消防工程劳务分包合同范本

消防工程劳务分包合同范本 第一篇

甲方（劳务发包方）：

乙方（劳务承包方）：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

一.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

箱体规格：单价：四五零元/只

二.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

喷头类型：下喷，单价：七五元/只

三.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（三元/米）。具体单价如下：

探头单价：七零元/只

四.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约一二零米），不计配件等其他安装费用。共计三二零零元，土方开挖费用不包含在内。

五.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN一五零洞，单价：四五元/只

六.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

七.消防水泵房含二台消防主泵、二台稳压泵、一台气压罐、一台湿式报警阀共计一五零零零元。

八.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计三二零零元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

三、付款方式

一.甲方在乙方进场施工后一周内支付乙方五零零零元作为当月生活费。

二.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在一周内内支付乙方工程量的八五﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

一.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

二.乙方应提前二天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

三.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

一.出现争议甲乙双方先协商。

二.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

三.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表（签字）：

乙方负责人（签字）：

消防工程劳务分包合同范本 第二篇

甲方：_____________________(以下简称甲方)

乙方：_____________________(以下简称乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称

_____________________

二、工程地点

_____________________

三、工程承包范围

工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区一#、三#、五#楼、东区一#、五#、九#、一四#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(一)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(二)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(三)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

(四)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(五)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(六)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

(七)防雷接地安装;

(八)消防所有管网预埋;

(九)弱电预埋;

(一零)通风、太阳能孔洞预留;

四、工期要求

乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式

包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

八、付款和结算方式

一由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

二当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的七零%;

三当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的二零%;

四当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的八%

五总劳务费的二%作为施工质量保证金，质保期为二年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后一五天内，甲方一次性支付给乙方结清。

九、设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

一、本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

二、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

一、甲方职责

(一)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

(二)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(五)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

二、乙方责任

(一)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

(三)施工现场水、电材料现场转运。

(四)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(五)现场由甲方提供的.原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(六)乙方提前三天提出材料计划，由甲方审核购买。

(七)乙方现场负责人：

十二、违约责任

一、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

二、乙方违约责任

(一)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

(二)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

(三)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

(四)乙方必须做到工完场清，否则甲方按五零元/次向乙方收取违约金。

(五)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

(六)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

十三、安全文明施工

一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

二、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

十四、其它管理制度

一、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按五零元/天(次)向乙方收取违约金。

二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

日期：___年___月___日

消防工程劳务分包合同范本 第三篇

发包人(全称) (以下简称甲方)

承包人(全称) (以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：______________________________________

工程地点：______________________________________

工程内容：______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：

一、消火栓系统;

二、自动喷淋系统;

三、自动报警系统;

四、通风排烟系统;

五、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。

施工范围包括以下项目：

一、管道穿墙穿板补洞;

二、消火栓箱洞口补洞;

三、室外管沟土方开挖回填;

四、高空搭设脚手架;

五、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;

六、积极做好工程过程中的工程签证;

五、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。

第二条：合同工期

二零______年零三月一零日——二零______年___月___日(具体以现场甲方定的工期为准)。

第三条：工程质量

一、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。

二、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。

第四条：工程价款

一、本工程人工费报价如下：

①消防喷淋管道

②消火栓箱

③自动报警系统

④自动报警预埋

⑤桥架

⑥消防水泵房

⑦风管制作安装

⑧通风设备吊装

⑨换气扇安装

以上①-⑨项人工费总价为大写：

二、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____℅计取。

三、工程人工费预付款为合同总价的_____%

第五条：付款方式

一、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：_______________元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。

二、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：__________元。

三、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的九零%，即￥________元×九零%=￥________元(大写：__________元正)，含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月一日前发放到施工队。

五、工程调试完成并经有关部门验收合格后，甲方于一零个工作日内支付_______%工程费用_________元(大写：_____________元正)。

第六条：材料

由乙方提请主材、辅材、耗材、劳保用品及产品资料的采购计划，原则上要确保采用甲方的产品供给。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价时，按甲、乙方双方的报价的平均加减法，取中间值为定价的原则执行。

第七条：违约及责任

合同签订后，双方均不得违约，否则违约方需支付守约方违约金，违约金为合同总价的五 %，并承担给对方造成的经济损失及相关责任。

乙方责任：

一、工程质量不符合规范规定质量要求的，乙方负责无偿修理及返工，费用由乙方承担;

二、施工过程中应同装修及其他专业积极配合，避免造成不必要的返工;服从公司现场管理人员的调度及安排;

三、工地现场安全教育由乙方负责，如出现任何安全事故甲方概不负责。

甲方责任：

一、甲方须提供三份图纸;

二、甲方须按时用现金支付工程款项;

三、工程中途停建、缓建及甲方材料原因，应采取措施弥补或减少损失，自己调节安排人员的工作;

第八条：安全施工

一、乙方必须加强现场管理，按现行的法律法规组织施工，由于乙方措施不力造成的事故，责任由乙方承担。

二、工地现场按安全要求购买的相关保险，其费用由乙方自行承担。

第九条：工程保修

自验收合格之日起，乙方对整套系统保修两年，保修金为合同总价大写：________________(小写：￥__________元)的五%，即￥_________元×五%=￥_________元(大写：______________元正)，保修期满后七个工作日内付清。保修期间属于乙方施工质量问题，由乙方在二四小时内到场维修，费用由乙方承担，乙方在二四小时内不能到场的，由甲方和第三方安排维修，所产生的费用由乙方承担。属于产品问题或使用不当及人为损坏的，由甲方或者第三方承担所有费用，乙方负责修复，费用按实际发生结算，保修期满后，乙方提供终生有偿维修保养。

第十条：其它

一、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;

二、本合同双方代表签字，加盖公章或按手印后即生效;

三、合同中未尽事宜，双方本着友好谅解的精神协商解决，如协商不成，双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼;

四、双方身份证复印件或公司文件复印件做为附件附后。

甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：

经办人： 经办人：

签订时间： 签订时间：

消防工程劳务分包合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

为共同搞好广东清远市大家元之家园工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的水电部分工程量内容劳务承包(包括自负、劳保用品)等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有水电工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

四、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。

五、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

六、承包范围及价格：范围：水电预埋、粗装二次预埋;穿线、强弱电、避雷施工至十层不含屋面、开关;面板;层间电源;装箱;给排水安装出户两米。(除消防工程外，图纸内所有室内水电工程量);价格：按建筑面积，每平方米三七元(含基础)。

二、甲方工作

一、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

二、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

三、甲方指派人员参与或监督工程施工，乙方应予以承认。

四、及时履行乙方的其他协助义务。

五、甲方免费向乙方提供宿舍及生活水电。

三、乙方工作

一、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

二、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

三、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

四、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

五、乙方必须无条件服从甲方管理安排

四、工程款及结算的约定

一、甲方按乙方每月月底完成工程量的七零%支付工程量款。

二、工程竣工验收一个月后甲方支付乙方全部工程量款的九五%。

三、预留五%的质保金在半年后付清。

四、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;

五、材料供应的约定

一、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收领出后保管。

六、双方责任的约定

一、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款，甲方承担相应的.费用。

二、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期六个月内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

三、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、设计与施工及验收的约定

一、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

二、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。

三、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任

一、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 一零零零 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的加付滞纳金。

二、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 一零零零 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。

甲 方：

乙 方：

代表人：

代表人：

年 月 日

消防工程劳务分包合同范本 第五篇

甲方（雇主）：

地址：

乙方（雇员）：

身份证号：

家庭住址：

甲、乙双方根据国家劳动保障法律、法规，在平等自愿和协商一致的基础上，签订本合同：

一、工作内容

一、聘任乙方为甲公司的专职消防队人员，工作地点为_______。

二、在合同期内，乙方无正当理由应服从甲公司的工作安排。

二、合同期限

合同期限采取固定期限。合同期限为_______年。即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

三、劳务报酬

甲方按月工资方式支付乙方工资，支付日期为每月_______日前，月工资_______元，奖金按甲方的规定执行。

四、劳动保护和劳动保险

甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。

五、劳动纪律

甲方应依法制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并在乙方上岗前以书面形式发给，同时督促其实施。乙方应严格遵守劳动纪律，保守本单位的工作秘密，如有违法违纪行为甲方可依法律法规和本单位规章制度，给予必要行政处理。

六、合同解除

一、经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

二、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：

（一）被证明不符合聘用条件的。

（二）连续旷工超过一零个工作日或者一年内累计旷工超过二零个工作日的。

（三）严重违反劳动纪律或聘用单位依法制定的规章制度的。

（四）严重失职、营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。

（五）被依法追究刑事责任的。

（六）有贪污、盗窃、赌博、打架斗殴等行为的。

（七）犯有其他严重错误的。

三、有下列情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前______日以书面形式通知乙方：

（一）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的。

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

（三）考核不合格。

（四）劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳务合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

七、违约责任

一方违反劳务合同，给对方造成损失的，应当根据损害后果和责任大小承担违约责任，违约金数额由双方协商确定。

八、争议处理

若发生劳动争议，可以自争议发生之日起_______日内向_______劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的，自收到裁决书之日起一五日内可向当地人民法院提起诉讼。

九、其他

一、本合同签订后，双方必须严格履行。合同一式_______份，甲、乙方各执_______份，_______份归入个人档案，均具有同等效力。

二、本合同没有订明的事项，按有关规定执行或双方协商解决，本合同订明的事项，与新法律、法规有抵触的，按新法律、法规执行。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

_______年_______月_______日

乙方（签字）：

_______年_______月_______日

消防工程劳务分包合同范本 第六篇

甲方：___________

乙方：___________

依据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则。北京天正华特房地产开发有限公司(以下简称甲方)与北京恒安科技安防设施有限公司(以下简称乙方)结合具体情况，经共同协商，签订如下合同：

一、合同内容

甲方委托乙方对张镇住宅(地块一)项目一期一、二、三、四、五、项目工程包括：

一、火灾自动报警系统的管内穿线及设备安装、调试。

二、消火栓系统的管路施工及设备安装、调试。

三、自动水喷淋系统的管路施工及设备安装、调试。

四、消防水泵房的管路施工及设备安装、调试。

二、工程造价

根据甲方提供的工程施工图纸及现场的实地勘察，以国家预算标准为依据，参照市场设备价格，做出工程预算书，预算价格为人民币：叁佰捌拾伍万元整，经甲、乙双方协商确定此项目工程共计人民币：叁佰贰拾伍万元整。工程竣工不做调整。(洽商变更另计)

三、双方义务：

一、甲方义务

(一)对乙方的施工提供良好的工作环境及现场，施工条件，负责协调与其他工程部门的交叉作业事宜;

(二)指派一名甲方人员负责现场的协调工作;

(三)提供工程设计所需的全部图纸及资料;

(四)保证施工所需的水、电供应;

(五)按合同规定向乙方支付工程款。

二、乙方义务

(一)乙方应按图纸及有关国家行业标准施工并确保施工质量。

(二)遵守国家及本市有关部门对施工现场的有关管理规定。

(三)指派一名乙方人员负责现场协调工作。

(四)按甲方规定时期进入施工现场进行设备安装、调试。并在双方约定的工期使工程竣工。

(五)服从甲方、监理和总包单位的管理。

(六)负责协助甲方办理本项目工程有关消防方面的开工及验收手续。

四、工程进度：

本项目工程开工时间____年___月___日，竣工时间____年___月___日。具体时间以甲方通知为准。

五、工程质量和施工图纸：

一、工程质量：乙方按行业标准施工并确保施工质量。

二、工程图纸：双方应严格按照设计图纸施工，不得随意更改，遇特殊情况必须更改时需经双方协商并签字后方可更改。

六、工程验收：

系统经调试合格后，由乙方负责协调有关部门进行消防验收。

七、维修服务：

一、乙方在工程竣工后免费为甲方操作人员提供执机操作培训。

二、乙方对工程设备保修两年，在保修期内系统发生故障由乙方提供免费维修服务(人为因素及自然灾害造成损失除外)，两年后双方别行协商。

八、工程结算：

一、此工程造价为人民币：元

二、付款方式：甲方按工程分三期向乙方付款。

(一)乙方进入施工现场一五日内，甲方向乙方支付第一笔工程款;第一笔工程款的支付占工程合同款的约二零%，即人民币：元。

(二)工程竣工验收合格后五日内，甲方向乙方支付第二笔工程款;第二笔工程款的支付占工程合同款的'五零%，即人民币：元。

(三)工程验收合格交付使用一年后支付第三笔工程款;第三笔工程款的支付占工程合同款的约二五%，即人民币：元。

(四)甲方按工程造价的五%滞留乙方工程质量保证金，即人民币采取支票或现金结算方式执行。乙方收款后应向甲方出具收款凭证。

九、争议、违约：

一、争议：本合同在履行过程中发生争议，应由双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。

二、违约：

(一)甲方不按本合同中的约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任;

(二)乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任;

十、合同约定：

一、此合同经双方签字盖章后即具有法律效力，任何一方如更改合同内容，需以书面形式提前通知对方，待对方同意并签字盖章后方为有效;

二、本合同一式四份，双方各执两份，自合同签字盖章之日是起生效。

甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________

代表(签字)：________代表(签字)：_________

____年___月___日____年___月___日

消防工程劳务分包合同范本 第七篇

发包方（甲方）：________________

承包方（乙方）：________________

按照_经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、承包范围：安装消防烟感、喷淋系统（进口材料费另算）。

四、承包方式：包工包料。

五、工程质量：按提供消防施工图纸要求及消防安装规范。

六、合同价款（人民币大写）：_________

七、保修期：________年。

第二条甲方工作

一、开工前两天，向乙方提供以确认的施工图至少一份，并向乙方进行交。向乙方提供所需的水。电。并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请。批件等手续。

二、指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行合同。对工程质量。进度进行监督，办理验收。变更。登记手续和其他事宜。

三、配合乙方做好一切现场协调处理工作，如工作门的开启。已密封查线口的拆封（并承担相应费用）。

第三条乙方工作

一、参加甲方组织的'施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

二、指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质。保量。按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。提供施工人员的各种证件复印件。

