建材买卖合同范本简易

建材买卖合同范本简易 第一篇

供方：__________（以下简称乙方）

需方：__________（以下简称甲方）

根据_民法典的规定，经甲、乙双方协商同意订立以下购销合同：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币二七二五二零万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。

第二条、货款结算方式：__________

订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款__________%作为定金（即人民币____________________元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）

第三条、条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知二四小时负责处理解决。

一、交货方式：________________________________________。

二、交货地点：________________________________________

三、交货日期：所以货物必须于______年______月______号之前完毕。（交货前提前三天电话通知）

四、运输费：包含在货款内

第四条、违约责任

（一）乙方应负的经济责任

一、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

二、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的五%的罚金。

三、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

一、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值______ %的罚金。

二、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值______%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

三、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

四、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

五、乙方送货或代运的.产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第五条、条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_一零_天与甲方协商。

第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后一五日内向人民法院起诉。

第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

订立合同人：__________

甲方：__________

乙方：__________

经办人：__________（盖章）

经办人：__________（盖章）

地址：__________

地址：__________

电话：__________

电话：__________

开户银行：__________

开户银行：____________

帐号：__________

帐户：__________

建材买卖合同范本简易 第二篇

甲方(需方)：________________________乙方(供方):________________________

根据《________》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况单位：____元/套总价合计人民币(大写) ________万(写)：￥___________元质量标准：

交货时间：

交货地点：

第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第三条付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。购销合同(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)四零万(定金不得超过总价款的_____%)，货到验收后一次性支付余款:

第四条：违约责任

(一)卖方违约责任：

一、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

二、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

一、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金;

二、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：

第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

甲方(公章)：___________________________乙方(公章)：___________________________

____________年__________月__________日____________年__________月__________日

建材买卖合同范本简易 第三篇

根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况单位：元/米/

建材名称产地材质成品规格用料规格总用料花色标单价总价备注号

宽×高长度×幅数数量

附件数量单价总价附件数量单价总价

窗带其他

加工费洗涤方法：干洗水洗其他

安装费色差说明：严重轻微无

轨道缩水说明：严重轻微无

合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)：￥元

第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》

第三条设计：

(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：

(二)卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;

(三)设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

第四条交货：交货方式：(卖方送货/买方取货);交货时间：;交货地点：。

第五条安装：安装方式：(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

第六条验收：对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

第七条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

(一)签订本合同时，买方支付预付款元，交货验收合格后一次性支付余款;

(二)

第八条违约责任：

(一)卖方违约责任：

一、布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为年，卖方负责免费修理;

二、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。

(二)买方违约责任：

一、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;

二、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。

第九条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条其他约定事项：。

第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

买方(章)：

卖方(章)：

住所：

住所：

建材买卖合同范本简易 第四篇

购方（以下简称甲方）：

供方（以下简称乙方）：

甲乙双方共同友好协商，本着平等互利的原则，就项目建材销售事宜达成以下协议：

一、产品名称、商标、型号、金额、供货时间及数量

二、质量要求：乙方所供建材达到国家二级建材标准。

三、运输：货物的运输费用由乙方承担。

四、交货地点、时间方式：甲方应提前三天通知乙方所购货物，乙方必须按时送货到甲方施工现场。

五、在本合同履行期间，甲方不得与第三方建立木材购销关系，否则视为甲方违约，乙方有权终止供货并立即收回甲方所欠货款，同时甲方应承担货款总金额的一%的'违约金。

六、货款的结算方式及期限：自供货之日起天付清所有货款，如不付清视为违约。

七、违约责任：甲乙双方应严格遵守本合同，不得违约，如有违约按《合同法》有关条款仲裁，并按本合同之约定进行处罚。

八、甲方逾期付款时，按应付款的总金额每日百分之三向乙方赔偿逾期违约金。

九、本合同须经甲乙双方签字盖章后，立即生效，此协议中如有未尽事宜，可签定补充协议。

十、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

十一、本合同为不含税价。如需开票，另行加收____%的税费。

十二、甲乙双方结清货款后，本合同自动失效。

甲方：

乙方：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

建材买卖合同范本简易 第五篇

甲方(购方)：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

乙方(销方)：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

一、数量、计量单位、单价、金额

品 名 规格 单位 数量 单价(元) 金额(元)

