屋面防水合同免费样本
屋面防水合同免费样本 第一篇
本合同双方盖章、签字后生效。、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托方甲方：神府经济开发区医院
承建方乙方：
根据《xxx经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
一、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水
二、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
三、 承建方式：由乙方包工包料。
四、 保修办法：免费保修期为 五年，自 年 月 日至
年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
五、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
六、验收方式：甲方负责组织工程质量验收
七．付款方式：完工付总款六零%，三个月无质量问题付二零%，剩余二零%保证金两年后付清。
八、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
二零xx 年四月日 ：神府经济开发区医院 ：
甲方：
乙方：
身份证号码：
根据《xxx合同法》 《xxx建筑法》 《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
通川区西外镇
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容及范围：
一、地下室防潮卷材，地下室外墙(剪力墙)防水卷材，地下室顶板面防水卷材，屋面防水卷材，卫生间高分子卷材。
二、在铺卷材前要清扫一遍，刮底油满铺卷材热敷，完工后清场，工具由乙方自备，液化气铺材由甲方提供
五、施工劳务费计算方法：
要求敷设冷油卷材按七元/m二计算，要求敷设屋面热油（由包装沥青+柴油炼制的油膏）卷材按元/m二计算，卫生间墙面、地板卷材按八元/m二计算，地下室外墙卷材按七元/m二（含材料在工地范围内、垂直搬运）。
六、质量标准及验收要求：
一、按国家建筑工程屋面防水工程的质量验平标准，乙方在完成每一施工部位或工序后，应在认真自检、互检合格后报甲方检验评定。按国标GBJ三零零-八八防水工程质量检验评定标准进行实测，实量打分，九零分以上（含九零分）为合同优良基价，八零-八九分为合格价，低于八零分由乙方自费及时整改修复。（合格价比优良基价下浮五%）
二、乙方应严格按照设计要求和施工规范进行屋面防水层施工，散料的铺设厚度与卷材的搭接长度均须经甲方及监理隐蔽验收合格后，才能进入下一道工序施工。在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。乙方承包的施工质量必须达到甲方、建设、设计、监理或质监等部门联合验收通过的合格或优良标准。
三、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方承包的本防水工程负五年保修义务，在保修期内，乙方应对自己施工质量而引起的屋面渗漏负责无偿修复。如乙方未能在限定时间内实施修理，甲方可另行安排人员修补，费用从乙方预留的保修金中扣除。
四、乙方对现场所有已完工程成品负有保护义务，如有损坏，乙方须自费修复到原状。
七、付款方式：
一、第一次付款：负一楼地面防潮及剪力墙防水完工并经承建方验收合格后，一五个工作日内支付至已完工总金额的八零%。
二、第二次付款：一楼厕所防水进场施工时支付第一次余下的一五%。
三、第三次付款：卫生间及屋顶防水工程全部完工并经建设单位验收合格后二零个工作日支付至总金额的九五%。
四、第四次付款：扣总工程款的五%作为质保金，待验收合格满一年后无息退还。
八、甲方的责任和义务：
一、为乙方施工必需的垂直运输提供方便。
二、向乙方提供施工图、作业要求、防水材料和具备施工条件的工作面。
三、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
四、负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明卫生进行监督、检查与验收。
五、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
九、乙方的责任和义务：
一、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
二、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
三、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥。违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
四、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
五、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如有损坏或遗失，照价赔偿。
六、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
七、做好施工现场的工后落手清，及时清理施工现场、回收各类防水材料；保持现场整洁文明。
八、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方时行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十、违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
一、乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；
二、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
三、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
四、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
五、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
六、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方正常施工的，对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。
十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效，待工程结束、款项结清除保留保修条款外，其余条款自行终止。保修条款在保修期满后自动失效。
甲方：
乙方：
代表人：
电话：
签订日期：
年 月 日
发包方：
承包方：
根据《xxx劳动法》及《xxx合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：
屋面防水合同免费样本 第二篇
甲方：
乙方：
甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商，乙方负责承包施工，并签订如下协议：
一、工程承包形式
乙方负责承包劳务和材料
二、工程价格：
屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下，按完工后实际维修面积每平方米四三元的价格结算。
三、建筑材料及工程质量要求
屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工，所有接缝长边压八cm，短边压一零cm。
四、施工中的安全责任
乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效，发生人身和财产安全事故，其一切责任和后果由乙方承担。
五、付款方式
工程竣工后，甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的五零%，两次暴雨后支付工程接待屋面剩余五零%的四五%，剩余五%一年后付清。
六、工程保修期
屋面防水保修期为五年（从屋面竣工之日起计算）。如果乙方施工的'防水工程在五年内出现渗漏，乙方应无条件按合同要求的时间负责修复，所有工时和材料费由乙方承担，如出现渗漏，甲方应通知乙方需要修复，公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。
七、税费
本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。
八、开工日期
从二零__年三月一二日到本月二零日。
九、协议文本
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，相关部门各执一份。
甲方（公章）：_______
乙方（公章）：________
日期：
屋面防水合同免费样本 第三篇
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况
一.工程地址：湖北随县开发区
二.工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
三.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
四.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：
一.屋面SBS每平_________米_________元整(含燃气)
二.厕所丙纶布每平_________米 _________元整
第三条:质量要求
一.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
