水电安装清包劳务合同
水电安装清包劳务合同 第一篇
甲方:
乙方:
依据《_合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条工程承包范围
B二-B一、B二-B二学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。
第三条工程工期
一.计划开工时间:二零_年九月一七日,计划完工日期:二零_年七月三一日,总日历天数三二四天。
二.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。
第五条标准规范
本合同适应标准规范:现行施工规范
第六条甲方责任和义务
一.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。
二.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
三.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
四.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。
五.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
六.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。
七.给乙方办理现场施工人员出入证件。
第七条乙方责任和义务
一.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。
二.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
三.服从甲方和业主的'监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。
四.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
五.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
六.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品);
七.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止一八岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
一.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
二.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。
三.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料、设备供应和管理
一.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。
二.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
三.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。
第十条承包方式、价格及包含的内容
一.承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:____按建筑面积计算三二元/m二.
二.承包价格所包含的内容:B二-B一、B二-B二学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。
第十一条结算办法及付款方式
一.每月二五日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,三日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
二.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的七零%。主体工程所完成的工程量按建筑面积七元/m二全部结清。所承包工程完工后付结算款的八零%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余五%质保金待保修期满后一次性付清。
三.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。
第十二条施工验收
一.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。
二.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。
第十三条工程保修
一.保修范围、期限:二年。
二.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。
第十四条争议
一.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。
二.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果;
单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
第十五条变更
一.若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的三零%结算。
二.发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。
第十六条不可抗力
一.不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
二.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
三.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。
四.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十七条合同解除
一.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
二.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的三倍结算劳务报酬。
第十八条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十九条合同份数
本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。
第二十条补充条款
第二十一条合同生效
本合同双方约定签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水电安装清包劳务合同 第二篇
发包单位: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程,根据《_合同法》、《_建筑法》及其他法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据本工程实际概况,经甲乙双方协商签订本合同,望共同遵循。
一、 工程名称:
二、 工程地址:
三、 工程概况:地下一层,地上十一层 、剪力墙结构
四、 承包方式:包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。
五、 承包范围:第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。
六、 承包价格及结算方式:
一、承包价格按建筑面积每平方米计算,叁拾壹元/平方米(三一元/㎡)。地下室外围面积计算壹层,±以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。
七、施工日期: 年 月 日至 年 月 日完成本工程,如因甲方原因,工期相应顺延。
八、市优质结构,省级文明工地。
九、安全文明施工:
乙方在施工期间,应对施工人员加强安全教育,严格执行各项安全操作规程,并配备专人负责,避免安全事故发生。如发生安全事故,所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。
十、付款方式:主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的二五%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的三五%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的四五%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的六零%;工程全部完工后付形象进度款的八零%,交工验收合格后付总价款的九零%,余一零%为保修金,待保修期满后一次付清。
十一、双方责任:
甲方责任
一、 协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;
二、 开工前向乙方提供施工图纸一份;
三、 委派秦永康工程师为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。
四、 提供施工现场临时用水用电。
五、 提供大型机械设备。
六、 按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。
乙方责任
一、 服从甲方(总承包方)统一指挥、管理,对甲方负责。
二、 严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。
三、 保证达到合格工程,如因乙方原因达不到合同约定标准,罚乙方劳务工程总承包价款的二零%。
四、 如乙方在施工中工程质量发生问题,甲方有权责令返工(材料按价格赔偿)、停工直至终止合同,已完成工程按按合同单价的六五%结算,由此造成的损失由乙方负责,并且乙方必须三天内退场完毕。