价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

六、付款办法和期限：

一.甲方在____年____月____日前付定金________元;

二.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;

____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。

三.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任：

甲方责任：

一.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。二.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。

乙方责任：

一.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值五%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。二.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

甲方：________________________

代 表 人：________ 开户银行：________

帐号：____________ ____年__月__日

乙方：________________________

代 表 人：________ 开户银行：________

帐号：____________ ____年__月__日

建材买卖合同范本简易 第六篇

供货方： （以下简称供方）

需货方： （以下简称需方）

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《_合同法》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

第二条、供货日期：从 ______年______月_____日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。

第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产品，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的.维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留下二零%的货款中扣除。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

一、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

二、交货地点：

三、结算方式：

第五条 经济责任

（一）供方应负的经济责任

一、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

二、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付给需方不能交货部分货款总值五%的罚金。

三、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。

（二）需方应负的经济责任

一、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额五%给共方作为违约金。

二、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。

第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十二条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十三条 本合同一式

甲方：

乙方：

经 办 人：

负 责 人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

______年______月_____日

______年______月_____日

建材买卖合同范本简易 第七篇

依据《_合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就甲方采购乙方材料设备事宜协商一致，签订本合同：

第一条、工程概况、产品清单、材料产地

一、工程名称：__________________

二、工程地点：__________________

三、产品名称、型号、数量、金额详见附表

第二条、交货时间、交货地点及方式

一、交货时间：合同生效之日起______天内乙方按甲方数量供货到工地甲方指定地点。

二、交货地点及方式：由乙方负责将产品运至工程所在地甲方指定地点，并对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸等过程的安全，并承担该过程中产品的毁损、灭失等风险。乙方保证在确认产品因运输、装卸过程中发生损坏或短缺后，按甲方要求给予调换和补齐缺件。

第三条、合同价款及付款方式

一、甲方预付乙方货款订金，到帐后双方确认单价后______天内乙方即将货物运至甲方指定地点。

二、产品安装验收合格后______个工作日内付清余款，甲方须付清乙方货物余款后，乙方即把全额货款发票交予甲方。

第四条、产品的防护与包装

一、包装坚固可靠，箱外有标记，箱内有完整的装箱单，要适合汽运和吊装，具有防潮、防震、防腐蚀措施，保证产品在运输途中不损坏。

二、产品包装箱必须标识清楚，应能从外包装的标识上明确识别箱内产品的名称、数量、规格、型号、重量以及在图纸上的标识号等内容。每件产品的零部件或备品备件必须单独包装并明确标识后和对应的产品一同装箱。

三、产品发货前应电话通知甲方和配合安装的施工单位，得到确认后再发货。若因乙方未取得甲方确认提前发货到现场，产生的保管和保护责任和费用由乙方

四、产品到达现场后的卸车由乙方负责。乙方应承担由于其包装不符合合同要求而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等责任。

第五条、随机文件

一、出厂证明等相关证件。

二、到货详细产品清单。

第六条、检验及验收

一、产品质量等级：【合格】。

二、乙方承诺其向甲方销售的产品均符合国家的质量要求和规范，如甲方所用产品发现质量问题，均由乙方负责更换，但因甲方不当使用或人为造成的而使产品损坏的，乙方不承担责任，费用甲方自理。

第七条、质量保证及售后服务

一、乙方对质量负责的条件：快速接头质量标准按快捷厂标。

二、乙方保证其提供的产品是全新的未曾使用过的，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。甲方应保证其产品经过正确的安装、正常操作和保养，乙方方可保证产品寿命期内运转良好。