二.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期
一. 工程时间：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。
二. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款_________元整。
第五条：付款方式
一.工程完工后付工程款_________%， 甲方保留_________%工程款作为工程维修押金，
二.工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的_________%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条：施工安全
一.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。
二.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第七条：合同生效
本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月______日______年______月______日
屋面防水合同免费样本 第四篇
建设单位：(以下简称为“甲方”)
承包单位：(以下简称为“乙方”)
为保障甲乙双方合法权益，根据《_合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
一、工程概况：
一、工程名称：四川省_屋面防水改造工程。
二、工程地点：督院街。
三、工程内容：
A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做SBS防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面：、找平层、新做SBS防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期：
一、按甲方要求，遇雨顺延。
二、防水工程质量保修期______年。
三、承包方式：
一、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
二、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任：
一、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任：
一.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
二.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价：
合同价暂定：_________元整(大写：_________元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB五零五零零-二零xx)及其配套文件和______年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《成都市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的 三零 _________%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的_________%，剩余总造价的_________%在工程竣工一年以后支付。
八、违约责任：
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月______日______年______月______日
屋面防水合同免费样本 第五篇
一、工程完工后付工程款七零%，甲方保留五%工程款作为工程维修押金，
二、工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的五%(工程维修押金)拨付乙方。
第四条：施工安全：
一、乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
二、施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
屋面防水合同免费样本 第六篇
甲方：
乙方：
为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应承担的经济责任，依据《_合同法》，《_建筑法》等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订此合同。
一、工程名称：
一、工程名称：______________
二、工程地点：______________
三、合同签署地：长春市
二、工程内容、要注以及施工时间
一、乙方承做保利百合香湾一标段C区一#、六#、七#楼屋面及卫生间防水工程。
二、施工时间：二零__年___月__日至__年__月__日。
三、施工要求：按施工规范操作。
三、承包方式、合同价格、付款方式
一、承包方式：清包
二、合同价格：(含高分子丙纶胶）
三、付款方式：屋面防水完付工程总造价四五%，卫生间防水完付工程总造价五零%，工程交工后七天内付剩余剩五%。
四、质量标准及保修
一、本次防水施工执行以下标准：《屋面工程技术规范》GB-二零零四、《屋面工程质量验收规范》GB-二零零二:
二、工程施工应满足《屋面工程质量验收规范》GB-二零零二的规定。
三、本次屋面防水工程在无人为损坏的前提下，乙方免费保修五年（日期由验收合格单签出之日算起）。五年保修期间，在符合保修条件的情况下，乙方应在接到甲方发出的报修通知后，四八小时内派人免费维修。
四、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访，发现问题应及时修补，以保证业主的居住安全。
五、甲方责任
一、协调施工用水、电源；
二、派人监督本次防水工程，及时处理施工过程中出现的与甲方合同义务有关的问题。
六、乙方责任
一、乙方应当按照施工方案及标准要求，按时保证质量地完成施工工程；
二、服从甲方人员的监督、指导，遵守施工现场的各种规章、制度；
三、做好防水、防盗、防止人身伤害事故的预防工作，如发生人身伤害等各种事故，责任由乙方负责；
四、施工过程中，甲方提供一切安全措施，如安全绳、安全带、安全防护网等防护措施；做到文明施工。
七、争议解决方式
合同履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成，乙方可到工程所在地的劳动_门以诉讼方式解决。
八、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份、双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
联系人：
联系人：
日期：
屋面防水合同免费样本 第七篇
甲方：_________
乙方：_________
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
一、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
二、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。
三、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
四、工程进度及完成时间为七天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
五、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的八零%即_________元，其余二零%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的七五%即__元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
六、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
七、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
八、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：________
乙方：_________
授权人签字：_________
授权人签字：_________
____年____月____日
屋面防水合同免费样本 第八篇
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场一~四#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、 承包内容
一~四#楼屋面采用SBS卷材防水(二层)；卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材厚(一层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、 工程单价
屋面为元/m二；卫生间及地下室地面为四元/m二；地下室外墙为元/m二(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、 工程期约
二零__年九月一五日到二零__年一零月一五日，总工期三零天。
四、 工程结算
一、甲方按乙方的实际工程进度每月二五日付完成工程量的六零%工程款，待验收合格后付清余款。
二、 工程数量按实际施工面积结算。
五、工程质量
一、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
二、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在二四小时蓄水条件下，无渗漏现象。