三、严格执行施工规范。安全操作规程。防火安全规程。环境保护规定。

第四条工期的约定

一、甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

二、因甲方未按约定完成其工作，影响工期，工期顺延。

三、因设计变更或非乙方原因造成的停电。停水。停气及不可抗力因素影响，工期相应顺延。

第五条工程质量及验收的约定

一、本工程以施工图纸。作法说明。建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

二、本公司施工部分，保证验收

三、如果因甲方的违章建筑，造成消防验收不过关，本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。

第六条工程价款及结算的约定

一、合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的五零%。计________。

二、当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的四五%。计________。

三、当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的五%。计________。

第七条有关安全生产和防火的约定

一、甲方提供的施工图纸应符合_消防条例和有关防火设计规范。

二、乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程。_消防条例和其它相关的法规范。

三、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此而来的一切经济损失。

第八条违约责任

一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款，所致后果由甲方承担。

二、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条争议或纠纷处理

一、本合同履行期间，若双方发生争执，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。

二、若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。

三、合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。

甲方（盖章）：________乙方：________

代表：________代表：________

单位地址：________单位地址：________

消防工程劳务分包合同范本 第八篇

一、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（二零零零）元，其中一零零零元附材费，另外一零零零元作生活费使用。

二. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（三五 )元，安装部分每点(一零）元，调试部分每点（一零）元。

三.结算方式:按照实际点位计算，每（一零零)点位结算一次。

四.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

消防工程劳务分包合同范本 第九篇

发包方： （简称“甲方”）

承包方： （简称“乙方”）

现经双方友好协商，甲方同意将 消防水、电；地上建筑单体消防水、电；以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

二、发包劳务安装的工程范围及施工内容：

包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网，具体分项发包工程内容如下：消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装；单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。

三、施工工期：

该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套，同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延，并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。

一、由于甲方及总包土建或业主方原因造成；

二、原工程设计施工图纸的设计变更；

三、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失；

四、不可抗力的事件。

四、承包方式及工程造价：

一、承包方式：包工不包料（即包清工劳务费，甲方提供六回路二级配电箱、压槽机，割管机，开孔机以及本工程所有机械损耗工具）。

二、本合同暂定劳务费为人民币：元整（叁佰伍拾万元整）

三、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容，劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算，并补充施工协议。

五、劳务费支付方法及结算方式：

一、合同签定后乙方组织人员进场开始施工，甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的七零%作为工人生活费。

二、待分项工程施工工程量完成至一零零%时，甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的八零%。

三、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续，消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的九五%给乙方，甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的三零个日历天内，须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费，扣留一%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。

四、发包劳务费结算总价：按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价；共三部分其中

（A）、地下室部分：

一.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按七二元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（DN一五零--DN二五）安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装，管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。

二.消火栓系统安装----按五零零元/套累加核算，包括所有大小管道（DN一五零--DN六五）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装，管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。

三.水泵房内所有消防设备按四五零零零元一次性包干（包括水泵控制箱安装，但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内）

四.思想汇报专题地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试（注：预埋管必须具备穿线使用条件。

五.火灾自动报警联动系统安装----按六二元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。

备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组交叉施工安装完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理维修

（B）、地上单体楼层部分：

一.消防喷淋自动水灭火系统安装----按七二元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（DN一五零--DN二五）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。

二.消火栓系统安装--按五一五元/套累加核算，包括所有大小管道（DN一五零--DN六五）安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵，支吊架制作刷漆、阀门，砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等，管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。

三.室外消防栓、水泵接合器等安装--按五零零元/套累加核算，但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按六零零零元/台（包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装，出水管安装刷漆等，但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础）

四.火灾自动报警联动系统安装-----按六二元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装，砖砌体二次开槽配管及恢复（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。

五.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试，砖砌体二次开槽配管及恢复。备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组（特别是油工班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理维修。

（C）室外埋地部分

室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN一五零及以下沟槽连接按三零元/米累加计算。热镀锌钢管DN一五零焊接法兰连接按六零元/米计算。（具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准，包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层，但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井）

备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组（特别是外环境班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为或机械损坏，乙方概不负责维修

六、双方责任：

甲方：

一、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料；提供施工用水、用电，生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份，按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。

二、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督，确定详细的施工进度计划节点，合理安排制定应急施工措施，检查隐蔽工程，施工中由于现场因素的需要进行设计变更的，及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。

三、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。

四、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方；并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的，劳务费由双方协商后予以确认签证，形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。

五、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促

六、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。

乙方：

一、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法，配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调，做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。

二、合同签订后即开始进场施工，按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工，服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。

三、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的，应及时无偿维修或返工；对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。

四、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，先通知甲方代表，经甲方研究同意后方可施工。

五、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，给予纠正教育、责令整改、处罚，直至辞退出施工现场。

六、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求整改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。

七、工程质量标准及保修期限：

一、该工程消防设施系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。

二、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起，乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。

三、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并承担维修劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用，因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。

八、违约责任：

甲方未能按本合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失；若乙方不能按合同规定日期交付使用，按本合同有关规定赔偿甲方损失。

九、其他：

（一）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量前提下节约使用材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。

（二）、乙方必须确保工程进度，若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。

（三）、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议。

（四）、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。

（五）、若本工程在施工中途，非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工，甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。

（六）、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效；合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时，如发生纠纷应采取友好协商的方式解决，协商不成可以到当地人民法院起诉。

消防工程劳务分包合同范本 第一零篇

发包方 （甲方）：

承包方 （乙方）：

根据《_合同法》、《_建筑法》、《_消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程地点：

四、承包方式：

二、工程承包方式

包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

三、工程工期

一、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；

（二）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；

（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；

（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；

（五）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；

（六）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；

（七）甲方未按约定支付工程款的。

四、工程价款

一、工程价款为：（大写）__________________，（小写）__________________。

二、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

（一）经批准的设计变更；

（二）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

三、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。

四、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后二零日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在三个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。

五、材料设备供应

一、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

二、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

三、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

四、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

六、工程质量

一、甲方应在乙方进场前七日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的`事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

三、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前二日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前一日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过二日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

七、工程验收

一、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内组织自行验收，并在验收后一四天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后五天内不组织验收，或验收后一四天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

二、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

三、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

八、工程价款的支付方式

一、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元；

二、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的六零%，计RMB：_______元。

九、维修责任

乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后二四小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。

十、违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款一‰的违约金，最高不超过合同价款的三%。

二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

三、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的一‰向乙方支付违约金。

四、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

五、工程完工后，甲方应在三个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

十一、争议解决

一、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

二、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

乙方（公章）：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

消防工程劳务分包合同范本 第一一篇

甲方（劳务发包方）：

乙方（劳务承包方）：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、 工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

１． 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

箱体规格：１６００x７００x２４０，单价： ４５０元／只

２． 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

喷头类型： 下喷 ，单价： ７５元／只

３． 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（３元／米）。具体单价如下：

探头单价： ７０元／只

４． 室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约１２０米），不计配件等其他安装费用。共计３２００元，土方开挖费用不包含在内。

５． 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下： 费用内容： 开ＤＮ１５０洞 ，单价： ４５元／只

６． 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

７． 消防水泵房含２台消防主泵、２台稳压泵、１台气压罐、１台湿式报警阀共计１５０００元。

８． 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计３２００元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

三、付款方式

１．甲方在乙方进场施工后１周内支付乙方５０００元作为当月生活费。

２．乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在１周内内支付乙方工程量的８５﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

１．工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

２．乙方应提前２天向甲方提供需购材料清单，甲方应在２天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失．

３．甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

１．出现争议甲乙双方先协商。

２．协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

３．本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表（签字）：

乙方负责人（签字）：

消防工程劳务分包合同范本 第一二篇

发包方：

总承包方：

分包方：

甲、乙、丙叁方根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

一.工程名称： 有限公司一期消防工程

二.设计单位：

三.工程地点： 路

二、各方职责

甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围

技术文件：

一、（一期工程）施工图

二、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号

三、施工图审查报告

四、（二期工程）消防系统图

五、投标文件（预算书）

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统，应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。

一、总包管理费三%

二、市场价格风险调整的不可预见费用

三、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

四、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）

五、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

六、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的`培训。

七、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

一、工期要求：

主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

二、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条质量要求和评定标准

一、质量要求：合格并符合消防和设计要求

二、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

一、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。

二、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求。以保证质量。

第六条工期、质量保证金

一、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求。愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。

二、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

三、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第七条工程价款及支付方式

一、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；

二、丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；

三、房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；

四、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；

五、余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

六、接受工程价款的

单位名称：

帐号：

开户银行：

第八条工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

一、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

二、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

三、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

四、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。

五、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。

第十一条其它

一、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

二、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

三、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

四、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力，《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

五、本协议履行地为本工程所在地。

六、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司

代表： 代表： 代表：

年 月 日

消防工程劳务分包合同范本 第一三篇

用人单位（以下简称：甲方）

派遣单位（以下简称：乙方）

经甲、乙双方友好协商，甲方同意将工程劳务分包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本工程项目能按期按质按量顺利完成验收交付使用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。适用的法律、法规：本合同文件使用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守法规及地方有关部门的规章规定。使用的标准、规法：本合同使用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

一、 工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

二、工程劳务范围及施工内容:

乙方施工的部分项工程如下：图纸上所设计的自动喷淋灭火系统；消火栓系统、室内外消防水系统工程（属于自来水公司施工的消火栓除外）；消防泵房设备、消防泵房内管道及消防水池设备安装施工等,消防所涉及的抗震支架、防火封堵、管道保温及油漆、标注及标识及清理清洁工作等包含完成消防水箱和消防水池的前后端消防供水管道所涉及相关施工。

三、合同价款和 工期

一、本合同签约总价款为￥ 元（大写： 人民币 ）。

二、总工期为： 天 。开工日期：____________竣工日期：_____________。

三、本工程进场前，乙方向甲方交纳 万元本工程质量保证金，工程结束验收合格后 日内，甲方全额无息退还保证金。

四、 承包方式及劳务费用结算时间

一、承包方式: 。乙方以施工设施的点位单价承包施工过程中的所有人工费用，乙方为完成本合同工作必须用到的工具等，由其自备并承担相关费用。

二、 施工单价：消防栓 元/套、喷淋 元/只，弱电自动报警系统 元/点以上单价包含系统内所有管路及泵房设施的施工人工费用。

合同签定后 日乙方组织人员进场开始施工。

三、付款方式

一）本合同价款按照以下程序由甲方分期支付，进度款经甲方、监理确认施工量后，质量经验收合格，资料齐全的条件下为付款依据，若乙方未达到上述要求甲方可不予付款。

二） 甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项：

（一）预付款：本合同不支付工程预付款。

（二）原则上乙方于每月五日前报送当月（上月五日至本月四日）的产值至监理及甲方（具体按时间根据甲方内部管理要求），监理及甲方审核后，甲方于次月支付审核后产值的六零%作为进度款。

（三）消防工程通过消防专项验收后支付至实际完成工程量造价七五%。

（四）结算款：工程经第三方单位检测及政府相关部门竣工联合验收合格后，双方办理结算造价确认后，甲方支付到结算造价的八零%给乙方；双方结算造价确认完成后，全部工程移交结束，甲方向乙方支付至结算总额的九五%。

（五）质保金：剩余结算款总额的五%作为质保金，保修期二年，质保金自保修期满后一个月内返还扣除相应责任款外的保修金，保修金不计利息，甲方扣除相关应扣款项（如有）后，将剩余款项（如有）无息支付给乙方。

五、甲方权利与义务

一、甲方应在乙方工作开工前 日，提供本合同劳务分包范围内的施工图纸 份。

二、甲方为乙方指定施工用水、用电搭接点。委派现场专业代表对工程进度、质量、工期进行监督，确定详细的施工进度计划节点，与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜，审核完成工程量，拨付工程款。

三、甲方在监督检查乙方施工过程中，发现乙方及其聘请的`工作人员在施工现场内未按防护措施要求作业的，有权责令其整改；如乙方拒不整改，甲方有权解除合同并依据本合同约定追究乙方违约责任；乙方违章作业造成损害的，一切责任由其承担。

四、对乙方的施工不合格项有权要求其限期整改，有权对乙方施工过程中浪费材料的行为进行教育督促、要求赔偿，并依据本合同约定追究乙方违约责任。

六、 乙方权利与义务

一、合同签订后即做好各项施工准备工作，本着认真、负责的工作态度和节约、规范的施工方法，配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调，安全、文明施工。

二、配备人数充足、技术合格稳定、工作高效的施工队伍，按图纸设计要求并参照现行国家有关工程的质量规范规定施工，服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度，否则因此而造成的延期交工、甲方损失及第三方罚款等所有责任乙方均应承担。

三、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行工程验收规范要求的，应及时无偿维修或返工；对甲方开具的不符合工程验收规范的施工项限期整改通知单，应及时报甲方现场代表复查。

四、因工程需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，应先通知甲方代表，经甲方研究书面同意后方可施工。

五、乙方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，给予纠正教育、责令整改、处罚，直至辞退出施工现场。

六、对乙方在施工中的安全隐患，甲方多次发出指令要求整改而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿并处以每次 五零零 元以上的罚款，由此而造成的一切责任均应由乙方自行承担。乙方派驻 技术员（联系方式： ）配合分包方技术方面与甲方监理沟通协调。

七、乙方应按照以下规定采取安全防护措施：

⑴安全帽规定：施工人员一旦进入施工现场，必须正确佩带好符合标准的安全帽。黄色为管理人员用安全帽，红色为检查人员用安全帽，白色为工人用安全帽。材质_碳纤维或玻璃钢_。

⑵安全带：凡离地面在高以上进行操作的工人,均系好安全带,周围无固定处,搭设支架来支持工人工作。使其操作工人随时处于安全状态。

⑶防护眼镜：凡进入施工现场施工人员，均配备防护眼镜。

⑷劳动保护鞋：凡进入施工现场施工人员，均配备劳动保护鞋，防止双脚被现场硬物损伤。

七、工程质量标准及保修期限: :

一、乙方完成的本合同约定的工程施工质量，必须符合设计要求及国家现行施工验收规范要求，确保各个劳务成果使用功能稳定、可靠。

二、本合同约定的工程安装质量，自验收合格之日起，质量保修期为 二年。

三、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并承担维修劳务费用；属安装施工材料问题的，由 甲方负责， 甲方可委派人员维修， 甲方承担相应维修劳务费用；因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。

八、违约责任:

一、乙方无正当理由单方终止本合同，除按本合同约定金额的五 %向甲方承担违约责任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承担违约责任的，乙方应承担全部责任。

