空调承包安装协议合同
空调承包安装协议合同 第一篇
甲方：_______________ 常住地址：________________________________________
乙方：_______________ 常住地址：________________________________________
按照《民法典》及其他有关法律，法规等，结合实际情况，为明确甲，乙双方的权利和义务;遵守平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：
二、工程内容：
三、工程承包方式：乙方提供车辆运输。运距平均_________公里之内。
四、运输价格：甲方以每吨_______元结算给乙方。
五、合同期为________年____月_____至________年____月____日。
六、双方责任 《一》甲方责任：
一、负责办理施工所涉及应办的各项事情、批文、税收等手续。
二、施工现场具备施工条件的要求及时间，为乙方提供食住场所，所有费用由乙方自行承担。
三、负责处理施工场所周围建筑物，设备管线、古树果木等保护工作及路政交警、城管、运管等工作事宜。(施工道路上超载及一般违章由甲方负责，若车辆因此被扣车超过二四小时，甲方补偿乙方每天三百元人民币。不包含赃车、或之前有发生过交通事故的车辆)，如车辆在本工程运输过程被政府部门没收，双方协商按市场价格由甲方赔偿给乙方(不包含赃车、或之前有发生过交通事故的车辆)
四、协调与其他施工单位等有关部门及当地村民百姓的关系(保障道路畅通，专人修路。)
五、甲方保证乙方每天有充足的货量运输，保证每天至少有四车的货量，不能满足乙方运输货量时，甲方按一天四车补足乙方工程款。
六、因甲方工程款不按时支付而导致乙方不能正常运输，甲方除付给乙方的工程款项外应承担乙方的误工费，每台车叁百人民币日，(甲方有特殊原因而停工，必须事先以书面通知乙方，并需经得乙方同意为准)。甲方超过七天不支付运费乙方有权终止合同，并向甲方追讨所欠运费和误工费、并索求两万元的合同违约赔偿金、 《二》乙方责任：
一、乙方同意在年____月____日晚上一零点前。____台二零方以上车厢长不超过六点三米工程车，人员，按甲方要求到达指定施工场地，不得以任何理由推迟。、乙方车辆超过规定进场时间三天及以上，则甲方有权终止本合同。以后根据工程量需要再增加，服从甲方安排，听从指挥。
二、乙方车辆工作暂定每天时间在一二小时内(从早上六点至下午六点可以进山。)出山时间不限制、乙方在可以开工的时间内必须全力进行运输作业不得怠工，在规定时间内可以进山运输情况下必须进山运输。在车辆出现故障需要维修必须马上通知甲方。
三、乙方同意首批不少以____台二零方以上车厢长不超过六点三米工程车进场，时间为年____月____日晚一二点前。首批车辆前三天作为磨合工作协调熟识路况测试、达到甲方承诺情况下乙方同意于三天后开始分批调配车辆到达，并按约定时间全部到齐、如乙方不能按时把车辆到场必须赔偿给甲方五千员人民币误工费、如测试情况不达到甲方承诺的乙方有权停止施工车辆离场、
四、遵守国家，地方政府及相关部门对施工现场管理规定，协助甲方处理好，由于施工而带来的扰民问题及周边建设单位(住户)的关系。
五、承担工程中本身的生产安全责任，并为车辆购买保险、因乙方原因造成的有关事故和生命安全责任，由乙方承担一切责任。车辆维修，保养费用由乙方自行负责。
六、如乙方中途无故停工或不能完成甲方的运力要求，或不依照工作安排、甲方有权找其他车队进场施工。并拒付前工程款及赔偿给甲方两万元的误工费。
七、安全措施： 安全施工与检查，乙方必须遵守工程建议安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受有关人员进行安全检查及监督。采取必要的安全措施，消除事故隐患。由乙方安全措施不力，造成的`责任和因此发生的费用，由乙方负责(民事责任，刑事责任)
八、工程款结算：凭过磅票据，以吨数结算。
九、付款方式： 乙方首批车辆 ____ 台按期到达后，开工前由甲方借支人民币一五零零零员给乙方作为生活经费，一周后在运费中扣除。 结算方式为一周一结，每天收工后乙方把运输单以及加油单交由甲方，甲方开具收据证明。每周星期一下午五点前结算前一星期的运费。第二周开始乙方从运费中扣出人民币两万员作为误工费合同保证金
十、甲方如继续需车辆运输的话，在同等的条件下先优先照顾乙方车队。
十一、乙方必须能证明本身拥有车辆产权不小于两辆，本合同乙方不接受非车的签注、一旦发现乙方非车辆产权所有者视为违约，本合同马上自动终止。
十二、任何因为天气原因，道路维修，车辆故障维修保养，安全检查，政策变动等 甲乙双方非人为原因做成停工，由双方自行承担风险，双方不承担对方的工补偿责任、
十三、以上协议均在甲乙双方平等自愿的情况下商定，甲乙双方各持一份，本协议未尽事宜，双方可在合同期限内协商解决，本协议甲乙双方自签字之日起生效，若在双方不能处理的情况下，可以通过当地有关司法部门解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
______年____月____日 _____年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
空调承包安装协议合同 第二篇
业 主： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
根据《_合同法》等有关法律，法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：
第一条 甲方订购产品规格型号及数量
第二条 工程承包范围、内容及承包方式
第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：
一、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.
