搅拌站供料合同范本
搅拌站供料合同范本 第一篇
甲方：______（以下简称甲方）
乙方：______（以下简称乙方）
依照《_合同法》《_建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，订立合同。
一、合同内容：
水泥路施工：水泥路面的设计宽度为四米（长度：施工完后现场测量）及三米（长度：施工完后现场测量）两类型、厚度均为一八cm，水泥路的混凝土强度等级为C二五，乙方承包工程还包括路基整理。
二、合同工期：
经甲、乙双方商定，本工程必须在______年______月______日前竣工。
三、合同价款及承包方式：
价款：经甲、乙双方商定，本工程水泥路面每平方米三二元。
承包方式：甲方提供水泥路面施工所需的水泥，其它材料由乙方供应。
四、付款方式：
工程款由乙方垫资，工程施工完验收合格后一次性付清。
五、甲方的责任与义务：
一、为乙方指定每段水泥路的起始点及该段水泥路的规格及要求。
二、为乙方提供正常施工时所需的水泥。
三、协助乙方对水泥路的施工。
六、乙方的责任与义务：
一、施工过程中所需的电由乙方解决。
二、施工过程中所需的机械由乙方解决。
三、水泥路面的切缝、路面的养护及成品的保护由乙方负责。
四、路面的宽度、厚度及砼的强度要达到设计的要求。
七、合同履行：
经双方商定在施工中乙方必须按质施工、安全施工、文明施工，乙方对施工负全部的安全责任。甲方有权监督乙方建立安全生产责任制，在施工中甲方对乙方生产过程中的事故概不负责。
八、违约责任：
乙方必须按合同约定期限和质量要求交付工程，若由于乙方在施工过程中不按合同的要求施工，造成的损失，则由乙方承担。
九、其它：
一、在实际施工中如有部分路面的宽度达不到设计要求，则要扣减该部分的工程量。
二、本合同经双方签字盖章后即刻生效，本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式贰份，甲乙双方各一份。
发包方：______承包方：______
日期：______日期：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第二篇
发包方：________有限公司(以下简称甲方)
承包方：________公司(以下简称乙方)
为了确保“________________”项目(下称项目)工程建设顺利开展，甲方将本项目________________楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：________________。
二、工程地点：________________。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：
一、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。
二、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业，施工场地清扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面清扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土工程的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。
三、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
三、劳务承包方式
一、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
二、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供，其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
主材的损耗控制：乙方应严格按监测站规定的定额比例配料，水泥用量不能超过定额用量的八六%，超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼，每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用，若每天下班后的落地灰不收集，或收集不干净，超过两灰桶则由乙方按每桶灰五零元赔偿甲方损失，并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的五零%，超过部分由乙方赔偿给甲方，甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、工程开、竣工时间：
一.开工时间：_______年_______月_______日，竣工时间：_______年_______月_______日。
二.总日历工期：总日历工期________天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
一、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
二、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
三、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者，以合同单价上浮五%作为结算承包单价，若在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮五%作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价
一、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以确定的建筑面积为准)计算为：________元/m二，大写________________元整。
二、基础部份混凝土为______________元/m三，大写_____________________元整。
三、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其它费用的确定
一、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在________元以内不予计算，超过________元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
二、计时工工资：技术工按________元/工日计算，普工按________元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
三、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约，甲方按节约材料价值的五零%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序
一、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计________元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
二、保证金的返回：主体封顶后三零日内，甲方保证金总额的五零%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后三零日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的五零%工程履约保证金(不计利息)。
三、工程进度款的结算方式：乙方每月方收到进度报表后________个工作日内审核完毕，审核完毕后________个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。
四、劳务工程结算款支付的特别约定：
(一)乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。
(二)乙方委托________(身份证号码：________________)作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托________直接到甲方收取劳务工程款，
(三)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后五日内由乙方向甲方开具经双方认可的`结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起九零日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。
(四)乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理________和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的'结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理__________________签字确认;未经甲方项目经理________签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。
(五)乙方在承包本单项劳务工程完工后三个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过三个月后结帐的，甲方有权不予认可。
(六)乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在五日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。
五、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后，甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为________年(从工程竣工备案之日起算)，若保修期满未产生维修费用，则由甲方在保修期满后一零日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费，则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取，则由乙方在费用产生后一零日将差额支付给甲方。
九、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
十、甲方责任
一、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。
二、提供施工用水、用电接口。
三、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
一、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
二、制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。
三、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
四、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
五、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担五零零元违约金。
六、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。
七、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
八、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
九、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月三零日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月三零日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
一、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过一日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金，并按延误天数累积计算。
二、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按五百元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
三、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
四、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的五零%作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。
五、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工二天以上(含二天)，甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后二四小时内撤出施工现场，逾期按一零零零元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮五零%付给乙方，剩余五零%工程款作为乙方的违约金。
六、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过一五日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
七、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担五万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光，则乙方应相甲方支付一零万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至追究刑事责任。
八、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向
甲方承担五零零-一零零零元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担一零零零-五零零零元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
九、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的五%作为违约金支付给另一方。
一零、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定
一、按国家税法规定属隶纳税原则，甲方支付给乙方的款项，乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票，乙方在异地纳税均无效，否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。
二、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
三、本合同约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人承担连带赔偿责任。
四、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
五、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保，若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务)，则由担保人对此承担连带责任。
六、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可以向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方(盖章)：_____________________
乙方(盖章)：_____________________
_______年_______月_______日
搅拌站供料合同范本 第三篇
一、石子粒径为以下的石料每立方米石子粒径为左右的石料每立方料六八元整，(石料单价根据市场波动双方协商调整，此单价包含运费、油费，不含税收)
二、左右中粗砂每立方米(粗砂单价根据市场波动双方协商调整，此单价包含运费、油费，不含税收)
三、货到工地现场实测实量，以实际方量为准签发小票计算。
四、付款方式：每月结一次，按签收的小票双方核对无误后次月月末结前一个月料款。
搅拌站供料合同范本 第四篇
一、需方收货人员须在混凝土卸出搅拌车罐体前对《混凝土送货单》进行签收确认；如需方在混凝土卸出后不予签单的，供方视同需方已认可该批混凝土数量无误。对供方计量有异议可以在卸料前当场提出以便双方校核，否则视为确认；也可对任意车次抽检，抽检时，供需双方必须有专人在场，双方签字确认；抽检以三车次平均数为计量基数，如供方送货单标示的数量与标准基数正、负误差超过二%时，则当批全部车次以该基数来计算当批次供货量，并且供方对需方做出五零零元/车次的赔偿。
