合格后支付二零 % 二. 乙方承包内容:
一)水电开槽、布线、穿线、埋槽
二)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
三)水电施工的穿墙、打孔、切割
四)开关面板安装
五)小五金、马桶、的安装
六)后期灯具的安装
三.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:_____ 元/平米(套内面积)
第六条 违约责任:
一.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的违约金。
二.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
一.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 ___ %支付违约金,并办理终止合同手续。
二.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条 其它约定:
一.双方同意由第三方监理进行协商工作。
在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
二.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
三.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
四.甲方在入住前可以要求乙方___次来现场配合其他工种的交叉施工,超过___次部分每次甲方需支付乙方_____ 元/天的劳务费。
五.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后____小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五) 水电工程保修伍 年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:
乙方签字(盖章)
年 月 日
工程水电安装合同 第三篇
甲方:_________________
乙方:_________________
根据《_民法典》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方安装_________________学校教师公租房及学生宿舍三相电,以及维修维护等事宜,达成一致意见,特签订本协议。
一、工程地点
_________________学校教师公租房及学生宿舍。
二、承包范围。
_________________学校教师公租房及学生宿舍三相电的安装与维修。
三、工程造价
门行架_________________套_________________ 元,三相闸刀_________________把_________________ 元,电能表_________________只_________________ 元,_________________ 平方米,变头_________________个_________________ 元,水管 _________________米_________________ 元。共_________________ 元。
四、付款方式
工程完工并经验收合格后,乙方将税务发票交学校报账,报账经费划拨到学校后一次性付清,税款由乙方负责。
甲 方(签章):_________________
法人代表(签字) :_________________
乙 方(签字):_________________
代理人签字(签字):_________________
___________ 年___________ 月_________ 日
工程水电安装合同 第四篇
甲方:________
乙方:________
依相关规定结合工程情况,为确保施工质量,施工图纸,双方在平等自愿、互利、公开、诚实、信用的基础上签订以下合同,要求双方共同遵守。
一、施工地点:________________。
二、承包范围:楼给排水、地暖、强电安装、弱电预埋工程。
三、承包价款按图纸建筑面积水、暖________ / 平方米;电气________/ 平方米。
四、付款方式:
(一)水暖付款:
一、预留洞八 %;
二、排水安装付三零 %,累计到三八 %;
三、给水安装付二二 %,累计到六零 %;
四、地暖安装付二零 %,累计到八零 %;
五、暖气主管给水主管、管道井安装付一零 %,累计到九零 %;
六、雨水管、冷凝管安装付七 %,累计到九七 %。
七、留三 %为质保金,竣工验收后一 年付清工程款。
(二)电付款:
一、主体布管三一 %;
二、配盒、配箱一六 %,累计到四七 %;
三、桥架电线、电缆、避雷二零 %,累计到六七 %,
四、开关、插座、灯具安装调试三零 %,累计到九七 %;
五、留三 %为质保金,竣工验收后一 年付清工程款。
五、乙方参照图纸按现行规范进行施工,节约材料保证质量,发生材料浪费,承担相应赔偿责任。
六、乙方服从甲方及盛世新城基建处工程管理人员的安排指挥,进行文明施工,遵守公司的.各项规定。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
八、本协议双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份
甲方签字:________乙方签字:________
________ 年________ 月________ 日
工程水电安装合同 第五篇
合同编号:八八五九七
甲方:(以下简称甲方)
乙方:代表(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就福兴商住楼一#二#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行
一:工程名称
二:工程地点
三:工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内(包含变更)所有的水电、防雷、消防及弱电安装(含电话及网络)工程。
(一)室内给水管网预埋及安装;
(二)室内外排水管网预埋及安装;
(三)室内给水设备预埋及安装(含卫生洁具);
(四)室内照明线路预埋及安装;
(五)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(六)防雷接地安装
(七)消防预埋及安装
(八)弱电预埋及安装(含电话及网络)
(九)施工临时用电安拆
四:工期要求
一、乙方必须在XX年XX月XX日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五: 工程承包方式:
包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
六:合同价款
本合同价款为人民币:XX元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七: 付款和结算方式
(一)由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费,即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候,支付总劳务费的三零%,当完成预定工程量的九零%时候,支付总劳务费的'四零%,当工程竣工验收合格,我方支付总劳务费的二零%(剩余价款,即为总劳务费的一零%,作为施工质量保证金,质保期为一年,质保期满且无质量问题,甲方方支付乙方保证金。)
(二)甲乙双方签订施工劳务合同后,工程竣工验收合格后三零内进行竣工结算。
八设计变更
因设计变更导致延误的工期相应顺延。
九材料设备供应
一本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。
二水电安装的小型工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十双方职责
一甲方职责
(一)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
(二)负责协调配合管理施工现场。
(三)甲方提供施工用水、电源连接点。
二、乙方责任
(一)土建面积、施工图内(含变更)所有的水电、消防及弱电安装工程
(二)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。
(三)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准
(四)施工现场水、电材料上下车及现场转运
(五)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(六)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(七)在没有交付甲方时前必须保护设备设施
(八)乙方食宿自理,施工人员应具有响应的操作证件。
(九)乙方提前七天提出计划材料由甲方审核购买
十一、违约责任
一、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
二、乙方违约责任
(一)如乙方违约,甲方有权终止合同、拒退保证金,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(二)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(三)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按二零零元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。
(四)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并二零零元/次向乙方收取违约金。
(五)乙方必须做到工完场清,否则甲方按二零零元/次向乙方收取违约金。
(六)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(七)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按二零零零元/次向乙方收取违约金。
(八)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的,甲方按五零零零元/次向乙方收取违约金。
(九)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十二: 安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责
2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款
4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
