水电暖安装工程劳务合同

水电暖安装工程劳务合同 第一篇

建设单位(甲方)：

承建单位(乙方)：

根据《_合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：

建设地点：

建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m二，标准厂房m二，实际投影面积为准)。

第二条工程承包范围及内容：

甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。

第三条材料要求及工程工期：

材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。

工程工期：

工期起止日期：合同签定后次日开始计算。

如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。

第四条工程质量标准及保修条件、期限

验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。

保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修；如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。

质保金为总工程造价的二%，保修期满后支付。

第五条承包方式及工程价款

承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的.全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。

工程价款：标准厂房单价二，钢架棚单价二，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。

本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。

第六条付款方式

本合同使用货币种类为人民币。

本工程第一批材料进场支付工程总价的四零%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款；主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。

甲方未及时付款，应赔付在此期间乙方工人工资及损失。

第七条甲方责任

负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。

负责提供施工工地所具备的条件(即施工工作面)。

协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。

甲方对本工程进度、质量进行监督，并办理乙方工程移交签证手续，及时按合同规定签证付款。

第八条乙方责任

乙方在施工过程中，必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工，并接受甲方代表质量检查与监督。

做好安全施工，承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任，确保文明施工。

自行解决施工人员的临时住所。

及时跟进施工进度。

第九条工程设计变更、停建、缓建

甲方因生产或使用需要，需变更设计时，应书面通知乙方，因其造成的工程量及费用的增减按实际发生额结算。

工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工，双方应采取措施弥补并尽量减少损失，并根据原因承担相关责任。

第十条工程验收

工程竣工后，甲方应在一零个工作日内组织工程验收，逾期不验收则视为验收合格。

第十一条其他约定

支付工程款时，乙方需出具正规发票。

甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商，如协商不能解决，应提交铜仁仲裁委员会，并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。

第十二条合同生效

本合同自双方签字盖章，甲、乙双方签字起生效。

质保期满，本合同即告终止。

第十三条合同份数

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第二篇

甲方：xx建设集团有限公司xx项目部

乙方：__________________________

根据《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：

__________________________________。

二、工程地点：

__________________________________。

三、承包方式：

劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

五、工期要求：

在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六、质量标准：

按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj五九—九九安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七、质量验收程序：

一、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

二、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

三、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

四、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

五、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八、质量保修责任：

乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。

十、承包工费计算方式：

本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

十一、本合同第十条乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为八五分，得本工程的完全价格；八五分（不含八五分）以下的每下降一分。扣xx元/m二。

十三、付款办法：

一、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的四五%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

二、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的三零%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

三、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的九零%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留三%的保修金外付清余款。

四、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十四、保证金的交付与退还：

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金xx元。（按承包总价的的五%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次_清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五、限额用料：

甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的`超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

十六、甲方的责任和义务：

一、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

二、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

三、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

四、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

五、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七、乙方的责任和义务：

一、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

二、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

三、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

四、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

五、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

六、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

七、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八、违约责任。

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

一、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

二、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

三、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

四、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

五、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

一、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

二、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十九、其他：

一、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

二、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。

至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

水电暖安装工程劳务合同 第三篇

甲方：___________

乙方：_____ 身份证号码：_____

根据《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：_____

五 工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、

线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密

切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进

度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续

工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚

款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六 质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、二。

十三 付款办法：_____

一、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。二、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工

作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的四五%。甲方在付款时扣除当月

为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他

生活费用。

三、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的三零%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

四、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的九零%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留三%的保修金外付清余款。

五 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十四 保证金的交付与退还：_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金

元{按承包总价的的五%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次_清，

待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙

方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五 限额用料：_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

十六甲方的责任和义务：_____

一、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

二、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

三、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

四、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

五、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七、乙方的责任和义务：_____

一 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

二 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

三 必须执行对所有作业人员持证上岗的'规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工

前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设

施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全

没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、

违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

四 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一

旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由

此引发事故的全部责任和费用。

五 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

六 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关

处理。

七做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环

境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

八 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲

方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八 违约责任

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：_____

一、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

二、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

三、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

四、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

五、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：_____

一 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲

方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

二 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙

方支付拖欠期工费的利息。

十九 其他：_____

一、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

二、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生

效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

代表人：_____ 电 话：_____

签订日期：年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第四篇

甲方：

乙方：

双方就工程项目达成如下协议:

一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

二、工程地点：巩留县综合农场

三、承包方式：单包工

四、工程价格：按建筑面积____元/M二

五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

一、质量要求：按国家相关质量验收规范。

二、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

三、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

四、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

五、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

六、结算方式：每月按工作实际完成量的`%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

一、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

二、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

七、其它：

一、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

二、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第五篇

发包方（甲方）：__________________

分包方（乙方）：__________________

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。

第五条：结算方式：以建筑面积为准。

第六条：工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。

第七条：工程质量

合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；

第八条：工程款支付

按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。

第九条：设备材料供应

一、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。

二、乙方提前十天提出材料计划。

第十条：文明施工

一、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ五九-九九标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

二、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

三、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。

四、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

五、凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及一六周岁以下未成年者、五零周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

第十一条：乙方职责

一、乙方必须服从甲方的.质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

二、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。

三、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。

四、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

五、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

六、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

第十三条：工伤

甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

第十四条：治安、防火

一、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。

二、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。

三、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。

四、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款一零零元，一般火灾事故，罚款三零零~八零零元。

第十五条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

一、双方协商解决。

二、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

第十五条：其它

本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电暖安装工程劳务合同 第六篇

甲方：__________

身份证号码：__________

乙方：__________

身份证号码：__________

乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

第一条劳务(包工)施工范围

一、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

二、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

三、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

第二条承包劳务(包工)方式及付款方式

一、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米_________元结算(不含税金)，实际施工面积_________平方米，总工程款_________元。

