中央空调风道安装合同
中央空调风道安装合同 第一篇
甲方:______________
乙方:______________
根据《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜,达成如下协议:
第一条工程项目概况:
一.工程名称:______________
二.工程地点:______________
三.承包范围和内容:本工程乙方负责_______中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。
四.工程期限:自乙方进入施工场地后_______内完成空调系统的安装调试,并达到正常运行标准。
第二条工程质量要求:
本工程达到:《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB五零二四三一二零____》标准。空调设备满足系统安全使用要求,形美观,走管、走线合理规范。
第三条工程价款:
本合同项下的工程总金额为_______元,大写:_______元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目,按双方协商的价款予以结算。
第四条工程价款的支付方式:
一、本合同签订的当日,甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元;
二、乙方的室内、室机组进入施工现场当日,甲方向乙方支付工程价总额_______%的工程款即_______元。
三、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后,甲方向乙方支付工程价款总额_______%的工程款即_______元。
第五条保修条款:
本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备(人为因素除)。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算,保修期为_______月。
保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故,乙方只提供免费维修义务,所需更换的材料费用由甲方承担。
第六条甲方的权利义务:
一、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地;
二、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件,并保证乙方施工期间的正常合理需要;
三、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系,保证乙方按合同约定顺利施工,如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系,导致乙方不能施工的,工期顺延;
四、甲方应在本合同生效后,在具备安装空调设施条件下,提前七日内书面通知乙方进入工地施工;
五、甲方指派_______为施工现场甲方施工代表,其职权为代表甲方传达相关指令、通知;办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及部关系,以及其他代表甲方的.事项等,如_______不在施工现场,甲方同意由_______、_______签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等,协调本工程现场及部关系;
六、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核,并书面予以确认,并向乙方进行技术交底;
七、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用设备,由此而发生的质量问题,经济损失由甲方承担责任。
八、甲方在施工现场免费提供临时库房,用于乙方材料及设备存放。
九、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方,甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收,逾期不进行调试验收的,视为乙方的空调系统调试验收合格。
第七条乙方权利义务:
一、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工;
二、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员,达到熟练上岗操作;
三、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐;
四、如果施工过程中甲方要求除合同以的其它施工项目内容,按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项;
五、乙方进场后须听从甲方的合理安排,接收业主管理的监督,进场的各种手续需备齐。
第八条由于以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
一、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;
二、工程量变化和设计变更;
三、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时;
四、工程款未按时支付
五、不可抗力;
六、其他非乙方原因的停工。
乙方在以上情况发生后三日内,将延误的内容和因此发生的_______追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告,甲方或甲方代表收到报告后三日内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方可视为延期及要求已被确认。
第九条设计变更
一、甲方变更设计,应在该项工程施工前一五天通知乙方;
二、对于乙方已经施工的工程,因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压,甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工,工期相应顺延,因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款,因此给乙方造成的损失,由甲方承担。
三、所有设计变更,双方均应办理变更洽商签证。
第十条违约责任
一、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款_______项,如逾期支付,每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。
二、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更,甲方应按_______元/天支付乙方停工费用;如需乙方返工,甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款;如给乙方造成材料设备倒运,甲方应支付相关的运输费用。
三、本合同约定的空调安装施工项目,未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时,甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备,导致发生质量问题,甲方应对该损失承担全部责任。
四、乙方如不能按本协议约定的期限内完工,应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。
五、本合同生效后,因甲方原因导致本合同不能履行或不能全部履行的,乙方有权单方面解除本合同,甲方应按本合同价款总额三零%承担违约金。
六、本合同生效后,甲方在_______个月内不通知乙方进场施工,视为甲方不履行本合同,甲方应按本合同价款总额三零%承担违约金。
第十一条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工,甲乙双方不承担违约责任,双方就后续事宜协商处理。
第十二条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决,如协商不成,可提交乙方所在地人民法院管辖。
第十三条本合同未尽事宜,双方可通过签订补充协议的方式予以完善,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立,自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份,甲乙双方执二份。
甲方印章:______________乙方印章:______________
甲方负责人:____________乙方负责人:____________
联系方式:______________联系方式:______________
签订日期:_______年_______月_______日
中央空调风道安装合同 第二篇
甲方:
乙方:
为了保证 空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 (口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
一、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
二、后期外机设备发生坠落(六年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
三、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
四、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
五、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
六、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
七、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
八、乙方进场后要服从甲方的'指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
九、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
一零、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
一一、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
一二、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
一三、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字和盖章): 乙方(签字和盖章):
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: _____年____月____日 日期: _____年____月____日
中央空调风道安装合同 第三篇
甲方(发包人):__________
乙方(承包人):__________
根据《_民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
一.产品数量、价格
产品清单:
甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台,合同总价:__________人民币。
该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
专利:
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因,甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的,造成的所有损失由乙方承担,包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。
二.交货地点:
乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为_交钥匙工程_,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地,因甲方原因到货一五日后仍不能安装,超出一五日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置,否则乙方有权拒绝卸货。
产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理,并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
三.合同期限
.交货时间
乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点,甲方延期付款,交货期予以相应顺延。
.安装时间
甲乙双方认为已具备安装条件后,乙方在______日内安装完毕。
四.产品质量要求
乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的'、核心的、关键的元件及技术标准:中央空调技术参数的内容一致,否则,乙方支付甲方合同总价的三零%作为违约金。
必须达到或超过的国家、行业标准。
履约期间,甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验,如果检验质量达不到相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金,违约金为货款的___%
五.产品的交货验收及保管方式
乙方应在交货前五日,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后二个工作日内给予答复,经甲方确认同意后乙方可发货,甲方逾期不作答复的,则视为默认同意。
货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
到货后,甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收,清点货物数量及验收货物质量,若货物数量与清单数目不相符,货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐货物,乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交货验收合格证明,此合格证明为乙方交货的凭证。
乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品,但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
交货后,甲方提供设备存放地点,乙方或其委托的设备安装承包方保管货物,货物如有丢失或损坏的情况,由乙方负责照价赔偿。
乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料,否则,甲方有权拒验货物。
六.安装、调试及售后服务
安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因,甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的,在甲方受追诉或赔偿后,乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。
安装过程中,因乙方原因造成设备配件短缺、损坏,乙方应及时安排换装、换件,其相关费用由乙方承担,并不得因此而降低整机使用性能。
乙方有责任对合同项下的设备进行调试,并出具现场调试检测报告,同时出具现场噪音检测报告。
乙方为甲方培训操作人员二名,主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。
产品保修期为安装调试合格后两年,故障响应时间不超过半小时,到达现场时间不超过三小时,保修服务方式均为上门保修,即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担,但由甲方原因造成的除外。
下列情况乙方维修收取相应的费用:
甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;
擅自改装设备;
人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;
质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务,终身提供零配件。
七.履约保证金及付款方式
(一)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
(二)、本合同工程安装总价款为人民币:___________________________元(大写:__________ );
①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写:__________ );
②乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写:__________ );
③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写:_________________________________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。
(三)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
八.合同的变更与解除
合同履行中,如甲方要求变更合同,则应于合同规定交货日三零日之前以书面形式通知乙方,因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担,合同变更后需重新确定交货期,合同变更的事项双方需另签合同补充协议,并经双方签字盖章后生效。
甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同,须向另一方偿付合同总金额一零%的违约金。
九.违约责任
除本合同另有规定外,合同双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。
乙方逾期交货的,须每天向甲方支付逾期部分货款总额的为违约金,并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过三零______日的,甲方有权单方面终止本合同,并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的五%作为违约金。
乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的,甲方有权拒验货物,乙方对此承担一切责任。
甲方未按合同规定期限支付货款的,应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的,视为没有交货,因此造成逾期交货的,按照本合同逾期交货的有关规定执行。
因为产品质量问题致使没有通过验收的,乙方应立即无偿换货并在一五日内向甲方交送本合同规定的合格产品,并向甲方支付未通过验收部分产品价款的五%作为违约金,赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期一五日未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的,乙方应向甲方退还所有已收款项,并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。
一零.产品保修约定
质保期自甲方验收合格之日起算,质保期为______年,质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现,乙方将负全部责任,并向甲方支付合同总价五%作为违约金。
乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话,以便通知乙方确认保修,乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的,须书面通知甲方,否则因此造成损失的,由乙方承担。
乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后,应及时作出响应。
乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于二四小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修,经甲方书面通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的,甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在三小时内赶到现场,并于赶到现场之日起一二小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下,甲方有权委托他方处理,因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
当乙方质量保修金不能满足需要的情况下,由双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向乙方追回;
乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。
一一.不可抗力
因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无须承担任何责任,但本合同另有规定的除外。
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。
因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方,并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明,否则,不能免除相应责任。
本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
一二.争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
一三.其他事项
以下为合同附件,是合同不可分割的一部分。
甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,以形成时间在后的为准。
合同双方应指定两名授权代表,分别负责直接处理_本合同设备_的技术和商务问题。乙方指定技术代表:__________,商务代表:__________ ;甲方指定技术代表:__________,商务代表:__________
本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
____年______月______日
中央空调风道安装合同 第四篇
发包方:________(以下简称甲方)
承揽方:________(以下简称乙方)
乙方承揽甲方________工程,按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试,为了明确双方权利义务,经双方平等自愿协商,根据《_合同法》有关承揽合同之相关规定,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工作内容:
一、空调、热水器等设备安装;
二、避雷接地;
四、五金配件安装于配合调试;
二、安装人工费及结算:
安装人工单价为:空调:____元/台,热水器:____元/台,本价格为包干价。
结算方式为月结。
三、质量要求
一、乙方须严格按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试,做到保质保量,并接受甲方的监督。安装质量不符合规定的,乙方须无条件修理或者返工并承担全部费用。
二、乙方不得将承揽项目交由第三人完成,特殊情况须经甲方同意。如有违反,甲方有权解除合同,由此产生的一切后果由乙方承担。
四、其它要求
一、乙方须对安装过程中的安全及对第三人造成的侵害负全责;
二、甲方为乙方购买意外伤害险;
四、乙方凌空作业须系上安全带
五、乙方施工过程中,不得损坏甲方的'安装工具,如有损坏乙方必须无偿进行修复。
六、未尽事宜双方协商解决。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方盖章或签字时生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
中央空调风道安装合同 第五篇
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条 产品名称、规格型号和数量:见附件
第二条 产品质量、技术标准:
一、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
二、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条 产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条 验收方法及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后一五天内以提出。
第五条 合同款的结算方式及期限:
一、付款方式;
二、本合同总价款为人民币_______元
三、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方一零零%支付清单剩余价款余额。
第六条 产品的'交(提)货期限:
一、双方协商,以不耽误工期进展为原则,甲方提前一零天通知乙方,乙方在收到甲方合同总价款后一零天内将合同设备送至甲方指定地点;
二、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条 产品质量责任和售后服务条款:
一、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起三六个月中先到期的时限为产品质量保证期。
二、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条 违约责任:
一、 甲方取消订货合同总价款
二、 如果乙方延迟交货超过_______%的违约金。
第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。 第十条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
中央空调风道安装合同 第六篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上,就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜,达成如下协议:
一、工程范围:___县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求:按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求,按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付:
一、本工程总造价为人民币:以上价格不包含主机基础,主机电源,主管道的钢架的使用费。
二、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款,乙方进场施工。
三、乙方银行账户:
四、工程质量:
一、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工,若因工期逾期交工造成甲方损失,损失由乙方全额承担。
二、乙方使用的材料必须符合国家标准,对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收,对不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换,且由此带来的'工程延误等损失由乙方自行承担。
三、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工,对安装过程中的安装质量和工艺,甲方技术人员有权进行检查,对不符合要求的,乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。
五、售后承诺
一、系统保修:安装工程保修期为二年,保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障,由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
二、设备自出厂之日起保修二年,若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
六、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可向当地人民法院诉讼解决。
七、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效!