五负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的七零%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
十三、其它管理制度
一、乙方必须在施工现场,乙方有义务参加甲方的施工会议。
二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以一零零—一零零零元的罚金,并依法追究其法律责任。
十四:未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
一、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
公司名称
居住地址
项目经理
身份证号码
工程水电安装合同 第六篇
甲方:
乙方:
依照《_合同法》《_建筑》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程名称:
二、承包方式:整栋楼的.给水排水电表、电线、插座、灯具开关、水嘴、便盆、暗管预埋、防雷焊接除主线和给水主管工程由公司做外所有以上工作内容都是承包内,按建筑面积每 平方米________ 元( 平方米计算)。
三、工程工期:从签字之 日起,根据甲方要求工期完工,除人力不可抗拒和特殊情况以外,乙方不可无故拖延。
四、工程质量:严格照图施工,认真做好每一道工序的预埋和安装工程,达到工程验收合格。
五、付款方式:主体完工后付总工程款的三零 %,给排水安装后付总工程款的三零 %,电线和灯具安装后付总工程款三零 %,验收合格后付清尾款一零 %。本合同自动失效。
六、在施工中未带安装帽一次罚款五零 元,在施工中未拴安全绳一次罚款二零零 元,酒后作业上班一次罚款二零零 元。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之 日起生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
________ 年________ 月________ 日________ 年________ 月________ 日
工程水电安装合同 第七篇
委托方(甲方):____________
受托方(乙方):_____________
根据《_广告法》,《中华人民民法典》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、承包方式及承包范围
本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。
二、总费用及付款方式
一、本合同总费用(含税)¥:___________________元,大写:_________________元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。
二、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的三零%,即:___________________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的二六个工作日内付款六五%,即_________元,其余五%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的一二个工作日内全部付清。
三、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应发票。
三、制作材料及要求、费用预算
备注:甲方视实际情况,提前二个工作日增加或减少工程量,乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作,合同总金额按照实际工程量作出调整,合同单价不变。
四、制作安装时间:
具体参考第三条完成时间。
五、验收流程
一、制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
二、制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。
六、双方责任
一、甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;
二、甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;
三、乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、:__________安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够二四小时的,则按一天计算),则按未完成工程一%的.违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。
四、保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在四八小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的五%)的五%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;
五、在履行合同期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。
七、违约责任
一、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。
二、乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:__________乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时五天内(包括五天)完成,甲方可据第六项第三点向乙方追讨赔偿,超过五天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。
三、合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。
四、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。
八、解决争议的方法
凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
一、如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。
二、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
三、本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。
四、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。
六、其它约定:_____________________________________。
甲方:______________
乙方:___________________
地址:_____________
地址:___________________
法定代表人(或授权签约人):_________________ __
法定代表人(或授权签约人):___________________
投诉监督电话:____________________________
投诉监督电话:____________________________
工程水电安装合同 第八篇
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方现把隆回____门面楼的室内水电安装工程承包给乙方,为明确双方权利、义务和责任,确保工程质量及进度,经双方友好协商,特签订以下条款,以便共同遵守执行。
一、工程委托形式:
包工不包料
二、工程价款和结算的约定:
一、工程价款:按建筑面积七 元每 平方米计算。
二、工程款付款方式:布管线验收合格后支付工钱的六零 %,水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余四零 %的工程款。
三、乙方承包内容:
(一)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)
(二)插座、开关、灯具的安装
(三)小五金、厨卫洁具的安装
(四)所有水电施工过程的垃圾整理装袋
四、对乙方要求:
(一)乙方需自备施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹等。
(二)密切配合楼房主体工程工人的.工作,不得互相推诿。
(三)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需在接到甲方通知后二四小时内到场解决。
(四)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护,水电工程保修三 年。
本合同经甲、乙双方签字后生效,签订后乙方不得将工程转包。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字: 乙方签字:
__ 年 月 日
工程水电安装合同 第九篇
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
为了保质保量按期完成施工任务,强化项目管理,调动施工班组的承包积极性,经双方协商,特定立如下条款:
一、工程名称:
二、建筑面积: M二。
三、结构层次:框架。
四、承包方式:包工包料,包安全,自负盈亏
五、开竣工日期:按与建设单位总包合同
六、承包价格及付款方式
一、承包价格:按照与建设单位审定的决算及总包合同为依据,甲方在决算总价中收取管理费 %、规费按实收取、临设费及税金、水电费按实收取及配合费。质量保证金二%、安全保证金二%。
二、付款方式:按建设单位承包合同条款比例相应付款。
七、承包内容:
一、工程要求:x市优质工程,x市安全文明工地,确保工程工期。
二、完成施工图纸内所有水、电工班组的工作量(临时用水、电搭拆、检查、维修费用)无偿为甲方服务。
三、班组应确定专职质量检查员进行班组质量的自检工作。
四、所有本班组材料的清理、收集、码堆(包括开槽、砖渣清理)。
五、保证本班组施工项目顺利通过验收,包用户满意。
八、安全生产管理
一、严格执行安全生产管理制度,确保安全生产无事故,严禁酒后上班,若违反安全生产管理制度,视情节轻重每人每次处以一零零—五零零元的罚款。
二、承包人负责本班组各类安全生产活动,接受施工管理人员对班组安全活动的监督和指导,班组在施工过程中须严格执行各类操作规程和安全规范,发现安全隐患应立即进行整改,直至排除隐患。