二、所有工序，须经过与甲方质检人员及业主或监理单位验收后，方可进行下道工序，不经检查、验收，擅自隐蔽或进行下道工序施工造成的后果乙方应全部承担，且甲方每发现一次有权视情节给予乙方 五零零 元以上的罚款。

三、若因乙方原因不能按本合同约定的工期交付质量合格的劳务成果给甲方，除按本合同约定金额的 五 %向甲方承担违约责任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承担违约责任的，乙方应承担全部责任。

九、其他

一、所有施工工具及电线电缆由乙方提供,住宿由乙方自行解决。

二、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工或技术低劣造成工程质量差，被建设单位业主单位投诉的，甲方有权终止协议且不承担任何责任。

三、乙方必须为其劳务人员签订劳动合同，为其购买社会保险和意外险。如果劳务人员出现伤亡或致他人人身、财产损失因乙方未购买保险原因致经济赔偿，乙方应承担全部赔偿责任。

四、乙方应确保上岗劳务人员经过体检身体健康，严禁患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员上岗作业。如乙方使用的劳务人员出现：疾病、健康缺陷、安全保护不当或违章作业等原因产生经济赔偿纠纷，乙方应承担全部责任。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

六、本合同在双方签字或盖章后生效，在工程质保期完并结清劳务费后自行失效；

合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同签订后，如发生纠纷双方友好协商，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

消防工程劳务分包合同范本 第一四篇

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方） 身份证号码：

为了加强工程管理，根据《_建筑法》、《_合同法》、《_安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期九#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

一、工程（工段）名称及地址

一、工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的九#楼的消防安装

二、工程地址：重庆市南川区

三、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的九#楼的消防安装。

二、承包形式和承包内容

（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

（二）承包内容

一、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的

室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单八五%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

二、本工段所需的各种机械设备、工具。

三、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

三、合同价款及计算办法

以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按九元/M二包干，中庭地下车库部分单价增加五元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

四、劳务费用的支付办法

每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的一五%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的八零%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的九零%，竣工结算工作完成后支付至总额的九五%,余下的五%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

五、工期

一、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

二、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

三、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

（一）受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等；

（二）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

四、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方五零零元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方二零零元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到一零日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的七零%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的三零%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

六、质量

一、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

二、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用；由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第四款工期延误处罚的约定执行。

三、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

四、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

五、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

六、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

七、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

七、安全生产

一、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

二、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在三万元以下的由乙方全额承担经济损失；工伤损失在三万元以上的，甲方承担五零%,乙方承担五零%。

八、甲方其他权利义务

一、提供相应施工场地和施工临时用电。

二、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

三、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

四、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

五、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

六、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

七、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

八、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

甲方：

乙方：

年 月 日

消防工程劳务分包合同范本 第一五篇

工程承包人：_____________________（简称甲方）

劳务分包人：_____________________（简称乙方）

为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《_合同法》,《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

一、劳务分包工作对象

一、工程名称：

_____________________

二、工程地点：

_____________________

三、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

二、工程分包项目：

一、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

二、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房米处且每户一管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外二米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

三、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

三、合同价格

１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的.安拆与维护，以实际建筑面积按照___元/m结算。

２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

四、质量及工期

１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚___元，提前一天奖励___元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

２、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

三、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算六零%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

四、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

五、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的___%支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的___%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价___%；剩余的___%月后付清。

六、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款五零零零元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

七、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款二零零元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在一零零零零元以下的由乙方自行负责，一零零零零元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

甲方：_____________________

甲方代表：_____________________

身份证号码：_____________________

消防工程劳务分包合同范本 第一六篇

甲方（发包单位）：____________

乙方（承包单位）：____________

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

林肯公园A区三#楼粗（精）装修工程

二、工程地点：

亦庄开发区

三、工程内容：

甲方下发图纸所包含的水电安装项内容

四、工程工期：

____________天

五、工程质量要求：

六、工程造价：

见后附综合单价表零用工： 一二零元/综合工日

七、工程承包方式：

劳务分包

八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。 按月进度工作量七零%付款，竣工验收三零日内付至合同内完成工程量的九五%，结算款于结算完成后三零天内支付至结算总额的九五%，五%为保修金，一年保修期满后一五日内一次付清。

九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

十、考核验收：

工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：

一、 乙方应加强 ，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全 ，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。

二、工程质量：

坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求；竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。

三、工程工期：

二零_____________ 年 零五 月 零五 日 至 二零_____________ 年 零五 月 二零 日

四、文明施工：

加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。

十一、甲方责任：

一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

十二、乙方责任：

一、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

二、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。

三、严格执行安全 中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

四、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

（一）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

五、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、零用工说明

（一）卫生清理、自用材料搬运不计零工

（二）线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

（三）总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

十四、违约责任：

一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（一）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 三 ‰的'违约金；

（二）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 二零零 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（一）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方每日支付工程款的 一% 的违约金；

（二）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 二零零 元的违约金；

（三）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 二零零 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

三、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十五、本工程甲方委派 ____________为现场负责人，乙方委派 为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十六、 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。本合同副本 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

十九、承包项目范围及要求：

一、施工承包范围：

(一）电气安装，（强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试）

(二）水暖安装，（冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试）

(三）甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

(四）现场临时水电维护。

(五）其他承包范围：小型手动、电动工具（靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等）；零星耗材（各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等）；劳保用品（安全帽、安全带、口罩、手套等）；临时水电（三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等）；材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

(六）施工人员食宿、_，或如需备案、 等费用由乙方自理。

二、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护（详见成品保护方案），其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护，或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担。

三、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担。

四、质量要求

详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

五、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取手续费。

甲方（签章）： ____________

乙方（签章）：____________

电话： ____________

电话：____________

____________年 ____________月 ____________日

____________年____________ 月 ____________日

消防工程劳务分包合同范本 第一七篇

甲方：

乙方：

双方就工程项目达成如下协议:

一、工程名称：

___项目

二、工程地点：

巩留县综合农场

三、承包方式：

单包工

四、工程价格：

按建筑面积___元/㎡

五、工程内容：

水、暖、电气设备安装。

一、质量要求：按国家相关质量验收规范。

二、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的___%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

三、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

四、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

五、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的'费用。

六、结算方式：

每月按工作实际完成量的_____%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

一、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

二、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

七、其它：

一、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

二、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防工程劳务分包合同范本 第一八篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双就 (工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

第二条 工程承包范围

室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。

第三条 工程工期

一、按项目部规定合理时间完成;

二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

(二)因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

(三)因甲方未具备进入条件，不能供施工场地水、电源、场地道路未能畅通、障碍物未能清除等影响进场施工的;

(四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的;

(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响工程进度的;

(六)隐蔽工程在隐蔽之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。

第四条 工程价款

一、室内消火栓系统二八零元/套;喷淋系统七五元/个;室外消防管道二零元/米;自动报警系统七五元/点位;应急照明六五元/点位;室外栓二六零元/套;水泵接合器二八零元/套;气体灭火系统一二零零元/套;

二、以上价格的工程内容以二零xx年七月二为界线，七月二日以前的应该完成的由甲方保质保量的移交给乙方进入下道工序的施工，若因前期工程不到位而造成工作量增加的总价在三零零零元以内，由乙方自行解决，超过三零零零元则由甲方负责;

三、主材由甲方提供，辅材由乙方提供，详见附表;

四、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责;

五、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费五万元整;

六、以上价格不包括任何配合费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容，如要防腐另行计价。

第五条 工程结算方式

一、每月的二五日前乙方向甲方申报当月的工程进度量，甲方收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双方约定的价格的八零%在次月的五日之前足额支付给乙方;

二、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙方的整个工程量进行结算，除去三%的质保金外，甲方应在消防检测验收后一零日内付清乙方的所有工程余款;

三、三%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，一五日之内付给乙方。

第六条 工程质量

一、甲方应向乙方提供安装施工图纸二套，并向乙方进行技术交底;

二、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应通知甲方到场验收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有及时到场验收的，视为合格;

三、乙方在保证工程符合国家工程建设消防设计要求，满足使用要求的前提可适当的调整，同时也满足使用要求;

四、保修一年。

第七条 调试及验收

一、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知二日内组织自行验收;

二、自行验收合格后，双方办理移交手续;

三、甲、乙双方应积极配合消防检测验收;

四、因特殊情况要求提前使用消防设施，甲、乙双方的移交就以提前之日算起，维修期也以当日算起。

第八条 甲方的权利与义务

一、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

二、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系;

三、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退;

四、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料;

五、按本合同约定，向乙方支付足量劳动报酬;

六、统筹安排、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电;

七、为乙方办理现场施工人员出入证件;

八、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金;

九、现在施工的加工材料甲方应派专人看管。

第九条 乙方的权利和义务

一、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作;

二、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修;

三、及时报告合同履行中存在的问题，定期向甲方报告工程进展情况;

四、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查;

五、堆放材料、机具、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

六、乙方在施工时，安装工人必须穿戴由甲方指定的装束，并有醒目的标志;

七、乙方应提前三个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料计划;

八、乙方应保证其项目部的所有施工人员的工资发放，乙方所有施工人员不得以任何理由向甲方索取工资。因乙方管理不善，赞成工资不能发放到位的，甲方有权立即终止合同;

九、负责工地施工安全及人员安全，如发生安全事故造成人员伤残的，三万元以内由乙方自行解决。

第十条 其它

一、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义从事与履行本合同无关的事项，如发生，乙方承担全部的法律责任和经济损失;

二、如乙方施工组织不力，不能保质保量完成进度计划，甲方有权随时撤换队，由此造成的甲方和乙方的经济损失全部由乙方承担;

三、甲、乙双方在履行合同发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决;

四、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

、仲裁机构要求停止合同工作;

、法院要求停止合同工作。

五、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方的质保金内扣除。

六、安全事故双方协商无法解决时，由劳动部门仲裁。

七、未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

年 月 日 年 月 日

消防工程劳务分包合同范本 第一九篇

发包人：____________________（以下简称甲方）

承包人：____________________（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致，甲方决定将池州市贵池区宝赛小学建设工程C区消防工程交由乙方承包施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同，双方共同遵守。

一、工程概况

一、工程名称：池州市贵池区宝赛小学建设工程C区

二、工程地点：池州市贵池区前江工业园

二、承包范围

（一）室内、外消火栓系统；应急照明疏散系统；防火门。

（二）承包方式：包工、包料、包安全、包验收合格。

三、合同工期

合同工期：按甲方施工进度计划表要求完工，配合土建工程进度。

四、质量标准

工程质量标准：完成设计图纸的范围内的消防工程，符合消防工程相关验收规范，经五方主体共同检验，消防验收合格意见书。

五、合同价款

一、本合同价包含乙方施工消防材料，材料检验费、第三方消防检测费。

二、工程总造价：按消防工程的决算总价的七九%支付乙方。

六、付款方式

单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后，按甲方和业主签订的'大合同同比例付款。

七、双方负责事项

一、甲方责任和义务：

（一）指派

（二）提供工程相关施工变更资料；施工中途如遇变更及增减项目，应提前向乙方发出变更通知单；

（三）提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库；

（四）如在施工中出现需要协调的问题，甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。

二、乙方责任和义务：

（一）指派__________负责施工现场的各方协调工作；

（二）乙方应按相关消防规范进行施工，及时与甲方沟通配合，解决消防系统中存在的问题，保证施工进度和质量，并保证项目通过消防主管部门验收；

（三）乙方施工应严格遵守现场文明施工规定，严格按照安全施工操作规程施工，发生安全事故责任自负，进场前应该给施工人员购买工伤保险；

（四）乙方应严格履行合同，如存在偷工减料行为，一切损失由乙方承担；

（五）在工程竣工验收合格前，成品与半成品保护均由乙方负责；

（六）本工程竣工验收之日起，非业主使用不当，根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。

八、其他约定事宜

一、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排，工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前，提供竣工验收申请报告，并附全套竣工资料。

二、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况，或因自身资质不过关，甲方有权终止本合同的执行，更换施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。

三、未经甲方许可乙方不得将工程分包给其他施工单位施工，一经发现甲方有权终止合同一切损失并让乙方清退出场；

四、乙方自购材料须经甲方验收后方可使用，并将材料的产品合格证、试验报告等参数及相关资料报甲方；

五、乙方施工时擅自更换材料或不按照施工规范施工，而不能保证工程质量，甲方可立即终止合同，并由乙方承担一切费用等损失；

六、变更部分工程量增减以施工现场经济技术联系单方式办理，在结算时调整；

九、合同生效

一、本合同时间：__________年__________月

二、本合同在执行过程中，如遇争议，协商不成，可向人民法院起诉；

三、本合同双方签字盖章生效，工程竣工、保修期满、工程款结算完毕后终止；

四、本合同未尽事宜，可列附言作为合同的补充条款；

五、本合同一式二份，甲乙双方执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防工程劳务分包合同范本 第二零篇

一、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

二、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

三、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

四、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

消防工程劳务分包合同范本 第二一篇

发包人（以下简称甲方）：_________

承包人（以下简称乙方）：_________依据《_合同法》《_建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

第二条承包范围：_________

第三条工程承包方式：_________

第四条合同工期开工日期：_________竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：__________________

第六条工程质量及验收标准

一、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

二、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

三、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb五零三零零-二零xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb五零一六六-一九九二、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（二零xx年版）gb五零二六一-一九九六、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb五零二三一-一九九八、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb五零三零三-二零xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j五一二-二零xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

四、乙方交工前应做四八小时的试运行试验。

第七条安全施工

一、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》

二、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条材料设备采购_________

第九条质量保修

一、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

二、乙方在接到甲方维修通知后四小时内到达现场并及时处理。

消防工程劳务分包合同范本 第二二篇

甲方：_______________

乙方：_______________

依照《_合同法》《_建筑法》及国家相关法律、法规和条例相关规定，遵循平等、自愿、公平诚信的原则、特签证施工合同，希甲、乙双方严格执行。

一、工程概况

一、工程名称：东兴市鸿剑商贸物流中心

二、工程地关：东兴市防东高速入口处

三、工程结构：框剪结构

四、工程规模：项目总建筑面积约一零五万平方

二、承包范围

一、设计施工图中的给水、排水、雨水工程；

二、设计施工图中的强电、弱电工程；

三、建设单位要求变更的增减工程；

四、设计施工图中的消防工程（现暂定三楼建筑面积约五万平方米）；

五、安全文明施工等。

三、承包方式

一、包工包料套用广西壮族自治区二零______年安装工程消耗量定额税前工程造价下浮五%。

二、费用标准套用广西壮族自治区二零______年安装工程消耗量定额配套的费用标准，费用定额中的费率取值按相关文件规定计取，有区间浮动费率的按中间值，其中利润取值为三%（计算基数分部分项

