钢结构承包人工费合同
钢结构承包人工费合同 第一篇
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程实际情况,经双方友好协商,达成以下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:±以上钢结构工程、彩钢板工程,不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。
四、承包方式:包工包料
五、合同总价款: 大写: 元整;小写: ¥: 元整。
六、付款方式
一、甲方在合同签订后大写: 万元,小写: ¥: 元整;
二、主钢构进入工地日内,甲方付乙方工程进度款,大写: 万元整,小写:¥: 元整;
三、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款:大写: 万元整,小写:¥: 元整;
四、工程竣工验收后日内,甲方付乙方工程验收款:大写: 万元整,小写:¥: 元整。
七、工期与质量
一、工期:甲方预付工程款到乙方账上起工期天,制作工期天,进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕,不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。
二、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行,钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。
三、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修,发生费用由乙方承担,保修期满后乙方对该工程负责终身维护,基本材料费用及人工费由甲方负责。
八、双方工作
一、甲方派驻工地代表一位,并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费,均由甲方负责处理并承担其全部费用。
二、乙方派驻工地代表一位,负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控,直至本工程通过竣工验收。
三、在施工过程中,如甲方工程变更,必须以甲方、乙方代表共同签字为依据,最终以实际增减工程量决算。
九、违约责任
一、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约,乙方有权停工,除工期顺延外,甲方承担乙方停工损失,甲方按合同总金额的一%支付日违约金,乙方不能按期竣工即视为违约,乙方支付合同总金额的一%做为日违约金;以上违约金累计计算。
二、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内),甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程,由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。
三、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约,违约方除全额赔偿守约方实际损失外,另支付守约方合同总金额的五%作为补偿。
十、争议解决方式:双方发生争议后,协商解决,协商未果,由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。
十一、其它约定事项
一、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分,前后抵触时以日期在后为准。
二、本合同双方法定代表签字、盖章后生效,双方将合同条款履行完毕后自行终止。
三、本合同不含配套费,即钢构承建方与土建方互不支付费用。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十三、补充条款
一、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费,乙方免费派技术人员现场指导;
二、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理,遵守甲方规章制度;
五、本工程成交价为不含税价,如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理,乙方不承担任何费用;
六、乙方免费为甲方设计钢构图纸,并提供施工图两套。
甲方:乙方:
住所:住所:
法人代表:法人代表:
委托代理:委托代理:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
年月日年月日
钢结构承包人工费合同 第二篇
甲方:
乙方:
签约地点:工程地点:
根据《_合同法》、《_劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,双方达成以下协议:
一、工程内容:
钢结构屋架和屋面的制作安装等。
二、计算方式和价格:
甲方总工程约二零零㎡,乙方承包以屋面滴水面积计算,每平方八五元/㎡起(不含税价。)
三、双方责任:
甲方提供施工图纸,如有变更及时给予解答,甲方提供原材料堆放场地,提供电源、水力,伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。
四、付款方式:
一、甲乙双方协商日期开工,待工程完毕全部结清工程款。
二、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度造成乙方停工,窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。
五、安全施工
乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范,统一安排。
六、开工及延期开工
甲、乙双方协商开工,如甲方因原因造成开工延期,甲方必须通知乙方,推迟开工,并相应顺延工期,如甲方未提前通知乙方,给乙方造成损失,由甲方承担。
七、工程质量
工程质量保修期为一年,如有工程质量,乙方应及时维修。
八、争议
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。
本合同一式四份,甲乙双方各持两份,工程结算完毕,付清工程款后,合同自动失效。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
日期:
钢结构承包人工费合同 第三篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,现就本建设工程具体施工事项,达成如下合同条款,双方信守执行:
一、工程概况
一、工程名称:四川美大康药业股份有限公司精烘包空调机房工程
二、工程地址:什邡市金河东路
三、承包范围和内容:四川美大康药业股份有限公司精烘包钢结构空调机房、空调机组基础(三个)。
二、合同价款
总价包干为¥元,人民币大写:壹拾伍万伍仟元整。
三、合同工期
一、本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。
二、如遇以下情况,工期相应顺延:
a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非承包方原因停电、停水八小时以上,影响正常施工;
c.甲方原因造成影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
四、工程款的支付和结算
一、本合同签订生效后七日内,甲方预付工程款的四零%,计人民币元作为材料款。
二、工程全部竣工,甲方一个月以内组织竣工验收(甲方一个月内未进行竣工验收,乙方视为工程合格),验收合格后,乙方出具全额正式发票(在甲方税务部门代开),甲方支付工程款的五五%,计人民币元。
三、工程款的五%,计人民币元作为工程保质金,待保质期满一年后三日内付清,质保金不计利息.