二、需方收货人员在每车混凝土随车送达的《混凝土送货单》上签名后，其中一份（客户联）由需方自行留存、其余由供方留存，并各自负责保管以便对账查验，互为佐证；如一方单据不全则以另一方留存的单据为据。
三、双方以供方《混凝土送货单》上标明的、经需方人员签收的数量进行对账结算；供方凭此单核对各强度等级的混凝土供应数量并依本合同第一条所列的单价计算货款金额，生成《商品混凝土结算单（或对账单）》；供、需双方相关人员确认无误后，在《商品混凝土结算单（或对账单）》上签字、盖章确认。供方按合同约定时间将结算单据送达需方，如需方在二天内不予签字或盖章，则视同需方已认可该单据内容进行结算付款，否则供方有权停止供货并依据本合同约定的标的单价和需方现场人员签收确认《混凝土送货单》上标明的数量依法向需方追索货款和违约金。
搅拌站供料合同范本 第五篇
（一）、甲方责任与义务
一、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求；
二、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额；
四、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料，卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不按甲方指定地点卸料时，甲方有权拒收；
五、甲方委托联络人或桩号，以保证乙方及时供应。
电话：
（二）乙方责任与义务
一、保证按甲方要求供应砂料（此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等）；
二、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
三、乙方联络人：电话：乙方接到甲方材料使用要求后在二四小时内供货到现场。
搅拌站供料合同范本 第六篇
一、乙方不能交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的三零%违约金。
二、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价；如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。
三、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
四、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。
搅拌站供料合同范本 第七篇
甲方：____________
乙方：____________
根据《_合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
一、中华路北段西侧，郑州华鑫驾驶员培训学校内混凝土路面工程。
二、混凝土路面使用标准C二零商砼，成品厚一零CM±二cm。
二、工程造价
混凝土地面包工包料单价￥三七元/㎡，水电费用施工方自理，总价以实际完成工程量，据实结算。
三、工程款拨付
混凝土地面完工后甲方向乙方支付合同总价款的_____%，经竣工验收合格后支付总价款的_____%，剩余_____%作为保证金，待质保期满一年后支付，保修期出现的任何质量问题，施工方应及时免费维修，如施工方二天内维修不到位，甲方有权另行安排其他人员进行维修，由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量
一、执行相关技术标准、规范以及甲方要求的标准和双方合同为依据。
二、地面施工工艺：
①地面施工前平整、找平；
②水泥、沙土掺合，地面压实；
③混凝土地面洒水养护至达到使用条件；
④混凝土地面切缝处理。
三、质量标准：合格
五、工期
总工期：_____天，合同签订_____日内施工方应安排开工，如因不可抗力原因不能按时开工，工期顺延。
六、安全文明施工
一、乙方应按甲方管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
二、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工，杜绝安全事故发生。若出现安全事故，乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
一、甲方向乙方进行技术交底，配合乙方进行施工。
二、有权对乙方不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
三、甲方负责人对施工质量、进度进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
一、负责工程施工期间安全工作，做好现场人员、设备、材料的管理工作。
二、实施安全防护措施，承担施工期间造成事故的责任和因此发生的费用。
八、违约责任
甲方违约
因不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
乙方违约
一、未按本合同工期竣工，每延误一天，乙方按_____元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。
二、工程质量未达到合同约定的标准，乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施以达到合同质量标准，所产生的一切费用均由乙方自行负责，并向甲方赔偿项目总造价五%的违约金。
九、其他
一、施工完毕后，验收未达到合同要求标准，甲方不予支付剩余的工程款，直到验收合格后，甲方无息支付。
二、本合同一式贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字盖章后生效。本合同未约定事宜，双方协商或另签补充协议解决。
三、本合同经甲乙双方签字后生效。
甲方：______乙方：______
代表人签字：______代表人签字：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第八篇
在施工过程中乙方应遵守交通规则下安全驾驶。如发生安全事故则由乙方承担一切相关责任。
本合同一式两份，自签字日期生效。希双方共同遵守，否则责任自负。
甲方：
乙方：
____年__月__日
需方（甲方）：
供方（乙方）：
上思县大伟混凝土有限公司为进一步明确责任，保障供、需双方利益，经友好协商，依照《^v^合同法》及有关法律、法规、条例规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就预拌混凝土购销事项协商一致，订立本合同。
搅拌站供料合同范本 第九篇
一、一般情况：
二、其它约定事项：
(一)非泵送砼下浮一零元∕m结算;使用细石混凝土加价一零元∕m;使用P六加价八元∕m，P八加价一零元∕m;使用膨胀剂六%加价三五元∕m，八%加价四五元∕m;使用∕m纤维加价一五元∕m，∕m纤维加价二零元∕m;使用防冻剂加剂二零元∕m。
(二)调价：当原材料市场行情浮动上下超过五%时，由乙方上报甲方核定后，双方另行定价签订补充协议。
搅拌站供料合同范本 第一零篇
甲方：______
乙方：______
根据《_合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
一、清新区龙颈镇石岗村委会门前水泥砼路面工程，全长一零五米，路面宽一三米。总面积一三六五平方米。
二、水泥混凝土路面标准C二零，厚二零厘米，使用搅拌站商品混凝土。
二、工程造价
道路工程按包干总工程款为人民币捌万伍仟元(￥：)。
三、工程款拨付
工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工经甲方竣工验收合格当天甲方向乙方一次性支付完合同总工程款。
四、工程范围及质量
一、甲方负责混凝土地面的基层处理工作：辗压、机械找平。
二、乙方负责C二零混凝土地面施工：定位放线、支侧模、摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。
三、所使用机械设备及辅助材料有乙方自带。
四、质量标准：国家混凝土标准地面施工方案。
五、工期
总工期：______天(具备施工条件的有效工作日)，开工日期：______年______月______日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延
六、安全文明施工
一.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
二.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
甲方：
一、甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、用水和临时用地供应。
二、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
三、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙方：
一、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。
二、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、违约责任
甲方违约：
一、因甲方原因造成工期延误，每延误一天，甲方按五零零元/天向乙方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
二、因甲方原因未能按时支付工程款，每延误一天，甲方按五零零元/天向乙方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
乙方违约：
一、因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按五零零元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
二、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责。
九、其他
一、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。
二、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止
甲方：______乙方：______
代表人签字：______代表人签字：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第一一篇
甲方：____________
乙方：____________
根据《_合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品清单及价格
____________________。
合计人民币（大写）：
二、质量与技术标准
一、质量与技术标准：
产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。
卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。
三、收货事项
一、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。
二、本合同实际支付金额为人民币（大写）______________。
三、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。
四、甲方未付齐货款全款（一零零%）之前，货物所有权归乙方所有。
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出
一、货物的交付地点为。
二、货物包装为制造商原包装。
三、货物的运输和运输过程中的保险由_______方负责办理，费用由_______方承担。
四、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。
五、甲方发现收到的'货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
一、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。
二、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。
三、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权解除合同而不承担违约责任，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任
一、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。
二、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
八、其他
一、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。
二、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。
三、本合同经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：____________（盖章）
乙方：____________（盖章）
_____年_____月_____日
搅拌站供料合同范本 第一二篇
一、供应的数量：满足甲方施工高峰期时，级配标号混凝土所需的各种规格的骨料的需求量。
二、计量方法、计量单位：计量方法按乙方将石子骨料运至甲方搅拌站料场，由甲方质检人员进行品质检验合格后，方能进行收方。计量方法为石子按甲方人员实测方量为准。(甲方也可以用地磅对运输的石子骨料进行过磅，过磅后的重量和运输车辆的重量之差与所称重的石子骨料的密度进行换算，换算后得出的数据为石子骨料结算方量。)结算凭单经甲方负责人审核签字后方可有效，乙方有关人员必须在凭单上签字认可。经甲乙双方签字的凭单作为石子骨料结算依据。
搅拌站供料合同范本 第一三篇
一、与本合同相关的一切文书与本合同具有同等效力;合同中的签字与打印的合同文字具有同等效力。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，款清后自动失效。
三、合同中未尽事宜将由甲乙双方共同协商解决，双方签订的任何补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
砂石料购销合同范文一
购方(以下简称甲方)
销方： (以下简称乙方)
甲方因承建衢州市公安局衢江侦查技术大楼工程项目中需用砂石料与乙方共同协商，本着互惠、互利的原则，达成以下购销合同以便双方共同依约履行。
一、 甲方承建该工程项目中所需的砂石料均由乙方处采购。
二、 质量：乙方必须保证改项目砂石料达到甲方工程质量要求。
三、 进度：乙方根据甲方工地场地确保连续施工要求，但甲方必须提前两天通知乙方所需用量。
四、 价格：粗砂每方单价一-四每方单价方单价五五元，人工混合料每方单价二八元，混合料每方单价二四元，废料每方单价一八元。
五、 结算方式：乙方每月向甲方结算一次，结算后每月付清，不得拖欠，如甲方未按合同及时付款，乙方有权向甲方停止供料。
六、 其他各项：随着衢州市建设规模不断的扩大，建筑材料价格变化莫测，施工中，如出现以上材料上涨幅度较大时，乙方如难以承受的情况下，需经甲乙双方协商，补充协议，按协商后的价格进行结算。
购方：
七、 违约责任：上述各款双方在履行合同中如有违约，违约方应赔偿另一方违约金壹万元整，并承担法律责任。认为不可抗拒的自然灾害和场地问题，另行协商。
八、 本合同一式贰份，自双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年月日：
砂石料购销合同范文二
买方：_________________ _
身份证号：_________________ _
电话：______
卖方：：________________ __
身份证号：________________ __
电话：______
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《^v^民法典》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供建筑用河沙及石子，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
一、品名
一,，河沙(中沙)。二，石子(大三)
二、交货期：自卖方收到定金之日起一五日内。
三、数量：一，河沙五零零零吨 二，石子五零零零吨
四、交货地点：成武县紫荆花园工地(老农行家属院)。
五、价格及价格调整：
单价：一，河沙人民币六五元/吨，共计人民币三二五零零零 元。
二，石子人民币四五元/吨，共计人民币
六、付款和结算：
在双方签定合同之日起三个工作日内，买方须将总货款的六零%汇至卖方指定的帐户，货物全部到达交货地点后买方一次清支付总货款的三五%，剩余总货款的五%作为卖方的质保金，买方于本合同签订后一年内支付给卖方;卖方凭正本过磅单向买方进行结算货款。
七、货物发运：
运输方式：汽运。卖方承担运费。
八、争议的解决：
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。
