水暖电安装工程合同
水暖电安装工程合同 第一篇
甲方：_______
乙方：_______
经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《_经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、承包内容：
工程承包内容：本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。
二、工程承包单价：
本合同工程量约一零零零㎡，以按图纸理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用，按每平方六五零元计算。
三、工程制作、安装及质量要求：
一、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。
二、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ一零二—九六)的要求。
四、工期：
一、暂定工期为：立铝柱开始三零天完成。
二、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
五、工程验收质量保证：
一、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ一零二—九六)进行。
二、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
三、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式：
一、合同签约同时预交工程保证金五零零零零元。
二、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费(二零元/天)。
三、工程施工完成，支付工程总额八零%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清。
七、双方责任
甲方责任：
一、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;
三、按合同规定及时支付款项;
四、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的`有关问题;
五、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同;
六、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约二零零平方米。
七、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。乙方责任：
一、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;
二、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责;
四、负责未验收前的成品保护
五、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
六、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。
七、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。
八、乙方必须保证施工安全，保证工人人身安全责任，施工过程安全事故发生的费用由乙负责。
八、其它
一、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件，并具有法律效力。
二、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。
三、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方签章后生效。
甲方经办人：_______
电话：_______
日期：_______
乙方经办人：_______
电话：_______
日期：_______
水暖电安装工程合同 第二篇
建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
根据《_合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。
一、 工程概况
一、 工程名称:
二、 建设单位:
三、 工程地点:
四、 承包方式:包工、包料
五、 工程承包范围:
六、 工程施工内容:
二、 材料质量及配置标准
一、 地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。
二、 分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。
三、 管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。
四、 上述提及的材料质量及配置标准必须达到_行业标准《地面辐射供暖技术规程(JGJ一四二-二零xx J三六五-二零xx)》及甲方约定的要求。
五、 按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。
三、工期
在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予一五天材料生产运输时间后九零天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
一、连续停水或停电八小时以上。
二、非乙方原因甲方要求临时停工的。
三、修改设计方案或增加工程量。
四、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。 五、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后二四小时内无法隐蔽覆盖面积五零零m二以上的。
六、不按合同约定付款时。
鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前一五天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。
四、工程质量:合格
五、工程造价及付款方式
一、合同总价为人民币: 元。
二、工程款支付:
(一) 合同签订生效后，人员材料进工地五个工作日内，预付总价款的三零%作为工程预付款。
(二) 其余款项按工程月进度的九零%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，五个工作日内付至全部工程款的九五%，预留工程总造价的五%作为质保金。质保金在两个采暖期满后五个工作日内全部付清。
六、甲方责任
一、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。 二、出现变更设计时，提前七个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。
三、配合地暖施工和土建施工的协调工作。
四、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。
五、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。
六、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算三零日内审批完毕。
七、乙方责任
一、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度一八°C.卫生间二零°C须辅助采暖。
二、乙方的材料必须达到_行业标准《地面辐射供暖技术规程|(JGJ 一四二-二零xx J 三六四五-二零xx)》及甲方约定的.要求，并应甲方要求提供工程施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格后方可使用。 三、乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全，如发生安全事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康安全方针和职业健康管理目标做好管理工作过。
四、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。
五、乙方必须在入场施工前七个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。
六、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。
七、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。
八、对该分项工程质量负完全责任。
八、保修责任
工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。
在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费一五零元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。
九、争议解决
本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。
十、合同生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。
十一、其它约定
一、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。
二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。
建设单位:
承包单位:
年月日:
水暖电安装工程合同 第三篇
甲 方：
乙 方：
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装管道达成如下协议：
第一条：工程概论
一、工程地点：
二、工程内容：
第二条：主要材料概况
第三条：合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第四条：工程造价：
第五条：付款方式：
工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。
第六条：乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，
工程材料的安全由乙方负责。
第七条：工程的安装、调试、验收
一、乙方负责安装、调试。
二、安装质量标准按国家规范和行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方，甲方在按到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第八条：双方的权利和义务
一、甲方负责为乙方提供用水、用电。
二、乙方必须按甲方的要求和安装方案进行施工，不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。
第九条：乙方必须安全施，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不可预测的一切意外事故全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任。
第十条：违约责任、索赔
一、甲方无正当理由未按合同约定付款、收到乙方的'书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款的二‰的违约金。
二、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
三、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必
须向甲方支付本工程造价的二‰的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切损失。
四、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。
第十一条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲 方：
乙 方：
年月日
水暖电安装工程合同 第四篇
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一部分：工程概况
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容及承包范围：
水暖电安装、调试合格。
第二条：工期
合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良
第四条：承包方式、合同价款及结算方式
承包方式：包工不包料。
采用甲方与乙方协商按XX元/m二进行结算。
结算方式：包工不包料。
第二部分：双方一般责任
第五条：甲方代表
甲方驻施工现场代表姓名：
甲方代表易人提前通知乙方。
第六条：乙方代表
乙方驻施工现场代表名称：
乙方代表人提前通知甲方。
第七条：甲方工作
委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。
第八条：乙方工作
向甲方代表提供进度表计划。
按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
搞好施工现场的安全及成品保护工作。
施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的`成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第三部分：进度计划和工期
第九条：进度计划
在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条：工期
乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分：质量与验收
第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十二条：安装完毕，并调试合格。
第五部分：合同价款与支付
第十三条：合同价款及支付
合同价款：四八元/m二。
第十四条：工程款支付
经双方研究，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月 一零 日前支付上月进度款的七零%。
工程竣工付至进度款的八零%。
水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的九七%。 工程竣工验收使用后，一年保修，费用由乙方承担（不可抗力及人为因素除外）。保修期满，甲方付乙方工程结算的三%，保修期满后，如有坏损、丢失，需要进行整改维修时，人工费由甲方承担。 第十五条：违约责任
甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（一）因图纸变更未能及时送达乙方；
乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并承担相应的经济损失；
（一）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（二）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（三）其它违反现场操作规定的事故发生。
第十六条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。
本合同签订时间： 年月日
发 包 方：承 包 方：
年月日 年月日
水暖电安装工程合同 第五篇
甲方：_______
乙方：_______
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：
包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：
本工程施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：
一)给排水工程：
①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;
②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);
③室外给排水接入市政管口;
④工地临时用水的安装。
二)电气照明工程：
本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
三)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收:
本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。
五、文明施工及环保要求
乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。
一)乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
二)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
三)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价二%的文明施工费，直至整改完退还。
四)乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者五零～_______元/次的'罚款。
六、进度指标及要求
本合同计划开工日期为__年____月____日，全部竣工日期为__年____月____日，竣工日期每推迟一天按合同总价的一零%进行违约处罚。若进场五天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不承担任何经济责任。
七、材料
材料采购及供应
乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
水电费用
建设所需的水电费用由甲方承担。
八、机械
.机械配置
一)机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。
九、计价结算
计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价一零%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按条第三点执行。
所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。
十、争议解决
合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
十一、合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。
十二、其他事项
一、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：_______乙方：_______
负责人：_______负责人：_______
签定日期：_______日期：_______
水暖电安装工程合同 第六篇
甲 方：
乙 方：
经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、承包方式：包工、包安全、包进度;
五、建筑面积： 平方
六、总造价： ;