三、承包人负责本班组人员的组织和管理,对本班组人员进行安全教育,施工中如承包班组未发生安全事故将给予承包单价中安全文明施工保证金。若发生安全事故,全额扣除承包单价中安全文明施工保证金。安全事故所产生的所有相关费用由承包班组自行解决,与项目部、公司无关。
四、施工过程中不论什么原因,擅自拉闸导致工地用电或塔吊不能使用者,均每次处罚班组一零零零元,当事人清除出场。
五、发生封门闹事现象,不论什么原因,均每次罚款一零零零元。
六、禁止打架斗殴事件发生,如发生,不论什么原因,项目部内部均每次 罚款五零零元,同时移送公安机关处理。
七、安全保证金按承包总价二零%,进场施工必须对职工保一份江都市劳动局意外伤害保险,否则不允许进入施工现场施工,如不买保险一经查出重罚。
九、工程质量管理
一、该工程必须严格按施工图纸、图集、施工规范及操作规程等进行施工。
二、承包人应认真阅读图纸,及时发现图纸中存在问题,并向项目部汇报解决。
三、施工过程中,班组必须进行严格自检,再经施工质检及监理人员验收,合格后方可进行下道工序施工。如因质量问题必须进行处理或返工的,相关班组必须无条件执行。
四、施工中班组所购材料必须符合规范及建设单位指定的要求,检验合格后方可使用。
五、每道工序须报验合格,不合格每次罚款一零零零元,超过三次清退出场。
六、对盲目蛮干,给工程质量造成隐患的每次处罚班组五零零-一零零零元。
七、班组必须协助项目部共同把好质量关。
十、文明施工管理
一、班组应将自己所用建筑材料及周转材料按指定地点堆放整齐,做好施工过程中的材料清理、收集和按指定地点分类堆放。
二、班组应对每道工序、每个施工段做到工完料清,建筑垃圾清理干净并负责运出现场,运费各相关班组自行承担。
三、如违反上述规定,未在项目部现场管理人员规定时间内及时整改到位,每处处以二零零元罚款。
四、职工宿舍的卫生由班组管理,必须保证清洁,损坏公共财物按价赔偿。
五、本项目部不提供职工单身宿舍,班组自行解决。
六、职工生活用电由本班组承担。
十一、工程进度管理
一、班组必须严格按施工进度计划安排生产,必须按时完成,如不能按时 完成每次处以一零零零元罚款。
二、班组必须服从项目部施工管理人员调度,使各工种、各工序穿插配合协调施工。
三、为了确保工程进度,项目部制定的进度计划班组必须不折不扣完成,农忙、高温、冬雨季施工期间须同样确保,并不涉及到任何费用。
四、在合理情况下,班组不服从指挥,随便停工、误工,造成总进度的延误和其他工种的'误闲,按每天处以一零零零元罚款,超过三次,并全额扣除承包单价中工期保证金。
五、在施工生产中班组必须严肃劳动纪律,统一作息时间。
十二、工程结算
一、工程承包价款须经项目部施工、质检、安全管理人员认可后方可按合同约定进行计算。
二、班组承包以外用工,必须凭项目部出具的有效手续方可结算,点工工日实行当日核定,每月汇总,逾期不予结帐。
三、工程价款应按照有关奖惩规定进行结算,承包范围以内未做项目按规 定扣除。
四、班组在施工期间必须严格遵守劳动纪律,服从统一指挥、调度,如拒不遵守、服从或由于乙方原因在施工中造成重大安全、质量事故的,发包方有权要求乙方无条件退场,工程价款不予结算,同时向乙方追偿因此给甲方造成的损失。
十三、竣工验收及保修
一、本工程竣工验收以施工图纸、施工验收规范和质量验收标准为依据。
二、班组必须全面自检互检后,再由项目部组织全面检查,最终进行交付 验收。
三、工程竣工后,按国家规定进行保修。班组按承包价的五%作为保修金,在保修期内,如有质量问题,由责任班组负责维修。如班组不配合维修,由项目部派人维修,维修费用在保修金内扣除,并承担由此造成一切损失的赔偿责任;在保修期内,如无质量问题,到期后保修金全额退还(无息)。
四、工程交付使用后,因承包班组施工的质量问题造成赔偿时,承包班组负责赔偿。
本承包合同一式四份,双方各执两份,签字后生效,如一方违约,由违约方承担由此造成的一切损失。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第一零篇
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方现把____________________室内水电安装工程承包给乙方,为明确双方权利、义务和责任,确保工程质量及进度,经双方友好协商,特签订以下条款,以便共同遵守执行。
一、工程委托形式:包工不包料。
二、工程价款和结算的约定:
一、工程价款:按建筑面积______元每平方米计算。
二、工程款付款方式:布管线验收合格后支付工钱的六零%,水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余四零%的工程款。
三、乙方承包内容:
(一)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)
(二)插座、开关、灯具的安装
(三)小五金、厨卫洁具的安装
(四)所有水电施工过程的垃圾整理装袋。
四、对乙方要求:
(一)乙方需自备施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹等。
(二)密切配合楼房主体工程工人的工作,不得互相推诿。
(三)由乙方原因造成的'需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需在接到甲方通知后二四小时内到场解决。
(四)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护,水电工程保修三年。
本合同经甲、乙双方签字后生效,签订后乙方不得将工程转包。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:_____________
乙方签字:______________
二零xx年____月_____日
二零xx年____月_____日
工程水电安装合同 第一一篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行
一: 工程名称:克拉中心
二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(一) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;
(二) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(三)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(四)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(五)防雷接地安装;
(六)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 XX年 XX月 XX日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式:
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: XX元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付:
一、施工过程中,采用借支 XX元/工人/月。
二、工程进度款支付节点:
乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的八零%向乙方支付当月进度款。
工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的九零%。
三、工程结算款支付:
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后三零天内付至九五%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
四、保修金支付:
剩余五%工程保修金待竣工验收后六个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
一本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。
二水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
一甲方职责
(一)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(二)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(五)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
二、乙方责任
(一)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(二)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(三)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(四)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(六)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(七)乙方食宿自理。
(八)乙方提前七天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(九)乙方现场负责人:
十二、违约责任
一、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
二、乙方违约责任
(一)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(二)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的'工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(三)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价一%/天向乙方收取违约金。
(四)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价二%向乙方收取违约金。
(五)乙方必须做到工完场清,否则甲方按一零零元/次向乙方收取违约金。
(六)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮一零%后作为结算价款付给乙方。
(七)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
(八)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工
一 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 二 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