五、 乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自检合格后,报工程项目部验收,并配合工程监理及建设单位现场人员共同检验合格,签字后方可进行下道工序,否则后果自负。
六、 保证不拖欠任何民工工资,否则由此产生的一切后果乙方自负。
七、 如乙方人员在施工过程中出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理现象,由此产生的一切后果由乙方负责,造成情节严重的后果乙方将承担民事或刑事责任。
十二、补充条款:
一、安全帽、安全带、安全绳由乙方负责。
二、甲方要求乙方使用年轻力壮、身体健康的工人上岗施工,否则对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责,发生安全事故的一切责任及费用均由乙方自已承担。
三、乙方必须为每个进场工人办理人身意外伤害保险。否则,甲方代为乙方购买,费用由乙方承担。
四、材料损耗:超一%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。
五、施工所需材料提前上报,不得因材料误事而停工,否则一切由乙方负责。
六、机械操作人员必须持证上岗,机械维修由乙方负责。
七、乙方不得将工程再次转包他人,否则甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方承担。
八、施工期间项目部不再签任何计时工。
九、材料及周转材按甲方指定地点堆放整齐。
十三、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,双方签字盖章生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
水电安装清包劳务合同 第三篇
甲方(发包方)
乙方(承包方)
一、 工程概况:
一、工程名称:淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目
二、工程范围:乙方按图施工,C区图纸范围内水电工的一切内容
三、承包单价:
二、承包内容及范围:
一.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工,包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
二.乙方包工包料,涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
三.提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务
一、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
二、乙方需严格遵守安全施工规范,服从项目管理人员的指导,施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担,甲方概不负责。
三、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求,乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。施工过程中如不按图施工,及不按照施工规范操作,而引起的总项目部罚款由乙方负责。
四、乙方需文明施工,做到施工现场整洁,严禁施工材料乱堆放。
五、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员,按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
六、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好,若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
七、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四、付款方式:
每月二五日乙方向甲方报告工程进度,甲方于次月二五日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式:
工程完工后,双方结算,乙方准备好结算依据,依照公司大合同进行结算。
六、安全事宜
一.进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙班长负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
二.实施安全、文明施工。
三.乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
四.所有的`机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
五.在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方全部自行负责。
七、工地纪律制度:
一.乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
二.打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币三零零元/人,情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任,班组长不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担,甲方不负经济责任。
八、合同生效与失效:
合同自双方签字之日起生效,合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,合同待保修期满付清后,自然失效。
甲方(签字)
乙方(签字)
日期: _______年____月____日
水电安装清包劳务合同 第四篇
发包方:_______(以下简称甲方)
承包方:_______(以下简称乙方)
依照《合同法》有关规定,甲方将位于_______的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着平等、自愿的原则,经甲乙双方协商一致订立本合同。
一、工程基本情况
一、工程位置:
二、工程名称及量预估(竣工后按实际面积核算)
车棚:约平方米。合同总金额约为人民币_______元(大写:_______),后附预算明细。
二、施工期限
施工期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、付款方式
自车棚全部竣工验收合格后一零日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后,甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金,待工程竣工验收合格满一年后,若工程无质量问题,甲方再予支付乙方。
四、工程质量和验收
一、质量要求:乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程,结果应符合制作安装行业国家规定的标装。
二、制作和安装要求:非机动车车棚安装牢固,在风雨等荷载作用下不受任何破坏。
五、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
一、甲方有义务按约定支付工程款。
二、甲方有义务配合乙方施工,并提供施工中所需水、电等。
三、甲方有权对乙方施工过程进行监督,当乙方施工违法或不符合同约定时,甲方有权提出异议并责令乙方改正。
(二)乙方权利义务
一、乙方负有安全保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他原因造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等,由乙方负责赔偿。
二、非机动车车棚保修期为一年,乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护,确保车棚安装稳固、正常使用。相关的检查和维护、维修费用由乙方承担。
三、乙方在施工中有权请求甲方作好协调工作。
四、乙方安排的施工及维修人员若发生工伤事故,相关的法律责任由乙方自行承担。
六、违约责任
一、甲乙双方都不得单方擅自终止合同,否则擅自提出终止合同的.一方应按合同总额的五%向对方支付违约金,并且对方有权要求继续履行合同。
二、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定,应当按合同总金额的五%向甲方支付违约金,并负责无条件继续施工或返工直至符合合同约定。在继续施工或返工期间,乙方还应按合同总金额的 万分之五向甲方持续支付违约金。
三、若乙方不按本合同履行维护责任,因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿,且甲方有权没收质保金。
四、若甲方迟延向乙方支付工程款,甲方应按合同总金额的 万分之五向乙方支付违约金。
七、争议解决方式
本合同在履行中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一致的,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他约定
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以便相互监督履行。
甲方:_______
法定代表人:_______
乙方:_______
法定代表人:_______
_______年_______月_______日
水电安装清包劳务合同 第五篇
甲方(用人单位):___________
乙方(劳动者):___________
身份证号码:___________
甲、乙双方于___________年___________月___________日签订【为期_____年】【固定期限】的劳动合同,于 年 月 日续签【为期_____年】【固定期限】的劳动合同,现乙方向甲方提出申请,要求提前解除双方之间的劳动合同,甲方同意与乙方解除劳动合同。