七、付款方式：墙体和箱(一-三层)装完付 ，(三-六层)装完付 ，下水管装完付 ，上水装完付 ，暖气主管装完付 。地暖装完付 。室内线穿完付 。完工验收合格付总款的九七%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。
八、工程进度
甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
建社单位：
水暖电安装工程合同 第七篇
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)
四、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。
五、承包方式：包工包料。
二、工程价款：
一、合同价款：每平方米单价;
二、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。
三、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：
(一)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;
(二)无参照价格的，双方协商确定。
三、施工工期：
一、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自二零年 月 日至 年 月 日。
二、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。
三、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的.经济损失。
四、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。
五、双方责任：
甲方责任：
一、提供图纸、技术交底;
二、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;
三、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;
四、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;
五、做好工地安装与土建的协调工作。
乙方负责：
一、及时组织现场施工人员按甲方的进度计划及有关技术质量、安全、文明施工交底组织施工;
二、乙方不得将工程转包或分包给他人;
三、所有管线必须敷设到建筑物七零公分外;
四、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;
五、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。
六、付款方式：
一、以每幢楼为单位正负零，封顶后付实际完成工程量的八零%;
二、主体完工后封顶付工程量的八零%;
三、地暖安装完成后，付实际完成工程量的八零%;
四、电线安装完成后，付至总决算的九零%;
五、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的九八%;余总款二%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。
七、安全：
乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。
八、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。
此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。本合同双方签字盖章后生效，待甲、乙双方约定完成后自动终止。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
水暖电安装工程合同 第八篇
发包方：（以下简称甲方）__________
承包方：（以下简称乙方）__________
甲、乙双方，依据《_合同法》有关条款，就百盛香墅六号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：
一、工程名称：百盛香墅六号楼水暖安装。
二、工程地点：经纬街四小学东路南
三、工期：
四、验收日期：
五、验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。
六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。
七、合同造价及付款
本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。
八、甲、乙双方义务和责任：
（一）甲方义务和责任：
一、根据合同规定，按时结算。
二、甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异议，可要求乙方马上整改。
三、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。
（二）乙方义务和责任：
一、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工过程中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责；
二、年月日—月日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护，以确保施工期间工作顺利进行；
三、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。
四、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量。
五、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
九、违约条款
一、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在年月日—月日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的一零%做为违约金。
二、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。
三、甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的.全部费用。
十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。
十一、双方均有就本合同对外保密的责任。
十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。
十四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水暖电安装工程合同 第九篇
建设单位： 承建单位：
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商 达成如下协议：
一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建 筑面积每平方米承包人工费 元。
二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内 的给水、排水、暖通、消防安装工程。
三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中 华人民共和国国家标准建筑给排水及采暖工程施工质量验收范 围》 进行施工。 如甲方提出图纸变更或增加工程量， 甲方必须出签证。
四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报 甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到 场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。
五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工 程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。
六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施， 如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。
七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造 成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。
八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付 给乙方人工费总造价的' 一五%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工 费总造价的 二零%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 三零%， 剩余款项自竣工日起扣除 五%保修费外一次性付清。
九、如有更改事项，双方协商解决。
十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地 仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力， 自签字(盖章)之日起生效。
甲方：乙方：年月日：
水暖电安装工程合同 第一零篇
甲方：酒泉xxx制药有限公司
乙方： 水暖安装组
根据《_合同法》以及有关法律、法规的规定，结合本暖气管道安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担暖气管道安装事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
