水电安装承包合同
水电安装承包合同 第一篇
甲方：_________
乙方：_________
根据_《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。
一.本工程名称：
利辛天悦大酒工程
二.工程地点：
利辛工业园文州路与中红丝路交汇处
三.承包方式：
包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：
(一)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
(二)包现场临时用电和施工用电。
(三)包各分项工程质量符合要求及国家标准
(四)包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：
(一)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮三零%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税和所得税。
(二)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：
本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任：
一.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
二.对乙方填报的工程进度及时审核。
三.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
四.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任：
一.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。
二.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。
三.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。
四.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款五零零元次，严重者送_门处理。
五.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的合格工程量按六零%结算余下四零%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。
六.乙方不得雇用不满一八周岁的未成年人进场施工。
七.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理干净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。
八.在作业前，班长要教育作业人员安全操作规范，若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。
九、乙方在所有材料进场时，要严格按照报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格后方可进场使用，所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。
一零.进入施工现场必须戴安全帽，否罚款五零元每人每次。
一一.乙方承包单项工程，不得转包第三者。
一二.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期打扫。
一三.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。
九.工期及时间要求：
乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
水电安装承包合同 第二篇
甲方：______(发包方)
乙方：______(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
一.施工地点：贵州省______
二.工期：______日 至二零___年
三.本项工程预计费用______ 元人民币。
第二条 工程承包方式：包工包料。
第三条 工程承包范围
一.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。
第四条 材料供应的约定
一.甲方提供的材料
甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。
乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的`，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二.乙方提供的材料
乙方负责提供本项目所需其他全部材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第五条 工程质量及验收的约定
一.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。
二.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第六条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
一.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五.负责工程所产生垃圾的处理工作。
六.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
七.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
八.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第六条 工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。
第七条 违约责任：
一.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款的违约金。
二.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款的违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
一.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 一零 %支付违约金，并办理终止合同手续。
二.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款 一零 %支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。
第九条 其它约定：
一.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至二零___年五月一零日。
甲方签字：______ 乙方签字(盖章)：______
______年 ______月 ______日 ______年______ 月 ______日
水电安装承包合同 第三篇
业主（以下简称甲方）： 黎______
施工队（以下简称乙方）：______
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址：______
使用面积：一三七平方米
二、 价格
清包工费： 二零六零元。
其中包括水电改造，洁具安装、灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。
三、 付款方式
一、施工队进场，预支生活费： 五零零 元 ；
二、水试压成功，付 四五零元；
二、电改造完成后付 四五零 元；
三、灯具安装完成，付 五六零 元；
四、保修金 一零零元，从竣工之日起___一_月后支付。
四、 施工
一、 甲方须向乙方提供水电图纸共_二__张，并负责交底工作。
二、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；
四、 施工质量将按照如下进行验收。
五、 材料
一、 乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；
二、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；
四、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的.损失；
五、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；
六、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；
七、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作；
八、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从 ______ 年 七月二五 日起至 ______年 八 月 一五 日止，工期为二零 天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费 三零元/天。
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
一、 垃圾袋装化；
二、 垃圾应日日清；
三、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
一、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；
二、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；
三、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；
四、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；
五、 乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人， 为替补负责人；
七、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；
八、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
一、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；
二、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。
十一、工地现场管理
一、 现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；
二、 现场禁止吸烟；
三、 乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
十二、维修
一、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修；
二、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在二四小时内赶到并维修；
三、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同争议
一、 出现争议甲乙双方应先协商；
二、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款
一、______
二、______
三、______
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章： 黎______ 乙方签章：______
签约日期： ______年八月二零日 签约日期：______年八月二零日
水电安装承包合同 第四篇
甲方：_________
乙方：_________