经双方充分协商,就解除劳动合同的有关事项达成如下协议:
一、双方一致同意于___________年___________月___________日解除劳动合同,双方的`劳动权利义务终止。
二、因是乙方提出与甲方解除劳动合同,按照《劳动合同法》的规定,甲方不需要向乙方支付解除劳动合同的经济补偿金、赔偿金等,乙方并知悉《劳动合同法》的规定。
三、甲、乙双方在此确认:劳动合同履行期间,双方已依法签订了书面的劳动合同,甲方依法履行了义务,包括乙方应享有的社会保险、劳动保护等。双方无违反劳动法律、法规的行为。解除劳动合同之日前的劳动报酬(含加班工资、奖金、补贴等)将在劳动合同解除后的第一个发薪日结清。乙方不再因为原劳动合同的履行、解除,向甲方要求支付其他任何费用、补偿或赔偿。
四、劳动合同解除后,乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密(包括本协议内容)的义务,不得泄露给任何第三方。
五、本协议经甲方盖章,乙方签字后生效。本协议一式二份,甲、乙双方各一份。
甲方(盖章):___________
乙方(签字):___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
水电安装清包劳务合同 第六篇
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:林肯公园A区三#楼粗(精)装修工程
二、工程地点:亦庄开发区
三、工程内容:甲方下发图纸所包含的水电安装项内容
四、工程工期: 天
五、工程质量要求: 合格
六、工程造价: 见后附综合单价表零用工: 一二零元/综合工日
七、工程承包方式: 劳务分包
八、工程价款的拨付及结算方式:本工程无工程款,工程量以总包单位清单及图纸为参考,以室内面积实测实量为依据。 按月进度工作量七零%付款,竣工验收三零日内付至合同内完成工程量的九五%,结算款于结算完成后三零天内支付至结算总额的九五%,五%为保修金,一年保修期满后一五日内一次付清。
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
十、考核验收:工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算:
一、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,如因乙方原因发生安全事故,一切后果由乙方自行承担。
二、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责,如乙方不能及时保证维修,甲方有权另派他人维修,费用由乙方承担。
三、工程工期:二零_ 年 零五 月 零五 日 至 二零_ 年 零五 月 二零 日
四、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚,由乙方自行承担。
十一、甲方责任:
一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
十二、乙方责任:
一、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
二、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划。
三、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
四、按国家和北京市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(一)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
五、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、、零用工说明
(一)卫生清理、自用材料搬运不计零工
(二)线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工
(三)总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工
十四、违约责任:
一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(一)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 三 ‰的违约金;
(二)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 二零_零 元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(一)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方每日支付工程款的 一% 的违约金;
(二)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 二零_零 元的违约金;
(三)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付 二零_零 元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
三、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十五、本工程甲方委派 石艳峰 为现场负责人,乙方委派 为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十六、 甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十七、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十八、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。本合同副本 叁 份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。
十九、承包项目范围及要求:
一、施工承包范围:
一)电气安装,(强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试)
二)水暖安装,(冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试)
三)甲供图纸及清单内所包含的其他内容。
四)现场临时水电维护。
五)其他承包范围:小型手动、电动工具(靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等);零星耗材(各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等);劳保用品(安全帽、安全带、口罩、手套等);临时水电(三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等);材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。
六)施工人员食宿、_,或如需备案、保险等费用由乙方自理。
二、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护(详见成品保护方案),其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护,所需材料由甲方负责提供,所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护,或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失,由乙方全部承担。
三、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费,一切损失乙方自行承担。
四、质量要求
详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。
五、工程款结算需现金结算,甲方向乙方收取手续费。
甲方(签章): 乙方(签章):
电话: 电话: 年 月 日 年 月 日
水电安装清包劳务合同 第七篇
发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
一.工程名称:望城才子城。
二.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
三.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。
住宅建筑面积平方米
住宅商业建筑面积平方米
地下室面积平方米
二 承包方式及承包内容
一.承包方式:实行包工,包水电安装。
二.承包内容:
强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证四天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
一.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
二.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
三.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到九零%。
四.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
一.工程造价计算方法:
依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励一元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超五%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
