充电桩车位租赁合同
充电桩车位租赁合同 第一篇
甲方：___________（出租方）身份证号码：___________
乙方：___________（承租方）身份证号码：___________
现经甲乙双方协商，甲方将自有地下停车位出租给乙方并达成如下租赁合同：
一、地下停车位位于。
二、租赁期限：即____年____月____日至____年____月____日。
三、租金及交纳时间：每月____元，乙方应每月付一次，先付后用。第一次乙方应于甲方将车位交付同时，将停车位租金付给甲方；第二次及以后付租金，乙方应在租金到期前一五天付清。
四、停车位押金：乙方应于签约同时付给甲方押金____元，到期甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。
五、租赁期间的其他约定事项：
一、甲方提供完好的停车位、设施、设备，乙方应注意爱护，不得随意破坏。
二、水、电、气、物业、卫生费、管理费等所有费用都由乙方支付。收费标准按甲方物业收费标准执行。乙方不得拖欠上述需缴纳的所有费用。
三、停车位只限乙方用于停车使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租赁期满后如乙方要求继续租赁，甲方则优先考虑继续租赁。
四、甲方在租赁期内不得随意提高租金。
五、合同一经签订，双方都不得随意解除，如任何一方需提前解除合同则需提前一个月通知对方，并在双方协商一致同意后方可提前解除合约。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。
六、因乙方使用不善造成停车位及其相连设施的损失和维修费用由乙方承担责任并赔偿损失。租赁期间乙方应做好防火、防盗安全、综合治理等工作，应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
七、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并做出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。
八、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。
九、甲方不承担乙方在租赁期间的车辆及财产损失责任。相应管理责任按国家有关规定执行。
六、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。
充电桩车位租赁合同 第二篇
出租方（以下简称甲方）：
承租方（以下简称乙方）：
甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，特制定以下租赁事项：
一、甲方车位：地下停车场内车位；
二、乙方车辆型号：
车辆型号车牌号码车主姓名车辆颜色备注
三、承租方式：
一、甲方将地下____层____号____车位租予乙方使用。
二、双方同意租金为____元/月（大写：____），甲方有权根据政府部门指导价或规定收费标准调整收费。
三、甲方提供金色家园智能卡壹张，供乙方停车与住宅智能系统出入使用，编号：，收取押金____元/张（合同终止时凭证退回），工本费____元/张。
四、付费方式：乙方必须于每月二五日前缴交下月租金，逾期则视作自动放弃继续租用该车位，管理处有权自动中止智能卡功能，禁止乙方车辆进入。
四、甲方权利与义务：
一、甲方有权依法循章对小区交通、车辆进行管理，并制定车场《车辆管理条例》。
二、甲方有权禁止任何高度超过二米的车辆，漏油、漏水车辆进入停车场。
三、甲方有权无需事前通知或警告，而将乙方违章车辆锁扣/拖走处理，所引致的费用及后果由乙方负责。
四、甲方应安排车场管理人员二四小时值班及智能化监控管理。
五、甲方应负责停车场内消防设施、清洁卫生处于良好状态。
五、乙方权利与义务：
一、签订《租赁协议书》时，必须示金色家园智能卡及提供车主身份证明、车辆行驶证等复印件。
二、乙方必须购买车辆全部保险，同时将车辆锁好，贵重物品、车辆出入证切勿放置于车内。否则造成车辆遗失（包括车内物品）及意外损坏，甲方不负任何赔偿责任。
三、乙方办理月租停车出入证后，该车辆享有者当月内不限次数出入停车场的权利。
四、乙方必须将车辆停放在指定的车位界线内，否则造成的一切责任与后果由乙方承担。
五、若乙方租用指定车位被其他车辆占用，乙方有权要求甲方协助撤离，甲方应尽量配合提供。
六、乙方必须遵照出入证的专车专用制度，禁止转借、交换、超期使用。
七、乙方不得利用车位作其它用途（如：装卸或堆积物件、维修车辆等）。
八、乙方应自觉爱护停车场公共设施与卫生。
九、乙方应自觉按时缴纳停车位租金。
六、本协议一式两份，双方各持一份，经签字后生效，未尽事宜，双方可另行商订。
出租方（甲方）：承租方（乙方）：
代表：住宅单元：
充电桩车位租赁合同 第三篇
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零%，整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：
一）、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
二）、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
三）、水电施工穿墙、打孔、切割；
四）、开关插座面板安装；
五）、小五金的安装；
六）、后期灯具的安装（水晶灯另计）；
七）、其他收费项目另计。
充电桩车位租赁合同 第四篇
一、合同生效后，在合同履行期间擅自解除合同的一方，应按本合同总价款的五零%作为违约金支付给相对方。因擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应按实际损失数额赔偿。
二、工期延误，每日按本合同总价的二%扣减合同价款，最多扣至合同总价的五零%。
三、交付验收中的质量问题必须整改，未整改或整改仍不达标的安装质量问题，甲方有权拒绝验收签字。由此耽误的时间，按工期延误处理。
四、非文明施工造成对甲方的损害未修复或未赔偿的，甲方将在付款时等价扣除。
充电桩车位租赁合同 第五篇
石先生产生共享充电桩的想法，还要从四年前说起。那时他白天开车出去上班，有邻居看到充电桩空出来了，就来询问是否可以在石先生外出的时间借桩充电。
“我也是开电动车的，我知道找充电桩有多困难，能帮帮别人也挺好。”就这样，石先生和邻居约好，邻居可以用充电桩，每次用完拍一张用了多少度电的照片，按照每度电一块钱付使用费。
再后来，石先生退了休，也不怎么开车了，他把车借给了亲戚去开，自己的充电车位长期空了出来。为了能帮助更多找桩难的车主，石先生在一个手机App上公布了自己的充电桩共享信息。为了让大家充电更快一点，石先生还把原先千瓦的充电桩换成了一个七千瓦的桩。
发布共享信息之后，来找石先生充电的车主就更多了。为了更好地协调充电时间，石先生建了一个微信群，把车主们都拉了进来。微信群人数从最早的十几人变成了现在的四零多人，石先生深感自己肩上的责任越来越重了。
“有好几个车主，车钥匙都给我了，白天他上班挪不了车我就帮着挪。”四零多人，石先生协调起来确实不太容易。但车主们因为大多都住同一个小区，互相之间也比较礼貌谦让。“有时本来定好了谁充，结果另一个人临时要跑长途，电量不够了，群里一说，我也能帮着安排，其他人也能理解。”
为了提高充电效率，石先生还特意嘱咐其他车主，最好能在晚上一零点或一一点换一次班。“有的车是晚上五六点开始充的，充四五个小时已经差不多了。如果让这车过夜，有点资源浪费，换下一辆车充到早上，能多解决一个人的问题。”
充电桩车位租赁合同 第六篇
一、对甲方进场材料确认签收（在附件），合理使用材料，保证材料安全。
二、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。
三、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。
四、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担施工安装过程中的伤亡责任，并承担由此造成的甲方损失。
五、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工，做好强弱电线路走向标注记录，提供强弱电线路正规图纸。
六、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的材料、设施和施工成品进行保护。
充电桩车位租赁合同 第七篇
一、在正常使用条件下，装修工程质量保证期限为五年。保修期自本合同工程验收合格之日起计算（见附件八《水电安装验收单》）。
二、质量保证期限内，乙方提供免费维修服务。正常使用条件下的维修项目，乙方免收维修费和材料。质保期外和非正常使用的维修项目，乙方维修费和材料费按成本价收取。
三、质量保证期内，乙方工程出现质量问题，乙方在甲方问题反映的当天来维修，甲方不扣除质保金；乙方在甲方问题反映二天后，每迟一天来维修，甲方将按一零%的比例扣除质保金。即使扣除质保金，但仍不能排除乙方免费维修的责任。
充电桩车位租赁合同 第八篇
一、本合同签订之日甲方付总工程____%的预付款给乙方；
二、乙方第一批材料到现场后五天内，甲方支付工程合同暂定总造价的____%给乙方；
三、框安装完成且第一批玻璃到现场后五天内，甲方支付至合同暂定总造价的____%给乙方；
四、全部安装完成并验收合格后五天内，甲方支付至合同暂定总造价的____%给乙方；
五、剩余总造价的三%作为保修金，壹年保修期满后甲方一零日内无息返还给乙方。
充电桩车位租赁合同 第九篇
北京的凌晨，位于顺义杨镇的泊悦酒店停车场，八个充电桩被四米长、二米高的厢式电动货车占满，一溜的长方体上标注着“顺丰”字样、京东的logo，或是挂着“搬家就找货拉拉”的横幅。充电桩嗡嗡响着，一红一绿两个指示灯都亮起，代表着正在充电。而货车的驾驶室里，有人把两个驾驶位合成一个，躺下来睡觉，有人在刷短视频，_的bgm在打开车窗的一瞬间传出来。
位于北京东北方向的顺义是大部分快递出入北京的第一站。因为临近首都机场，这块常住人口不到朝阳区一/三的郊区在二零一九年就拥有四零零多家物流企业。顺义南部的李桥被称为“物流小镇”，二零零余家仓储物流企业聚集于此；而顺义西部的南法信镇，有顺丰在北京最大的集散中心；孙各庄镇也在二零一八年迎来了京东的落户，两个京东物流园总占地达到一四万*方米。每天，有数不清的货车在顺义与北京城区之间进出往返。
充电桩明显供不应求。正在充电的货车后面，排着十来辆大小不一的车；一辆货车司机充好了电没有立刻离开，他的同事打电话给他，“帮我占一下位，我马上就来”。
凌晨一点，一辆出租车终于排到了充电位。司机从驾驶室走下，把车的充电插头连到充电桩上，但充电桩的显示屏弹出一行小字：“充电结束。”两个指示灯里，只有红灯亮了，绿灯忽明忽暗，司机在周围看了一圈，得出结论，只亮一个灯就是没充上。他有些烦躁，点了一支烟捏在手里，把插头拔下来，又插上，反复几次都没什么用。
插头被他扔在了地上。他嘟囔着，来这之前，他去过六公里外的鲜花港。在一个可以查看充电桩位置的小程序里，他看到那里有三九个充电桩。但车开到了门口，大门却关着，门上写着：营业时间九:零零-一七:零零。三九个充电桩和它们所在的停车场一样空旷，“空得人来气”。再之前，他也去过一五号线的最后一站俸伯附近的充电站，同样一到了晚上就不营业了。
受新能源车的快速发展，充电桩和充电站等配套设施，也会迎来快速发展。二零一零至二零一三年，*充电站保有量从七六座快速增长至五一八座，年复合增长率达，充电桩数量也从一一二二个增长至二二五二八个，年复合增长率高达。充电设施建设是新能源汽车示范推广的关键环节之一，受益于新能源汽车应用的快速增长，我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空间。此前由于电动汽车规模较小，充电设施建设投资巨大，投资短期效益不明显，因此充电设施建设速度较慢。
二零一四年以来，北京、上海等地方*掀起充电桩建设高潮。以国家已批准的两批新能源车试点城市为例，北京市将在中心城区打造服务半径*均为五公里的充电圈;天津市将新建六七零零个充电桩或充电接口，新建六六个充换电站;上海二零一五年充电桩数量将超六零零零个;广州到二零一五年底，新建一零座新能源公交车充电站和三零零个充电桩;深圳到二零一五年建一六八座公交充电站，五零座出租车充电站，五二六个快速充电桩，三九零零零个慢速充电桩。
随着国家对新能源汽车支持的力度越来越大，全国掀起了一轮充电桩基础设施建设的热潮。截至目前，北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、合肥、武汉多地都已提出了充电桩建设规划。
随着技术进步、政策扶持以及企业投入增加，我国新能源汽车行业近两年迎来了跨越式发展。不过，随着新能源汽车行业发展的提速，充电桩数量有限的瓶颈逐渐显露出来，而这也构成了资本市场的潜在投资机会。我国发展以纯电动为主的新能源汽车的产业政策路径日益清晰，这意味着充电桩后续将不可避免地迎来建设高潮，并给相关上市公司带来显著投资机遇。
出租方（甲方）：______________身份证号：______________
承租方（乙方）：______________身份证号：______________
甲、乙双方经充分协商，现将甲方___________________________________私家车位租给乙方作为车辆
（车牌号：_______________）停放使用，并签订如下车位租赁合同，甲、乙双方共同遵守和执行。
充电桩车位租赁合同 第一零篇
甲方（出租方）：
身份证号：
联系地址：
乙方（承租方）：
身份证号：
联系地址：
甲、乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下协议，以兹信守。
第一条、甲乙双方确认停车位位于小区（以下简称本小区）负层，编号为停车位（以下简称标的停车位）。
第二条、甲乙双方确认租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止，月租金为____元。乙方应于每月的号以微信转账或者其他甲方所确认的方式向甲方进行支付。
[宜安提示：如以微信转账或者支付宝等方式支付租金，建议在转账备注栏中进行列明]
第三条、甲方确认，租赁期内本小区物业管理公司收取的标的停车位物业管理费及其他杂费均由甲方承担且自行缴纳，乙方除向甲方支付本合同第二条所约定的租金外，无需承担任何其他费用。
[宜安提示：除租金外，对于物业管理费的负担，建议明确约定清楚，以免产生争议]
第四条、甲方确认，在乙方向其提供完整租赁车位所需材料的情况下，将于二日内向本小区物业办理完成乙方车位租赁所需的全部手续，保证乙方可在本合同约定的租赁期限内正常使用标的停车位。甲方将如期按月向物业缴纳车位租金以及管理费，如因甲方原因导致乙方无法正常使用停车位，乙方有权拒绝向甲方支付标的停车位租金。
第五条、甲方承诺其系标的停车位所有权人，且享有完整处分权。标的停车位不存在任何第三方权利，如因权利瑕疵等甲方原因导致乙方无法正常使用标的停车位，甲方应赔偿乙方全部损失。
[宜安提示：作为承租方，最需注意的则为停车位的正常使用问题，包括出租方的配合，以及权属问题，如涉及金额较大的车位，建议要求出租方提供权属争议，以及不动产档案调查记录]
第六条、本合同租赁期限内，甲方原则不得将标的停车位进行抵押或者其他权利处分，如确有必要，必须经过乙方书面同意，否则视为违约。
第七条、乙方确认双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。乙方应当自行向造成损害的他方索赔，与甲方无关；甲方有义务协助证实乙方为合法车位租赁方。
第八条、在租赁期内，标的停车位的.所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押。
第九条、本合同使用期限届满前，乙方如欲继续使用，应当在届满前一个月向甲方提出，甲方应于三日内给予明确书面回复，如甲方超过三日内未予回应，视为甲方同意本租赁合同自动续期一年。
第一零条、甲乙双方提出提前解除本合同均须提前一月通知对方，并向对方支付一个月的租金作为违约赔偿金。协议提前解除的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第一一条、甲乙双方因签订本合同以及办理涉及车位租赁事宜，所提供的个人资料（包括但不限于驾驶证、身份证等）仅可围绕本合同目的进行使用，任何一方均不得作为他用，否则视为违约。