甲方:
乙方:
签定日期: ____年____月____日
中央空调风道安装合同 第七篇
甲方:__________________
乙方:__________________
甲,乙双方秉着真诚合作,互惠互利的原则,就乙方所售出的空调甲方提供安装,维修服务达成如下协议:
一、甲方必须服从乙方的统一安排和分配,并就乙方所售出的空调以最快速度,最好质量给用户提供安装,维修服务,尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达二四台以上。
二、甲方在提运,安装空调之时必须核对清型号,并负有保全责任。在安装分体机之时,安装前必须对室内机通电运行检查。
三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务,并实行城内____小时,城外____小时服务到位,否则乙方可对甲方作出处罚决定。
四、如属甲方安装原因引起的'故障,甲方必须负全部责任。
五、甲方在安装或维修完毕之后,必须填写安装,维修单据,收回废旧零件及时交给乙方,以便乙方上网结算,否则乙方有权将迟交单据不予结算。
六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后,按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。
七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务,否则乙方有权作出其他改变。
八、甲方必须切实保证安装,维修安全,安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带,发生工伤事故由甲方负全部责任。
九、甲方在给用户安装空调之时,如果没有用铁架必须拿回给乙方,否则一经乙方证实进行二倍罚款。
十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。
十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案,同时对工程信息负有严格保密的责任。
十二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲,乙双方签字当即生效,有效期一年从签字之日起生效。
甲方:______________乙方:______________
代表:______________代表:______________
身份证号:_________________
_______年_______月_______日
中央空调风道安装合同 第八篇
甲方:(以下简称甲方)__________
乙方:(以下简称乙方)__________
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上,就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜,达成如下协议:
一、工程范围:
竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求:
按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求,按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付:______元
一、本工程总造价为人民币:以上价格不包含主机基础,主机电源,主管道的'钢架的使用费。
二、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款,乙方进场施工。
三、乙方银行账户:
四、工程质量:
一、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工,若因工期逾期交工造成甲方损失,损失由乙方全额承担。
二、乙方使用的材料必须符合国家标准,对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收,对不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换,且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。
三、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工,对安装过程中的安装质量和工艺,甲方技术人员有权进行检查,对不符合要求的,乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。
五、售后承诺
一、系统保修:安装工程保修期为二年,保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障,由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
二、设备自出厂之日起保修二年,若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
六、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可向当地人民法院诉讼解决。
七、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效!
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央空调风道安装合同 第九篇
发包方(以下简称甲方):___________
合同编号:___________
承包方(以下简称乙方):___________
签订地点:___________
鉴于甲、乙双方己经过充分协商,双方约定:甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:
第一条工程名称:中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程,本合同未作特殊说明的,以下简称“本工程”)。
第二条工程地址:______________
第三条工程范围:______________
第四条施工要求:乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。
第五条工程验收:按照国家的相关规范标准执行。
第六条工程周期:
六-一本工程工期为______天,即自二零_____年______月______日至二零_____年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天,即自二零_____年______月______日至二零______年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的,仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
六-二如遇下列情况,经甲乙双方现场代表共同签字确认后,工期可以作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限:
六-二-一甲方在本合同规定进场施工之日前三日,不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;
六-二-二明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等,未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;
六-二-三重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;
六-二-四乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响八小时以上;
六-二-五甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;
六-二-六因遇不可抗力的自然灾害(如:自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;
六-二-七甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。
第七条承包金额及付款方式:
本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写):___________元整(¥:_______________)。
七-一本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写):___________元整(¥)作为本合同定金。
七-二乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场,甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写):___________元整(¥)。
七-三本工程安装、调试完毕后交付甲方使用,支付余下工程款¥______元(大写______元整)。
第八条甲方权利与责任:
八-一甲方提出任务需求,乙方作出施工组织方案,经甲乙双方代表签字(盖章)认可后,形成最终执行方案,并制定验收标准,作为工程项目验收的依据。
八-二空调所需电源须由专业电工实施安装,乙方不负责电源安装等关联工作,甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。
八-三甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。
八-四乙方进场施工之日起(见本合同第六条六-一款)前一日内,甲方须向乙方提供完整的技术资料。
八-五在本工程施工现场,甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如:乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。
八-六甲方依据此合同对乙方的'工作进行监督和检查。
八-七如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况,出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时,甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。
八-八涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时,应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更,并按国家有关程序办理。
八-九严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。
八-一零甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题,按时向乙方提供资金及必要的工作条件。
八-一一对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下,甲方须在五日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。
八-一二对因甲方原因造成工期延误,导致乙方未能按本合同第六条六-一款“本工程工期”内的时间交付甲方验收,甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。
八-一三隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后二四小时汇到现场进行检验,甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后,方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后二四小时内未到现场进行检验,乙方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议,可再次进行复检,合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此而造成的工期损失由责任方负责。
八-一四工程完工后,由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》,甲方在接到此通知书后一零日内进行竣工验收,如超过一零日而甲方仍未组织验收工作,则视为己验收合格。未经验收的工程,甲方不得使用,否则,由甲方自行承担质量责任,并视为己验收合格。
八-一五甲方应按合同规定日期(见本合同第六条六-一款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作,并及时办理工程财务和工程尾款。八-一六甲方不得泄露乙方申明的秘密。
八-一七甲方在附件条款中双方约定的期限内,对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。
第九条乙方权利与责任
九-一乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。
九-二乙方在工作过程中,不得泄露甲方申明的秘密。
九-三本工程所需的施工工具由乙方自行负责。
九-四乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装,凡本合同工程图纸未约定、说明的,按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。
九-五乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性,保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行,如发生合同设备的漏订或错订问题,乙方应免费补订或更换相应设备,保证系统在合同期限内安装、调试完毕,并交付甲方验收。
九-六设备运抵甲方现场后,甲乙双方进行现场开箱验收,根据本工程验收清单,乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料,如有数量及质量问题,一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。
九-七本工程系统安装及调试阶段,乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题,乙方负责解释并加以解决,保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏,乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏,由乙方提供的更换部件只收取成本费。
九-八乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求,由甲方负责协调工作。
九-九乙方完成所承担的任务后,须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。
九-一零乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利,任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理,乙方须承担由此产生的一切后果及费用。
九-一一乙方提供货物的包装,应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、
防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。
九-一二乙方在施工过程中应注重安全施工,因施工安全所造成的事故由乙方承担。
九-一三乙方与甲方共同确认本方案,并进行施工督导及工程验收。
九-一四若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误,概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。
第十条其它事项:
一零-一若因甲方原因造成工期延误一五日以上(不包括一五日。起算时间以本合同第六条六-一款约定的交付甲方验收之日起算),则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额天)。
一零-二若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指:_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误一五日以上(不包括一五日。起算时间以本合同第六条六-一款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额天)。
第十一条双方的现场代表:
甲方现场代表:______________。
乙方现场代表:______________。
甲、乙双方的现场代表如有变动,则变动方须提前三日以书面形式通知另一方;否则,由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。
第十二条其它约定:
甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行,任何一方违反任一条款均构成违约,违约方按本合同标的的二零%向对方支付违约金。
第十三条合同纠纷:
合同纠纷的解决方式:由乙方所在地法院管辖。
第十四条附则:
本合同壹式贰份,甲、乙双方各持壹份,双方签定时生效。
本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方:_______________
乙方:_______________
单位地址:_______________
单位地址:_______________
联系方式:_______________
联系方式:_______________
中央空调风道安装合同 第一零篇
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上,就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜,达成如下协议:
一、工程范围:竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求:按照甲方与业主签定的中央空调合同的`安装要求,按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付:
一、本工程总造价为人民币:________以上价格不包含主机基础,主机电源,主管道的钢架的使用费。
二、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款,乙方进场施工。
三、乙方银行账户________
四、工程质量:
一、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工,若因工期逾期交工造成甲方损失,损失由乙方全额承担。
二、乙方使用的材料必须符合国家标准,对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收,对不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换,且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。
三、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工,对安装过程中的安装质量和工艺,甲方技术人员有权进行检查,对不符合要求的,乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。
五、设备及工程报价一览表
六、售后承诺
一、系统保修:安装工程保修期为二年,保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障,由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
二、设备自出厂之日起保修二年,若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
七、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可向当地人民法院诉讼解决。
八、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效!
