消防劳务分包合同

消防劳务分包合同 第一篇

建设单位：__________

施工单位：__________

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。

一、工程范围及承包方式：

一、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等

二、承包方式：包工包料

二、工程地点：

普兰店市

三、双方职责

（一）、甲方责任：

一、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。

二、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）

（二）、乙方责任：

按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。

四、工程期限：

一、自本合同签定之日起__________天完工。

二、下列情况工期顺延

（一）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。

（二）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。

五、工程造价及结算方式

（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥一零八万元）。

（二）、结算方式：

合同签定后予付工程造价的五零%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的三零%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的一九%余三%做保修金，保修期一年。

六、竣工验收：

验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。

七、其它事宜

一、本合同自双方签字之日生效

二、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。

甲方：__________乙方：__________

代表：__________代表：__________

__________年__________月__________日

消防劳务分包合同 第二篇

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

承包范围：安装消防烟感、喷淋系统（进口材料费另算）。

承包方式：包工包料。

工程质量：按提供消防施工图纸要求及消防安装规范。

合同价款（人民币大写）：

保修期：壹年。

第二条甲方工作

开工前两天，向乙方提供以确认的施工图至少一份，并向乙方进行交。向乙方提供所需的水。电。并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请。批件等手续。

指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行合同。对工程质量。进度进行监督，办理验收。变更。登记手续和其他事宜。

配合乙方做好一切现场协调处理工作，如工作门的开启。已密封查线口的拆封（并承担相应费用）。

第三条乙方工作

参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质。保量。按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。提供施工人员的各种证件复印件。

严格执行施工规范。安全操作规程。防火安全规程。环境保护规定。

第四条工期的约定

甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

因甲方未按约定完成其工作，影响工期，工期顺延。

因设计变更或非乙方原因造成的停电。停水。停气及不可抗力因素影响，工期相应顺延。

第五条工程质量及验收的约定

本工程以施工图纸。作法说明。《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

本公司施工部分，保证验收。

如果因甲方的违章建筑，造成消防验收不过关，本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。

第六条工程价款及结算的约定

合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的五零%。计________。

当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的四五%。计________。

当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的五%。计清。

第七条有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》。《_消防条例》和其它相关的法规。规范。

由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此而来的一切经济损失。

第八条违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款，所致后果由甲方承担。

因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条争议或纠纷处理

本合同履行期间，若双方发生争执，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。

若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。

甲方（盖章）：

乙方：

代表：

代表：（签名）：

单位地址：

单位地址：

消防劳务分包合同 第三篇

甲方：______________ (以下简称甲方)

乙方：______________ (以下简称乙方)

根据《_合同法》、《_建设法》、《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将____________________________工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

一、工程名称：____________________________

二、工程地点及规模：____________________________

三、承包内容及范围：

一、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

二、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。

三、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

四、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

四、承包单价及总价：

甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：________万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

五、工期

总工期______________天，________年________月________日至________年________月________日。乙方每延误一天罚款________元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

六、付款方式：

每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的________%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后一个月内，工程款付至________%，工程竣工验收合格后二个月内，工程款付至________%，其余工程款在工程质量保修期(二年)完后二个月内付清。

七、工程质量保修：

乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限二年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，二四小时内人员到现场维修，四八小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。

八、安全文明施工

一、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

二、认真执行甲方、监理、项目部安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

三、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

四、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。

五、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。

六、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

七、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

八、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

九、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款________元。

一零、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

一一、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

十、安全管理及处罚细则：

(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

(三)、安全管理处罚条例：

一. 进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款________元∕次，班组长要负连带责任罚款________元∕次。

二. 高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款________元∕次。

三. 高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款________元∕次。

四. 高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款________元∕次，发生安全事故由当事人和班组承担。

五. 施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员________元∕次。

六. 施工现场严禁烟火。

七. 施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人________元∕次，并将电线全部拆除。

八. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款________元∕次。

九. 楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人________元，班组长________元，并勒令该责任人退场。

一零. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款________―________元，班组长罚款________元，并勒令该员工退场。

一一. 员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款________元。

一二. 每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款________元，迟到________元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

十一、现场文明施工处罚细则：

一. 严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款________元∕次。

二. 不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款________―________元。

三. 有盗行为的，罚款当事人________元/次，罚款当事分包人________元/次。

四. 不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款________元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