三 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
四 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
五 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度
一、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按二零零元/天(次)向乙方收取违约金。
二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以一零零一零零零元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
一、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
身份证号码:
身份证号码:
工程水电安装合同 第一二篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《_合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。
一、工程名称:杨家堡小学校车停车场工程
二、项目内容:杨家堡小学校车停车场铺设
三、工程期限:本工程自二零__ 年四 月九 日至二零__ 年四 月一二 日完工
四、具体施工要求
一、校门外北边草坪铺设校车停车场二二五 平方米
二、铺设地基用沙土夯实。
三、表面铺设红砖,东边、北边铺设倒牙砖。
四、铺好的红砖表面做灌沙处理。
五、地基下铺设二三米长直径七零公分PVC管(双管)
五、甲乙双方的'责任
一、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。
二、乙方在完成学校委托事务过程中,由于个人行为造成学校财产损失的,必须无条件予以赔偿。
三、乙方在完成委托事务中自负安全,甲方不予保障。
四、乙方在施工过程中做好安全防护及警示,若防护不到位造成意外伤害者,甲方不负连带责任,一切责任由乙方负责。
五、由于乙方未按甲方要求完成委托事务,验收不合格造成的一切损失由乙方负责。
六、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。
七、甲方负责提供水、电、路三通,并教育学生不准到施工地点玩耍。
八、工程验收合格后,工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准,工程款由甲方一次性付清。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
代表人:
代表人:
工程水电安装合同 第一三篇
甲方:______________________(法定代表人或委托代理人)
乙方:______________________(法定代表人或委托代理人)
合同承包范围:会所、幼儿园工程(距外墙米内)工程施工图纸所涉及的采暖、给排水、电气、卫工程工作内容。
一、 工作内容:所承揽范围内所有给排水管道安装、暖气系统安装与调试和管道保温、照明系统、动力系统、弱电预留、消防预留、防雷接地系统的施工。
二、 承包方式:采用耗材及中小型工机具连同劳务费用平米包干的承包方式。
三、 合同内容:
一. 负责全工程竣工交验管理、资料报表汇聚移交;临水临电安装、管理维护。 给排水管道安装、暖气系统安装与调试、管道保温。 照明、动力、弱电及防雷接地工程。现场清理、照明系统预留及配管穿带线、动力系统预留及配管穿带线、弱电系统预留及配管穿带线、低于配电箱及配电柜安装、照明器具安装、照明及动力系统调试、防雷接地工程等所有施工内容及竣工清理、工程交验、工程竣工后维修等所有工作。
二. 其他:
一) 承包区域内、生活区及现场内甲方指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运、材料码放,包括政府部门、甲方公司各部门及业主检查时临时性的卫生清扫。
二) 施工人员的后勤保障、食堂卫生、宿舍的整理、日常卫生清理。
三) 到达绥中“安全文明工地”所需发生的临杂用工
四) 过路盒(包括盖板)、所有明装箱(包括弱电箱)后背盒安装
五) 图纸规定的内容及时洽商变更
六) 所施工程及相关工程的成品保护。
四、 合同金额
一.合同金额:本合同施工面积为 m二,(幼儿园、管理用房)合同单价为 XX元/m二(其中包括人工费用、中小型机械费、辅料费、临水临电费用)合同总金额为XX 元
二.合同单价中包括乙方施工人员进出场费用、现场材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通费、工资及工资附加费、抢工费、工具费、成品保护费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、差旅费、冬雨季施工降效及施工不可预见状况产生的其他费用。
三.各种低值易耗品及工机具包干范围:
一)手工工具:线坠、卷尺、水平尺、钢锯弓、钢锯条、各种钻头、油漆刷、油漆小桶、螺丝刀、可丝钳、各种扳手、剪刀、各种锤子、斧子、喷灯、电工工具、焊工工具、剥线钳、压线钳、液压钳等所有手工工具。
二)中小型机械及配件:弯管机、弯管器、套丝机、套丝板、眼里架、压力钳、手推车及修理配件、手电钻、各种电锤及钻头、切割机、切割片。云石机、云石片、空压机、磨光机、磨光片及相应配件、风镐及配件、倒链、电焊机、开孔器邓所有中小型机械及配件。
三)测试机具:绝缘摇表、接地摇表、电压表、电流表、万用表等所有测试工具。
四)各种损耗性材料:塑料彩带、塑料胀管、尼龙绑带、壁纸刀、电焊条、电焊钳、电焊帽、电焊手套、焊帽镜片、喷灯及燃料、钢锯弓、钢锯条、砂轮片、锤子、錾子、圆锉、扁锉、各种螺栓、水平尺、水平管、油漆桶、油漆刷、酒精、防锈漆、石笔、粉笔、毛笔、手电筒、电池、麻绳、油麻、各种胶带、口哨、砂布、砂纸、锹把、镐把、锤把、各种清洗剂、棉丝、小白线、水管、水桶、小扫把、标志漆、塑料布等所有低值易耗品。
五)本工程直接用于工程的主要材料(详见下列清单)由甲方负责供应,其包括在下列清单内所需要使用的损耗性材料(含变更洽商增加部分)由乙方负责供应,并包括在综合单价内。
六)劳保用品:安全帽、安全带所有劳保用品均有乙方自行采购,如:水靴、风镜、防护镜、雨衣、手套、口罩等
七)平米包干单价实行一次包死,即包括水电工程以及完成此承包内容的所有工作在内的工程平米单价,乙方施工范围内不产生任何杂工,同时乙方应义务承担现场文明安全施工所产生的临杂用工。
八)乙方确定的施工现场负责人及技术负责人,专门技术人员必须以书面形式通知甲方其姓名、身份、所承担的工作。
五、工期要求:
乙方必须按甲方编排的施工进度计划进行施工,不得以任何理由拖延工期。
六、 质量要求:
一. 乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验及控制。
二. 乙方质检员必须按照国家。地区和甲方的质量标准进行自检,配合甲方质检员进行联检。如果达不到验收标准,返工修补所发生的工费、材料费由乙方负责,甲方视情况适当给予罚款,严重时甲方有权责令乙方无条件立即退场,乙方不得以任何理由干扰后期施工。
三. 甲方将不定期进行抽检,抽检办法由甲方质检员确定人,乙方质检员应积极配合检查。
四. 每月由甲方质检及技术人员对已完工程部分进行检查验收,并填写分项工程质量检验评定表。
五. 严禁出现断筋、割筋等破坏建筑结构的行为。
六. 隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。
七、 安全文明施工要求:
一. 乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场必须佩带安全帽,高空作业系安全带。
二. 所有工人进场前须进行安全教育,对内配置专职安全员持证监督作业。乙方应对由于乙方原因所造成的安全事故负全责,发现隐患应及时处理解决。
三. 甲、乙双方安全员对施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽检。
四. 特殊作业人员须持有关部门签发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方概不负责。
五. 乙方施工人员必须具备身份证、暂住证、就业证三证,甲方将不定期抽查,如发现不具备三证者,甲方将进行处罚。
六. 进场工人须执行现场各项安全管理规定,杜绝违章作业。
七. 杜绝重伤以上师傅发生,如发生责任在施工队,甲方对乙方将给与重罚,乙方常丹所有损失。
八. 以创建”葫芦岛市文明安全施工样板工地”为目标,乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,因此而引起的直接或者间接损失,责任由乙方自行负责。
九. 后勤实行“公寓化”管理,乙方人员应着同意服装进入施工现场,保证食糖、宿舍卫生,做到宿舍床铺干净统一,生活用品摆放整齐,甲方将不定期对乙方后勤进行抽查,实行奖罚制度,杜绝发生食物中毒、煤气中毒事件。
一零. 乙方人员应严格遵守甲方各项管理制度,若现场不符合文明施工的要求甲方有权派人清理,所产生的一切费用由乙方承担。
八、 材料要求:
一. 乙方施工人员在施工时,材料使用应精打细算、以样板间用量为准,限额发料,厉行节约,做到量才而用,不得大材小用,对于浪费材料、乱割乱锯等现象,甲方一经发现,将按原材料市场价格的两倍经营处罚。
二. 所有乙方使用的材料在进场时由乙方点验,签收并直接发给乙方保管。对不合格的材料,乙方有义务、有权利拒收,如乙方收取不合格材料所造成的损失由乙方自行负责。甲方技术室、预算室进行审核,材料进场由甲乙双方共同参与收料,发给乙方使用。
三. 为保证工程质量,甲方有权检查乙方所采购的辅料是否合格,若甲方人员在检查中发现乙方采购的材料不合格,甲方有权责令乙方停止使用,并由乙方赔偿由于不合格材料所引起的`各种损失。
四. 部分辅料、劳保用品和小型工机具若由甲方购买时,甲方将按采购价从乙方工费中扣除。
九、 结算办法
一. 甲方派出的工程经理、工长及专业技术人员临时指派施工队伍完成合同以外的工程任务时,派工人仅确认已完成工程的部位和数量,派工人无权确认已完工程量所需工日和费用,甲方派出的成本经理根据合同条款进行审核所需工日和费用并经项目确认后方可生效。
二. 每月根据月完成的施工面积和经甲方工程、技术。质检人员签认的验收合格单,甲方对乙方上月完成的工程量进行一次劳务结算。
三. 乙方所施工合同以外的施工内容,按二零xx年《辽宁省将设工程预算定额》中人工费的全额、辅料及机械费的一零零%进行核算。
十、付款方式:
一. 生活费支付。按每人每月一零零零元支付生活费用及零用费。
二. 完工结算:乙方应在开发商确认完工验收通过一周内,向甲方提交工程结算资料,由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后,一个月内办理完工结算。托因乙方原因造成结算延迟,甲方将以自行确认量为准,视同乙方自愿放弃向甲方核对工程量的权利,也放弃了由此可能增加的费用。
