水电暖定额包工包料合同

水电暖定额包工包料合同 第一篇

合 同 书

工程名称：

发包方：

乙 方：

签订日期： 二零xx年月日

建筑水电安装工程承包协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

依照《_合同法》、《_建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。

一．工程概况：

工程名称： 工程地点：施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程， 结构类型：

二、工期进度要求：

（一）开工日期： 二零xx年 月日

（二）总（日历）工期： 个月

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

三、承包方式与范围：

（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

（二）承包范围： 一.图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。

二.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

三.夜间施工乙方必须派专人值班。

四、承包价格

一﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《二零xx年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《二零xx年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《二零xx年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《二零xx年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

二﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

三﹑人工调差按总承包合同执行。

四、甲方按照水电安装工程总造价下浮五%支付给乙方。

五、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

六、材料送检费用由乙方负责。

五、工程质量要求

一.必须具备承包工作范围相应的.工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

二.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

三.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

四.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

五.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

六对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

七.保修期为一年。

六、施工工期

一、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

二、工期延误

（一）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

（二）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

（三）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

七、安全施工要求

一.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

二.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

三.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

四.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

五.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

八、付款方式：进度款支付按照每层完工付款

一、乙方每月二五号报当月工程进度，甲方在次月五号前支付乙方进度的七零%的工程款。

二、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的三零日内，甲方向乙方支付工程款的九七%。

三、三%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

四、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

水电暖定额包工包料合同 第二篇

甲方：______

乙方：______(以下简称乙方)

根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、工程项目

一、工程名称：______

二、工程地点：______

三、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

四、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

二、承包方式及质量要求

、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。

三、乙方负责：

、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的七零%结算无异议。

、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

四、承包价格：______

、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取二五%的手续费用,发票由甲方负责.

、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于二五天，如每少一天按二零零元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。

、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费元/㎡;

、如有设计修改，乙方承诺累计少于二(包含二个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于二个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付：______

、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付七零%给乙方。

、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款二零%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款九七%，余款三%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题二四小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款一零零%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。

、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

六、工程工期

、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚五零零零元对乙方进行处罚。

、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米一元的清洁费进行扣减。

、乙方必须按甲方的_施工组织设计_组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

七、图纸

施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

八、管理人员要求

水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

九、材料管理

、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。

、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。

十、双方承担的责任和义务

、甲方责任：______

、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。

、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。

、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

、乙方责任：______

、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于二二天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地二天以上，必须向项目经理请假。

、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。

、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条工期的处罚标准进行处罚。

、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。

、安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的元/㎡进行扣减。、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚五零零元，班组罚一零零零元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。

十一、安全生产

乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

十二、施工验收

、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后七天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

十三、违约责任

、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。

十四、争议

、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______

双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

向被告人所在地人民法院起诉。

、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作，且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

十七、合同份数

合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十八、保修

、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后二天内派人维修。

、乙方应按法律、行政法规和国家工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

十九、合同生效与失效

本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。

甲方：______

代表：______

身份证号：______

签订时间：______年_____月_____日

乙方：______

代表：______

身份证号：______

签订时间：______年_____月_____日

水电暖定额包工包料合同 第三篇

发包人全称：______(以下简称：甲方)

承包人全称：______(以下简称：乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：________(以下简称：本工程)；

工程地点：________

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

一、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

二、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。

三、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：

从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

四、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、甲方工作

开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

四、乙方工作

开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。

指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

施工垃圾集中到甲方指定地点。

已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。

五、合同工期：

一、乙方应严格按甲方要求的`工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：______年______月______日，竣工日期为：______年______月______日。

二、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源

三、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

四、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币 元整(￥： 元)的违约金；若累计延误天数超过七天或连续延误天数超过五天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第四、五款”执行。

六、质量标准：

一、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ三零一—八八；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB五零三零三-二零零二；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ二四二-八二)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ三零三-八八)；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

二、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币 元(￥： 元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第四款处理。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

一、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ四六-八八)。

二、建筑机械使用安全技术规程(JGJ五九-八六)。

三、建筑施工安全检查标准(JGJ五九-九九)。

四、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ八零-九一)。

八、合同造价及付款方式

本合同工程总价为______________________元整

乙方进场_____________天，甲方付生活费______________元

乙方施工进度达到总工程量的_%，甲方付____________元

乙方施工进度达到总工程量的_%，甲方付____________元

乙方施工进度达到总工程量的_%，甲方付____________元

余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留三_%的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后六个月内付清