二、付款方式：甲方按工程进度分_________次付款，主体工程分 次付款，当乙方施工_________楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费_________%，当乙方施工到_________楼时，甲方应立即支付乙方总包工费_________ %，当乙方施工到_________楼时，甲方应立即支付乙方总包工费_________%。二次排管分_________次付款，当乙方施工到_________楼时甲方应立即支付乙方总包工费_________%，当乙方施工到_________楼时甲方应立即支付乙方总包工费_________%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费_________ %，余款_________%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后四八小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条工程质量安全

一、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

二、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工。

第四条甲、乙双方责任

(一)甲方责任：

一、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

二、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

一、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

二、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

第五条 如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

第七条 补充事项

甲方签字：___________乙方签字：___________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电暖安装工程劳务合同 第七篇

甲方：

乙方：

一.安装工程名称：

二.工程地点：

三.工程范围：

本合同所附图纸及估价单。

四.完工期限：

本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

五.安装工程总价格：

_________元整。

六.安装工程付款进度：

第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价一五%，即_________元整；

第二期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙水电安装合同范本方工程总价一五%，即_________元整；

第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价一零%，即_________元整；

第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的四零%，即_________元整；

第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的一零%，即_________元整；

第六期：在工程验收合格后，甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的一零%，即_________元整。

七.违约罚款：

因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的一%计算，即_________元整。

八.增加或减少工程：

若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的`工程费用及材料费，予以支付。

九.监督进度：

甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正钢结构安装合同范本确施工，不得以任何借口置之不理。

一零.工程停止：

若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

一一.工程保管：

在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款工程安装合同范本之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第一零条规定结束。

一二.工程保证：

除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证电气安装合同范本工程质量良好一年。

一三.附带条款：

在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或安装施工合同范本与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

一四.附件：

本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

一五.合同形式：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

一六.附加条款：

主机的保养--锅炉安装合同范本乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一年，每六个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

签订日期：_________签订日期：_________

水电暖安装工程劳务合同 第八篇

甲方项目负责人：

水电安装施工班负责人：

为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。

一、工程地点：

万荣县皇甫乡

二、安全责任条款：

一、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

二、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。

三、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。

三、安全生产责任制

班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。

四、安全生产制度

施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的.发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：

一、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。

二、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。

三、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。

四、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。

五、遇有雷雨时，要离开高压线二m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。

六、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。

七、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款五零元。

八、用电焊机要注意防火、防电。

九、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。

一零、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。

一一、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。

五、协议一式两份，

甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方项目负责人：

水电安装施工班负责人：

签字日期：

签字日期：

水电暖安装工程劳务合同 第九篇

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

一、 工程名称：明光镇镇政府架空线路入地工程。

二、工程施工地点：腾冲县明光镇镇政府院内 。

三、工期：____年三月一零日至____年三月三一日

四、本项工程由乙方包工、包料。合计费用柒万肆仟捌百元人民币。(￥ )

五、为确保工程顺利按质按量、按时竣工，甲方应尽量为工程施工提供便利条件。

第二条 材料供应的约定

乙方提供的材料

一、乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

二、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条 工程质量及验收的约定

一、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

二、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

三、乙方对工程保修期为一年。(人为或不可抗拒原因损坏除外)。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定

一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

五、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

六、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

七、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

八、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿。

第五条 工程价款、承包内容、施工工艺、结算的`约定

一、 工程款付款方式：工程验收合格后全额支付。

二、 乙方承包内容：

①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖(按施工图纸开挖)。

②低压电缆布设及弱电管道预埋。

③浇筑低压配电箱座二个，弱电手控井四个。

④低压配电箱安装。

⑤低压电缆连接。

⑥电缆沟回填，创面恢复。

三、工程结算方式：

按全包费用元结算，乙方提供含税统一发票。

第六条 违约责任

一、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付工程总价 的违约金。

二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总价 的违约金。

三、 由于甲方原因导致工程逾期竣工，乙方不承担违约责任，甲方应负担五零%的误工费用。

第七条 纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方友好协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除

一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 一零 %支付违约金，并办理终止合同手续。

二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条 其它约定

一、因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方二零零元/次的劳务费。

三、本工程保修期为一年，保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后尽快到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

四、超出本合同外工程双方另行商议。

第十条 附则

一、本合同经甲、乙双方签字后生效。

二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

三、合同中未尽事宜双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

_______年_______月________日

_______年_______月________日

水电暖安装工程劳务合同 第一零篇

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

第一条：承包方式

采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

第二条：承包内容及承包价格

一、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

(一) 层以上给水立管安装(改装)。

(二) 排水管道改装或安装。

(三) 卫生间给排水管道安装

(四) 其他零星增加工程。

二、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

三、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

四、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

第三条：付款方式

每次结算按项目部统计完成后的工程量付八零%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的九五%；剩余五%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的八零%结算。

第四条：材料供应与管理

本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的一零倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

第五条：工程工期

一、合同工期：

开工日期： 二零 年 月 日 竣工日期： 二零 年 月 日

二、工期控制计划：

按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

第六条：工程质量执行标准及检验验收

按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

本工程质量要求为：合格。

乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

第七条：安全及文明施工

乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在二人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大；相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的`处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除一%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生二次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以一零零零~三零零零元罚款。

第八条：双方责任

(一)、甲方工作：

一、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套；

二、 提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方；

三、 负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作；

四、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式；

五、 对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认；

六、 及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐；

七、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改；

八、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。

(二)、乙方工作：

一、 严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排；

二、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工，按质、按时完成工作任务；

三、 自行安排食宿；

四、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收；

五、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

六、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

七、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

八、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。

第九条：违约责任

甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用；

乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的八零%结算，要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿五零%业主罚款。

第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

第十一条：本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效

第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。

发包单位：

承包人(单位)：

代理人： 代理人：

年 月 日 年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第一一篇

甲方：_______

乙方：_______

兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要，现将该工程中的安装工程委托给乙方承包，为使工程保质、保量、保安全的顺利完成，在平等、互利的基础上，经双方共同协商结果，特制定以下条款，作为工程验收、结算、付款的依据，希共同履行合同条款：