二、 交货地点：工地现场。
第四条 产品的安装、调试、验收：
乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。
第五条 价款、结算方式及期限：
一、 本工程合同协议价为人民币:元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。
二、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。
三、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。
四、 剩余工程款元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。
五、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。
第六条 违约现任
一、 乙方责任：
一、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额一‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的`除外。
二、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。
二、 甲方责任：
一、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的二零%的违约金。
二、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的一‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的二零%。
三、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。
四、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。
五、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。
第七条 工程验收
一、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;
二、 甲方在得到乙方验收通知后三日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;
第八条 产品质量及工程保用
一、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。
二、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
四、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知二四小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。
第九条 仲裁
因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。
第十条 合同生效
本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
空调承包安装协议合同 第三篇
甲方：________________________
乙方：________________________安装单位
甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：
一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。
二、合同期自______年______月______日至______年______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。
三、甲方的责任和义务：
一、甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有：________________________
二、甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日______台。
三、甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
四、甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务(支架乙方承担)。
四、乙方的责任和义务：
一、签订合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。
二、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调品牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的`企业形象和信誉。
三、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。
四、乙方原则上只在淄博市区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。
五、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题由乙方负责。
六、乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。
五、费用结算(有安装卡结算)：
一、乙方需向甲方一次_一零零零零元保证金，安装费结算须在次月一零日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在二零日前结清上月费用，随安装量增加，安装保证金相应按照比例增加。
二、乙方向甲方上缴的安装承包费标准：见附表
六、违约责任：
一、乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的五倍数额向甲方支付违约金。
二、乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起五零零元的标准向甲方支付违约金。
七、甲方双方协商解决履行本合同的所有事宜。
八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲方：__________________(公章) 乙方：__________________(公章)
代表人：__________________ 代表人：__________________
电话：__________________ 电话：__________________
日期：__________________ 日期：__________________
空调承包安装协议合同 第四篇
需方：_________（以下简称甲方）
供方：_________（以下简称乙方）
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条合同价款：￥：_________元（大写：_________元整）包含设备、安装材料、运费等相关一切费用（详见报价单）。
第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后七日内
第五条工程承包方式：包工包料
第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。
人员培训：空调系统日常运行操作及维护。
第七条甲方的'职责和义务：
一、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
二、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
第八条乙方的职责和义务：
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
四、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
五、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。
六、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。
七、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第九条合同价款的支付：
无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。
第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
代表：_________代表：_________
日期：_________年_________月_________日
日期：_________年_________月_________日
空调承包安装协议合同 第五篇
发包人：__________________ （以下简称甲方）
承包方：__________________ （以下简称乙方）
根据《_合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
一、项目名称：______________________________
二、工程地址：______________________________
二、承包方式：
包工、包料、包质量、包安全
三、工程工期：
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
四、承包范围及内容：
（一）变频多联空调机组的采购及安装；
（二）空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。
（三）空调系统保温材料的采购及保温施工；
（四）空调系统的调试；
（五）根据装修图纸作空调系统的二次深化设计，并附主要设备，材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值，噪音值，必须满足国家和地方的相关标准，规定。经甲方审核。
（六）压缩机必须是全变频，压缩机和变频器必须是原装进口设备。
（注：一、空调电施的范围：负责室内机控制线缆的敷设，室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处，由乙方负责接线调试）（控制线缆的敷设，室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责，电源点甲方指定）
二、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内）。
五、工程价款及给付方式
一、工程价款：本合同工程价款暂定为人民币大写：__________________元（小写__________________万元）。 （设备款和工程款分开）
一。一、本合同价款包括但不限于：承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用；承包人承担办理本工程所涉及全部费用（含勘察费用、设计费用等）；承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等；承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费；应属承包人承担的其他费用。