三、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
六、施工安全
一、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
二、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
三、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
四、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡；如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
七、 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力
违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
签订日期：
屋面防水合同免费样本 第九篇
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
一、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）
二、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
三、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
四、 在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
五、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
六、 维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
七、 房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
八、 维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
九、 质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
一零、 本协议一式两份，双方各持一份。
一一、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
日期：
屋面防水合同免费样本 第一零篇
发包方：_________（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
为明确双方的权利、义务和责任，依据《_合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经发承包双方友好协商,就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议：
一、承包内容：石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBSⅡ型三+三
二、承包方式：包工不包料(发包方只提供防水卷材)
三、质量要求：合格，如承包方未达到此标准，按结算总价下浮一零%结算。
四、工期：
开工日期：______年____月____日，完工日期：由项目部具体安排。
五、合同价款及支付方式
一、合同价款：暂估：一一零五零零元
二、不分部位执行综合单价元/M二(SBSⅡ型三+三卷材防水)包定，其工程量按二零xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。
三、合同价款中含：
①本工程服务的全部用工及所有零工。
②发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工) 。
③材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备。
四、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的六零%，整体工程竣工验收合格后付至结算总价的七五%;余二五%保修款，保修期五年，每年付五%。
六、安全文明施工
一、 发承包双方必须认真遵守国家及北京市有关安全生产的法律、
二、承包方按有关规定，采取严格的安全防护措施，因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。
三、对于违反安全文明施工，不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为，发包方管理人员有权停止其作业，并根据情节轻重处以罚款，罚款单由项目经理签字即可生效。
四、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。
七、发包方责任
一、在施工前向承包方进行技术交底，并协助承包方解决住宿问题。
二、配备质检员，检验承包方的施工质量，并协助承包方解决施工中出现的问题。
三、严格按照施工方案监督检查承包方工作，每天对施工质量检查验收。
八、承包方责任
一、因承包方人力组织不利影响工程进度，发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工，并按合同单价的一五零%计算从合同价款中扣除。
二、现场发生的经济洽商需由发包方主管工长、项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。
三、因承包方原因未履行完合同，未付的工程款全部扣除，由承包方承担因此造成的一切损失及费用。
四、生活区食堂内所用冰箱、电蒸箱等电气用品发生的电费(一元/度)由承包方承担，在结算时予以扣除。
五、必须服从发包方的监督和管理，严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚，如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励，罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。
六、承包方进场前必须做到证件(暂住证、健康证、就业证等)齐全、统一着装、床上四件套(床单、被罩、枕罩、枕巾)统一，若未达到要求需发包方协助办理的，发生的一切费用由承包方结算价中扣除。
七、必须体制健全，各工种配套，特殊工种持证上岗，不得将本工程转包，否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。
八、施工中各种材料、机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准，损坏要赔偿。
九、承包方进场五日内须与发包方签订“机械设备、工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。
一零、按照经发包方批准的施工进度计划进行施工，每迟后一天罚款一零零零元，依此累计(以发包方项目经理签认单据为准)。
一一、发包方只提供SBS防水卷材，所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。
一二、本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补，施工时不再作任何调整。
九、本合同一式陆份，发承包双方各持叁份。
十、本合同自双方签字盖章后生效，至合同各条款履行完时自动失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第一一篇
甲方：______________
乙方：_______
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
三、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
一、甲方责任
(一)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(二)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(三)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(四)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、乙方责任;
(一)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(二)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(三)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(四)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。
五、付款方式：
二栋楼完成付已完工程量八零%，验收合格付工程总造价的八五%，审计结算后付总造价的九五%，剩余五%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_______
乙方：_______
屋面防水合同免费样本 第一二篇
甲方：
乙方：
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将 屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。
一、 协议内容
屋顶防漏工程。
二、 施工费用
屋面为四五元/m二(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、 施工期约
二零__年__月__日到二零__年_月__日，总工期__天。
四、 施工结算
工程总费用为__元。
五、 工程质量