三、主要材料价差套用东兴市施工同期建设工程造价信息文件进行调整。

四、东兴市建设工程造价信息文件设有单价的材料必须经甲、乙双方认定材料单价双方签字后方可做为结算依据（签字单位、建设单位二个以上的签证，监理工程师签证，否则不能做为结算依据）。

五、甲、乙双方约定签订合同前，乙方应按承包范围内面积每平方交纳___元的质量保证金打入甲方银行账户，即___万元，乙方打入的质量保证金在约定时间三个月内开工，甲方不承担任何利息，如第五个月正式开工则甲方解除利息不予计算。

六、乙方垫资基础及第十层主体预埋工程，垫资部分待主体完成甲方按实际完成预埋工程量的工程造价七零%，其他部分每完成五层，甲方按实际工程量工程造价的七零%支付。

七、质量保证金返还，乙方完成第五层经验收合格，甲方付乙方保证金的五零%，乙方完成第十层甲方付乙方保证金七五%。乙方主体工程全部完成经质监站、建设方、监理公司设计院会同验收合格甲方支付乙方保证金二五%。

四、工程结算

一、本工程依据设计施工图，甲方签发的设计变更，及甲方工程师签发的隐蔽工程记录，甲方要求，套用二零______年广西壮族自治区安装工程消耗量定额税前工程造价下浮五%（不计算远征费）。

二、费用标准套用二零______年广西壮族自治区安装工程费用标准，及施工期下发的有关文件其中利润取值为三%，计算基数分部分项单价措施项目费的人工费（但不计取劳动保险费）。

三、人工费调查按广西壮族自治区施工同期有关调查文件执行。费用和利息，如约定时间还不能开工，则甲方承担乙方___ %

四、材料差价套用东兴市施工同期建设工程造价信息进行调查。

五、东兴市建设工程造价信息文件没有单价的材料必须经建设单位工程师及二个以上，监理工程师签字后方可做为结算依据。

五、施工工期

一、施工方接到监理公司建设单位开工令之日起，总工期___天（日历天）；

二、如遇下列情况经甲方总工程师同意签证认可，工期方可顺延；

①人力不可抗拒的自然灾害（台风、地震）。

②因停水停电八小时以上的。

③甲方不按合同支付工程款的。

④因甲方原因造成乙方进度受影响的。

六、工程质量

一、创优良，但必须合格；

二、满足开发商及客户要求；

三、本工程实现优良工程，甲方按国家规定给予优良工程奖励。

七、工程质量验收

一、本工程严格按照国家现行施工验收规范要求进行验收，质量必须达到合格或优良。

二、乙方进场施工必须具备，保证工程按规定及合同要求完工的所需要各类机械设备，并具备质量、管理体系及质量进度保证条件。严格按照文明施工要求。

三、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范及验评标准和设计意图以及甲方总工程师下发的指令精心施工，随时接受检查。

四、必须严格按照施工组织设计（施工方案进行计划，组织严密的操作管理）。

五、本工程施工期间及工程验收后所发生的大小质量安全事故及

六、乙方经常组织检查施工各部位，应分部分项及时组织质监、建设、设计、监理检查签证，过期签证无效。

七、隐蔽工程具备覆盖之前，乙方必须通知甲方会同质监、设计、建设、监理等部门进行验收，验收后方能覆盖，进行下一道工程施工。

八、如因乙方未通知甲方代表，监理工程师而自行隐蔽，如甲方提出必须检查，不管验收结果如何，所造成的效果及费用均由乙方承担。

八、机械材料使用及说明

一、本工程施工必须具备正常的机械运转，严格按照施工组织设计，施工方案，设计要求和标准、规定、规范及甲、乙双方合同要求进行购货和使用，各种材料产品必须合格，应索取产品合格证和检验报告单。

二、施工中甲方代表及其他相关部门发现现场有不合格的材料产品甲方有权要求更换，并责令运出施工现场，并处一万元以上的经济罚款。

三、各种材料必须先检后用，不合格的材料杜绝使用。如发现使用其效果乙方全部承担。

四、本工程主要材料必须按照甲方指定厂家品牌购进（给排水管、电气配管配线及消防主要材料产品）施工时甲方另行通知，请乙方严格按通知执行。

九、工程施工、竣工及保修约定

一、建设方应为施工方具备施工现场基本条件，施工用水用电到达施工边缘，办理好开工前所需各种手续及证件，组织质监、设计、监理，施工、消防等部门进行施工设计图会审，技术交流，隐蔽工

二、施工方应按合同约定的时间组织技术力量强、素质高，组织纪律性好的'施工人员，按时开工建设，严格按照施工方案和年季月日工程进度计划完成施工任务。确保施工安全，为保质高速、低耗，按时竣工。

三、乙方应负责由于施工、运输、安全等原因造成的工农矛盾和社会矛盾的处理和发生的各项费用。

四、乙方施工用水、用电，甲方按表计量，代扣代付，或乙方直接与供水供电单位支付水电费。

五、乙方在施工中，严格遵守地方政策和有关部门对施工现场的维护和管理，如有违反所造成的效果及费用由乙方承担，并承担由此造成其他责任，甲方并处乙方一定的经济罚款。

六、工程具备验收条件，乙方必须按国家有关规定向甲方提供完整的竣工图竣工资料和竣工验收报告，按合同竣工日期提前一零天向甲方提交真实完整的竣工资料，甲方代表在收到竣工验收报告后，在合同约定时间内组织有关部门进行竣工验收，竣工交付使用日为最终验收日，工程验收之前乙方必须清理好本工程周围的环境卫生和施工垃圾，并腾出已占用的房子及钥匙方可进行验收。

七、竣工报告批准后，乙方在四零天内向甲方预算部提交结算报告单办理竣工结算，甲方代表收到乙方结算报告后三零天内应给与批准或提出修改意见，符合要求后三个月内办理结算完毕。

八、本工程保修按合同要求，在结算工程总造价留押五%做为保修金，保修期限按国家有关规定，保修期间乙方应在接到甲方维修通知日起三天内派人维修，如不能按时到达，甲方可委派其他单位或个人维修，其维修费、材料费在乙方保修金中扣除，乙方保修期间的保修金不计取任何利息。

十、工程款支付

一、乙方垫资基础及第十层主体预埋工程，垫资部分待主体完成甲方按实际完成预埋工程量的工程造价七零%，其他部分每完成五层甲方按实际完成工程量工程造价的七零%支付。

二、乙方主体预埋工程全部完成甲方付乙方实际完成工程量工程造价的八零%。

三、乙方每完成五层安装工程，甲方按乙方已完成实际工程量工程造价的八零%。

四、乙方全部完成安装工程，经甲方工程师，监理工程师验收合格甲方付乙方总工程款的八五%。

五、乙方竣工验收合格，并办理好合格证，全部资料移交甲方及有关部门一个月内甲方支付乙方总工程款的九零%。

六、乙方送审的结算单待甲方审查完毕三个月内甲方支付乙方总工程造价的九五%余款工程保修期满保修金付清。

七、乙方在每次支付工程款时，甲方工程师及监理总工程师在工程质量单和工程款支付单签字后并经主管部门签字后，乙方方可到财务办理付款手续。

八、乙方总结算支付工程款时，乙方必须开具项目总工程款的税务发票方可办理工程结算。

十一、保证抵押金的支付

一、乙方完成基础至第五层，经验收合格，甲方付乙方保证金的五零%。

二、乙方完成第十层，经验收合格，甲方付乙方保证金的七五%。

三、乙方主体预埋全部完成，经建设方、质监站、设计院、监理公司验收合格甲方支付乙方保证金的二五%。

四、乙方抵押给甲方的保证金抵押期间，甲方不计取任何费用。

十二、甲方权责

一、负责对工程结算的审查，并按合同规定期限支付工程款。

二、负责甲方应办的各项手续，做好现场三通一平。

三、组织设计、监理、质监、消防、乙方等部门进行设计施工图会审和向乙方进行设计交底并向施工方提供水电消防图四份。

四、委派施工现场代表负责施工质量监督管理，发现问题甲方有权要求乙方停工追工。

五、甲方现场工地代表负责对工程进度、质量进行监督检查，对隐蔽工程的验收和签证，协调配合监理公司搞好本项目监理工作。

六、对乙方所购材料进行检查和验收。

七、协调乙方搞好施工场管理。

八、配合乙方搞好安全文明施工。

十三、乙方责任

一、编制好施工组织设计、施工方案、办理乙方应办的各项手续，并承担所发生的各项费用。

二、乙方自行安装的施工中的用水、用电表，乙方施工用水、用电均按表计量，按供水、供电部门定价收取水电费。

三、严格按设计施工图、设计变更、工程施工图交底意见及现行施工规范；合同要求施工，保证工程质量达到合格（优良）标准，并按合同工期完成竣工验收并交付使用。

四、项目负责人、技术负责人应常驻工地持证上岗。

五、乙方不得以任何理由及任何形式将工程分包，转包他人，如有转包分包，甲方有权终止合同并没收全部保证金。

六、乙方完成的安装工程在甲方及质量部门未验收之前，乙方应负责保护、损坏部分，乙方自行修复好，其费用由乙方负责。

七、安装工程应配合土建施工队做好各项工作，因安装造成土建

八、应积极配合土建施工队做好各项工作，并按工程总造价的二%支付总承包服务费工程技术资料及备案技术资料等齐全如因乙方二造成土建工程进度、质量其费用责任由乙方负责承担。

九、乙方必须做到安全文明施工，保持施工场地和城市主干道的卫生，加强安全防护措施，严格遵守施工安全操作规范，确保安全生产，乙方工程施工期间所发生的一切大小安全事故均由乙方负责，并承担事故引起的全部责任和费用。

一零、教育所有进驻工作人员遵守国家政策、法律、法规、自觉服从各部门的检查和监督。

一一、严禁任何人在施工场地酗酒闹事、打架、斗殴，否则处五零零零元以上的罚款。

一二、乙方应负责处理好各工种合作施工的关系。

一三、各种资料做到与工程进度同步。

十四、违约责任

一、因乙方工期原因未能按时取得竣工验收备案书，每延一天乙方应向甲方支付工程总造价的一%作违约赔偿金并承担由此违约而给甲方带来的所有损失。

二、工程验收合格后二零天内，乙方必须按甲方要求退出施工现场，否则乙方应向甲方支付工程总造价五零%的罚款。如因甲方原因由甲方负责并承担责任。

三、乙方在施工过程中而不按合同约定履行自己的各项义务，所造成的损失由乙方负责。

四、甲方如不能及时按合同约定时间支付工程款，甲、乙双方商定约定偿还时间，所欠工程款项并按银行贷款二倍利息支付，所欠

五、乙方应随时服从甲方通知按时开工，如乙方不能按时开工，必须同公司董事会协商，如不协商而超过七天，甲方有权终止合同，并扣除所有保证金，其责任自负。

十五、其他事项

一、本合同执行中发生争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决依法仲裁上诉。

二、本合同未尽事宜：甲、乙双方协商另行补充。

十六、合同效力

一、本合同为甲、乙双方之间最为真实的有效合同，报建时所签合同若与本合同不符的服从本合同。

二、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收工程款付清后合同自动生效。

甲方（盖章）____________乙方（盖章）_________

法人代表签字：______法人代表签字：______

___年___月___日___年___月___日

消防工程劳务分包合同范本 第二三篇

一、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

二、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

三、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

四、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

五、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

十、其他事项：

一、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

二、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。

甲方：

乙方：

签订日期：

一、开工前甲方向乙方提供桩基施工图纸

二、向乙方提供施工现场“三通一平”，用水用电接入点位置五零M以内（费用由甲方承担）；

三、向乙方提供大型号挖掘机就位，挖泥浆池，并协助施工中一切作业（费用由甲方承担）；

四、负责现场泥浆及渣土外运处理及清理（费用由甲方承担）；

五、提供成孔需的毛石及红粘土（费用由甲方承担）；

六、按本合同规定及时向乙方支付工程款；

七、及时对乙方报送的施工记录、隐蔽验收记录等资料进行确认、签证。

乙方责任

一、按有关施工规范进行施工和验收、并对操作工人进行技术交专业施工分包合同底；

二、终孔后按施工规范要求进行报验、协助安装钢筋笼、安装导管进行水下砼灌注、灌注时严格按照操作规程进行施工，严防断桩事故发生；

三、严格做好安全文明施工管理；

四、接收甲方和工程监理部门的检查和监督，对甲方和监理单位提出的问题应及时纠正；

五、进场费、退场费及自身的材料机具保管、材料丢失等费用及因施工产生的其他费用均由乙方负责（包含在综合单价中）；

六、严格按照合同工期施工，若拖延工期，每日承担元/天的违约金，工期提前不奖励；

七、乙方全部工程完工后，应当无条件及时退场，从施工现场清除并运出乙方的设备、材料、垃圾和各种临建设施，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工；否则，甲方有权委托第三人清理，发生的费用由乙方承担。

八、施工机具、施工用电设施设施必须满足国家相关规定及甲方主管部门的要求，如未达到要求甲方有权购买配置完善与乙方使用，相关费用由乙方全部承担；

九、工程质量必须达到国家施工验收规范。

消防工程劳务分包合同范本 第二四篇

一.按甲方确定的进度计划要求工期。

二.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成.