九、本合同一式贰份。

甲方：______乙方：______

______年______月______日______年______月______日

水电暖定额包工包料合同 第四篇

承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________

承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________

依据《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合_________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：_________________

工程名称：__________________________街_________楼_________#楼(以下简称：_________________本工程);

工程地点：__________________________号

施工现场条件：_________________以现场实际情况为准;

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：_________________

一、承包方式：_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

二、承包范围：_________________本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容：_________________

①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;

②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;

③强电的预埋与安装、调试检测工作;

④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。

三、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

三、合同工期：_________________

一、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为：_____________年_________月_________日，竣工日期为：___________年_________月_________日。

四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________

承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________

签订日期：________________

水电暖定额包工包料合同 第五篇

发包方：______________（以下简称甲方）

承包方：______________（以下简称乙方）

依照《_合同法》和《_建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

第一条

工程名称：______________

第二条

工程地点：______________

第三条

承包范围：______________

第四条

开工日期：_______年_______月_______日

竣工日期：年月日工期：_______天

第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算

合同总价款为______________

第六条、双方责任

一、甲方责任：

（一）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

（二）负责向乙方提供施工图一式_____份。

（三）及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。

（四）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用

（五）及时办理工程结算。

二、乙方责任：

（一）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

（二）必须按图纸施工。

（三）应保证工期要求，确保工程如期完成。

第七条、材料供应

一、主材：由甲方负责提供。

二、辅材：由甲方负责提供。

第八条、材料消耗

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。

第九条、施工与验收

一、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

二、工程完工时组织相关部门验收。

第十条、结算方式

工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能达到验收要求支付_____，余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。

第十一条、其它

一、本协议一式份，正本份，副本份。

二、本协议自双方盖章签字之日起生效。

三、本协议待工程款付清以后自行终止。

第十二条、补充条款

一、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。

二、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。

甲方（签章）__________乙方（签章）__________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水电暖定额包工包料合同 第六篇

甲方：_________代表（以下简称甲方）

乙方：_________代表（以下简称乙方）

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。南川一八号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：________

二、工程地点：______

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）

（一）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；

（二）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；

（三）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；

（四）室内照明灯具及开关预埋及安装；

（五）从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；

（六）防雷接地安装；

（七）消防所有管网预埋及设备安装；

（八）弱电预埋及设备安装；

四、工期要求

乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币： 元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

七、一由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；

七、二当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的_%；

七、三当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的_%；

七、四当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的_%

七、五总劳务费的_%作为施工质量保证金，质保期为二年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后一五天内，甲方一次性支付给乙方。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

一、本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责。

二、水电安装的.所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

一、甲方职责

（一）按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

（二）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

（三）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

（四）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

（五）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

二、乙方责任

（一）土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

（二）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

（三）施工现场水、电材料上下车及现场转运。

（四）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

（五）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

（六）在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

（七）乙方食宿自理。

（八）乙方提前七天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

（九）乙方现场负责人：

十二、违约责任

一、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

二、乙方违约责任

（一）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

（二）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮_%后作为结算价款付给乙方。

（三）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价_%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

（四）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价_%向乙方收取违约金。

（五）乙方必须做到工完场清，否则甲方按 元/次向乙方收取违约金。

（六）乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮_%后作为结算价款付给乙方。

（七）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按 元/次向乙方收取违约金。

（八）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工

一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

二、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

四、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

五、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、其它管理制度

一、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按 元/天（次）向乙方收取违约金。

二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以 元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：____________

身份证号码：____________身份证号码：____________

水电暖定额包工包料合同 第七篇

甲方：______

乙方：______

依照《_合同法》、《_劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本一#、二#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。

一、工程概况

一.工程名称：________

二.工程地址：________

三.工程内容：________

四.合同工期：________

二、合同条款明确事项

一.承包方式：________

二.合同价格：________

三.工作内容：________

四.工期要求：________

三、甲方责任

一.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场。

二.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.