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法：
一、承包形式：双包，即包工包料。
二、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
三、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。
二、工程进度：
按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：
项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责
一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六、文明卫生现场每天保持整洁
讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款五零元人次；帽带不扣罚款二零元人次；赤膊穿拖鞋施工罚款五零元人次；悬空抛物罚款一零零元人次；井字架吊篮乘人罚款一零零元人次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款五零元，并没收；点白日灯罚款二零元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以二零零—五零零元的罚款，除追究其责任外，情节严重的'交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款二零元；在新建楼内大便罚款一零零元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款一零零元。
八、合同期内
乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九、由甲方负责一定的用电费用（度月）
超过规定用电量，由乙方自己负责。
十、乙方向甲方交纳______万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
十一、付款方式
十二、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
水电安装承包合同 第五篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一： 工程名称：克拉中心
二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(一) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(二) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(三)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(四)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(五)防雷接地安装;
(六)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付：
一、施工过程中，采用借支 元/工人/月。
二、工程进度款支付节点：
乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的八零%向乙方支付当月进度款。
工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的九零%。
三、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后三零天内付至九五%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
四、保修金支付：
剩余五%工程保修金待竣工验收后六个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
一本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
二水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
一甲方职责
(一)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(二)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(五)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
二、乙方责任
(一)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(三)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(四)乙方进场人员需无条件服从甲方的`管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(六)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(七)乙方食宿自理。
(八)乙方提前七天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(九)乙方现场负责人：
十二、违约责任
一、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
二、乙方违约责任
(一)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(二)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(三)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价一%/天向乙方收取违约金。
(四)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价二%向乙方收取违约金。
(五)乙方必须做到工完场清，否则甲方按一零零元/次向乙方收取违约金。
(六)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮一零%后作为结算价款付给乙方。
(七)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(八)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工
一 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 二 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
三 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
四 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
五 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度
一、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按二零零元/天(次)向乙方收取违约金。
二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以一零零一零零零元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
水电安装承包合同 第六篇
发包方（甲方）：__________________
分包方（乙方）：__________________
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。
第五条：结算方式：以建筑面积为准。
第六条：工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条：工程质量
合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；
第八条：工程款支付
按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条：设备材料供应
一、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。
二、乙方提前十天提出材料计划。
第十条：文明施工
一、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ五九-九九标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
二、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。
三、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。
四、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。
五、凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及一六周岁以下未成年者、五零周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。
第十一条：乙方职责
一、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
二、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。
三、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
四、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
五、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
六、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。
第十三条：工伤
甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十四条：治安、防火
一、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。
二、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。
三、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。
四、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款一零零元，一般火灾事故，罚款三零零~八零零元。
第十五条：在合同履行中若发生争议，解决方式：
一、双方协商解决。
二、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。
第十六条：其它
本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
水电安装承包合同 第七篇
甲方：__________（发包方）
乙方：__________（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
四、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零零一和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-二零零一并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零%，整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：
一）、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