一、工程项目地点：

舟山市沈家门墩头三二九国道南边

二、承包形式：

乙方以包工包料形式承包，即水、电工程施工所需要的工具、材料、设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等由甲方提供。

三、承包工作内容：

Ⅰ标段一五#一六#一七#一八#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙方自行负责。

四、质量要求：

要求一次性验收时达到合格工程，如果因乙方质量原因达不到合格工程时甲方扣除乙方总价款的五%的费用，并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施工，认真按国家验收评定标准精心施工，不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽，再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

五、安全文明生产：

乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，不得违章作业，对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地，随时保持施工场地的干净和整洁，特别是要随时保证施工现场的干净和整洁，做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方在施工期间发生工伤事故，甲方只承担保险范围内的费用，其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象，一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故，此责任均由乙方自行负责，甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

六、工程进度：

乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划，合理安排作业，必要时需加班加点赶进度，如无故拖移工期，造成损失的，由乙方承担责任，并甲方有权可按违反合同进行处理，有权在此情况下随时调换施工队伍，并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

七、结算方法：

乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算，甲方扣除乙方总价的一二%作为建筑公司管理费用，另外乙方再返回总价的四%给甲方，作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的.内业资料。

八、付款办法：

乙方每月上报给甲方实际完成的工程量，经甲方现场项目部核算后上报给建设单位，经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按八零%汇拨给乙方，同时乙方必须提供给甲方八零%的正式材料发票及二零%的工资清单。工程竣工验收合格后，总价支付到八五%，经甲方上级审计部门审计后支付到总价的九五%，留五%的保修金待保修期满后返回给乙方。

九、其他事项：

一、使用各种材料时，不得浪费，如甲方发现乙方有浪费现象时，视情节轻重程度进行罚款。

二、每个节点部位工作完成后，乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干净，归类、堆放到专用场地，做到层层干净。

三、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预留管由乙方提供，并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

四、除泥工组、架子组外，楼层平板混凝土浇捣验收前，打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗，木工组、钢筋组、水电组每组每次各收元。

五、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

六、不能在架子堆放上大量材料，不能随意解脱安全网，如确实因生产需要必须解脱，工作完成后应立即回复原样，做到文明生产，如拒不执行的，项目部安排专人挂上，费用由乙方负责。

七、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃，不准摩托及自行车辆进入工地，对违规人员，项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任，但甲方尽力做好防盗措施。

八、为创建文明标化工地，各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由项目部统一购买，乙方自行保管，所耗费用在当月工程款发放时扣除，以后欠缺部份由乙方自行解决。

九、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的，甲方有权终止合同，并追究其经济赔偿责任。

一零、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房，作为乙方办公、值班、工具堆放之用。

此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。未尽事宜协商解决，帐款结清后合同自行作废。

甲方签名：_______

____年____月____日

乙方签名：_______

____年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第一二篇

甲方（发包方）：

身份证号：

乙方（承包方）：

身份证号：

依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：

第一条、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条、承包范围：

本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。

第三条、承包具体工作内容：

乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。

第四条、承包方式：

包工、包料。

第五条、承包合同工期：

总日历天数跟随模板及泥工工期。

开工日期：甲方提前二天通知乙方进场。

第六条、施工质量：

乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）

第七条、工程量计算方式及承包价款：

按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写） 元整（元/M二），总面积 M二，合计工程款（大写） （￥ 元）。

第八条、工程付款办法：

甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方一零%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的`工程量，于乙方完成±零之后按第七条价款计算预付乙方四零%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方四零%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方七%的工程款，剩余的三%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

第九条、双方权利和义务：

一、甲方提前二天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

二、乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满一八周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

三、文明施工：乙方必须做好文明施工。

第十条、违约：

双方均应严格遵守《_合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

第十一条、争议：

履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。

事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条、其它：

本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

第十三条、合同管理：

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

甲方：（盖章）：

年 月 日

乙方：（盖章）：

年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第一三篇

甲方：______________________

乙方：______________________

根据《_合同法》 、《_建筑法》 、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：___________

二、工程地点：___________

三、承包方式：包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。

四、承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。

五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以五零零零以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ五九-九九安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：

一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB五零三零三-______

二、零四S二零二室内消火栓安装

三、建筑给排水设计规范GB五零零一五-______(二零xx版)

四、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB五零二六一-______

五、消防验收规范标准

六、建筑灭火器配置设计规范_GB五零一四零-______

七、建筑工程施工质量验收统一标准GB五零三零零-______

七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

八、质量验收程序：

一、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

二、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。

三、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

四、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

五、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏。

九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的`保修金中扣除。

十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。

十一、工程量计算方式：

本工程总价为___________，按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。

十二、本合同第十条乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。

十三、付款方式：

一、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。

二、施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量八零%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。

三、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。

四、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。

十四、甲方的责任和义务：

一、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

二、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

三、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底

四、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。

五、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。

六、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。

此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。

甲方：___________

乙方：___________

见证人：___________

公司签章___________

水电暖安装工程劳务合同 第一四篇

合同编号：JD~二

水电安装施工劳务

承包合同

工程承包人:山东天一建设有限公司劳务承包人:签订地点：

签订日期:年月日

水电安装施工劳务承包合同

工程承包人(甲方)：山东天一建设有限公司劳务承包人(乙方)：]依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：金都花园小区二期工程水电分项工程工程地点：济宁市任城区济安桥路东，机电路北

二、承包方式及内容：

本工程甲方提供主材，乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。

承包主要内容：包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程，包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程，智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体如下：

A、给水、暖通部分：自来水、暖从外墙米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、从墙外米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护，室内总箱内（含总箱）所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视，智能化设计图纸讲线管铺设到位，穿好铁丝，消防系统的室内铺设。