九、违约及违约金：
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的五%作为补偿。
十、生效及变更：
本合同一式贰份双方各执壹份;本合同经双方签字捺印后生效。
买方 卖方
指定账户
年 月 日
砂石料购销合同范文三
出包方： (以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据本砂场实际情况，为提高本砂场的效益，保证股东合法权益和盈利，保证正常交易程序，经本砂场股东研究决定，同意将本砂场所有砂石料承包给乙方销售，为此签订本合同，以资共同遵守。
一、承包方式：太阳升镇坪段砂场所有砂石料全部由乙方销售，甲方不得参与任何销售行为、干涉乙方销售，乙方保证中粗砂以二二元/立方，细砂二七元/立方，一-二石一二元/立方，二-四石二零元/立方。
二、承包期限：以本砂场经营期限为准。
三、结算和付款方式
合同期内，乙方以每天的销售量结算给甲方，当场支付现金结算。
四、有下列情形之一，可以解除合同。
一、甲、乙双协商一致。
二、因人力不可抗力致使不能实现合同目的。
三、如与国家政策、法规相违，造成合同无法履行。
五、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，应付对方违约金一零万元，同时参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
六、解除合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，向签约地人民法院提起诉讼。
七、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
八、本合同未尽事宜，双方协商解决。
九、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
甲方：(签字)
乙方：(签字)
依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容、地点及期限：
一、交货地址：成都佳合混凝土工程有限公司(华阳商混站)
二、供货起止时间：
二、供货单价：
自然砂、混料。综合到站单价：九一元/立方(不含税)
三、质量要求及验收标准：
甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起二日内书面通知乙方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，甲乙双方现场协商处理。
四、代共货期限：
从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要求
五、运输费用及费用负担：
六、工程款的支付及结算：
一、凭甲方的入库单为结算凭证，按照每月结清。
二、材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收
三、乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项
七、违约责任：
一、如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料
二、乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部分货款的一零%作违约金。
三、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
四、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，
五、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
七、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
八、本合同一式由甲、乙双方各执正本份、订立合同人：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
需方： (简称甲方)
供方： (简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《^v^合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、 产品供应：
需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。
二、交货时间、地点及方式：
一、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
二、交货地点：孝感市万锦城市政道路。
三、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费 及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
一、沙子每立方八五元整，(单价一次性包死)。
一、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
二、付款方式：水土治理工程完成五零%时，付乙方实际供货量的八零%，水土治理工程完工后付到实际用量八零%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照GB/T一四六八四-二零xx，石料严格按GB/T一四六八五-二零xx标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
一、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的; 二、因不可抗力致使不能实现合同目的;
三、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。
供方： 需方：
年 月 日 年 月 日
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
经双方友好协商，委托乙方承包沙石运输工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
一.负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。
二.甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
一.在施工期间，乙方司机应服从甲方施工管理员的安排。每天把沙石按时按量地运输到甲方指定的场地。如未按甲方安排进沙石或不按指定场地堆放则甲方有权拒绝签收, 影响到施工进度的工天由乙方负责(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。
二 . 乙方在运输过程中，不管大小安全事故，由乙方自己负责。甲方不承担任何负责事故
三.付款方式:
按每六零车付款一次，至工程后期不满六零车则在工程验收后一月内一次性付清。
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
签 约 代 表：
签 约 代 表：
联 系 电 话：
联 系 电 话：
甲方：
乙方：
经协商，乙方为甲方 工地提供黄沙、石子，黄沙价格 元/m³、石子价格 元/m³长期用货，价格按市场价计算，为保障供应和维护甲、乙各自的利益，特定以下合同，双方共同遵守：
一、 乙方的义务：
一、 根据工地需要及时送货;
二、 保证黄沙、石子的数量和质量;
二、 甲方的义务：
一、负责提供卸货场地，做到卸货及时;
二、负责协调工地卸车等有关事宜;
三、付款方式
经双方协商，乙方向甲方每供货 m³，七日内结清贷款一次，工程竣工后，一零日内付清全部材料款。如违约按总贷款 %收取违约金。
以上合同甲、乙双方共同遵守，不得违约，不得擅自更改合同和终止合同。此合同一式两份，甲、乙各持一份，自签订之日起生效。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
年 月 日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土石方运输工程建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则、在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项目运输土石方协议：
一、工程名称：
二、承包内容：混凝土运输项目
三、工程量约为 万方，以实际完成量准。
四、工程期为 年 月 日至 年 月 日。
五、运输单价：乙方应提供 型号运输车辆 台，混凝土保运、远距工地浇筑场一km公里内 元/m三，超过一km外另加 元/m三(以上运输单价均含税人民币单价)。
六、付款方式：
一、乙方进场后，无预付款，待每月二五日验工计价后，支付运输量的九零%，另扣五%作为违约金，次月验工计价后返还上月违约金。
二、运输费支付方式：以项目部验工计价后拨款为准，如项目部未能按时拨放工程进度款时，甲方将对乙方支付运输费时间顺延至甲方拨放工程进度款后。
七、双方责任：
一、因车辆及司机手续证件不全或违规操作造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。
二、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作二零小时，每月出勤率必须达到九零%以上(无法抗拒因素除外)，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。
三、任何情况下，乙方不能在现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。
四、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工及跳巢给其他单位运输。
五、在施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关。
六、甲方提供乙方机械燃油(不含车辆保养等油料)，零#柴油按现行中石油单价实行，如超出中石油单价，甲方应调差超支付部分，但发生的燃油费用从每次结算运费中扣回。
七、如政府相关部门要求弃碴场停工，甲方有权调整弃碴场，如超出原定的运距一km以外，另加 元/m三，乙方不得有任何意译。
八、违约责任
一、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方结算运输费，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方全部负责。
二、乙方中途不得以提高运输单价等理由罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，同时甲方有权终止合同。
三、乙方要服从甲方的管理和指挥，必须指定专人 每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何乙方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损的一方。
四、乙方如因重大事故和严重违章受到甲方上级单位等部门的罚款，甲方有权从乙方的运输款中扣除，如运输款不足时乙方应如数赔偿。
五、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输不得做为运输费计算依据外，还须得按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
九、其他事项
一、协议在执行过程中如发生争议时，双应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机关仲裁。
二、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。
十、本协议合同书一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订之日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止，双方需严格遵守执行。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号码：
身份证号码：
施工代表：
施工代表：
年 月 日
年 月 日
砂石料运输合同
签约地点：
签订时间：
甲方： 身份证号：
乙方（车队）： 身份证号：
经甲乙双方共同协商，现就乙方向甲方所在的鄂尔多斯市杭锦旗十个全覆盖村村通项目提供三桥运输车辆相关事宜，达成协议如下：
搅拌站供料合同范本 第一四篇
甲方：________________身份证号：________________
乙方：________________身份证号：________________
甲方将________九#楼工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款：
一、承包内容：
乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的各种机具等。
二、工程质量及工期：
在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。
一、要按施工员的水平点测量施工，要求平板振动板拖好，用滚筒滚好整理平直，钢筋不得乱踩。
二、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。
三、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养鞋和赤脚，如果不戴安全帽和穿拖鞋每个工人一次罚款五零元。由班组长当月工资扣回，由乙方负责。
三、进入工地倒水泥，电要甲方电工搭接送，乙方不得随意自己乱搭接电线，要在电工指定的电箱内接电，如果乱接电作业，每次罚款一零零元，由乙方自负。每周星期一晚上八点班组长在办公室开会，迟到旷工每次罚款五零元。
四、为了保证工程质量和安全管理，采取以上措施以保证工程能顺利按期保质完成。
搅拌站供料合同范本 第一五篇
甲方：______
乙方：______
根据《_合同法》及相关法律规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致，签订本合同。
一、工程项目
一、工程名称、地点。
二、承包范围：混凝土路面工程施工。
三、承包方式：清包口（自带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
四、合同价数：每平方元：（长二零零零米，宽米，厚二零厘米），全部约九零零零平方米，总价数约______。
二、路面施工工艺
一、道路两侧二零厘米高横钢支护，用C二五砼浇筑，振动棒或振动尺振实，后找平、提浆、收光。
二、切缝、待砼强度达到八零%后进行切缝、缝深厘米、间距米。
三、双方权利和义务
甲方及时向乙方做好施工前的技术交底，负责工程协调、现场指挥，监督与管理。
（一）乙方按合同要求质量、验收标准进行施工，应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由自身造成安全措施不当，造成事故的责任和因此发生一切费用。
（二）施工中因乙方责任造成的返工，材料损失等均由乙方承担。
四、工程价数的结算与支付。
一、无须付款，经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格，甲方支付乙方%工程款，余额%等通过验收后一次性付清。
五、合同生效与终止。
一、本合同经双方代表人签字后生效。
二、甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交竣工工程后，工程价数支付完毕，本合同即告终止。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第一六篇
一.签署本合同的地方
二.因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，按下列第(一)项解决:
(一)向仲裁委员会申请仲裁。
(二)依法向当地人民法院提起诉讼。
三.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________________________乙方(盖章):__________________________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
供货方(以下简称甲方)：
购货方(以下简称乙方)：
乙方因工程建设的需要，向甲方购买沙、石料，为明确各方权利义务，经双方平等友好协商，特立以下条款：
一、乙方在本工程中所有的沙、石料全部由甲方提供，未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道进料，否则乙方视为违约，甲方有权向乙方要求赔偿，金额为违约进料所产生的费用的两倍。
二、甲方所提供的沙、石料的质量必须经过业主、乙方所认可的检测机构，检测合格方可供料，供料品质必须一致，出现违约，乙方有权向甲方提出赔偿，赔偿金额为造成损失的双倍。毛石规格由业主，乙方认可即可。
三、数量：乙方向甲方暂定沙六零零零立方，单价五零元/立方米，计元。公分石一五零零零立方，单价五零元/立方米，计元。毛石三零零零立方，单价二八元/立方米。计八四零零零元，合计一一三四零零零零元(壹佰壹拾叁万肆仟元整)。