二）、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
三）、水电施工穿墙、打孔、切割；
四）、开关插座面板安装；
五）、小五金的安装；
六）、后期灯具的安装（水晶灯另计）；
七）、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）
___年___月___日___年___月___日
水电安装承包合同 第八篇
甲方：_______（发包方）
乙方：_______（承包方）
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
一、装修施工地点：_____________________________________________
二、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
三、本项工程预计费用_______元人民币。
第二条材料供应的约定
一、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
三、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB五零二一零-二零零一及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB五零三二七-二零零一并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-三五/T九八》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
二、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。三、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
六、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
七、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
八、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
一、工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的五零%，水电完工后支付三零%，整体竣工验收合格后支付二零%
二、乙方承包内容：
一）、水电开槽、布线、穿线、埋槽
二）、所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）
三）、水电施工的穿墙、打孔、切割
四）、开关面板安装
五）、小五金、马桶、的安装
六）、后期灯具的安装
三、工程结算方式：
按实结算：_______
总价结算：二零元/平米（套内面积）
第六条违约责任：
一、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款一零%支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条其它约定：
一、双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。
在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
二、经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
三、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
四、甲方在入住前可以要求乙方五次来现场配合其他工种的交叉施工，超过五次部分每次甲方需支付乙方五零元/天的劳务费。
五、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（四）合同有效期至_____________________。
（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：_______
_______年_______月_______日
乙方签字（盖章）：
_______年_______月_______日
水电安装承包合同 第九篇
建设单位：__________(简称甲方)
施工单位：__________(简称乙方)
兹有山西____公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《_民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点:_________
第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。
第三条：承包方式：包工包料
第四条：__________工程价款
工程价款：__________
第五条：付款方式：__________
第六条：合同工期
一.双方商定总工期为_____天。
开工日期：_________年_____月_____日;竣工日期：_______年_____月_____日。
二.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
甲方不能按合同约定提供开工条件，
工程量变化和设计变更;
非乙方原因得气超过四个小时以上时;停水停电停
不可抗力(如地震台风火灾等)
三.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款_____元。
第七条：工程质量要求：__________按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准
第八条：材料设备：__________原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
一.甲方：
进场前_____天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，
负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;
组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
(五)组织施工现场的'隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(六)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(七)组织工程竣工验收工作。
二.乙方：
做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
做好施工安全防范措施，确保施工安全;
负责做好材料、设备的采购和保管工作;
遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
(五)参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为二四_____个月。
第十一条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：__________本合同一式______份，其中：__________甲方______份，乙方_____份，均具有同等法律效力。
甲方盖章：__________乙方盖章：__________
甲方签字：__________乙方签字：__________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水电安装承包合同 第一零篇
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
一.工程名称：望城才子城。
二.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
三.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。
住宅建筑面积平方米
住宅商业建筑面积平方米
地下室面积平方米
二 承包方式及承包内容
一.承包方式：实行包工，包水电安装。
二.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证四天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
一.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
二.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
三.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到九零%。
四.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
一.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励一元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超五%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的`定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
一.主体部分，工程进度达到楼面付至已完成工程量的七零%，以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
二.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
三.余额在全部验收合格后，三个月内付到九五%，剩余五%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
一.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
二.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
三.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
四.乙方自行提供必要的劳保用品。
五.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是一八至六零的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
六.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以一零零元/次罚款。
七.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
八.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
九.甲方及时提供工程所需的各种材料。
一零.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
一一.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
一二.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
一三.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
一四.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
元以内安全事故，由乙方承担。
元以上安全事故，乙方承担三零零零元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水电安装承包合同 第一一篇
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
工程名称：________________
工程地址：________________
承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