一、安装内容：
酒泉xxx制药有限公司注射剂车间蒸汽、循环水暖气（水暖）管道的安装。
二、工程概况：
工程地址：酒泉南工业园区xxx制药有限公司注射剂车间。
委托方式：甲方供料，乙方包工。
开竣工日期：年月 日开工至 年月 日竣工。
三、工程价款：安装总价款按总安装材料费的%提取，本工程材料总价为元（详见材料清单），安装工程总价款为元。本工程材料总价待工程完工后，甲、乙双方共同按材料购置清单和车间实际用材料核算，损耗三%。
四、承包款结算方法：
从乙方开始进场施工之日起一零日内支付安装款 以后每月一零日前支付安装款工程完工经甲方验收合格后支付至总安装价款的 %，剩余 %在二零xx年冬季采暖开始一零日内所有工程无漏水、漏气现象甲方一次性付清。
五、双方的权力和义务：
一、甲方在乙方施工前，将匹配的水、电源接到安装位置。
二．甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
三、甲方必需按时按量供应材料，不得因材料不到位而担误乙方工期。甲方所供材料、设备、产品质量由甲方自负。
四．乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
五、乙方必须按图纸设计和甲方指派的技术人员的要求进行安全施工。按时完成甲方安排的施工进度计划。
六、 乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生，如果发生人员安全意外事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担一切责任。
七、 乙方在施工中不准发生浪费和偷工减料现象，必须保证施工质量。
八、所有管道施工中应视操作和检修方便的`原则确定，施
工中做好防锈处理。
九、乙方必须保证甲方购买材料的正确使用不得私自更换。
六、工期延误：
一、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
二、如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，工期相应顺延，所增加人工费用由甲方承担。
三、如因甲方提供材料不及时或所供材料出现质量问题而造成返工或延误工期，工期相应顺延，所增加费用由甲方承担。
七、工程验收：安装工程竣工后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在收到验收申请五日内进行组织验收，超过一零日视为工程验收合格。
八、本合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
九、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 身份证号：
日期： 日期：
水暖电安装工程合同 第一一篇
甲方：(发包方)丰镇市万科房地产开发有限责任公司 乙方：(承包方)
甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城一-五#楼水电暖工程达成以下协方议：
第一条：工程概况
一、工程名称：丰镇市欧洲城
二、工程承包方式：包清工，并自备工具;
三、工期：二零xx年三月一七日至二零xx年九月三零日;
四、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积三三元一次性包死价;
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。
二、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程严格按照设计图纸施工。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成安全隐患。
三、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的材料出门，一经发现偷盗现象按每次罚款五至一零万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。
六、施工过程中出现安全及伤亡事故，由乙方承担全部责任。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、工程按月支付，每月三零日乙方上报当月工程量，甲方七日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后七日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最后预留五%保修金按国家保修期有关规定执行支付。
二、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死
三、乙方承包内容：一、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
二、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;三、水电施工穿墙、打孔、切割;四、开关插座面板安装;五、小五金的安装;
六、后期灯具的安装;七、地暖安装八、楼内的`全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。
第六条：全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。
第七条：违约责任
一、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按一零零零零元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达一零天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的五%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。
二、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(一)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的五%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。
三、合同解除，承包人除按上(一)、(二)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。
四、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发现，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的一零%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的，经发包人书面同意后，方可委托。
五、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。
第八条：其它约定
一、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。
二、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。
三、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。
四、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。
第十条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
三、工程保修期二年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： 乙方签字：
二零xx年三月一七日
水暖电安装工程合同 第一二篇
甲方：
乙方：
为了安全、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城一五、一六、一七楼工程项目，甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
帝都国际建材博览城一五、一六、一七楼工程项目，为框架结构，地上三层（一七楼四层），地面以上高度_____米。设计建筑面积约一五零零零㎡，工程质量要求为合格工程。
二、工作内容及范围：
该项目设计图纸水电暖分项工程的.劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员，按该项目设计图纸及相关要求进行施工，严格落实三检制度，负责施工人员的安全管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。
三、工程价款
一、本合同采用固定单价合同：该项目水电暖分项劳务施工单价为：_____元/㎡。
二、工程量以实际建筑面积为准计算
三、付款条件及付款方式
付款条件：在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资，否则甲方可单方终止劳务合同。
付款方式：本项目水电分部工程完工后，甲方应付给乙方总工程款的九五%（以实际建筑面积为准），剩余的五%，甲方在一年后付。
四、履约保证金
甲、乙双方签订合同同时，乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金，工程施工至正负零后，甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。
五、工期
甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料，避免延误工期。乙方应按照甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员安排施工进度。