质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
六、施工安全
一、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
二、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
三、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
七、 施工保修
一、本防水工程保修期两年。
二、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第一三篇
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据二零__年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(二零xx)八九号文件。
六、付款方式
竣工后付到九五%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
一.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
二.防水工程为__年；
三.装修工程为__年；
四.电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年；
五.供热与供冷系统为______________
六.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的五%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、合同生效
合同订立时间：_____年_____月_____日
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人(公章)：
法定代表人(签字)：
承包方：
_____年_____月_____日
屋面防水合同免费样本 第一四篇
甲方：_______
乙方：_______
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：
一、费用及付款方式：
甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。
二、施工责任：
乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期：
自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。
四、人员管理：
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；
五、施工垃圾：
施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任：
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______
乙方（盖章）：_______
甲方代表：_______
甲方代表：_______
屋面防水合同免费样本 第一五篇
一、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。
二、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
三、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
屋面防水合同免费样本 第一六篇
委托方甲方：_________
承建方乙方：_________
根据《_》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
一、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水
二、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
三、 承建方式：由乙方包工包料。
四、 保修办法：免费保修期为_________年，自_________年____月____日至_________年____月____日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
五、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
六、验收方式：甲方负责组织工程质量验收
七、付款方式：完工付总款六零%，三个月无质量问题付二零%，剩余二零%保证金两年后付清。
八、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第一七篇
一、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商 ;
二、本合同经双方签字盖章进场施工五天后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同自动失效;
三、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托 乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确 保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共 同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
一、工程名称：XXXXXX
二、工程地点：XXXXXX
三、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用SBS 厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米 元计算。
四、双方责任：
一、甲方责任
(一)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提 交乙方施工。
(二)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因 素，工期顺延。
(三)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(四)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查， 发现问题，提交乙方限时整改。
二、 乙方责任;
(一)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(二)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可 避免的因素外，不得人为拖延。
(三)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为， 否则接受甲方各种形式的处罚。
(四)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，
确保工程质量达到优良标准，并对工程保修一年。
五、付款方式：
二栋楼完成付已完工程量八零%，验收合格付工程总造价的八五%，审计结算后付总造价的九五%，剩余五%为保修金，按国家规定保修期为 年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本合同一式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳 定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方 ： 乙方：
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、
一、工程概况
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据二零xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（二零xx）八九号文件、
六、付款方式
竣工后付到九五%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
一、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
二、防水工程为年；
三、装修工程为年；
四、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
五、供热与供冷系统为
六、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的五%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间：二零xx年六月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依据<>、<>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
一、概况
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)
二、承包方式
乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的`方式，完成甲方委托的全部施工内容。
三、材料
一、主材选用耐低温-一零°的，高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。
二、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。
三、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。