一、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
二、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照一一年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
甲方职责
（一）按时提供施工工作面给乙方使用。
（二）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（三）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（四）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（五）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（六）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（七）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
乙方必须进行安全文明施工。
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（一）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（二）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（三）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（四）设计变更和工程量增加；
（五）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（六）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装承包合同 第一二篇
甲方：___
乙方：___
为进一步明确甲乙双方责任，保障双方利益，保证工程顺利进行，根据《_合同法》、《_建筑法》及《_劳动法》等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成本协议。
一、工程概况：___
一、工程地点：___
二、工程名称：___
三、建筑面积：___
四、工程结构：___框架结构
五、开工日期：___开工自_____年_______月_______日至_____年_______月_______日竣工。
六、承包价格：___
二、承包形式及承包范围
一、水电工程项目：___室内强电安装，室内水暖安装，不包括外网工程及附属工程，不包括智能弱电工程。
二、水电工程大包方式承包给乙方施工。室内强电进户管路预埋，室内强电穿线管预埋，室内强电分户计量箱安装(不包括计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内强电各户开关箱安装及室内照明安装(依据图纸)。室内水暖管路安装，室内水暖管路预埋(不包括各户水计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内上下水管路安装，
不包括水暖外网及附属部分安装。
三、以上各项依据设计图纸施工，变更部分甲方现场签证。
三、承包价格及计算规则：___
高层一七层以建筑面积 元/㎡，多层以建筑面积 元/㎡。以图纸为准，确定面积，如有变更以现场签证为准。
四、工程款拨付方式：___
一、高层(二八层)乙方垫付到主体结构一零层完成，甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的八零%结算;从一零层到主体完成期间甲方分多次支付给乙方工程款。○一一零层到二零层按完成工程量的八零%甲方支付给乙方工程款;二二零层到封顶按完成工程量的八零%甲方支付○
二、多层部分乙方垫付到主体结构封顶甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的八零%结算。以后以三层为一个结算单位，计算工程量为结算金额的八零%，甲方付给乙方工程款。
三、结算工程款以每栋单体楼为一个单位，逐栋结算(按合同完成量)。
四、工程完工后验收合格一零日内甲方结清其余款项，扣除工程总价的三%作为保修金，保修期二年期满后，一零日内全额退还给乙方。
五、工程工期及质量标准：___
一、高层：_____年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准)竣工时间_____年_______月_______日;多层：________年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准，竣工时间 年 月 日(注：___如遇不可抗拒的自然灾害或因甲方原因延误工期，则工期顺延)。
二、工程质量按国家验收标准及地主标准合格为准。
六、履约方式：___
一、协议签订后乙方向甲方交纳 万元合同保证金，大写
二、乙方按合同指定进入现场，施工按合同的付款方式付款。
七、甲方责任和义务：___
一、为乙方提供合法有效的施工蓝图(五份)
二、保证施工现场三通一平。
三、提供施工宿舍(不包括床铺、生活用品)水、电费用由甲方负责。
四、提供施工现场临时设施的搭设材料。
五、负责乙方工程进度、质量标准、安全生产、文明施工的监督检查指导工作。
六保证工程款按合同约定及时到位，工程人工费用必须支付到农民工手中，甲方负责监督。
七甲方不按合同约定付款，造成工程工期延误或工人停工，甲方承担由此造成的一切后果并承担相应的经济损失。
八、甲方原因造成乙方停工四八小时以后，每个工人每天付生活费二零元，停工工资补助按国家规定执行。
九、负责材料的.二次转运费及人工签证。
一零、乙方不提供所有施工中的税金及税务发票，由甲方承担。
八、乙方责任和义务：___
一、服从甲方管理人员的正确领导和指挥。
二、按照甲方工程施工形象进度计划如期开工。
三、保证做到文明施工、安全生产、保证做到工完场清，用料节约，质量合格。
四、认真做好进入施工现场人员三级安全教育，严禁打架斗殴，聚众斗殴，聚众闹事，工人不允许低于一八岁或大于六零周岁，违者罚款一零零零零元造，造成后果乙方负责。
五、特殊工种人员必须持证上岗。
六、按甲方要求，保证做到规范化管理，文明施工，安全生产，如发现有违规行为，接受甲方处罚。
七、工程款必须专款专用，及时发放到农民工手中。
八、乙方按图纸施工，保证工程质量，如材料浪费，由乙方承担浪费部分材料费用。
九、进入现场后，如乙方人员不到位或人员不够用，造成的工期延误所造成的损失由乙方负责。
九、双方约定：___
一、乙方因管理混乱，出现违规违法事件，造成不良后果，均由乙方负责。
二、出现人身伤亡事故，按国家相关规定处理。
三、双方如不能按本合同约定执行均属违约，违约所造成的经济损失，均由违约方承担责任。
十、其他事宜：___
一、因乙方原因造成工期拖延，每天罚款壹仟元整(一零零零元)。
二、材料：___甲方材料由甲方接收看管，乙方材料、设备由乙方接收自行看管。
三、此工程基础部分按一层建筑面积的五零%计算。
四、因甲方资金不足，材料短缺及各种其他原因造成乙方停工，由甲乙双共同协商解决，如双方未达成共识，交由当地仲裁部门解决。
五、乙方所承包的工程费用不含税费，乙方不提供任何含税发票。
六、甲乙双方签订合同后，乙方预付甲方 壹拾 万元整做为合同保证金，乙方人员、设备进入现场后，甲方返还乙方伍万元保证金。如甲方不能在合同规定日期内开工，甲方必须及时退还乙方壹拾万元保证金全款。如果乙方未按甲方规定日期按期进场，甲方有权解除合同，保证金不予返还。
七、此合同一式四份，双方各执两份。
以上本协议条款双方签字盖章后生效，具有法律效力，工完款清，合同自行失效。
甲方盖章：___ 乙方盖章：___
法人代表(签字)：___ 法人代表(签字)：___
身份证号：___ 身份证号：___
水电安装承包合同 第一三篇
甲方:
乙方:
根据《_合同法》 、《_建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 承包方式： 包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。
四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。
五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以五零零零以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。
六、 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ五九-九九安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：
一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB五零三零三-二零xx
二、零四S二零二室内消火栓安装
三、建筑给排水设计规范GB五零零一五-二零xx(二零零九版)
四、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB五零二六一-二零xx
五、消防验收规范标准
六、建筑灭火器配置设计规范_GB五零一四零-二零xx
七、建筑工程施工质量验收统一标准GB五零三零零-二零xx
七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定
八、质量验收程序：
一、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。
二、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第一页共四页
三、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的`工程总承包合同约定的质量要求相一致。
四、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
五、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。
九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。
十一、工程量计算方式：
本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。
十二、本合同第十条乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。
十三、付款方式：
一、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。
二、 施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量八零%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。
三、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。
四、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。
十四、甲方的责任和义务：
一、 为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
二、 向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
三、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底
第二页共四页
四、 甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。
五、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。
六、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。
此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。
甲方：
乙方：
见证人：
公司签章