甲方:________
乙方:________
法人代表:________
法人代表:________
委托代理人:________
委托代理人:________
签定日期:________年________月________日
签定日期:________年________月________日
中央空调风道安装合同 第一一篇
甲方:
乙方:
甲、乙双方经共同协商一致,甲方委托乙方负责甲方中央空调主机的技术维护工作。根据《民法典》及有关规定,在双方相互诚信的基础上为明确各自的责任,经共同协商特签订本合同,双方共同严格遵守。
一、乙方根据相关技术标准要求,对甲方所使用的下列中央空调设备进行全年的维护保养工作,以使机组达到最佳运行工况及最佳运行效率,提高中央空调系统的整体安全运行系数:
风冷机组 设备品牌: __型号: __数量:__
二、乙方根据相关行业技术标准,负责承担甲方所使用的中央空调主机维护工作,延长空调主机、系统管道、空调末端装置及相关辅助设施的工作寿命,为大楼最大限度的节省空调系统的运行费用。
三、甲方责任:
一、合同履行期间,甲方应给予乙方工作人员充分配合。
二、甲方若发现机组工作失常或发生故障,以及状况不良时,应及时通知乙方。
三、提供正常的供电电源及供电设施。
四、根据乙方提供的银行帐户,按合同规定方式和时间,向乙方支付合同款。
四、乙方责任:
一、 合同期间,乙方必须每年派工程师到甲方处,免费对甲方的相关操作维护人员进行一次专业培训,帮助提高甲方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识,提高甲方工作队伍的技术水平,为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。
二、 根据系统具体运行状况,调整及观察空调主机开机、运行状况,为甲方制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。
三、 合同期间,乙方定期每季度一次派员到甲方机房进行巡视检查和保养,以便能及时发现并排除各种故障隐患。
四、 每年停机期间,对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作,确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。
五、 乙方每年只提供四次应急服务,在接到甲方紧急故障维修通知后,将在六小时(节假日及下班时间 八 小时)内到达现场(因交通原因延误的除外)进行维修。若维修工期长,或需更换零配件的,则应及时通知甲方,并提供处理方案及工期。
六、 每次工作结束后,乙方向甲方提交书面技术服务报告(一式两份)。
七、 乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。
八、 合同期间,乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。
五、合同期间,所需更换或补充的零配件及材料费用由甲方负责。乙方以优惠价向甲方供货。
六、合同期间,乙方不承担设备由非乙方人员造成的,或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的'责任,但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组,使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由乙方工作人员工作失误导致设备损坏的,其修复费用由乙方全部承担。
七、甲方若对乙方的维护保养工作不满意时,有权利要求乙方对其工作进行改进。合同履行期间,任何一方不得随意终止本合同。若需要变更或终止本合同时,必须提前一个月以书面形式通知对方,双方友好协商一致,方能生效。
八、违约责任:
合同期内,若乙方违约,则每天向甲方扣付合同总价款千分之五(五%)的违约金,若甲方付款违约则每天向乙方支付应付款千分之五(五%)的违约金。
九、中央空调主机全年维护保养人工费:_____ 元整(人民币 _____元整),若机组出现较大故障,如需拆修压缩机、拆换压缩机马达、穿管等则维修人工及材料费另计。
十、 付款方式:
一、甲方向乙方支付中央空调主机全年维护保养人工费:合同签订后一周内付八零%,计 _____元整(人民币 _____元整);合同期满前一周内付二零%,计¥_____ 元整(人民币_____ 元整);
二、中央空调主机全年维护保养材料费一零零%预付款。
十一、本合同期满后,双方发生的债务,不受合同终止的影响,债务人应向债权人继续偿还未结清的款项。
十二、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十三、合同有效期:从_____年____月____日至_____年____月____日止,为期 __年。
十四、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商达成一致。
十五、本合同附件与合同同等有效,自合同签订之日起生效。
十六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲 方: __________
乙 方:__________
日 期:__________年 __________月 __________日
中央空调风道安装合同 第一二篇
供方:________________(以下简称甲方)
需方:________________(以下简称乙方)
一、标的信息
二、质量及要求、技术标准
以国家行业技术标准和甲方提供的产品技术标准及铭牌数据为准,甲方可保留不低于上述标准而改变和提高产品质量的权利。
三、交(提)货地点、方式
一、交(提)货地点:
二、交(提)货方式:
若由甲方代运至乙方指点的地点,甲方指定仓库内进行设备外观及数量检查,若乙方接货一五日内未提出异议,视为产品完好接收。
四、运输方式及运费结算
一、运输方式:□乙方自提;□甲方代办运输;□其它(在“□”内打“√”进行选择)。
二、若由甲方配送,甲方于收到乙方运费后发运,多退少补。
五、包装
甲方应按照国家与行业的标准进行包装,如果是因为包装的问题导致产品缺损,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、验收标准、方法
按国家或行业相关产品技术标准验收。
七、结算方式及期限
合同签订后,五零KW以内的机型必须全款发货,其余机型需付不低于合同总金额________%的.预付款,交提货前付清全额余款。
八、设备安装与调试
一、设备安装必须由甲方授权的具有相应资质的工程安装商进行,否则,甲方不承担保修责任。
二、设备开箱前,乙方必须通知甲方人员现场确认签字。
三、乙方负责设备安装及调试,甲方给予指导。
四、在与甲方设备连接前,乙方应保证除甲方以外设备符合连接条件并严格遵守甲方设备安装要求,在甲方人员确认签字后方可操作。
五、调试设备过程中调试人员应按甲方人员要求进行操作。
六、未经甲方确认签字,自行安装、运行设备的,甲方不承担保修责任和设备质量责任。
七、调试完成后,甲方协助乙方与最终用户签署调试报告。
九、设备质量异议约定
一、提出设备异议的时间为设备调试完成之日起________日内,如无异议视为合格,若自乙方接货之日起________个月,乙方不能满足设备运行条件或不通知甲方协助调试,视为设备合格。
二、无需经过调试的附件、备件和甲方提供的资料由乙方在收货当日对其是否符合合同约定进行检验,若未检验或未提出异议视为符合合同约定。
十、设备保修
一、甲方负责本合同范围内的设备保修,保修期为设备调试合格(包括视为调试合格)之日起________个月或自乙方接受设备________个月(以先到日期为准)。
二、保修期内按照____公司服务政策保修,因人为原因及安装原因造成的设备损坏,不在保修之列,但甲方可提供有偿服务。
三、乙方及其用户按照甲方提供的文件对设备进行安装、操作及维护保养,否则甲方不承担保修责任和设备质量责任。
四、乙方及其用户未经甲方同意变更设备安装地点的,甲方不承担后续期设备保修责任和设备质量责任。
十一、乙方不能将本批合同产品用于除本合同以外的二次销售。
十二、对定制产品,合同产品型号以甲方最终提供的型号为准。
十三、合同生效条件及期限:
本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同内容执行完毕并货款结清后,合同废止。
十四、违约责任
合同履行过程中若有违约,违约方承担全部责任;因乙方不能如约结算货款,乙方承担违约部分金额日万分之________的违约金及赔偿损失。
十五、解决合同纠纷的方式
因履行本协议,双方发生争议,协商不成时,由甲方所在地人民法院管辖。
十六、本合同一式________份,供需双方各执________份,本合同由双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同专用章或公章后生效。签字盖章后的合同传真件具有同等效力。
甲方:
地址:
法定代表人:
签约代理人:
联系方式:
签约时间:________年_______月_______日
乙方:
地址:
法定代表人:
签约代理人:
联系方式:
签约时间:________年_______月_______日
中央空调风道安装合同 第一三篇
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方友好协商,由乙方实施陇南市政务大厅中央空调系统安装工程,为切实保护双方合法权益,就此达成如下协议:
第一条工程概况
一、工程名称:_________
二、工程地址:_________
三、工程总价(大写):(含机组费、材料费、安装费)
第二条付款方式
工程验收合格后一次性结清,双方款项往来均应出具收据,工程验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第三条甲方权利义务
一、甲方应积极主动配合乙方,做好协调服务工作
二、甲方可派监理人员随时察看安装进度和质量,如遇严重的质量问题,可责令乙方限期改正,造成的相关损失由乙方承担。
三、工程完工后,甲方应尽快组织人员进行调试验收。
第四条乙方权利义务
一、乙方必须严格按照双方确定的.产品、质量标准,按期保质完成工程。
二、乙方须确保中央空调在使用过程中有良好的制冷、制热效果。乙方须安装室内通风设施排放有害气体,确保使用安全。
三、乙方所提供的机器、材料必须有企业的产品合格证。
四、本工程保修期一年。从工程完工验收合格之日起保修期内因安装出现的问题由乙方免费维修。保修期满后,乙方提供有偿的售后服务。
五、工程验收合格后,乙方应向甲方提供产品合格证、保修单、竣工图纸二份。
第五条违约责任
一 、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿相应的经济损失。
二、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
三、若竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失。
第六条本协议自签订之日起生效,一式四份,双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央空调风道安装合同 第一四篇
合同编号:
签约地点:
需方:
地址:
电话:
传真:
法定代表人:
签约代表:
供方:
地址:
电话:
传真:
法定代表人:
签约代表 :
本合同是由供需双方共同制定,双方同意按如下条款进行操作:
一、产品名称:
该工程室内机采用南京天加风机盘管,室外机暂定南京天加机组。
新、排风机采用应达风机。
付款方式:
一、合同双方签字盖章后二日内,需方支付部分工程款______元,供方组织设备、调试的准备。
二、需方指定日期_______年____月____日施工,供方按需方日期要求进入施工现场后,按双方认可的施工图进行施工。
三、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费______元。
四、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付______元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。
五、_______年____月____日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时,供需双方共同开箱验货,符合合同要求后,需方须向供方再支付三,零零零元,供方组织设备的安装、调试。
六、工程验收说明:供方在自检合格的前提下,向需方提出书面申请验收单,供需双方共同组织不少于五人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内,不参加验收,则供方有权自行验收,工程视为合格。
七、人工安装费税金由需方代缴,并以现金方式支付。
二、技术说明:
一、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)
二、系统说明(见附表)
三、主要设备技术参数(见附表)
四、运行费用分析(见附表)
三、工程内容:
说明:本工程为后续接手工程。
一、空调主机、风机盘管系统的安装调试。
二、空调制冷、热水系统的安装调试。
三、空调控制系统的安装调试。
四、空调水泵系统的安装调试。
五、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。
六、排风、新风管道系统的安装调试。
七、风机减振、消音系统的安装调试。
八、新风机组的制作、安装、调试。
四、设备运输及安全:
一、需方责任
需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。
二、供方责任
供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。
五、质保期:
一、空调系统整体部分:
设备调试结束,工程验收合格之日起一二个月或设备到货之日起一八个月,以先到期者为准。
二、空调系统风机盘管部分:
设备调试结束,工程验收合格之日起三六个月或设备到货之日起四五个月,以先到期者为准。
六、安装:
一、严格按<工程施工规范>进行施工。
二、供方按图施工,如有变更,必须有经供需方申请,设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。
三、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。
四、遵守需方施工现场代表人员的指挥。
五、施工工期:
l 空调系统主体部分一零天。排风系统五天。
l 其余需与装修配合的部分,如风口部分要与装修同步进行。
七、售后服务:
一、在保质期内,若因供方产品自身质量出现问题,供方保证在四个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题,供方保证在四小时内赶到用户现场进行处理, 免费进行维修,收取相应材料成本费。
二、在保质期内,若空调系统因需方违规操作出现问题,供方保证在四个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行维修,收取相应材料成本费。
三、在保修期外,如供方产品出现问题,供方保证在四小时内赶到用户现场进行处理,免费维修,优惠提供零部件进行更换。
四、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中,为b级监控对象。
b级监控单位工作内容:
l 详细的客户档案(需供方配合提供)
l 客户空调系统运行、维修记录
l 季节性设备保养、调试记录
l 定期预警记录
l 专人负责及交接记录
五、供方将不定期进行季节性客户走访。
六、供方免费为需方培养两名空调操作人员。
中央空调风道安装合同 第一五篇
甲方:_______
乙方:_______
根据《_合同法》,本着平等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:
一、工程名称:_______
二、工程地址:_______
三、工作内容:_______
乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。
乙方安装施工范围、内容如下:
序号、安装项目、单位、数量、备注。
一、空调主机一台
二、风机盘管一台
三、空调箱一台
四、水泵一台
五、镀锌铁皮风管一零㎡
六、空调供、回水管一项
七、冷凝水管一项
八、开关、风口一项
四、双方责任:
一、甲方责任
(一)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。
(二)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(三)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。
(四)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;
(五)、如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于甲方原因拖延工期,甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。
(六)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。
(七)、空调主机吊装由甲方负责,费用由甲方承担。
(八)乙方根据施工图进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的`费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
二、乙方责任
(一)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。
(二)严格遵守建设方的管理规定,做到文明施工;
(三)严格按照施工进度,施工质量进行施工。
五、工程安装费用:
一、空调主机一台
二、风机盘管一台
三、空调箱一台
四、水泵一台
五、镀锌铁皮风管一零㎡
六、空调供、回水管一项
七、冷凝水管一项
八、开关、风口一项
九、工程费用总计______________
工程安装总费用根据实际工程量进行结算。
六、付款方式
一、工程安装总费用为人民币_______元整,人民币大写_______元整。
二、合同签订后甲方向乙方支付工程款的三零%人民币______________元整。
进场一零天后甲方向乙方支付工程总款的三零%人民币______________元。
室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的二零%人民币______________元。
剩余工程总款的二零%,人民币______________元。
元整在工程安装调试验收完毕后,甲方一次性付清(注:工程安装、调试、验收完毕后,无论甲方是否收到工程款,都必须按合同支付清合同所有费用)。
七、工程保修期
工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。
八、其它约定
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效率,在执行协议过程中如有不同意见,双方友好协商进行解决,解决不成,可向当地人民法院进行申诉解决。
甲方:_______
乙方:_______
日期:_______
中央空调风道安装合同 第一六篇
发包方(以下简称甲方):_________________
承包方(以下简称乙方):_________________
签订地点:_________________
鉴于甲乙双方已经充分协商,双方约定:_________________甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件:_________________《设计方案》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的.原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:_________________
第一条工程名称:_________________
中央空调安装工程(前述空调安装工程,本合同未作特殊说明的,前述空调安装工程以下简称“本工程”)。
第二条
工程地点:_________________
第三条工程范围:_________________
第四条空调电源:_________________
空调所需电源须由专业电工实施安装,乙方不负责电源安装等关联工作,甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料及风口开空)到空调机组所需之指定位置。
第五条施工要求:_________________乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算(具体明细见附件:_________________《设计方案》)进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工需要中央空调施工作出局部调整,须经甲乙双方现场代表共同签字确认后方可施工,且甲方须对调整部分追加相应费用,具体内容须经双方协商另立补充协议。
第六条工程验收:_________________
按照《通风空调工程施工质量验收规范》执行。
第七条工程周期:_________________本工程工期为四五天,即自/年/月/日至/年/月/日;室内主体部分工期为/天,即处/年/月至/年/月/日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的,仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
第八条承包金额及付款方式本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)_________________
柒拾贰万元整,(¥:元)
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。发包方:_________________
承包方:_________________
签订地点:________________
中央空调风道安装合同 第一七篇
合同编号:
签订地点:
甲方:(以下简称甲方)
地址:
电话:
乙方:(以下简称乙方)
地址:
电话:
甲乙双方根据诚实信用原则,就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议,为了保障双方的合法权益,签订本合同。
一、双方约定
乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。
二、安装工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
(一)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;
(二)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;
(三)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);
(四)风系统制作与安装;
(五)系统开机调试。
三、合同总价
一、销售及安装总造价:
二、如遇下列情况,合同总价将相应增加:
(一)甲方改变设计导致费用增加;
(二)非因双方之原因变更设计导致费用增加;
(三)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);
(四)在施工中新增加了工程项目;
(五)其它。
四、工程期限
一、隐蔽工程工期为
二、实际交工期按照主机开机调试时间计算,风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。
三、如遇下列情况,由乙方用书面形式通知甲方顺延期限:
(一)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;
(二)甲方在合同规定开工日期前,未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;
(三)发生重大设计变更,如:系统布置变更、材料材质变更等;
(四)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;
(五)因电源未引到位影响调试验收的;
(六)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等),而影响工程进度;
五、材料、设备供应(见附件)
六、工程质量、验收、保修及售后服务
一、双方一致同意:乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收,因此导致的一切后果概由甲方承担。
二、交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,乙方应与返工。
三、已竣工未验收工程,在交工前甲方不得动用,否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。