五、技术标准及要求
一、彩钢板为五零mm厚夹芯泡沫彩钢板,压型钢板厚度不小于。
二、塑钢窗为中财型材八零系列(加钢衬)推拉窗,玻璃为五mm厚无色单层普玻。
四、进入现场的所有材料,其质量由乙方按施工验收规范及标准进行抽检和送检,合格的方可入场和使用;因乙方未检定合格而先行使用的,后果乙方承担。
五、施工过程中,乙方必须按照要求,加强过程质量管理、监控,组织分部、分项的隐蔽验收,检查或验收时间,乙方应提前二四小时通知甲方。
六、乙方在工程竣工验收前,必须提前五天将工程竣工资料整理完善并装订成册交于甲方审阅合格后,组织竣工验收。竣工资料应包括各种材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸、验收记录等。
六、安全文明施工
一、乙方必须高度重视施工工人的安全教育和培训,遵守甲方厂区安全管理制度,严格按安全文明施工标准组织施工,施工现场安全标示醒目、安全防护用品齐备、安全措施完善。
二、乙方应在必要处设立安全警示牌或安全公告栏,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。必须接受甲方安全监督检查,并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改,被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担,给甲方造成损失的`应承担相应的赔偿责任。
三、乙方的设备、工具、物资等进入甲方现场后,必须自行妥善管理,因保管不善而造成的损失由乙方自负。乙方材料、设备设施的出厂需经甲乙双方工地现场代表的签字确认并经甲方代表开具物资出门条,接受甲方保卫部门的查验无误后方可出厂。
四、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例、导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。
七、施工与设计变更
一、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
二、甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,双方协商并签证确认。
八、违约责任、索赔
一、甲方不按合同约定支付工程预付款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,乙方可停止施工,工期应当顺延。
二、因乙方原因造成工程延期,每延误一天,乙方应承担违约金人民币二零_元。延期违约金限额为结算总价款的二零%。
三、工程质量不符合施工图纸或质量验收规范,由乙方在合理期限内无偿维修或返工、改建,造成逾期交付的乙方承担违约责任,按本条第二款的约定支付违约金,并由乙方承担由此造成的损失。
四、质量保证期内的质量责任,乙方应在接到甲方通知后二四小时内派人处理,否则 ,甲方有权另行请人处理,所产生的费用由乙方承担,甲方有权从质保金中直接予以扣除,质保金不足的,发包人还有权向乙方追偿,由此给甲方造成的其他损失,乙方还应赔偿。
九、争议或纠纷处理
一、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
二、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向什邡市人民法院起诉。
十、附则
一、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
二、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构承包人工费合同 第四篇
甲方:
乙方:
一、根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
二、工程范围及施工内容:
一、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
二、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
三、技术条件
由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
四、价格:
该合同总价为: 九八零万 元
大写:人民币: 玖佰捌拾万 元
五、付款方式
合同签订预付 一零 %作为备料款:钢结构柱进场后付人民 币 ,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
六、甲乙双方的职责:
一、甲方职责:
(一)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。
二、乙方的职责:
(一)乙方应严格按照设计的整体要求施工。
(二)乙方应严格遵守《JGJ七—九一》《GB五零二零五—二零_》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
(三)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
(四)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。
七、工期:
乙方必须在有效工作日 七零 天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款_元整,提前一天奖励一零零零元。
八、奖惩
一、甲方违约
(一)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款二六条第四款执行。
(二)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款第三三条第三款执行。
(三)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。
二、乙方违约
(一)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款一四条第二款执行。
(二)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第一五条第一款执行。
(三)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。
九、验收
乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《JGJ七—九一》及《JGJ七八—九一》七天内进行验收,否则视为合格。
十、其他
一、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
二、未尽事宜,协商解决。
三、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
四、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。
五、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。
六、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
钢结构承包人工费合同 第五篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。
一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料:立柱二四八H钢,横梁二四八H钢,檩条一四零*五零*二零*标号钢型镀锌,顶板泡沫墙板板厚度,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约元,大写:约整(含税)。
三、责任分工:
三.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜,确保工程顺利进行。
四.乙方进入工地之前,甲方应保证安装工地“三通一平”。
五.甲方及时按合同规定付工程款。
六.乙方施工人员饮食自理,水电由甲方负责。
七.乙方须按照合同规定的材质采购材料。
八.严格按着规范施工,确保工程质量。
九.乙方应加强文明施工,安全生产管理,施工中乙方出现,请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)
四、承包方式及工程结算
一零.承包方式:包工包料
一一.合同签订后,甲方交付乙方钢结构主料进入工地后,甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的.;剩余款项到整个工程完工后除五%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题,甲方返还乙方五%的质保金。
五、违约责任:
一二.合同签订后,如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约,违约方向对方交纳违约金为总价的五%。
一三.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决,双方协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。
六、其它:
一四.本合同自签订之日起生效。
一五.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人(签名):负责人(签名):
电话:电话:
二零xx年月日
钢结构承包人工费合同 第六篇
总承包单位:
分包单位:
按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程面积:钢结构部分 平方米
工程内容:钢结构及维护和保温工程
承包范围:所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容
开工日期: 竣工日期:
总日历日期: 日历天
质量等级:合格
合同价款: 万元
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
第二条 合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成:
一、工程承包合同;
二、工程补充合同;
三、工程设计变更;
四、工程联系单;
五、工程签证
第三条 合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。
适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第四条 图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数:甲方应提供全套施工图五套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第五条 甲方驻工地代表
甲方委派 同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
第六条 乙方驻工地代表
乙方委派 同志为驻工地代表
乙方委派 负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第七条 甲方工作
甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第八条 乙方工作
乙方应在分阶段施工前五天向甲方提供分阶段施工进度计划,以后每月一日和一五日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报,竣工前一五天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的.补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第九条 进度计划
乙方应在图纸出齐七天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前五天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后二天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。
第一零条 工期提前和延误
本工程甲方标书要求总工期为 天。
本工程乙方如按七五天完成,甲方给予 万元人民币的奖励。
如乙方不能在七五天内完工,则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指:
(一) 外界因素对施工进度造成的影响,如一周内停电水造成等工累计超过八小时甲方予以顺延。
(二)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续,不能及时提供施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不及时,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类情况发生后五天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在五天内给予答复,逾期可视为确认。
(三) 非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在五天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。
第一一条 检查和返工
在工程竣工前一零天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。
第一二条 工程质量等级
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第一三条 隐蔽工作验收
隐蔽工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。
第一四条 合同价款及调整
本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。
第一五条 工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。
工程款支付,工程款分四阶段支付
(一) 工程开工前,支付备料款 万元
(二) 工程量完成至钢结构进场安装后五天内支付总价的二零%
(三) 工程量完成至钢结构主体后五天内支付到总价的六零%;
(四) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后五天内支付到总价的八零%;
(五) 竣工后三零天内支付到总价的九五%,其余作为预留保修金。
(六) 预留保修金在保修期后无息返还。
第一六条 材料供应
本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可,方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。
第一七条 竣工验收
工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套
乙方应提前一五天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。
工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。
第一八条 保修
保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限:自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
第一九条 争议
双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列 原则处理:
一、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的一零天内,双方应保证合同的继续执行。
二、双方接受调解结果,应在调解作出后二天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出七天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第二零条 违约
如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第二一条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第二二条 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第二三条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
甲方(盖章)地址:法定代表人日期
乙方(盖章) 地址: 法定代表人 日期
钢结构承包人工费合同 第七篇
发包人:
承包人:
日期: 年 月 日
钢结构工程承包合同
甲方:____________________________________(发包方)
乙方:___________________________________(承包方)
经甲乙双方友好协商,遵循《_合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成共识,具体内容如下:
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容及承包范围:
四、建筑规模:
五、工程造价:
六、质量等级:合格。
七、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
八、承包方式:本工程采用包工包料,包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条 施工准备
一、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。
二、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。
三、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条 双方主要责任
一、甲方的责任
(一)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件,协调现场情况,为乙方正常施工创造条件。
(二)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。
(三)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(四)统一审核工程预决算和竣工结算。
二、乙方的责任
(一)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(二)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。
(三)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(四)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。
(五)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。
第四条 工程工期
一、开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日,
本工程有效工期 天,法定节假日除外。
二、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在 年 月 日内进驻现场,并按照约定时间开工。
三、乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
第五条 工程质量
一、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。
二、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。
三、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。
四、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。
五、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方索赔,由此造成的一切损失由乙方承担。
六、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次一零零零~二零零零零元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的.一切损失由乙方承担。
七、乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
八、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条 文明、安全生产
一、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
二、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
三、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。
第七条 工程款的支付与结算
一、双方同意按照
进行结算。
二、施工用水电
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。
第八条 合同履约保证金
一、甲乙双方签定本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方交合同履约保证金 万元。
二、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。
三、合同履约保证金退还:工程施工至 退还履约保证金 %,具备竣工验收条件退还履约保证金 %。
第九条 付款方式
一、乙方垫资施工至 后,经甲方核实确认工程量价款后一五日内向乙方支付已完工程量的 %工程款 。
二、工程验收合格后,付至工程总造价的 %。
三、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为二个月。工程结算审计二个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的 %;备案完成后付到工程决算款 %。
四、余留工程款的 %为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。
第八条 材料
一、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第九条 付款违约条款
一、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。
二、 工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十条 质量保修
质保期内如出现质量问题,乙方接到甲方通知四八小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处有乙方补足。
第十一条 违约责任
一、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价 %的违约金。
二、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳 元/每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金 元。
三、乙方在通过竣工验收之日起二零日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳 元/每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金 元。
第十二条 其他
一、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
二、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
三、此协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。
四、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
五、本协议一式肆份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。
六、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日