三.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。

四.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工。

五.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的'食宿和生产生活条件。

六.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费。

四、乙方责任

一.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥。

二.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格)。

三.该项工程乙方无权分包和私自转包。

四.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育。

五.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理。

六.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗。

七.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担。乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失。

八.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集。

五、工程款结算及支付

六、其他说明

一.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止。

二.本协议一式两份甲乙双方各执一份。

三.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

水电暖定额包工包料合同 第八篇

发包方：

法定代表人：

承包方：

法定代表人：

依照《这人民共和国合同法》、《_招投标法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：根据施工图纸要求。

二、合同工期

自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。

三、质量标准

合格（按设计施工合同质量要求）。

四、合同价款

金额：_______元。

五、双方主要义务和责任

一、甲方主要义务和责任

（一）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

（二）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

（三）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

（四）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

二、乙方主要义务和责任

（一）在本合同签字生效后，七天内进场开工。

（二）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

（三）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

（四）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

（五）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

（六）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

六、工程进度

一、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计四零日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的`延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计八小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

二、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。

七、工程质量和验收

一、本工程质量要求达到合格。

二、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。

三、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

四、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。

五、验收前七天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后七天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

六、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

八、材料、设备采购供应方式

一、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

二、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

三、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。

四、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。

九、付款方式

一、本工程工程预付款为合同价格的一零%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的一五%之内（当年工作量在一零零零万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的五零%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

二、按工程量结算，按月核定完成工程量的八五%，暂停付款。预留一五%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的九五%，余下的五%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。

三、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

四、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

十、工程合同价目竣工结算

一、工程验收合格后七天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

二、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

三、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：

（一）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

（二）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

（三）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

十一、其他

一、违约

甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在一零天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

（一）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳一零零零元违约金。逾期违约金最多不超过一零零零零元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天一零零零元的奖励金。奖励金最多不超过一零零零零元。

（二）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

（三）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

二、纠纷处理

承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

三、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。

甲方：（公章）

法定代表人：（签字）

_____年____月____日

乙方：（公章）

法定代表人：（签字）

_____年____月____日

水电暖定额包工包料合同 第九篇

业主(以下简称甲方)：___________________________

承包人(以下简称乙方)：___________________________

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议

一、工程概况

工程地址：_____________________________________________________。

工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。

工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等

二、价格

一、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米×_______平米；打隔墙_______元/平米；打踢脚线槽_______元/米；卫生间改造_______元/间；包管_______元/条；卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

三、付款方式

工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

四、注意事项

一.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

二.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。

三.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。

四.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

五.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。

六.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

八.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

九.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

甲方(公章)：____________________乙方(签字)：____________________

_____________年_______月______日_____________年_______月______日

水电暖定额包工包料合同 第一零篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商甲方自愿将一栋三层的别墅楼包工包料包基础承包给乙方施工，其具体事项如下。

一、甲方要求：

一、基础必须挖到三类土、老土。

二、地梁达到米高，四φ一四

三、钢筋为双棱连钢钢筋，客厅为φ一零，带肋丝，其除为φ八主筋和φ六副筋。

四、墙体为二四零眼墙。

五、屋面为现浇砼斜坡屋面，瓷板由甲方定，在新化城内购买。

六、水泥为雪峰水泥。

七、红砖为七五#机制红砖。

八、散水化粪池，由乙方负责施工，其化粪池长二米，宽米×深米现浇砼盖板。

九、正面瓷板(由甲方定)其除三立面白水泥抹光，内粉刷普通抹面，不抹百灰。二次装修包括水电、门窗涂料等全部由甲方负责。

一零、乙方施工中，达到质量进度、安全第一，干砖浇水，砂浆标号为二五#混灰，搞好砼养护。

一一、正立面乙方一定达到效果图与图纸基本一致，除甲方负责门窗水电、涂料、扶手，二次装修，其除土建部分由乙方负责施工。

一二、乙方达到上述甲方要求其工料费包干共计人民币万元。

一三、付款方式：乙方基础完成付二万元，一层完成付六万元，二层完成付六万元，坡屋面完成付六万元，余款工程完成付清。

一四、施工中的水电费由甲方负责付款。

一五、施工中的.邻里矛盾由甲方处理，水电路三通由甲方负责。

一六、未尽事宜，甲乙双方协商解决，合同二份，签字生效，同具法律效益，款付清终止合同。

甲方：

乙方：

年 月 日：

水电暖定额包工包料合同 第一一篇

甲方：

乙方：

现根据国家相关法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同.

第一条 工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条 工程承包内容和单价

一、工程施工面积: 按实际面积算，使用防火保温隔热材料。

二、单价：外墙按 元/ m二含材料款，其它项目见清单.

三、工程概算总价 元(结算时按实际工作量结算为准)。

第三条 施工搭架材料和搭架费用，由甲方无偿提供。

第四条 外墙施工工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。外墙施工时如受天气等影响造成的拖延时间，工期则顺期延长.