四、保修及售后服务承诺
(一)保修期:设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修一二个月,压缩机保修三年,从工程调试验收合格之日起计算。
(二)甲方应指定人员与乙方进行联系,并将人员名单以书面形式提交给乙方,当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。
(三)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障,由乙方负责维修,应须更换之零件,费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负责。
(四)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
(五)保修期内,甲方需要对工程进行修改时,乙方有权根据修改的.工作量收取劳务成本费。
(六)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。
(七)免费保修期内,乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在二天内整改,乙方接到甲方电话后一小时内赶到现场,超过时间乙方没有回复,甲方有权另请其它人员负责维修,维修所产生的费用(工价上浮三零%)在乙方的质保金内扣除。
七、付款方式
一、签订合同后当日内,甲方支付乙方预付款式,即人民币大写______元整(小写 ______元整),乙方收到此款后开始组织材料设备进场;
二、隐蔽工程安装完毕后三日内,甲方支付工程款给乙方即大写整(小写______元整);
三、安装调试完毕后七日内,甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份),即大写______元整(小写 ______元整);
四、扣该工程款人民币大写______元整),作为质保金,以甲方投入使用之日起计算,满两年后二零日内退付质保金。
八、双方义务
一、甲方义务
(一)、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电,包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;
(二)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;
(三)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题,室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方,应由甲方事先征得物业部的同意,并应在进场施工前办好相关手续,如乙方按照施工方案进行施工的过程中,由于甲方原因致使相关管理部门的干预,被迫停工造成的损失,应由甲方负责;
(四)甲方参与工程质量和施工进度的监督;
(五)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设备,防止被盗及损坏;
(六)在本合同履行过程中,甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;
(七)及时付款义务
二、乙方义务
(一)乙方在施工过程中,必须严格遵守甲方物业管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;
(二)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、
(三)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;
(四)乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及甲方财产保护工作;
(五)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏,应由乙方负责;
(六)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时,乙方必须立即通知甲方,但不承担因此造成的损失。
九、违约责任
一、根据公平原则,工程质量不合格的,乙方负责无偿修理。
二、甲方未能按照合同约定履行自己的义务,应赔偿乙方因此遭受的实际损失。
三、合同规定的合同款项未付清前,乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有,同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。
四、若甲方应付工程款逾期二个月未付,乙方可要求甲方支付应付工程款二零%的违约金,继续履行合同并赔偿实际遭受的损失,还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。
五、签订合同后,若甲乙双方单方毁约,毁约者按合同总价款的二零%赔付对方。
十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题,若协调不成,在合同签订地法院提起诉讼。
十一、未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
十三、合同附件包括预算清单、工程图纸,为合同不可分割的一部分,与合同同时生效。
十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,期满后自动失效。
甲方(签章):
法人代表:
乙方(签章):
法人代表:
委托代表人:
委托代理人:
_____年____月____日
_____年____月____日
中央空调风道安装合同 第一八篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将世纪华庭空调百叶窗安装工程承包给乙方,依据《_合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
一、工程名称:
世纪华庭空调百叶窗安装工程
二、工程地点:
潜江市园林二中旁
三、承包范围及方式:
包工包料,制作安装。
四、施工日期:
自 _____年____月____日至 _____年____月____日止,共计 ____天。
五、工程价款:
工程实行固定单价一七零元/平方米,工程量以实际面积为准。工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
六、付款方式:
一、号楼安装完毕付七零%
二、验收完毕付九七%
三、剩余三%质保金壹年以后付清
七、安装要求:
按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
八、工期保修:
该工程的保修期为壹年 ,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。
九、甲方权利、义务:
一、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
二、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
三、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
四、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
五、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
六、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
十、乙方的权利、义务:
一、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
二、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
三、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的'安全保管的义务,且承担由此发生的费用。
四、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。
十一、工程变更:
一、甲方有对百叶窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。
二、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。
三、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议:
一、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。
二、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。
本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。
甲 方: 乙 方:
中央空调风道安装合同 第一九篇
甲方:__________
乙方:__________
本合同是由供需双方共同制定,双方同意按如下条款进行操作:
一、产品名称:
该工程室内机采用南京天加风机盘管,室外机暂定南京天加机组。
新、排风机采用应达风机。
付款方式:
一、合同双方签字盖章后二日内,需方支付部分工程款 _____元,供方组织设备、调试的准备。
二、需方指定日期________年____月____日施工,供方按需方日期要求进入施工现场后,按双方认可的施工图进行施工。
三、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 _____元。
四、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付 _____元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。
五、________年____月____日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时,供需双方共同开箱验货,符合合同要求后,需方须向供方再支付三零零零元,供方组织设备的安装、调试。
六、工程验收说明:供方在自检合格的前提下,向需方提出书面申请验收单,供需双方共同组织不少于五人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内,不参加验收,则供方有权自行验收,工程视为合格。
七、人工安装费税金由需方代缴,并以现金方式支付。
二、技术说明:
一、中央空调工程方案设计说明及依据
二、系统说明
三、主要设备技术参数
四、运行费用分析
三、工程内容:
说明:本工程为后续接手工程。
一、空调主机、风机盘管系统的安装调试。
二、空调制冷、热水系统的安装调试。
三、空调控制系统的安装调试。
四、空调水泵系统的安装调试。
五、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。
六、排风、新风管道系统的安装调试。
七、风机减振、消音系统的安装调试。
八、新风机组的制作、安装、调试。
四、设备运输及安全:
一、需方责任
需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。
二、供方责任
供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。
五、质保期:
一、空调系统整体部分:
设备调试结束,工程验收合格之日起一二个月或设备到货之日起一八个月,以先到期者为准。
二、空调系统风机盘管部分:
设备调试结束,工程验收合格之日起三六个月或设备到货之日起四五个月,以先到期者为准。
六、安装:
一、严格按工程施工规范进行施工。
二、供方按图施工,如有变更,必须有经供需方申请,设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。
三、严格实行施工现场设备、人员、环境安全制度。
四、遵守需方施工现场代表人员的指挥。
五、施工工期:
空调系统主体部分一零天。排风系统五天。
其余需与装修配合的部分,如风口部分要与装修同步进行。
七、售后服务:
一、在保质期内,若因供方产品自身质量出现问题,供方保证在四个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题,供方保证在四小时内赶到用户现场进行处理, 免费进行维修,收取相应材料成本费。
二、在保质期内,若空调系统因需方违规操作出现问题,供方保证在四个小时内赶到用户现场进行处理, 并免费进行维修,收取相应材料成本费。
三、在保修期外,如供方产品出现问题,供方保证在四小时内赶到用户现场进行处理,免费维修,优惠提供零部件进行更换。
四、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中,为b级监控对象。
b级监控单位工作内容:
详细的客户档案(需供方配合提供)
客户空调系统运行、维修记录
季节性设备保养、调试记录
定期预警记录
专人负责及交接记录
五、供方将不定期进行季节性客户走访。
六、供方免费为需方培养两名空调操作人员。
七、开通二四小时技术支持电话:_________
八、需方责任:
一、提供合理的施工现场。
二、提供不小于一零平米的库房。
三、提供专职现场协调人员。
四、保证施工现场的水、电的'供应,费用由买方承担,并有独立的控制系统。
五、阶段验收合格后,相应设备及系统产品的保护。
六、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。
七、有义务对供方的工程价格进行保密。
九、供方责任:
一、由于本工程材料由需方提供,因此,供方在施工当中应尽量节省材料,对供方在工程中故意浪费材料现象,需方有权制止,情节严重者,将受到处罚。
二、供方有义务协助需方采购各种材料, 并保证采购价格的合理性。
三、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。
四、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求,小于四五分贝。
五、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求,小于四五分贝。
六、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。
七、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。
八、室外排风口位置,应注意冷凝水的排放。
九、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。
十、工程变更说明:
一、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。
二、工程施工过程中,如有工程变更需求,无论何方均无权单独擅自改动,由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。
三、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。
四、本工程结束后,允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过三零零元 。超过 部分应相互计算,计算标准按辽宁省工程材料定额标准。
十一、不可抗力:
一、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时,履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。
二、合同的价格不因不可抗力而改变。
十二、仲裁:
一、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执,原则上,由供需双方友好协商解决。
二、如双方不能解决时,将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。
十三、 合同生效:
本合同用中文书写,供需双方各持一份,自双方代表签字、盖章之日起生效。
需方: 供方:
日期: 日期:
中央空调风道安装合同 第二零篇
甲方:_________
乙方:_________
一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围:乙方按照甲方提供的'样品生产和安装,确保工程质量。
四、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的_________%,经甲方项目部负责人确认后,甲方付乙方安装进度款的_________%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_________%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前一零天通知乙方制作生产)
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方不承担违约责任。
八、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
一零、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________
代表:_________代表:_________
电话:_________电话:_________
中央空调风道安装合同 第二一篇
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条 产品名称、规格型号和数量:
第二条 产品质量、技术标准:
一、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
二、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条 产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条 验收及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后一五天内以
第五条 合同款的结算方式及期限:
一、付款方式;
二、本合同总价款为人民币一零零九三七零零元;
三、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方一零零%支付清单剩余价款余额。
第六条 产品的交(提)货期限:
一、双方协商,以不耽误工期进展为原则,甲方提前一零天通知乙方,乙方在收到甲方合同总价款后一零天内将合同设备送至甲方指定地点;
二、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条 产品质量责任和售后服务条款:
一、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起三六个月中先到期的时限为产品质量保证期。
二、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的.,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条 违约责任:
一、 甲方取消订货合同总价款
二、 如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第十条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央空调风道安装合同 第二二篇
甲方:______________________
乙方:______________________
经公司批准,同意招用乙方,根据有关规定,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:
一、合同期限:
自___________年_____月____日起至___________年_____月_____日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理有关手续。
二、工作任务
甲方根据工作需要,安排乙方在_____________岗位,承担_______________工作任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整工作任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬
(一)劳动时间:甲方实行每周__________日,每日__________小时工作制。严格控制加班加点,确因工作需要加班加点的,应控制每日加班不超过___________小时,每月加班不超过__________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。
(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为为每日___________元,每月__________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费___________元。
四、违约责任
甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的.,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_____________元,否则甲方不予办理离单位手续。
五、双方认为需要约定的其它事项
一、安装人员外出需穿公司制服,配带工作证,不跟客户不发生冲突,做到微笑服务。
二、客户需收签单据,交回公司,将算整个工作完成。
三、安装过程中,不按公司规定进行安全施工,出了事故自行负责。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
中央空调风道安装合同 第二三篇
合同号:
甲方:
乙方:
甲、乙双方经共同协商一致,甲方委托乙方负责甲方中央空调主机的技术维护工作。根据《民法典》及有关规定,在双方相互诚信的基础上为明确各自的责任,经共同协商特签订本合同,双方共同严格遵守。
一、乙方根据相关技术标准要求,对甲方所使用的下列中央空调设备进行全年的维护保养工作,以使机组达到最佳运行工况及最佳运行效率,提高中央空调系统的整体安全运行系数:
一、风冷机组 设备品牌: 型号: 数量:
二、乙方根据相关行业技术标准,负责承担甲方所使用的中央空调主机维护工作,延长空调主机、系统管道、空调末端装置及相关辅助设施的工作寿命,为大楼最大限度的节省空调系统的运行费用。
三、甲方责任:
一、合同履行期间,甲方应给予乙方工作人员充分配合。
二、甲方若发现机组工作失常或发生故障,以及状况不良时,应及时通知乙方。
三、提供正常的供电电源及供电设施。
四、根据乙方提供的银行帐户,按合同规定方式和时间,向乙方支付合同款。
四、乙方责任:
一、 合同期间,乙方必须每年派工程师到甲方处,免费对甲方的相关操作维护人员进行一次
专业培训,帮助提高甲方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识,提高甲方工作队伍的'技术水平,为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。
二、 根据系统具体运行状况,调整及观察空调主机开机、运行状况,为甲方制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。
三、 合同期间,乙方定期每季度一次派员到甲方机房进行巡视检查和保养,以便能及时发现并排除各种故障隐患。
四、 每年停机期间,对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作,确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。
五、 乙方每年只提供四次应急服务,在接到甲方紧急故障维修通知后,将在六小时(节假日及下班时间 八 小时)内到达现场(因交通原因延误的除外)进行维修。若维修工期长,或需更换零配件的,则应及时通知甲方,并提供处理方案及工期。
六、 每次工作结束后,乙方向甲方提交书面技术服务报告(一式两份)。
七、 乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。
八、 合同期间,乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。
五、合同期间,所需更换或补充的零配件及材料费用由甲方负责。乙方以优惠价向甲方供货。