三. 年底按照完成工程量全部支付劳务费时乙方应向甲方出具收据凭证,甲方以现金形式付给乙方劳务费。
十一、甲方义务:
甲方向乙方提供用水、用电、住宿、客房、办公用房、厕所,并向乙方提供按规定要求的便利条件。
十二、乙方义务:
一. 乙方应严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并对期工程质量、工期、安全全面负责。
二. 乙方在本合同签订时,需出具本企业的各项有效证件,如营业执照。
三. 乙方向甲方提供其管理机构名单及施工人员花名册两份,并按甲方要求办理施工人员各种必备证件
四. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力。
十三、工程管理:
一. 在未得到甲方的书面认可,乙方以任何形式和理由将工程的部分或全部装包给他人,甲方将对乙方按总建筑面积以一元/m二进行罚款。
二. 在甲方认为工程已经受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更或者终止合同内容(或要求乙方退场或部分人员退场),乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
三. 乙方人员无论在生活区、现场或者其他场所应遵守葫芦岛市有关规定,凡打架斗殴。滋生闹事、盗窃财物及聚众赌博,均处以罚款,清洁严重者,交司法机关处理。由此带来的负面影响及经济损失,将由乙方承担。
四. 施工现场严禁打架,没发生一次打架事件,首先对双方各处以罚款,然后惊醒处理,查明原因后,视情节对责任方再另行处罚。
五. 乙方人员应爱护甲方现场各种材料和施工机具,不得无故破坏或拿出现场,一经发现,按甲方有关规定处理,如发现外来人员破坏工地财物或其他危险情况者,及时制止或报甲方管理人员,甲方将按照实际情况予以奖励。
十四、其他事项:
一. 由于实行平米包干承包方式,乙方所施工程中任何工程量,均包含在合同单价中,不另行计算。
二. 合同在甲方与业主合同的基础上订立,如甲方与业主的合同发生重大变更时,双方应协商解决。
三. 甲方安全文明施工条款及奖罚规定作为合同附件与合同正文及补充条款同具有法律效力。
四. 乙方管理机构名单作为合同附件,已经确认后的施工人员应保持相对稳定,主要管理人员变动应征得甲方的同意。
五. 合同正文与补充条款矛盾之处,以补充条款为准。
六. 合同未尽事宜,双方另行商定。
七. 正义解决:凡与合同或合同有关的任何争议,双方商定确定对双方均具有约束力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第一四篇
甲方:
乙方:
按照《_经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方的共同协商,特定此劳务合同。
一、 工程概况
一、 工程名称:
二、 工程地址:
二、 承包方式及范围
一、 承包方式:人工劳务承包
二、 承包施工范围:凡施工图所列的所有水暖安装项目。
三、 质量要求
乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。
四、 竣工日期
从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始, 月 日全部完工。
五、 承包价格
一、每平方米一五元人民币,
二、 付款方式:按照本价款每月完成的实际工程量拨八零%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据,竣工验收一月内付清全部余款、
六、 甲方的权利和义务
一、 提供施工所需的材料。
二、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育。
(一)、不按照图纸、施工规范施工;
(二)、乙方不服从甲方现场管理人员的.的指挥、安排、协调;
七、 乙方的权利和义务
(一)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。
(二)、乙方派一名管理人员与甲方协调、洽谈工作
(三)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清,不浪费所有的材料。
(四)、乙方严格执行合同约定的工期要求,按照甲方制定的工程进度计划要求施工。
(五)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。
八、违约
其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失,由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。
本合同未尽事宜,双方协商解决。
此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
XX年 XX月 XX日
工程水电安装合同 第一五篇
甲方:
乙方:
双方就工程项目达成如下协议:
一、工程名称:巩留县综合农场公共租赁住房建设项目
二、工程地点:巩留县综合农场
三、承包方式:单包工
四、工程价格:按建筑面积____元/M二
五、工程内容:水、暖、电气设备安装。
一、质量要求:按国家相关质量验收规范。
二、材料节约:按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量,水、暖、电材料总用量的XX%,超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
三、现场文明施工:按地方政府相关规定,建设方相关规定,甲方有关文明施工实施细则,违者接受相关处罚。
四、现场安全施工:按国家及地方政府有关规定,建设方有关规定,甲方有关安全施工实施细则,违者接受相关处罚。
五、安全责任:乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工,
乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故,由乙方自己承担一切责任及所发生的'费用。
六、结算方式:每月按工作实际完成量的XX%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩余工程款后一次付清。
一、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责,因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
二、因乙方原因造成延误工期,甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它:
一、本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金XX万元(大写)。
二、本合同一式二份,甲方、乙方持一份,未尽事宜,双方现场协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第一六篇
发包方:____ (以下简称甲方)
承包方:____ (以下简称乙方)
为明确责任,按质按量按时完成____维修工程项目的施工任务,依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本项目的.具体情况,经双方协商签订如下条款,共同遵守:
一、工程名称:保管组(二层)水电改造工程
二、合同价:叁 万捌仟玖佰玖拾柒 元捌角整(¥: 元)
三、承包方式:全包。
四、工程质量:合格
五、工程结算方式:该工程所需费用由乙方先期垫付,工程结束验收合格后,工程款转账支付,如有增加或变更项目,与原造价款一并付款。
六、工程期限:三零 天。凡遇风雨、冰冻、高温等自然因素影响施工进度的,按实际天数顺延工期。
七、乙方保证安全施工,不影响生产,一切事故均由乙方负责。
八、甲方派人进行工程质量和进展情况监督,乙方应严格按照施工要求进行施工,确保工程质量,对乙方不按规定施工,甲方有权提出整改办法,否则,甲方有权拒付款。
九、其它未尽事宜,双方可协商解决。若协商不成,依法向蚌埠市人民法院起诉。
十、此合同一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章生效。
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章):
二零__ 年 五 月 二六 日
工程水电安装合同 第一七篇
(总包):_______ (以下简称甲方)
(分包):_______ (以下简称乙方)
依照《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议:
一、工程概况:
一、工程名称:文成县玉壶中学教学工程
二、工程地点: 玉壶中学内
三、承包范围及内容: 本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。
二、承包方式及内容:
本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下:
一、负责工地内的临时水电设施的施工;
二、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作;
三、严格按照图纸施工,确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失,由乙方自行负责;
四、负责工程技术资料的收集、整理、上报,进场材料的检测,并及时向甲方提供工程的进度计划;
五、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复;
六、乙方委派 作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。
三、工程结算及付款方式:
工程结算价以水电预算为准,材料价下浮三七%;工程款支付按月支付,每月支付单月完成工程量金额的八五%,工程竣工验收合格后付一零%,余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)
四、工期要求:
乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款 XX元,从工程款中扣除。
五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费,开支费共二零零零元应由乙方补偿。
六,安全生产
一、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作,并形成记录。
二、乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。