辅助材料及工具：

给排水及消防、电气辅助材料：如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责；所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置，开关箱以后电线电缆均由乙方负责。

主材提料单应由乙方提供，甲乙双方共同确认，提料单且虽经甲方确认，但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过三％的，损失由乙方自行承担。

三、承包范围：

图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收，弱电、智能化、空调工程预留预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。

甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

四、工程款支付及结算方式

合同单价：包清工。地上部分水电六六元/平方，其中电三二元/平方，水三四元/平方；车库水电四二元/平方，其中电二四元/平方，水一八元/平方；电预埋管占三五%，墙体开关盒、配电箱预埋管占二五%，穿线安装占四零%。

计算方式：按确认的实际工程量乘以单价计算。工时及工程量的确认

最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

拨款方式：甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±以下完成按实际完成工程量的约七五%支付首款，二#~七#主体工程封顶（一#、八#楼同高）按±以上按实际完成工程量的约七五%二次付款，二次结构完成按实际完成工程量七五%付款，工程竣工验收交接付至承包总额的五五%，剩余四零%工程款抵商品房，待工程竣工验收后办理房产手续。剩余五%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。

甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务，若因乙方未及时提供收据，导致甲方未付款或延迟付款的，甲方不承担违约责任。

五、承包工作期限及工作进度

按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划，并根据进度要求，合理调度作业人数和其他资源。

工程验收标准执行国家和地方先行标准，如质量不合标准，必须返工修理，工期不得顺延。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

六、质量及安全文明要求

工程质量：本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。

确保所承担的分项工程合格率一零零%。由于工程质量不合格造成的返工（人工、材料、机械）损失及其他损失由乙方承担。

安全文明：严格按施工总承包合同的标准施工，现场临电施工管理，从现场到料场；从材料到人员，必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的五%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款二零零元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时，乙方应当另行向甲方补足。

七、标准规范

执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：二标五规范及康居标准省市施工工艺标准及各项规程质量／安全／环保与职业健康管理体系发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

八、甲方义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

甲方提供现场办公室一间，住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电，管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。

水电暖安装工程劳务合同 第一五篇

甲方：**建设集团有限公司**项目部

乙方： 身份证号码：

根据《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj五九-九九安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七 质量验收程序：

一 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

二对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

三 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

四 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

五 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

十一 本合同第十条乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。水电安装劳务合同范本

十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为八五分，得本工程的完全价格;八五分(不含八五分)以下的每下降一分。扣 元/m二。

十三 付款办法：

一、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

二、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的四五%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

三、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的三零%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

四、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的九零%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留三%的保修金外付清余款。

五 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十四 保证金的`交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的五%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次_清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

十六甲方的责任和义务：

一、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

二、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

三、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

四、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

五、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七、乙方的责任和义务：

一 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

二 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

三 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

四 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

五 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

六 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

七做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

八 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八 违约责任

(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

一、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

二、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

三、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

四、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

五、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

一 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

二 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十九 其他：

一、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

二、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

代表人： 电 话：

签订日期： 年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第一六篇

发包人全称：(以下简称：甲方)

承包人全称：(以下简称：乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

一、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

二、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体；零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔；室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

三、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：

A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的`给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

三、双方责任：

一、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。

二、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

三、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

四、工完场地清。

四、工程费计算方式：

按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超三零天按照每平方米( )元计算。

注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。

五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的八%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价八七%给乙方。扣五%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第一七篇

发包方：_________ (以下简称甲方)

承包方：_________ (以下简称乙方)

为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《_合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。

一、工程名称：

_________

二、工程地点：

_________

三、工程概况：

本工程主体为_________结构;

四、劳务承包形式：

清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);

一、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;

一)、给水距外墙皮米以内，所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);

二)、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮米处或接到室外井;

三)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线;

四)、暖管距外墙皮米以内，室内地暖按照图纸要求施工

二、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方提供，乙方提前叁天向甲方报请材料清单;

五、承包价格：

按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计_________m，单价_________/m，合计大写：_________元，：_________元。

六、施工工期：

随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;

七、质量标准：

合格;

八、付款方式：

合同签订且乙方进场施工后到主体 八层封顶后一五天内付工程总造价的________%，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的________%，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除五%质保金外)一次性付清，五%质保金到 一 年内付清。

九、安全文明施工：

乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。

十、甲方责任：

一、甲方委派________工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;

二、提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);

三、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;

四、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延________天;

五、对工程进行现场管理。

十一、乙方责任：

一、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责;

二、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;

三、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 %;

四、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工;

五、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 八五 %结算，由此造成的损失乙方负责;

六、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

七、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。

八、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。

十二、补充条款;

一、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。

二、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。

三、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。

四、伙食乙方自理。

五、乙方不准使用照明电做饭、取暖，否则后果和费用自付。

六、材料损耗;超一%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

七、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。

八、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;

九、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

一零、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计________m。

一一、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

十三、补充条款;

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。

甲方：________乙方：________

委托代理人：________委托代理人：________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电暖安装工程劳务合同 第一八篇

甲方：_________(以下简称甲方)

乙方：_________(以下简称乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：

_________

二、工程地点：

_________

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(一)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(二)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(三)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(四)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(五)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

(六)防雷接地安装;

(七)消防所有管网预埋;

(八)弱电预埋及设备安装;

四、工期要求

乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

八、付款和结算方式

由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的二零%;

当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的六零%;

当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的一五%

总劳务费的五%作为施工质量保证金，质保期为二年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后一五天内，甲方一次性支付给乙方。

九，保证金的交付与退还;

乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的五%缴纳)保证金于合同签订时一次_清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十一、材料设备供应

一、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

二、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十二、双方职责

一甲方职责

(一)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(二)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(五)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

二、乙方责任

(一)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(三)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(四)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(六)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(七)乙方食宿自理。

(八)乙方提前七天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

(九)乙方现场负责人：

十三、违约责任

一、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

二、乙方违约责任

(一)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(二)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。