四、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB一八二四二-二零xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。
四、工程造价
一、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。
二、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，
以及材料进场的检验费。
三、本工程施工面积约二，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)
五、工期
按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。
六、施工工艺及技术要求
一、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB五零二零八-二零xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB五零二零七-二零xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(一零J三零一)
二、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。
三、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。
七、工程质量及验收
一、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB五零二零八-二零xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB五零二零七-二零xx)、《地下建筑防水构造》(一零J三零一)要求。
二、施工过程中的分部、分项验收，必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。
三、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验，对有渗漏部位应做好技术处理，直至质量验收符合要求。
四、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。
八、安全施工文明施工
一、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度，进场作业人员必须戴好安全帽，作业人员必须经上岗培训，持证上岗。
二、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工，一切因此而发生的直接、间接损失费用，完全由乙方自理。
九、工程款支付
一、本工程竣工验收合格后，乙方提交工程造价结算书，经监理工程师审核确认后，甲方在一零个工作日内，向乙方支付七零%的合同结算款。
二、在第一次付款后六个月内，如防水工程返修问题较少，甲方向乙方继续支付二五%的合同结算款，留五%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后六个月内，防水工程返修问题较多，甲方向乙方继续支付二零%的合同结算款，留一零%的结算款作为质量保修款。
三、质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。
四、工程款支付均为无息支付。
十、工程质量保修及其他补充约定
一、本防水工程施工质量保修期为五年。
二、在质量保修期内，因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进行维修，并承担由此引起的一切费用损失。
三、本工程严禁乙方再次分包和转包，一经发现，甲方有权立即终止合同，并要求乙方限期改正，如乙方拒绝执行，甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。
四、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承担。
五、工程款结算时，乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)
六、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率一零零%。
七、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。
八、乙方施工期间，应派驻一名项目经理或工长常住现场，全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。
十一、违约责任
在合同履行期间，甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务，如有违约，由违约方支付合同总价的二零%款，作为合同违约金赔偿。
十二、合同争议解决及法律效应
一、本合同执行中，如发生合同外争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。
二、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。
三、本合同以工程质量保修期满，甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期，合同到期后，即告无效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
电话：电话：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
屋面防水合同免费样本 第一八篇
甲方：_________
乙方：_________
本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方就_________花园_________楼顶防水工程经协商一致，订立本合同，其条款如下：
一、甲方委托乙方做_________花园_________楼顶防水工程。工程面积为_________平米，包括向西延伸的部分。
二、双方商定该程造价为 _________元;工期为_________天。
三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。
四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。
五、该工程自竣工之日起，质量保证期为_________年。
六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如：住房的的装修，物品遭受损失的赔偿等。)
七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施，如出现事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第一九篇
若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式二份，双方各持一份，具有同等效力。
发 包 人：
承 包 人：
年月日：
施工单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
一、 工程名称：公司梅林生产、生活基地二#、三#楼
二、 工程地点：上梅林深华石料公司大院内
三、 工程内容：
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(厚)，屋面防水工程采用聚氨酯“八五一”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米二零元;屋面“八五一”聚氨酯防水每平米二八元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地二#、三#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ一五-一九-九七和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、 甲方责任：
(一)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(二)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(三)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(四)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、 乙方责任：
(一)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(二)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(三)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(四)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的九五%给乙方，留五%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属“”项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以“施工承包方式”合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包“”项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：
一、包方式：双包(包工、包料)
二、承包工程内容及价款:
三、质量要求:
一、使用材料要求：
