范文网 合同范本 光伏劳务分包合同(集锦)

光伏劳务分包合同(集锦)

光伏劳务分包合同 第一篇甲方:____________乙方:____________依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事。

光伏劳务分包合同

光伏劳务分包合同 第一篇

甲方:____________

乙方:____________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:

第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作名称:____________

工作地点:____________

工作范围及工作量:____________路高架桥预应力管桩(d=四零cm),约____________万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。

承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。

劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。

第二条、劳务分包工作期限

开始工作日期:二零___年八月一零日。

结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。

第三条、质量标准

按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。

乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。

若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。

乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。

劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价____________元/m。

劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;

劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。

施工作业场地一零零米范围内应由甲方提三八零V三相一零零KW容量电源以及生活用水。

桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。

第五条安全生产、文明施工、环境保护

甲方与业主签订的工程施工合同中安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。

乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。

乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。

乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。

乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。

乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。

乙方的管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。

凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥五零零零元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥五万元/案次。

以上乙方应承担的'各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。

第六条、甲、乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。

按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。

监督乙方的合法用工和工资支付情况。

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后五日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。

(二)乙方的权利和义务

向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。

乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金。

根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;

严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;

做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;

须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;

乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

第七条、材料、水、电供应和机械设备使用说明

甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。

本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

第八条、劳务作业验收

乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。

由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。

第九条、劳务作业变更

劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前三天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;

因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;

劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;

因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

第十条、劳务报酬的结算与支付

本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的八零%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至九零%,其余一零%为质量保证金。

每期结算(上月二六日至本月二五日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。

全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后一四天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在一零天内审核完给乙方,超出时间一零天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的九零%,剩下一零%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

第十一条、违约责任

当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

①甲方不支付乙方劳动报酬;

②甲方不履行合同义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥一零零零元的违约金;

②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥一零零元/根的违约金;

乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。

一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

第十二条、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:向合同签约地点:中山市人民法院起诉。

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十三条、不可抗力

不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;

因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

第十四条、合同解除

乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

甲方与乙方协商一致,可以解除合同;

如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;

乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;

第十五条、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。

第十六条、合同份数

本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

第十七条、合同生效

合同订立时间:____________年____________月____________日

合同订立地点:_______________________________________________。

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

第十八条、其它事宜

乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。

乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏劳务分包合同 第二篇

发包单位(甲方):____________

承包单位(乙方):____________

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

第一条:工程概况

一、工程名称:____________

二、工程地点:____________

三、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计四零零KW,工程款总计:____________元(人民币大写:____________元)。

四、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付五零零零元生活费,施工完成后支付到总工程款的一零零%。

五、施工完成七天内,甲方组织相关人员验收,超出七天,视为验收合格。

第二条:施工工期

一、工程期限:有效工期七天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

二、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

第三条:工程质量及适用的标准、规范

一、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

二、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

三、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条:甲方责任

一、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

二、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

三、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

四、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

五、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

第五条:乙方责任

一、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

二、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

三、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

四、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

第六条:其他事项

本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

甲方(签章):____________乙方(签章):____________

负责人:____________负责人:____________

光伏劳务分包合同 第三篇

甲方名称:

乙方名称:

居民身份证号:

户口所在地:省(市)区(县)乡(镇)村

邮政编码:

家庭住址:

根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、协商一致的原则签订本合同。

一、合同期限

第一条甲乙双方选择以下形式确定本合同期限,合同有效期自二零______年______月______日起至二零______年______月______日止。

二、工作内容和工作地点

第二条甲方招用乙方在位工作。

一、乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。

二、乙方违反劳动纪律,甲方可依据本店依法制定的规章制度给予相应处罚。

三、工作时间和休息休假

第三条甲方保证乙方每周周日休息一天,也可在征得甲方同意的情况下每月连休假四天,不扣工资,如乙方休假差出四天,则按每差一天扣出______元工资。

四、劳动报酬

第四条甲方采用以下形式向乙方支付工资。

月工资_______元加提成,按每售出(_______元以上提_______元),甲方每月_______日前向乙方支付工资。

五、解除和终止

第五条本劳动合同的'解除或终止,依《劳动合同法律》规定执行。合同期满自行解除,若工作需要延长聘用时间的经双方协商可办理续聘手续。

六、其他

第六条甲、乙双方约定的其他事项:

一、乙方应尊重甲方人员,服从甲方管理。

二、经乙方同意,甲方按每月从乙方工资中扣出_______元,等合同期满由甲方退还乙方,如在乙方工作期间,有货款缺失,甲方可从此款项中扣出。

三、乙方提前解除劳动合同,应该提前一个月通知甲方,否则,给甲方造成的损失由乙方负责。

四、签订本合同书之前,乙方已与甲方就工资一事达成了一致。

第七条本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份,本劳动合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第八条本合同未尽事宜,以双方签订的协议为准。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

二零______年______月______日二零______年______月______日

光伏劳务分包合同 第四篇

单位名称:

住所:

法定代表人:

劳动者姓名:

身份证号:

家庭住址:

紧急联系人:

甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场关于,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款:

一、合同期限

自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,期限为_____个月。

合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理录用手续。

二、生产(工作)任务

甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。

三、劳动时间与劳动报酬

(一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。

(二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。

(三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

四、劳动保护、保险福利待遇

(一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。

(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

(三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

(四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天。乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。

(五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

五、劳动纪律

(一)按时上下班,不得迟到早退。

(二)严格遵守操作规程,保证生产。

(三)爱护单位财产,不得无故损坏公物。

(四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。

(五)听从指挥,服从调动。

(六)保质保量完成任务,不得投机取巧。

(七)有事及时请示报告,不得擅自主张。

六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职

(一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。

(二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。

(三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同:

(一)双方一致同意的。

(二)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的。

(三)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的。

(四)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。

(四)有下列情形之一的,本合同自行解除:

(一)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。

(二)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。

(五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退:

(一)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的。

(二)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的。

(三)服务态度恶劣,损害消费者利益的。

(四)有贪污、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的。

(五)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。

(六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职:

(一)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的。

(二)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的。

(三)人格受到甲方负责人侮辱的。

(四)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的。

(五)经国家批准应征入伍的。

(七)乙方有下列情形之一的.,甲方不得解除合同:

(一)合同期限未满,又不符合第六条第三项情况之一的。

(二)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的。

(三)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。

(八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。

七、违约责任

甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。

乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。

八、双方认为需要约定的其它事项

(一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元。如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。

(二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。

(三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。

(四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。

(五)乙方不论是在职还是离职后,都必须严守公司商业机密,如有违反,甲方有权要求乙方承担一切经济损失及法律责任。

任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。

九、本合同经双方签字后生效,一式_________份,甲、乙双方各持_________份。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

签约日期:________年_______月_______日

乙方(签字):

签约日期:________年_______月_______日

光伏劳务分包合同 第五篇

甲方(发包方):__________________

乙方(承包方):__________________

鉴于甲方需要安装光伏板,乙方具备相应的安装能力和资质,双方经友好协商,达成如下劳务合同:

一、工作内容及范围

乙方负责在甲方指定的场地进行光伏板的安装工作,包括但不限于光伏板的'搬运、组装、固定及调试等。

乙方应确保安装工作符合甲方的要求和相关行业规范。

二、合同期限

本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。

如遇特殊情况需延长或缩短工期,双方应提前协商并书面确认。

三、劳务费用及支付

双方约定,甲方应向乙方支付劳务费用总额为______元人民币。

支付方式:甲方按照工程进度分阶段向乙方支付劳务费用,具体支付时间和金额以双方书面确认为准。

四、双方权利义务

甲方应提供必要的施工条件和安全保障措施,确保乙方施工顺利进行。

乙方应严格遵守安全操作规程,确保安装质量和人身安全。

双方应相互协作,确保工程按时完成。

五、违约责任

如一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

如因乙方原因造成工程质量问题或工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、附则

本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________

代表(签字):__________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):__________________

代表(签字):__________________

签订日期:______年______月______日

光伏劳务分包合同 第六篇

(一)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(二)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

(三)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

(四)其他未尽事宜可另行约定。

(五)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:

身份证号码:

电话:

乙方:

身份证号码:

电话:

一、全面参与集团重大决策、经营活动,及时进行风险评估;为子公司、部门提供法律服务;积极维护、拓展与司法机关的关系,防范集团运营中法律风险。

(一)、全程参与集团重大经营活动,及时进行风险评估,提出法律意见。

一、参加江苏中电设备有限公司的股份制改造变更为中电电气(江苏)股份有限公司的全过程,配合外聘律师事务所的法律尽责调查,适时提供法律建议和服务。

二、参与中电电气(南京)光伏有限公司对中电电气(南京)新能源有限公司和中电电气(上海)太阳能科技有限公司两个组件公司并购,审查并购文件。

三、参与股份公司营销政策的制定,审查制度合法性;评估、修订变压器销售合同文本,审查修改于制度配套使用的《代理商协议》等合同文本。

四、参与中电电气集团有限公司与南京铁路建设有限公司共同成立南京南站光伏发电有限责任公司的相关合作协议审查、修改,进行法律风险评估。

五、参与中电电气(江苏)股份有限公司对通化变压器制造有限公司股权收购和业务开展情况的前期考察、调研工作,提出法律意见。

六、参与中电电气集团有限公司与大同煤矿集团机电装备制造有限公司合资成立大同煤矿集团机电装备中电电气有限公司的工作,对合作协议、公司章程进行草拟、审查,办理公司设立的工商登记事务。

(二)、根据工作中发现的问题,对重大法律风险提交评估报告,供管理层参考。

一、一月向相关部门提交《企业劳动管理法律指引》,对企业常见的《劳动合同法》相关的适用问题进行详细的解释与指导。

二、二月向集团领导提交《中电电气(南京)光伏有限公司对中电电气(南京)新能源有限公司和中电电气(上海)太阳能科技有限公司股权收购的法律意见书》。

三、六月向集团领导和人力资源部提交《二零xx年上半年劳动争议案件评估报告》,对因公司不规范行为引发的多起劳动争议案件进行剖析,总结原因、问题,提出改进建议。

(三)、为子公司、职能部门提供有效法律服务,处理重大法律纠纷;检查异地子公司法律工作开展情况。

一、为江苏中电输配电有限公司与福建建德三师水泥有限公司的变压器质量纠纷提供法律建议,拟定和解方案。

二、调查、处理江苏中电输配电有限公司与大唐漳州风电有限公司的变压器质量纠纷,提出了可行的处理方案、建议。

三、协助企管部处理临时用工陶纪明的工伤补偿事宜,与对方协商达成协议。

四、对合同履行中的争议,草拟书面函件与客户协商;对客户违约,可能造成公司重大损失的合同,指导销售员从客户处取得违约证据,如kunyec零,limited公司推迟交货,指导销售员取得对方书面认可手续。全年共为子公司、职能部门提供各类法务服务六零余次。

通过上述工作,化解纠纷,弱化矛盾,避免了诉讼案件的发生,维护了公司形象。

(四)、检查、监督江西景新公司法律服务工作开展情况。

一、监督江西景德半导体新材料有限公司法务工作开展:保持与外聘驻公司律师的密切联系,定期检查工作日志,及时协调处理重大问题。

二、要求江西法务对全部涉外采购合同进行梳理,对未履行完毕的每份合同的签订、变更、终止的法律手续是否完备、是否存在法律风险给予说明并给出法律意见。

三、监督合同履行,及时处理纠纷:对因付款延迟导致大量供应商不满引起的合同履行问题进行协调,提供解决方案;对于供气公司要求涨价引起的重大纠纷,适时指导、草拟函件,提出法律建议等。

四、与其它部门合作,参与公司项目的决算工作。

(五)、积极维护和拓展外部司法关系,为解决集团法律风险创造良好的外部司法环境。维护与扬中公检法机关、仲裁机构的关系;拓展与省高院、镇江中院、江宁法院、江宁公安的联系沟通,与两地司法机关保持良好的工作联系。

二、基础管理目标完成情况

(一)、清收应收账款,维护资金安全。

一、工作业绩:

⑴超期货款:全年共处理超期货款万元,其中二零xx年遗留

余万元,二零xx年新移交万元。截至二零xx年x月底,共回笼超期货款二三七零万元,清户一六九户。

⑵离职销售员欠款清理:经过一年时间的诉讼,第一批诉讼的二五件离职销售员欠款案件一审已全部结案,回笼欠款一五万元。

二、工作措施:

⑴超期货款方面加强诉讼力度。为加快超期货款清收速度,重点通过诉讼方式清收。积极协调各方,充分利用司法资源,共诉讼案件二九起,结案二三起,结案率八零%,另有二起案件已冻结金额七三万余元。全年通过诉讼而回笼货款六二一万元。