[宜安提示：个人隐私问题日益重要，建议大家对此进行重视，在合同中都有类似条款约定。
第一二条、甲乙双方如违反本合同约定，视为违约，违约方应向守约方支付____元作为违约金（支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿），且受损方有权提前终止合同。
第一三条、双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方可向标的停车位所在地人民法院起诉。
第一四条、本合同自甲、乙双方签定之日起生效，合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商并订立书面补充协议。
甲方（出租人）：乙方（承租人）：
合同签订日期：
充电桩车位租赁合同 第一一篇
本合同安装调试费用总金额为人民币（大写：肆拾万伍千陆佰元 人民币万元整）。
安装调试费的支付：
甲方在双方约定的安装开工日期前七日，向乙方支付安装费的五零％（其中二零%作为定金），计人民币万元（大写：贰拾万贰千捌佰 元整）。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后七天内进场安装。
电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起七日内，甲方向乙方支付剩余安装费的 五零 ％，计人民币万元（大写： 贰拾万贰千捌佰元整）。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。
如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为*验收合格。
乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。
充电桩车位租赁合同 第一二篇
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
充电桩车位租赁合同 第一三篇
一、工程施工标准，双方同意参照_________国家标准《住宅装饰装修施工工程规范》规定。
二、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责，乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。
四、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用双方应另签补充合同。
五、其他质量要求和标准。
充电桩车位租赁合同 第一四篇
甲方（出租方）：
身份证号：
联系地址：
乙方（承租方）：
身份证号：
联系地址：
甲、乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下协议，以兹信守。
第一条、甲乙双方确认停车位位于 小区（以下简称本小区）负 层，编号为停车位（以下简称标的停车位）。
第二条、 甲乙双方确认租赁期限自年 月 日至 年 月 日止，月租金为 元。乙方应于每月的号以微信转账或者其他甲方所确认的方式向甲方进行支付。
[宜安提示：如以微信转账或者支付宝等方式支付租金，建议在转账备注栏中进行列明]
第三条、甲方确认，租赁期内本小区物业管理公司收取的标的停车位物业管理费及其他杂费均由甲方承担且自行缴纳，乙方除向甲方支付本合同第二条所约定的租金外，无需承担任何其他费用。
[宜安提示：除租金外，对于物业管理费的负担，建议明确约定清楚，以免产生争议]
第四条、甲方确认，在乙方向其提供完整租赁车位所需材料的情况下，将于二日内向本小区物业办理完成乙方车位租赁所需的全部手续，保证乙方可在本合同约定的租赁期限内正常使用标的停车位。甲方将如期按月向物业缴纳车位租金以及管理费，如因甲方原因导致乙方无法正常使用停车位，乙方有权拒绝向甲方支付标的停车位租金。
第五条、甲方承诺其系标的停车位所有权人，且享有完整处分权。标的停车位不存在任何第三方权利，如因权利瑕疵等甲方原因导致乙方无法正常使用标的停车位，甲方应赔偿乙方全部损失。
[宜安提示：作为承租方，最需注意的则为停车位的正常使用问题，包括出租方的配合，以及权属问题，如涉及金额较大的车位，建议要求出租方提供权属争议，以及不动产档案调查记录]
第六条、 本合同租赁期限内，甲方原则不得将标的`停车位进行抵押或者其他权利处分，如确有必要，必须经过乙方书面同意，否则视为违约。
第七条、乙方确认双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。乙方应当自行向造成损害的他方索赔，与甲方无关；甲方有义务协助证实乙方为合法车位租赁方。
第八条、在租赁期内，标的停车位的所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押。
第九条、本合同使用期限届满前，乙方如欲继续使用，应当在届满前一个月向甲方提出，甲方应于三日内给予明确书面回复，如甲方超过三日内未予回应，视为甲方同意本租赁合同自动续期一年。
第一零条、甲乙双方提出提前解除本合同均须提前一月通知对方，并向对方支付一个月的租金作为违约赔偿金。协议提前解除的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第一一条、甲乙双方因签订本合同以及办理涉及车位租赁事宜，所提供的个人资料（包括但不限于驾驶证、身份证等）仅可围绕本合同目的进行使用，任何一方均不得作为他用，否则视为违约。
[宜安提示：个人隐私问题日益重要，建议大家对此进行重视，在合同中都有类似条款约定。]
第一二条、甲乙双方如违反本合同约定，视为违约，违约方应向守约方支付元作为违约金（支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿），且受损方有权提前终止合同。
第一三条、双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方可向标的停车位所在地人民法院起诉。
第一四条、本合同自甲、乙双方签定之日起生效，合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商并订立书面补充协议。
甲方（出租人）：乙方（承租人）：
合同签订日期：
充电桩车位租赁合同 第一五篇
出租人：____
法定代表人：____
委托代理人：____
地址：____
承租人：____
法定代表人：____
身份证：____
通讯地址：____
根据《_合同法》、《_____市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，出租人和承租人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就地下停车位租赁事宜达成如下协议：
第一条项目建设依据
出租人取得座落于____地块的国有土地使用权。该地块花园名称：____，承租人租赁该花园的地下停车位(以下简称该车位)，租赁期限从___年____月____日至___年____月____日止。
第二条基本情况
该车位为
第一条规定项目中的第____幢地下____层，该车位编号为____(该车位平面图见附件一)。
第三条租金
出租人与承租人约定该车位租金总额为____佰____拾____万____仟____佰____拾____元人民币整(大写)。
第四条付款方式
出租人同意承租人以一次性的方式付款。
第五条逾期付款责任
承租人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：
一、逾期在____日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，承租人按日计算向出租人支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付款之日起____日内向出租人支付违约金，合同继续履行。
二、逾期超过____日后，出租人有权解除合同。出租人解除合同的，承租人已交租金不予退还。承租人愿意继续履行合同的，经出租人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，承租人按日计算向出租人支付逾期应付款万分之五的违约金。
第六条交付条件
(一)出租人应当在___年____月____日前向承租人交付该车位。
(二)该车位交付时应当符合下列第
一、二项所列条件：
一、该车位所在楼栋已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收回执;
二、该车位位置已划线;
第七条逾期交付责任
除不可抗力外，出租人未按照
第十条约定的期限和条件将该车位交付承租人的，按照下列方式处理：
一、逾期在____日内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出租人按日计算向承租人支付已交付车位价款万分之五的违约金，合同继续履行。
二、逾期超过____日，承租人有权退车位。承租人退车位的，出租人应当自退车位通知送达日起____日内退还全部已付款，并按照承租人全部已付款二%向承租人支付违约金。承租人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限届满次日起至实际交付日止，出租人按日计算向承租人支付已付款万分之五的违约金。
第八条交接手续
验收交接时，双方应当签署车位交接单。
第九条使用承诺
承租人使用该车位期间，不得擅自改变用途和该车位所在楼栋的建筑主体结构、承重结构。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外，承租人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施，并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。出租人不得擅自改变与该车位有关的共用部位和设施的使用性质。
第十条物业管理
出租人依法选聘的物业管理企业为：____。该企业按照规定办理相应的停车管理服务备案手续。管理期间，由物业管理企业收取地下停车管理服务费，提供地下停车物业管理服务。
第十一条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按照下列第____种方式解决：
一、提交____仲裁委员会仲裁。
二、依法向人民起诉。
第十二条未尽事项，双方可以另行签订补充协议。对本合同的变更或解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十三条本合同自双方签字盖章之日起生效，一式三份，具有同等法律效力，其中出租人两份，承租人一份。
出租人(签章)：____
承租人(签章)：____
代理人(签章)：____
代表人(签章)：____
签订时间：___年____月____日
签订时间：___年____月____日
充电桩车位租赁合同 第一六篇
出租方：________________（以下简称甲方）车牌号：________________________
承租方：________________（以下简称乙方）车牌号：________________
为明确责任，恪守信用，甲乙双方协商一致，自愿签定本合同，愿共同遵守。内容如下：
第一条甲方将北京市________区________________________小区________号车位出租给乙方使用。
第二条租车位期限为年，即自________年________月________日起，至________年________月________日止。
第三条租金为每年人民币________________元（大写：____仟____佰元整），押金为____________元（大写：____佰元整）。乙方以现金方式支付甲方。甲方开具收条。
第四条甲方于付款当日将车位交付乙方使用，乙方不得将车位转租，否则甲方有权收回车位。
第六条租赁期间，乙方应正常使用并爱护车位。因乙方使用不当造成车位损坏，由乙方承担维修或赔偿。
第七条本合同有效期届满，乙方需继续租用车位的，应于有效期届满之日前一个月向甲方提出续租要求。甲方同意后，本协议自动顺延。第八条本合同终止，乙方应于终止当日将车位归还甲方，并保证设施的完好，同时结清应当由乙方承担的各项费用。乙方逾期不返还的，甲方可追究其违约责任。
第九条因车位产权方造成的特殊原因导致租金调整或提前解约，甲方对乙方不承担赔偿责任。
第十条本合同共一页，一式二份,甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
第十一条其他约定：
甲方（签章）：
乙方（签章）：
充电桩车位租赁合同 第一七篇
一、项目：住宅水电安装。
二、地点：_________幢_________室，套内面积______________㎡。
三、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。
四、总价；工程款_______元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。
五、工期：本工程耗时________日。工程自_______年______月_________日起至______月_______日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。
充电桩车位租赁合同 第一八篇
一、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。
二、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。 三、提供经物业管理部门认可的《房屋*面布置图》、《开关插座布局图》（、《用水器具布局图》、《灯具布局图》，并向乙方进行现场交底。
四、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。
五、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。
六、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。
充电桩车位租赁合同 第一九篇
一、合同签订后一零个工作日内甲方向乙方支付合同总价的二零%作为定金。
二、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___三零___%的进度款。
三、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__四零____%的工程款。余下一零%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
四、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
充电桩车位租赁合同 第二零篇
一、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金；如乙方拖欠租金达一周，即被视为是自行解除本合同行为，甲方有权将该车位收回，并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。（如因特殊情况未能如期签订续租合同，必须提前以书面通知或电话通知的方式征得甲方同意，在双方签订续租合同时连同拖欠的费用一并付清）。
二、在租赁期内，如乙方需要提前退租车位的，乙方必须提前一个月通知甲方并解除本合同，甲方扣除一个月租金后退还乙方剩余租金。
三、乙方必须将车辆按车位及物管要求停泊好并做好防盗措施，如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。
六、本合同以双方签约之日起生效，如今后有补充作补充协议处理，与此合同具同等效力。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
出租人：______________电话：______________
承租人：______________电话：______________
______年______月______日
甲方（出租方）：______________ 乙方（承租方）：______________
身份证号：______________ 身份证号：______________