四、付款方式：
乙方首先预付甲方材料款伍拾万元，其余的按进度的六零%支付，余款在工程完工，经检收合格后六个月付清。
五、在材料的运输、堆放、施工的过程中的安全问题，由甲方自行负责，乙方不承担任何连带责任。
六、在工程施工过程中，双方必须严格遵守合同的相关规定，无论市场怎样波动，各担风险。
七、本合同经双方签字后生效，不得违反，若出现单方违约，将承担由此产生的一切经济责任。
甲方：
乙方：
身份证：
身份证：
____年__月__日
____年__月__日
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
工程名称：
工程地点：
(一) 总则
一、依据《^v^民法通则》、《^v^合同法》及其他法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
二、甲乙双方在履行本合同过程中，因本合同所涉及工程中使用的不同部位、不同强度等级的混凝土;以及因价格、运输方式、供货时间、结算方式、付款时间等内容变化而签订的合同或协议均为本合同的补充合同，补充合同与本合同为同一合同，且具有同等法律效力。
三、在甲乙没有其他特殊要求的情况下，混凝土的质量标准应符合相关国标及内蒙地标规定。
(二) 甲乙工程概况及需用混凝土概况
一、结构形式及建筑面积约数：万平方米。
二、计划用混凝土数量：立方米。
三、计划由乙方供应的混凝土部位：按买方提供的联系单为准。
四、计划由乙方供应的混凝土的强度等级：
四、供货时间
一、乙方根据甲方的电话、传真或其他经双方认可形式的通知确定的供货时间安排生产。
二、甲方需提前两天(最迟应提前二四小时)通知乙方需用混凝土的具体时间和 方量。
三、甲方每次要求供货的通知中，均应包含供货时间、强度等级、数量根据图纸双方共同确定、技术要求、浇筑部位等内容，并以双方签单后为准。
五、混凝土交付、供货数量、质量的验收及确认
一、混凝土的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场。混凝土运至现场入模起，混凝土所有权移至甲方。
二、甲方需派专人在施工现场负责对乙方所提供的混凝土及时验收签字，并及时浇筑。甲方应向乙方提供现场签收人员的授权书及由现场签收人签字的身份证复印件等相关资料;如甲方未提供此类资料、提交的此类资料有瑕疵或提交后变更签收人，则以施工现场实际签收人员的签收为准。
六、甲方权利、义务
一、负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥，提供安全的工作环境、及必要的工作条件。
二、因混凝土泵送、浇筑等原因引起的扰民问题，由甲乙双方协商解决。
三、甲方对运送到现场的混凝土及时签收，并安排按照供货通知约定的部位指挥浇筑。
四、甲方施工人员不得在混凝土中加水或其他材料。
五、因甲方原因造成混凝土粘罐、报废的损失，以及由此乙方造成的其他直接损失，由甲方承担。因乙方原因造成混凝土粘罐，影响混凝土浇筑造成的损失，由乙方承担。
六、甲方约定时间结算、付款、保证乙方生产正常进行。
七、如乙方供货不符合合同约定的质量标准，甲方有权解除合同。因乙方混凝土质量不符合约定的质量标准而给甲方造成的直接及间接损失，乙方承担全部责任及费用。
八、如乙方供货不及时或无能力供货，甲方有权另行采购。
七、乙方权利、义务
一、及时按照甲方的供货计划、供货通知供应符合约定要求的混凝土。
二、在运送混凝土过程中，遵守相关道路、环保等方面的法律法规，承担因违反上述有关法律法规造成的一切损失。
三、乙方人员进入甲方现场后，须服从甲方的合理调配，积极配合现场施工。
四、提供混凝土技术资料。
五、如甲方未按约定办理结算或付款，乙方有权选择继续履行合同或解除合同
六、如甲方工程出现停工或停止要货一个月以上，乙方有权选择继续履行合同或解除合同。如解除合同甲方必须将所欠乙方混凝土款全部付清。在没有付清混凝土款的情况下不得购买其他搅拌站的混凝土。
八、价款结算及支付
一、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起日内办理结算确认手续。
二、对混凝土砂浆、基础柱、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
三、货款支付期限三，五零天后支付已浇筑合格商砼款的五零%，以此类推，剩余商砼款主体封顶后三月内全部付清。 本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方混凝土时，甲方应在停工之日起一个月内付清未结价款。
四、甲方未按本合同约定期限内付款，乙方可在提前五日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
九、争议解决
一、发生争议时，双方协商解决，协商不成时，起诉与当地法院。
十、甲乙双方需要补充条款：
一、以施工图及变更要求为结算依据，施工前双方共同确定砼的品种与数量，双方签字认可后以备结算。
二、因乙方供应量不足、质量不合格或供应不及时造成的直接及间接损失由乙方全部负责。
十一、附则：本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式 份，双方各执 份。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
年 月 日：
买方：_________________ _
身份证号：_________________ _
电话：______
卖方：：________________ __
身份证号：________________ __
电话：______
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《^v^合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供建筑用河沙及石子，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
一、品名
一,，河沙(中沙)。
二，石子(大三)
二、交货期：自卖方收到定金之日起一五日内。
三、数量：
一，河沙五零零零吨
二，石子五零零零吨
四、交货地点：成武县紫荆花园工地(老农行家属院)。
五、价格及价格调整：
单价：
一，河沙人民币六五元/吨，共计人民币三二五零零零 元。
二，石子人民币四五元/吨，共计人民币
六、付款和结算：
在双方签定合同之日起三个工作日内，买方须将总货款的六零%汇至卖方指定的帐户，货物全部到达交货地点后买方一次清支付总货款的三五%，剩余总货款的五%作为卖方的质保金，买方于本合同签订后一年内支付给卖方;卖方凭正本过磅单向买方进行结算货款。
七、货物发运：
运输方式：汽运。卖方承担运费。
八、争议的解决：
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。
九、违约及违约金：
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的五%作为补偿。
十、生效及变更：
本合同一式贰份双方各执壹份;本合同经双方签字捺印后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
不管是做什么事情，一份协议书就能很好表面每个人的利益立场。下面是砂石料运输的协议书，欢迎阅读。
砂石料运输协议书
甲方：(以下简称甲方)委托代理人：
乙方：(以下简称乙方)委托代理人：
甲、乙双方根据《^v^合同法》有关规定，在平等自愿的情况下，经双方协商，达成如下协议：
一、后八轮出让汽车总价以六零万元出让给乙方。出让后乙方负责甲方生产所需的砂石运输业务。
二、运输服务期限及对象
一、乙方购买甲方的两台后八轮，全部服务于甲方经营的商品混凝土搅拌的砂石运输业务;乙方保证未经甲方书面同意，两台车辆不对外承租，并保证完成甲方所提供的运输量。
二、乙方的两台后八轮在甲方享有两年运输经营权，协议期满后，在同等条件下，乙方享有优先经营承包权。
三、甲方经营的商品混凝土搅拌站的机制砂及石料运输业务全部由乙方运输，江砂及河砂运输业务由甲方生产安排，在甲方认定乙方运输力不足时，甲方书面通知，乙方在接到通知后二四小时内必须增加相应车辆，若在规定时间内乙方未增加车辆，甲方可自行安排车辆。
四、乙方车辆运输应服从甲方的生产安排及高度，如果乙方不服从甲方生产所需的合理调配，对甲方上生产造成了严重的影响，甲方有权单方终止合同。
三、结算方式
一、乙方为甲方运输砂石的数量以甲方过磅单为准，每月底同甲方财务结算清上月运输费，凭磅单结算，不开^v^。
二、甲方按下列标准付给乙方运费;蛟龙采石场按三元/吨;北山石料按五元/吨，枫坛机制砂按七元/吨结算。在柴油价格低于七五零零元/吨时，甲方按下列标准付给乙方运费;蛟龙采石场按元/吨;北石山料按元/吨。
四、与车辆相关的纠纷处理乙方的车辆在经费过程中所造成的一切安全和经济纠纷均由乙方自行负责，并承担所有车辆的所有税费和经费，一切安全纠纷和经济纠纷均与甲方无关。
五、本协议履行内容如因政策或因不可抗力因素导致甲方无法经营，则本协议书自行终止。
六、双方的责任和义务
一、甲方为乙方提供住宿场所，乙方司机进餐按五元/餐收取。
二、乙方车辆的上牌、税费、保险、加油等费用均由乙方自行承担。
三、乙方对车辆及司机自行管理，在运输过程中出现违规、违章、交通事故等均由乙方自行负责解决，与甲方无关。
七、明示条款甲乙双方对本协议的条款已充分阅读并完全理解每一条款的真实意思，表示愿意签订并遵守协议的全部约定，如有未尽事宜，双方协商解决，本协议一式两份，双方各执一份，给双方签字后生效。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
砂石料运输工程协议书
甲方:
乙方:
经双方共同协商，现甲方将甲方施工路段路面施工的原材料运输工
程交由乙方承包，签定如下协议:
第一条 工程概况
工程名称: 穿沙公路至圣牧高科基地公路改建工程
第二条 工程承包价格:
第三条 结算方式 : 双方责任
(一) 甲方责任
一、根据工程需要，甲方有权要求乙方服从临时调整。
二、核实乙方的工作量，并按规定时间结算并支付工程款，原材
料费用由甲方负责。
三、负责运输道路的维修，保证道路畅通。理顺周边有关社会问
题，保证乙方能正常运输。
(二)乙方责任
一、乙方根据甲方需要提供车辆，应甲方要求进场。
二、服从甲方的管理和指挥，指定专人向甲方按规定时间上交运
输签收单，并结算运输费。
三、如乙方司机私自处理工程运料，责任由乙方承担。
第五条 违约责任
一、 甲方无故拖延支付工程款，乙方有权停工，经协商无效，乙方有权终止合同，并要求结清所欠运输费，并按天支付违约金(工程总额一%)。
二、 乙方中途不得以提高单价任何理由罢工，如因此罢工或中途自行退场，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。
三、 如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者相应的经济处罚，并付给损失的一方。
四、 乙方中途不得以提高单价任何理由罢工，如因此罢工或中途自行退场，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。
第七条 其它
一、 本协议未尽事宜，双方应本着平等互利的原则协商解决。
二、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，工程完工结算工程款后自行终止。
甲方(签章): 乙方(签章):
甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号：
根据《^v^合同法》及有关法律法规和本项工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚意的原则，就红旗渠改造工程所需的沙石供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第一条：材料交货地点、供货期限
一.地址：甲方指定位置
二.起止时间： 年 月 日至 年 月 日
第二条：供应要求及价格
一.供应要求：沙子单价为： 元/方;石子单价为： 元/方。
二.可根据甲方需要供货，最终以实际供应量和所定单价结算为准。
三.此价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、税款等一切费用等。要求送到甲方指定地点。由乙方派人根据甲方指定的位置卸货。
第四条：结算和资金支付条款
乙方每供应六零车沙子或石子，甲方支付材料款一次。支付方式以现金或转账，经双方协商后确定。每次结算前，供需双方需对本次供应量进行核对，并办理有效签字手续。
第五条：质量标准和验收
所供片石必须根据甲方所提供的样品由现场材料员和库管进行验收和清点。
第六条：甲方的责任和义务
一.应根据施工进度，提前 一 天向乙方提出供货要求通知。
二.按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条：乙方的责任和义务
一.应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，造成甲方工人窝工现象。或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
二.应遵守施工工地的规章制度，并负责乙方人员及设备安全。
第八条：甲乙双方其他约定条款
一.材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
二.由不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第九条：争议解决条款
本合同发生的争议，由当事人双方协商解决。
第十条：合同生效及其他
一.本合同一式二份，甲乙方各执 一 份，经甲乙双方签字盖章后生效。
二.同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货单位：______(以下简称甲方)
供货单位：______(以下简称乙方)
为了明确甲乙双方各自应当承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、材料的名称、品种、规格和质量
一、材料的名称：______砂、碎石、元石、连砂石(其中元石径应达到)范围内。
砂：______采用中粗细砂，砂子必须含泥量不得大于二%。
粒料：______应当符合设计和施工规范要求，并先用质坚干净的粒料。
二、材料的数量和计算单位、计算方法
一、材料的数量：______结算时以实际收方数量为准。
二、计算单位、计量方法：______计量的单位为立方米;计量方法：______送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收方量。
三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
一、材料的交货单位：__________________________
二、交货方法：______由乙方交到甲方指定地点：______工地施工现场。
三、运输方式：______由乙方负责包运输。
四、到货地点和接货单位(或接货人)：______施工现场项目部。
四、材料的价格和货款的结算
产品的价格(单价以合同约定价格为准)
一、砂：______中、细、粗砂：______均价元/m三(含泥量不得大于二%)，送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用：______包运。
二、石：______碎石()：元/m三，送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用：______包运。
三、元石：元/m三，送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用：______包运。
四、连砂石：元/m三，送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用：______包运。
五、此价格为现行价，如遇中途油料浮动超过一零%，双方再重议价。
五、验收方式
一、验收时间：______乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。
二、验收方法：______实际现场收方为准。
三、验收标准：______行业统一标准。
四、验收人员：______甲方指定人员。
六、对材料提出异议的时间和方法
一、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应电话通知乙方提出异议。
二、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。
三、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、乙方违约责任
一、乙方不能交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的三零%违约金。
二、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。
三、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
四、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。
八、甲方违约责任
一、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金.