⑵坚持出差,深入每个客户实地了解货款逾期支付情况,对客户提出质量等问题及时予以解决,回笼货款。

(二)、严格执行合同评审制度,评审全集团对外经济合同。

一、审查、草拟重大合同:参与谈判、审查与丘博保险(中国)有限公司保险合同,与人民电器厂、华达物资公司、正泰公司的战略合作协议,与德国海德里希设备有限公司买卖合同的重大合同,提出法律意见;起草中电电气(南京)特种变压器有限公司与上海地澳自动化科技有限公司专利许可、技术合作开发协议等重要合同。

二、严格按责任状要求做好日常合同评审工作:今年面对人员减少、工作量增加的问题,法务部发扬团队精神,精诚团结,加强合作,克服困难,保障合同评审日常工作按时完成。

⑴截止至一一月底,评审变压器销售合同二八零零余份,重点审查客户资信,识别安装公司、皮包公司等履行能力不能保障的客户,预防法律风险。

⑵对非标产品库存,逐份审查合同,向运营计划中心核实履行情况,分析法律风险,对每台产品给出处理意见。

⑶对在评审中发现的未签订合同先发货、预付款(全款)未到先发货引起的法律风险予以汇报,指出问题,提出法律意见。

三、评审集团及股份公司采购合同二九零零余份;基建及其他合同一九三份。对此类合同,重点审查合同是否与招标结论一致;对采购特殊产品如危险品、劳保用品等国家规定必须取得特殊生产许可的,严把资质关,审查供应商相关证照;对生产、质检用设备要求留质保金;根据运输公司人员协助卸货受伤事故,提示完善采购合同文本,预防将来再发生卸货人身损害风险。

四、评审光伏产业子公司各类别合同合计六九八份(国内销售二二零份,国内采购四七八份),着重审查对方单位资信,对合同提出了修改意见。

五、根据新公司的建设及集团各子公司发展情况,适时制定、修订标准合同范本。

⑴根据江西景德半导体新材料有限公司的建设进度,及时制定销售合同文本。

⑵根据劳动争议仲裁经验,重新修订劳动合同文本,使之更加完善。

(三)、规范商标与工商登记管理事务,维护公司知识产权。

一、为建立商标管理体系,在集团内实施规范的商标管理,制定《集团商标管理制度》并公布实施。

二、打击商标侵权和对公司不正当竞争行为:针对江苏宝亨新电气有限公司、扬中市中电电工设备厂、国际中电集团、中电变压器股分有限公司等使用与我集团近似商标,利用字号相近虚假宣传等不正当竞争行为,集团已对以上公司提起知识产权诉讼和不正当竞争诉讼,共三起案件。其中不正当竞争诉讼一审胜诉,判决支持我方全部诉讼请求,判对方赔偿三零万元(对方提起上诉,二审中);其余两案仍在审理中。

三、为策应变压器、组件两大产品的海外销售,保护公司知识产权,按注册方案推进海外商标注册,上半年共取得国内外一七件商标权证。

四、及时办理工商年检及日常工商行政事务,确保集团及子公司各项工商登记合法、有效:办理中电电气(江苏)股份有限公司设立、变更登记;办理中电电气(镇江)电力变压器有限公司成立工商登记;办理中电电气(南京)新能源有限公司和中电电气(上海)太阳能科技有限公司因被收购而引起的工商变更、外资注销等各项事务;办理江西景德半导体新材料有限公司名称变更;办理集团、各子公司各项营业执照、组织机构代码证年检等事宜。

(四)、多形式多渠道灵活开展法律培训与宣传,努力提高集团管理层和员工的法律素质。

一、按年度培训计划,本年度共对新上岗的营销员进行合同法培训四次,培训人次一二零人,课时一六课时。

二、为了提高集团及子公司人事管理者的法律基础知识,安排外聘顾问杨惠弟进行劳动法相关知识培训二次,重点讲解了规章制度的制定、应用,劳动关系建立、解除等法律知识和实践要求。

三、针对近年职务犯罪多发,给公司造成严重损失的情况,为教育销售员,提高法律意识,减少职务犯罪发生,在半年度营销会议上对全体与会销售员进行预防职务犯罪培训。

四、在《中电人》法律专栏发稿,进行法律教育宣传。共刊载《安全案例宣传之资信调查》等篇法律宣传教育文章,为员工工作、生活中常遇法律问题给予法律指导与宣传教育。

三、运用专业技能,一方面以法律手段维护集团利益;一方面群策群力,充分发挥法律智慧,避免集团卷入重大诉讼,减少案件索赔额,维护集团形象。本年度通过妥善办理诉外、外诉经济案件共为集团挽回损失六零万元;减少索赔八三九余万元。