出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过二零%;卷材芯层厚度不小。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价一零%的违约赔偿。
二、施工要求：地下防水达到GB五零二零八-二零xx规范要求，并满足设计要求。
三、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
五、结算及支付条款：
一、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后二零日内支付已完成工程价款的六零%;主体工程封顶二零日后支付已完成工程价款的一零%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的二五%，留五%的质保金待期满后支付(质保期三年，无息)
二、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，二零日内支付该项已完成工程价款的六零%; 甲方主体工程封顶二零日支付已完成工程价款的一零%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的二五%, 留五%的质保金待期满后支付(质保期三年，无息)
三、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，二零日内支付该项己完成工程价款的七零%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的二五%,留五%的质保金待期满后支付(质保期三年，无息)
四、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，二零日内支付该项已完成工程价款的 七零%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的二五%，留五%的质保金待期满后支付(质保期三零年，无零息)
六、验收办法：
工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
七、甲方责任：
一、负责向乙方提供建筑工程施工图一套;
二、协调各配合单位和工种之间的关系;
三、按时办理结算的拨付工程款;
四、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;
五、负责与各施工方协调工作，协助并配合乙方对成品及半成品的保护;
八、乙方责任：
一、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同“工期”及“质量要求”组织人员进行施 工和交工，《施工方案》由甲方及有关单位审批;
二、服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度;
三、做好成品及半成品保护，做到安全施工、文明施工;
四、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通过人防工程验收。
九、违约责任：
一、乙方承诺在合同签订后五天提供本工程所使用材料的“人防工程防水材料准用证”，若五 天后未能提供，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。
二、乙方如不按合同“质量要求”施工，造成的一切返工损失由乙方承担;若因乙方原因;不能按合同“工期”完工，每延期一天须向甲方赔偿合同总金额五%的违约金。
三、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金五零零零元/天，累计计算，从工程款中扣除;累计拖延三天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。
四、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失，应按损失大小给予赔偿。
十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效.甲方执一份,乙方执一份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一致意见，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
承包方式：_________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第一条工期
本合同工程定于日开工;于年期日历天数为______天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同总工期总天数为______天。
承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：
工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。
第二条图纸发包方于______年______月______日，向承包方提供 /套图纸。
第三条发包方、承包方驻工地代表。发包方项目经理姓名：_________;承包方项目负责人姓名：_________ 。
第四条发包人工作
（简称甲方）
（简称乙方）
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一、工程概况：
一、工程地点：文三西路二号古荡街道办事处
二、工程名称：屋面防水维修工程
三、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
四、承包方式：包工、包料
五、承包价格：二八二零零元
二、乙方职责：
一、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
二、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担
三、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
三、甲方职责：
一、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通
二、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费四零%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水四八小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）
五、法律责任：
一、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的一零%赔偿给对方作为违约金
二、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
三、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：__________________(发包方)
乙方：__________________(承包方)
依照《xxx民法典》、《xxx建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订如下合同。
第一条工程概况
一、工程名称：__________________
二、工程地点：__________________
三、工程量：总量约为__________________m二，以实际合格率为准。乙方具体施工工程量(含A、B户型比例)项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配，乙方须无条件服从。
第二条工程质量、保修及验收
一、乙方需按合同相关要求精心施工，确保工程质量，本工程防水等级为__________级，使用年限为________________年，即乙方需确保此防水工程使用________________年。
二、本工程保修期为_____________年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起三日内无条件免费到施工现场维修.若乙方人员未及时到场维修，由我方委派人员进行维修的，按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题，乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费，在保修金内相应计算。
三、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以________________-________________元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。
四、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。
五、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品(业主指挥部处封存)一致，均为国标产品，同时提供合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方协助配合取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用(材料复试费用由乙方承担)。
六、施工工艺：
(一)卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道;卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工;卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡;搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。