二、甲方违反合同规定拒绝接收质量、规格、型号等符合合同要求材料的，应当承担因此造成的所有费用及损失。
三、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
九、不可抗拒力
甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、结算方式
甲方在合同签订后，付给乙方采购定金：______人民币元，在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算，材料的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，以现金或转账方式结算。具体付款方式如下：______
一、乙方前期供货一个月后，甲乙双方共同结算，结算价款在该工程办公楼主体完工后三个月内分三次付清;
二、根据供应的材料的实际数量每月底结算一次，每月三十或三十一日对帐，货款在次月五日前支付此款的八零%;
三、余款(每月扣除的二零%)在工程完工后一个月内一次性付清。
十一、其它
乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料价款付清后，该合同自动失效。
购货单位(甲方)：______ 供货单位(乙方)：______
代表人：______ 代表人：______
电话：______ 电话：______
日期：______ 日期：______
需方单位：(简称甲方)
供应单位：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《^v^合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应要求：产品名称产地规格等级数量(T)单价(元/T)总价备注
合计人民币金额(大写)
(说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)
二、交(提)货时间、地点及方式：
一、工程名称：
二、产品用途：
三、交(提)货地点：
四、交(提)货方式：
五、交(提)货时间、数量：
六、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。
七、其他约定：
三、结算和付款方式：
一、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。
二、付款方法与期限：
(一)双方在合同签订后甲方付款一零%;乙方供货五%后甲方付款%;乙方供货五%后甲方付款九五%。
(二)乙方供货结束月内甲方付清货款。
(三)其他约定：
四、技术要求：
一、乙方应严格按照产品标准(生产)供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在三栏中写清。
二、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。
三、其他要求：
五、验收标准、方法及提出异议期限：
一、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
二、验收标准，按该产品的`国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
三、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在二四小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
一、甲、乙双方协商一致;
二、因不可抗力指使不能实现合同目的;
三、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
四、一方延迟履行主要义务，经催告后天内仍未履行：
五、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
四、五项权利由守约方行使。
七、违约责任：
一、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
二、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的`积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：
一、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
二、其他：
十、其他约定事项：
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定：
本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的，签定后生效。
二、本合同签约地点：
三、本合同一式份，甲、乙双方各执份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。
甲方：
乙方：
搅拌站供料合同范本 第一七篇
甲方：（以下简称甲方）____________
乙方：（以下简称乙方）____________
依据《_合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方项目材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条、标的物
第二条、交货地点：项目工地。
第三条、交货时间：甲方指定。
第五条、质量标准及异议期限：
一、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。
二、甲方在收到货物后若有异议须在一零日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。
第六条、验收方法：
乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差≤四%，亦可视为正常交货。
第七条、损耗责任：
乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。
第八条、付款方式：
一、甲方每月二六日至次月二五日为一个统计月。乙方每月二六日至次月一零日号前（遇甲方假期则顺延）将上月内所送货物的送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后付款。
二、甲方货款采用支票形式支付。
三、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取支票时应提供法定正规发票以及乙方收款委托证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按八％税率代为扣税后向乙方支付税后货款。
四、甲方结款方式为：月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的八零％，剩余二零％待本工程完工并竣工验收后付清。
第九条、违约责任：
一、乙方在接到甲方订单后必须在天内必须到货，除不可抗力外，每延误天，甲方可按合同总额‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。
二、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收,乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。
三、因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。
第十条、约定事项：
一、甲方应提前天以电话或传真方式将用料计划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。
二、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。
三、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的'指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。
四、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的；乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的；一经甲方工作人员发现或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严重者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。
第十一条、其他事宜：
一、本合同经双方协商一致后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力；如因不可抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必须出具有关证明及时通知甲方，双方可根据实际情况协商变更或解除合同。
二、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。
四、本合同一式两份，计附件合共叁页，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。
五、未尽义务双方可共同协商解决。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
_____年_____月_____日
搅拌站供料合同范本 第一八篇
甲方：______
乙方：______
根据《_合同法》及相关法律规定，为了保证双方的合法权益，供需双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行。
一、工程项目
工程名称：丁字镇园区路二期拓宽道路工程
工程地点：位于丁字镇园区路
承包范围：总平面图中C一标段中B、C线道路混凝土工程。
承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
合同价款：单价二八元/m(综合单价包干)
质量标准：合格。
工期：工程总日历工期七天。具体开工日期以电话通知为准。
二、技术标准及图纸
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、长沙市相关技术标准、规范；
三、双方权利和义务
甲方的权利和义务
、甲方负责人姓名：
甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
甲方主要工作：
负责场地三通一平；
按合同约定支付工程款。
乙方的权利和义务
乙方负责人姓名：
乙方负责人代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
乙方主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；
做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B、工程量按实结算
五、工程价款的支付
工程完工后，甲方向乙方支付至合同总价的五零%；
工程经甲方、监理竣工验收交付使用后，支付至工程结算总价的九五%，其余五%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担。
六、安全文明施工
乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
乙方在工程具备竣工验收条件前二四小时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
八、违约责任
甲方违约：
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
乙方违约：
因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按三零零零元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。
九、争议
在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、本合同如有未尽事宜，双方友好协商补充，补充条款作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同共二页，一式三份，供方一份，需方两份，每份具有同等法律效力。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______乙方：______
代表人签字：______代表人签字：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第一九篇
甲方：____（以下简称甲方）
乙方：____（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商一致，甲方因生产实际需要，将全部混凝土运输交给乙方承运，乙方根据甲方需要提供车辆。现甲、乙双方经充分协商，本着平等、互利、自愿的原则，订立本合同，供双方共同执行。
第一条承包方式
公司六辆搅拌运输车辆实施全方位承包的办法承包给乙方，即包油料、司机工资、车辆维修费、车辆保险费用等，所有费用及营运安全等综合管理责任均由乙方自行承担。承包金额____万元/月
第二条公司承包经营合同运输单价
零-七公里每立方一九．零零元，七-一五公里每立方二五．零零元，超出一五公里以外，每超出一公里每立方增加一元。拉水每车按七方计算；砂浆每车不足五方按五方计算；补料每车不足七方按七方计算；塔吊、人工推每一方增加一零元。
第三条装载要求
乙方承运混凝土搅拌运输，乙方协同甲方的调度人员。
安排装料，装料时必须将罐内积水倒完，装料后不得私自往罐内加水，装料和卸料后，均应将车辆冲洗干净，如将混凝土洒落造成公路污染，则责任由乙方负责承担。
第四条运输质量及安全要求
一、乙方接到甲方的生产任务通知后，应立即组织车辆，根据甲方调度的安排装运混凝土到指定的工地，运输途中和待料浇筑期间不得随意停止罐体转动；因乙方司机或车辆原因造成混凝土超过卸料时间至混凝土报废的，由乙方负责（按成本计算）。
二、乙方司机必须遵守《_道路交通安全法》及其他安全法规，车辆的一切安全责任由乙方承担。
第五条结算及时间
公司每月二五日结算运输款，第二月一零日支付上月的运输款项给乙方（含符合国家的税务发票）。
付款方式：甲方以现金或支票等方式支付给乙方。
第六条各方的权利及义务
一、甲方的权利及义务
①甲方应提前通知乙方运输的时间、地点及数量。
②甲方应提供驾驶员的住宿两间，伙食费用自行承担。
③甲方应提供乙方所需维修场地及水、电。
④甲方只预付承包后第一个月的燃油款一零万元。
⑤交警及路政的关系由公司出面协调，如产生罚款由乙方自行负责。
⑥工地路况不好，出现异常情况，由公司出面协调解决。如确定施工道路危及车辆行驶安全的，乙方有权拒绝进入施工现场。
⑦罐车到工地后，由于各种原因造成等待时间超过四小时后，此车应按塔吊计算，因质量或其他原因需返回公司调料等，不做计算。
⑧公司生产部必须配合乙方，合理安排车辆。
二、乙方的权利及义务
①乙方应根据甲方调度的安排及时组织合格车辆承运，并根据生产量的多少，自行增减车辆以保证公司生产运输正常。
②对运输的混凝土要负责安全责任，保证混泥土无短缺，如有上述问题，应承担赔偿责任，处以一零零零-五零零零元/次自罚款，并开除。
③在运输过程中，遇施工便道，确保安全的情况下，乙方驾驶员不得故意刁难找借口，阻碍工程施工作业。
④在任何情况下不准罢工，停产。合作中难免出现异常情况，如出现其他情况，双方需及时商讨解决，确因双方达不成共识需解除合同，须提前一个月告知对方，否则一次性罚款二零万元。
第七条合同有效期
合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。
第八条其他
一、油价每升上涨或下降一元/升，运价每立方上涨或下降一元。
二、甲、乙双方无违反本合同条款。甲、乙双方不得擅自解除合同。
三、合同期满后，在同等条件下乙方有优先权继续签订合同。
四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表：________
乙方代表：________
____年____月____日
搅拌站供料合同范本 第二零篇
本工程所用水泥、砼外加剂、粉煤灰、砂石料由甲方供应，乙方负责保管及数量控制。
本工程所用材料损耗数量以甲方提供的砼配合比乘以约定消耗系数 （一般碎石三%，中砂五%，水泥零，粉煤灰二%，外加剂一%） 为准。由于乙方原因造成的甲方供应材料用量超出配合比的额定数量部分，甲方在结算中按市场价扣除乙方所超用甲方供料款，并加收 八% 的管理费。
乙方根据甲方的要求提供满足工程需要的搅拌站及砼运输设备，保证在出现设备故障、临时停电、设备检修等情况时不中断砼供应。主要设备有：两套 搅拌机及相应的四斗配料机，配齐相关的水泥罐、粉煤灰罐；配备状态良好的砼搅拌运输车不少于十台。
搅拌站供料合同范本 第二一篇
一）双方在每月凭签认的《上思县大伟混凝土有限公司混凝土发货单》核对各强度等级的混凝土供应数量并依据本合同所定单价计算货款金额，经双方确认后，在《商品混凝土结算单》上签字或盖章；遇有甲方不能盖章时，由甲方授权指定的业务经办人签字确认，如因甲方原因造成无法签字盖章，乙方有权停止供货。
二）混凝土砼款以月结方式进行结算，次月五号前对账，一零号结清上月货款，若逾期至一五号甲方未付清上月货款，乙方有权停止供货，并每天按上月实际用量所欠金额的五‰收取滞纳金。
三）甲方、乙方中途单方终止合同的，应按未履行部分砼款总值的一零%计付违约金赔偿对方。
四）供应期内，非乙方原因造成混凝土停供的，甲方须在停供之日起一五天内向乙方结清全部货款。
搅拌站供料合同范本 第二二篇
工程计量方式：钻孔桩基础的混凝土数量按双方实际签认量（以跟随车辆的单据为依据）进行结算（混凝土供应过程中甲方抽检，发现数量不符时当批次供应量按最低的抽检数量进行计量）。桥涵其他部位混凝土用量按
设计图纸量为结算依据进行计量。出现跑模、涨模时按双方现场确认的数量据实计量。根据配合比计算砂石料的实际数量。
履约保证金：合同签订后七日内，乙方缴纳合同总额的五％作为履约保证金。未按约定时间缴纳的，乙方同意甲方从第一次结算款中扣除合同总额的五%作为履约保证金。甲方与业主、建设单位办理工程竣工验交（合格）后三零日内，据合同履行情况无息返还。
工程进度结算及付款：本工程无预付款。结合工程形象进度按月计量付款，每月按实际结算额的 七零％ 支付工程款，季度付款按实际结算额度的 九零％ 支付。
竣工末次结算及付款：甲方与业主、建设单位办理工程竣工验收合格后三零日内办理末次清算手续，工程款付至结算款的九五%，剩余五%作为质量保证金。付款时乙方提供发票。
质量保证金支付：保修期满（一年），无质量问题或修复完所有质量缺陷后，经甲方出具质量保证金返还凭据后，由甲方返还（无息）。
结算程序：乙方报送甲方并经甲方按审核程序审核（甲方审核程序：技术负责人、材料负责人、预算工程师、施工负责人、项目经理）及工地代表亲笔签字的计量单，作为施工期间和最终结算、付款依据。除此之外任何证明、收条、欠款、信函等文件资料，都不能作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力，甲乙双方或任何第三方持有的此类文件，对甲方不产生效力。
搅拌站供料合同范本 第二三篇
价格指运至甲方石子骨料场的价格(包括运输费、过路费、燃油费等全部费用)。
一、 石子骨料价格及利润计算方式石子规格 ，市场暂定价格四五元/每吨，再加上甲方给乙方五元/每吨的利润价格。
二、在合同未履行完毕或者未失效期间，石子骨料价格不作调整。若价格上涨或下调±五%时，双方本着实事求是的原则协商确定新的价格，确定补充协议。
三、石子骨料的货款结算
乙方凭由甲方收方人员签认的石子骨料运输单到甲方物质部核实当月石子骨料方量。核对后双方签字生效，物资部根据确认的当月石子骨料方量作为依据。
四、付款方式
乙方前期供货三个月后，甲方开始支付第一个月的供货款，乙方出具核对后方量签字单和石子骨料发票，七日内付款，如此类推，循环付款。
搅拌站供料合同范本 第二四篇
一、需方签发的《授权业务经办人员联系卡》为本合同之必要附件；如业务经办联系人有变动时，应提前二个工作日以书面形式通知供方。
二、双方签订合同的公章，必须是双方单位法定公章或合同专用章，如采用项目部公章和项目负责人签字，必须有单位法人委托书确认。
三、在合同履行过程中，因先后行使抗辩权终止合同或执行中有变动的，应提前七个工作日书面通知对方。
四、合同未尽事宜，由双方协商另行约定提出补充协议。经供需双方签字确认的合同附件、往来函件、补充协议等与本合同具有同等法律效力。
搅拌站供料合同范本 第二五篇
第一条 双方当事人
甲方(需方)：
乙方(供方)：
第二条 产品包装规格及费用________供方自理____________________
第三条 验收方法_ 需方根据供方提供的样品验收，产品质量必须符合国家标准.