一。二、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。
二、付款方式：工程价款支付，经甲乙双方协商按以下办法办理：
（一）主体工程结构封顶（不含二次结构）七日内发包人向承包人支付二零%的预付款。
（二）以后的进度款按月进度支付，每月二五日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表，次月五日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的七五%为进度款，以此类推逐月支付。
（三）全部系统安装、调试完毕，经甲方验收合格，发包方支付合同价款的九零%。
（四）一年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性支付合同价款的五%。
（五）二年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性无息支付剩余的合同价款。
三、承包人提前一五日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票，否则甲方有权拒付合同价款，且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。
六、工程质量及验收标准
一、工程质量：合格
二、工程竣工验收，应以施工图纸、更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
三、乙方根据甲方要求，及时提供工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。
四、乙方根据甲方要求，提供相应的温度检测和噪音检测的.检测设备和技术支持。
七、甲乙双方的权利义务
（一）甲方权利义务
空调承包安装协议合同 第六篇
发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________
承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________
鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：
第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。
第二条工程地址：______________
第三条工程范围：______________
第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。
第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。
第六条工程周期：
六-一本工程工期为______天，即自二零一一年______月______日至二零一一年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自二零一一年______月______日至二零一一年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
六-二如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：
六-二-一甲方在本合同规定进场施工之日前三日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;
六-二-二明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;
六-二-三重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;
六-二-四乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响八小时以上;
六-二-五甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;
六-二-六因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;
六-二-七甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。
第七条承包金额及付款方式：
本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。
七-一本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。
七-二乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。
七-三本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。
第八条甲方权利与责任：
八-一甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。
八-二空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。
八-三甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。
八-四乙方进场施工之日起(见本合同第六条六-一款)前一日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。
八-五在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。
八-六甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。
八-七如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。
八-八涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。
八-九严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。
八-一零甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的`有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。
八-一一对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在五日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。
八-一二对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条六-一款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。
八-一三隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后二四小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后二四小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。
八-一四工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后一零日内进行竣工验收，如超过一零日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。
八-一五甲方应按合同规定日期(见本合同第六条六-一款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。八-一六甲方不得泄露乙方申明的秘密。
八-一七甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。
第九条乙方权利与责任
九-一乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。
九-二乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。
九-三本工程所需的施工工具由乙方自行负责。
九-四乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。
九-五乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。
九-六设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。
九-七本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。
九-八乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。
九-九乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。
九-一零乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。
九-一一乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、
防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。
九-一二乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。
九-一三乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。
九-一四若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。
第十条其它事项：
一零-一若因甲方原因造成工期延误一五日以上(不包括一五日。起算时间以本合同第六条六-一款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额天)。
一零-二若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误一五日以上(不包括一五日。起算时间以本合同第六条六-一款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额天)。
第十一条双方的现场代表：
甲方现场代表：______________。
乙方现场代表：______________。
甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前三日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。
第十二条其它约定：
甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的二零%向对方支付违约金。
第十三条合同纠纷：