六、合同期间,乙方不承担设备由非乙方人员造成的,或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任,但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组,使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由乙方工作人员工作失误导致设备损坏的,其修复费用由乙方全部承担。
七、甲方若对乙方的维护保养工作不满意时,有权利要求乙方对其工作进行改进。合同履行期间,任何一方不得随意终止本合同。若需要变更或终止本合同时,必须提前一个月以书面形式通知对方,双方友好协商一致,方能生效。
八、违约责任:
合同期内,若乙方违约,则每天向甲方扣付合同总价款千分之五(五%)的违约金,若甲方付款违约则每天向乙方支付应付款千分之五(五%)的违约金。
九、中央空调主机全年维护保养人工费:¥ ______元整(人民币______元整),若机组出现较大故障,如需拆修压缩机、拆换压缩机马达、穿管等则维修人工及材料费另计。
十、 付款方式:
一、甲方向乙方支付中央空调主机全年维护保养人工费:合同签订后一周内付八零%,计¥ ______元整(人民币______元整);合同期满前一周内付二零%,计¥ ______元整(人民币______元整);
二、中央空调主机全年维护保养材料费一零零%预付款。(材料费用清单详见合同附件)
十一、本合同期满后,双方发生的债务,不受合同终止的影响,债务人应向债权人继续偿还未结清的款项。
十二、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十三、合同有效期:从二零零 _____年____月____日至二零零 _____年____月____日止,为期 年。
十四、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商达成一致。
十五、本合同附件与合同同等有效,自合同签订之日起生效。
十六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲 方: __________
乙 方:__________
(盖章) (盖章)
代 表:__________
代 表:__________
日 期:__________年 __________月 __________日
日 期: __________年 __________月__________ 日
中央空调风道安装合同 第二四篇
甲方:
乙方:
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
条甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
一、设备情况:
二、安装工程概况:
工程地点:
开工日期:_______年____月____日
竣工日期:_______年____月____日
第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点,工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收:
一、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
二、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式:
一、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款;
二、本合同工程总价款为人民币¥______元
三、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元;大写:______元整;
四、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币______元,大写:_____元
五、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款,甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
六、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条双方责任
一、乙方责任:
一、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
二、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的.除外。
三、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的一%的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
一、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;
二、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
三、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
四、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的五零%的违约金。
五、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的一%的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的二零%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
五、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
六、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
工程量变化或设计变更;
不可抗力;甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条产品质量责任和售后服务条款
一、自验收之日起,工程保修期为壹年半。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
二、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正
正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代理人:
代理人:
电话:
电话:
日期:
日期:
中央空调风道安装合同 第二五篇
签订地点:
合同编号:
甲方(需方)
乙方(供方)
甲方根据实际需要,就向乙方采购格力空调用于办公室一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后,甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的'运输方式和费用负担:汽运。
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后,风险责任由甲方承担。
四、安装地点:______。
五、产品安装调试:____________。
(一)由乙方免费安装调试;
(二)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
(一)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
(二)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。
(三)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。
七、设备验收:双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。
八、结算方式及期限:______。甲方付款逾期十日视为违约。
九、包修期限:按照国家三包法及厂家保修规定。
十、违约责任:
十一、合同纠纷解决方式:
十二、本合同一式肆份,其中甲方保留壹份,乙方保留壹份,厂家保留贰份。
十三、其他约定:甲乙双方保证工_实及合同签订数量、安装地址的真实,一旦有虚假,愿意承担责任,同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。
甲方:乙方:
中央空调风道安装合同 第二六篇
甲方:
乙方:
为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行发光字安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
一、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
二、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
三、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
四、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
五、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
六、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的`损失由乙方承担。
七、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁安装作业。
八、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
九、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
一零、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
一一、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款五零零元。
一二、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行罚款。
第三条 价款与质保
一、发光字为吸塑亚克力,每平方四五零元,含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。
二、所安装物品质保期为两年,质保期内乙方将无偿提供免费维修服务,乙方在接到甲方报修电话四小时内必须到场维修处理,否则
第四条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
____年____月____日
____年____月____日
中央空调风道安装合同 第二七篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上,就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜,达成如下协议:
一、工程范围:竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求:按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求,按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付:
一、本工程总造价为_______人民币: 以上价格不包含主机基础,主机电源,主管道的钢架的使用费。
二、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款,乙方进场施工。
三、乙方银行账户:
四、工程质量:
一、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工,若因工期逾期交工造成甲方损失,损失由乙方全额承担。
二、乙方使用的`材料必须符合国家标准,对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收,对不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换,且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。
三、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工,对安装过程中的安装质量和工艺,甲方技术人员有权进行检查,对不符合要求的,乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。
五、设备及工程报价一览表
六、售后承诺
一、系统保修:安装工程保修期为二年,保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障,由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
二、设备自出厂之日起保修二年,若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障,乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商,维护事宜。
七、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可向当地人民法院诉讼解决。
八、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效!
甲 方:
乙 方:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
签定日期: _____年____月____日
签定日期: _____年____月____日
中央空调风道安装合同 第二八篇
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据法律的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 工程概况
一.工程名称:________________。
二.工程地点:________________。
三.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。
四.甲方所提供机组
(一)品牌:________________
(二)型号:________________
(三)数量:________________。
第二条 工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
第三条 施工管理
l、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
二.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
三.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的.障碍物,使现场具备施工条件。
四.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
五.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
第四条 工程造价
一.本合同安装工程总价为人民币____元整(大写:____)。
二.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充合同。
第五条 付款方式
一.合同签订后,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
二.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
三.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
四.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
五.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第六条 工程质量及验收
一.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
二.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前 天通知甲方,甲方应在接到通知后____天内验收。
三.甲方在装修工程结束后,应当在____天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收乙方应在接到通知后____天内组织验收。
四.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期 年,管道风口保修期年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
五.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸 份。
六.施工规范及工程竣工验收标准,按照 标准规范进行。
第七条 纠纷处理方式
一.本合同适用_有关法律,受_法律 管辖 。
二.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 种方式解决:
(一)将争议提交 仲裁委员会仲裁
(二)依法向 人民法院提起 诉讼 。
第八条 违约责任
一.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l 天,甲方应当支付误工费人民币____元给乙方。
二.由于乙方原因逾期竣工,每逾期 天,乙方应当按照甲方已累计付款额的____%支付 违约金 给甲方。
三.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
第九条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十条 不可抗力
一.因不可抗力致使本合同任何一方或双方不能全部或部分履行本合同条款,遭受不可抗力的一方无须负任何责任,但应自事件发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
二.不可抗力指:政府法律或法令的变更、自然灾害、战争、军事行动等因素。
第十一条 生效条件
一.本合同自双方的法定代表人或其授权 代理 人在本合同上签字盖章之日起生效。
二.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方:_____________________ 乙方:______________________
住址:_____________________ 住址:______________________
中央空调风道安装合同 第二九篇
发包人:(以下简称甲方)··
承包方:(以下简称乙方)
根据《_合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则,就”青州市电力调度中心”中央空调安装工程施工总承包事宜,订立本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
一、项目名称:青州市电力调度中心中央空调工程
二、工程地址:青州市花都大道北侧综合商务区内
二、承包方式:
双包,即包工、包料、包安装
三、工程工期:
开工日期:二零__年一零月一日工竣工日期:二零__年一月一日(出风口安装除外)
四、承包范围及内容:
中央空调设计施工图纸包含的全部工程量的采购及安装。注:(换热器、冷却塔、机房内所有水泵由甲方自行采购。费用由甲方承担。)乙方不负责强电及弱电施工,详见附件《分部分项工程量清单》。
五、工程价款及给付方式
一、工程价款:本合同工程价款为固定包干总价人民币二四万元(大写:贰佰肆拾壹万元整)。 (不含税价)以上包干总价含:人工费、机具费、场地租用费、临时设施费,文明施工费,安装费,措施费,吊装费、规费,实验费、水电费,配合费,综合管理费,利润,以及施工期间的一切风险费用等全部费用,为固定包干总价,不论市场如何变化,结算时均不作任何调整;在设计图纸不发生更改的前提下,不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》,结算时都不作任何调整;若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少,则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少,如《工程量清单》中无相应的项目,则双方协商确定。
二、给付方式:
(一)合同签订后三个工作日内预付工程款,人民币三零零零零零元(大写:叁拾万元元整)。
(二)乙方所有材料进场后,经甲方确认后七个工作日内、付材料总价款的八零%,约一零零零零零零万。注:此款项包括前期预付款三零零零零零元在内。
(三)管道隐蔽工程完工后,甲方组织隐蔽工程的验收,验收合格后,于七个工作日内,支付至合同总价的七零%,即人民币约一七零零零零零万元(大写:壹佰柒拾万元整)。
(四)工程完工后,主机安装调试能正常使用,整个系统运行良好,经质量监督检验部门验合合格取得检收合格证,并通过综合竣工验收合格后十五个工作日内,给付本工程总价款的二五%,即人民币约六零零零零零元(大写:陆拾万元整)。
(四)剩余五%为质保金,质保期满后给付,若有应付款项的',应扣除相应款项后给付。
三、甲方向乙方付款时,乙方需出具其公司财务部门开具的收款收据,否则,甲方有权拒绝付款。乙方应保证其提供的收据真实、合法、有效,否则,由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。
五、工程质量及验收标准
一、工程质量:优良
二、工程竣工验收,应以施工图纸、设计更改通知,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
三、乙方根据甲方要求,及时提供工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。
四、工程竣工验收合格后,如果出现因施工质量引起的漏水现象及其它质量隐患,一切由乙方负责。
六、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
中央空调风道安装合同 第三零篇
工程名称:__________
甲方(发包人):__________
乙方(承包人):__________
根据《_民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
一.产品数量、价格
产品清单:
甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台,合同总价:__________人民币,详细价格见下表:
该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
专利:
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因,甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的,造成的所有损失由乙方承担,包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。
二.交货地点:
乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为_交钥匙工程_,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地,因甲方原因到货一五日后仍不能安装,超出一五日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置,否则乙方有权拒绝卸货。
产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理,并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
三.合同期限
.交货时间
乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点,甲方延期付款,交货期予以相应顺延。
.安装时间
甲乙双方认为已具备安装条件后,乙方在______日内安装完毕。
四.产品质量要求
乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致,否则,乙方支付甲方合同总价的三零%作为违约金。
必须达到或超过的国家、行业标准。
履约期间,甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验,如果检验质量达不到相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金,违约金为货款的___%.