第五条 工程价款的支付与结算方式

一、工程款支付方式：本合同签订后 日内，甲方支付合同总价的 备料款，即人民币 元。在施工过程中，工程完成 再付 工程款，即人民币 元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程验收后 日内全部付清。

二、结算方式：工程验收后须按验收单实际数量和合同约定的单价进行工程决算，甲乙双方共同办理结算手续，结算完毕，当日内全部付清工程款。若甲方无法在约定时间内付清工程款，甲方应按被拖欠额每日五‰的违约金支付给乙方。

第六条 违约责任

甲方的'责任：

一、未能按照合同约定履行责任，造成乙方损失的;

二、工程中途停建、缓建造成乙方停工、停产损失的;

三、不按合同约定给付工程款的。

乙方的责任：

一、工程质量按国家相关标准实行，如有不符合合同规定的;

二、工程不能按合同规定如期交付使用的。甲方有权拒付工程款.

三、三年质量保证，如出现质量问题，无偿维修。(人为因素、不可抗拒因素除外) 合同违约的解决办法：违反合同规定，双方应本着友好的态度协商解决，协商不成时任何一方均可向辖区人民法院起诉。

第七条 施工中如顶面、墙面偏差超过三零mm，甲方应按现场实际工程量协商补给乙方： 。

第八条 完工后甲方如需要清理工保洁，甲方应加工程保洁款每m二 按建筑面积计算。

第九条 其它 本合同一式贰份，甲方双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同，与本合同具有同等法律效力。

公司地址:

水电暖定额包工包料合同 第一二篇

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

依照《_合同法》及装饰行业有关法律法规的规定，经双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容：以预算书工程项目为准。

四、承包方式：

五、工程造价 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整;

六、合同工期从 年 月 日至 年 月 日竣工，共计 天。凡发生下列情况之一者，工期顺延。

①遇到人力不可抗拒的自然因素;

②施工过程中停电、停水;

③甲方要求变更设计方案及工程内容，增加项目。

第二条：合同价款的支付和调整

一、合同价款是经双方协商一致的结算价款，合同生效后，发包方按下列表中的约定直接向承包方支付工程款;

二、在发生下列情况时价款可作调整

①在原预算项目新增加的应在决算时追加价款;

②甲方确认的工艺标准变更或材料变更;

③甲方确认的设计方案变更;

④市场材料价格的变化超过一零%。

第三条：甲方的义务

一、开工前三天，为承包方入场施工创造条件：包括搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆遮盖、以不影响施工为原则。

二、提供电源、水源。

三、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等)，并承担相关费用。

四、施工期间发包方需要部分地方使用时负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

第四条：乙方的义务

一、施工中严格执行安全施工操作准则，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

二、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

三、保护原有室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通。

四、保证施工现场的.整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第五条：工程的质量标准

一、双方约定本工程施工质量标准为现行装饰装修验收标准。

二、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包方指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。

第六条：工程验收

一、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

(一)隐蔽工程验收;

(二)水电工程验收;

(三)瓦作工程验收;

(四)木作工程验收;

(五)油漆工程完工验收。

二、工程竣工后，承包方通知发包方进行验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视为工程合格)在工程款结清后，办理移交手续。

第七条：违约责任

一、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，将受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任并赔偿给对方造成的经济损失。

二、因一方的原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前五天通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第八条：合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，当事人双方应协商解决，也可由有关部门协调解决，协商调解不成的可依法向人民法院提起诉讼。

第九条：合同一式两份，自盖章之日起生效，本合同履行完成后自行终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水电暖定额包工包料合同 第一三篇

甲方： (发包方)

乙方： (承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

一、工程地点：

二、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

四、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：材料供给的约定

一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

三、乙方供应的'材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：工程质量及验收的约定

一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-二零xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

四、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：安全生产各防火的现场治理的约定

一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零% ，整体竣工验收合格后支付二零%.

二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

三、双方款项住来均应出具收据。

四、工程结算方式：水路____米，电路____米

五、乙方承包内容：

一、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

二、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

三、水电施工穿墙、打孔、切割；

四、开关插座面板安装；

五、小五金的安装；

六、后期灯具的安装(水晶灯另计)；

七、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。

三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

二、本合同签订后工程不得转包。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同有效期至_______.