一.主体部分,工程进度达到楼面付至已完成工程量的七零%,以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。
二.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
三.余额在全部验收合格后,三个月内付到九五%,剩余五%作为质保金,一年期满后一次付清。
八 双方职责
一.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。
二.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。
三.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。
四.乙方自行提供必要的劳保用品。
五.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是一八至六零的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。
六.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以一零零元/次罚款。
七.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。
八.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。
九.甲方及时提供工程所需的各种材料。
一零.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。
一一.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。
一二.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。
一三.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。
一四.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
元以内安全事故,由乙方承担。
元以上安全事故,乙方承担三零零零元,其余的由甲方承担。
十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
水电安装清包劳务合同 第八篇
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方于______年______月______日签订了合同期限从______年______月______日至______年______月______日的.劳动合同,双方同意协商解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:
一、自______年______月______日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;
二、甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后结清以下款项:
(一)月份工资:共计¥______元
(二)相应比例年终奖:共计¥______元
(三)经济补偿金:共计¥______元
(四)乙方尚欠甲方欠款及资产损失赔款:共计¥______元;
(五)其它:共计¥______元;
(六)其它扣款以员工离职交接表中所列资产移交情况为准。
三、甲方为乙方缴交社会保险金至______年______月______日
四、甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
五、乙方应当于本协议签订后一日内妥善办理所有工作移交手续,离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
六、乙方自愿放弃其他所有诉求。解除劳动合同范本。
七、此协议书一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
水电安装清包劳务合同 第九篇
甲方:
乙方:
为了安全、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城一五#、一六#、一七#楼工程项目,甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工,按照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本专项施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:帝都国际建材博览城一五#、一六#、一七#楼工程项目,为框架结构,地上三层(一七#楼四层),地面以上高度米。设计建筑面积约一五零零零m二,工程质量要求为合格工程。
二、工作内容及范围:该项目设计图纸水电暖分项工程的劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员,按该项目设计图纸及相关要求进行施工,严格落实三检制度,负责施工人员的安全管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。
三、工程价款
一、本合同采用固定单价合同:该项目水电暖分项劳务施工单价为:_____元/m二。
二、工程量以实际建筑面积为准计算
三、付款条件及付款方式
付款方式:本项目水电分部工程完工后,甲方应付给乙方总工程款的九五%(以实际建筑面积为准),剩余的五%,甲方在一年后付清(但不超过一年半)。施工期间,甲方按乙方施工人数按照每人每天付给乙方工人生活费五零元(工人领取的`生活费在结算款中扣除)。在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资,否则甲方可单方终止劳务合同。
四、履约保证金
甲乙双方签订合同同时,乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金,工程施工至正负零后,甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。
五、工期
甲方提前三天通知乙方,乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料,避免延误工期。乙方应按照甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员安排施工进度。
六、双方责任
一、乙方自带工具和安全防护用品,相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工,在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责,与四方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。
二、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查,负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。
七、质量安全要求
双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。
八、违约与争议
乙方无故终止施工影响工程进度,甲方有权终止合同,由此造成的一切经济损失由乙方负责。
甲方双方因合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成,可向当地主管部门申请解决办法。
九、合同一执贰份,甲乙双方各执一份。合同双方签字后生效,支付完工程款后合同失效。
甲方:
乙方:
_______年____月____日
_______年____月____日
水电安装清包劳务合同 第一零篇
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
根据《_合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就甲方水电安装工程劳务清包事宜,经协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:_______________
工程地点:_______________
工程内容:水电安装工程的劳务清包,包括但不限于材料搬运、管道安装、电线铺设等。
二、承包方式
乙方以清包方式承包本工程,即乙方负责提供劳务,甲方负责提供材料和设备。
三、工期要求
本工程工期自____________年______月______日起至____________年______月______日止,共计______天。
四、劳务费用及支付方式
劳务费用:双方约定按每平方米______元的标准计算劳务费用,具体金额根据实际施工面积确定。
支付方式:甲方按月支付乙方劳务费用,每月______日前支付上月已完成工程量的______%作为进度款,工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、质量要求
乙方应确保施工质量符合国家和行业相关标准,保证工程质量合格。
乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,不得擅自更改。
六、安全责任
乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
乙方应负责施工现场的`安全管理,采取必要的安全防护措施,防止事故发生。
七、违约责任
若乙方未能按时完成工程,每逾期一天,应向甲方支付违约金______元。
若乙方施工质量不符合要求,应负责无偿修复或返工,并承担由此造成的损失。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章):_______________
日期:____________年______月______日
乙方(签字或盖章):_______________
日期:____________年______月______日