联系地址：______________联系地址：______________
甲、乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下协议，以兹信守。
第一条、甲乙双方确认停车位位于 小区（以下简称本小区）负 层，编号为停车位（以下简称标的停车位）。
第二条、 甲乙双方确认租赁期限自______年____月___日至______年____月___日止，月租金为 元。乙方应于每月的号以微信转账或者其他甲方所确认的方式向甲方进行支付。
第三条、甲方确认，租赁期内本小区物业管理公司收取的标的停车位物业管理费及其他杂费均由甲方承担且自行缴纳，乙方除向甲方支付本合同第二条所约定的租金外，无需承担任何其他费用。
第四条、甲方确认，在乙方向其提供完整租赁车位所需材料的情况下，将于二日内向本小区物业办理完成乙方车位租赁所需的全部手续，保证乙方可在本合同约定的租赁期限内正常使用标的停车位。甲方将如期按月向物业缴纳车位租金以及管理费，如因甲方原因导致乙方无法正常使用停车位，乙方有权拒绝向甲方支付标的停车位租金。
第五条、甲方承诺其系标的停车位所有权人，且享有完整处分权。标的停车位不存在任何第三方权利，如因权利瑕疵等甲方原因导致乙方无法正常使用标的停车位，甲方应赔偿乙方全部损失。
第六条、 本合同租赁期限内，甲方原则不得将标的停车位进行抵押或者其他权利处分，如确有必要，必须经过乙方书面同意，否则视为违约。
第七条、乙方确认双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。乙方应当自行向造成损害的他方索赔，与甲方无关；甲方有义务协助证实乙方为合法车位租赁方。
第八条、在租赁期内，标的停车位的所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押。
第九条、本合同使用期限届满前，乙方如欲继续使用，应当在届满前一个月向甲方提出，甲方应于三日内给予明确书面回复，如甲方超过三日内未予回应，视为甲方同意本租赁合同自动续期一年。
第一零条、甲乙双方提出提前解除本合同均须提前一月通知对方，并向对方支付一个月的租金作为违约赔偿金。协议提前解除的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第一一条、甲乙双方因签订本合同以及办理涉及车位租赁事宜，所提供的个人资料（包括但不限于驾驶证、身份证等）仅可围绕本合同目的进行使用，任何一方均不得作为他用，否则视为违约。
第一二条、甲乙双方如违反本合同约定，视为违约，违约方应向守约方支付元作为违约金（支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿），且受损方有权提前终止合同。
第一三条、双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方可向标的停车位所在地人民法院起诉。
第一四条、本合同自甲、乙双方签定之日起生效，合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商并订立书面补充协议。
甲方（出租人）：______________乙方（承租人）：______________
合同签订日期：
充电桩车位租赁合同 第二一篇
一、本合同一式
二、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
三、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
四、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
电动汽车找桩难、充电难问题，一直是*和委员的关注点。近日，北京市城管委起草的《加强居住区电动汽车充电设施建设和管理的意见》中提到，要鼓励自用充电桩共享利用，给这个问题提供了解决思路。
王延芳表示，“如果*部门能够牵头推动建立统一*台，把充电桩的信息互联互通，用户找桩就会更加方便，共享的私人充电桩也能更好地被利用起来。”
如何才能让更多的桩主愿意把充电桩共享出来？王延芳建议，一方面要完善机制，解决共享期间桩主如何停车等问题。另一方面也要加强宣传引导，让更多桩主了解这个模式以及它能为缓解充电难、节约社会资源、促进绿色低碳发展带来怎样的贡献和帮助。
石先生的自用充电桩，经常会被其他车主借来充电。
充电桩车位租赁合同 第二二篇
一、本合同工程验收按《工程验收单》的标准进行。本合同约定的工程分两个阶段验收，除灯具安装以外的工程全部结束后，乙方应组织甲方进行预验收，工程质量验收合格后，双方确认后在附件上签字，然后办理工程移交和预结算手续。
二、灯具安装试通电亮灯后，双方在进行总验收，合格后在附件八上签字，然后办理结算付款手续。
三、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收，应及时通知乙方，如果双方同意，可以另定日期验收，但完工期限按甲方耽误的天数顺延，因此给乙方增加的费用由甲方承担。
充电桩车位租赁合同 第二三篇
甲方（出租方）：_________
地址：_________
代表人：_________
电话：_________
乙方（承租方）：_________
住址：_________小区_________栋_________单元_________号
房屋产权人：__________________
电话：___________________________
为了便于停车位的正常管理和车辆的有序出入，_________开发商将小区现有的停车位委托给甲方进行经营管理。据此，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。
第一条编号、位置、面积
停车位编号：_________
位置：_________
面积：_________
第二条承租期限
乙方承租期限即为本合同的有效期限。
本合同的有效期限为_________年，自_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。
合同期满经双方协商一致可以续签合同。
第三条租金及其支付方式
租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同时将车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后，不再退费。
乙方须于本合同约定期限满提前三周向甲方提出续租书面申请，获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权，甲方无须将乙方列入下一期车位租赁计划内。
乙方承租停车位的租金为每一车位每年人民币_________元。
租金支付方式为：_________
第四条双方责任
甲方责任：
一、根据_________开发商的授权和本合同的约定向乙方提供停车位；
二、负责停车位的公共秩序维护工作；
三、负责停车位的卫生清洁工作。
乙方责任：
一、不得将停车位转租或转借给他人；
二、承租的停车位只用于停放机动车辆；
三、停放的机动车辆变更的，应告知甲方；
四、不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行；
五、在停车位内修理车辆或清洗车辆须经甲方许可；
六、车辆进出停车位不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
第五条停车位的所有权及维护
停车位的所有权_________开发商。
其维修养护工作由甲方根据所有者的授权进行维修养护。
第六条甲方免责
乙方车辆在停车位内损坏的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致或甲方没有履行职责所致的，甲方不承担赔偿责任；
乙方车辆在停车位内丢失的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致的，甲方不承担赔偿责任；
对于乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方将协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。
第七条其它
一、因小区开发、规划等原因须提前解除合同的，甲方应于_________日前通知乙方；
二、甲方将建立健全停车位的各项管理规定；
第八条不可抗力
在履行本合同的过程当中出现不能预见、不可避免如地震、洪水等情况造成损失的，甲乙双方互相免责，但双方应尽量避免损失的扩大，对扩大部分的损失责任方应予赔偿。
第九条违约责任
一、除本合同本条规定的情形外，甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除本合同的`一方视为违约，守约方有权要求违约方支付_________元的违约金；
二、乙方应按时缴纳停车位的租金，不得以任何原因拖欠租金，乙方拖欠租金的，按日_________‰向甲方支付违约金；
三、乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位的，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的乙方应予赔偿。
第十条争议的解决
本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议进行约定。
在履行本合同过程当中发生争议的，双方应平等协商解决。协商不成的双方可提交仲裁委员会仲裁，对仲裁委员会的裁决双方均应遵守，仲裁不成的双方可以依法向人民法院起诉。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报_________开发商备案一份，具有同等法律效力。本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________签订日期：_________
乙方：_________签订日期：_________
充电桩车位租赁合同 第二四篇
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）
乙方________签字（盖章）
___年___月___日___年___月___日
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围：
五、合同价款：
六、技术要求：
二、工程工期
一、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
二、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。
三、工程结算
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
一、合同签订后一零个工作日内甲方向乙方支付合同总价的二零%作为定金。
二、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___三零___%的进度款。
三、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__四零____%的工程款。余下一零%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
四、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项
一、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
二、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
三、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
四、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
五、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
六、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收
一、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
二、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
三、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修
本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
一、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
二、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日
甲方(出租方)：_______________身份证号：______________________________
乙方(承租方)：_______________身份证号：______________________________
甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，特制定以下租赁事项：
一、甲方车位
地下停车场内车位;
二、乙方车辆型号
车辆型号：__________________
车牌号码：__________________
车主姓名：__________________
车辆颜色：__________________
备注：_____________________
三、承租方式
一、甲方将地下___层___号___车位租予乙方使用。
二、双方同意租金为______元月(大写：______)，甲方有权根据政府部门指导价或规定收费标准调整收费。
三、甲方供给______智能卡___张，供乙方停车与住宅智能系统出入使用，编号：______，收取押金______元张(合同终止时凭证退回)，工本费______元张。
四、付费方式：乙方必须于每月______日前缴交下月租金，逾期则视作自动放下继续租用该车位，管理处有权自动中止智能卡功能，禁止乙方车辆进入。
四、甲方权利与义务
一、甲方有权依法循章对小区交通、车辆进行管理，(______)并制定车场《车辆管理条例》。
二、甲方有权禁止任何高度超过___米的车辆，漏油、漏水车辆进入停车场。
三、甲方有权无需事前通知或警告，而将乙方违章车辆锁扣拖走处理，所引致的费用及后果由乙方负责。
四、甲方应安排车场管理人员______小时值班及智能化监控管理。
五、甲方应负责停车场内消防设施、清洁卫生处于良好状态。
五、乙方权利与义务
一、签订《租赁协议书》时，必须示______智能卡及供给车主身份证明、车辆行驶证等复印件。
二、乙方必须购买车辆全部保险，同时将车辆锁好，贵重物品、车辆出入证切勿放置于车内。否则造成车辆遗失(包括车内物品)及意外损坏，甲方不负任何赔偿职责。
三、乙方办理月租停车出入证后，该车辆享有者当月内不限次数出入停车场的权利。
四、乙方必须将车辆停放在指定的车位界线内，否则造成的一切职责与后果由乙方承担。
五、若乙方租用指定车位被其他车辆占用，乙方有权要求甲方协助撤离，甲方应尽量配合供给。
六、乙方必须遵照出入证的专车专用制度，禁止转借、交换、超期使用。
七、乙方不得利用车位作其它用途(如：装卸或堆积物件、维修车辆等)。
八、乙方应自觉爱护停车场公共设施与卫生。
九、乙方应自觉按时缴纳停车位租金。
六、本协议一式___份，双方各持___份，经签字后生效，未尽事宜，双方可另行商订。
甲方(出租人)：____________乙方(承租人)：___________
联系方式：________________联系方式：______________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
甲方(出租方)：____身份证号：
乙方(承租方)：____身份证号：
根据《_合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，达成如下协议：
