外墙保温工程承包合同范本

外墙保温工程承包合同范本 第一篇

发包方：

承包方：

一、工程名称：

二、承包方式：

三、建筑面积：完工时，以实际施工面积计算。

四、施工内容及价格：按施工面积以( ) 元/ 平方米

计算(普通保温)，口线按延米计算( ) 元/米，角线按延米计算( ) 元/米，回水线按延米计算( ) 元/米，因为本工程偏差比较大，用工工时相对较多，甲方应适当补偿给乙方相对应的工时费。

五、付款方式：乙方进场后四天，甲方给乙方( ) 元的.生活费用，乙方可以向甲方借款，甲方可以根据乙方完成工程的多少，予以支付。在工程完工后，余款一次性付清。

六、甲方权利与义务

一、向乙方提供必要的施工便利条件，包括施工人员的住所、用水、电等，向乙方提供施工外架或吊篮，并承担费用。承担给乙方运料、反吊，必须运到乙方指定的施工现场。

二、协调施工现场相关单位、人员及工具设备，为乙方施工提供方便。

三、外保温系统易破坏，应督促参建单位注意成品保护。

四、在乙方施工中，边施工边验收，如有不满意的地方，当时提出，让乙方立即修改。

五、如乙方因停电、停水或其它原因造成乙方不能正常工作或停工，甲方应适当补给乙方工时费。

六、乙方施工完毕，应及时收量、结算。

七、乙方的权利与义务

一、按甲方提供的图纸及国家和行业规范施工。

二、遵守国家相关法律法规规定及各项管理制度，文明施工。

三、积极和现场有关单位配合，遇到与其他工种交叉作业时与甲方现场管理人员及兄弟单位协商解决。

四、不得以任何形式转包其他单位和个人。

八、其他

一、本合同自签字之 日起生效，合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。

二、此合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式两份，双方各持一份，签字后生效，完工帐清后，自动解除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________ 年____ 月____ 日_________ 年____ 月____ 日

外墙保温工程承包合同范本 第二篇

发包方：________(以下简称甲方)

承包方：________(以下简称乙方)

甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《_建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。

一、工程名称：

外墙保温工程。

二、承包范围：

乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：

一、聚氨酯防潮底漆;

二、六零厚现喷硬泡聚氨酯保温层;

三、界面砂浆;

四、二零厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格一二、七一二、七mm，直径I零、六mm)塑料锚栓双向@五零零锚固;外用防裂砂浆罩面;

五、岩棉防火隔离带，宽度四零零mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B二级，乙方组织施工。)工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

三、合同总工期：

具体由甲方决定

四、对乙方质量、安全要求：

工程质量标准：

(一)一次性验收合格;

(二)施工依据和验收标准：

a、按设计单位认可的施工图纸;

b、按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c、按_《建筑工程施工质量验收统一标准》;

(三)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。

(四)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。

一、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

二、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的六零%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。

五、合同价款：

承包单价，六零厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价一七五元/m二，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。

六、价款结算

一、施工二个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的三零%，即二个楼全部完成后付总承包款的三零%。

二、乙方按期完成后，即八零%，若乙方在约定工期内完不成九零%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

三、余下二零%承包款以前付清。

七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)

甲方：________

乙方：________

电话：________

电话：________

________年________月________日

________年________月________日

外墙保温工程承包合同范本 第三篇

需求方：（以下简称甲方）

供应方：（以下简称乙方）

依照《_合同法》，经双方友好协商，乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权利和义务，特签订如下协议以共同遵守：

一、材料供应范围

乙方向甲方承建的湖南湘水龙头温泉度假村工程工地提供外墙节能所需外墙外保温材料。

二、施工质量要求及验收

一、乙方严格按专家论证会提出的'要求及行业标准GB/T二零四七三—二零__生产合同产品，确保材料质量。

二、乙方负责甲方保温系统材料现场取样送检一次（费用由乙方承担），并配合甲方组织验收。

三、乙方须保证外墙保温材料检验合格，如因检验不合格，给甲方带来的一切损失，均由乙方承担。

三、材料单价

数量为暂定，具体以现场验收量为准。材料单价中包含运费和税金。

四、付款方式

乙方送第二批货到达甲方工地之 日付清第一批货的货款，送第三批货到达工地之 日付清第二批货的货款，依次类推，最后一批货物的款项在工程竣工验收合格后十 日内付清。每批货款支付时乙方提供当次货款发票。

五、双方职责和义务

甲方：

一、甲方须按照合同约定及时支付乙方材料款。

二、负责提供所需材料进场时间计划，提前一个星期申报计划，乙方凭甲方电话通知发货。

三、甲方负责工地卸货。

四、甲方应严格按乙方提供的施工方案施工。

乙方：

一、必须按照甲方定购的数量提供材料送至乙方工地，并随货提供产品出厂检验报告（复印件）、合格证（原件）、使用说明书（原件）、施工方案、生产厂家资质证明（复印件）等资料，复印件需加盖乙方公章。

