工程居间合同最新范本

工程居间合同最新范本 第一篇

发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、 工程名称：归西混凝土道路

二、 工程地点：归村西

三、 承包范围：三五零米混凝土道路

四、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

五、 合同价款：合同总价款一五万元。

二、 技术要求

一、路面为一八c厚c二五水泥混凝土路面，宽米。

二、 一八c厚三:七灰土垫层。

三、 施工及质量要求

一、xx处理在原有基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

二、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、 双方权利和义务

一、发包人主要工作：负责场地三通一平;

二、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的九八%。工程质量保证金为总造价的二%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的`一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：________

_________年____月____日________年____月____日

工程居间合同最新范本 第二篇

甲方(委托人)：____________

乙方(居间人)：____________

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

第一条、委托事项

一、乙方接受甲方委托负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第二条、乙方的义务

一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。

二、乙方承诺向甲方提供的该工程项目的.上述信息真实可靠。

三、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

四、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。

第三条、甲方义务

一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责与发包单位进行合同谈判;在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的确定必须经过甲方同意。

二、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的`专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

三、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，无条件按照本合同第四条约定的付款方式向乙方支付居间报酬。

四、我公司承诺将按照业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。

第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

一、甲方向乙方支付本项目居间费用为六%，第一笔居间费合同签订后支付 %，其余款项按业主结算方式按比例、按进度给予支付，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。

二、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工按照月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。

三、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。

四、如果经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

第五条、保密事项

一、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三者泄露。

二、乙方在居间过程中所获取的甲方商业秘密，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。

第六条、合同生效及终止

一、本合同经双方签字或盖章后生效。

二、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

第七条、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。

第八条、其他事项

一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

二、本合同一式贰份，双方各持一份。

三、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方盖章)：______

法定代表人或委托代理人：____________

乙方(盖章)：______

法定代表人或委托代理人：____________

日期：____年_____月____日

工程居间合同最新范本 第三篇

委托人：______________________

签订地点：____________________

居间人：______________________

签订时间：____________________

第一条委托事项及具体要求

________________________________________________________________________________________________________

第二条居间期限

从________年____月____日至________年____月____日。

第三条报酬及支付期限

居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

第四条居间费用的负担

居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。

第五条本合同解除的条件

一、当事人就解除合同协商一致；

二、因不可抗力致使不能实现合同目的；

三、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

四、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

五、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条委托人的违约责任

_________________________________________________________

第七条居间人的违约责任

_________________________________________________________

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（一）提交________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九条其他约定事项

_____________________________________________________________________

第十条本合同未作规定的，按《_合同法》的规定执行。

委托人（章）：_____________________居间人（章）：_____________________

住所：___________________________住所：___________________________

法定代表人：____________________法定代表人：_____________________

居民身份证号码：_______________居民身份证号码：_________________

委托代理人：____________________委托代___________________________

电话：___________________________电话：___________________________

开户银行：______________________开户银行：_______________________

账号：___________________________账号：___________________________

邮政编码：______________________邮政编码：_______________________

__________年_______月__________日__________年__________月_______日

工程居间合同最新范本 第四篇

甲方（委托人）：_______

联系地址：______________

乙方（居间人）：_______

联系地址：______________

甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：

一、委托事项

一、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量一零零零万立方（以实际工程量为准）。每立方保证元，(以扣除居间费用)。

二、乙方的义务

一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务

一、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。

二、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

三、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天一%向乙方支付违约金。

四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

一、居间成功后，甲方按本项目合同每立方元向乙方支付居间服务费。共二五零零万元人民币（税后）。

二、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：

第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方二五零万元人民币。

第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方_______万元人民币。

余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

三、甲方以现金或者转账的.方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。

五、居间费用的承担

一、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

六、保密事项

一、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

一、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

二、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。

九、其他事项

一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

二、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

合同签订地：_______

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

法定代表人或委托代理人：______年____月____日

法定代表人或委托代理人：______年____月____日

工程居间合同最新范本 第五篇

甲方（委托方）：____________

乙方（居间方）：____________

根据《_民法典》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订________市________区________土石方工程项目一事，达成如下协议：

一、工程概况

一、工程名称：________市________区________区BT项目；

二、工程地点：________市________区；

三、承包性质：分包；

四、工程价格：土方工程挖运平运距一km以内合同价一四元/立方米（税后价，下同），土方超过一km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项

一、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与________建筑工程有限公司签订分包合同；

二、签订分包施工合同总价_______________________________元人民币。

三、乙方义务

一、真实详尽地向甲方关于有关工程概况；

二、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务

一、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；

二、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。

五、居间报酬，支付时间和方式

一、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：________元）；

二、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；

三、委托方可以转账或现金方式支付；

四、居间人也可以有权委托总包方________建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

六、其它事项

一、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在________仲裁；

二、委托方与发包方发生的.任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；

三、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；

四、甲乙双方对本合同履行过程中所接触或获知的'对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；

五、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（章或签字）：_______

______年____月____日

乙方（签字）：__________

______年____月____日

工程居间合同最新范本 第六篇

甲方：（居间人）________________

联系地址：_______________________

乙方：（委托人）________________

联系地址：_______________________

甲乙为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

甲方接受乙方委托，向乙方提供工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。

二、甲方的义务

一、甲方须向乙方提供有关工程项目的.信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

二、甲方承诺向乙方提供的工程项目的有关信息真实可靠。

三、乙方义务

一、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

二、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。

三、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。

四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

一、项目居间费用总额________________

项目信息费__________________________

项目提成____________________________。

A、项目信息费

装修面积________㎡（含）项目，________元项目；装修面积________㎡项目，________元项目。

B、项目提成：净合同额的`________%

一）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成________%。

二）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成________%。

三）净合同额指除去建设单位等返点，________%税金后的合同额。

四）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。

二、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。

三、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

四、乙方可以转帐或现金的方式支付。

五、保密事项

一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

六、协议终止

一、本协议签字生效后，有效期________年。

七、其他事项

一、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

二、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）________________________乙方：（盖章）________________________

法定代表人或委托代理人：____________________________________________________

联系方式：____________________________联系方式：_____________________________

_______________年_________月________日_______________年_________月________日

工程居间合同最新范本 第七篇

甲方（委托人）：_____________

联系地址：_______________________________________________________________________________________

乙方（居间人）：_____________

联系地址：________________________________________________________________________________________

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《_合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

一、一乙方接受甲方委托，负责就__________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

一、二“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

二、一乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

二、二乙方承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

二、三乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第二款执行。

二、四乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务

三、一甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的.编制。

三、二如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

三、三如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

四、一本项目居间报酬为

四、二居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬

四、三甲方可以转账或现金的方式支付。

五、居间活动费用的承担

居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

六、保密事项

六、一甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

六、二乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

七、合同终止

七、一本合同签字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

七、二如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

七、三甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

九、一乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

九、二本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：__________法定代表人或委托代理人：__________

合同签订地：________________________

合同签订日期：_________________________