(三)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价一%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

(四)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价二%向乙方收取违约金。

(五)乙方必须做到工完场清，否则甲方按二零零元/次向乙方收取违约金。

(六)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。

(七)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按二零xx元/次向乙方收取违约金。

(八)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十四、安全文明施工

一 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

二 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

四 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

五 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十五、其它管理制度

一、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按二零零元/天(次)向乙方收取违约金。

二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以一零零—一零零零元的罚金，并依法追究其法律责任。

十六、甲方现场所有临水临电全部由乙方负责不在另行计费。

十七、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电暖安装工程劳务合同 第一九篇

甲方(发包方)：__________

法定代表人：__________

地 址：__________

联系方式：__________

乙方(承包方)：__________

法定代表人：__________

地 址：__________

联系方式：__________

经甲乙双方共同协商，就 区 幢 号房屋的电工类装修工程达成协议如下：

第一条 工程价款

乙方负责承建甲方房屋水、电工装修内容，包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议)：

本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外)，每平方米人民币 ________元(包括打线槽)，共计人民币 ________元。面积按套内面积 平米计算。拆墙人民币 ________元。

工程款结算

乙方将水电线路铺设完成后，甲方应当支付工程款 ________元，待乙方将工程全部完工后甲方应在 ________日内向乙方支付剩余尾款 ________元。(可根据实际情况约定)

第二条 质量要求

以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

水管管道敷设

应 左 热 右 冷、 上 热 下 冷，水管在 下 、线管在 上 。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。

乙方应提前 天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

第三条 安装要点

建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距 厘米，最小相距 厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有 厘米的水泥砂浆保护层，热水管有 厘米的保护层;线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过 厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过 _____%;卡子固定pvc管，地面每间隔 米固定，槽每隔 米固定，墙槽每隔 米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上 型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离 厘米;暗盒必须弯曲敷设时，不得有s弯。连续弯曲超过 次时，加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的 倍，不得采用国家明令禁止的`三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。

电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于 厘米，交叉距离不应小于 厘米。

暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线铰接紧密牢固缠绕 圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕 层，再用绝缘黑胶布包扎 层以上，要求均匀紧密包缠。

照明线、开关线用 或 平方毫米线，普通插座用 或 平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用 平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用 芯线或五类双绞线，闭路线用 欧宽带同轴线。

电源插座下口距地 厘米(厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度)，开关下口距地 m(扣除安装木地板的高度)，开关距门框 m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外)，高差小于 mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过 mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于 cm，电线交叉点呈 度直角，避免斜面串扰。

同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长 cm(强弱电箱内留线更长)，所有线路应贴上标签，标明房间号。

根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。

强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。

第四条 水路的安装

家装中给水管全部使用 管。

主给水管使用 分，支管使用 分，管道的耐压强度要求热水管使用 mp，冷水管使用 mp。

给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为 mp，试压合格后，管道才允许封闭。

按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

排水管必须使用 管，主管和坐便器使用 mm管，其他位置使用 mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

第五条 安全责任

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。

第六条 出入手续

由甲方办理乙方工人出入手续，并支付相关费用。

第七条 押金

施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

第八条 除渣清场

每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序，施工中产生的废渣应分类归集，保留后续工种需要的废渣，此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋，满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。

第九条 乙方义务

乙方有义务与本装修的其他工种友好配合，若因乙方的不当配合耽误工期，甲方有权扣留乙方的工钱，若因乙方的不当配合造成其他损失的，由乙方承担赔偿。

第一零条 违约责任

甲乙双方任何一方违反本合同的，守约方可以解除合同并要求违约方承担违约金 ________元并赔偿因违约给守约方造成的损失。

第一一条 其他

本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

本协议经各方签署后生效。

(此页无正文)

签署时间：____________年 ________月 ________日

甲方(盖章)：__________

法定代表人或授权代表(签字)：__________

乙方(盖章)：__________

法定代表人或授权代表(签字)：__________

水电暖安装工程劳务合同 第二零篇

甲 方：

乙 方：

质量是生命，安全出效益。为确保该工炒时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一、承包方法：

一、承包形式：双包，即包工包料。

二、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

三、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求。

二 工程进度：

按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上：

项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上：

必须保证施工安全，杜绝任何小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的.用电费用由乙方自理。

六、文明卫生

现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

七、罚款制度

施工不带安全帽罚款五零元/人次；帽带不扣罚款二零元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款五零元/人次；悬空抛物罚款一零零元/人次；井字架吊篮乘人罚款一零零元/人次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款五零元，并没收；点白日灯罚款二零元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以二零零-五零零元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款二零元；在新建楼内便罚款一零零元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款一零零元。

八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九 、由甲方负责一定的用电费用( 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

十、乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还 万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

十一、付款方式

十二、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第二一篇

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

一.装修施工地点：_____________________________________________

二.工期：_______年_____月_____日至______年____月____日

三.本项工程预计费用元人民币壹万捌仟元整。

第二条材料供应的约定

一.甲方提供的材料

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，由于保管不当造成的'损失，由甲方负责赔偿。

二.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条安装项目

一、电线埋设安装，如遇承重墙须明装

二、天棚照明线路为穿线管明装。

三、安装天棚灯具及开关插座。

四、配电箱柜配套装置。

五、卫生间给排水管道安装，洁具安装。

六、临时用电、用水安装。

第四条不包含安装项目如下：

一、空调及排水电路埋设。

二、户外广告、招牌字样。

三、弱电网络及配套设施。

四、电器装置及设备。

五、消防设备及配套设施。

六、电缆桥架安装。

第五条如增加工程配套设施安装施工，须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。

第六条工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

一.工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的五零%，水电完工后一次性付款余款。

二.乙方承包内容：

(一).水电布线、穿线、埋槽

(二).开关面板安装

(三).后期灯具的安装

第七条合同的变更和解除：

一.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款一零%支付违约金，并办理终止合同手续。

二.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第八条附则

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修半年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第二二篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：