三、乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。
四、施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
五、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故,费用在五千元内乙方自行负责,超过部分,双方调查原因,视责任轻重协商处理。
六、周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款五零零元;对产生后果的',将追究法律责任。
七、未尽事宜,甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
六、文明施工
一、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准JGJ五九-九九》进行安全施工,遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。
二、施工过程中,若乙方人员违反文明施工的有关规定,则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款,罚款的金额情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
七、未尽事宜,甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份,合同签订后生效,工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第一八篇
甲方:_______(发包方)
乙方:_______(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
一、工程地点:
二、工程承包方式:
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;
c承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的.材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,()其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后,支付工程款的五零%给乙方,水电完工后支付工程款的三零%,整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式:水路____米,电路____米
五、乙方承包内容:
一、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
二、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
三、水电施工穿墙、打孔、切割;
四、开关插座面板安装;
五、小五金的安装;
六、后期灯具的安装(水晶灯另计);
七、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工,超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)
___年___月___日
乙方________签字(盖章)
___年___月___日
工程水电安装合同 第一九篇
工程承包人:________________________(简称甲方)
劳务分包人:_________________________(简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则,甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼五层至九层线全穿到位,其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算,每平方米单价为 。
二、工程结算
工人进场第一个月生活费由班组负责,第二个月以后每月一日、一五日两次¥ XX元/人作为生活费;工程完工付至工程造价 ;工程竣工,经甲乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款,并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准
一、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级;
二、 标准规范
除本工程总合同另有约定外,本合同使用标准规范如下:
(一) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;
(二) 合理使用材料,杜绝浪费;
(三) 各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人,操作前须检查机械有无异常;
(四) 在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;
(五) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的五%;
四、施工验收及工程的确认
一.乙方应确保所完成施工的.质量,符合本合同的质量标准;
二.在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计算;
五、双方责任和义务
(一)、甲方责任和义务
一、.除非范本合同另有约定,甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;
二、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;
三、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;
四、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;
五、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、乙方责任和义务
一.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,自觉遵守法律法规及有关规章制度;
二.严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;
三.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,并严格配合水电气班组进行各项施工工序,如因人力资源不到位影响其他班组生产的,一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;
四.在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;
五.加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,按安全标准进行施工,确保施工安全;
六.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据需要调整工作时间,乙方必须配合甲方现场 理人员的安排,如有不配合的,一次场地罚款管贰仟元);
七、工作期间必须佩戴安全帽,如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责,并处罚款贰仟元至伍仟元;
八、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;
九、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
一零、公司施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工现场。
七、施工变更
一、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关文件要求施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。
二、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,有乙方承担,延误的工期不予顺延。
三、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
八、其他
一、乙方必须具有相应的劳务资质,并提供相应资质复印件,费用由乙方自己负责。
二、乙方作业人员必须是一八-五零岁的男性公民,不得使用童工。
三、乙方特许作业人员必须持证上岗;
四、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育,由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;
五、乙方进场后,应向甲方提供花名册一份备案,甲方统一代办暂住证,费用由乙方承担;
六、违约责任:由过错方承担违约责任;
七、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
九、合同有效期及分数
一、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;
二、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第二零篇
甲方(发包方):
身份证号:
乙方(承包方):
身份证号:
依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,
双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:
第一条、工程概况:
一、工程名称:
二、工程地点:
第二条、承包范围:
本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。
第三条、承包具体工作内容:
乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式:
包工、包料。
第五条、承包合同工期:
总日历天数跟随模板及泥工工期。
开工日期:甲方提前二天通知乙方进场。
第六条、施工质量:
乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)
第七条、工程量计算方式及承包价款:
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写)XX 元整(XX元/M二),总面积 M二,合计工程款(大写) (¥ XXX元)。
第八条、工程付款办法:
甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方一零%的`工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±零之后按第七条价款计算预付乙方四零%的工程款,
主体完工后按第七条价款计算预付乙方四零%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方七%的工程款,剩余的三%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务:
一、甲方提前二天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。
二、乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满一八周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
三、文明施工:乙方必须做好文明施工。
第十条、违约:
双方均应严格遵守《_合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议:
履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。
事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它:
本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理:
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。
甲方:(盖章):
XX年XX月XX日
身份证复印件黏贴处
乙方:(盖章):
XX年XX 月 XX日
工程水电安装合同 第二一篇
甲方:
乙方:
根据_第三三号令《城市新建住宅小区管理办法》及其实施细则,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对__的水电费进行代收代缴订立本协议。
第一条物业基本情况座落位置:
第二条委托管理事项
一、甲方委托乙方对__的水电费进行代收代缴,乙方应向甲方开具加盖物业公章的相关缴费通知单、收款单位、开户银行、转帐帐号等便于甲方及时转帐支付相关费用,乙方应向甲方开具相关缴费非经营性收据;
二、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项;
三、甲方按相关部门向甲方收取的水电费为依据向乙方支付上述费用,乙方不再另行向甲方收取其它任何费用;
四、乙方应将代收代缴的'费用及时代缴,因乙方原因导致甲方承担滞纳金或其它违约责任的,甲方有权要求乙方承担。
第三条合同期限自签订之 日至甲方在该物业租赁期满为止。
第四条其他事项
一、双方可对本协议的条款进行修订或补充,以书面签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
二、本协议在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,提请物业管理主管部门调解,调解不成的,由甲方所在地法院管辖。
三、本协议之附件均为合同有效组成部分;本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
四、本协议及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照_有关法律、法规和政策执行。
五、本合同共二页,一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等法律效力。
六、本合同自签订之 日起生效。
甲方签章:
乙方签章:
__ 年__ 月__ 日
工程水电安装合同 第二二篇
总承包方 (以下简称甲方):
内部承包方(以下简称乙方):
威海市房地产开发有限公司开发的威海北海福地项目安装工程经甲方评审,现指定乙方为该项目的水电安装内部承包人,甲方为该工程的总包实施单位。根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本总包方公司实际情况,同意将总包方公司承包的威海北海福地项目A区安装工程工程交予乙方进行承包经营,同意乙方以甲方的名义对本项目进行施工,包括自主采购,在甲方的管理下组织施工,与建设方办理工程签证和竣工结算。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经甲乙双方协商同意签订本协议书。
第一条 工程项目概况
一、工程名称:北海福地项目总承包工作范围内的水、电、暖安装工程,建筑面积详见项目一览表;
二、工程地点:山东省威海市初村镇
四、乙方承包范围和内容:
甲方与建设方签订的《施工承包合同》承包范围内的所有安装工程。建设方专业分包除外。
免费义务完成现场总承包生活区的临时设施水电工作(包工)。
免费义务完成建设单位现场生活区的临时办公区用房水电工作(清包工)。 免费义务完成施工现场的的临时水电安装工作(清包工)。
甲方承诺不将工程承包范围内的任何安装内容另行分包给第三方。
五、工程造价:按照施工总承包合同,交甲方管理费。
第二条 双方义务
一、甲方工作:
一、 组建于工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量、安全向建设方负责。
二、 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、隐蔽、检测等进行控制、监督和验收。
三、 按与建设方签订的《施工承包合同》约定,同期向乙方支付工程价款。
四、 甲方提供乙方完整的施工图三套。
五、 甲方向乙方免费提供生产、办公、生活临时设施。
六、 甲方应督促协调土建、装修专业跟安装工作密切合作,确保安装工程顺利进行。土建配合内容包括:提供垂直运输等机械,现有脚手架配合等。
七、 乙方享有甲方在总承包合同中相应的权利,需要以甲方的名义开展工作时,甲方应提供足够的证明文件和相应的配合。
八、 甲方提供给乙方的所有与建设方的相关合同文件均作为本合同的附件,经双方签章并附加在本合同后。甲方保证提供给乙方的合同资料为完整和相互关联的,即:除此之外,针对该项目甲方和建设方没有其他任何形式的协议、洽商和往来文件。乙方据此进行决策、经营。如因甲方提供的资料不完整,造成乙方误解合同并对乙方造成经济损失的,应由甲方负责赔偿。本协议签订后,甲方与建设方发生有关本安装工的所有洽商、变更、协议必须经过乙方同意。合同所有条款按照一--一零号楼的总承包合同条款标准执行(除合同金额及付款)。
九、 甲方的现场工作部门应及时履行合同职责,工作地点为施工现场办公室,甲方向乙方发出的工作联系内容应以书面文件为准。对于甲方的口头指令,当乙方要求书面文件时,甲方应提供书面文件。
一零、甲方向乙方发出的所有通知、工作联系函乙方书面签收后,方可视为送达。甲方单方面发出任何指令文件,如果没有得到乙方的确认,对乙方不发生效力。
二、乙方工作:
一、 自行安排施工人员、材料和施工机械的进场;
二、 编制施工方案。根据土建施工进度计划编制相应的安装施工进度计划,编制材料采购计划等。
三、 乙方服从甲方的现场管理和协调。
四、 乙方承担甲方在总承包合同中相应的义务。
五、 严格履行本合同约定的各项责任和义务,必须配备合格的项目管理班子,服从甲方对工程进度、质量、安全等具体事项的管理。由于自身造成的安全质量事故全部由乙方承担。
六、 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合工作。
七、 按甲方统一规划和标准堆放材料、机具。
八、 做好施工场地内建筑物、构筑物、地下管线和已完工部分的成品保护工作。因他方引起的损坏或偷盗由甲方处理,责任方承担受损方由此产生的一切经济损失和违约处罚。
九、 乙方服从建设方及监理工程师的指令。
一零、乙方人员遵守甲方单位的各项规章制度和项目部现场施工管理条例,严禁发生违纪行为,乙方在本工程中承诺不使用童工。
一一、乙方在施工过程中应做到工完场清。
一二、对本合同承包范围内的工程质量向建设方负责,组织熟练工人投入工作;
一三、在甲方的授权下乙方代表可直接与建设方有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及建设方、甲方的有关规章制度和项目部现场施工管理条例。
一四、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
一五、乙方确保有足够的施工人员,以满足本工程总进度及分部分项工程进度要求。
第二条 工期约定
合同工期:执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》。
一、乙方紧密配合土建的施工进度,合理安排施工,如因建设方或其他分包方原因引起工程缓建、暂停等,造成乙方窝工损失的甲乙双方应协商解决,并共同与责任方交涉。
二、甲方未按合同约定支付工程进度款而影响施工的由甲方负责,乙方不承担责任。
第三条 工程质量
一、工程质量等级:合格。
二、质量要求:按照执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》要求执行。
三、乙方按照质量验收标准,规范和设计图纸要求以及建设方、监理方依据合同发出的指令施工,随时接受建设方、监理方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
四、隐蔽工程或中间验收部位,乙方应以书面的形式进行自检,包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点,自检合格后报建设方、监理三方验收签字后,可进行隐蔽和继续施工。
五、工程竣工后,乙方对承包范围内的工程实行保修,保修条款按总承包工合同规定。
第四条 材料、设备供应
所有设备、材料均由乙方根据建设方的指令和施工要求,进行采购。乙方需要以甲方名义对外联系时,甲方应进行签字盖章。
第五条;工程价款的支付与结算
一、工程价款结算:
一、工程价款结算由乙方严格执行甲方与建设方《施工承包合同》中各项有关条款。乙方需以甲方名义方可办理各项工作,甲方须予以配合。
二、根据甲方与建设方的合同约定,乙方向建设方提供安装工程的进度报量并配合建设方的审核。
二、工程款支付
一、甲方根据总承包合同约定向乙方支付工程进度款(在每栋楼的正式施工图纸发出后,按照甲方与建设方的合同确定每栋楼的`合同价调整后七日内,甲乙双方签订补充协议,约定付款时间节点及具体金额)。
二、乙方根据总承包合同的约定,向甲方提供进度款申请资料,并配合建设方的审核。甲方收到进度款,在三日内全部支付给乙方。
三、甲方拖欠乙方工程进度款,影响施工进度的乙方不承担责任。
四、本安装工程的竣工结算经建设方确认后,甲方应在七个工作日内与乙方办理结算手续。建设方根据合同约定付款后,甲方应在三个工作日内将扣除综合管理费和税金后的结算款全额支付给乙方。
五、保修期为合同中约定的安装部分的保修期,超过二年的其他保修义务与本合同无关。