三. 如由于甲方的原因，工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。

四. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力(不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。

三、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。

六.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

本合同使用_汉语_语言

本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。

七.图纸

甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。

甲方向乙方提供图纸的套数; 一套。

四、双方一般职责

八.甲方代表

姓名：___________ 电话：___________

九.乙方项目经理

姓名：___________ 电话：___________

一零.甲方职责

负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。

根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。

负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。

乙方不能及时整改或明显不能履行合同，发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件，甲方有权解除合同，乙方承担相应的经济责任。

乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。

乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必须无条件执行。

甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。

一一.乙方职责

乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。

特殊工种必须持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。

乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务，及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。

乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，安全保卫等责任由乙方承担。

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。

乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。

一一. 八如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。

一一. 九施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。

一一. 一零施工期间乙方委派的现场负责人必须二四小时在现场。

五、质量与安全

一二.双方分包工程质量标准的约定：__一次性验收合格__以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满足甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。

一三.乙方必须遵守国家的各项安全法规施工，如出现任何安全事故，需乙方承担全部法律及经济责任。

乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必须无条件执行并承担相应损失。

六、合同价款与支付

包干综合单价 ：

序号 项目名称 单位

单价( 元)

施工面积( ㎡)

材料品牌

一四.合同总价暂定 一五七八三零 元(人民币)，最后结算按照实际完成量结算。

本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方提供建筑安装发票;单价内含税金。

机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不承担因此产生的任何费用。

本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方承担。

合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。

费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。

一五.合同价款的支付

甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式：

材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的六零%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将所有剩余工程款七日内全部支付乙方。余的情况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门提供的建筑安装统一发票。

一六.上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容，还应包含：

乙方的管理费， 规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。

本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。

赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。

施工机械的停置及人员窝工费用。

夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。

乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。

一七.由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的_七零_%给乙方办理工程结算。

七、质量保证期为 五 年。

质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的四八小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。

八、违约责任

二二.出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：

、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_每天一零零零的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。

、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付_一零零零零__元的违约金。

、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付每人_一零零零元的违约金。

、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人五零零元的违约金。

、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次三零零元的违约金。

九、争议

二三.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。

二四.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。

十、合同解除

二五.出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：

、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。

、因乙方原因停工三天及以上者。

、施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

、不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。

、内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

、未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。

、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

、将工程再分包、转包的。

、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

十一、其他

二六、乙方必须向甲方提供有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、安全生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同提供。

二七、未尽事宜双方另行协商。

二八、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

签订日期：

发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)

承包方：_____________________(以下简称乙方)

为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《xxx土地管理法》、《xxx合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

一.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。

二.承包形式：个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、地上物的处置

该地上有一口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

五、 承包金及交付方式

一.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。

二.每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的'权利和义务

一.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。

二.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

三.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

四.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

五.按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

六.按本村村民用电价格收取乙方电费。

七.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

八.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

一.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。

二.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

三.享受国家规定的优惠政策。

四.享有对公共设施的使用权。

五.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

六.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

七.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

七、合同的转包

一.在本合同有效期内，乙方经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

二.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

三.本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

八、合同的变更和解除

一.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

二.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

三.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

四.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

五.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

六.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任

一.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的二零% 支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

二.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期三零日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

三.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份，甲乙双方各_____份。

甲方：

乙方：

签订日期：

二零一零年一二月第三九卷第一二期施工技术 CONSTRUCTIONTECHNOLOGY 一一三 我国施工合同示范文本修订内容研究 一二 崔琦,宿辉 (一.长春工程学院管理学院,吉林长春一三零零零零:二.吉林建筑工程学院管理学院,吉林长春一三零一一八) ［摘要］我国现行施工合同示范文本存在不能满足清单计价需要.与新法律规范存在冲突.设置粗放.双方权利不公平.风险分配不公平等缺陷,指出范本修订工作的必 ...

第三节 建设工程施工合同及总承包合同管理 考纲要求 一．了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款. 二．熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立.履行与变更的基本原则. 考点汇总 一.建设工程合同计价模式及其选择 (一)建设工程合同计价模式 一．总价合同.又可分为:一)固定总价合同:二)可调总价合同. 二．单价合同.单价合同按照合同工期的长短,也可以分为固定单价合同和可调价单 ...

专业分包和劳务分包的相关知识和要求 一.分包有哪些法规规定 一.房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法(xxx令第一二四号) 二.建筑业企业资质管理规定(xxx令第一五九号) 三.建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见(建市[二零零五]一三一号) 四.印发的通知(苏建管企[二零零七]二二号) 五.南京市房屋建筑工程施工分包管理办 ...

篇一:建筑企业规章制度范本 建筑企业规章制度范本 目录 一.企业干部要求---------------一 二.企业精神与工作思路-------------一 三.管理人员岗位制度--------------二 四.管理处罚制度----------------九 五.费用报销制度---------------一二 六.施工技术制度----------------一四 七.安全管理制度-------- ...

一.在施工过程中,承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( ).P二零四 A.总价合同 B.单价合同 C.变动单价合同 D.成本加酬金合同 答案:D 二.施工承包合同实施中,双方当事人对工程质量有争议,可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定,所需要的费用以及因此造成的损失,由( )承担. A.发包人 B.承包人 C.责任方 D.发包人与承包人分担 答案:C 三.在施工过程中,承包商 ...

一.根据工程变更的具体情况,由于业主要求.政府部门要求.环境变化.不可抗力.原设计错误等导致的设计修改,应该由( )承担工程变更的责任.P二零八 A.业主 B.政府部门 C.设计单位 D.承包商 答案:A 二.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是( ).P一九五 A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程 ...

一.固定总价合同减少了业主的风险,有利于业主控制( ).P二零二 A.工程质量 B.工程进度 C.工程成本 D.工程风险 答案:D 二.采用变动总价合同,施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时,可以根据( )对合同总价进行相应调整.P二零三 A.造价工程师认可 B.合同约定 C.监理工程师认可 D.承包商要求 答案:B 三.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合 ...

一.对各专业分包工程,总承包商负有( )的责任,并承担由此造成的损失.P二零六 A.管理和控制 B.管理和监督 C.管理和协调 D.管理和指挥 答案:C 二.下列总价合同说法不正确的是( ).P二零三 A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B.承包人将承担较多的风险 C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人 答案:D 三.某工程项目因施工需要,向有关部门办理了夜间施工手续.但在施工过 ...

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依据《^v^合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。

一、工程概况：

一、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程;

二、工程地点：新邵县文化路;

三、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包 施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防 方面的关系处理属于交钥匙工程。

二、承包施工范围：

一、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;

二、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中 心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)

三、消火栓系统;

四、喷淋系统;

五、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消 防广播、电话及控制线路等);

六、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;

七、消防电梯系统相关消防控制线路;

八、防火卷帘门设备及控制线路;

九、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统;

二、承包单价：

综合单价元/m二。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.

四、工期：以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为 天。 如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款五零零元/天。

五、资质：乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符 合设计和国家标准。

六、付款方式：

一、材料进场经验收合格后支付材料进价款的七零%。每月二五号按照完成的工程进度支付工程款。

二、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的八五%：

三、出具消防验收合格证付至工程款的九五%。

七、工程质量：乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施 工确保工程质量达到合格。

八、文明施工安全及质保：

乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违反一次罚款五零零元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的五%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的二四小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具^v^。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

甲方(分包方)：乙方(承包方)：

为了明确双方责任，密切配合，共同完成施工任务，依据有关规定和工程具体情况，经过协商，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、承包范围：

全部操作工序。

内容包括：定位放线、材料检测、材料复试、施工、技术资料整理归档、水电费、税收、管理费、协调地方关系费等。交工时应提交完整技术资料四套。所有试验均由乙方负责(具体试桩数量以不小于图纸说明为准)，所发生的试验费全部由乙方负责。 二、承包方式：包工包料包桩基工程验收合格

三、承包价格及结算方式：

一、承包价格： m，此价款为含税价款。工程量为，合同价款为 一五三八八八元。

二、本合同价款采用固定综合单价的合同方式，除图纸发生变更，工程量不再调整。合同单价中包括承包范围之内的全部费用，综合单价一次性包死不做调整，合同单价综合考虑了桩长及各类地质情况等因素，无论实际施工中遇到岩石、各类土质、砂石或者地下水，均执行此单价。结算时合同综合单价固定不变，无论发生何种情况均不予调整，人工、材料、机

三、本合同价款中所包含的内容：承包范围内所需要材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具工具费、劳保费(含安全帽)、施工生活水电费、机械进出场安拆费、技术措施费、管理费、利润、税金等应计取的全部费用。(桩基础施工全过程，直至检测合格交与发包方所需全部费用);不可避免的工程技术间歇窝工费用;文明安全施工现场清理、材料分类码放及挂牌标示等管理费用;国家性重大会议和活动、自然气候与不可抗力、学生高考期间限制造成停工窝工的费用;必要的开会学习教育费用;正常情况下的停水、停电而发生的停工窝工的费用;机械操作、测量放线;雨季施工、地下水位高等因素的降效费用;工人吃、住、行的费用(承包方的临设由承包方自行解决);因承包方责任造成的人员伤亡及因此而发生的费用;施工中的技术措施费;施工现场目前状态下的各种情况及不可预见因素;综合单价也包含承包方预期的管理费及利润，以及支付工程款需提供正规发票所需支付的税费;承包方的施工垃圾及生活垃圾由承包方自行清理并外运，费用含在合同单价内。

四、工程量结算方式：按图纸设计有效桩长+空桩计算，本工程单根桩长为，共二二九根桩，总长，除发生设计变更，工程量不再调整。

四、质量、工期、安全生产与文明施工

一、质量：确保所承担的分项工程合格率一零零%。承包人承包范围内的工程质量达不到相关规范要求的，由承包人返工维修，到工程质量达到合格为止，一切损失由承包人负责。

二、工期：实际开工日期以第一天桩基进入工地为准，承包人承包范围内的工程必须在 一零 天以内完工。

三、安全生产、文明施工：承包方从进场施工至完工验收期间，所有人员设备安全由承包方自行负责;现场材料、机械、物料堆放整洁、有序。承包人承包范围内的文明安全施工达不到发包人要求时，按现场文明施工条例进行违约处理。

五、施工管理：

一、在施工前，乙方认真熟悉图纸及施工规程，明确施工程序、技术要求、质量标准等。

二、乙方提前编制方案，报建设单位审核。在乙方自检合格的基础上组织建设、监理单位检查验收，乙方确保一次验收。

六、付款方式：

一、乙方进场施工完毕待试验合格后，甲方支付乙方合同价款的六零%,乙方交付甲方全套竣工资料后，甲方支付乙方合同价款的二零%，剩余二零%待主体验收合格后支付给乙方。

七、其他

一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字确认后生效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

承包人（全称）：_______________________

分包人（全称）：_______________________

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：_______________________

分包工程地点：______________________

分包工程承包范围：__________________

二、分包合同价款

金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日开工；

竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工；

合同工期总日历天数为：_______天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：_________________________

五、组成分包合同的文件包括：

一．本合同协议书；

二．中标通知书（如有时）；

三．分包人的报价书；

四．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

五．本合同专用条款；

六．本合同通用条款；

七．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

八．合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

甲方：

乙方：

签订日期：

承包人(甲方)：

分包人 (乙方)：

甲乙双方依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律、法规，在遵循平等、自愿、互利和诚信的原则下，双方就嘉定区博泽项目工程施工事项经协商达成一致，签订本专业工程承包合同，供双方共同遵照执行

一、专业分包项目

工程名称：嘉定区博泽项目厂房地面工程

工程地点：嘉定区安亭

工程工期：三零天，

工程数量：数量约八零零零㎡，结算按实际发生计算。

二、分包方式

甲方将嘉定区博泽项目厂房地面工程全部分包给乙方，采用劳务分包方式，单价采用分项单价形式，包括人工费、运输费、机械费、损耗费、不可预见费用等所有内容。甲方应鼎力协助乙方为完成本分包工程内容所做的努力工作。

三、合同文件适用的标准和法律

适用现行的国家法律、工程所在地的地方法规以及发包方的规章制度。

适用现行的国家、行业及工程所在地有关标准、规范。

其它要求以及总包合同对本项目的要求。

四、甲方责任

甲方指派蒋庆光 为现场项目经理，负责组建项目办公室，全面负责本单位工程的施工，协调现场工作。

组织项目有关对乙方进入现场施工进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

负责对乙方施工人员的安全、质量、文明施工等方面的工作进行指导、监督，并按规定及时做好验收工作。

协助解决乙方进场施工人员的住宿、就餐等问题，并及时对其卫生等方面工作进行指导、监督。

按照合同约定及时支付给乙方工程进度款。

五、乙方责任

乙方具体负责合同的履行，精心组织施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

对本合同承包范围内的施工项目向甲方负责，全面履行与甲方签订合同的全部内容，全部施工任务组织力量自行完成，严禁将合同承包范围内的施工项目转包或再分包，否则承担合同所赋予的全部责任

自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方有关部门的管理、检查和监督，与现场其它单位搞好协调配合。

做好施工现场周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。

对所施工区域内的原材料进行及时整理，废料及时清理。始终保证施工现场物料堆放整齐、清洁。符合工程所在地有关文明施工的规定要求。

合理安排施工进度计划，充分协调各工种之间紧密配合，严格执行施工规范、施工工艺、安全操作规程及防火规定。否则承担由乙方过失给甲方或第三方造成的一切损失。

交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供一切便利条件，参加办理隐蔽验收、中间验收、交工验收。

六、工程价款

工程总价款：暂定￥元( )，工程量以现场实际完成工程量为准。

工程款的支付： 按截止每月十五日前完成的工程量进行验工计价。在本合同工程项目全部完成并通过竣工验收后支付九五%。办理竣工结算并交齐竣工档案资料后再支付五%款项。

七、工程期限

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定，乙方施工进度应符合甲方的工期和工程进度计划要求，当乙方施工实际进度与甲方进度计划不符时，乙方应按甲方的要求及时采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，乙方达不到甲方计划要求，视乙方无按时完工的能力，甲方有权单方面解除合同，乙方在接到通知五天内撤离现场，并相应承担因此给甲方造成的全部损失。

八、延期动工

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

九、工期延误

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十、工程质量

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十一、工程验收

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十二、安全施工

建设单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

根据《^v^合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。

一、 工程概况

一、 工程名称：

二、 建设单位：

三、 工程地点：

四、 承包方式：包工、包料

五、 工程承包范围：

六、 工程施工内容：

二、 材料质量及配置标准

一、 地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》和《消防法》的规定，甲方将承包给乙方安装，经双方并达成以下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：二个室外栓、一个室内消火栓。

四、工程内容：室内消防栓工程。

五、工程总造价：叁万玖仟元整(￥三九零零零元)。

六、(包干不含税)。

七、付款方式：合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的四零%给乙方，余款六零%待消防部门验收合格后一周内付清。