一、甲方将其拥有的位于____小区____号地下车位在良好状态下出租给乙方使用。
二、租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止，租赁期限为____年，每年租金为____元。合同期满后乙方需提前____日____向甲方提出续租请求。
三、双方协定租金按____个月____为一期支付，第一期租金于____年____月____日支付，以后每期租金支付时间为每期____月____日。租赁期内产生车位使用的管理费等用由____方____承担。
四、乙方向甲方承诺：车位如在租赁期内受到人为毁损，乙方应负责维护、赔偿。乙方在租赁期间只享有车位的使用权，不得转租、转借第三方使用。
五、甲方向乙方承诺：甲方保证车位完全符合使用目的，并保证租赁期内没有任何第三方主张任何权利。否则，甲方应及时出面清障、协调，相关费用完全由甲方支付。同时给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。若甲方车位出售，则乙方享有此车位有限购买权。
六、租用期内任何一方提出需要终止此合同，提出方应当至少提前________日通知对方并获得对方书面认可(否则视为违约)。
七、其中有任何一方违反规定，在友好协商未果前提下，违约方应向受损方支付￥____元违约金(若支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿)，且受损方有权提前终止合同。
八、本合同自签订之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(出租人)：____乙方(承租人)：
联系方式：____联系方式：
家庭住址：____家庭住址：
签订日期：____签订日期：
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着*等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩项目合作上的有关事宜，达成以下协议。
第一条、合作方式
一、甲方向乙方提供开发费用共计_____万元，合同签订后_____日内向乙方支付_____%共计_____万元作为预付款，便于乙方启动该项目的开发。剩余款项在乙方向甲方提供_____台样机后_____日内付清。
二、乙方应在____个月内做出____台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样机费用，____台以内每台____万元，____台以上每台____千元。
第二条、合作项目
一、项目名称：______________________。
二、项目范围：______________________。
第三条、合作时间
甲乙双方约定，乙方预计于_____年_____月_____日左右向甲方交付_________________，并给甲方足量的备用配件。安装完毕之日，为计算收益的起始日，方约定为_____年_____月_____日起，至双方协商终止合作。
第四条、合作分工
一、乙方负责充电桩模块的开发和生产，甲方负责产品的销售。
二、甲方需向乙方提供开发所需的技术资料，和详细的产品需求规格书，方便乙方做出符合甲方要求的产品。
三、乙方在开发完成后需提供给甲方安装尺寸图，外围接口说明，产品规格说明，测试实验报告，原材料清单和原理图。如果甲方需要其他的技术资料需另行协商。
四、对于产品的安装调试，乙方负责指导，但是如需乙方员工到省外出差的，乙方负责一次，且不超过_____天的差旅费用，如需更多甲方应考虑承担相应的差旅费用，人工费由乙方承担。
第五条、双方的义务
一、在开发过程中，有可能目标市场发生变化，更改需求，甲方应积极跟踪目标产品及时提供更新的充电桩技术要求，防止实际做出的产品和需求有偏差。希望能派专人跟踪项目的开发中的各种协调问题。
二、乙方在开发过程中，有责任告诉甲方开发进度；在甲方测试发现问题时，要及时更改。
第六条、技术、市场保密
合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术及客户资料转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，项目合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。
第七条、收益分配
乙方向甲方提供的，经双方确定的供货价为________元（台/套）。充电价定价为________元/度。该设备收回供货价后，双方协定收益分配如下：
一、甲方每月收取的充电费交由乙方每月月结，双方签名确认收入。产品运营期间所产生的电费由乙方在当月的收入中支付。乙方收回该设备供货价后，双方在第二个月开始对收益进行分配，其分配形式为：扣除甲方电费成本后，对利润部分按甲方_____%，乙方_____%的比例进行分配。
二、电价确定方式：由甲、乙双方就本协议结算电价确认为______元/度（电价以甲方该月向供电局缴纳的电费单价为准），如协议电价当年有变化，需在电价变化次月双方按甲方向供电局的缴纳单为凭证，再次双方书面确认后，则以该书面确认为计算标准。
三、乙方负责产品的后台管理，乙方应于每月结算日前将产品收益的一系列清单打印出来，由协议双方签名确认。
四、月收益支付日期：双方协议结算日为每月____号，甲方应于每月____号前将月收益向乙方支付，甲方逾期支付或不予支付的，将按违约处理。
第八条、违约责任
一、为保证本协议的连续性，除战争、自然灾害、*部门行为及乙方违约造成的协议终止或暂时中止外，其他任何原因造成的协议终止或暂时中止，甲方均构成违约。
二、因甲方未按协议规定履行义务而导致乙方撤出设备，则甲方应当承担相关的安装费、误工费及运费。
三、甲方若在验收合格前提出终止协议，则产品由乙方无条件收回。
第九条、其他
一、甲乙双方应本着诚实信用的原则，完成履行本协议。
二、本协议的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或与以前的有关陈述不一致或相抵触的，以本协议为准，但经双方协商一致同意保留的除外。
三、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，都具有相同的法律效力。
甲方：
法定代表人：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
法定代表人：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
最新安装充电桩用的车位租赁合同三篇（扩展四）
——最新安装合同范本五篇
委托方（甲方）：_________________
承接方（乙方）：_________________
甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。
充电桩车位租赁合同 第二五篇
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
充电桩车位租赁合同 第二六篇
一、因乙方原因而延迟完工，按本合同违约责任条款处理；因甲方原因耽误工期，完工期限顺延。
二、由甲方提供的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成的质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。
三、在施工过程中，因为乙方施工质量问题返工导致工期延误，按本合同违约责任条款处理。
四、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签字认可，甲方需承担全部施工费用且工期顺延。
充电桩车位租赁合同 第二七篇
甲方（出租方）：xx身份证号：
乙方（承租方）：xx身份证号：
根据《_合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，达成如下协议：
一、甲方将其拥有的位于xx小区xx号地下车位在良好状态下出租给乙方使用。
二、租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止，租赁期限为____年，每年租金为____元。合同期满后乙方需提前xx日xx向甲方提出续租请求。
三、双方协定租金按xx个月xx为一期支付，第一期租金于____年____月____日支付，以后每期租金支付时间为每期____月____日。租赁期内产生车位使用的管理费等用由xx方xx承担。
四、乙方向甲方承诺：车位如在租赁期内受到人为毁损，乙方应负责维护、赔偿。乙方在租赁期间只享有车位的使用权，不得转租、转借第三方使用。
五、甲方向乙方承诺：甲方保证车位完全符合使用目的，并保证租赁期内没有任何第三方主张任何权利。否则，甲方应及时出面清障、协调，相关费用完全由甲方支付。同时给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。若甲方车位出售，则乙方享有此车位有限购买权。
六、租用期内任何一方提出需要终止此合同，提出方应当至少提前三零日通知对方并获得对方书面认可（否则视为违约）。
七、其中有任何一方违反规定，在友好协商未果前提下，违约方应向受损方支付￥____元违约金（若支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿），且受损方有权提前终止合同。
八、本合同自签订之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出租人）：xx乙方（承租人）：
联系方式：xx联系方式：
家庭住址：xx家庭住址：
签订日期：xx签订日期：
充电桩车位租赁合同 第二八篇
、甲方责任：
提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责提供安装起吊场所和吊装点，如有差错，应及时修正。
安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，提供施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。
协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。
协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。
配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。
电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
、乙方责任：
本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。
负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。
电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车（拆箱清点、起吊时甲方进行配合，费用由乙方自理）。
在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，电梯设备安装及检验应符合_国家标准，按照或高于gb－七五八八－二零零三国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。
乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸；提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。
乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。
负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。
保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。
安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于 二 名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
培训对象：电梯管理人员、维护人员；
培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；
培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理；
培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
电话：_________________电话：_________________
代表：_________________代表：_________________
签约日期：_____________签约日期：_____________
——最新安装工程合同范本 (菁华二篇)
甲方：_____________________
乙方：_____________________
身份证号码：________________
根据《_劳动法》，经甲乙双方*等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条项。
一、劳动合同期限
第一条 本合同期限类型为_________期限合同。
本合同生效日期：_________年_________月_________日，终止日期：_________年_________月_________日，其中试用期为_____________________。
二、工作内容和义务
第二条 乙方同意根据甲方工作需要，担任________岗位工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的工作职务和岗位进行调整。
第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准，并履行下列义务：
一、遵守国家宪法、法律、法规;
二、遵守甲方的规章制度;
三、维护甲方的荣誉和利益;
四、忠于职守，勤奋工作;
五、履行保守甲方商业秘密，不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。
三、劳动保护和劳动条件
第四条 甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，*均每周不超过四十小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间的，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间，每日不得超过三个小时，每月不得超过三十六小时。
执行综合计算工时制度的，*均日和周工作时间不超过标准工作时间。
执行不定时工时制度的，工作和休息休假乙方自行安排。
甲方安排乙方执行_________工时制度。
第五条 甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。
第六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方应按照国家或当地*有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。
第七条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
第八条 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。
第九条 在法定工作时间内，乙方完成规定的工作任务，甲方每月_________日以货币形式足额支付乙方工资，工资不低于_________元，其中试用期间工资为_________元。
第十条 甲方安排乙方加班或延长工作时间的，按《劳动法》第四十四条和国家有关规定支付工资报酬。
第十一条 由于甲方的原因，使乙方不能在法定工作时间内提供劳动的，甲方保证支付乙方的生活费不低于_________元。
五、保险福利待遇