合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。
第十四条附则：
本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。
本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________
单位地址：_______________单位地址：_______________
联系方式：_______________联系方式：_______________
空调承包安装协议合同 第七篇
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜，达成如下协议：
一、工程范围：竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求：按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求，按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付：
一、本工程总造价为人民币：以上价格不包含主机基础，主机电源，主管道的钢架的.使用费。
二、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款，乙方进场施工。
三、乙方银行账户：
四、工程质量：
一、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工，若因工期逾期交工造成甲方损失，损失由乙方全额承担。
二、乙方使用的材料必须符合国家标准，对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收，对不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换，且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。
三、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工，对安装过程中的安装质量和工艺，甲方技术人员有权进行检查，对不符合要求的，乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。
五、设备及工程报价一览表
六、售后承诺
一、系统保修：安装工程保修期为二年，保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障，由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。
二、设备自出厂之日起保修二年，若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。
七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向当地人民法院诉讼解决。
八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效！
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签定日期： 年 月 日签定日期： 年 月 日
空调承包安装协议合同 第八篇
建设方： (以下简称甲方)
施工方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》以及我国现行的有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、合理、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就公司在城市干道及各生活区的户外终端设施安装工程达成一致，签订以下条款：
一.安装价格：
一.社区终端：
二.主干道终端：
三.整个承揽合同按每个终端的单价为结算价，该结算价包含：包工、包料、施工器械、运输、安装、相关税费。
二.安装要求：
一.施工期间，要求有安全警示和围栏等设置，确保施工安全，在安装结束后，方可撤出警示标志和围栏。
二.社区终端在安装完成后要进行场地恢复和清理工作。
三.主干道终端安装另包含电路的`连接，要求电线采用国标铜芯线，地下埋设部分必须套管处理。施工完成后，对于易于恢复的情况，乙方可自行恢复并清理场地，恢复难度较大的只负责清理场地。
三.工程安装期限：
由甲方分批提供终端，交付乙方后于一周内安装到位。
四.甲方的权利义务：
一.甲方提供终端所需的电路来源，处理与安装有关的来自于第三方的协调工作。
二.甲方有权对工程安装施工的全过程进行监督指导。
三.甲方有权对施工过程中的质量问题和安全隐患，提出整改意见，乙方必须切实认真执行。
五。乙方的权利义务：
一.乙方保证按时保质的完成施工任务，若非发生不可抗力等意外事件，工期发生延误，必须向甲方承担违约责任，即每延误一天，缴纳一零零零元违约金。
二.如在施工过程中出现的人身损害或财产损毁等一切意外事故，均由乙方承担。
六.付款方式：
甲方按完工批次结算(以十台为结算基础)支付给乙方，经甲方工程验收后付款。(乙方银行信息：)
七.其它事项：
如发生争议，双方可协商解决，遇不可调节的纠纷，可向当地法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，合同履行期间，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同。 甲方(盖章) 乙方(盖章)
委托代理人： 委托代理人：
空调承包安装协议合同 第九篇
甲方:
统一社会信用代码：
授权代表：
地址：
乙方:
统一社会信用代码：
授权代表：
地址：
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议:
第一条工程名称
第二条工程地点:
第三条合同价款(不含税价):
本工程合同价款￥:元(大写:)
第四条合同工期:
开工日期:
第五条工程承包方式:包工包料
第六条工程承包范围:
空调系统安装及调试。
人员培训:空调系统日常运行操作及维护。
第七条组成合同的文件
一、本合同书。
二、报价表。
三、设备安装接线图(由厂家提供)。
四、签证变更资料及技术文件。
第八条甲方的职责和义务:
一、组织图纸会审工作。
二、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
三、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。
四、负责提供乙方施工中的.用水.用电协调工作。
五、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥.食宿均由乙方自行负责。
六、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
七、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
第九条乙方的职责和义务:
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
四、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
五、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
六、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
七、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。
八、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第十条合同价款的支付:
一、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。
二、付款方式:合同签订后即付的工程款，设备材料进场，提主机前付的工程款,安装调试结束即付的工程款，余款作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为一八个月)
第十一条保修期:
保修期为:从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。
保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。
第十二条材料.设备的供应
一、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后
方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。
二、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数
量.规格.型号等必须符合技术要求。
第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同
具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担
拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。
第十五条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协
商不成时，可按下列方式解决:
一、依法向甲方所在地人民法院起诉。
二、提交仲裁委员会仲裁。
第十六条合同的份数与生效
本合同一式两份，甲乙双方签字付款之日起生效。
甲方:
授权代表：
空调承包安装协议合同 第一零篇
需方：乐分商城梁山兑换中心(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：
第一条工程名称乐分商城梁山兑换中心
第二条工程地点：水浒文化广场南临
第三条合同价款：
￥: 四三七六四、零零元(大写：肆万叁仟柒佰陆拾肆元整)包含设备、安装材料、运费等相关一切费用(详见报价单)。
第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后七日内
第五条工程承包方式：包工包料
第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。
人员培训：空调系统日常运行操作及维护。
第七条甲方的职责和义务：
一、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
二、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
第八条乙方的.职责和义务：
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
四、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
五、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
六、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。
七、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第九条合同价款的支付：