(二)涂膜防水施工前甲乙料配比要准确;先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮;涂刷两层之间相互垂直，间隔四小时以上但不宜过长;施工后不宜踩踏，需采取措施防护。
第三条工程量结算及工程款支付
一、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按___________________定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。二、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量，否则不作为支付的条件。
其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工;
其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。
第四条甲乙双方义务
一、甲方义务：
(一)甲方工程部___________________负责对施工现场质量监控和把关(但不免除乙方责任)，并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质保量地完成本工程。
(二)甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。
(三)甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不承担相应责任。
(四)甲方提供的施工基面必须符合施工要求，如平整、干燥及堆积物。
第五条违约责任
一、工程质量不符合合同规定，乙方负
责无偿修理或返工，若乙方未及时返修，甲方可另行指派专人维修，费用从质保金中三倍扣除。
二、出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同，且乙方只能结算已施工工程量五零%-六零%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失(包括差价、工期等损失)：
(一)因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的;
(二)发生安全质量或环境污染事故，严重损害甲方经济利益或社会声誉的;
(三)不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的行为;
(四)乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。
第六条附则
二、合同一旦签订，就具有一定的法律约束力。如合同发生纠纷时，当事人双方及时协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。
三、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。
第七条合同有效期及份数
一、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方共同协商解决。
二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_____________乙方：_____________
负责人：_____________负责人：_____________
账号：_____________账号：_____________
身份证：_____________身份证：_____________
电话：_____________电话：_____________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包内容
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程承包内容：屋面防水施工工程
屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(三mm厚)，面积 ㎡。
第二条 施工工期 乙方在接到甲方通知后二日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
第三条 承包方式 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。
第四条 工程造价
屋面SBS防水每平米 元;(含税金)
总价款 整(工程量按实结算)。
第五条 材料规格及质量标准
材料规格：(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚三mm。
材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。
施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
①基层必须干燥，含水率要求在八%以内。
②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥八小时以上方可铺沾卷材。
③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为三零cm，搭接为八—一零cm。
④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于九零零mm，并用密封材料嵌填封严。
⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上二五cm。
⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于四八小时。
⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB五零三四五-二零xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。
第六条 安全生产文明施工
一、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。
二、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。
第七条 工程验收
进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB五零三零零-二零xx)和合同规定验收。
第八条 违约责任
如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的一%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。
工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在三日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的五%作为违约金。
因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款二零%的违约金。
第九条 付款方式
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成三零%支付合同价款的一零%，完成至六零%支付合同价款的三零%，工程全部完成支付合同价款的七零%，验收合格后支付合同价款的九五%，余款五%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。
第十条 其他约定
本合同的签定地点为 西安市 。
在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。
本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
负责人：电话:负责人：电话:
年 月日 年月 日
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲方将位于连云港市 住宅小区长年的防水维修项目委托给乙方，双方依照《民法典》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就本项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：连云港市 住宅小区所有防水维修工程。
二、工程地点：连云港市 路 住宅小区。
三、工程数量及部位：(以甲方所接的报修单和派工单为准)。
二、合作模式
考虑维修工程涉及范围较广，我们采取先论证后定价，乙方包工包料的模式。
一、具体技术指标参照国家规定的《建筑防水工程技术规程》和行业标准，特殊问题以双方专家论证方案为准。
二、具体工程项目定价依据国家定额和行业标准，特殊问题以双方协商结果为准。
三、甲方的派工单和报修单及施工过程的协商内容为构成协议的一部分。
三、结算方式
每项派工单工程竣工后，甲方经验收合格，支付乙方工程量九零%的工程价款，余款一零%作质保金，保质到期无质量问题甲方全部付清。 乙方收到甲方工程价款时，应向甲方开具税务发票(税收由甲方负责)。
六、工程工期与质量保修要求
一、工程工期：
在乙方施工过程中遇到不可抗力如：雨雪天气大风雷电地质灾害等工期顺延。
二、质量保修要求：
(一)乙方保证施工时按《*小区防水工程施工方案》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家其他有关强制性规范施工，工程质量需达到合格标准。
(二)质量保修期内不渗漏水，但因房屋主体结构变化造成渗漏水的，不为质保质量问题。
(三)质保期为两年，在质保期内出现质量问题，由乙方免费维修合格，验收合格后，甲方将质保金付给乙方。
(四)乙方所有材料及施工工艺必须达到国家相关环境保护标准。
七、验收方式