第十二条 甲乙双方应按国家和当地社会保障的有关规定交纳职工养老、失业和大病统筹及其他社会保险费用。甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后，《职工养老保险手册》按有关规定转移 。
第十三条 乙方患病或非因工负伤，起医疗期和医疗期满后本合同的办理，按照劳动部颁发的《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。乙方患病或非因工负伤，其医疗和生活费用按照_________执行。
第十四条 乙方因工负伤的工资和医疗保险等待遇按国家和当地有关规定执行。
第十五条 甲方为乙方提供以下福利待遇：_________。
六、劳动纪律
第十六条 乙方应遵守甲方依法规定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、工作制度和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高思想和职业技能。
第十七条 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予必要的纪律处分，直至解除本合同。
七、劳动合同的变更、解除、终止、续订
第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。
第十九条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关的内容。
第二十条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
第二十一条 合同期内，甲方委派乙方到境内外甲方所属机构工作的，原有劳动合同仍然有效，但应和企业签订有关境内外工作的协议;经甲方批准，乙方到境内外非甲方所属机构担任一定阶段工作的，可由乙方与该机构签订有关协议。
第二十二条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
一、在试用期间，被证明不符合录用条件的;
二、以欺诈手段订立本合同的;
三、严重违反劳动纪律或甲方利益造成重大损害的;
四、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成损失的;
五、泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的;
六、被依法追究刑事责任的;
七、不能胜任劳动合同约定的工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的;
八、乙方患病或非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
九、劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。
第二十三条 甲方按照第二十二条第七、八、九项的规定解除本合同时，应提前三十日以书面形式通知乙方。
第二十四条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，应提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除合同。
第二十五条 乙方有下列情形之一，甲方不能依据本合同第二十二条第七、八、九项和第十四条终止、解除本合同：
一、患职业病或者因工负伤，医疗终结，经市、区、县劳动鉴定委员会确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
二、患病或非因工负伤，在规定的医疗期的;
三、女职工在孕期、产期、哺乳期的;
四、距法定退休年龄十年以内的职工;
五、复员退伍义务和建设征地农转工人中初次参加工作未满三年的;
六、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十六条 乙方欲解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，甲方在乙方完成在手业务以及清理完所办理的债权债务的情况下，可解除劳动合同。
第二十七条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同。
一、在试用期内的;
二、甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的;
三、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
四、甲方违反国家有关规定，劳动安全卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;
五、法律、法规规定的其他情形。
第二十八条 本合同期限届满，劳动关系即终止。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。双方当事人应当在本合同期满前_________天向对方表示续订意向。
第二十九条 订立无固定期限劳动合同的，乙方达到法定退休年龄或甲乙双方约定的其他终止条件出现，本合同终止。
八、违反劳动合同的责任
第三十条 甲方根据本合同第二十条、二十二条第七、八、九项、第二十四条解除劳动合同，应按劳动部制发的《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》给乙方经济补偿。
第三十一条 有下列情形之一，并对乙方造成损害的，甲方应当承担赔偿责任，并按劳动部《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》执行：
一、由于甲方原因订立无效劳动合同，包括劳动合同部分无效的;
二、甲方故意拖延不订立劳动合同，即招用不按规定订立劳动合同以及劳动合同到期后十日内未办理续订劳动合同手续的;
三、甲方违反《劳动法》的规定侵害女职工和未成年工合法权益的;
四、违反《劳动法》的规定或本合同规定的条件解除劳动合同的。
第三十二条 甲方有下列情形之一，乙方除要求甲方补足工资报酬、经济补偿外，还可以按国家和当地*有关规定，要求甲方支付赔偿金：
一、克扣或者故意拖欠支付乙方工资的;
二、拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的;
三、支付乙方报酬低于本地最低工资标准的;
四、解除劳动合同后，未按本合同第三十条支付经济补偿的。
第三十三条 甲方依据本合同第二十二条第八项解除劳动合同，除给乙方经济补偿外，甲方应根据劳动部制发的《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》发给乙方医疗补助费。
第三十四条 乙方有第二十二条第三、四、二一六项情形的，甲方除解除本合同外，可保留依法索赔的权利。
第三十五条 乙方不得在掌握甲方商业秘密的保密期限内提出解除劳动合同或自动离职，经协商解除合同后，亦不得在_________期限内自行或在与甲方有竞争关系的单位从事和原在职时相同或有关的经营活动。
第三十六条 乙方违反本合同规定条件解除劳动合同或者违反本合同约定的保密事项，给甲方造成经济损失的，应按本合同约定或损失数额承担赔偿责任。
第三十七条 乙方违反本合同规定条件解除劳动合同的，应承但相应的经济赔偿。如果在公派境内外培训或出境实习后为甲方工作期限在_________年以内发生的，应赔偿甲方有关的费用。
九、当事人约定的其他内容：_________。
十、劳动争议处理
第三十八条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
十一、其他
第三十九条 甲方以下规章制度_________对合同当事人双方具有约束力。
第四十条 本合同未尽事宜，按国家、当地有关规定执行。
第四十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自签订之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：_____________ 乙方(签章)：_________
_______年____月____日_____ ____年____月____日
签订地点：_____________ 签订地点：_________
甲方(出租方)：_________
地址：_________
代表人：_________
电话：_________
乙方(承租方)：_________
住址：_________小区_________栋_________单元_________号
房屋产权人：__________________
电话：___________________________
为了便于停车位的正常管理和车辆的有序出入，_________开发商将小区现有的停车位委托给甲方进行经营管理。据此，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。
第一条 编号、位置、面积
停车位编号：_________
位置：_________
面积：_________
第二条 承租期限
乙方承租期限即为本合同的有效期限。
本合同的有效期限为_________年，自_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。
合同期满经双方协商一致可以续签合同。
第三条 租金及其支付方式
租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同时将车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后，不再退费。
乙方须于本合同约定期限满提前三周向甲方提出续租书面申请，获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权，甲方无须将乙方列入下一期车位租赁计划内。
乙方承租停车位的租金为每一车位每年人民币_________元。
租金支付方式为：_________
第四条 双方责任
甲方责任：
一、根据_________开发商的授权和本合同的约定向乙方提供停车位;
二、负责停车位的公共秩序维护工作;
三、负责停车位的`卫生清洁工作。
乙方责任：
一、不得将停车位转租或转借给他人;
二、承租的停车位只用于停放机动车辆;
三、停放的机动车辆变更的，应告知甲方;
四、不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行;
五、在停车位内修理车辆或清洗车辆须经甲方许可;
六、车辆进出停车位不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
第五条 停车位的所有权及维护
停车位的所有权_________开发商。
其维修养护工作由甲方根据所有者的授权进行维修养护。
第六条 甲方免责
乙方车辆在停车位内损坏的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致或甲方没有履行职责所致的，甲方不承担赔偿责任;
乙方车辆在停车位内丢失的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致的，甲方不承担赔偿责任;
对于乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方将协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。
第七条 其它
一、因小区开发、规划等原因须提前解除合同的，甲方应于_________日前通知乙方;
二、甲方将建立健全停车位的各项管理规定;
第八条 不可抗力
在履行本合同的过程当中出现不能预见、不可避免如地震、洪水等情况造成损失的，甲乙双方互相免责，但双方应尽量避免损失的扩大，对扩大部分的损失责任方应予赔偿。
第九条 违约责任
一、除本合同本条规定的情形外，甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除本合同的一方视为违约，守约方有权要求违约方支付_________元的违约金;
二、乙方应按时缴纳停车位的租金，不得以任何原因拖欠租金，乙方拖欠租金的，按日_________‰向甲方支付违约金;
三、乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位的，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的乙方应予赔偿。
第十条 争议的解决
本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议进行约定。
在履行本合同过程当中发生争议的，双方应平等协商解决。协商不成的双方可提交仲裁委员会仲裁，对仲裁委员会的裁决双方均应遵守，仲裁不成的双方可以依法向人民法院起诉。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 三 份，甲乙双方各执 一 份，报_________开发商备案一份，具有同等法律效力。本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________签订日期：_________
乙方：_________签订日期：_________
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，特制定以下租赁事项：
一、甲方车位：
地下停车场内车位;
二、乙方车辆型号：
车辆、型号、车牌号码、车主姓名、车辆颜色、
三、承租方式：
一、甲方将地下 层 号 车位租予乙方使用。
二、双方同意租金为 元/月(大写：)，甲方有权根据政府部门指导价或规定收费标准调整收费。
三、甲方提供金色家园智能卡壹张，供乙方停车与住宅智能系统出入使用，编号： ，收取押金 元/张(合同终止时凭证退回)，工本费 元/张。
四、付费方式：乙方必须于每月二五日前缴交下月租金，逾期则视作自动放弃继续租用该车位，管理处有权自动中止智能卡功能，禁止乙方车辆进入。
四、甲方权利与义务：
一、甲方有权依法循章对小区交通、车辆进行管理，并制定车场《车辆管理条例》。
二、甲方有权禁止任何高度超过二米的车辆，漏油、漏水车辆进入停车场。
三、甲方有权无需事前通知或警告，而将乙方违章车辆锁扣/拖走处理，所引致的费用及后果由乙方负责。
四、甲方应安排车场管理人员二四小时值班及智能化监控管理。
五、甲方应负责停车场内消防设施、清洁卫生处于良好状态。
五、乙方权利与义务：
一、签订《租赁协议书》时，必须示金色家园智能卡及提供车主身份证明、车辆行驶证等复印件。
二、乙方必须购买车辆全部保险，同时将车辆锁好，贵重物品、车辆出入证切勿放置于车内。否则造成车辆遗失(包括车内物品)及意外损坏，甲方不负任何赔偿责任。
三、乙方办理月租停车出入证后，该车辆享有者当月内不限次数出入停车场的权利。
四、乙方必须将车辆停放在指定的车位界线内，否则造成的一切责任与后果由乙方承担。
五、若乙方租用指定车位被其他车辆占用，乙方有权要求甲方协助撤离，甲方应尽量配合提供。
六、乙方必须遵照出入证的专车专用制度，禁止转借、交换、超期使用。
七、乙方不得利用车位作其它用途(如：装卸或堆积物件、维修车辆等)。
八、乙方应自觉爱护停车场公共设施与卫生。
九、乙方应自觉按时缴纳停车位租金。
本协议一式两份，双方各持一份，经签字后生效，未尽事宜，双方可另行商订。
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
代表： 住宅单元：
甲方：
乙方：
根据《_合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公*、公正、自愿、*等的原则,就装修铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同,条款如下：
第一条、本工程的主要设备工程清单、明细金额(见附件：《*投资大厦一三、一四楼工程报价表》，共计一页)附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。
第二条、工程质量、包装要求
一、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。
二、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。
三、规范包装(做好防护包装要求)。