八、工程质量：乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品，质量以消防部门验收为标准。

九、工期：。

发包方(甲方)：____________

分包方(乙方)：____________

根据《xxx民法典》、浙江省《建筑安XX、中国水利水电

第十二工程局《工程外包管理办法》的规定，以及局对本合同发包方的授权委托，对工程施工事项，经双方协商达成共识，签订本合同。

第一条工程项目及造价

一、工程名称：码头工程

二、工程地点：江南XX

三、工程内容及承包范围：甲方与业主签订的合同所包含的工程内容及范围

四、承包方式：包工包料

五、工程造价：为该工程业主结算支付价的九四%(甲方收取五%的上交公司管理费和一%的企业所得税)。

六、乙方承担费用：

①甲方现场管理人员工资;

②按甲方管理人员每人每月一三零零元(以三人计)向甲方上交工资附加费;

③甲方为施工服务所发生的各项费用及现场办公费用;

④竣工资料整理、验收移交、结算催款等发生的费用;

⑤税金(除企业所得税外的所有税金，包括合同印花税、公证费等)。

第二条双方职责

甲方职责：

一、提供施工图纸一套及有关施工文件(甲方留施工图纸二套用于施工管理，竣工图由乙方解决)。

二、组织相关人员参加施工图纸的技术交底工作。

三、组织现场调度会，协调现场施工。

四、负责同业主、监理、设计的联系、协商、签证等一切工作。

五、甲方应做的其他工作：对项目的进度、质量、安全进行监督管理。

乙方职责：

一、组织有关人员研究和熟悉施工图纸，编制施工组织设计或施工方案。

二、进行施工场地的平整，施工界区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，做好施工一切准备工作，费用由乙方自理。

三、遵守政府安全生产和环境保护等管理规定，开展安全、质量意识教育，拟定安全管理制度和质量管理办法;对本方职工的一切行为负全部责任。

四、服从甲方的施工调度，一切与设计、监理、业主的书面联系均须通过甲方，由甲方负责联系。

五、按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、按标准化工地要求组织施工。做到工完、料净、场地清。

七、乙方应做的其他工作：国家规定持证上岗的特种作业人员，必须持有国家有关部门核发的上岗证书方能从事相应岗位工作。

八、乙方应投保工程一切险及

第三方责任险，保险费由乙方承担并支付。

第三条合同工期

一、合同工期：________年____月____日开工，到________年____月____日完工。

二、主要阶段控制进度要求：________年____月____日前完成预应力方桩打桩及水上灌注桩的施工。

三、乙方按月上报施工进度计划，经甲方审批后组织施工，接受甲方有关人员对进度的检查、监督。

四、当工程实际进度与合同进度不符时，乙方应按甲方要求提出并落实改进措施，确保进度;当主体工程连续一四天达不到已批准的施工计划平均日进度时，甲方有权终止合同。并将乙方在现场的设备、周转材料无条件留下。并对已完工程按单价(或总价)的八零%结算。

五、工程按合同完成后，乙方向甲方提供完整的原始竣工资料，由甲方组织有关部门，甲乙双方共同参加完工验收。对提出修改意见的，乙方应按要求进行修改并承担其费用，直至验收合格。

第四条质量与验收

一、本工程质量必须达到业主要求。

二、乙方必须严格按照施工图纸、招标文件、施工规范、规程、标准进行施工，随时接受业主、监理、设计、本合同甲方的监督、检查。

三、乙方应做好质量的检验(三检制程序)工作。隐蔽工程必须经甲方质检人员及监理工程师的检查，验收合格并签字盖章后方可进行下一道工序。

四、乙方在施工中如发生质量事故，应及时采取措施处理，并及时报告甲方，重大事故的处理应经设计单位、质量监督单位、业主单位、监理单位、本合同的甲方等单位共同研究，经设计单位签证后由乙方组织实施，费用由乙方自理。

五、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

六、工程质量保修期内若发生任何工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后二四小时内作出答复。否则甲方有权组织其他施工队伍进行处理，并从质量保修金中扣除产生的相关费用。

七、其他质量及技术要求：按甲方与业主的合同执行。

第五条安全施工

一、在签定本合同的同时必须签订《安全生产责任书》。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。接受甲方、监理、业主的监督检查。承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

三、乙方必须按规定投保人身意外伤害险。发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方。同时按当地政府有关部门要求处理。发生的费用由乙方自理。

二、安全事故频率控制在以下，无重伤及伤亡事故发生。

第六条工程价款的支付和结算

一、经双方约定的工程价款，任何一方不得擅自改变。

二、工程量的确认。业主确认的工程量即为甲乙双方的结算工程量。

三、工程价款的申报：乙方于每月____日前将工程进度报表及中期支付证书报甲方(每月____日为统计工程进度截止日)，由甲方在二天内审核后送监理单位、业主核批;具备编制竣工决算条件后由乙方将竣工决算资料报甲方，由甲方在一零天内审核后送监理单位、业主核批。

四、工程价款的结算：甲乙双方的月进度工程款结算，在甲方收到监理工程师的批复后五天内办理;甲乙双方的竣工决算，在甲方与业主的竣工决算经审计、批复后的一零天内办理。

五、工程价款的支付：甲方在收到业主支付的工程预付款后五天内同比例支付给乙方;月进度工程款的支付，甲方在收到业主支付的工程价款后五天内支付给乙方，支付额为按收到款推算出的工程款的九四%，扣除乙方应承担的质保金、退还工程预付款、业主或甲方代付代扣款(如有)、罚款(如有)等;竣工决算后的余款及质保金在甲方收到业主支付后的一零天内支付给乙方，支付额度按双方竣工决算而定，如业主分期支付，甲乙双方也按此比例办理。甲方支付乙方的工程款总额不得突破甲方已收到业主工程款的九四%。

六、工程质量保修金。业主扣留的工程质量保修金由乙方承担，在业主退还甲方后的一零天内退还给乙方。

第七条材料供应

一、本工程所有材料由乙方自行采购，其材料价格风险已包含在承包单价内，不调价。

二、乙方自购材料必须按照施工图纸、规范要求采购，接受甲方的质量、技术监督和指导，并及时提供产品合格证明及复验报告，对材料的质量负责。按要求对材料进行检验或试验，并及时提交试验资料，不合格的材料不得使用。

三、乙方委托外单位进行建筑材料、半成品、成品的质量检测等，确需由项目经理部对外签订合同时，甲方对订立合同的必要性进行审核和协助乙方对合同条款的内容进行审查。如发生合同纠纷，由乙方独立承担甲方的直接损失和间接损失。

第八条施工与设计变更

一、甲方按约定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为工程施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。

二、施工中如出现设计变更，乙方应按修改或变更的设计进行施工。

三、出现设计变更或业主、监理现场指示而引起工程价款变化时，乙方应在五天内向甲方提交书面资料，由甲方整理后上报监理、业主核批。

第九条违约责任

一、乙方不得以任何理由拖欠民工工资，一旦发生，甲方有权直接处理，同时对乙方处以所拖欠工资总额三倍的罚款。

二、乙方分包的工程项目，不得转包或分包。如发现转包或分包，甲方有权终止合同。

三、当乙方现场负责人及技术负责人或工人，在工程管理和施工方面不能满足工程施工要求时，甲方可以建议更换人选，乙方应考虑甲方意见，并作相应的调整。

四、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的返工损失，乙方应全额赔偿。

五、乙方达不到合同规定的工期要求，每逾期一天，支付一零零零零元日的逾期违约金。累计违约金不超过合同总价的一一%，从工程款中扣除。

六、安全处罚：死亡一人，乙方交纳伍万元违约金;重伤一人，乙方交纳壹万元违约金。

七、在施工中，甲方有权根据乙方承包能力、乙方对甲方发出指令的执行程度和态度等，作出终止合同、更改施工队伍的决定。

八、乙方在施工过程中因发生质量事故、安全事故、工期滞后等原因造成甲方声誉受到影响或业主、监理单位向甲方或甲方上级主管单位发出书面指责的，视情节轻重处以乙方五～二零万元的罚款。由此造成的一切经济损失，由乙方全额承担。

九、任何一方违反合同规定，双方协商不成的，按以下方式解决：向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。

第十条其他

一、乙方必须是甲方的工程合格供方，并服从甲方管理。

二、特殊工种必须持证上岗。

三、合同签订前，乙方提交九四万元的履约担保金。

四、乙方在施工过程中的一切经济责任、民事责任自负。

五、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。自双方法人(委托代理人)签字，加盖单位公章即生效，工程完工验收合格、结清工程款、保修期满后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

承包人(全称)：______

分包人(全称)：______

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于

_______ (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工 总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程

施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：____________________ 分包工程地点：_____________________ 分包工程承包范围：___________________

二、分包合同价款

金额：大写：人民币___ 元，

小写：____ 元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于 ___年___ 月___日开工; 竣工日期：本分包工程定于___年___月___日竣工; 合同工期总日历天数为：___天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：______________

五、组成分包合同的文件包括：

一、本合同协议书;

二、中标通知书(如有时);

三、分包人的报价书;

四、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

五、本合同专用条款;

六、本合同通用条款;

七、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

八、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中 分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成 本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协 议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)， 以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包

人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：___年___月___日;

合同订立地点：____________

本合同双方约定___后生效。

承包人：分包人：

住所：住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、 工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容、性质及数量：

四、工程工期：

五、工程质量要求：

六、工程造价：

七、工程承包方式及取费标准：

八、工程价款的拨付及结算方式：

九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：

十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

一、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

二、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

三、工程工期：

四、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任：

一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

四、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

五、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任：

一、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

二、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

三、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

四、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

五、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

(一)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(二)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

六、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、双方协议工价如下：

分部分项工程名称 单位名称 人工基价(元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注

十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

一、安全生产协议书;

二、治安、保卫、防火等协议书。

十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

十六、违约责任：

一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(一)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金;

(二)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(一)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金;

(二)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金;

(三)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

三、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十八、争议：

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份，甲方执 份，乙方执 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《^v^经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条、建筑消防设施概况：

(一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。

(三)开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

第二条、图纸、预算交付

甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;

乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条、合同价款、拨款和结算

合同价款：

工程款支付：

(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款

(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款。

(三)维修结束一年后 甲方付清余款。

第四条、双方责任

(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;

(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。

第五条、验收和工程质量

乙方在竣工后协助甲方组织验收;

工程质量：要求系统达到正常运行状态。

第六条、违约责任

(一)甲方责任

一、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

二、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

三、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的向乙方偿付逾期的违约金。

(二)乙方责任

一乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的.，每日按工程总造价的向甲方偿付逾期的违约金;

第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取xx的方式解决：

A向xx仲裁委员会申请仲裁。

B向xx人民法院提起诉讼。

第八条、如需担保，另立合同。

第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十一条、其他

合同订立时间 年 月 日

甲方(章)： 乙方(章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

一、工程名称：二、 工程地点：三、 承包范围及内容：乙方负责乌兰木伦湖南岸住宅小区A-一八-零一#、零四#、零六#、零七#、零九#、一零#、一一#楼地面发泡混凝土垫层施工的全部内容，(包括除水泥、砂子、水、电以外的其它所有材料发泡剂、防裂剂、外加剂等，人工，专用机械，工机具等，还包括发泡混凝土加工制作、运输、浇筑、地面找平)。

四、 甲方应提前对需要施工的楼面进行地面清理，垃圾清运，施工测量放线等，且应保证乙方施工的连续性。

五、 承包方式：本工程采用“包人工、包部分材料、包施工机械、包工期、包质量、包安全、包检测、包文明施工、包环境保护约束等”的包干方式，全面负责本合同范围的全部工作内容。

第二条：合同工期

一、乙方接甲方进场通知后七日内做好施工现场准备工作。

二、 合同工期：九#楼于二零xx年 六 月 一八日早开工。至二零xx年 六月 二六日竣工，共八个日历天。各方核验、验收、签字的时间不包括在工期内。

三、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按分包工程总价的二‰计算，按天累计。

四、如遇有下列情况，乙方报请甲方按停工时间延长工期：每报停二四小时延期一天。

A、 因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)

B、 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;

C、 非乙方原因的停电、停水、或原材料供应不上造成停工时间累计二四小时以上;

D、 因业主原因的工期调整;

E、 因业主原因无法正常施工;

F、 因甲方施工工作面保证不了乙方连续施工所造成的停工，累计二四小时以上。

第三条：质量

一、 本工程的质量等级为合格，乙方必须保证工程质量。

二、 主要技术要求：

A、 楼地面垫层厚度四零mm-六零mm面层进行平整，表面平整度正负五mm，建筑标高一m线至泡沫混凝土完成面为;

B、 密度等级：B零七，干表观密度≤七三零-八零零㎏/m ³，抗压强度≥

C、 施工范围：楼梯间、电梯间、卫生间以外的所有房间范围(具体施工范围以甲方现场交底为准)

D、 乙方所做的楼地面发泡混凝土垫层成品后不得有空鼓、开裂、起砂现象;打垫层时粘在墙面上的污染物乙方必须铲除干净。

E、 乙方所做的垫层地面发泡混凝土垫层必须按四零零Kg水泥配

四零零Kg砂子的配比进行施工，不得随意增减水泥用量或随意增减砂子用量，材料超出预算材料量的二%以上由乙方赔偿。

三、 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定，地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

四、 乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。

五、 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕。

第四条：环境安全

一、 本工程乙方巡查文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到安全文明工地标准要求。

二、 乙方应识别施工工程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。如果由乙方自己施工造成的自身施工人员或其他班组施工人员安全事故和财产损失，由乙方自己负责经济赔偿和相关法律责任，与甲方没有任何关系。

三、 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标准化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

四、 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，发泡混凝土施工方案等专项施工方案，经甲方技术部门批准后方可实施。

五、 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业施工队伍进行安全交底。

六、 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

七、 甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕。

第五条：工程价款

一、本合同单价：元/㎡，施工面积按计算。注：扣除墙体、卫生间、楼梯间、管道井、电梯井等所有未施工部分面积。

二、本工程计价方式为：单价包死，如调整施工方式、质量标准或增加合同以外的原材料调整合同价款。

三、上述计价方式中不包括工程税金。

四、本工程所采购的建筑材料除水泥、砂子、水、电外原则上均由乙方自行采购，要满足图纸及政府有关规定的要求。

五、本工程所使用的机械设备、工地用各类表箱，均由乙方提供，但要满足政府有关法规和规定的要求，满足甲方的管理要求。

六、本合同发生的一切费用，除水泥、砂子、水、电以外均由乙方承担。

第六条：结算原则

按实际施工部位的图纸计算面积结算，单价按/㎡计算。(扣除墙体、卫生间、楼梯间、管道井、电梯井等所有未施工部分面积。)