五.产品的交货验收及保管方式
乙方应在交货前五日,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后二个工作日内给予答复,经甲方确认同意后乙方可发货,甲方逾期不作答复的,则视为默认同意。
货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
到货后,甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收,清点货物数量及验收货物质量,若货物数量与清单数目不相符,货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐货物,乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交货验收合格证明,此合格证明为乙方交货的凭证。
乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品,但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
交货后,甲方提供设备存放地点,乙方或其委托的设备安装承包方保管货物,货物如有丢失或损坏的情况,由乙方负责照价赔偿。
乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料,否则,甲方有权拒验货物。
六.安装、调试及售后服务
安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因,甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的,在甲方受追诉或赔偿后,乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。
安装过程中,因乙方原因造成设备配件短缺、损坏,乙方应及时安排换装、换件,其相关费用由乙方承担,并不得因此而降低整机使用性能。
乙方有责任对合同项下的设备进行调试,并出具现场调试检测报告,同时出具现场噪音检测报告。
乙方为甲方培训操作人员二名,主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。
产品保修期为安装调试合格后两年,故障响应时间不超过半小时,到达现场时间不超过三小时,保修服务方式均为上门保修,即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担,但由甲方原因造成的除外。
下列情况乙方维修收取相应的费用:
甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;
擅自改装设备;
人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;
质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务,终身提供零配件。
七.履约保证金及付款方式
(一)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
(二)、本合同工程安装总价款为人民币:___________________________元(大写:__________ );
①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写:__________ );
②乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写:__________ );
③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写:_________________________________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。
(三)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
八.合同的变更与解除
合同履行中,如甲方要求变更合同,则应于合同规定交货日三零日之前以书面形式通知乙方,因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担,合同变更后需重新确定交货期,合同变更的事项双方需另签合同补充协议,并经双方签字盖章后生效。
甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同,须向另一方偿付合同总金额一零%的违约金。
九.违约责任
除本合同另有规定外,合同双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。
乙方逾期交货的,须每天向甲方支付逾期部分货款总额的为违约金,并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过三零______日的,甲方有权单方面终止本合同,并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的五%作为违约金。
乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的,甲方有权拒验货物,乙方对此承担一切责任。
甲方未按合同规定期限支付货款的,应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的,视为没有交货,因此造成逾期交货的,按照本合同逾期交货的有关规定执行。
因为产品质量问题致使没有通过验收的,乙方应立即无偿换货并在一五日内向甲方交送本合同规定的合格产品,并向甲方支付未通过验收部分产品价款的五%作为违约金,赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期一五日未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的.,乙方应向甲方退还所有已收款项,并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。
一零.产品保修约定
质保期自甲方验收合格之日起算,质保期为______年,质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现,乙方将负全部责任,并向甲方支付合同总价五%作为违约金。
乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话,以便通知乙方确认保修,乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的,须书面通知甲方,否则因此造成损失的,由乙方承担。
乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后,应及时作出响应。
乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于二四小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修,经甲方书面通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的,甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在三小时内赶到现场,并于赶到现场之日起一二小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下,甲方有权委托他方处理,因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
当乙方质量保修金不能满足需要的情况下,由双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向乙方追回;
乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。
一一.不可抗力
因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无须承担任何责任,但本合同另有规定的除外。
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。
因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方,并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明,否则,不能免除相应责任。
本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
一二.争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
一三.其他事项
以下为合同附件,是合同不可分割的一部分。
甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,以形成时间在后的为准。
合同双方应指定两名授权代表,分别负责直接处理_本合同设备_的技术和商务问题。乙方指定技术代表:__________,商务代表:__________ ;甲方指定技术代表:__________,商务代表:__________
本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效,合同签订日期:________________年______月______日。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
法定代表人:__________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
委托代理人:__________
地址:__________
地址:__________
传真:__________
传真:__________
开户银行:__________
开户银行:__________
帐号:__________
帐号:__________
中央空调风道安装合同 第三一篇
甲方:
乙方:
根据《合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同壹份,内容如下:
一、 工程概况:
工程名称:中央空调系统的安装调试
工程地点:
二、 合同范围:
本合同范围: 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应免费采取挽救措施,并承担全部责任。 甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。
三、 合同造价:
本合同总造价为: _____ 元人民币大写: _____元整
“合同价格”是指项目中央空调系统工程,除甲方供应中央空调系统设备以外,从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的`费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。
合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。
除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
中央空调风道安装合同 第三二篇
甲方:
统一社会信用代码:
授权代表:
地址:
乙方:
统一社会信用代码:
授权代表:
地址:
根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定,本着平等、自愿、诚信的原则,结合本工程实际要求,双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议:
第一条工程名称
第二条工程地点:
第三条合同价款(不含税价):
本工程合同价款¥:______元(大写:)
第四条合同工期:
开工日期:
第五条工程承包方式:包工包料
第六条工程承包范围:
空调系统安装及调试。
人员培训:空调系统日常运行操作及维护。
第七条组成合同的文件
一、本合同书。
二、报价表。
三、设备安装接线图(由厂家提供)。
四、签证变更资料及技术文件。
第八条甲方的职责和义务:
一、组织图纸会审工作。
二、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。
三、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。
四、负责提供乙方施工中的用水.用电协调工作。
五、负责为乙方施工人员提供临时住处,但被褥.食宿均由乙方自行负责。
六、负责组织竣工后的质量检验验收工作。
七、严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。
第九条乙方的`职责和义务:
一、必须服从甲方规定的现场管理办法。
二、参加图纸会审和技术交底。
三、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。
四、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作,并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。
五、加强施工安全管理,负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
六、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作,并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
七、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作,不合格材料严禁进场使用,由材料质量问题造成直接经济损失,由乙方自行负责。
八、施工中,如发生人生安全.财产损失,质量事故,均由乙方自行负责。
第十条合同价款的支付:
一、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。
二、付款方式:合同签订后即付的工程款,设备材料进场,提主机前付的工程款,安装调试结束即付的工程款,余款作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为一八个月)
第十一条保修期:
保修期为:从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。
保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。
第十二条材料.设备的供应
一、一切材料按合同约定进行采购,由双方人员派人检查,合格后方可使用,但是现场保管工作,由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用,工程竣工后如数及时交给甲方保存。
二、本工程所有的设备和工程材料,都必须持有出厂合格证,其数量.规格.型号等必须符合技术要求。
第十三条本合同未尽事宜,可双方协商作出补充规定或要求并与本合同
具有同等效力。本合同涂改无效,合同的所有变更均需双方达成书面意见,并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条甲方严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担
拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有,直至付清全部款项为止。
第十五条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成时,可按下列方式解决:
一、依法向甲方所在地人民法院起诉。
二、提交仲裁委员会仲裁。
第十六条合同的份数与生效
本合同一式两份,甲乙双方签字付款之日起生效。
甲方:
授权代表:
中央空调风道安装合同 第三三篇
甲方:
乙方:
依据《_合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维修保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。
一、合同标的
乙方受甲方委托,为其在用项目使用的__牌空调系统提供有偿的维修保养服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的'维修保养。
其中包括:营业厅一楼主机二台、末端一零台;营业厅主机按 ______元/台计收维护费,末端按 ______元/台计收维护费。以上合计,年合同总价为 ______元整。¥: ______元
二、维修期限:
二零____年零三月三零日至二零____ 年零三月二九日。
三、付款方式:
合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币 ______元整,¥: ______元
四、维保服务标准及内容:
严格按照空调系统维护保养手册,进行空调维护保养。
具体内容如下:
一、空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。
二、主机系统及管线每年进行一次防腐处理。
三、检查机组设定参数(定期巡检\每月二次)
四、检查控制柜的元器件(定期巡检\每月二次)
五、检查压缩机电机(定期巡检\每月二次)
六、更换冷冻油
七、补充制冷剂
八、更换干燥过滤器滤芯
九、检查膨胀阀(定期巡检\每月二次)
一零、检查各传感器(定期巡检\每月二次)
五、甲方责任:
一、为乙方出入空调维保工作提供方便。
二、提供完整的空调技术资料。
六、乙方责任
一、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。
二、接受甲方监督,确保服务到位。
三、在接到甲方报修通知后二四小时内赶到现场。
四、更换的故障零配件交甲方检查,维修只收配件及材料费,配件价格详见配件价目表。
五、每次维修必须有维修单,并报使用部门及物业部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需动力分部签字确认。
七、合同终止:
A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:
一、甲方提供有关产权变更证明。
二、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经__市鉴定确实存在问题。
三、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。
B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:
一、业权变更。
二、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
三、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。
八、违约责任:
a、甲方的违约责任:
一、若甲方违约,甲方未按合同约定履行义务,给乙方造成的经济损失应予赔偿。应向乙方支付违约金______元整。并付清所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。
二、因甲方原因而造成工程延期的,合同工期顺延。
三、甲方未按合同约定支付工程款项影响工程进度,由甲方承担责任。
b、乙方违约责任:
一、乙方因自身原因不能按合同约定的工期竣工验交,应当承担逾期竣工的责任,每逾期一天,应按合同总价千分之五向甲 方支付违约金,直至工程交付。
二、施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工 或返修,其费用由乙方承担,逾期交工的,每逾期一天,应按合同总价的千分之五向甲方支付违约金,直至工程交付。
三、因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除本合同, 由此造成的经济损失由乙方承担。
四、如乙方按本合同第十条提交的相关文件存在无效或虚假的情况,甲方有权解除本合同,乙方须双倍返还甲方已付款项。如给甲方人员和财物造成损失,乙方须承担全部赔偿责任。
五、乙方违约,甲方有权要求乙方继续履行合同。
九、其它约定事项:
一、空调维修如果更换零配件______元以内费用由乙方承担,______元以上由甲方承担。
二、如果因第三方维修空调造成的损失乙方不承担责任。
三、未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。按《合同法》解决。
十、本合同一式肆份,甲方持两份,乙方持两份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。
甲 方:
乙 方:
法人代表:
法人代表:
经 办 人:
经 办 人 :