四、安装工序要符合要求。
第三条、工程材料要求和保修服务
要求乙方提供的“工程清单”是全新的国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《*投资大厦一三、一四楼工程报价表》，共计一页中的参数，以确保材料正品及工程质量。
一、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。
二、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。
三、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的成本费。
第四条、合同不含税金额及付款方式
合同不含税总金额(人民币大写)：____元。
一、自签订本合同后的三个工作日内，甲方应支付给乙方二零%首付工程款，即人民币：元(￥元)为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。
二、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的五个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的九七%，余下三%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。
第五条、工程工期及移交验收
一、工期为四零天，即二零______年八月五日起至二零______年九月一四日止；因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。
二、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管(甲方须配合提供保管场所)；工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。
第六条、责任与违约责任
一、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。
二、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。
三、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。
第七条、不可抗力
因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。
第八条、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，同具法律效力。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
_________年____月____日_________年____月____日
订立合同双方：
建设单位：_________(以下简称发包方)
施工单位：_________(以下简称承包方)
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限(开工、竣工时间)
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一*”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一*”工作，另行签订协议执行)
按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务
乙方负责：
按协议分工负责材料供应。
编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前五天交甲方一式二份。
按施工图负责组织施工，按期竣工。
竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十条：违约责任及奖励条款
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：(盖章)承包方：(盖章)
法定代表人：_____法定代表人：______
地址：________地址：_________
开户银行：______开户银行：_______
帐号：________帐号：_________
签约日期：________年____月____日
甲方：（安装委托方）
住所地：法定代表人：职务：
乙方：（安装承揽方）
住所地：
法定代表人：职务：
鉴于：甲方向乙方购买了 一二 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据*《特种设备安全监察条例》（二零零三年第三七三号令）电（扶）梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯，双方在自愿、*等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。
充电桩车位租赁合同 第二九篇
甲方（出租方）：_________
地址：_________
代表人：_________
电话：_________
乙方（承租方）：_________
住址：_________小区_________栋_________单元_________号
房屋产权人：__________________
电话：___________________________
为了便于停车位的正常管理和车辆的有序出入，_________开发商将小区现有的停车位委托给甲方进行经营管理。据此，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则下，就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见，特订立本合同。
第一条 编号、位置、面积
停车位编号：_________
位置：_________
面积：_________
第二条 承租期限
乙方承租期限即为本合同的有效期限。
本合同的有效期限为_________年，自_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。
合同期满经双方协商一致可以续签合同。
第三条 租金及其支付方式
租赁车位按照先付款后使用的原则，乙方需在签定本合同时将车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后，不再退费。
乙方须于本合同约定期限满提前三周向甲方提出续租书面申请，获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权，甲方无须将乙方列入下一期车位租赁计划内。
乙方承租停车位的租金为每一车位每年人民币_________元。
租金支付方式为：_________
第四条 双方责任
甲方责任：
一、根据_________开发商的授权和本合同的约定向乙方提供停车位；
二、负责停车位的公共秩序维护工作；
三、负责停车位的`卫生清洁工作。
乙方责任：
一、不得将停车位转租或转借给他人；
二、承租的停车位只用于停放机动车辆；
三、停放的机动车辆变更的，应告知甲方；
四、不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行；
五、在停车位内修理车辆或清洗车辆须经甲方许可；
六、车辆进出停车位不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
第五条 停车位的所有权及维护
停车位的所有权_________开发商。
其维修养护工作由甲方根据所有者的授权进行维修养护。
第六条 甲方免责
乙方车辆在停车位内损坏的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致或甲方没有履行职责所致的，甲方不承担赔偿责任；
乙方车辆在停车位内丢失的，除乙方有证据证明是甲方的行为所致的，甲方不承担赔偿责任；
对于乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方将协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。
第七条 其它
一、因小区开发、规划等原因须提前解除合同的，甲方应于_________日前通知乙方；
二、甲方将建立健全停车位的各项管理规定；
第八条 不可抗力
在履行本合同的过程当中出现不能预见、不可避免如地震、洪水等情况造成损失的，甲乙双方互相免责，但双方应尽量避免损失的扩大，对扩大部分的损失责任方应予赔偿。
第九条 违约责任
一、除本合同本条规定的情形外，甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除本合同的一方视为违约，守约方有权要求违约方支付_________元的违约金；
二、乙方应按时缴纳停车位的租金，不得以任何原因拖欠租金，乙方拖欠租金的，按日_________‰向甲方支付违约金；
三、乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位的，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的乙方应予赔偿。
第十条 争议的解决
本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议进行约定。
在履行本合同过程当中发生争议的，双方应平等协商解决。协商不成的双方可提交仲裁委员会仲裁，对仲裁委员会的裁决双方均应遵守，仲裁不成的双方可以依法向人民法院起诉。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 三 份，甲乙双方各执 一 份，报_________开发商备案一份，具有同等法律效力。本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________签订日期：_________
乙方：_________签订日期：_________
充电桩车位租赁合同 第三零篇
一、本合同及其附件自双方盖章或签字后生效。
二、补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同条款与原合同条款有矛盾时，以时间在后的条款为准执行。
三、本合同及附件一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（业主）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
电话：_____________________ 电话：_____________________
身份证号：_________________ 身份证号：_________________
住址：_____________________ 住址：_____________________
签字日期：_________________ 签字日期：_________________
——充电桩安装工程合同三篇
甲方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
乙方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
甲乙双方就乙方租用甲方地下一、一期第五五号停车位，用于停放牌照号为：______________车辆事宜，在平等自愿的基础上，经双方协商同意签订如下协议：
第一条甲方将一、一车库地下第五五号车位使用权出租给乙方停放约定的车辆，租赁费用为三六零零元，签订协议时一次性付清。
第二条车位使用期限为一年，从______________年零七月一五日至______________年零七月一四日止。
第三条乙方保证遵守《阳光一百机动车管理办法》，在租赁期限内听从管理人员管理。否则，甲方有权解除本协议，单方通知物业公司注销乙方该车辆授权入门卡信息。
第四条在协议有效期限内，乙方保证对其约定停放的车辆已投保了机动车盗抢险、车损险及相关保险。车辆在车位停放过程中发生的损失由乙方向保险公司或第三人要求赔偿。甲方对此不承担任何赔偿责任。
第五条甲方可以提前一个月通知乙方解除本协议。否则，乙方有权要求在三零天内继续使用该车位。甲方按每月三零零元退还乙方车位使用费余额。
第六条协议期满前一个月内就续订车位事宜双方另行协商。未经协商或协商不成，本协议按约定终止。
第七条因乙方原因协议期满后或合同解除后阻碍甲方使用该车位时，乙方应承担每月三零零元的违约金。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份。本协议从二零_年七月一五日开始生效，未尽事宜另行协商。
甲方：______________
乙方：______________
______________年______________月______________日
最新版车位租赁合同篇一
出租方（甲方）：__________身份证号：_________________________
承租方（乙方）：__________身份证号：_________________________
甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同，以资共同遵守：
一、停车位情况
甲方向乙方出租_______市____小区____号。____年____月____日至____年____月____日）租_____地下停车位，车位号码：__________
二、租期期限及车位租金
自_____年_____月_____日止，租金合计人民币_____元（大写：__________金由乙方在签署协议后一次性支付给甲方。租赁期内的车位管理费由甲方承担。
三、安全防护
双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。
四、受损责任
乙方停放至停车位上的车辆如因车辆受损，由乙方自行向损害方索赔，甲方协助。
五、车位的所有权
在租赁期内，该车位的所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁物件所有权的行为。
六、用途
乙方不得擅自更改本协议停车位的用途；乙方停放的车辆内不得有人、物品留臵；乙方停放的车辆不得外附或内装任何危险物品，如易燃、易爆、腐蚀性等违禁物。由于上述原因产生的一切责任由乙方承担。
七、停车管理规定
乙方承诺并遵守该停车地点管理办公室制定的停车管理规定，如因为乙方原因导致停车场地受损，后果由乙方负全责。
八、乙方进出本停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥，以及配合物业公司的管理。
九、租约期满，甲乙双方如不租或续租，都应提前_____个月通知对方。在同等条件下，乙方有优先续租权。
十、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效。
甲方：______________________乙方：______________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
最新版车位租赁合同篇二
出租方（甲方）：__________身份证号：_________________________
承租方（乙方）：__________身份证号：_________________________
甲、乙双方经充分协商，现将甲方____________________私家车位租给乙方作为车辆（_____）停放使用，并签订如下车位租赁合同条款，甲、乙双方共同遵守和执行。
一、租金
本车位租金_________元整/月，大写：支付方式为乙方到期如需续租，需提前_____个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证，车位管理费用由甲方支付。
二、租期
为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、转租要求
如乙方在租赁期间要该场地转租给第三方使用时，必须征得甲方同意方可转租，否则视为违约，甲方可收回车位，剩余租金概不退还。
四、甲方责任及义务
一、在租赁期间，如甲方需提前收回乙方使用的车位使用权，甲方须提前_____个月通知乙方并退还剩余租金，并赔偿乙方_____个月租金。