一、工程概况

一、工程名称：太仓之江国际花苑

二、建筑面积及工程范围：总建筑面积约

三、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处

四、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。

二、工期要求

一、合同工期：根据土建工期进行。

二、开工时间： 年 月 日。

三、工期已考虑以下内容：

(一)已考虑了节假日对工程的影响；

(二)已考虑了雨季对工期的影响；

三、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响；

四、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响；

五、已考虑了农忙因素的影响。

三、工程质量标准

(一)总体质量要求：

一、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。

二、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。

三、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的九零%以上必须达到合格，且八五%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。

(二)具体质量要求：

一、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。

二、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工；因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。

四、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。

五、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。

四、工程承包范围

根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为 m ，其具体承包以下内容：

(一)、地下室及人防承包范围

一、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内；给水出外墙至室外，以外不含在内。

排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。

二、强电：防雷接地系统安装；应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装；总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装)；动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机)；疏散指示管道预埋及照明安装。

三、弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。

(二) 、商铺承包范围

一、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内；给水出外墙至室外，以外不含在内。

二、排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水排水管道安装；雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。

三、强电：防雷接地系统安装；应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内)；除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装；动力电安装(连接至动力配电柜位置)；疏散指示管道预埋及照明安装。

四、弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)；不含室外管道及管井砌筑预埋。

(三) 、住户承包范围

一、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内；仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间)；给水出外墙至室外，以外不含在内。

二、排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。

三、强电：按照图纸完成防雷接地系统安装；应急照明、普通照明、插座开关面板安装；总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装)；动力电安装(连接至动力配电柜位置)；疏散指示管道预埋及照明安装。

四、弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。

(四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。

(五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。

(六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。

(七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。

五、承包方式、计量、计价

一、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。

二、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。

三、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m二质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 三零零元/工日，普工按 一八零元/工日，合同暂定总价 万元。

三、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。

四、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。

五、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。

六、结算和付款方式

一、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付五万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。

二、乙方每完成五层预留预埋施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的三零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

三、乙方每完成五层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的二零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

四、乙方每完成五层排水安装、给水立管、横管、支管施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的'一零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

五、乙方每完成五层桥架安装、穿线、灯具施工后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的五%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

六、乙方每完成五层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后一五天内，甲方按五层建筑面积×单价的二零%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资三零零零元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

七、本工程竣工验收合格后一五天内，甲方向乙方支付工程总价款的一二%。

八、工程质量保证金为三%，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。

九、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的七零%。

一零、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。

七、其它

一、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。

二、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。

三、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

四、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：

乙方(签字并按手印)：

法定代表人：

电话:

委托代理人：

日期：

日期：

开户银行：

账号：

水电暖安装工程劳务合同 第二三篇

甲方：

乙方：

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围：

工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水米)，施工图改变后工程量另行计算。

四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。

六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每平方米(以建筑面积结算)

七、付款和结算方式：

(一)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的八零%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的五%剩余价款，即为总劳务费的五%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

九、材料设备供应：

本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

十、双方职责：

一、甲方职责：

(一)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

(四)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

二、乙方责任：

(一)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

(三)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(六)乙方提前七天提出计划材料由甲方审核购买

(七)清洁卫生由乙方清理

十一、安全文明施工：

一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

二、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的.安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

三、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

十二、其它管理制度：

一、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。

十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(签字)：乙方(签字)：

日期：日期：

水电暖安装工程劳务合同 第二四篇

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

第一条：承包方式

采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

第二条：承包内容及承包价格

一、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

一) 层以上给水立管安装(改装)。

二) 排水管道改装或安装。

三) 卫生间给排水管道安装

四) 其他零星增加工程。

二、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

三、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

四、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

第三条：付款方式

每次结算按项目部统计完成后的工程量付八零%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的九五%;剩余五%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的八零%结算。

第四条：材料供应与管理

本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的一零倍罚款。做好现场的.成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

第五条：工程工期

一、合同工期：

开工日期： 二零xx 年 零七 月 二零 日 竣工日期： 二零xx 年 一二 月 二零 日 二、工期控制计划：

按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

第六条：工程质量执行标准及检验验收

按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

本工程质量要求为：合格。

乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

第七条：安全及文明施工

乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在二人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除一%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生二次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以一零零零~三零零零元罚款。

第八条：双方责任

(一)、甲方工作：

一、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

二、 提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方;

三、 负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作;

四、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式;

五、 对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认;

六、 及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐;

七、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

八、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。

(二)、乙方工作：

一、 严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排;

二、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工，按质、按时完成工作任务;

三、 自行安排食宿;

四、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

五、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

一零、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

一一、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

一二、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。

第九条：违约责任

甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用;

乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的八零%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿五零%业主罚款。

第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

第十一条：本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效

第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。

发包单位：

承包人(单位)：

代理人： 代理人：

年 月 日 年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第二五篇

发包人：__________________(以下简称：甲方)

承包人：__________________(以下简称：乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：______(以下简称：本工程)；

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

一、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

二、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

三、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

四、甲方直接分包的`专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

一、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为__日；开工日期为：__年__月__日，竣工日期为：__年__月__日。

二、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

三、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

四、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：元)的违约金；若累计延误天数超过七天或连续延误天数超过五天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第四、五款”执行。

四、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

一、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起三日内，乙方必须向甲方缴纳一万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

二、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起一五日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的八零%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

三、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起二零日内，甲方付至本合同结算总价款的九五%，剩余五%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)二零日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

四、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

本合同一式两份，双方各执一份。本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方(公章)：___________

乙方(公章)：___________

_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第二六篇

甲方 :

乙方：

经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。

一、承包方式： 包工不包料 。

二、承包保证金 元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。

三、承包范围：

施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

四、承包价款和付款办法

一、按建筑面积每 ㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 。

二、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付 二零 %，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付 %，外粉完工验收合格后付 %，竣工验收付%，余款保修期满付清。