电话:
电话:
日 期:
日 期:
中央空调风道安装合同 第三四篇
发包人(甲方):__________
承包人(乙方):__________
根据《_民法典》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同,内容如下:__________
一、工程概况
一、工程名称:__________
二、工程地点:__________
二、合同范围
一、本合同范围:__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
二、乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应采取挽救措施,并承担全部责任。
三、甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。
四、招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。
三、合同造价
本合同总造价为:__________ ¥ ________元。人民币大写:______________元整。
一、_合同价格_是指项目中央空调系统工程,除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
二、合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
三、合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的.费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。
四、合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。
五、除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
一、合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价_____%为设备预付款;
二、主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价_____%
三、工程量进展到一半时,甲方支付合同总价_____%。
四、安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价_____%。
五、质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款。
五、工程工期
根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
一、乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
二、在合同生效以后,日内,乙方完成进场前的准备工作,并组织施工人员进场开始施工。
三、乙方须按合同规定的日期完成安装及调试,协调与消防、装修的冲突,保证工程顺利进行,确保按期完成。
四、如工程实际与图纸设计存在较大差异,无法按图施工;或图纸有较大变更,不能按期完成施工,经甲方签字认可,工期顺延。
五、遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件),工期顺延。
六、工程验收
一、乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。
二、安装施工应以图纸要求为准,不得私自偷工减料,或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料,应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后,应达到图纸设计的功能及使用要求。
三、甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量,并作为验收的依据之一。
七、变更通知
一、乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限,须立即以书面形式向甲方提出,甲方核实无误后将向乙方发出变更通知,但在以下情况中,不得发变更通知。
(一)对乙方影响行为是在合同规定内作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
(二)乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
二、如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时,须及时向甲方提出。
八、质保期
一、质保期从竣工验收合格之日起计算年,主机设备保修年。
二、乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品,风机盘管及末端为产品。
三、在质保期内,若非误操作或人为破坏所致,则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。
四、在质保期内,乙方在接到甲方通知后,二小时内作出反应并指导,二四小时之内应派有经验的技术人员到工地现场,履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过二四小时甲方可请其他人员进行修理,其费用从质保金中扣除。
五、若质保期内,甲方没有指出有缺陷,则表示甲方对乙方的工程安装是满意的,其质量保证责任已完成,但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。
九、违约责任
一、由于乙方的原因不能按时交付使用,所使用的安装材料不符合合同规定,由此造成的损失,应有乙方承担一切责任。
二、若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不负责任。
三、乙方原因延误工期,每延误一天交付使用,支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。
十、不可抗力
一、如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误,在此情况下,一方应及时书面通知另一方,并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方,就尽力减少事件的影响,尽早恢复工作,双方应尽早协商并确定新的交工日期,并由甲方发给乙方完工变更通知书,确定合同进度相应顺延。
二、不可抗力事件给双方造成任何损失,有各方自行负责,合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
一、乙方负责在工程峻工前,对已完工程的成品保护,在此期间发生的损坏,由乙方负责修复。
二、乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
三、乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、合同终止
一、双方应按照合同的规定,全面履行完全合同义务直至合同终止。
二、凡出现以下情形,甲方有权通知乙方终止合同:
(一)由于不可抗力的原因而不能履行合同。
(二)当甲方确信乙方已无履约能力时。
(三)乙方在收到甲方的合同终止书后,应立即终止合同执行,但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、争议的解决
一、本合同适用的法律是《_民法典》。
二、双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,若该协商在纠纷开始后不能在一五天内通过协商解决,任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知,并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
三、仲裁或法院判决对双方具有约束力,凡产生的仲裁费用或诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。
四、在仲裁和起诉过程中,除非双方协商同意终止合同,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、合同生效及其他
一、本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。
二、在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
三、合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力,若补充规定与合同不一致时,以签订日期在后者为准。
四、合同由协议书与合同附件组成,并具有同等法律效力。
五、合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
十五、其他未尽事项
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托人:__________委托人:__________
开户行及帐号:__________开户行及帐号:__________
联系方式:__________联系方式:__________
日期:__________日期:__________
中央空调风道安装合同 第三五篇
甲方:
乙方:
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
条甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
一、设备情况:
二、安装工程概况:
工程地点:
开工日期:_____年____月____日
竣工日期:_____年____月____日
第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点,工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收:
一、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
二、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式:
一、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款;
二、本合同工程总价款为人民币¥_____元
三、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元;______大写。
四、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币______元,大写:______;
五、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款,甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
六、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条双方责任
一、乙方责任:
一、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
二、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的.除外。
三、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的一%的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
一、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;
二、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
三、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
四、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的五零%的违约金。
五、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的一%的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的二零%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
五、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
六、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
工程量变化或设计变更;
不可抗力;甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条产品质量责任和售后服务条款
一.自验收之日起,工程保修期为壹年半。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
二.质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正
正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
日期:日期:
中央空调风道安装合同 第三六篇
甲方: (以下简称发包方)
乙方: (以下简称承包方)
发包方的中央空调系统工程由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《_合同法》和《建筑安装工程条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。
第一条 :工程名称:
第二条 :承包的范围和内容:
工程范围:依据发包方(建设单位、招标单位)提供中央空调主楼七-二三层的施工图纸、招标文件、招标清单范围内的中央空调系统以及末调端设备制作安装调试、通风防排烟设备制作、安装、系统调试合格,交付业主为止。
工程质量:
第三条 :合同的组成部分
一、 本工程施工合同书
二、 投标工程量清单、投标工程清单预算书
三、 标准、规范及有关技术文件
四、 施工图纸
五、 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件
第四条 :工程造价:
本工程合同价款采用一次性包干(工程量包干、工程项目单价包干)方式。本合同承包的工程总价为(小写):_______ 元。
一、合同价款包含内容:成套设备费、备品备件费、安装材料费、检测费、调试后相关的费用、试验费、包装费、运杂费、装卸费、施工现场材料周转费、保管费、施工安装费、培训费、质保期内维保费用、技术资料费等产品交付甲方使用前的一切费用。
二、承包范围:施工图纸、招标文件、招标清单范围内工程项目包工包料。(承包方负责设备运输、保管、安装、调试、验收、竣工资料移交,质量维保和培训等全过程工作,室内机电源线。需承包方提供室外机基础定位及尺寸,主电源线预留长度,并负责机组与电源线连接。)
三、施工配合费、施工保证金:
①、施工配合费:为确保该工程的顺利施工,由发包方组织协调各施工单位配合施工,由此产生的配合费由承包方承担,配合费按照合同价款的 一%交付至发包方。
②、施工保证金:为确保该工程的.顺利施工,在本承包协议签订后,承包方按照承包工程总价款的 一零%交纳施工保证金,并在承包合同签定后的七个工作日(除去正常节假日)内汇至发包方指定的银行账户。
③、施工保证金的退还:施工保证金在承包方按工期、按质量、按进度完成所承包以及变更增加的工程项目,没有违反本合同条款中各项条例的,则承包方所交的施工保证金在工程验收合格后七个工作日(除去正常节假日)退还给承包方。若有违反相关条款且未按照相关条款缴纳罚款的,在扣除相关罚款后七个工作日,把剩余施工保证金无息退还给承包方。
第五条 :施工工期、进度
一、施工工期:施工总工期 日历天( ____年____月____日至 ____年____月____日),开工日期按照发包方下发的开工时间为准。
二、施工进度:
①、在合同签定后的三个工作日内,承包方结合本工程必须向发包方递交一份详细的施工方案及工程进度计划书。
②、承包单位进场后按照发包方的总进度计划表作为依据,结合本工程特点制定所承包的工程范围内各项目工程施工进度计划表和周计划表(必须具备可施工性),由公司经理或授权人和现场负责人签字、盖章后递交发包方项目部。
第六条 :施工管理
一、施工资料
①、承包单位必须配合发包人向业主上报认证资料所需要的全部资料,并积极配合发包人完成材料的认价、实地考察等工作。
②、承包单位进场后,承包单位需提供相应专业承包资质文件、人员名单,完成专业承包资质工程的竣工验收资料。
③、承包单位在签定合同后严格按照竣工验收资料标准向发包人上报资料,并配合发包人后期竣工资料验收工作。
④、承包单位要向发包人提供特殊工种人员操作证或上岗证原件、复印件、施工班组人员针对每一个人要做到后才能上岗操作,不培训不能上岗,经过培训后要做好在岗班组人员三级安全教育。
二、 现场管理
①、承包方必须保证专业安装人员持证上岗。
②、承包方现场管理人员、施工人员必须购买,并要把所购买的保险单原件、身份证复印件交至发包人项目部留存。没有购买保
③、所有在场施工人员必须服从现场安全管理条例,严格按照安全文明标准施工,悬挂,搭设各种防护,进场佩戴胸卡、安全用品(安全帽、安全带等安全护具)。
④、每周例会承包单位经理或公司授权人、现场负责人必须参加,不得无故缺席。
⑤、积极与其他施工单位配合,杜绝施工现场打架斗殴、围堵业主单位和发包方办公场所不良现象发生。
三、材料管理
①、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证、检验报告、相应材料的复试报告、检测报告、试验报告。
②、施工前,承包单位每次进场材料必须向发包人提供进场材料明细单(材料名称、规格、数量、品牌、生产地等),材料进场申请表一并递交发包人项目部,经现场抽查验收合格方可进行使用。
③、施工过程中,承包方应该做到量材而用,严禁杜绝浪费材料,施工现场必须工完料净,材料堆放整齐。
④、施工后发现设备、材料不符合要求的,弄虚作假或以次充好的,承包方无条件拆除。
第七条 :双方责任
一、 发包方责任:
一、组织有关单位对施工图等技术资料进行会审,按合同约定在开工前十天内将设计图纸及有关技术资料递交承包方,审定施工组织方案。
二、开工前负责协调施工现场水源、电源,保证具备施工条件。
三、保证资金供应,审批承包方上报当月完成工程计划书并及时支付工程款。
四、负责对工程进度、质量、隐蔽工程的监督和检查,办理工程验收手续、施工现场签证单、技术核定单、承包方的工程量认证单等。
二、承包方责任:
一、按合同约定的承包范围,制定施工组织方案,做好材料设备的采购、供应,做好现场施工和管理;并积极配合其他施工单位的施工。
二、施工现场必需配备管理人员:
三、遵守安全规定,落实安全,确保安全文明施工。
四、严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程能保安全、保质量、保工期的交付给业主方使用。
五、承包方在申报工程进度款时,要向发包方提供一份人员名单和工资表,所提供人员工资表必须由本人签字、盖章或者按手印。
六、承包方必须服从发包方、监理、行业主管部门监督与检查。
七、承包方承接本工程后不得再次把工程进行分包,如将工程进行肢解分包,则视为承包方自动放弃本工程并承诺所做工程不再进行结算。
八、在施工期间若发包方资金出现暂时紧张时,承包方不得私自停工,不得在工地蓄意闹事,更不得在工地出现围堵项目部情况。
九、按照有关约定提供制作竣工验收技术资料,并参加配合该工程
一零、工程交工后,承包方提供 竣工图给发包方。
第八条 :安全责任: 本项工程安全责任由承包方负总责,所 有安全管理和安全事故与发包方无关。发包方负责监督。
一、 安全管理目标,杜绝伤亡事故和火警火灾事故。
二、 承包方指定安全员,统一管理、指挥、调度。
三、 承包方所有进场人员必须做到“先买保险再入场”。
四、 承包方施工时要做到“防护设施到位,机械设备符合安全要 求,施工人员按安全规范施工”。
五、 本项工程所有安全事故产生的一切责任、纠纷、赔偿由承包方承担,与发包方无关。
第九条 工程价款的支付与结算
一、工程款进度支付方法:本工程合同签订并正式施工后,由承包方前期垫资;壹月后根据工程总进度按照实际工程量分批分期拨付工程款;工程竣工验收后通过有资质的专业审计部门审计后付款;留下工程总造价的五%为工程质量保证金,两年后无质量问题全额拨付工程质量保证金。
二、竣工结算:如未按本工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、预算书等内容施工,结算依实扣减;以外变更增加,必须经发包方认可后进行变更,否则不再计入结算。
三、工程款支付申请表