二、在租赁期间，如人为损坏场地维修所产生的费用由乙方负责支付。
三、甲方所出租的场地，仅供乙方作停泊车辆使用，不作任何保管；如乙方所停泊的车辆有任何损失或被人为损坏的，一切后果由乙方自负。
五、乙方责任及义务
一、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金；如乙方拖欠租金达一周，即被视为是自行解除本合同行为，甲方有权将该车位收回，并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。（如因特殊情况未能如期签订续租合同，必须提前以书面通知或电话通知的方式征得甲方同意，在双方签订续租合同时连同拖欠的费用一并付清）
二、在租赁期内，如乙方需要提前退租车位的，乙方必须提前一个月通知甲方并解除本合同，甲方扣除_____个月租金后退还乙方剩余租金。
三、乙方必须将车辆按车位及物业管理要求停泊好并做好防盗措施，如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。
六、本合同以双方签约之日起生效，如今后有补充作补充协议处理，与此合同具同等效力。
七、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。
出租方：___________________承租方：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
最新版车位租赁合同篇三
出租方(甲方)： 身份证号：
承租方(乙方)： 身份证号：
甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同，以资共同遵守：
一、甲方向乙方出租 地下停车位，车位地点及号码： 。
二、租期期限及车位租金：自至 止，租金按季度支付，先支付后使用，每月为人民币一六零元（大写：壹佰陆拾元整），逾期一周未支付租金，视为自动放弃车位承租权，甲方有权支配处理。车位租赁期内的车位物业费由甲方承担。
三、甲方交付乙方 车位远程卡壹张，车位锁及钥匙各壹把 ，如乙方丢失按物业收费标准缴费补办，租赁期满乙方应完好归还甲方。
四、双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。
五、乙方停放至停车位上的车辆如因车辆受损，由乙方自行向损害方索赔，甲方协助。
六、在租赁期内，该车位的所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁物件所有权的.行为。
七、乙方不得擅自更改本协议停车位的用途。乙方停放的车辆不得外附或内装任何危险物品，如易燃、易爆、腐蚀性等违禁物。由于上述原因产生的一切责任由乙方承担。
八、乙方承诺并遵守该停车地点小区物业制定的停车管理规定，如因为乙方原因导致停车场地受损，后果由乙方负全责。
九、乙方进出本停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥，以及配合物业公司的管理。
十、租约期满，或者未到期，甲乙双方如不租或续租，都应提前一个月通知对方。在同等条件下，乙方有优先续租权。
十一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效。
甲 方（签字）：乙 方（签字）：
电 话： 电 话：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
最新版车位租赁合同篇四
甲方：
乙方：
依照《_合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。
充电桩车位租赁合同 第三一篇
一、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
二、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日
甲方：xxx厂 法定代表人： 厂长
乙方：
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
一、安装的项目名称和地点：
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：
名称 规格 型号 数量 安装
三、完成安装的期限：
从 年 月 日到 年 月 日
四、安装的质量要求：
五、安装的安全责任：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；
六、安装报酬的结算支付时间：
七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金 元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；
八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
甲方：xxx厂 乙方：
年 月 日
甲方：_________
乙方：_________
经甲乙双方友好协商就“_________”项目事项达成如下协议：
一、项目名称：“_________”项目电力安装子项目
二、数量：以该项目实际工程量为准备。
三、施工要求：按施工设计图要求施工。
四、质量标准：按设计图的质量要求。
五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。
六、付款方式：预付货款六四万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。
七、价格：三五零元/*方米确定
八、安全责任问题：施工安全由甲方负责
九、其他约定事项：
一、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。
二、供需双方签字本合同生效。
三、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方：_________乙方：_________
甲方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
乙方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
甲乙双方就乙方租用甲方地下一、一期第五五号停车位，用于停放牌照号为：______________车辆事宜，在*等自愿的基础上，经双方协商同意签订如下协议：
第一条甲方将一、一车库地下第五五号车位使用权出租给乙方停放约定的车辆，租赁费用为三六零零元，签订协议时一次性付清。
第二条车位使用期限为一年，从______________年零七月一五日至______________年零七月一四日止。
第三条乙方保证遵守《阳光一百机动车管理办法》，在租赁期限内听从管理人员管理。否则，甲方有权解除本协议，单方通知物业公司注销乙方该车辆授权入门卡信息。
第四条在协议有效期限内，乙方保证对其约定停放的车辆已投保了机动车盗抢险、车损险及相关保险。车辆在车位停放过程中发生的损失由乙方向保险公司或第三人要求赔偿。甲方对此不承担任何赔偿责任。
第五条甲方可以提前一个月通知乙方解除本协议。否则，乙方有权要求在三零天内继续使用该车位。甲方按每月三零零元退还乙方车位使用费余额。
第六条协议期满前一个月内就续订车位事宜双方另行协商。未经协商或协商不成，本协议按约定终止。
第七条因乙方原因协议期满后或合同解除后阻碍甲方使用该车位时，乙方应承担每月三零零元的违约金。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份。本协议从二零_年七月一五日开始生效，未尽事宜另行协商。
甲方：______________
乙方：______________
______________年______________月______________日
出租方（甲方）：身份证号：
承租方（乙方）：身份证号：
甲、乙双方经充分协商，现将甲方___________________________________私家车位租给乙方作为车辆
（车牌号：_______________）停放使用，并签订如下车位租赁合同，甲、乙双方共同遵守和执行。
一、本车位租金________元整/月，支付方式为___________。合计人民币_____________元，
大写：________________________________________。乙方到期如需续租，需提前一个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证。
二、租期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
三、如乙方在租赁期间要该场地转租给第三方使用时，必须征得甲方同意方可转租，否则视为违约，甲方可收回车位，剩余租金概不退还。
四、甲方责任及义务：
一、在租赁期间，如甲方需提前收回乙方使用的车位使用权，甲方须提前一个月通知乙方并退还剩余租金，并赔偿乙方一个月租金。
二、在租赁期间，如自然损坏产生的场地维修及检修费用由甲方支付，如人为损坏（包括乙方）场地维修所产生的费用由行为人负责支付。
三、甲方所出租的场地，仅供乙方作停泊车辆使用，不作任何保管；如乙方所停泊的车辆有任何损失或被人为损坏的，一切后果由乙方自负。
五、乙方责任及义务：
一、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金；如乙方拖欠租金达一周，即被视为是自行解除本合同行为，甲方有权将该车位收回，并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。（如因特殊情况未能如期签订续租合同，必须提前以书面通知或电话通知的方式征得甲方同意，在双方签订续租合同时连同拖欠的费用一并付清）。
二、在租赁期内，如乙方需要提前退租车位的`，乙方必须提前一个月通知甲方并解除本合同，甲方扣除一个月租金后退还乙方剩余租金。
三、乙方必须将车辆按车位及物管要求停泊好并做好防盗措施，如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。
六、本合同以双方签约之日起生效，如今后有补充作补充协议处理，与此合同具同等效力。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
出租人：承租人：电话：电话：
______年______月______日
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围：
五、合同价款：
六、技术要求：
二、工程工期
一、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
二、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
一、合同签订后一零个工作日内甲方向乙方支付合同总价的二零%作为定金。
二、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___三零___%的进度款。
三、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__四零____%的工程款。余下一零%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
四、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
一、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
二、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
三、对于不符合质量要求的'，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
四、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
五、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
六、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收
一、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
二、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
三、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
一、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
二、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
——充电桩安装工程合同范本最新整理版 (菁华二篇)
甲方(出租方)：
身份证号：
联系地址：
乙方(承租方)：
身份证号：
联系地址：
甲、乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下协议，以兹信守。
第一条、甲乙双方确认停车位位于 小区(以下简称本小区)负 层，编号为停车位(以下简称标的停车位)。
第二条、 甲乙双方确认租赁期限自年 月 日至 年 月 日止，月租金为 元。乙方应于每月的号以微信转账或者其他甲方所确认的方式向甲方进行支付。
[宜安提示：如以微信转账或者支付宝等方式支付租金，建议在转账备注栏中进行列明]
第三条、甲方确认，租赁期内本小区物业管理公司收取的`标的停车位物业管理费及其他杂费均由甲方承担且自行缴纳，乙方除向甲方支付本合同第二条所约定的租金外，无需承担任何其他费用。
[宜安提示：除租金外，对于物业管理费的负担，建议明确约定清楚，以免产生争议]
第四条、甲方确认，在乙方向其提供完整租赁车位所需材料的情况下，将于二日内向本小区物业办理完成乙方车位租赁所需的全部手续，保证乙方可在本合同约定的租赁期限内正常使用标的停车位。甲方将如期按月向物业缴纳车位租金以及管理费，如因甲方原因导致乙方无法正常使用停车位，乙方有权拒绝向甲方支付标的停车位租金。
第五条、甲方承诺其系标的停车位所有权人，且享有完整处分权。标的停车位不存在任何第三方权利，如因权利瑕疵等甲方原因导致乙方无法正常使用标的停车位，甲方应赔偿乙方全部损失。
[宜安提示：作为承租方，最需注意的则为停车位的正常使用问题，包括出租方的配合，以及权属问题，如涉及金额较大的车位，建议要求出租方提供权属争议，以及不动产档案调查记录]
第六条、 本合同租赁期限内，甲方原则不得将标的停车位进行抵押或者其他权利处分，如确有必要，必须经过乙方书面同意，否则视为违约。
第七条、乙方确认双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。乙方应当自行向造成损害的他方索赔，与甲方无关;甲方有义务协助证实乙方为合法车位租赁方。
第八条、在租赁期内，标的停车位的所有权属于甲方。乙方对该车位只有使用权，乙方不得在租期内对该车位进行销售、转让、转租、抵押。
第九条、本合同使用期限届满前，乙方如欲继续使用，应当在届满前一个月向甲方提出，甲方应于三日内给予明确书面回复，如甲方超过三日内未予回应，视为甲方同意本租赁合同自动续期一年。
第一零条、甲乙双方提出提前解除本合同均须提前一月通知对方，并向对方支付一个月的租金作为违约赔偿金。协议提前解除的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第一一条、甲乙双方因签订本合同以及办理涉及车位租赁事宜，所提供的个人资料(包括但不限于驾驶证、身份证等)仅可围绕本合同目的进行使用，任何一方均不得作为他用，否则视为违约。
[宜安提示：个人隐私问题日益重要，建议大家对此进行重视，在合同中都有类似条款约定。]
第一二条、甲乙双方如违反本合同约定，视为违约，违约方应向守约方支付元作为违约金(支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿)，且受损方有权提前终止合同。