六、甲方应将乙方应收的所有款项支付到乙方书面指定的账户。未经乙方书面同意,甲方不应将款项支付到其他账户或收款人,否则视为甲方未支付该款项。
七、由于工程税金由甲方代扣代缴,乙方收取工程款时只提交相应的材料发票与职工工资表给甲方,差额部分不补发票。
八、乙方按照甲方财务制度,农民工工资的发放需签订劳务聘用合同,并按照合同在甲方监督下向农民工发放工资。
第六条;违约责任
乙方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、乙方对自己的经营负责,乙方的债权、债务和法律诉讼与甲方无关。 甲方的责任:
一、未能按照合同的约定履行职责,应赔偿由此给乙方造成的损失。
二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成返工的,甲方应采取措施减少各方损失,并共同向建设方交涉。
第八条、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(一) 本合同;
(二) 本合同附件;
(三) 双方加盖公司印章及签字按印的补充协议;
第九条、职业健康、生产安全、文明施工以及安全保护和检查
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理条例规定,配合安全、防火等专职人员进行自主管理,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防范措施,并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查。
二、杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故。
三、工伤事故频率为一‰以内,确保重大安全事故为零,重大火灾事故为零、工程项目按达标为一零零%、危害场所劳动保护用品发放率为九零%、达到竣工安全考核为优良等级。
四、由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。
五、乙方必须保证合法用工,不得违反下列规定:
(一)、乙方保证不使用不满一六周岁的童工;
(二)、对一六周岁以上,不满一八周岁的未成年人不安全从事第四等级以上体力强度的工作;
(三)、不拖欠民工工资。
六、个人安全防护的一般要求;
(一)、进入施工现场必须带好安全帽,高处作业(二米以上)必须系好安全带,并高挂低用。
(二)、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜等。
(三)、乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品。
七、乙方应采取所有合理的措施保障施工安全,施工过程中如因乙方原因发生的人员伤亡、财产损失由乙方承担完全的责任。若发生重大伤亡事故,乙方应及时通知甲方,同时在第一时间内把伤员送到附近医院抢救。甲方为抢救伤员提供必要条件,发生的费用由乙方承担。
八、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施计划,经甲方认可并把防护措施落实到位后方可施工,其安全防护措施费由甲方承担。
九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
一零、乙方必须服从甲方管理,严格执行山东省及威海市施工项目管理的有关施工要求施工。
一一、乙方施工人员进入工地必须遵守安全生产的有关规定,佩戴好安全用具,严禁违章作业。
第七条 事故处理
一、若发生重大伤亡或其他质量安全事故时,乙方应按有关规定立即报甲方现场代表,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
二、若乙方人员发生工伤事故由保险公司负责赔偿并承担费用,发生工伤事故具体善后工作有乙方负责处理。但如因病、打架斗殴等非工伤事故发生的费用和善后处理由乙方或责任方承担和解决。
三、乙方在施工期间,应确保无重大安全事故的发生。一旦发生事故,一切费用均由责任方承担,甲、乙双方有责任采取必要的补救措施,防止或减少事故造成的损失。
四、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按上级主管部门相关规定处理。
第八条 争议解决办法
三方对本合同如有争议应协商解决。协商不成,任一方可向人民法院起诉。
第九条 附则
一、 本合同一式 六 份,双方各持叁份。
二、 本合同自甲方加盖公章、乙方代表签字后即生效。项目完工,并结清工程款、保修金后合同终止。
三、 本合同签订后,双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
总包方:(盖章) 承包方:
(盖章) 法定代表人:
(盖章) 委托代理人签字:
单位地址:
电话:
电话:
XX年XX 月 XX日
XX年 XX月 XX日
工程水电安装合同 第二三篇
房屋主人:______________(甲方)
水电安装人:______________(乙方)
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《_合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币 元。
四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。
五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的'安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之 日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________ 年____ 月____ 日
_________ 年____ 月____ 日
工程水电安装合同 第二四篇
发包人:_______ (以下简称甲方)
承包人:_______ (以下简称乙方)
根据《_合同法》(以下简称合同法)、《_建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于二零xx年一一月二日签订观南城一期一#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下:
一、工程概况
一、工程名称:观南城一期工程一#楼(以下简称本工程)
二、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。
三、建设规模:大约三零零零零平方米。
二、承包范围、内容及单价
一、承包方式:分包(包工包料
二、承包内容:
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
三、计价(结算)方式
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为二零xx年《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-二零x)及《二零xx年重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-二零x)定额(以下统称安装定额)和二零xx年一二月三零日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
三、管理费及税金
管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式
一、工程质量:优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的`部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
二、本工程总工期:以建设单位工期为准。
三、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。
四、安全责任
(一)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
五、付款方式:
(一)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计一零万元(签订合同之时交纳二万元,进场七天后交八万元)。工程质量履约保证金主体结构一五层完工后五日之内退还,此保证不计息。
(二)付款方式和时间:
主体一五层完工后,甲方支付乙方主体一五层内工程进度款的八零%,之后每月按进度工程款支付八零%,余款九八%在工程验收合格后付清,余款二%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
五、其他
一、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
二、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按七五%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
三、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员一名。
四、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程水电安装合同 第二五篇
甲方:_____
乙方:___维修队
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《_合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的'原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:__ 年__ 月__至__ 月__ 日。
二、维修承包费用
全 年为____ 元。
三、双方约定事项
一、乙方负责甲方单位的所有水电设施的 日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。
二、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
三、工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。
四、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。
五、施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。
四、付款方式
每半 年付款___ 元, 年底付完。
五、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之 日起生效。
甲方: 乙方:
___ 年__ 月__ 日