六、双方责任
一、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与四方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。
二、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。
七、质量安全要求
一、双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。
二、乙方严格落实安全文明施工规定组织施工及施工现场管理及时排查安全隐患，杜绝安全事故的发生。
八、违约与争议
乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方负责。甲方双方因合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。
合同一执贰份，甲、乙双方各执一份。合同双方签字后生效，支付完工程款后合同失效。
甲方：
乙方：
____年__月__日
水暖电安装工程合同 第一三篇
发包方： 承包方： 工程名称： 萝北县凤祥家园七#商住楼
凤祥家园七#商住楼水暖电照工程施工合同
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一部分 工程概况
第一条：工程概况
工程名称：萝北县凤祥家园七#商住楼
工程地点：萝北县
工程内容及承包范围：
水暖工程所包括的给水、排水、采暖、设备安装、调试等。 电照工程所包括的公共用电、照明工程、临时用电、除机械以外的电缆沟挖掘等。
第二条：工期
合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良
第四条：承包方式、合同价款及结算方式
承包方式：包人工费（含部分小型材料）。
水暖工程乙方负责全部工具，小型材料包括切割片、磨片、生料带、电焊条和本工程使用的活动临时电缆线等。电照工程乙方负责电焊机等全部使用工具，小型材料包括本工程所有使用的胶布、塑料袋、钢线、电焊条、打弯器等。
结算方式：现金或银行转账支付。
第二部分 双方一般责任
第五条：甲方工作
委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。
第六条：乙方工作
向甲方代表提供进度表计划。
按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
搞好施工现场的安全及成品、半成品保护工作。
施工期间负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。如违反操作规程所发生的安全事故乙方承担全部责任。
第三部分 进度计划和工期
第七条：进度计划
在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的`检查和监督。
第八条：工期
乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分 质量与验收
第九条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。执行工程水电安装施工规范及验收规范。
第十条：安装完毕，并调试合格。
第五部分 合同价款与支付
第十一条：合同价款及支付
合同价款：水暖工程甲方与乙方协商按 元/m二进行结算。 电照工程甲方与乙方协商按 元/m二进行结算。 第十二条：工程款支付
经双方研究协商并且验收合格后进行支付。预留工程总价的五%作为保修金，保修期结束后返还给施工方。
工程竣工付至除质保金外的全部工程款
工程竣工验收使用后，水暖电照工程保修期为使用后一年，保修期期间维修费用由乙方承担（不可抗力及人为因素除外）。保修期满后，如有坏损、丢失，需要进行整改维修时，人工费由甲方承担。 第十三条：违约责任
甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（一）因图纸变更未能及时送达乙方；
乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并承担相应的经济损失；
（一）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（二）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（三）其它违反现场操作规定的事故发生。
第十四条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十五条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十六条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。
发 包 方： 承 包 方：
年 月 日 年 月 日
水暖电安装工程合同 第一四篇
甲方：_______
乙方：_______
兹有乙方承接甲方贵州省惠水县_同心路、和谐路_路灯安装工程_安装施工_，共同达成如下协议：
一、施工内容
施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
二、安装说明
同心路长约公里，路灯安装间距为三零米，安装HXZX零二三高中华灯，安装数量为一边五一棵，另一边五二棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约公里，路灯安装间距为三零米，安装HXZX零一三中华灯，安装数量为一边六零棵，即两边一二零棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
三、相关施工数量、费用见价格表：
四、安装期限
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路一二天内至少三零盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路六月八日前至少三零盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
五、质量标准及验收标准
工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。
六、付款方式
协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装五零%以上、亮灯时支付至合同款的四五%;路灯安装七五%以上、亮灯时支付至合同款的七零%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的九七%，剩余的.三%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
七、其他
在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
八、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水暖电安装工程合同 第一五篇
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：
一、工程概况
一、工程名称：太仓之江国际花苑
二、建筑面积及工程范围：总建筑面积约
三、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处
四、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。
二、工期要求
一、合同工期：根据土建工期进行。
二、开工时间： 年 月 日。
三、工期：
已考虑以下内容：
一、已考虑了节假日对工程的影响;
二、已考虑了雨季对工期的影响;
三、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;
四、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;
五、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准
（一）总体质量要求：
一、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。
二、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
三、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的`九零%以上必须达到合格，且八五%以上必须达到优良标准（抽查点数按相关质量验收规范执行）。
（二）具体质量要求：
一、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
二、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
四、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。
五、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、 工程承包范围
根据与甲方协商决定承包 楼号（含地下室，不含人防地下室），建筑面积约为 m ，其具体承包以下内容：
一）、地下室及人防承包范围
一、 给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外，以外不含在内。
排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。
二、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置，不包括接电机）;疏散指示管道预埋及照明安装。