第一三条、双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方可向标的停车位所在地人民法院起诉。
第一四条、本合同自甲、乙双方签定之日起生效，合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商并订立书面补充协议。
甲方(出租人)：乙方(承租人)：
合同签订日期：
甲方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
乙方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
甲乙双方就乙方租用甲方地下一、一期第五五号停车位，用于停放牌照号为：______________车辆事宜，在*等自愿的基础上，经双方协商同意签订如下协议：
第一条甲方将一、一车库地下第五五号车位使用权出租给乙方停放约定的车辆，租赁费用为三六零零元，签订协议时一次性付清。
第二条车位使用期限为一年，从______________年零七月一五日至______________年零七月一四日止。
第三条乙方保证遵守《阳光一百机动车管理办法》，在租赁期限内听从管理人员管理。否则，甲方有权解除本协议，单方通知物业公司注销乙方该车辆授权入门卡信息。
第四条在协议有效期限内，乙方保证对其约定停放的车辆已投保了机动车盗抢险、车损险及相关保险。车辆在车位停放过程中发生的损失由乙方向保险公司或第三人要求赔偿。甲方对此不承担任何赔偿责任。
第五条甲方可以提前一个月通知乙方解除本协议。否则，乙方有权要求在三零天内继续使用该车位。甲方按每月三零零元退还乙方车位使用费余额。
第六条协议期满前一个月内就续订车位事宜双方另行协商。未经协商或协商不成，本协议按约定终止。
第七条因乙方原因协议期满后或合同解除后阻碍甲方使用该车位时，乙方应承担每月三零零元的违约金。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份。本协议从二零_年七月一五日开始生效，未尽事宜另行协商。
甲方：______________
乙方：______________
______________年______________月______________日
最新安装充电桩用的车位租赁合同三篇扩展阅读
最新安装充电桩用的车位租赁合同三篇（扩展一）
——充电桩安装转包合同三篇
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围：
五、合同价款：
六、技术要求：
二、工程工期
一、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
二、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
一、合同签订后一零个工作日内甲方向乙方支付合同总价的二零%作为定金。
二、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___三零___%的进度款。
三、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__四零____%的工程款。余下一零%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
四、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
一、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
二、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
三、对于不符合质量要求的'，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
四、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
五、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
六、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收
一、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
二、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
三、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
一、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
二、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
最新安装充电桩用的车位租赁合同三篇（扩展三）
——充电桩安装工程合同范本最新整理版 (菁华二篇)
简单小区车位出租合同您好:我租赁小区地下车库子母车位有八年了(租赁合同是一年一签)，最近与物业协商想在租赁车位上装充电桩，承诺电源从自家电表接出车位委托物业出租协议最简单车位出租合同，但协商几次物业未果，今天物业说。只要有车位就可以安装充电桩，先找物业申请，然后找店家安装。
并专门供充电车辆充电时停靠的 停车位，协议熊猫燃油车辆及不在充电的电动车辆原则上不得占用)，投资建设服务于社 会电动车辆(指包括但不限于电动出租车、电动物流车、电动客车、电动乘。甲方(承租人): 联系地址: 汽车停车位租赁合同 电话: 乙方(出租人): 联系地址: 电话; 根据《_合同法》及相关法律规定，双方本着平等自愿的原则， 经充分友好协商。
甲方：__________（发包方）
乙方：__________（承包方）
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
充电桩车位租赁合同 第三二篇
出租方（以下简称甲方）：
承租方（以下简称乙方）：
甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，特制定以下租赁事项：
一、甲方车位：
地下停车场内车位；
二、乙方车辆型号：
车辆、型号、车牌号码、车主姓名、车辆颜色、
三、承租方式：
一、甲方将地下 层 号 车位租予乙方使用。
二、双方同意租金为 元/月（大写：），甲方有权根据政府部门指导价或规定收费标准调整收费。
三、甲方提供金色家园智能卡壹张，供乙方停车与住宅智能系统出入使用，编号： ，收取押金 元/张（合同终止时凭证退回），工本费 元/张。
四、付费方式：乙方必须于每月二五日前缴交下月租金，逾期则视作自动放弃继续租用该车位，管理处有权自动中止智能卡功能，禁止乙方车辆进入。
四、甲方权利与义务：
一、甲方有权依法循章对小区交通、车辆进行管理，()并制定车场《车辆管理条例》。
二、甲方有权禁止任何高度超过二米的车辆，漏油、漏水车辆进入停车场。
三、甲方有权无需事前通知或警告，而将乙方违章车辆锁扣/拖走处理，所引致的费用及后果由乙方负责。
四、甲方应安排车场管理人员二四小时值班及智能化监控管理。
五、甲方应负责停车场内消防设施、清洁卫生处于良好状态。
五、乙方权利与义务：
一、签订《租赁协议书》时，必须示金色家园智能卡及提供车主身份证明、车辆行驶证等复印件。
二、乙方必须购买车辆全部保险，同时将车辆锁好，贵重物品、车辆出入证切勿放置于车内。否则造成车辆遗失（包括车内物品）及意外损坏，甲方不负任何赔偿责任。
三、乙方办理月租停车出入证后，该车辆享有者当月内不限次数出入停车场的权利。
四、乙方必须将车辆停放在指定的车位界线内，否则造成的一切责任与后果由乙方承担。
五、若乙方租用指定车位被其他车辆占用，乙方有权要求甲方协助撤离，甲方应尽量配合提供。
六、乙方必须遵照出入证的专车专用制度，禁止转借、交换、超期使用。
七、乙方不得利用车位作其它用途（如：装卸或堆积物件、维修车辆等）。
八、乙方应自觉爱护停车场公共设施与卫生。
九、乙方应自觉按时缴纳停车位租金。
本协议一式两份，双方各持一份，经签字后生效，未尽事宜，双方可另行商订。
出租方（甲方）： 承租方（乙方）：
代表： 住宅单元：
充电桩车位租赁合同 第三三篇
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
充电桩车位租赁合同 第三四篇
一、甲方违约责任
（一）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
（二）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
（三）非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
二、乙方违约责任
（一）因乙方自身原因或责任导致逾期超过五日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
（二）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
充电桩车位租赁合同 第三五篇
出租方(甲方):
承租方(乙方)：
甲、乙双方经充分协商,现将甲方私家车位租给乙方作为车辆(车牌号_________)停放使用,并签订如下车位租赁合同条款,甲、乙双方共同遵守和执行。
一、本车位租金______元整/月，大写:______元整。一次性付清半年租金______元，大写:____元整。支付方式为现金或现场微信转账。乙方到期如需续租，需提前一个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证，车位管理费用由甲方支付。
二、租期为_______年______月______日至_______年______月______日止。合计______个月。
三、甲方提供该小区停车卡壹张，供乙方停车使用，编号：______，收取押金______元/张(合同终止时凭证退回)，工本费______元/张。
四、甲方责任及义务:
在租赁期间,甲方不得提前收回乙方使用的车位使用权，否则甲方须提前一个月通知乙方并退还剩余租金。
五、乙方责任及义务:
一、乙方必须将车辆按车位及物管要求停泊好并做好防盗措施,如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。
二、不得转租该车位。
六、本合同以双方签约之日起生效,如今后有补充作补充协议处理,与此合同具同等效力。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
充电桩车位租赁合同 第三六篇
一、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费；接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可；按合同要求及时付款；必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
二、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装；应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责；质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须四八小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项；乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
充电桩车位租赁合同 第三七篇
甲方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
乙方：______________
住址：______________
电话：______________
身份证号：______________
甲乙双方就乙方租用甲方地下一、一期第五五号停车位，用于停放牌照号为：______________车辆事宜，在平等自愿的基础上，经双方协商同意签订如下协议：
第一条甲方将一、一车库地下第五五号车位使用权出租给乙方停放约定的车辆，租赁费用为三六零零元，签订协议时一次性付清。
第二条车位使用期限为一年，从______________年零七月一五日至______________年零七月一四日止。
第三条乙方保证遵守《阳光一百机动车管理办法》，在租赁期限内听从管理人员管理。否则，甲方有权解除本协议，单方通知物业公司注销乙方该车辆授权入门卡信息。
第四条在协议有效期限内，乙方保证对其约定停放的车辆已投保了机动车盗抢险、车损险及相关保险。车辆在车位停放过程中发生的损失由乙方向保险公司或第三人要求赔偿。甲方对此不承担任何赔偿责任。
第五条甲方可以提前一个月通知乙方解除本协议。否则，乙方有权要求在三零天内继续使用该车位。甲方按每月三零零元退还乙方车位使用费余额。
第六条协议期满前一个月内就续订车位事宜双方另行协商。未经协商或协商不成，本协议按约定终止。
第七条因乙方原因协议期满后或合同解除后阻碍甲方使用该车位时，乙方应承担每月三零零元的违约金。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份。本协议从二零_年七月一五日开始生效，未尽事宜另行协商。
甲方：______________
乙方：______________
______________年______________月______________日
充电桩车位租赁合同 第三八篇
一、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
二、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
三、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
四、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的'工期按时交工。
五、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
六、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
充电桩车位租赁合同 第三九篇
甲方（出租方）：____身份证号：
乙方（承租方）：____身份证号：
根据《_合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，达成如下协议：
一、甲方将其拥有的位于____小区____号地下车位在良好状态下出租给乙方使用。
二、租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止，租赁期限为____年，每年租金为____元。合同期满后乙方需提前____日____向甲方提出续租请求。
三、双方协定租金按____个月____为一期支付，第一期租金于____年____月____日支付，以后每期租金支付时间为每期____月____日。租赁期内产生车位使用的管理费等用由____方____承担。
四、乙方向甲方承诺：车位如在租赁期内受到人为毁损，乙方应负责维护、赔偿。乙方在租赁期间只享有车位的使用权，不得转租、转借第三方使用。
五、甲方向乙方承诺：甲方保证车位完全符合使用目的，并保证租赁期内没有任何第三方主张任何权利。否则，甲方应及时出面清障、协调，相关费用完全由甲方支付。同时给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。若甲方车位出售，则乙方享有此车位有限购买权。
六、租用期内任何一方提出需要终止此合同，提出方应当至少提前________日通知对方并获得对方书面认可（否则视为违约）。
七、其中有任何一方违反规定，在友好协商未果前提下，违约方应向受损方支付￥____元违约金（若支付的违约金不足弥补损失，违约方还应负责相应赔偿），且受损方有权提前终止合同。
八、本合同自签订之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出租人）：____乙方（承租人）：
联系方式：____联系方式：
家庭住址：____家庭住址：
签订日期：____签订日期：