十二、甲乙双方的责任：

一、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

二、乙方的责任：

一)、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的'业务素质和文明施工程度。

二)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

三)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

四)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

五)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

六)、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

七)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款________—________元/次。

八)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

九)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的________﹪结算，乙方不得有异议。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

甲 方：________________

乙 方：________________

________年 ________月 ________日

消防劳务分包合同 第四篇

发包方：____________房地产开发有限公司（以下简称甲方）

法定注册地址：

法定代表人：

承包方：（以下简称乙方）

法定注册地址：

法定代表人：

按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。

第一条：工程概括

一、工程名称：项目工程________栋及地下室。

二、工程地点：

三、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。

四、工程内容：

（一）室内消防栓系统；

（二）自动喷淋系统；

（三）自动火灾报警系统；

（四）排烟系统、消防加压系统；

（五）室外消防栓系统；

（五）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

五、消防报建费由乙方负责。

第二条：合同价款及承包形式

一、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。

二、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

三、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。

四、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

第三条：付款方式

一、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即________万元。

二、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。

三、工程施工完成总工程量七零%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。

四、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后____日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%质保金，一年满后支付）。

第四条：施工日期

一、工程总工期为_______日历天；开工日期：______年___月___日；竣工日期：______年___月___日。

二、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。

三、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。

第五条：设备及材料供应方式

一、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

二、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

第六条：工程质量及验收交工

一、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

二、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

三、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。

四、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

五、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。

第七条：双方职责

（一）甲方职责

一、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

二、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

三、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

四、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

五、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

六、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

（二）乙方职责

一、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

二、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

三、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

四、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

五、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

六、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

七、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。

八、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

第八条：

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由________________地的人民法院管辖。

第九条：

施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

一、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。

二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

三、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

______年___月___日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

______年___月___日

消防劳务分包合同 第五篇

甲方（全称）：__________（以下简称甲方）

乙方（全称）：__________（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》、《_消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。

一、工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

承包范围：__________

包括等消防设施。

承包方式：包工包料（按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算）

二、合同价款及取费标准

一、合同价款：

三、付款方式

一、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的五零%计元。

二、安装人工进场安装工程完成五零%后甲方付乙方总工程款的三零%计__________万元。

三、工程完工验收合格付总工程款的一零%计

四、质保金一零%计

四、质量标准

一、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。

二、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。

三、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

（一）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。

（二）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

（三）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。

五、发包方及承包方的责任

一、发包人的责任：

（一）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；

（二）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；

（三）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。

二、承包人的责任：

（一）负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；

（二）提供完整的竣工资料和图纸；

（三）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；

（四）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；

（五）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；

（六）无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。

六、工程验收

工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。

七、违约责任

一、发包人责任：

（一）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。

（二）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。

二、承包人责任：

（一）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

（二）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第三款的除外。

八、质量承诺措施质量承诺

乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。

九、附则

一、本合同一式二份，双方各执一份。

二、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。

发包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________

承包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________

__________年__________月__________日

消防劳务分包合同 第六篇

甲方（工程承包人）

乙方（劳务分包人）

一、劳务内容

甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 依照《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一致，订立本合同。

劳务分包人资质情况

劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：工程地点： 分包范围：

分包工程期限

开始工作日期：

结束工作日期： 年月 日

总日历工作天数 天

质量标准

按照总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量 合格 。

总（分）包合同

工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印

件一份，供劳务分包人查阅。

图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人提供图纸 一 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 一 套。

二、工程承包人的义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。

在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督检查和验收。

组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。

统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及施工场地。

按时提供图纸，及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备，周转材料安全设施保证施工需要。

按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

三、劳务分包人义务

对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，设入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

自觉接受工程承包人及有关部门的`管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。

按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。

做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具，周围材料及其他设施。

劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

三．一一禁止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法承担责任。

劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险，并做好足够的保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。

劳务分包方与其他专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。施工过程中，因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方承担。

四、安全施工与责任

劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用，由劳务分包人承担。

乙方应遵守国家级地方主管部门，业主，总包，监理对于该工程的各项管理制度，由乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。

五、保险：劳务分包人必须为从事危险作业职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

六、材料设备的供应、保管、使用

劳务分包人在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、配件供应计划，经确认后工程承包人应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号数量及时供货。

劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料，设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