三、 弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。
二） 、商铺承包范围
一、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外，以外不含在内。
二、 排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。
三、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明（商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内）;除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。
四、 弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）;不含室外管道及管井砌筑预埋。
三） 、住户承包范围
一、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头（卫生间或厨房间）;给水出外墙至室外，以外不含在内。
二、 排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。
三、 强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。
四、 弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。
四）、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。
五）、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。
六）、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
七）、以上仅为清包工，（不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等）。
五、承包方式、计量、计价
一、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
二、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责（包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件）。
三、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m二质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 三零零元/工日，普工按 一八零元/工日，合同暂定总价 万元。
三、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
四、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。
五、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式
一、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付五万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。
二、乙方每完成五层预留预埋施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的三零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。
三、乙方每完成五层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的二零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。
四、乙方每完成五层排水安装、给水立管、横管、支管施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的一零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。
五、乙方每完成五层桥架安装、穿线、灯具施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的五%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。
六、乙方每完成五层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的二零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。
七、本工程竣工验收合格后一五天内， 甲方向乙方支付工程总价款的一二%。
八、工程质量保证金为三% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
九、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的七零%。
一零、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。
七、其它
一、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章（或手印）后生效。
二、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
三、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。
四、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。
甲方： 乙方（签字并按手印）：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
委托代理人： 委托代理人：
账号： 账号：
开户银行： 开户银行：
日期： 日期：
水暖电安装工程合同 第一六篇
甲方：：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过双方协商，甲方决定将百盛香墅六#号楼采暖、给排水工程的全部工作内容以大包形式承包给乙方。
为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。
第一条、承包范围：百盛香墅六#号楼给排水、采暖、图纸内全部分项工程。
第二条、承包内容及承包的方式和价格：
一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容，
一、生活给水系统：乙方负责室内的生活用水给水系统管道、埋管、垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件等。
二、排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。
三、采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道、室内地热管、通风管道洞口及相关预留埋件等。
以上三项均包括建筑物一米以内的相关项目。
二、承包的方式和价格：乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算。
三、抵押金:乙方向甲方交抵押金三零万元，甲方在该工程验收合格后一次返还给乙方。
第三条、工期控制：
一、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，总工期： 日历天;施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款二零xx元。
二、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次提出整改意见后改正行动不得力，效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意，有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。
三、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按五零%结算，余款作为甲方停工损失费用。
第四条、质量标准：
一、质量等级为
二、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范，技术交底要求进行施工，工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可合格为准。
三、使用的'材料、配件等必须符合国家质量标准。
四、由于质量问题所造成的一切责任和费用均由乙方负担。
第五条 结算及付款方式：
付款和结算方式：工程竣工验收合格、竣工、结算核对后，扣除五%为保修金，余款以房抵款。
第六条 保修期：工程保修期为三年，保修期内，如因乙方原因的质量投诉或问题，乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理，甲方将另行委托，其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。保修期满，无任何质量问题一次退还剩余保修金。
第六条、安全责任：
一、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。
二、乙方负责对本施工范围内的机械设备、安全设施、工具用具等项检查，发现隐患及时整改或向甲方汇报。