二、如因乙方提供的材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格，由此给甲方造成一切损失由乙方承担。

六、争议解决

本合同在执行中发生争论或纠纷，甲乙双方协商解决，解决不了时，按以下_____方案处理：

一、申请仲裁机构仲裁。

二、向有管辖权地人民法院起诉。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字（盖章）之 日起生效，货款结清且工程竣工验收合格后失效。

甲方单位（签章）：__________乙方单位（签章）：__________

_____ 年_____ 月_____ 日_____ 年_____ 月_____ 日

外墙保温工程承包合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

依据《_合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地址：

工程内容：外墙保温工程施工

合同性质：包工包料

二、合同工期

合同工期总天数为四零天，自二零__年五月二日起，至__年__月止。

三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。

四、质量标准

工程质量：合格

五、合同预算工程量及合同预算额

本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。

合同总价：六零零零零元暂定

单价：

工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温五零MM厚(容重四零kg/M三)、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。

本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。

六、甲方责任：

甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。

七、乙方责任：

一、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的'保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。

二、自行提供为完成施工所需辅助工具。

三、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金三零零零元。

八、工程验收

工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。

九、工程款付款方式

工程预付二零__零元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的八零%;完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的八零%;尾款一月内(扣除保修金五%)付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。

十、合同生效期

合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

十一、安全生产

施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。

十二、合同争议解决方式：

甲、乙双方发生争议时，协商解决;调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。

十三、合同份数。

合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

外墙保温工程承包合同范本 第五篇

发包人(全称)：______________________________________________

承包人(全称)：______________________________________________

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

第一条工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括图纸范围内及甲方现场指定的保温工程。具体质量保修内容双方约定如下：按国家规定。质量保修期依据_二零零零 年一 月三零 日颁发的二七九号令。

第二条质量保修期

质量保修期藏工程实际竣工之 日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

经竣工验收合格之 日起__________ 年。

第三条质量保修责任

属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之 日后三天内派人修理。承包人不在约定期限内，派任修理，发包人可委托其他人修理，维修费用从指间过保修金内扣除。

发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

在国家规定的个工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

保修范围内的项目因人为因素造成的.损坏，不在保修范围内，但承包人应积极配合发包人进行修复，费用参照市当 月信息指导价。

第四条质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的一零 %。

第五条质量保修金的返还

发包人在质量保修期内无任何问题则第二 年满后一个 月内付_______ %,五 年期满或延长期满后一个 月内付______ %无息返还承包人。

第六条其他

双方约定的其他工程质量保修事项：有规定按规定，无规定双方协商解决。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

______ 年_____ 月_____ 日

______ 年_____ 月_____ 日

外墙保温工程承包合同范本 第六篇

甲方：____________

乙方：____________

根据《_合同法》和《_劳动法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程质量和按期完成，经甲乙双方平等协商，自愿签订劳务承包合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

工程名称：_______工程地点：_______

二、工期：

一、开工 日期：_________ 年_____ 月____ 日

二、竣工 日期：_________ 年_____ 月____ 日

三、承包方式：

一、包工不包料

(一)承包范围：图纸包括所有内容

(二)单价：_________

四、付款方式

工人进场后由甲方提供工人生活费，在工程竣工验收合格后，___天内及时办理结算手续，___次付清。

五、施工过程中的质量和安全

一、乙方必须按施工图纸和施工规范及设计变更，以及甲方的要求进行施工，工程质量应达到国家工程质量验收标准的要求。

二、在施工过程中使用的机具由乙方自理，并合理使用甲方提供的施工材料。乙方必须遵守人走场清的`规定，一切听从现场施工管理人员的安排，不得有人为的材料浪费现象，否则处以___倍的赔偿。

三、乙方应按工期要求合理安排进行外墙保温工程施工。对因不能按时进行完成，所造成的一切损失由乙方承担。

四、乙方应严格遵守国家安全法规，严格按照外墙保温工程施工和验收标准施工，认真执行甲方制定的各项规章制度，并做好班组安全自检。

五、在施工过程中，如因乙方人为原因造成的安全事故，所造成的损失和工伤由乙方承担全部法律责任和经济损失。

六、违约责任

一、合同签订后双方均不得违约，如有违约则违约方承担对方___ 元的违约金(但乙方技术力量不行时，甲方有权解除劳务合同)。

二、乙方必须按工期完成施工任务，否则每延误一天赔偿甲方损失___ 元。

七、本合同未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部留一份。合同履行完后自动失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________ 年____ 月__ 日