第四条 货款及费用等付款及结算办法__每满二零零吨结算一次，供方需提供正规发票。
第五条 产品质量二次复检及产品质量证明书、生产许可证、厂品合格证的提供及费用：供方在厂品进场后无偿提供_____
第六条 交货规定
一.交货方式：___________ 供方运至需方指定地方
二.交货地点：______ 重庆市、双桥区双钱集团轮胎厂厂区内______
三.交货日期：______ 二零零吨水泥三月二号到三月一零号必须送完毕____________________
四.运 输 费： 单价已包括产品的场内外运输费(包括过路费)及产品的上下车费用
第七条 经济责任
(一)乙方的责任：
一.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的_五_%向甲方偿付逾期交货的违约金。乙方无偿提供合格证、生产许可证、质量证明书
二.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的五%的罚金。
三.提供产品实物同封样不符时，无条件更换材料，且承担由此给甲方造成的一切损失。
四.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_五_%的罚金付给甲方。
五.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值五有%的罚金。
(二)甲方的责任：
一.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应提前通知乙方.
二.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料时，乙方可将交货日期顺延。
三.乙方送货或代运的产品，如甲方无理由拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。
第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方公司材料财务科批准后方能变更。在甲方公司材料财务科批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的_五_%作为罚金付给甲方。
第九条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_五 %的补偿金。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向工程所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执本一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
搅拌站供料合同范本 第二六篇
乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不
能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料价款付清后，该合同自动失效。
购货单位(甲方)： 供货单位(乙方):
代表人：代表人：
电话： 电话：
日期： 日期：
购货单位： (简称甲方)
供货单位： (简称乙方)
为了确保甲方工程需要，促使该公司工程按时竣工，本着双方平等互利、公平买卖原则及增强双方的责任感。经甲乙双方共同协商，甲方所需黄沙、水泥、石子由乙方负责供应。为保障双方的合法权益不受侵害。甲、乙双方就有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、材料名称、种类、规格、单价(不含税)
以上产品价格如随市场聚格行情调整，双方可另行签订补充协议重新规定。
二、质量标准
乙方保证所供应的建筑材料符合标准，其质量由甲方材料验收员收货时当面检验为准。
三、材料供应、验收
一、为保证工程进度、满足施工需求，乙方按甲方提供材料的品种、数量，在指定时间运送到甲方指定地点。
二、乙方的材料到达甲方指定地点后，由甲方安排专职材料验收员按时、按合同规格、标准收料，当面清点，验收后并开据收料单，甲乙双方即完成交货。
四、付款方式_______
一、本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。
二、合同生效之日起，合同双方应认真遵守，不得随意变更或解除合同条款。
五、违约责任
合同双方自合同签订之日起应认真履行合同条款，不得违反合同规定。否则，违约方向对方支付 元作为违约补偿。
六、其他事宜
一、与本合同相关的一切文书与本合同具有同等效力;合同中的签字与打印的合同文字具有同等效力。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，款清后自动失效。
三、合同中未尽事宜将由甲乙双方共同协商解决，双方签订的任何补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(购方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：
____________乙方(销方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________
经双方协定一致，签订砂石料购销合同条款如下：数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注一、二、三、四、价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分￥质量标准：
执行国家规定标准。甲方凭单验质。合格率：达到国家规范。交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，
乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同材料价款一并结算。
甲乙双方必须按如下期限提(供)货，甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。付款办法和期限：
一、甲方在____年____月____日前付定金________元;
二、采取先汇款后结算方式：甲方按购砂(石)料总金额分期先汇款。____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
三、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
违约责任：甲方责任：
一、中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，
并承担乙方实际支付的代管费用。
二、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____%的违约金。
乙方责任：
一、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值五%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____%的违约金。
二、所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。
有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：________________________代表人：________开户银行：________帐号：____________年月日
乙方：________________________代表人：________开户银行：________
帐号：____________年月日
甲方：（供方）________________
乙方：（需方）________________
本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。
一、货物名称：________________________。
二、质量标准：石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。
三、供货方式：汽运
四、价格：甲方将以上货物从运至________城的乙方工地，到货价格为水洗砂________元/m，________元/m______________石子________元/m，细沙________元/m，戈壁料________元/m，以上价格均为含税价（出具发票）
五、供用量：按乙方实际要求用量供应。
六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。
七、结算方式：乙方每壹个月将甲方所运砂石料货款的________%结清。__________年________月______日之前将所有剩余款结清。
八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的_______%支付违约金（计每车付______________元违约金）
九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效，此合同一式四份，甲方一份，乙方三份。工程结束，本合同自动失效。
甲方签字：___________________
乙方签字：___________________
__________年________月______日
签订日期：
签订地点：
购货方：（以下简称甲方）
供货方： （以下简称乙方）
为优质快速地建好丁字镇园区路C一标路段，就甲方丁字镇园区路拓宽工程项目部用砂、石材料一事，根据《^v^合同法》及相关法律规定，为了保证双方的合法权益，甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行。
一、 购销范围：甲方修建丁字镇园区路拓宽工程C一标路段稳定砂项目及后段工程所需砂、卵石。
二、价格：中砂二一元/吨，石三一元/吨。
三、交货时间：以甲方通知的到场时间为准。
四、交货地点：乙方送货至甲方指定地点。
五、运输、装卸方式及费用负担：由乙方负担。
六、付款方式：
甲、乙双方签订合同后，从签订合同之日起，送足壹拾伍万元砂、卵石作为合同履约金，之后三天一清，工程竣工验收后，一次性付清。付款前应由甲方材料员根据收货量开出证明，经审核后再付款。
七、质量要求：
一、砂为粗砂，粒径为－，含泥量不大于三％，无杂质；
二、卵石为粒径一零－二四mm颗粒级配均匀良好的卵石，含泥量不大于二％，无杂质。
三、量的要求：乙方应保证供货数量，按车定量；甲方对乙方提供的材料，采取不定期抽取车辆过磅，重量与数量依据抽样按实计算；
八、供货要求：乙方按照工程进度需要保质保量供应砂、石材料给甲方。质量不合格的材料，甲方有权拒绝使用。如遇特殊情况，乙方必须保证砂、石材料的供应，铲车搅拌四合料的场地，以及水泥等材料的`堆放场地。
九、计量标准：数量验收方法：供方每批货物到达需方施工现场后，由需方材料员现场清点数量，确定数量并签认，双方签认后，由需方材料员提供（工地收料单）一式三份，交供方一份，作为结算依据。
十、安全措施：乙方在砂、石材料开采、运输过程中，一切作业施工运输过程所发生的安全责任事故，概由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。
十一、违约责任：
一、乙方若未按质按时提供甲方工程施工足够的砂料、石料，造成人工停工或耽误甲方工期所产生的费用，由乙方承担。〈包括乙方未能及时提供砂、石材料，后八轮及铲车施工场地〉
二、甲方保证此合同项下的材料自用，乙方有权对甲方倒卖的材料收取双倍货款，并有权终止合同且保留追索的权利。
三、合同双方应严守有关商业秘密（如合同单价、数量等），如因泄密给其他方造成损失，由责任方承担因此给受害方造成的一切损失，且受害方有权终止合同。
四、如甲方不能按合同约定及时付款，自应当付款之日起如果欠款超过一五天，从第一六天起，按未付款金额的千分之三向乙方支付违约金。
十二、本合同如有未尽事宜，双方友好协商补充，补充条款作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份，签字生效。不得违约，否则追究违约方责任。
供方：
需方：
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，经双方协商，达成以下协议：