每次在支付工程进度款由承包方提供工程款支付申请表,要出具相关明细表包含需由发包方代扣税金(营业税、教育费附加、价格调节基金、城市维护建设税、资源税、地方教育附加、企业所得税、利股红个税、印花税);
第十条 :工程质量和验收标准
一、承包方严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程质量达到河南省验收标准。
二、承包方严格按照施工图、规范、操作规程及施工交底,遵守三检制度、报检制度,并配合发包方留取各种样品。
三、若承包方工程材料及设备质量达不到验收要求,由该承包方负责重新购置或,承包人负责拆除和重新安装并承担相应损失费用,工期不予顺延。
四、承包单位所承包的工程,需要进行调试、测试、设备试运行的,要在四八小时前向业主、监理单位、发包方提出书面申请,包括调试内容、时间、地点。承包人准备调试记录,发包人根据承包人要求为调试提供必要条件。
五、隐蔽工程完成后,承包方及时通知发包方进行检查,发包方进行检查认可后在进行隐蔽,不经发包方、监理、业主方同意的工程项目全部拆除,由此引发的后果由承包方承担。
六、业主、监理单位、发包方工程师要求对已经隐蔽的工程检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
七、竣工验收标准按国家颁发的工程竣工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后承包方通知业主、发包方、监理单位进行验收,承包方应积极配合业主、发包方、监理单位进行验收工作,收合格签具验收证书。工程交给业主方管理,承包方按照国家相关规定进行保修与维护。(无条件为业主方培训该专业人员二-四人)
第十条 :工程保修期:
一)保修期:工程完工后按照国家相关规定以及发包方与业主签定的施工合的保修期为依据,在合同规定范围内由承包方免费维修,保期期满后不收取人工费,只收取材料费(属于质量问题由承包方自行承担)。
二)本工程发包方预留承包方合同总价的 五%作为保修金。对工程质量问题,承包方应尽保修义务,承包方不及时维修时,发包方有权动用保修金请人维修,无论承包方签字与否,费用由承包方承担。
三)保修期满经主管部门,业主、发包方及物业公司审验后,方可办理保修金结算。
第十一条:违约责任:
一、承包方承接的工程项目施工质量不符合合同约定的,由承包方负责无偿修理或返工,拒不无偿修理或返工的承担违约责任以及赔付违约金(违约金为合同总价款的二零%,即_____元)。
二、承包方出现拖欠农民工工资的,则扣除施工保证金一零%,不予退还。发包方有权终止合同并责令承包人保持工程现状,且在指定日期内撤出工地,已经完成的工作量和运至工地的设备、工程材料作为违约赔偿之一全部无偿归属于发包人所有。
三、承包方中途无故撤走部分或全部工人,发包方有权拒付劳务费、终止合同;承包方施工人员满足不了施工要求,发包方有权要求承包方三日内调整好,否则,发包方有权终止合同,所造成的损失、工期,由承包方负责。
第十二条:其它
一、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,可依法向发包方或工程所在地人民法院起诉。
二、本合同在双方签字盖章加盖骑缝章后生效。工程交工价款结算后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
三、本合同一式六份,双方各执三份。均具有同等法律效力。
四、本合同未尽事宜,双方可根据实际情况,结合有关规定签订补充合同,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央空调风道安装合同 第三七篇
甲方:_________
乙方:_________
一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定,本着平等互利的`原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围:乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。
四、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的_________%,经甲方项目部负责,人确认后,甲方付乙方安装进度款的_________%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_________%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前一零天通知乙方制作生产)
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方不承担违约责任。
八、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
一零、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章):_________
乙方(签字盖章):_________
日期:_______
中央空调风道安装合同 第三八篇
甲方(采购方):_______________
乙方(供货安装方):_______________
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
一、设备情况(详见报价表):_______________
二、安装工程概况:_______________
工程地点:_______________
开工日期:_____年____月____日
竣工日期:_____年____月____日
第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收:
一、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
二、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的`设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式:
一、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款;
二、本合同工程总价款为人民币¥____元(大写:_______________圆整)
三、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币 ¥____元;大写:_______________圆整(计工程总价款的三零%);
四、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签后支付乙方二期工程款人民币 ¥____元,大写:_______________圆(计工程总价款的六零%);
五、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
六、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条双方责任
一、乙方责任:
一、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
二、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签认可的除外。
三、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的一‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
一、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;
二、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
三、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
四、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的五零%的违约金。
五、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的一‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的二零%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
五、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
六、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(一)工程量变化或设计变更;
(二)不可抗力;
(三)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(四)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条产品质量责任和售后服务条款
一.自验收之日起,工程保修期为壹年半(即一八个月)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
二.质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签盖章之日起生效。
第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
中央空调风道安装合同 第三九篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方根据诚实信用原则,就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议,为了保障双方的合法权益,签订本合同。
一、双方约定
乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装中央空调。
二、安装工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
(一)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;
(二)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;
(三)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);
(四)风系统制作与安装;
(五)系统开机调试。
三、合同总价
一、销售及安装总造价:
二、如遇下列情况,合同总价将相应增加:
(一)甲方改变设计导致费用增加;
(二)非因双方之原因变更设计导致费用增加;
(三)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);
(四)在施工中新增加了工程项目;
(五)其它。
四、工程期限
一、隐蔽工程工期为
二、实际交工期按照主机开机调试时间计算,风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。
三、如遇下列情况,由乙方用书面形式通知甲方顺延期限:
(一)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;
(二)甲方在合同规定开工日期前,未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;
(三)发生重大设计变更,如:系统布置变更、材料材质变更等;
(四)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;
(五)因电源未引到位影响调试验收的;
(六)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等),而影响工程进度;
五、材料、设备供应:________
六、工程质量、验收、保修及售后服务
一、双方一致同意:乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收,因此导致的一切后果概由甲方承担。
二、交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,乙方应与返工。
三、已竣工未验收工程,在交工前甲方不得动用,否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。
四、保修及售后服务承诺
(一)保修期:设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修一二个月,压缩机保修三年,从工程调试验收合格之日起计算。
(二)甲方应指定人员与乙方进行联系,并将人员名单以书面形式提交给乙方,当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。
(三)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障,由乙方负责维修,应须更换之零件,费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负责。
(四)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
(五)保修期内,甲方需要对工程进行修改时,乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。
(六)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。
(七)免费保修期内,乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在二天内整改,乙方接到甲方电话后一小时内赶到现场,超过时间乙方没有回复,甲方有权另请其它人员负责维修,维修所产生的费用(工价上浮三零%)在乙方的'质保金内扣除。
七、付款方式
一、签订合同后当日内,甲方支付乙方预付款式,即人民币大写_____元整(小写 _____元整),乙方收到此款后开始组织材料设备进场;
二、隐蔽工程安装完毕后三日内,甲方支付工程款给乙方即大写整(小写_____ 元整);
三、安装调试完毕后七日内,甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份),即大写 _____元整(小写_____ 元整);
四、扣该工程款人民币大写_____元整),作为质保金,以甲方投入使用之日起计算,满两年后二零日内退付质保金。
八、双方义务
一、甲方义务
(一)、甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电,包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;
(二)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;
(三)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题,室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方,应由甲方事先征得物业部的同意,并应在进场施工前办好相关手续,如乙方按照施工方案进行施工的过程中,由于甲方原因致使相关管理部门的干预,被迫停工造成的损失,应由甲方负责;
(四)甲方参与工程质量和施工进度的监督;
(五)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收,协助保护好安装后的设备,防止被盗及损坏;
(六)在本合同履行过程中,甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;
(七)及时付款义务
二、乙方义务
(一)乙方在施工过程中,必须严格遵守甲方物业管理制度,必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;
(二)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、
(三)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;
(四)乙方应保证施工现场的整洁,应做好成品保护及甲方财产保护工作;
(五)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏,应由乙方负责;
(六)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时,乙方必须立即通知甲方,但不承担因此造成的损失。
九、违约责任
一、根据公平原则,工程质量不合格的,乙方负责无偿修理。
二、甲方未能按照合同约定履行自己的义务,应赔偿乙方因此遭受的实际损失。
三、合同规定的合同款项未付清前,乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有,同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。
四、若甲方应付工程款逾期二个月未付,乙方可要求甲方支付应付工程款二零%的违约金,继续履行合同并赔偿实际遭受的损失,还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。
五、签订合同后,若甲乙双方单方毁约,毁约者按合同总价款的二零%赔付对方。
十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题,若协调不成,在合同签订地法院提起诉讼。
十一、未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
十三、合同附件包括预算清单、工程图纸,为合同不可分割的一部分,与合同同时生效。
十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,期满后自动失效。
甲方(签章):
乙方(签章):
______年_____月_____日
中央空调风道安装合同 第四零篇
甲方:_____________
乙方:__________________
甲乙双方经过充分协商,为进一步明确各自职责,加强相互合作,按照《民法典》的有关规定订立本合同。
一、合同内容:
乙方以包工包料方式承包甲方中标的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心研发大楼中央空调工程分项项目,含系统的设计、设备供应、安装、调试以及售后服务等空调安装项目。
二、合同总价:
乙方承包本工程,应保证甲方总价人民币_____________元整(¥______________元),甲方按_____________元该项工程款,实际付给乙方承包总价款____________元整(¥____________元),此合同总价款乙方应保证开具______________元的增值税发票。空调安装面积_________㎡,签证多出部分,除交税后,甲方为_________%,乙方为__________%。
三、乙方合同总造价包含:_________
设计费、设备款、运输费、安装费(包含系统安装材料、人工费、设备吊装、调试、以及在保修期内发生的所有一切相关费用)。
四、付款方式:
按甲方同业主中标合同的付款方式(即按月计量,实际款付给乙方计量款的__________%),甲方收到业主计量款壹周内付给乙方。竣工验收合格后,业主支付该工程款到帐,壹周内付清乙方约定总价款的__________%,剩余_________%为质保金,此质保金按中标条款支付给乙方。
五、交货地点工地。
六、合同工期
本合同规定隐蔽工程为_________年_________月_________日前完工。
由于甲方或其他工种工期延误,合同工期顺延。
七、双方责任:
(一)、甲方责任
一.甲方有责任按本合同付款方式支付工程款,由于甲方原因未按合同履行支付工程款而甲方装修好后再延期安装中央空调所造成甲方房屋漏水、漏电等一系列损坏甲方财产的责任由甲方负责,乙方不承担任何责任。
二.甲方应提供乙方施工所需水、电。
三.甲方有义务协助乙方协调乙方与装潢公司的关系,确保工程顺利进行。
(二)、乙方责任
一.乙方确保交付的`设备与合同附件规定的型号、规格、产地相符。
二.如出现机械故障和漏水的情况,乙方负全部责任。(自然灾害和人为因素除外。)
三.乙方应保证本工程竣工验收合格。
四.材料、设备进场后由乙方自行保管,如有损坏、遗失由乙方自行负责。
五.乙方应文明施工,如出现安全事故,由乙方自负,甲方概不负责。
八、本合同签署地为。
九、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方代表签字后生效,具有同等法律效力。
十、如有发生经济纠纷,双方应以协商解决为主。协商不成须诉讼的,由起诉方地方人民法院受理。
十一、保修期:
安装调试合格后开始计算,整机二年,压缩机三年,由乙方负责设备的保养、保修等服务。
甲方:________
乙方:______
_____年____月____日