无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。
第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。
甲方：乐分商城梁山兑换中心乙方:
地址：地址：
代表：代表：
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
空调承包安装协议合同 第一一篇
甲方责任：
一、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
二、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
三、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
四、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
一、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
二、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB五零二四三-二零xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。
三、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
一、合同价款：本合同总金额大写：贰万 元整。
二、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 元人民币
三、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
一、工期：同合同工期。
二、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
三、竣工验收：
、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
四、工程质量保证：
、产品自交付调试完成后保质二四个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员一零小时之内赶到现场，及时排除故障。
第五条 违约
一、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的'各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
二、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过一零天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
一、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
二、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
三、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
四、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。
甲方：乙方：
（盖章） （盖章）
代表签字： 代表签字：
日期： 日期：
空调承包安装协议合同 第一二篇
买方(以下简称为甲方)：______________
住址(送货地点)：____________________
联系方式：_________________________
卖方(以下简称为乙方)：__________
注册地址：_________________________
法定代表人：_______________________
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就买卖空调一事达成如下协议：
第一条、甲方以每台________元的价格购买乙方出售的_______立式空调____台，型号为______。
第二条、甲乙双方在合同上签字(盖章)后，甲方当下支付全部货款，乙方为甲方出具正式购物发票。
第三条、甲方自合同签订后四十八小时内家中留人以备接货和配合装机，并保证所留送货地址和联系方式准确无误。货物送到后，甲方有权检查货物包装有无破损，但不能打开包装。甲方在乙方安装人员没在场的情况下私自打开包装，视为乙方已按合同交货，乙方不再承担任何货物与合同不符的违约责任。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。
第四条、乙方在本合同签订后二十四小时内免费送货到甲方指定的地点，并随机交付使用说明、保修卡等材料。四十八小时内由_______售后的专业人员为乙方免费安装调试。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。
第五条、乙方为甲方免费提供安装所需的空调挂机的支架一副(含膨胀螺丝)、管线四米(超出部分按五零元/米收费)。管线如需穿过墙体，乙方为甲方提供打眼服务(如墙体为砖混结构，打眼免费;如墙体为混凝土浇筑结构，按____元/眼收费)。
第六条、本协议销售的空调包修期为三年(自空调安装调试合格后的次日开始计算，具体包修说明见随机附送的保修卡)，人为损坏不在包修范围。保修期后终身保修。自空调安装调试合格后的.次日起一年之内免费上门维护。
第七条、违约责任
一.甲方在双方签字后两个小时内没有支付货款，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，并继续履行合同。
二.甲方违反本合同第三条的约定没有接收货物，应赔偿乙方全部货款_______%的违约金，乙方有权自主另行选择送货时间。
三.甲方提供的送货地址和联系方式不准确导致送错地点或延迟送货，甲方应赔偿乙方因此而造成的损失。
四.乙方在甲方付款后不能出具正式购物发票，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部货款并支付甲方全部货款_______%的违约金。
五.乙方在第四条约定的时间内没有按时送货或没有按时安装，每顺延一小时，乙方支付给甲方一零元的违约金，如在四八小时内没有送货，只按安装延迟计算违约金(因甲方原因和不可抗力除外)。
六.乙方交付的货物与本合同第一条约定的型号不符，乙方负责更换为约定型号的货物，如因此导致送货或安装延迟，按第五项处理。
七.乙方交付的货物损坏或安装后不能正常使用，按第六项处理。
八.乙方安装人员索要超出第五条约定的费用，甲方有权拒绝支付。
九.安装过程中因安装人员的原因造成甲方损失的，乙方照价赔偿。
一零.乙方在包修期内拒绝上门免费维修，每发生一次乙方应支付给甲方货款_______%的违约金，并赔偿甲方因此而增加的费用。
第八条、本合同自甲、乙双方签字之时起生效。
第九条、未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成按第十条处理。
第十条、本合同发生争议后应协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地法院起诉。
第十一条、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：_______乙方法定代表人(签字)：_______
本合同的签订时间为：_______年_______月_______日
空调承包安装协议合同 第一三篇
甲方：
乙方：
日期 年 月 日
一. 甲方与年月吸顶机(五P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。
二. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。
三. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。
四. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶一零公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。
五. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。
六. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的.三个工作日内由甲方验收确认。
七. 甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。
八. 自空调安装之日起整机保修二年整(自然灾害和人为原因除外)。
九. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。
一零. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
空调承包安装协议合同 第一四篇
甲方：_________
乙方：_________
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等。自愿。诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利。义务和责任达成如下协议：第一条工程名称
第二条工程地点：
第三条合同价款（不含税价）：￥_________元（大写：_________）
第三条合同工期：
开工日期：
第五条工程承包方式：包工包料
第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。
人员培训：空调系统日常运行操作及维护。
第七条组成合同的文件
一、本合同书。
二、报价表。
三、设备安装接线图（由厂家提供）。
四、签证变更资料及技术文件。
第八条甲方的职责和义务：
第九条
一、组织图纸会审工作。
二、监督乙方的整体生产和安全文明工地的`管理工作。
三、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料。设备所用库房或场地。
四、负责提供乙方施工中的用水。用电协调工作。
五、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥。食宿均由乙方自行负责。
六、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
七、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
乙方的职责和义务：
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。
四、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
空调承包安装协议合同 第一五篇
甲方：河南海仙子科贸有限公司
乙方： 经双方协商河南海仙子科贸有限公司
（甲方）经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：
一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的.工具装备。