七、劳务报酬的计算及支付

本工程的劳务报酬采用下列方式计算：（不含材料）

消防劳务分包合同 第七篇

依据《_合同法》《_建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况

一．工程名称：_________

二．工程地点：_________

第二条承包范围：

第三条工程承包方式：_________

第四条合同工期

开工日期：_________

竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

第五条工程造价、付款方式及价款调整

工程造价：_________

付款方式：_________

价款调整：_________

第六条工程质量及验收标准

一．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

二．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb五零三零零-XX．《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb五零一六六-一九九二．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（XX年版）gb五零二六一-一九九六．《机械设备安装工程施工及验收规范》gb五零二三一-一九九八．《建筑电气工程施工质量验收规范》gb五零三零三-XX．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j五一二-XX．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

第七条安全施工

一．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

二．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条质量保修

一．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

二．乙方在接到甲方维修通知后四小时内到达现场并及时处理。

消防劳务分包合同 第八篇

甲方（劳务发包方）：_____________

乙方（劳务承包方）：_____________

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

一、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

箱体规格：一六零零_七零零_二四零，单价：四五零元/只

二、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

喷头类型：下喷，单价：七五元/只

三、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（三元/米）。具体单价如下：

探头单价：七零元/只

四。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约一二零米），不计配件等其他安装费用。共计三二零零元，土方开挖费用不包含在内。

五、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN一五零洞，单价：四五元/只

六、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

七、消防水泵房含二台消防主泵、二台稳压泵、一台气压罐、一台湿式报警阀共计一五零零零元。

八、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计三二零零元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

三、付款方式

一、甲方在乙方进场施工后一周内支付乙方五零零零元作为当月生活费。

二、乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在一周内内支付乙方工程量的八五﹪的`工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

一、工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

二、乙方应提前二天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

三、甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

一、出现争议甲乙双方先协商。

二、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

三、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防劳务分包合同 第九篇

发包方 （甲方）：

承包方 （乙方）：

根据《_合同法》、《_建筑法》、《_消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程地点：

四、承包方式：

二、工程承包方式

包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

三、工程工期

一、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；

（二）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；

（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的.；

（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；

（五）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；

（六）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；

（七）甲方未按约定支付工程款的。

四、工程价款

一、工程价款为：（大写）__________________，（小写）__________________。

二、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

（一）经批准的设计变更；

（二）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

三、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。

四、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后二零日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在三个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。

五、材料设备供应

一、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

二、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

三、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

四、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

六、工程质量

一、甲方应在乙方进场前七日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

三、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前二日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前一日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过二日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

七、工程验收

一、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内组织自行验收，并在验收后一四天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后五天内不组织验收，或验收后一四天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

二、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

三、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

八、工程价款的支付方式

一、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元；

二、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的六零%，计RMB：_______元。

九、维修责任

乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后二四小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。

十、违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款一‰的违约金，最高不超过合同价款的三%。

二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的一‰向乙方支付违约金。

四、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

五、工程完工后，甲方应在三个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

十一、争议解决

一、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

二、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

乙方（公章）：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

消防劳务分包合同 第一零篇

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

总承包方：___________________，以下简称乙方

分包方：_____________________，以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

一、工程名称：___________________有限公司一期消防工程

二、设计单位：______________________________________

三、工程地点：______________________________________路

二、各方职责

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

技术文件和承包范围：________________________

技术文件：__________________________________

一、（一期工程）施工图

二、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号

三、施工图审查报告

四、（二期工程）消防系统图五、投标文件（预算书）

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

一、总包管理费三%

二、市场价格风险调整的不可预见费用

三、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

四、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）

五、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

六、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

七、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条 工期要求和开工日期一、工期要求：

主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间二、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第四条 材料、设备的采购、供应方式和要求

一、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

二、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第五条 工期、质量保证金

一、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

二、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

三、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第六条 工程价款及支付方式

一、房屋结顶 天，甲方支付给丙方_________ 万元；

二、丙方支付给乙方总包管理费_________ %（_________万元）；

三、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

四、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

五、余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

六、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第七条 工程质量保修保修期为二年。

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第八条 违约责任及处理

一、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

二、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

三、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

四、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

五、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第九条 其它

一、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

二、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

三、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

四、甲乙丙方同意

本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

五、本协议履行地为本工程所在地。

六、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：__________________代表：__________________