三、工程款的支付必须保证施工工人的.工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。

五、工程质量:

乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款一零零零元，以此类推，从承包款中扣除。

六、安全施工：

乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。

七、文明施工：

乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款一零零零元，二次清退出场。

八、工期： 二零 年三月一一日至二零 年八月一五日 ，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款二零 元，提前奖二零 元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。

九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第二七篇

甲方：代表(以下简称甲方)

乙方：代表(以下简称乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称：

二：工程地点：

三、工程承包范围

工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区一#、三#、五#楼、东区一#、五#、九#、一四#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(一)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(二)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(三)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

(四)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(五)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(六)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

(七)防雷接地安装;

(八)消防所有管网预埋;

(九)弱电预埋;

(一零)通风、太阳能孔洞预留;

四、工期要求

乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的'验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

八、付款和结算方式

一由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

二当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的七零%;

三当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的二零%;

四当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的八%

五总劳务费的二%作为施工质量保证金，质保期为二年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后一五天内，甲方一次性支付给乙方结清。

九、设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

一本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

二水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

一甲方职责

(一)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

(二)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(五)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

二、乙方责任

(一)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

(三)施工现场水、电材料现场转运。

(四)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(六)乙方提前三天提出材料计划，由甲方审核购买。

(七)乙方现场负责人：

十二、违约责任

一、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

二、乙方违约责任

(一)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

(二)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

(三)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

(四)乙方必须做到工完场清，否则甲方按五零元/次向乙方收取违约金。

(五)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

(六)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

十三、安全文明施工

一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

二 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

十四、其它管理制度

一、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按五零元/天(次)向乙方收取违约金。

二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表签字：

甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

水电暖安装工程劳务合同 第二八篇

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一 工程概况

工程名称：望城才子城。

工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。

住宅建筑面积平方米

住宅商业建筑面积平方米

地下室面积平方米

二 承包方式及承包内容

承包方式：实行包工，包水电安装。

承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证四天/层楼)。

四 承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的'附属工作。

五 工程质量

乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到九零%。

本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六 工程付款方式

工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励一元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超五%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七 结算及付款方式

主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的七零%，±以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

余额在全部验收合格后，三个月内付到九五%，剩余五%作为质保金，一年期满后一次付清。

八 双方职责

乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

乙方自行提供必要的劳保用品。

乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是一八至六零的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以一零零元/次罚款。

甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

甲方及时提供工程所需的各种材料。

甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十 工伤事故责任分担

元以内安全事故，由乙方承担。

元以上安全事故，乙方承担三零零零元，其余的由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第二九篇

发包方：

承包方：

依照《_合同法》、《_建筑法》、《_安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 承包范围：

水电安装工程及弱电部分，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。（给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器部分安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。）

二、承包概况：包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。

三、质量要求：承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，出现返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金五%，保修期限为终验合格后两年内。

四、工期要求：承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给二零%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

五、承包单价：按建筑面积：一九九零二 M二按建筑面积元/M二，地下室建筑面积六一零二 M二按建筑面积每平方米元/M二，以上合计总价：四一四七五零元整。

六、付款方式：

工程进度款，按实际完成工程量支付五零%，达到初验标准再支付二零%，终验后再支付二零%，住户钥匙交清后支付五%，验收完成后两年内返还保修金。

七、施工现场材料管理：作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

八、安全责任：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的.《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。

九、承包方责任：

一、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理一零零倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款二零 元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款二零 元。

二、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

三、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

十、奖惩制度：

一、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

二、若在正常情况不按施工进度进行，每延误一天处罚元。

三、实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。

十一、相关事宜：

一、如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

二、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

三、本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

发包方：

承包方：

电话：

电话：

签订日期：

签订日期：

水电暖安装工程劳务合同 第三零篇

甲方:

乙方:

根据《_合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。

一、工程名称：隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为八零零零零平方米(以实际工程结算数为准)。

二、工程地址：石坪桥

三、工程承包范围和内容

乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：

一、给排水工程：

一)室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。

二)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。

二、防雷及接地安装。

三、电气工程：

一)照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的.敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。

二)专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。

三)智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置，预埋管道附带丝不穿线。

四、其他工程的预留预埋。

五、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。

四、工程期限(以主合同为准)

开工日期：

合同日期：以土建工程进度同步。

五、工程劳务费用及付款方式。

一、劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积一二元/m二包干计算。

二、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴

三、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。

四、支付方式：(以主合同为准)

一)、在土建任何一栋楼主体达到一一层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。一一层以下的水电安装预留进度款，甲方在收到一一层以下的进度款后按该部分工程款的三零%支付，剩余五零%由甲方逐月分四次平均支付。

二)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的八五%。

三)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。

六、物资供应

一、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。

二、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。

三、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。

七、工程质量：按主合同要求

八、双方责任及违约

一、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。

二、甲方按合同按时按期支付劳务费。

三、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。

四、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。

五、乙方负责施工过程中的安全文明生产。

六、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。

七、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。

九、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

十、工程保修

一、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

二、水电安装保修金为总费用的三%。

三、保修期满一个月内无息退还全部保修金。

十一、其他

一、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。

二、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。

三、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。

四、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。

五、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

日期：年月日

日期：年日月

水电暖安装工程劳务合同 第三一篇

甲方：_________

乙方：_________

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等自愿，诚实守信的原则。甲乙双方就 工程水电安装劳务分包事宜协商一致，订立如下劳务合同分包条款，以供双方共同遵守执行。