第七条：工程款的支付

一、 整体工程完成总量的五零%时支付乙方已完成工程量的七零%，工程完工后一零日内办理结算。

第八条：甲乙双方驻工地代表及其职责

一、甲方任命为甲方驻工地代表(以下简称“甲方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

二、甲方代表发出指令，以《工程联系单》形式送达乙方，乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令八小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后做出修改指令或继续作出执行指令的决定，并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予以执行。

三、甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底内容为：

A、本工程的质量目标、安全生产文明施工目标，其它创建目标;

B、涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(比如一体化管理体系的要求等);

C、与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;

D、本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

E、甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

三、开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

四、在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点，并以书面形式进行现场交验。

五、甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的职责，但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人，甲方应提前一周通知乙方，后任继续承担前任应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

六、甲方代表应负责施工现场内部分包作业单位之间的工作协调，便于乙方的正常施工。

七、甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

八、当乙方由于业主的原因其利益受到严重侵害时，甲方应对乙方提出的合理要求予以支持，并积极做好有关工作。

九、乙方任命(以下简称“乙方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

一零、乙方在本工程履约中对甲方付完全责任，同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切要约不负连带责任。

一一、乙方对甲方发出的指令，凡涉及生命和财产安全的指令，不论何种情形均必须立即执行。

一二、乙方的要求，请求或通知，应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表，待甲方代表收到后生效。

一三、乙方应按规定对水准点引测、轴线标高等进行技术复核。

一四、乙方应按规定制作发泡混凝土试块、砂浆试块，正确养护，按时送试。

一五、乙方应全面贯彻，遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

一六、甲方将A-一八-零一#、零四#、零六#、零七#、零九#、一零#、一一#楼地面发泡混凝土垫层承包给乙方施工，乙方必须保证甲方的进度要求，即甲方具备两栋或两栋以上楼施工条件时乙方则必须具备两套设备和两个班组在两栋楼上同时做发泡混凝土垫层的条件，如果达不到要求甲方有权选择其它施工单位或增加其它单位施工;如果乙方对此不满意拒绝继续施工，则甲方对乙方结算时只能按乙方已完成工程合格量的六零%结算。

一七、在施工工程中如出现质量问题乙方应按甲方要求进行修复、返工，所发生的费用由乙方负担，如果修复后仍达不到甲方要求的，乙方应停工退场，甲方应结清乙方已完成工程合格量的工程款。

一八、如果在九#、一一#楼用发泡混凝土施工完后发现用发泡混凝土打楼垫层有质量缺陷，甲方改用细石混凝土施工楼垫层，则甲方和乙方的合同(一#、四#、六#、七#、一零#楼部分)自动解除，乙方退场，甲方重新安排做细石混凝土的施工队伍。

一、 本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

二、 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

三、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，协议自签订之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

签约地点：

签约时间：

发包方：

承包方：

按照《xxx合同法》、《建筑法》及相关法律规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：

消防工程劳务分包合同范本 第二五篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方，经双方充分协商达成一致，并订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

劳务分包范围：上述工程范围内水电工程劳务作业。

二、工作期限

本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。

三、承包形式及价款

一、依图施工，所有给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作（甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容）。

二、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵，修补抹灰，雨水至明沟或至总雨水井止，污水至市政总污水井止，给水从自来水总表起至用户室内）具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装（动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外）、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具，住户内照明及插座电线敷设，开关和插座面板安装（但需空管内钢丝和盖接线盒盖板）不在此承包范围内。

三、材料、设备

①、乙方与甲方签订合同后，按施工图纸的设计标准及清单工程量，结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单（必须在每施工段施工前一个月内）报甲方审核采购。

②、本工程所有安装材料（含业主提供及甲方采购的质量及数量）均应附有产品合格证书，经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收，签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备，经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用，期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。

四、承包单价：

在承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量由甲方管理人员验收为优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下：

一．按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算；具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋（开关、灯具、插座、箱体安装，穿线）元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡，其中基本价包括承包范围内所有工作。

二.以上单价如班组有异议在进场一五天内（提前三天）与甲方协商。如协商不定，按原定单价七五%给予乙方结算已完成工作量，并一次性付清工资。并责令乙方退场。

三、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行，做到文明施工，且每道工序做到工完料料清，现场材料下班前必须清理，否则，按排其它人员清理，用工按二零零元/工日扣除，并处罚二零零元以上。

四、计时工按 元/工日（但必须与甲方或项目管理员签证生效。

五、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用，各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工具费、劳保费（包括防暑费、防寒费）、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。

四、付款方式及结算：

一．付款方式按以下节点：

①主体地下室顶板砼完成后，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

②±以上每完成整体 层砼，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推，到主体屋顶楼梯机房砼完成，甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。

③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

④室外给排水安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑥余下总工程款三%作为工程质保金，在一年内付清。

二.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后，所有的工程量总和要求与图纸上数量相等。

三.乙方如果承包范围的工作未完成，就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场，处 二零零零 元以内的罚款。按原定单价七五%结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系。并责令退场。

四.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用（除正常的.损耗）。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款，对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。

五、工程进度：

一、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业，指令按期或提前完成，否则每拖延一天罚款 一零零零-五零零零 元。

二、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务，针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班，不服从甲方按排，甲方有权要求乙方无条件退场。

六、质量要求及奖罚条例：

一.乙方须对质量严格控制，按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求，甲方有权令其返工，返工费用自负，并处以 一零零零 元/次以上的罚款。

二．严格执行质量“三检”制度，做好每道工序完成后的自检、互检、交接检，并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。

三.乙方必须安排管理人员跟班作业，每层的给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确，预埋线管接头必须固定好不能左右罢动，乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库，由甲方组织质检员对每完成一层质量验收，对不合格的部位按每处 五零零 元处罚。

四.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行并及时整改，对拒不执行整改意见或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求每次罚款 一零零零 元。

五.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好，预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好（严禁使用泡沫）穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置，预埋铁件须准确，方正、牢固；所有构件须观感漂亮，如发现一处不合格罚款 五零零 元。

六.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋，并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼，清理并转至指定地方。

七.每完成一道工序，必须进行班组自检后放请甲方验收，并要求一次性验收合格。否则每次处以 五零零 元罚款。

八.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象，所有的清锉费

用及浪费材料全部由乙方负责。

七、安全事项：

一.乙方必须定期做好班内安全教育，并要求每次作好记录，所有的员工签字交甲方，使班组人员均有很强的安全意识。

二.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

三.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时，所花费的安全费用由乙方负责。

四.一般工伤事故医药费用在五零零零元/次以内，在单价内包干，由乙方自理，五零零零—一零零零零元/次由乙方承担五零零零元费用，一零零零零—一零零零零零元/次由乙方承担五零零零元费用外另承担一零%，一零零零零零元以上重大事故由乙方承担一零%费用，乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故，由乙方自理。

八、文明施工：

一.乙方在施工期间，应加强本班内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。

二乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐，井然有序。必须做到每次上下班工完料清，保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明，甲方将人清理，所有人工费从乙方结算中扣除，按贰佰元/工日计算。

三.乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为，严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者，甲方处以一零零-五零零元/次罚款，情节严重的，交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场

五、乙方必须对聘用人员管理到位，所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为，由使引起项目部的一切损失由乙方负责。

九、甲、乙双方职责：

甲方职责：

一、甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李及日常生活用品）。

二、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训，并作好记录。

三、甲方帮乙方办理有关证件（外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等）费用由乙方自负。

四、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题、工作问题，协调各种工作。

五、甲方按合同定时结算，支付工资。

乙方职责：

一、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度，服从甲方统一指挥。

二、乙方进场人员（不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员，否则每发现一次罚款一零零零元/次/人。）必须是一八至五零岁之间的男性公民（无吸毒史者和两劳人员或在逃人员），要求身体健康，头脑清醒，并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故，由乙方承担一切责任。

三、乙方进场人员必须持有两证（身份证、计生证），并造好花名册，乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同，并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存，所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，保证项目进度，不能随意变动。如需变动或增减人员，需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人每次罚款一零零元。

四、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 八 人，必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场，偶尔离开须向甲方管理人员请假，并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款二零零元/次天。

五、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款五零零零-一零零零零元，情节严重，结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系，并责令退场。

六、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员，如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

七、在施工过程中，爱护尊重他人，杜绝骂人打架斗殴，霸道族群的恶习，如发生打架斗殴事件，不论是非当事人所在承包班组一律处一零零零-二零零零元罚款，并各自承担相应费用，情节严重交送公安机关。

八、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

九、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

一零、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作；

一一、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。

一二、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

一三、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金，保证金退回时间同其它班组。

一四、乙方承包工程范围的工作内容不得转包，如乙方不履行合同范围内职责，赔偿相应损失，并处五零零零元罚款，解除劳务合同并责令退场。

一五、所有劳保用品，包含在包干单价中，甲方不另承担，乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。

一六、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资，严禁挪用，否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。

一七、由乙方负责招聘工人完成该工程施工，项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。

十、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

以上条款自双方签字之日起生效，此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：（手印）

负责人签字：

消防工程劳务分包合同范本 第二六篇

甲方：

乙方：

按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同》的规定，就xxxxxx工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统工程，经双方协商，达成以下协议：

第一条：施工内容

xxxxxxxxx工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统施工图纸内的所有内容。

第二条：承包方式

采用包工不包料方式。

第三条：造价

人工费包干价为： (包括工人工资、管理费用、材料进场后的卸车、搬运费用)。

第四条：质量标准及要求

按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB五零二四二-二零xx、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB五零二六一-二零xx、《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB五零一六六-二零xx执行,达到合格标准.

第五条：付款方式

按进度七零%付款，(预埋分项工程全部合格后，付预埋部分全款)，所有项目完工经调试完毕试运行合格后，付人工费总价的一零%，经消防部门验收合格后，付人工费总价的一五% ，留五%作为质量保证金，保修期满后(保修期二年)，一个月内付清。

第六条：双方责任

(一)甲方责任：

一.向劳务分包人提供一套施工图纸和施工组织设计。

二.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收;

三.按时提供施工图纸，及时交付材料、设备。

四.核实劳务分包人提出的材料计划，及时组织材料进场，并对材料质量负责。

(二)乙方责任：

一.提供相应资质，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方允许，不得擅自与建设单位、监理单位建立工作联系;自觉遵守法律法规及现场规章制度;

二.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;

三.根据总承包单位的施工进度，合理安排现场施工人员，保证施工工期。

四.加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

五.加强现场管理，遵守施工现场的所有规章制度，做到文明施工;否则、承担由此产生的全部责任。

六.整个项目材料实行总量控制，甲乙双方分别统计，需经双方校核签字认可。

七.承担自身原因造成的质量修改，返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。.

八.材料损耗率不得超过合理损耗的六%，超过部分由劳务分包人承担费用。

九.提前五天向工程承包人提出材料计划，材料计划必须符合工程实际需要。

一零.分部分项工程完工后，通知甲方组织验收，分部分项工程合格率一零零%，优良率八五%。

一一.配合甲方组织所承担工程的资料整理及交工验收。

一二.对甲方提供的机械设备、材料要爱护，不得损坏、丢失，否则，按原价赔偿。

一三.承担工程竣工交接前的分部分项工程的成品保护，损失费用由乙方自行承担。

一四.为自身现场施工人员办理有关的意外伤害保险、配备劳动保护用品等。

一五.提供进场施工人员身份证及办理意外伤害保险的单据复印件。

第七条：工期

配合土建装修工程同期完工。

第八条：其他条款

本合同自双方签字后即生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

年 月 日

消防工程劳务分包合同范本 第二七篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

依照《_合同法》《_劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本给排水安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。

一、工程概况

一.工程名称:_____________________

二.工程地址:_____________________

三.工程内容:_____________________

四.合同工期：_____________________

二、合同条款明确事项

一.承包方式:安装工程人工费。

二.合同价格:_____________________

三.工作内容：采暖、生活消防给水、生产给水、排水、管道安装。

四.工期要求：乙方必须在甲方要求的期限内或提前竣工，若乙方原因造成工期延误所造成的损失由乙方负责。

三、甲方责任

一.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场。

二.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.

三.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。

四.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工。

五.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件。

四、乙方责任

一.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥。

二.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格)。

三.该项工程乙方无权分包和私自转包。

四.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年人保护法》选派合格的作业人员，禁止使用未满一八周岁的未成年人，对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的.教育。

五.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理。

六.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗。

七.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失。

八.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集。

五、工程款结算及支付

一.本工程结算方式：按实际施工建筑面积结算，其它增加工程量、签证用工双方协商结算。

二.进度款支付方式：每月按实际施工完成量的八零%支付。

六、其他说明

一.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.

二.本协议一式两份甲乙双方各执一份.

三.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.