三、乙方保证按________________________体系保证能为甲方提供高质量的产品和完善的售后服务

四、以上产品乙方不负责给甲方安装，快捷接头乙方派技术人员现场指导，乙方要按快捷管业安装规范操作施工。

第八条、违约责任

一、乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间交货，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币____________元;逾期交货超过______日，甲方有权单方解除合同，乙方按合同总价的向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

二、甲方违约责任：甲方在交货时间内对乙方的合格货物拒绝接收或因甲方原因需要整批退货一律不退。每逾期一日，向乙方支付违约金人民币____________元;如甲方未能按照合同的规定付款，逾期每日按照合同总金额的______%计算支付乙方违约金,并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失。

第九条、争议解决方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的所有争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，依法向合同签订地的仲裁机构或人民法院申请仲裁。

第十条、其他

一、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保质期满后自行终止;

二、本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。

三、合同有效期限：自签订合同之日起至本合同双方所有权利义务履行完毕止;

四、合同一式______份，甲乙双方各执______份，每份均具同等效力。

五、本合同及合同附件具同等法律效力。合同附件包括：

甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

________年______月______日________年______月______日

建材买卖合同范本简易 第八篇

甲方（购方）：____________________________________

地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

乙方（销方）：____________________________________

地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

一、数量、计量单位、单价、金额

品 名

单价（元）

金额（元）

价金总额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

甲方逾期提（收）货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

六、付款办法和期限：

一、甲方在____年____月____日前付定金________元；

二、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

____年____月____日前电汇________元；____年____月____日前电汇________元；

____年____月____日前电汇________元；____年____月____日前电汇________元。

三、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任：

甲方责任：

一、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

二、逾期付款的`。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。

乙方责任：

一、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值五%的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。

二、所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

甲方：________________________

代 表 人：________

开户银行：________

帐号：____________

____年__月__日

乙方：________________________

代 表 人：________

开户银行：________

帐号：____________

____年__月__日

建材买卖合同范本简易 第九篇

甲方：_________________

乙方：_________________

经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：_________________

一、加工产品清单：名称、数量、规格型号、单价、总价、交货期

合计金额：

_________________人民币（大写）

二、付款方式：

甲方首付货款金额的________%共计：_________________元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。

三、制作方式：

一、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。

二、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物（或分批交付，即：_________________首批 ______年______月_____日交付），全部货款须在货物交付时全部结清（若分批次交货，则在第一批交货时全部结清）。

四、质量标准：

一、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。

二、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±五‰的实数误差。

五、验收方式：

抽样检查。

六、运输方式：

南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。

七、其它：

一、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。

二、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。

三、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的.货物存放在乙方库房或甲方库房。

四、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。

五、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。

六、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________

乙方代表签名：___________________

地址：_______________________

地址：___________________________

电话：_______________________

电话：___________________________

传真：_______________________

传真：___________________________

日期：______年______月_____日

日期：_______年_______月_______日

建材买卖合同范本简易 第一零篇

供方：________________________

需方：________________________

一、产品名称、规格型号、数量及金额： 签订时间：__________年________月_______日。

二、质量要求技术标准：按照________________________要求生产，由供方负责提供产品相关质量技术资料。

三、交货时间、数量、地点：________________________________________。

四、装车、运输、卸车方式和费用承担：

五、结算方式： 如逾期支付的，乙方承担未付总金额的零。三%每日的滞纳金，供方有权停止供货并解除合同，由此产生的相关费用由需方承担。

六、产品接收确定人员，产品进场后需方指定由 同志验收数量并签收，电话如果发生变动，应及时以书面形式通知供方。

七、验收标准方法和提出异议的时间办法：

一、产品交接时，由需方按标准验收为准，不合格产品由供方随车带回。

二、需方在收到产品后，如果发生产品质量有问题，应妥善保管，并在三日内供方提出书面异议。供方在收到需方书面异议后，应在三日内与需方协商解决。

八、不可抗力：供需双方任何一方因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行合同的理由。在取得相应机关证明后，本合同可以不履行或部分履行，并免于承担违约责任。