一、 工程名称

二、 工程地点

三、 工程承包范围与内容：

工程所有土建面积，施工图内所有强电给排水工程安装(室外散水米内)强电通电照明(不含装修吊顶)弱电只预留(卫生间不含洁具)。

四、 工期要求：

乙方必须在________年________月________日前竣工。乙方在甲方规定时间内完成施工任务。

五、 工程承包方式：

只包括人工费，不包任何材料(主材、辅材)及验收资质。

六、 合同价款：

本合同价款为人民币________元每平方米(以建筑面积结算)。

七、 付款结算方式：

本工程计划按工程进度实际完成工程量总价款的百分比付款(前期预留一至三层安装完成给八%，三至封顶安装完成给八%，二次配管一至三层安装完成给八%，三层至顶层安装完成给八%，给排水安装一至三层安装完成给一五%，三层至顶层安装完成给一五%，串线安灯一至三层安装完成给一五%，三至顶层安装完成给一五%)当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的五%剩余价款，即为总劳务费的五%，作为工

八、 设计变更：

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

九、 材料设备供应：

本合同工程所有用于水电材料由甲方采购提供。

十、 双方责任：

一.甲方责任：按时提供施工工作面给乙方使用，甲方提供水电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及工作内容 。施工现场水电料上下车均有甲方负责，负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证 。

二.乙方责任：土建面积施工图内所有水电安装工程，应按照设计图要求规范施工，达到甲方验收标准。现场甲方提供原材料严禁浪费，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

十一、 安全文明施工：

乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，因工作造成的安全事故发生意外伤害的全部费用由甲方承担。因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用一千元以内(含一千元)乙方承担全部费用，一千元以上由甲方承担超出全部费用。甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵循安全规章制度。

十二、 未尽事宜甲方和乙方共同协商

本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内任务完成，结清余款后，本合同即终止。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电暖安装工程劳务合同 第三二篇

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务（包工）施工范围

一、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

二、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

三、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

四、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

五、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

一、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

二、付款方式：甲方按工程进度分 五 次付款，主体工程分三次付款，当乙方施工五楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到九楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到一一楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分二次付款，当乙方施工到六楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到一一楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后四八小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全

一、乙方应按照设计图的'要求及施工规范进行安全施工。

二、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

第四条：甲、乙双方责任

(一)甲方责任：

一、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

二、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

一、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

二、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

第七条：补充事项

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

年 月 日

水电暖安装工程劳务合同 第三三篇

甲方：__________

乙方：__________

经双方协商由乙方承担甲方潜江市城南新区教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。

一、承包方式：包工不包料。

二、承包保证金__________元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。

三、承包范围：施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

四、承包价款和付款办法：

一、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金__________。

二、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付二零 %，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付__________%，外粉完工验收合格后付__________%，竣工验收付__________%，余款保修期满付清。

三、工程款的支付必须保证施工工人的.工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。

五、工程质量:乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款一零零零元，以此类推，从承包款中扣除。

六、安全施工：乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。

七、文明施工：乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款一零零零元，二次清退出场。

八、工期：__________年三月一一日至__________年八月一五日，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款二零零元，提前奖二零零元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。

九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电暖安装工程劳务合同 第三四篇

甲方： (发包方)

乙方： (承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

一、工程地点：

二、工程承包方式：。

三、工期： 年 月 年 月 日止。

四、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

与业主结算下浮一三%作甲方管理费。

五、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

一、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

一.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

二.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

三.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后五个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

四.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后五个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

五.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

六.当甲方提出的.施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

七.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

八.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

第二条材料供给约定

一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

二、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

第三条工程质量及验收的约定

一、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

二、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第四条 安全生产各防火的现场治理的约定

一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

一、第一笔；

工人及材料进场预付款支付 一四 %，计： 元。

二、第二笔；

天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 五零% 支付二零 %。计： 元。

三、第三笔；

天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成一零零 %支付 一七% 计： 元。

四.第四笔；

管内穿线完成 五零% 支付 一零% 计： 元。

五.第五笔；

所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成一零零% 支付 二零% 计；元

六.第六笔；

工程竣工及经甲方验收后支付 一四% 计；元。

七.第七笔；

工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付五% 计； 元。

五、后期灯具及洁具的安装；

六、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

七、乙方承包内容：板安装。

第六条纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条 全同的变更和解除

一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条 其它约定

一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

二、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条 附则

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

二、本合同签订后工程不得转包。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同有效期至

五、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)

日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日

水电暖安装工程劳务合同 第三五篇

甲方：_________

乙方：_________

依照《_建筑法》、《_合同法》、《_安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

一、工程名称：_________

二、工程地址：_________

三、结构型式：_________

四、建筑风格：_________

五、工程规模：_________

二、承包范围：

一、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

二、施工设计图，强电、给排水出墙米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

三、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

四、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

五、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

六、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

七、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

八、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

九、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)三四co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

一零、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期：

一、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

二、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

三、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以二零零元/天的违约金。

五、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

一、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分二零零二年版)

水电暖安装工程劳务合同 第三六篇

甲方： 乙方：

依照《_建筑法》、《_合同法》、《_安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地址：

三、结构型式：

四、建筑风格：

五、工程规模：

二、承包范围：

一、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

二、施工设计图，强电、给排水出墙米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

三、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

四、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

五、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

六、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

七、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

八、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

九、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)三四co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

一零、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期：

一、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

二、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

三、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以二零零元/天的违约金。

五、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

一、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分二零xx年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ五零三零零-二零xx

水电暖安装工程劳务合同 第三七篇

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

一、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅

二、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具

三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

四、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死

第二条：材料供给的约定

一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：工程质量及验收的约定

一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-二零xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

四、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：安全生产各防火的现场治理的约定

一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的`约定

一、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余五%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。

二、本工程保修期一年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

三、双方款项住来均应出具收据。

四、工程结算方式：按建筑（每平米）一次性包死

五、乙方承包内容：

一、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

二、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

三、水电施工穿墙、打孔、切割；

四、开关插座面板安装；

五、小五金的安装；

六、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

七、临时用水电的施工及维护

八、地暖安装

九、消防设施及管道

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。

三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

二、本合同签订后工程不得转包。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同有效期至_______。

五、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）

乙方________签字（盖章）

___年___月___日

___年___月___日