二、 乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整 齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、 乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。
四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在二四小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。
五、 乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题， 乙方自己承担责任。
六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。
未尽事宜：
甲方：河南海仙子科贸有限公司（盖章）
乙方：（盖章） 代表签字：
代表签字:
日期：二零xx年X月XX日
空调承包安装协议合同 第一六篇
甲方（采购方）：
乙方（供货安装方）： 北京首安赛凌制冷设备有限公司
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：
一、设备情况（详见报价表）：
二、 安装工程概况：
工程地点：
开工日期：二零xx年 月 日 竣工日期：二零xx年 月 日 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收：
一、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
二、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式：
一、本合同价款为双方合同工程款＋洽商价款 ；
二、本合同工程总价款为人民币 元（大写： 圆整 ）
三、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥ 元； 大写： 圆整（计工程总价款的三零%）；
四、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币 ￥ 元，大写： 圆（计工程总价款的六零%）；
五、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款（以验收报告日期为准），甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方；乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。
六、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条 双方责任
一、乙方责任：
一、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；
二、 除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的
一、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作；
二、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
三、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
四、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的.五零%的违约金。
五、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的一‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的二零%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
五、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
六、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
（一） 工程量变化或设计变更；
（二） 不可抗力；
（三） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
（四） 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
一. 自验收之日起,工程保修期为壹年半（即一八个月）。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
二. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲 方：
乙 方： 北京首安赛凌制冷设备 有限公司
代理人：
代理人：
电 话：
电 话： （零一零）五七二二三七八五 日 期：
日 期：除外。
三、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的一‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
空调承包安装协议合同 第一七篇
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工作内容：
乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。
乙方安装施工范围、内容如下：
序号、安装项目、单位、数量、备注。
一、空调主机一台
二、风机盘管一台
三、空调箱一台
四、水泵一台
五、镀锌铁皮风管一零㎡
六、空调供、回水管一项
七、冷凝水管一项
八、开关、风口一项
四、双方责任：
一、甲方责任
(一)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。
(二)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(三)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。
(四)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;
(五)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。
(六)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。
(七)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。
(八)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
二、乙方责任
(一)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。
(二)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;
(三)严格按照施工进度，施工质量进行施工。
五、工程安装费用表：
序号、安装项目、单位、数量、单价(元)、合价(元)
一、空调主机一台
二、风机盘管一台
三、空调箱一台
四、水泵一台
五、镀锌铁皮风管一零㎡
六、空调供、回水管一项
七、冷凝水管一项
八、开关、风口一项
九、工程费用总计xx
工程安装总费用根据实际工程量进行结算。
六、付款方式
一、工程安装总费用为人民币x元整，人民币大写x元整。
二、合同签订后甲方向乙方支付工程款的三零%人民币xx元整。
进场一零天后甲方向乙方支付工程总款的三零%人民币xx元。
室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的二零%人民币xx元。
剩余工程总款的二零%，人民币xx元。
元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。
七、工程保修期
工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。
八、其它约定
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。
甲方：
乙方：
帐号：
帐号：
日期：二零XX年X月XX日
空调承包安装协议合同 第一八篇
需方：_________（以下简称甲方）
供方：_________（以下简称乙方）
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条合同价款：￥：_________元（大写：_________元整）包含设备、安装材料、运费等相关一切费用（详见报价单）。
第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后七日内
第五条工程承包方式：包工包料
第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。
人员培训：空调系统日常运行操作及维护。
第七条甲方的`职责和义务：
一、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
二、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
第八条乙方的职责和义务：
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。
四、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
五、负责安全文明施工。质量检验和控制。进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。
六、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。
七、施工中，如发生人生安全。财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第九条合同价款的支付：
无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。
第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
代表：_________代表：_________
日期：_________年_________月_________日
日期：_________年_________月_________日
空调承包安装协议合同 第一九篇
甲方（发包方）
乙方（承包方）
甲、乙双方按照《_合同法》和其他有关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：
一、工程概况：
.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。
.工程地点：榆林经济开发区。
.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。
.施工周期：依照项目部进度计划。
.质量等级：合格。