九、违约责任：按照《合同法》追究违约方责任。

十、解决合同纠纷的方式：本合同执行过程中如发生争议，由双方协商解决；如双方协商解决不成，可向_______________仲裁委员会申请仲裁或向六安市人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，供需方各执一份，有效期自签字盖章之日起至货款付清之日止。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________

__________年________月_______日__________年________月_______日

建材买卖合同范本简易 第一一篇

据《_合同法》及其他有关法律，行政法规的规定，买卖双方在平等，自愿，公开，诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况单位：___元/吨

建材名称，产地，品牌，规格型号，材质，批次，数量，价格，总价，备注

合计人民币（大写）_________________（小写）：$___元

第二条质量标准：

第三条交货：交货方式为（卖方送货/买方取货），交货时间：，交货地点：

第四条验收：对于建材产品的规格型号，数量，材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

（一）签定合同时，买方支付（定金/预付款）____元（定金不得超过总价款的二零%），货到验收后一次性支付余款；

（二）

第六条违约责任：

（一）卖方违约责任：

一，建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换，退货，或赔偿买方由此受到的损失。

二，卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金；迟延交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金，预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的`情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

（二）买方违约责任：

一，买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金；

二，买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位，消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商，调解，申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第八条其他约定事项：

第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

买方（章）：

卖方（章）：

住所：

住所：

联系方式：

联系方式：

委托代理人：

法定代表人：

委托代理人：

法定代表人：

签定时间：

签定地点：

建材买卖合同范本简易 第一二篇

甲方（需方）：________________________

乙方（供方）：________________________

根据《___________》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为九五%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足：

一、达到四川省相应的质检验收标准；

二、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

三、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输

一、甲方应提前____天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

二、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）

四、货款支付方式和时间

计算货款方式及付款约定：货到工地_____个月后_____个工作日内付清此次货款。

五、甲方的违约责任

一、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%的.违约金。

二、甲方逾期付款的，应按_______银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

三、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

四、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任

一、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的二%的违约金。

二、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

三、乙方逾期交货的，应比照__________银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，

以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后_____天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

甲方（公章）：___________________________

乙方（公章）：___________________________

____________年__________月__________日

____________年__________月__________日

建材买卖合同范本简易 第一三篇

甲方：______________（购货方）

乙方：______________（供货方）

依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。

第一条材料及价格

一、质量标准（或技术指标）：

二、所购材料附送服务项目还包括第项。

一）、乙方需保证所有产品如期送达至甲方指定点。

二）、乙方需保证所供产品质量完好，没有破损，且数量精确，没有误差。

第二条材料包装

一、包装标准：

二、包装费用：

三、包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。

一）、甲方负责自行回收

二）、包装物随产品归乙方所有

三）、其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的`垃圾及其相关的清理工作由乙方负责

第三条收货规定

一、交货单位

二、收货单位：开县锦宏建材经营部

三、收货地点：

四、收货方法：

五、运输方式：

六、运输费用的承担：第四条合同有效期及收货时间

一、本合同有效期为：_______年_______月_______日至________年_______月_______日。

二、甲方提前一零天告知乙方备货。若属乙方原因货物一零天未发货，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之五在采购结算时扣除。

三、乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。第五条：合同价款

本合同总货款为人民币_________________元（大写：________万元整）。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。第六条：货款支付

支付方式：

一、乙方在告知甲方备货同时付订金：五万元整

二、经乙方验收合格（包括数量、质量）后，剩余尾款当天内一次性付款到甲方指定账户上。

三、甲方重庆市开县锦宏建材经营部财务主管陈晓青代收此次货款。

收款人：

开户行：

收款帐号：_________________

第七条其他

一、本合同未明确事项均按《合同法》等有关规定和条款执行。

二、本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效。

三、本合同正本份；副本份，乙执二份。

甲方（签章）：______________

乙方（签章）：______________

签订日期：_______年_______月_______日

建材买卖合同范本简易 第一四篇

北京市建材买卖合同(卫浴洁具类)