乙方：__________________代表：__________________

丙方：__________________代表：__________________

_______年______月_____日

消防劳务分包合同 第一一篇

甲方（劳务发包方）：

乙方（劳务承包方）：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的`情况下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

一、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

箱体规格：一六零零_七零零_二四零，单价：四五零元/只

二、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

喷头类型：下喷，单价：七五元/只

三、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（三元/米）。具体单价如下：

探头单价：七零元/只

四。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约一二零米），不计配件等其他安装费用。共计三二零零元，土方开挖费用不包含在内。

五、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN一五零洞，单价：四五元/只

六、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

七、消防水泵房含二台消防主泵、二台稳压泵、一台气压罐、一台湿式报警阀共计一五零零零元。

八、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计三二零零元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

三、付款方式

一。甲方在乙方进场施工后一周内支付乙方五零零零元作为当月生活费。

二。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在一周内内支付乙方工程量的八五﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

一。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

二。乙方应提前二天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

三。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

一。出现争议甲乙双方先协商。

二。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

三。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

消防劳务分包合同 第一二篇

甲方：___________（以下简称甲方）

乙方：___________（以下简称乙方）

根据《_合同法》、《_建设法》、《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B六#、B七#、B八#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

一、工程名称：九峰还建社区二期三区B六#、B七#、B八#、B九#楼及地下室

二、工程地点及规模：九峰王家店

三、承包内容及范围：

一、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

二、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。

三、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

四、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

四、承包单价及总价：

甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：二一万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

五、工期

总工期一三零天，二零_年三月二零日至二零_年七月三零日。乙方每延误一天罚款五零零元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

六、付款方式：

每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的五零%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后一个月内，工程款付至八零%，工程竣工验收合格后二个月内，工程款付至九零%，其余工程款在工程质量保修期（二年）完后二个月内付清。

七、工程质量保修：

乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限二年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，二四小时内人员到现场维修，四八小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。

八、安全文明施工

一、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

二、认真执行甲方、监理、项目部安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

三、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

四、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。

五、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的`，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。

六、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

七、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

八、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

九、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款一零零零元。

一零、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

一一、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

十、安全管理及处罚细则：

（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

（二）、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

（三）、安全管理处罚条例：

一、进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款五零元∕次，班组长要负连带责任罚款一五零元∕次。

二、高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款二零零元∕次。

三、高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款一五零元∕次。

四、高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款一五零元∕次，发生安全事故由当事人和班组承担。

五、施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员三零零元∕次。

六、施工现场严禁烟火。

七、施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人一五零元∕次，并将电线全部拆除。

八、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款一五零元∕次。

九、楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人一零零元，班组长二零零元，并勒令该责任人退场。

一零、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款一零零零―五零零零元，班组长罚款一零零零零。零元，并勒令该员工退场。

一一、员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款一零零元。

一二、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款一零零元，迟到五零元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

十一、现场文明施工处罚细则：

一、严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款一零元∕次。

二、不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角，生活区处每发现一人一次罚款一零零―一零零零元。

三、有盗行为的，罚款当事人一零零零元/次，罚款当事分包人五零零零元/次。

四、不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款五零零零元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

十二、甲乙双方的责任：

一、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

二、乙方的责任：

一）、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

二）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

三）、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

四）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

五）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

六）、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

七）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款五零零—一零零零元/次。

八）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

九）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的六零﹪结算，乙方不得有异议。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防劳务分包合同 第一三篇

甲方(劳务发包方)：____________

乙方(劳务承包方)：____________

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、 工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

一、 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：一六零零*七零零*二四零，单价： 四五零元/只

二、 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型： 下喷 ，单价： 七五元/只

三、 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(三元/米)。具体单价如下：探头单价： 七零元/只

四、 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约一二零米)，不计配件等其他安装费用。共计三二零零元，土方开挖费用不包含在内。

五、 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下： 费用内容： 开DN一五零洞 ，单价： 四五元/只

六、 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

七、 消防水泵房含二台消防主泵、二台稳压泵、一台气压罐、一台湿式报警阀共计一五零零零元。

八、 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计三二零零元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

三、付款方式

一、甲方在乙方进场施工后一周内支付乙方五零零零元作为当月生活费。

二、乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在一周内内支付乙方工程量的八五﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

一、工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的'施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

二、乙方应提前二天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失、

三、甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

一、出现争议甲乙双方先协商。

二、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

三、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表(签字)：____________

乙方负责人(签字)：____________