五、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章)

___年___月___日 ___年___月___日

水电暖定额包工包料合同 第一四篇

发包方（甲方）：__________________

分包方（乙方）：__________________

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。

第五条：结算方式：以建筑面积为准。

第六条：工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。

第七条：工程质量

合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；

第八条：工程款支付

按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。

第九条：设备材料供应

一、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。

二、乙方提前十天提出材料计划。

第十条：文明施工

一、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ五九-九九标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的.违章操作、违章作业。

二、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

三、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。

四、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

五、凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及一六周岁以下未成年者、五零周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

第十一条：乙方职责

一、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

二、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。

三、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。

四、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

五、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

六、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

第十三条：工伤

甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

第十四条：治安、防火

一、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。

二、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。

三、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。

四、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款 元，一般火灾事故，罚款 元。

第十五条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

一、双方协商解决。

二、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

第十五条：其它

本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电暖定额包工包料合同 第一五篇

甲方(发包方)：__________

法定代表人：__________

地 址：__________

联系方式：__________

乙方(承包方)：__________

法定代表人：__________

地 址：__________

联系方式：__________

经甲乙双方共同协商，就______区______幢______号房屋的电工类装修工程达成协议如下：

第一条 工程价款

乙方负责承建甲方房屋水、电工装修内容，包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议)：

本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外)，每平方米人民币 ________元(包括打线槽)，共计人民币 ________元。面积按套内面积______平米计算。拆墙人民币 ________元。

工程款结算

乙方将水电线路铺设完成后，甲方应当支付工程款 ________元，待乙方将工程全部完工后甲方应在 ________日内向乙方支付剩余尾款 ________元。(可根据实际情况约定)

第二条 质量要求

以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

水管管道敷设

应左热右冷、 上热下冷，水管在______下 、线管在______上 。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。

乙方应提前________天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

第三条 安装要点

建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水；先埋管后穿线；强、弱电分槽分开铺设，一般应相距______厘米，最小相距______厘米；强电线路不走床下、床头、沙发；线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有______厘米的水泥砂浆保护层，热水管有______厘米的保护层；线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过______厘米；暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上；pvc管的管径利用率不超过 ______%；卡子固定pvc管，地面每间隔______米固定，槽每隔______米固定，墙槽每隔______米固定；同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线；各弱电子系统都用星形结构。

pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整；线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上________型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离________厘米；暗盒必须弯曲敷设时，不得有s弯。连续弯曲超过________次时，加装过线盒；所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的________倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等；在暗管内不得有各种线缆接头。

电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于______厘米，交叉距离不应小于______厘米。

暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线铰接紧密牢固缠绕______圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕______层，再用绝缘黑胶布包扎______层以上，要求均匀紧密包缠。

照明线、开关线用______或______平方毫米线，普通插座用______或______平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用______平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组；网络线用超五类双绞线，电话线用______芯线或五类双绞线，闭路线用______欧宽带同轴线。

电源插座下口距地______厘米(厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度)，开关下口距地______m(扣除安装木地板的高度)，开关距门框______m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外)，高差小于______mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过______mm，吊顶内无明露导线；强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于______cm，电线交叉点呈______度直角，避免斜面串扰。

同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关；插座接线为右火线，左零线，上地线；所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长______cm(强弱电箱内留线更长)，所有线路应贴上标签，标明房间号。

根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。

强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断；强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的.规定；提供综合布线工程竣工简图。

第四条 水路的安装

家装中给水管全部使用______管。

主给水管使用______分，支管使用______分，管道的耐压强度要求热水管使用______mp，冷水管使用______mp。

给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为______mp，试压合格后，管道才允许封闭。

按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

排水管必须使用______管，主管和坐便器使用______mm管，其他位置使用______mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

第五条 安全责任

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。

第六条 出入手续

由甲方办理乙方工人出入手续，并支付相关费用。

第七条 押金

施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

第八条 除渣清场

每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序，施工中产生的废渣应分类归集，保留后续工种需要的废渣，此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工；对其他施工垃圾应装袋，满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。

第九条 乙方义务

乙方有义务与本装修的其他工种友好配合，若因乙方的不当配合耽误工期，甲方有权扣留乙方的工钱，若因乙方的不当配合造成其他损失的，由乙方承担赔偿。

第一零条 违约责任

甲乙双方任何一方违反本合同的，守约方可以解除合同并要求违约方承担违约金 ________元并赔偿因违约给守约方造成的损失。

第一一条 其他

本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

本协议经各方签署后生效。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

______年______月______日______年______月______日

水电暖定额包工包料合同 第一六篇

甲方：________（发包方）

乙方：________（承包方）

依照《_合同法》和《_建筑法》及其它有关法律/行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就________新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：