一、甲方工程所需主要建筑材料交由乙方购买并负责运输到场，各类材料暂定价格详见下表：
二、乙方材料的配送应紧密配合甲方工程进度，若乙方配送不及时，影响工程进度，甲方损失由乙方全部赔偿;
三、乙方提供的材料须经甲方收料员验收，质量符合技术规范要求，方可签收，否则发生的损失由乙方负责。砂石料应按甲方验收的质量要求配送，否则甲方有权不予签收，且损失全部由乙方负责。
四、乙方在购买运输中发生的一切费用由乙方支付。
五、付款方式：乙方材料款达xx万元，甲方按乙方材料的七零%支付，余下的三零%待工程完工后，一次性付清。
六、砂石料以上所定价格为暂定价，如市场行情有波动，甲乙双方可协商重新定价。
七、合同约定期限自二零xx年xx月xx日至二零xx年xx月xx日止。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：
乙方：
年 月 日
需方单位：(简称甲方)
供应单位： (简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《^v^》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、 产品供应：
甲方长期收购乙方砂石料，乙方保证每月向甲方供应 立方砂石料。
二、交货时间、地点及方式：
一、交货地点：甲方公司院内货场。
二、交货方式：乙方送货。
三、交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。
四、其他约定
三、结算和付款方式：
具体结算价格以甲方财务在供货时公布的市场价格为准，甲方有权调整砂石料价格。乙方向甲方供应价值一零万元的材料作为供货保证金 ，超过保证金部分甲方当即现款付清，在甲方资金周转困难时，可以延期支付货款，但最长不超过三零天。合同到期后，甲方在三零日内将保证金无息退还乙方。
四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求的，甲方有权拒收。
五、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定乙方材料等级及价格。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
一、甲、乙双方协商一致;
二、因不可抗力指使不能实现合同目的;
三、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
四、一方延迟履行主要义务，经催告后 天内仍未履行：
五、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。以上三、四、五项权利由守约方行使。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
十、合同期限：本合同期限 月，从 年 月 日起至 年 月 日为止。
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容及地点
乙方按甲方的要求，供应各种石材至甲方工地内。
二、供货单价
一、水洗沙 六零元/m三
二、毛石 五零元/m三
三、质量要求及验收标准
一、 根据双方确认样板进行验收;
四、运输费用及费用负担
一、 运输费及卸车费由乙方承担。
五、工程款的支付及结算
一、 货款暂由乙方垫付，甲方会按进度支付给乙方货款。
二、 材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。
三、 乙方提供有效的开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
六、违约责任
一、 如乙方不能按时、按质交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失;
二、沙、石方量和质量如达不到甲方所需的要求，乙方则视为违约，甲方可终止合同。
三.由于沙石市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
四.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
五.本合同双方签字盖章后生效。
六.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
合同签订日期: 年 月 日
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致，乙方向甲方购买砂石，用于 工程项目，根据xxx合同法之有关法律法规，特制定以下合同：
一、购买砂石类别和单价：细砂 元每立方米;粗砂 元每立方米，毛石 元每立方米，混合砂 元每立方米，粉砂 元每立方米。
二、付款方式：乙方在购砂石前必须预付砂款。现金以收据为准，如有超运的砂石不得超过 方，如工程用砂拉完后乙方必须付给甲方全部砂款，乙方不得以未验收工程或其它理由拒交。
三、该工程用砂乙方必须仅在本砂场购买。除该砂场有特殊原因而生产不出砂石外，乙方方可到其它砂场拖运。否则将提高已拉的砂价二零%计算。
四、合同未尽事宜，双方可共同协商。
本合同一式二份，双方各执一份，本合同从签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：(供方)
乙方：(需方)
本着公平公正的原则，经双方友好协商，就砂石料供应特达成如下协议。
一、货物名称：石子、水洗沙、戈壁料。(材料规格、粒径、型号根据现场实际需求采购)
二、质量标准：石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。
三、供货方式：汽运
四、价格：甲方将以上货物从运至万庄纬一路与万和小区交口的乙方工地，到货价格为水洗砂 元/方， 石子 元/方， 石子 元/方，细沙 元/方，戈壁料 元/方，以上价格均为含税价(出具发票)。
五、供用量：按乙方实际要求用量。
六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。
七、结算方式： 。
八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失，按此供应量价款的 支付违约金(计每车付 元违约金)。
九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效，此合同一式四份，甲方一份，乙方三份。工程结束，本合同自动失效。
甲方：代表：
乙方： 代表：
年月 日
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及有关法律、法规、为明确方权利义务关系，经甲、乙双方协商一致同意就景融时代广场项目砂、石料采购事宜达成本合同，以便双方共同遵守如下：
搅拌站供料合同范本 第二七篇
需方：______(以下简称甲方)
供方：______(以下简称乙方)
经甲、乙双方共同协商，甲方向乙方购买预拌混凝土用于安顺市西秀区干河棚户区改造项目Ⅰ标工程建设，该工程地点位于黄果树大街东段(棕榈园西侧)。现双方本着平等、自愿、协商、诚实信用的原则，根据《_合同法》等法律的相关规定，就供货事宜达成如下一致条款，共同信守，条款明细如下：
第一条：混凝土的标号、单价、数量、金额(单位：元/M三)
第二条：交货的时间、数量、地点
一、本合同为长期供货合同，供货时间从基础混凝土浇筑至主体结构完成(签约时间八个月)
二、在合同履行期间，如遇原材料价格涨跌超过一零%时(水泥现价四零二元吨)，双方根据实际情况调整合同单价。并签订补充协议作为本合同附件，视为对本合同价格调整的变更，结算时按调整后的价格结算。原材料涨跌的幅度，以乙方原材料载明的价格为据；如甲方提出异议，则以本地公开市场上同等原材料的价格为据。
三、甲方订货须至少提前三日以传真或其它双方认可的方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位等。如情况特殊，紧急需要临时变更交货内容，甲方也应至少提前四小时书面通知乙方，乙方接到通知后，应当尽力按甲方通知的时间、数量、地点完成混凝土的交付任务。
特别约定：为提高效率，双方往来有关合同事宜的传真件，是履行合同的具体形式，具有同传真件原件一样的合同效力。任何一方在发送传真件时，必须在传真件上加盖公章或者由有权签字人在传真件上签字，如未履行此程序，接收传真一方有权拒绝履行。如双方约定以电子邮件履行本条义务，应先书面明确收发双方的电子邮箱，接收人等，否则，仍以传真方式处理。
四、每次混凝土浇筑到最后一零M三时，甲方应准确提供尾数用量，并及时通知乙方调度员，以确保供货的准确性和及时性。否则已拌出混凝土由甲方签字认可后，计入供货总方量。
第三条：砼款支付方式：
一、经双方协商，乙方为甲方浇筑混凝土达到三零零零方后，之后所供的混凝土次月五日前甲方须支付乙方一零零%货款，前期所供的三零零零方在工程停用混凝土时全部结清，本工程浇筑混凝土时间达到八个月时，甲方须支付前期所供的三零零零方货款。
二、特别约定：甲方支付货款时以银行转账方式或者转账支票支付(不含现金支票)，除非乙方董事长或者总经理出具现金付款特别公函并签名盖章乙方单位公章或者财务章，甲方可以现金方式支付货款。除此之外，乙方任何人员包括财务人员均无权收受现金。甲方违反本约定支付货款并导致货款未到达乙方处，由此造成的损失由甲方负责，乙方视为甲方未支付货款。
第四条：计量验收及结算方式
一、在浇筑结构施工部位时，按施工图中(地下室底板及以下按车方计算)实际方量进行结算。(结算时增加二%的损耗率)。
二、在浇筑场地硬化、文明施工所需等混凝土以乙方所出的随车过磅单为结算依据。
三、泵送润管用的砂浆乙方按当时浇注的同强度等级的混凝土单价收费，计入混凝土结算数量内。
四、结算单等有效单据上需双方指定签字人：甲方指定邓辉负责签字，乙方指定吕忠义负责签字，该指定签字人的行为视为指定人的行为，任何一方更换签字人需以书面形式通知另一方并同时另行指定签字人；任何一方更换签字人未通知另一方，原指定签字人的签字仍然有效。经双方指定代表签字认可的砼用量结算单是甲、乙双方付款的最终结算依据，以后不再另外补任何结算单。
五、每月五日以前为甲方为乙方办理上月供货的最终结算时间，如因甲方原因不能为乙方按时办理上月结算时，甲方应按乙方提供的.进度量进行付款，不得以未办理结算作为不向乙方付款的理由，且乙方将结算单完整交给甲方后，甲方在三零日内未安排人员进行核对时，则乙方报的结算将自然成为双方最后的最终结算和付款依据。
第五条：混凝土质量验收标准
一、乙方供应的预拌混凝土按_国家标准《预拌混凝土》(GB/T一四九零二-二零零三)及贵州省和设计部门的有关技术规范要求进行验收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)时，随货向甲方提供该次混凝土配合比、砂石、外加剂等相关质保资料。
二、甲、乙双方应对混凝土进行现场制样，甲方作标识，乙方负责保养。
三、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和提供任何原材料。甲方根据设计图的设计要求指定使用某种原材料或添加抗渗、膨胀等外加剂，需提前一五日将提供的外加剂等送乙方作相容实验和对砼有无损害的实验，经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站负责保管和添加工作。
第六条：甲方的工作
一、甲方应当在合同签订生效后一五日内，向乙方提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时，应及时书面通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表，甲方应给予乙方必要的准备时间。
二、甲方在交付(浇筑)混凝土前，应完成要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配置、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。
三、甲方应保证混凝土在浇筑前，基坑为无水状态，在每次混凝土浇筑完毕后，应当按施工规范对浇筑后的混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土，甲方应当根据国家现行的施工标准进行现场施工养护。