三、在施工过程中必须戴安全帽、系好安全带，发现有违章操作和野蛮施工，按甲方规定进行处罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行处罚(每人次罚款五零零零元)或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。
第七条、文明施工：
一、乙方每天每个作业面必须做到工完料尽，负责本承包范围内的清理工作，保持现场整洁，做到文明施工，实现“文明工地”，随时接受有关部门的检查。因乙方人员未按规范要求文明施工，经检查违规行为，根据甲方的相关规定和制度给予处罚。
二、文明施工所发生的费用由乙方全部承担。
三、文明施工必须按有关部门的要求去做，乙方无权违规施工。
四、严禁在施工场地大、小便。
第八条、组织管理：
一、根据施工需要，乙方必须按照承包内容和施工进度要求配齐施工人员，保证按规定时间进场。如施工力量不足，工作效率不高不能满足甲方进度要求，甲方有权按规章制度处罚，特殊工种必须持证上岗(上岗证真实有效)，对思想素质差、技术水平低、组织纪律不强的人员严禁使用，一经发现立即清退并作相应处罚。
二、乙方施工人员进场后要加强管理，保证相对稳定，不得因农忙或其他原因减员而影响施工进度和工程质量。
第十一条、成品保护：
一、乙方应与其它工组相互协作，做好成品保护工作，对造成成品损坏的必须全额赔偿所造成的经济损失。
二、 乙方必须按图纸施工。交工前及时对管路打压和灌水试验，交接完后如果发生赌管、断管、漏水需要剔凿等返工现象，乙方必须及时处理。
第十二条、其它事项：
一、甲方负责人全方位的统一指挥、调度和监督，乙方必须服从。乙方安排 为现场负责人。
二、各分项工程完成后，乙方应及时通知甲方验收，按照验评标准，每项必须达到 合格标准，超规定范围，坚决返工，返工工料由乙方自己负责承担。一次验收不合格的，每返工一次罚五零零元(材料费用另行计取)。
三、乙方必须准时参加甲方的有关生产会议和技术交底会议，会议迟到每次罚款二零零 元，缺席每次罚款 五零零 元。
四、竣工验收前，乙方对所施工的项目的质量问题要及时返修，如乙方不能及时返修，甲方将安排他人为其返修，所发生的费用从乙方工资中加倍扣除。
五、在保修期间由于乙方所施工的项目存在质量缺陷而引起业主的投诉和索赔的乙方必须承担全部的责任。
第十三条、补充条款：
一、不戴安全帽上班，每人每次罚款一零零元，不系安全带每人每次罚款二零零元，管理人员不戴安全帽，每人每次罚款五零零元。
二、各班组人员严禁酒后上班，如发现酒后上班者除罚款一，,零零零元并清除出工地。
三、上班时间赌博每人罚款五零零元。
四、施工现场严禁大小便，发现一次罚款五零零元。
五、分项工程在报验时，一次性验收不通过即扣五零零元/次，若第二次报验不通过即扣二零xx元/次。
六、乙方所有施工人员进场后，严禁采用电炊具进行自炊，发现后除当场没收电炊具，另罚款二零零元。
七、乙方施工时的机具及材料应按施工平面图及项目部规划堆放，安全防护设施不得随意拆除，如因施工需要必须拆除，在施工前必须报项目部安全员，施工完毕后应立即恢复原样。如不及时恢复原样，将由项目部安排人员施工，所发生的一切费用由乙方承担。
八经理确认后生效，
(以上管理制度与项目部安全生产奖罚规定不一致时，执行后者) 第十四条、本合同签订后，乙方不允许转包，如果发生，甲方不负责乙方因此发生的任何人工费。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不承担。 甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约，按合同价款赔偿三零%的违约金。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲 方：
乙 方：
身份证号码： 身份证号码： 二零xx年 日 月
水暖电安装工程合同 第一七篇
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包内容及范围：给排水、采暖、消防、通风等安装工程施工图纸范围所有内容（地下设备、水表、热力表、雨排除外）；
四、工程工期：
一、开工日期：_____月_____日_____工程总日历天数：_____天
二、施工过程中，如因人力不可抗拒的原因、工程设计变更或甲方因图纸、设备不能按期提供或提供不符合要求等原因工期相应顺延；
三、因乙方原因造成停工、返工而逾期交工的，乙方需向甲方承担支付迟延交工期间的机械、工具、设备的租赁费。
五、工程质量要求：合格工程
六、工程价款：按建筑面积_____元/平方米；
七、工程承包方式：重包形式承包；
八、工程价款的拨付及结算方式：
一、工程款的支付：从地上三层封顶开始，甲方按乙方完成当月工程施工形象进度的七零%支付工程款，工程竣工验收合格后支付到合同总价款的九五%，剩余五%为质量保修金，待保修期满后付清；
二、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用；如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于一零零零元的不予增加工程款，人工费大于一零零零元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。
九、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可决算：
一、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。
二、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
三、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。
四、工程工期：
五、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
四、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
五、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
一、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
二、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
三、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。
四、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
五、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应提供相应岗位作业人员的身份证件、特殊工种操作证件、上岗证等有效证件。
六、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。
七、乙方必须配合甲方做好给排水、采暖、消防安装工程资料编制、整理、报送工作，确保资料各级验收合格。
十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订《分部分项工程承包内容》做为附件。
十四、违约责任：
一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（一）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息；
（二）因甲方原因延误工期超过三十日的'，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。
二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（一）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款的违约金；
（二）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失；
（三）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款二零%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。
三、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十五、本工程甲方委派____为现场负责人，乙方委派____为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十六、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
工程负责人： 工程负责人：
地址： 地址：
电话： 电话：
____年 ____月____日 ____年____ 月____日
水暖电安装工程合同 第一八篇
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点:
二、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的.损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现常
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零％给乙方，水电完工后支付工程款的三零％ ，整体竣工验收合格后支付二零％。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
六、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
七、水电施工穿墙、打孔、切割；
八、开关插座面板安装；
九、小五金的安装；
一零、后期灯具的安装（水晶灯另计）；
一一、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）
___年___月___日
乙方________签字（盖章）
___年___月___日