.质量保证：乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
二、同文件使用解释顺序：
.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
.本合同条款。
.补充协议条款。
.明确双方权利义务的书面文件。
.标准、规范和其他有关资料、技术要求。
.图纸和说明及相关技术资料。
三、同文件使用的文字标准和使用法律：
.合同文字：本合同文件使用中文简体。
.适用法规：《建设工程施工合同（GF—一九九九—零二零一）》。
.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》（GB五零二四三—二零xx）及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB五零二四二—二零xx）的由关规定。
四、甲方责任：
.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。
.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
.甲方负责在施工中的协调工作。
.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。
五、乙方责任：
.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
.乙方自备所需的'安装工具（机械费已包干）。
.乙方的工程进度须符合就的要求。
六、工程质量监理：
乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。
七、质量与验收：
隐蔽工程验收：
.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。
.检查与返工：
.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。
.安装：
.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件（如：合格证、说明书其它文件），统一整理后，待完工时交于甲方。
八、结算方式：
.按陕西零一安装定额人工费以三六元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的五零%，辅材由乙方收取其中的七零%。
.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。
.系统调试费一次包干为二万元整不作任何其它调整。
九、工程款支付：
.月进度款按月进度量六零%支付，每年终结算按已完工作量的八零—九零%支付。
.工程完工付工程施工总量九零%。
.决算后一月内付到总价九七%。
.留三%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。
.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的认可，在双方协调的期限内给予补上。
.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建（除不可抗拒的自然灾害），甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过一个月。
十、争议：
争议：
.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。
.发生争后，除出现下例情况的，双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作：
（一）合同确已无法履行。
（二）双方协议停止施工。
（三）调解要求停止施工，且为双方接受。
（四）法院要求停止施工。
十一、其他：
.合同的生效与终止：
本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
十二、备注：
.不可抗力：
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；合同的价格不因不可抗力而改变。
不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）就立即将不可抗力发生的情况通知另一方（甲方或乙方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。
不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。
.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
空调承包安装协议合同 第二零篇
甲方： 乙方：
为了保证西控十八街棚户区改造项目三#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 :甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 周 凯 （口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条 :乙方安全责任
一．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
二．乙方自备空调护栏安装所需要的`机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
三．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
四．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
五．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
六．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
七．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
八．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
九．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高
空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。
一零．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
一一．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
一二．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期：年月日 日期：年月日
空调承包安装协议合同 第二一篇
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
一、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
二、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
三、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
四、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
五、遵守本协议其他相关条款.
一、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的.质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
二、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
三、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
四、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
五、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
六、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
七、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
八、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
九、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量八零%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币五零零零元向甲方支付延期履约金，延期达三零日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担五零万元违约金。
四、安装费用及付与方式
一、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)七八。四八万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区五四零零零零元;大馆B区二四四八零零元。
二、安装费用的付与：
(一)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的三零%。
(二)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的九二%，即七二。二零xx万元(其中A区四九。六八万元;B区二二。五二一六万元)元;
(三)尾款共计五%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(四)安装费的三%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
空调承包安装协议合同 第二二篇
甲方：____________
乙方：____________
第一条根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条工程名称
第二条工程地点：
第三条合同价款（不含税价）：￥____________元（大写：____________）
第三条合同工期：________________________
开工日期：
第五条工程承包方式：包工包料
第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。人员培训：空调系统日常运行操作及维护。
第七条组成合同的文件
一、本合同书。
二、报价表。
三、设备安装接线图（由厂家提供）。
四、签证变更资料及技术文件。
第八条甲方的职责和义务：____________
第九条
一、组织图纸会审工作。
二、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
三、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。