乙方竣工后，须向甲方提交竣工验收报告，甲方应积极组织验收，验收时间甲乙双方代表必须全面到场，有监理方的监理方必须到场。
八、甲方的权利和义务
一、甲方职责
(一)甲方驻现场代表为： 同志负责甲方一切现场工作，监督检查乙方的施工安全、质量及施工进度。
(二)负责协调住户和周边关系，三零平方米施工用房及用电用水的协调。
二、乙方职责
(一)乙方驻现场代表为： 同志负责乙方的一切现场工作;
(二)必须服从甲方的监督与管理;
(三)遵守国家级行业的有关规范，确保工程施工质量和施工安全;
(四)乙方在施工生产过程中如发生安全事故(包括乙方人员工伤、乙方人员人身及财产受到损害、乙方对他人人身及财产造成损害等)或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任，并负责处理全部善后工作。
(五)乙方应做好施工现场保卫、保管工作，如发生工程材料、设备等丢失、损毁等事故，由乙方承担责任，甲方不负责任。生产资料入库后被盗丢失由甲方负责。
九、违约责任
一、本合同中甲方违约的具体责任如下：
(一)甲方未按本合同支付工程款，应承担违约责任，未支付部分按同期银行贷款利率付两倍未支付款的利息。
二、本合同中乙方违约的具体责任如下：
(一)乙方接甲方维修通知需在四八小时内处理，每延误一天处乙方违约金五零零元;
(二)工程质量缺陷，经乙方整改后仍不合格，甲方对该部分不予结 算。
十、争议解决及诉讼管辖
双方约定，未尽事宜及在履行合同过程中产生争议时可以协商解决，也可以起诉，诉讼管辖法院为：人民法院。
十一、质量保修
一、乙方承诺保证本合同工程质量，保修期两年，自验收合格之日起计算;
二、工程完工后乙方及材料供应厂家向甲方提供质量保修卡，并建立相关电子档案，保修期内每年回访一次。
十二、约定
本工程乙方不得转包、分包，否则甲方有权解除合同，拒绝支付工程款。
甲方在乙方合同履约期间不得以任何形式和其他同类单位发生协议关系或者乙方不负责质保。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第二零篇
甲方：_________
乙方：_________
按照《_》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、施工方案及材料说明：_________
第二条 工期：
第三条 工程质量要求及工作范围
一、保证材料质量及工程质量
二、第四条
第五条 安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条 验收及付款方式
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条 付款方式
工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付五零%余下三零%经下雨不漏水验收后付款，剩下二零%为质量保证金，一年后付清。
第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。
甲方(盖章)：_______
乙方(盖章)：_______
甲方代表：(签字)_______
乙方代表(签字)_______
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水合同免费样本 第二一篇
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关的法律、行政法规的规定并结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订本协议。
一、工程名称：
宜州市第一小学教学综合楼屋面防水工程（以下简称本工程）
二、工程地点：
宜州市城中西路
三、承包方式：
包工包料
四、承包单价：
不论材料上涨或下降，本工程均按实际施工面积以贰拾元/㎡进行结算。
五、结算方式：
经甲乙双方现场实际丈量签证确认的工程量乘以本协议第四条规定的单价进行结算。
六、付款方式：
单项工程完工后十日内甲方按乙方已完成工程质量的百分之肆拾支付工程款，工程竣工验收合格后二个月内甲方将工程款支付给乙方至工程款总额的百分之玖拾柒，余下工程款作工程质量保修金，工程保修期满后十日内一次付清。
七、工程质量：
按国家现行的质量验收规范达合格标准。
八、材料规格：
材料由乙方自行采购，材料规格为㎜聚氨脂防水涂料。
九、甲方责任：
甲方负责协调好施工现场各班组的工作，乙方如需加班，甲方负责电线的拉接。
十、乙方责任：
乙方必须严格按照设计图纸及施工规范进行施工，施工质量必须达到合格标准，施工中如有返工，所有返工费用均由乙方负责；乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员的管理，如不服从且造成甲方损失的由乙方负责赔偿；乙方必须按照安全施工规范进行施工，施工中所发生的工伤事故均由乙方自负；本工程施工所需用的工具由乙方自理。
十一、工程 质量保修期：
属于乙方承包范围的所有工程内容均执行保修，保修期内出现的质量问题均由乙方负责维修，维修费用由乙方负责；保修期内出现工程质量问题时，乙方必须于接到甲方通知之日起三日内派员进行维修；本工程的质量保修期为伍年。
十二、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖章之日起生效
望双方共同遵守执行，如有未尽事宜，届时双方另行协商解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字、盖章）：
身份证号码：
屋面防水合同免费样本 第二二篇
包干综合单价 ： 甲方按综合单价一七元/㎡ 承包给乙方
一)以上为综合包干单价。此单价内包含防水工作中所需的人工费、材料费、小型机具费、现场安全、环保及文明施工费用、成品保护费、措施费、以及为完成本工程所需的辅助材料(除水、水泥由甲方提供外)。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且单价在整个工期中固定不变。
二)合同价款包括的范围：施工现场内所有涉及防水工程的材料检验→检查管道预埋情况→验收基层(找平层)→清理基层→制备粘接胶→处理复杂部位(或附加层)→铺贴复合卷材→蓄水试验→竣工验收一切工作内容。
三)费用的计算方法：乙方按施工图及说明进行施工并按验收合格的实际面积计算工程量(个别施工部位按施工规范要求进行两层设防的部位按单层面积计算)，以合同约定综合包干单价进行结算。
屋面防水合同免费样本 第二三篇
甲方：
乙方：
甲方将一-四号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据民法典及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则，为确保质量和施工顺利进行，经协商特签定如下合同。
一、工程地点：
_______________
二、单位工程名称：
________________________
三、工程造价：(含税)
以实际验收工程量每平方米：三二元；
注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。
四、质量要求：
所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工，乙方必须按照国家颁发的《GB五零二零七》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。
五、工程期限：
工期____天，即从________年____月____日至________年____月____日止。
六、安全责任：
乙方在施工过程中，必须时刻注意安全，强化施工安全教育和管理，要严格按照安全规范操作，如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。
七、付款方式：
本工程不付预付款，施工完成经验收合格后除预留五%保质金________年后支付外，其余一次性付清。
八、违约责任：
合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方承担违约责任，并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。
九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份；本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________
屋面防水合同免费样本 第二四篇
甲方：_________
乙方：_________
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况
一、工程地点：毛庄镇一中校园内
二、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水
三、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
一、 选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
二、全部包工包料，单价为 四零 元/平方。
三、面积：按甲方确认的实做面积结算。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
一、工程质量标准：合格工程质量标准。
二、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB一八二四二-二零xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 四零 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、其他事项：
一、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
二、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日