甲方:_____________________

乙方:_____________________

___年___月___日

消防工程劳务分包合同范本 第二八篇

业主（以下简称甲方）：____________

施工队（以下简称乙方）：______________

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

一、 工程概况

工程地址： 天一康园g栋七零二房

使用面积：一三七平方米

二、 价格

清包工费：二零六零元。

其中包括水电改造，洁具安装。灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。

三、 付款方式

一、施工队进场，预支生活费：五零零元 ；

二、水试压成功，付四五零元；

二、电改造完成后付四五零元；

三、灯具安装完成，付四五零元；

四、保修金一零零元，从竣工之日起____月后支付。

四、 施工

一、 甲方须向乙方提供水电图纸共_____张，并负责交底工作。

二、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；

三、 施工质量将按照如下进行验收。

五、 材料

一、 乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在二天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；

二、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；

三、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；

四、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；

五、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；

六、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作；

七、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、 工期

从____年__月__日起至____年__月__日止，工期为__天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费__元/天。

七、 材料搬运

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

八、 垃圾清运

一、 垃圾袋装化；

二、 垃圾应日日清；

三、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

九、 劳动力管理

一、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的'身份证复印件；

二、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；

三、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；

四、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；

五、 乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人， 为替补负责人；

六、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；

七、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

十、 施工机具

一、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；

二、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。

十一、工地现场管理

一、 现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；

二、 现场禁止吸烟；

三、 乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。

十二、维修

一、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修，隐蔽工程五年内无偿维修；

二、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在二四小时内赶到并维修；

三、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、合同争议

一、 出现争议甲乙双方应先协商；

二、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十五、附加条款

一、__________________________

二、____________________________

三、_____________________________

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。

甲方签章：_______________

乙方签章：____________________

签约日期：_____年__月__日

签约日期：____年__月__日

消防工程劳务分包合同范本 第二九篇

甲方：

乙方：

依照《民法典》、《_建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同：

一、工程名称：

____市纺器一厂宿舍危房改造启城。

二、建设地点：

中华以西，民安以南，原市纺织器材一厂宿舍旧址。

三、工程内容：

本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。

四、承包方式：

一、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工验收。本项目不得肢解分包。

二、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。

三、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。

五、合同价款：

本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为含税价一七零万元(大写：壹佰柒拾万元整)。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程款的依据，最终价格为工程竣工验收后，甲、乙双方按《____省建筑安装定额》(________年版)、《____省建安工程取费标准》三类取费，总价下浮二%进行计算。材料价格取定依据市场或____市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提供本标段《工程预算单》。

六、付款方式：

本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收，____日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的六零%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后____日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的八五%;最终验收含本标段与工程同步的相关资料，并交付承包单位接收归档，审计完后甲方凭乙方审定价的差额发票付至总价的九五%，剩余五%为质保金。本工程质保期为________年。质保期满________年后无质量问题付合同总价的

，质保期满________年后无质量问题____日内余款一次性结清。

七、合同工期：

________年____月____日至________年____月____日。

八、工程质量及验收标准

一、本工程质量标准：合格

二、本工程由甲、乙、监理三方及消防主管部门依据施工图纸，设计说明，设计变更和国家相关标准、规范为依据进行验收。

三、本工程的主要材料及设备，甲方指定二至三个厂家(电气火灾监控系统产品为一个厂家)，并认质认价，但材料、设备由乙方自行采购。乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证、材质单及相关证明。相关材料的化验、试验必须按相关规范规定的程序进行，化验、试验所需费用由乙方承担。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。甲方对原材料有权随机抽样进行检验，但化验、试验费用由乙方承担。

四、工程质量验收依据：《建设工程施工质量验收统一标准》，《高层民用建筑防火设计规范》，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，《机械设备安装工程施工及验收规范》，《建筑工程电器安装工程施工验收规范》，《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》以及相关的法律、法规、标准、规范。

五、乙方在交付使用前必须进行四八小时的试运行实验并调试。

九、现场安全文明施工：

乙方必须遵守现场承包单位的统一安排，认真执行安全生产操作规程，认真执行文明施工的相关规定。在施工过程中违反有关安全操作规程或消防的相关条令，导致发生质量、安全事故或火灾事故，全部事故责任均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任，由此造成的'一切损失由乙方全部承担。

十、质量维保

一、乙方接到甲方维修通知后，一个工作日内必须维修完毕，并达到使用功能。

二、在维保期内，乙方必须有专人对本项目负责，定期与甲方沟通，同时保证通讯畅通，令双方能及时取得联系。因通信不畅或推诿，甲方将视为放弃维保责任。甲方有权自行解决维修，并按所需相关费用双倍自质保金中扣除，质保金不足部分乙方负责自行补足。

三、乙方进场维保时所用原材料及设备必须与原采用材料、设备相符。对同一个质量事故不能重复发生，如同一问题维修二次以上(含二次)，甲方视乙方为责任心不强、技术不过关而自行解决，费用按上述第二项的办法进行扣除。

十一、双方的权利和义务

一、甲方负责为乙方协调施工用水、电源，费用由乙方自理。

二、乙方在合同签订后向甲方、监理方提供相关的有效资质证件。

三、乙方必须向甲方、监理方提供施工组织设计、质保体系及相关资料。

四、乙方必须按照设计要求、相关标准及规范要求进行施工，不得擅自变更图纸，如擅自改动所造成的损失由乙方承担全部责任。

五、乙方提出的工程洽商记录必须经甲方、监理方、设计方签字确认后方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的由乙方予以赔偿。

六、乙方对消防电气线路、消防给水管隐蔽工程必须进行隐蔽验收，并做好隐蔽验收记录，以及相关测试记录。消防系统未经消防主管部门验收前，乙方应对整个消防系统负责。消防系统验收合格后，乙方必须履行自己的职责向甲方提供与工程相关的全部备档资料及使用说明书。

七、工程竣工验收合格后未正式移交甲方前，乙方应妥善保护好本标段的所有系统及设备工程，如造成损坏乙方负责赔偿。

八、乙方为甲方无条件培训维修人员，直至能独立操作为止。

十二、违约责任及赔偿

一、乙方未按合同工期交付，每延误一天，乙方向甲方赔付工程总造价二的违约金。

二、工程未达到合格要求，经消防主管部门验收未达到验收标准，乙方承担给甲方造成的一切损失，同时在甲方指定的时间内无偿返工至合格并通过消防验收。

三、乙方必须在竣工验收合格后____日内将工程相关资料交付甲方，否则每延误一天，须向甲方交付工程造价二的违约金。

十三、争议解决

本合同发生争议，双方协商解决，协商不成双方都又向当地人民法院起诉的权力。

十四、其他约定

一、本合同书一式四份，甲乙双方各两份。

二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

三、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

四、本合同签订之后，任何一方不得以任何理由违约，如有一方违约，违约方承担由此造成的全部损失及责任。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

消防工程劳务分包合同范本 第三零篇

发包人：x消防工程有限公司 （简称“甲方”）

分包人： （简称“乙方”） 身份证：

经双方友好协商，甲方同意将百色市xx县“xx乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。

一、工程概况

一、工程名称：百色市xx县“xx乐里，时代新都”（含地下室部分）

二、工程地点：百色市xx县

二、劳务安装的范围及内容：

喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统

三、施工工期：

该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：

一、由于甲方及土建原因造成；

二、原工程的设计变更；

三、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失；

四、不可抗力的事件

四、承包方式及工程造价：

一、承包方式：包清工加施工机具；

二、劳务分包暂定价为税后人民币： 一一万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）

三、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，费用另性协商。

五、劳务费支付方法及结算方式：

一、合约签定后甲方即付进场费： 三零零零零 元；

二、工程完成至九零%时，甲方支付全部劳务费的八零%；

三、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部门验收合格后的一五日内将全部劳务费扣留三%的质保金后一次性付清乙方；

四、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；

其中：喷头安装 五零元/个（带管）

消防箱安装 二五零元/个（带环管）

水泵房按图纸整套四八零零元/套（另算）

备注：室外连环管另算。

六、技术资料及其它

一、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。

二、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；

七、材料和设备供应：

一、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。

二、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检修和维护。

八、双方责任：

甲方：

一、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。

二、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。

三、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。

四、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。

五、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。

六、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行处罚。

七、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证费用在工程结算时一并支付。

八、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。

乙方：

一、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工管理，做好各项施工准备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。

二、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。

三、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。

四、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。

五、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。

六、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全管理要求。

七、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。

八、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。

九、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其费用；

一零、承包人应当样安装《分包合同条件》中安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；

一一、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其费用自理；

一二、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。

九、工程质量标准及保修期限：

一、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。

二、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。

三、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检修并承担费用；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。

十、违约责任：

甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。

十一、纠纷处理：

双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，商定协议与本合同同具法律效力。

十三、甲方工作：

（一） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。

（二） 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。

（三） 、负责按时共给施工所需全部材料。

十四、乙方工作：

一、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工管理人员的工作安排。

二、按图及国家及当地消防主管部门有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方管理人员签字。

三、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。

四、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。

五、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部门验收为准。

六、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。

七、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。

十五、其它

（一）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量前提下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。

（二）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。

（三）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。

（四）、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费

十六、其他

甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。

甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。

本协议自甲乙双方代表签字及盖章后开始生效。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

地址： 身份证号码：

委托代理人：（签字） 家庭住址：

消防工程劳务分包合同范本 第三一篇

一、工程名称：

二、工程地址：

三、承包方式：

四、承包人电话：

五、开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

天数：

六、合同价款： 金额(人民币大写)

第二条 工程价款的支付及其结算

签订合同后支付分包工程款总额二零﹪额三零﹪;木工完成后支付分包工程款总额二五﹪;油工完成后支付分包工程款总额二零﹪;剩余五﹪款额待施工保修期过后，无质量问题并给业户维修完成一并结算。

第三条 甲方工作

一、甲方提供可行的施工图纸，并负责图纸审核解释;

二、甲方提供工程所需的各种材料(展板成品保护及工期表单、工程项目验收清单) ;

三、甲方负责和相关业主联系，洽谈工程相关事宜;

四、甲方负责各项管理制度的建立;

第四条 乙方工作

一、乙方必须严格遵守甲方制定的规章制度;

二、乙方必须保证在甲方施工组织计划的时间内完成施工;

三、乙方不能在业主面前做出有损公司形象的行为，应时刻维护公司的形象利益;

四、乙方负责施工现场的清理与成品保护，并负责施工现场的垂直运输工作;

五、乙方必须严格遵守甲方施工人员对工程质量的要求，从而达到甲方对整个工程的质量要求。如因乙方施工质量问题而出现返工及浪费材料问题，所产生的费用由乙方承担;

六、乙方应采取严格的安全措施，承担处于自身安全施工不利而造成事故的责任及因此发生的费用，非乙方责任造成的事故则由责任方承担相应的责任及费用。

第五条 本合同一式叁份，甲方一份，乙方一份，备档一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方： （以下简称甲方） 身份证号码：

乙方： （以下简称乙方） 身份证号码：

根据《^v^合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

消防工程劳务分包合同范本 第三二篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

签定时间：________年____月____日

根据《_合同法》和《_消防法》以及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘

四、工程造价： 万元整( 元)

第二条施工准备

一、甲方：协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求，水、电费由甲方负责。

二、乙方：乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作，乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。

三、乙方必须注意安全施工，在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。

第三条工程期限

根据国家工期定额和甲方使用需要。

第四条工程质量

一、乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;

二、乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;

三、工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。

第五条工程价款的支付与结算

合同签定之日甲方预付工程款 元整( 元)，材料进场后付给乙方总工程款的 %，工程完成总工程量的`%时付给乙方总工程款的%，

工程完工后甲方应付给乙方总工程款的 %，工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的 %，工程通过消防验收合格后付至总工程款的 %，留 %作为质保金。

第六条工程验收

工程竣工报当地消防监督部门验收，乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。

工程在________年质保期内提供维保服务(人为因素除外)，质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。

第七条违约责任

一、乙方的责任：工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工，费用自理;

二、甲方的责任：未能按合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿由此给乙方造成的损失。

第八条附则

一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份;

二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜，经双方协商同意后可签定补充条款，补充条款和本协议具有同等法律效应。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

消防工程劳务分包合同范本 第三三篇

发包单位：________(以下简称甲方)

承包单位：________(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

第一条：承包方式

采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

第二条：承包内容及承包价格

一、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

(一)层以上给水立管安装(改装)。

(二)排水管道改装或安装。

(三)卫生间给排水管道安装

(四)其他零星增加工程。

二、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

三、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

四、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

第三条：付款方式

每次结算按项目部统计完成后的工程量付八零%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的九五%；剩余五%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的八零%结算。

第四条：材料供应与管理

本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的一零倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

第五条：工程工期

一、合同工期：

开工日期：___年___月___日

竣工日期：___年___月___日

二、工期控制计划：

按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的`检查督促。

第六条：工程质量执行标准及检验验收

按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

本工程质量要求为：合格。

乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

第七条：安全及文明施工

乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在二人以内，并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大；相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除一%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生二次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以一零零零~三零零零元罚款。

第八条：双方责任

(一)甲方工作：

一、向乙方提供工程所需的施工图纸一套；

二、提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方；

三、负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作；

四、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式；

五、对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认；

六、及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐；

七、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改；

八、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的.电工连接。

(二)乙方工作：

一、严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排；

二、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工，按质、按时完成工作任务；

三、自行安排食宿；

四、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收；

五、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

一零、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

一一、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

一二、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。

第九条：违约责任

甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用；

乙方：未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的八零%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿五零%业主罚款。

第十条：其他

一、本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

二、本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效

三、本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。

发包单位：________

承包人(单位)：________

___年___月___日

消防工程劳务分包合同范本 第三四篇

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《______合同法》、《______建筑法》、《______消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 消防工程; 工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围及承包价款：

整个工程量的费用为：

三、合同工期

乙方进场施工期：(时间)止，如乙方不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方建安工程延期从而影响甲方向其业主于二零____年四月一八日交房，乙方愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由甲方在应付乙方的工程款(材料款)或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。

四、质量标准及其责任：

一、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB五零一六六-九二---(依据项目内容添加规范名称);

二、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。

五、结算方式

本合同签定七日内乙方材料进场，经甲方验收后付材料款人民币 元整 ;乙方进场施工后按工程进度付款，乙方工程完成后付至承包价款的七零%(含预付 万元整);竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的'九五%，剩余五%在贰年质保期满三日内付清。

六、组合本合同的文件包括：

一、本合同协议书

二、本合同专用条款

三、图纸

四、工程量清单

五、工程报价单或预算书

六、附件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。

八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。

十二、合同生效：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防工程劳务分包合同范本 第三五篇

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：

____________________________________

二、工程地点：

____________________________________

三、工程承包范围：

____________________________________

工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水米)，施工图改变后工程量另行计算。

四、工期要求：

乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、工程承包方式：

只包括人工费，不包括材料。

六、合同价款：

本合同价款为人民币：___元每平方米(以建筑面积结算)

七、付款和结算方式：

(一)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的八零%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的五%剩余价款，即为总劳务费的五%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

八、设计变更：

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

九、材料设备供应：

本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

十、双方职责：

一、甲方职责：

(一)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的.施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

(四)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

二、乙方责任：

(一)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

(三)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(六)乙方提前七天提出计划材料由甲方审核购买

(七)清洁卫生由乙方清理

十一、安全文明施工：

一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

二、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

三、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

十二、其它管理制度：

一、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。

十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(签字)：____________________________________

乙方(签字)：____________________________________

日期：___________年___________月___________日