四、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。
五、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥、食宿均由乙方自行负责。
六、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
七、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
乙方的职责和义务：
一、必须服从甲方规定的.现场管理办法。
二、参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。
四、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
五、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
六、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。
七、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。
八、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。
第十条合同价款的支付：
一、本合同工程款的支付方式：转帐或现金结算。
二、付款方式：合同签订后即付____________的工程款，设备材料进场，提主机前付____________的工程款，安装调试结束即付____________的工程款，余款____________作为质量保证金，质量保证金为期壹年半。（主机保修为一八个月）
第十一条保修期：
保修期为：从竣工验收调试之_______日起，保修十八个月（或按行业标准执行）。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善搞好维修工作，确保甲方的正常使用。
第十二条材料、设备的供应
一、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。
二、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。
第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。
第十五条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：
一、依法向当地人民法院起诉。
二、提交长治仲裁委员会仲裁。
第十六条合同的份数与生效
本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方（法人）代表签字并加盖公章生效。
甲方：____________
地址：________________________
代表：____________
电话：________________________
地址：____________
代表：____________
电话：____________
乙方：____________
空调承包安装协议合同 第二三篇
甲方：
乙方：
根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条》的有关规定，结合本工程情况，经双方认真协商，达成以下协议：
一﹑工程概况
一﹑工程名称：
二﹑工程地点：
三﹑设备供货及供货承包范围
(一)本合同包括超市中央空调系统供货安装及调试，参见空调设计图纸。
(二)安装内容包括风机盘管安装、室外主机安装、管道连接、管道保温，系统调试。
(三)空调室外机的混凝土基础由甲方根据乙方提供的尺寸参数提前进行制作。
(四)室外机和室内机的电源由甲方敷设到位，空调管线所经之处的穿梁留洞由乙方负责，恢复工作由甲方负责，控制线管的敷设由甲方负责，乙方负责电源线和室外机、室内机的连接。
四、工期：根据甲方要求，结合现场实际情况，以乙方进工地日期为准，工期定为三零天如#遇下列情况，则工期顺延。
(一)工程款拨付延误。
(二)有关交叉作业及技术签证延误。
(三)不可抗拒。
(四)非乙方原因造成的'工期延误。
五、工程质量：按照GB——五零二四三施工，验收。
合同价款
一、空调设备及安装
序号名称型号及规格数量单位单价合价备注
一制冷主机及附材安装费台
二风机盘管及附材安装费台
二，付款方式
(一)空调设备付款方式
A甲方自合同签定后三日内支付总造价的三零%为工程预付款。
B货到工地支付总造价四零%。
C安装完毕验收合格后十日内支付二零%。
D完成一个制冷季后付至合同的九五%。(留五%质保金)
①剩余五%为质保金两年满七日内付清。
(二)如发生设备、工程变更，可由甲方施工代表向乙方签发设备、工程变更单，另行签订变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
三、竣工验收
一、竣工验收及中间验收均以双方约定、设计施工图纸、有关变更签证及有关施工规范为依据。
二、中间验收及其他施工文件的批复，甲方应在乙方提交资料或报告两日内完成，协助乙方共同完成以免影响后续工程，逾期则表示甲方已认可。
四、保修：
一、乙方对其供货及施工范围内的设备及工程无偿保修二年。
二、保修期以安装调试合格之日起计算。
五、双方责任：
一、甲方责任
(一)甲方应保证施工现场具备施工条件，保证水电路三通，提供存货仓库，乙方承担水电费，甲方配合乙方施工内容。
(二)甲方委派为工地现场代表，如有变动提前两日书面通知乙方。
(三)甲方工地现场代表有责任协调现场交叉作业及其他工作事宜。
二、乙方责任
(一)按合同技术要求，提供全新设备，保证设备的各零部件性能完好，符合技术标准。
(二)乙方按施工图纸及有关变更现场签证保质按期完成施工内容。
(三)乙方委派为工地现场代表，如有变动提前两日书面通知甲方。
(四)乙方服从甲方合理工作安排。
六、其他：
一、如有纠纷，双方本着友好协商的原则进行解决，协商结果以“纪要”，方式作为合同的附件，与合同具有同等效力，协商不成应按照经济合同法等有关规定办理。
二、违约责任及损失按实际损失计。
三、本合同有关的经甲方认可的施工图纸，变更等技术文件与合同具有同等的法律效力。
四、投标书作为合同附件具有同等法律效力。
七、本合同一式六份，甲方留存四份。乙方留存两份。
甲方(章)：
乙方(章)：
甲方代表：
电话：
传真：
乙方代表：
电话：
传真：
空调承包安装协议合同 第二四篇
(合同编号： )
甲方：
乙方： 西安宇嘉制冷设备有限公司
甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同， 双方共同遵守。
一、施工周期、地点、联系方式
一、施工周期： ； 二、施工地点： ； 三、甲方联系人或委托联系人： ；电话： ； 二、运输方式及费用负担
所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担。 三、机组包装为生产厂出厂包装, 五、验收标准、方式及提出异议期限
主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。
安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。
六、合同总额、结算方式及期限
一、合同总包干价人民币（大写） ：。
二、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的 _ % 计人民币_元（工程前期预
付款）；
三、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的. ％ 计人民币 元； 四、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款 %计人民币 元。
七、产品的保修期及售后服务
一、保修期整机包修一二个月，压缩机包修三年。
二、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。 售后服务承诺:
一、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 二、免费开机调试。
三、免费操作人员的现场培训。
四、机组调试开通验收合格起一二个月为质保期。
五、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。
六、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知一二小时内到达现场。设立了二四小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在二四小时内解决。 七、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。
八、质保期外,五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。 九、保证提供机组的终生维修服务。 八、违约责任
一、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任； 二、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的三零%作为违约金； 三、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；
四、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金； 五、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。 十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。
十一、其它约定事项
一、本合同在双方签字盖章后生效。
二、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
空调承包安装协议合同 第二五篇
甲方：_________
乙方：_________
一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。
四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式：合同签订后,工程安装完成总工程量的_________%,经甲方项目部负责
人确认后,甲方付乙方安装进度款的._________%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_________%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前一零天通知乙方制作生产)
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方
不承担违约责任。
八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
一零、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章)：_________乙方(签字盖章)：_________
代表：_________代表：_________
电话：_________电话：_________