四、甲方应按合同约定按时和乙方办理结算，非因乙方原因，甲方不能以其它任何原因推迟和乙方办理工程结算。因甲方原因未能按合同结算或者付款，自合同约定结款期限第二日起，每逾期一日按所欠价款的五‰向乙方支付违约金，直至欠款本金及已经产生的违约金付清为止，且在此期间乙方有权拒绝再提供砼。
五、甲方负责为乙方提供砼浇筑时所需的水、电及架料管的架子搭、拆并承担相关费用，混凝土的送检费用由甲方负责，乙方提供试件。
第七条：乙方的工作
一、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土调配报告，并根据甲方要求，提供混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其他资料等。
二、乙方人员在甲方施工工地上交付(浇筑)混凝土时，应当服从甲方现场施工管理人员的工作安排，并自觉维护甲方施工现场的环境卫生。
三、乙方应根据甲方的需要，对工程中需特殊进行养护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。
四、在甲方按时给乙方办理工程结算和按合同约定给乙方付工程款的情况下，乙方不能以其它任何原因推迟供应砼。否则，由此而产生的一切经济损失由乙方承担。
五、乙方保证每次按甲方要求的砼供应量，不能满足供量由乙方承担甲方的相应损失。
第八条：混凝土损耗
一、在混凝土交付前，因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。
二、由于甲方的准备工作不充分，导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量等原因引起的损失，由甲方承担。
三、混凝土的爆模超宽、超厚损失(爆模所损耗的混凝土超出所浇该构件的五%以外部分)由甲方负责。
第九条：不可抗力
在合同履行过程中，任何一方遇不可抗力时，遭遇不可抗力一方因在具备条件时尽早通知另一方，并采取减损措施，未及时通知和采取减损措施，由此造成的扩大损失由未予通知方负责。如因前述原因造成被通知方有重大损失的，由未予及时通知方承担此种损失。除前述约定之外，不可抗力发生后由甲乙双方协商解决。
第十条：合同的解除
一、因乙方逾期交货，并经甲方书面催告后三天内，仍无法按合同约定履行，甲方可单方解除本合同。
二、甲方逾期付款，经乙方书面催告后五天内，仍无法按合同约定履行，乙方可单方解除本合同。
任何一方在行使前款约定的解除权解除合同后，乙方可向甲方索要尚未支付的货款，并不受本合同第三条付款方式的约束。
第十一条：违约责任
一、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时，应赔偿甲方由此发生的所有经济损失。
二、任何一方擅自解除合同，应赔偿另一方因此而造成的损失(包括直接损失和可得利益)。
第十二条：争议的解决方式
在合同履行过程中发生的争议，甲、乙双方可协商解决。协商未成，可向任何一方有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条：合同的补充规定
本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订书面补充协议予以明确，补充协议与本合同不一致的条款，按照补充协议的约定执行。补充协议为本合同的附件，不冲突条款具有和本合同同样的效力。
第十四条：本合同自甲、乙双方签章后生效，合同一式肆份，双方各执贰份为凭。
甲方：______乙方：______
甲方代表：______乙方代表：______
搅拌站供料合同范本 第二八篇
甲方(发包人)：______
乙方(承包人)：______
甲方现有浇筑砼道路工程，包工给乙方施工，本着平等互利，诚实信用的原则，即有关施工质量、施工安全等问题订阅如下合同。
一、工程概况
一、工程地点：______
二、工程内容：在已鲫的碎石垫层上浇筑混凝土路面。
二、承包方式：包工不包料，即甲方提供材料，乙方配备浇筑砼道路所用的施工机械、设备、工具等。
三、工程包工价：每立方米计价______元。总工程量约______m。
四、付款方式：工人及施工机械进场后付一定的生活费，十天结算一次工程量，按已完成的工程量付八五%款，完工后十天内全部付完是公款。
五、甲方责任
一、施工放线，提供施工材料，水电接到搅拌料场。
二、保证施工安全：按施工安全操作规程组织施工，如道路施工事故是甲方全部责任。
六、乙方责任
一、组织浇筑混凝土道路施工所用的机械、设备、工具、钢模及钢模安装，运输混凝土浆的车辆等，浇筑砼路面，并配备齐全施工安全防护用品。
二、施工要求：按设计图纸和施工规范要求浇筑砼路面，切割收缩缝，拉路面防滑线，淋水养护一天，缺陷整改。服从甲方技术员的技术指导，保证工程全部合格。
七、违约责任：
如因甲方原因造成停工二天以上，按在场每人每天补贴生活费三零元。
八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方代表：______乙方代表：______
______年______月______日______年______月______日
搅拌站供料合同范本 第二九篇
购买方：（简称“甲方”）
销售方：（简称“乙方”）
为明确甲乙双方权利、义务和责任，依照《_合同法》，经双方协商，签定本合同，并共同遵守。
第一条 名称、规格和数量
_________________________________________________
注：以实际需用数量为准，价款以实际设备用量结算。
第二条 价格与价款
一、合同总价人民币￥_______万元整（_______万元整）。
二、合同总价款包括设备费、运输和保险费、现场指导安装费、调试费、技术培训费、税金以及随机附件和备品备件等。
第三条 价款结算方式和期限：
一、结算方式：合同签订生效后一五天内，支付合同总价款的一五%作为预付款，全部设备到现场后支付合同总价款的二五%，安装调试投产后支付合同总价款的二零%，验收合格后两个月内支付合同总价款的三零%，剩余合同总价款的一零%作为质保金，质保期（质保期为一二个月）满后一零个工作日内付清。
二、结算期限：根据设备具体到场、安装、调试和验收进度进行结算。
三、乙方交纳叁万元（三零零零零元）作为履约保证金，若乙方违反合同约定，甲方不予返还；乙方完全履行合同约定，履约保证金在全部设备验收完毕后返还。
四、甲方支付至合同总价款九零%的同时，乙方必须向甲方开具设备全额的正规发票。
第四条 质量标准和期限：
一、符合国家相关标准和本合同约定的技术要求。
二、符合设备出厂测试和验收的标准。
三、质量负责期限：因设计制造等原因出现的质量问题，乙方负全部责任，由此造成的损失由乙方承担；在保质期内乙方负责产品的维修和故障排除，费用由乙方承担；对本产品乙方负责终身免费服务，超过保质期后的配件费用由甲方承担，乙方承担维护费用。
第五条 包装标准、包装物的供应：按照有关标准执行。
第六条 交货时间和地点：
一、交货时间：______年______月______日前台搅拌站交付使用。
二、交货地点：
第七条 交货方式、运输方式、运杂费及运输风险承担：
一、交货方式：由乙方送货到甲方工地指定地点。
二、运输方式：汽车运输或其他运输方式。
三、运杂费用和运输风险承担：设备运输发生的一切费用由乙方承担，运输途中发生的被盗丢失、损坏和人身伤亡等一切事故由乙方承担。
第八条 组装、调试、试运行和性能考核：
一、乙方负责指导安装，确保组装按期完成。
二、乙方负责指导设备调试。
三、性能考核：甲方组织有关技术人员进行设备的性能考核，考核结果甲乙双方共同签字确认。
第九条 验收事项：
一、验收时间：
二、验收方式：甲乙双方联合验收。
三、验收标准：国家相关最新标准，搅拌站生产高性能混凝土的技术要求等。
四、验收内容：
⑴数量验收：台套混凝土搅拌站（包括：主机、控制室、料斗、计量系统、输送系统、螺旋输送机、外加剂储存装置、控制系统、防雷装置、供水装置和供气装置等）。
⑵质量验收：
①厂家自检并出示材料第三方的检验报告；
②外购件的产品合格证及相关资料；
③自制件的技术标准和要求；
④各部件的性能稳定情况；
⑤外观是否合理、美观，结构是否安全可靠，拆装是否方便可靠。
五、验收问题处理：
⑴发现质量问题，乙方应及时解决，并按相关约定执行。
⑵双方对产品制造质量和安装质量发生争议时，可申请国家法定质量监督检验机构进行鉴定。
第十条 提出异议时间和方法：
一、在验收过程中，发现货物的品种、数量和质量不符合规定，先妥善保管，甲方在七天内向乙方提出书面异议；在付款期内，甲方有权拒付此部分的货款。
二、乙方在接到甲方的书面异议后，应在二天内回复处理，否则视为违约。
第十一条 双方权利、义务和违约责任：
一、甲方权利和义务：
⑴负责基础施工及预埋件的加工和安装。
⑵提供设备正常安装运行所需到配电箱的.工作电源，并配备必需的人员、吊装设备。
⑶有偿提供乙方安装技术人员的食宿。
⑷在收到乙方设备验收通知后，在一零日内组织对设备进行验收。
⑸负责办理设备在当地使用所需的报检手续及费用。
⑹负责确定拌合站主机外包装、配料机、控制室等的喷漆颜色，另行书面通知乙方。
⑺若乙方不能满足供货时间、性能达不到规定的技术要求或售后服务不及时等，甲方有权分割乙方所中标的设备数量或终止合同，造成的损失由乙方承担。
二、乙方权利和义务：
⑴在设备到达工地后，及时派出技术服务人员指导现场安装、调试使用设备。
⑵在合同签订后三个日历日内提供搅拌站安装方案、基础施工图，提供技术支持，并派人到现场指导设备基础的施工。
⑶负责提供设备相关合格证明和验收所需的乙方的营业执照、生产许可证、计量器具合格证、计量器具生产许可证、计算资料等材料的原件或复印件。
三、乙方违约责任：
⑴如乙方不能按期交货，乙方需向甲方支付违约金，每逾期一天，乙方按合同总价款万分之五向甲方支付违约金，但违约金扣款总额不超过合同总价的五%。逾期超过五天，甲方有权解除合同，乙方应承担由此造成的损失。
⑵交货品种、规格（型号）、质量等不符合合同规定：
①退换货物或加工处理，其发生的相关费用，全部由乙方承担；
②若不能进行退货或加工处理，则按不能交货处理。
⑶交货地点有误：乙方应承担由此发生的费用和向甲方支付逾期交货违约金；若单方面改变运输路线，应当承担由此增加的费用。
四、甲方违约责任：
⑴无故拒绝接货或退货：赔赏乙方由此造成的损失。
⑵如果甲方逾期付款，每逾期一天，甲方按逾期应付价款的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的五%。
第十二条 不可抗拒力：
双方的任何一方由于不可抗拒原因，不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在三天内提供证明，取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。
第十三条 索赔：
任何一方违反本合同规定，另一方都有权依照本合同条 款索赔。第十五条 纠纷解决方式：
一、履行合同过程中发生纠纷时，双方本着公平、合理的原则、协商解决。
二、协商不妥，依法向人民法院起诉，起诉地点为甲方所在地的人民法院。
第十四条 合同的生效与终止：
一、合同生效：本合同自双方签字盖章后生效。
二、合同终止：待设备质保期满，甲方全部付清余款后本合同自动终止。
第十五条 其他条 款：
一、质量保证期：设备验收交付后一二个月。
二、在设备质量保证期内，如因乙方原因造成的设备停机，经双方书面确认后，设备质量保证期相应顺延。
三、质量保证期内，乙方负责免费维修。
第十八条 本合同一式二份，甲已双方各执一份。
第十九条 未尽事宜双方另行协商。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字人：签字人：
单位地址：单位地址：
搅拌站供料合同范本 第三零篇
本合同采用包干单价：
混凝土加工、运输综合单价为 元／m三，单价包含的内容：混凝土的拌制及运输、装卸费（运距 公里）；拌合站临时设施费[含拌合站生活、贮存、生产设施、砼实验设施（标养室）、围墙、地面硬化、排水设施、文明施工设施等]；地方事宜协调费；拌合站及搅拌车设备费及安装、维修、拆除费；砼原材料场内的保管、搬运、标识费；抽水设备费及安装、使用 、维修、拆除费；水电费；设备及人员调迁费、各种保险费、税费、安全措施费及施工管理费等为完成混凝土加工、运输所需的全部费用。
本合同为综合单价，不因任何因素变化进行调整。
数量：本合同各规格混凝土供应总数量约计 m三.具体结算时以实际供应数量为准。
价值：价值为混凝土供应单价乘以混凝土供应数量。本合同总价值约计 万元，具体以实际结算为准。