第一条 工程概况

一．装修施工地点：_____________________________________________

二．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

三．本项工程预计费用约________元人民币。

第二条 承包方式：选择第________种方式

一、 单包：只包工，不包料

二、 双包：包工包料

第三条：材料供应的约定

一．甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要________材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

二．甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

三．乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第四条 工程质量及验收的约定

一．本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB五零二一零-二零零一及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB五零三二七-二零零一并参照《湖北省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-三五/T九八》

二．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

三．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第五条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

一.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

二.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

五.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

六.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

七.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

八.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第六条 工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

一. 工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的_________%,水电完工后支付_________%,整体竣工验收合格后支付_________%

二. 乙方承包内容：

一）水电开槽、布线、穿线、埋槽

二）所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

三）水电施工的.穿墙、打孔、切割

四）开关面板安装

五）小五金、马桶、的安装

六）后期灯具的安装

三．工程结算方式：

按实结算：

总价结算：________元/平米（套内面积）

第七条 违约责任：

一．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 违约金。

二．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付________元违约金。

第八条 纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

第九条 合同的变更和解除：

一．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 _％支付违约金，并办理终止合同手续。

二．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第十条 其它约定：

一．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

二．甲方在入住前可以要求乙方________次来现场配合其他工种的交叉施工，超过________次部分每次甲方需支付乙方________元/天的劳务费。

三．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

甲方签字：________乙方签字：________

______年______月______日______年______月______日

水电暖定额包工包料合同 第一七篇

甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的的水电费用由乙方支付，施施工人员的'吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工过程程中，应注意施工安全，全全程对施工安全负完全责任任,因施工设备的原因和乙乙方人员操作失误导致的伤伤亡事故由乙方负完全责任任。由于乙方对施工工地管管理疏忽造成的施工人员以以外第三人人身财产损害的的，乙方应对此负全部责任任。

二、施工要求

一、乙方需严格按照施工图纸纸完成施工任务，不得随意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。

二、乙方自自本合同签订后开始施工，，月天)，即自按期交房房。

三、乙方在施工过程程中所需材料必须使用红砖砖、国标钢材、中联水泥。

三、付款方式工程报报价：_________________每平方元，以实际际建筑面积为准。

一、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款二万元。包工包料料建房施工合同书甲方：_________________：_________________身份证号：_________________电话：_________________乙方：_________________身份证号：_________________电电话：_________________甲方将位于西峡县县回车镇老庙岗村陈沟组的的自住用房的建设工程经双双方协商承包给乙方，经双双方协商同意，就该建房工工程的施工承包事宜达成如如下协议：_________________

一、此次建房房的施工承包方式为乙方包包工包料。乙方负责出工建建设并自行解决建设施工所所需的所有设备、建房所用用的全部原材料，施工过程程所需的水电费用由乙方支支付，施工人员的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工过程中，应注意施工安安全，全程对施工安全负完完全责任,因施工设备的原原因和乙方人员操作失误导导致的伤亡事故由乙方负完完全责任。由于乙方对施工工工地管理疏忽造成的施工工人员以外第三人人身财产产损害的，乙方应对此负全全部责任。

二、施工要求求

一、乙方需严格按照施施工图纸完成施工任务，不不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。

二、乙方自本合同签订后开始始施工，月天)，即自按按期交房。

三、乙方在施施工过程中所需材料必须使使用红砖、国标钢材、中联联水泥。

三、付款方式工程报价：_________________每平方元，以实际建筑面积为准。一、地基挖好后甲方支付付乙方首批款二万元。

甲方：____________________

乙方：____________________

_____年_____月_____日

水电暖定额包工包料合同 第一八篇

甲方：______________

乙方：______________

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

一、施工地点：______________

二、工期：______________

三、本项工程预计费用_____元人民币。

第二条工程承包方式：包工包料。

第三条工程承包范围

负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

第四条材料供应的约定

一、甲方提供的材料

甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

二、乙方提供的材料

乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第五条工程质量及验收的约定

一、本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

二、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

三、工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

一、严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

五、负责工程所产生垃圾的处理工作。

六、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

七、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

八、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的'装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第七条工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

第八条违约责任：

一、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款_%的违约金。

二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款_%的违约金。

第九条纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第十条合同的变更和解除：

一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。

二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款_%支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。

第十一条其它约定：

一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

二、乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十二条附则

（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：______________乙方：______________

______年______月______日______年______月______日