合同编号：

北京市建材买卖合同(卫浴洁具类)

提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。

根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况单位：元/

建材名称产地品牌规格型颜色材质数量单价总价是否由

号卖方安装

合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)：￥

第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、。

第三条交货：交货方式：(卖方送货/买方取货);交货时间：;交货地点：。

第四条安装：安装方式：(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

第六条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的二零%)，交货验收后一次性支付余款;

(二)。

第七条违约责任：

(一)卖方违约责任：

一、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为年，卖方负责免费修理;

二、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

一、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;

二、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条其他约定事项：。

第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

买方(章)：卖方(章)：

住所：住所：

建材买卖合同范本简易 第一五篇

购货方：合同编号：

供货方：签订地点：

一、在平等自愿，互惠互利的基础上，经甲乙双方的友好协商，就甲方向乙方购中纤板达成如下协议：

二、质量要求技术标：按国家GB一八五八零—、GB九八四六—标准执行

三、交（提）货地点、方式：于________年____月____日至________年____月____日内分批发完（不可抗力因素除外）。

四、运输方式及到达站港和费用负担：供方负责代办送到需方地址

五、结算方式及期限：货到付款，以转账现金结算

六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

九、违约责任：按《_合同法》有关规定执行。

十、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生的'争议，由当事人协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。

十一、其它约定事项：双方承诺，本合同供、需方签章之日生效

购货方：

供货方：

________年____月____日

建材买卖合同范本简易 第一六篇

签订时间：__________________

签订地点：__________________

根据其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况_____单位：_____元/吨

建材名称产地品牌规格型号材质批次数量单价总价备注

合计人民币(大写)________(小写)：￥________元

第二条质量标准：__________________

第三条交货：交货方式为(□卖方送货□买方取货)

交货时间：__________________

交货地点：__________________

第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后_____日内，异议经核实，卖方应无条件补足或换货。

第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

一.签定合同时，买方支付(□定金□预付款) _____元(定金不得超过总价款的二零%)，货到验收后一次性支付余款;

二. __________________ 。

第六条违约责任：

(一)卖方违约责任：

一、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

二、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_____ %的违约金;迟延交货_____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

一、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款_____ %的违约金;

二、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第八条其他约定事项：__________________

__________________

第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

买方(章)：__________________卖方(章)：__________________

住所：__________________住所：__________________

邮编：__________________邮编：__________________

电话：__________________电话：__________________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________

委托代理人：__________________委托代理人：__________________

开户银行：__________________开户银行：__________________

帐号：__________________帐号：__________________

E-Mail：____________________ E-Mail：__________________

建材买卖合同范本简易 第一七篇

甲方：

地址：电话：邮箱：

乙方：

地址：电话：邮箱：

第一条：甲方向乙方订购水电安装工程材料。

订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。

每种型号规格材料单价以双方签字认可材料报价单附于合同之后。

第二条：付款方式

每批次货物运至施工现场，甲方验收后支付此批次货物总价款的，剩余%货款于二零_年

第三条：乙方负责将材料运至施工现场，承担运输费用。

第四条：经济责任

(一)、乙方责任

一、乙方需按质按量按约定交货，运输期日。逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的%向甲方偿付违约金。

二、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。

(二)、甲方责任

一、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的%付给乙方延期罚金。

二、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。

第五条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。

第六条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时

(一)申请仲裁机构仲裁。

(二)向人民法院起诉。

第七条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。

第八条：本合同共一式份，甲乙双方各执份，具有同等效力。

账号：账号：

开户银行：开户银行：

年月日年月日

建材买卖合同范本简易 第一八篇

二零xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨一五零元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至二零xx年底依约送货，共计货款金额为五二零万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计三六零万元，余款一六零万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款一六零万余元、违约金一七万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失五零余万元。

因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付一四五万元货款。

因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。