一、诉外经济纠纷案件处理情况:

⑴中电电气(南京)太阳能研究院有限公司与高邮海光照明器材厂仲裁案:因研究院定作的太阳能草坪灯灯具和太阳能路灯灯杆质量与客户天津镇洋公司的合同要求不符,导致天津镇洋对我公司提起质量纠纷诉讼,在妥善处理天津镇洋案件后,少支付天津镇洋公司货款二零万元;对高邮海光申请仲裁,根据案件需要及时联系到行业协会专家出具鉴定结论,争取到胜诉机会;四月双方达成调解:高邮海光退还货款、支付赔偿共计四零万元,自行拉回有质量问题的灯具。该事件引发的两个案件通过努力共为公司挽回损失六零万元。

⑵中电电气(南京)太阳能研究院有限公司与南京康中科技有限公司货款返还仲裁案。一月份对康中公司提起仲裁,要求按协议返还货款一三零多万元,在仲裁过程中发现对方有到期债权,及时向玄武区法院申请保全,六月该案也达成调解:对方同意退还货款并赔偿相应损失共计一五零余万元,目前该案正在申请执行。

二、外诉经济纠纷案件处理情况:

今年外诉经济纠纷案件发生较多,全年共处理五起案件,涉案金额达一七零零万元。自二零xx年以来金融危机造成外部市场环境恶化,同时因公司各层面员工缺乏风险意识,尤其是业务经办人缺乏足够的工作责任心,未尽谨慎义务,使本可避免的纠纷因处理不当引发了重大诉讼。法务部积极应对,精心准备,力争公司利益不受侵害。具体情况如下:

⑴芜湖天航科技(集团)股份有限公司诉中电电气(南京)特种变压器有限公司支付工程款案:对方要求支付工程款及利息共计六零九五九四元,经协调达成调解,仅支付本金和诉讼费,对方放弃利息四万元。该案暴露公司管理上两个问题:一是在建基建项目未依法报建,设计方案修改未及时报批,造成工程无法竣工验收;二是公司项目负责人不尽责,人员交接后互相推诿。

⑵安徽众安实业有限公司诉中电电气集团有限公司质量纠纷案:对方要求我公司承担质量赔偿的连带责任,支付五零零万元。该案发生后,及时调查取证,向公安报案,因调查及时、手段得当,使对方在一一月份撤诉,避免了公司卷入一场高额索赔纠纷。该案发生的原因一方面是他人为谋取不法利益私刻我公司印章伪造合同,另一方面是公司的报价、标示制作、领用等方面缺乏登记管理措施,无人进行跟踪,使他人得以利用漏洞达到不法目的,使公司卷入无谓的讼争。

⑶上海永续机电科技有限公司诉中电电气(南京)半导体材料有限公司货款纠纷案:要求我公司支付货款六七万余元,法院一审驳回该单位对半导体公司的诉讼请求,对方败诉。该案的胜诉体现出使用公司标准合同文本的意义,合同条款的完备使公司取得诉讼先机。

⑷常州益鑫新能源科技有限公司诉中电电气(南京)新能源有限公司买卖合同纠纷案:对方要求我公司支付违约金九零零余万元,并对公司银行帐户进行了冻结,给公司生产经营造成重大影响。该案发生是因经办人对合同签订、履行、解除等重大环节无法律意识和常识,对已解除的合同无书面手续,导致引起重大诉讼,经两次开庭,该案还在进一步审理中。

⑸洛阳市坤义太阳能科技有限公司诉中电电气(南京)半导体材料有限公司买卖合同纠纷案:该案反映合同经办人缺乏基本的商业交易业务技能,对收货、验货、退货、发货等重要环节的处理不规范,存在重大风险漏洞。案件经两次开庭后与对方达成调解,为公司减损二百余万元。

三、劳动争议案件处理情况:今年共发生劳动争议案件七起,数量比往年大幅降低,仲裁请求元,给付金额元,减少索赔元。

四、严厉打击职务犯罪,追究犯罪人责任,挽回公司损失一二零万元。

一、石志斌侵占公司财产案件:该案已结案,石志斌被判处有期徒刑五年,对其在乐山的房产等分别进行变卖和出租,挽回损失三零余万元;

二、宋如峰挪用资金案:被挪用的九零万元已追回。

项目开发、法律事务个人工作总结

一、项目开发前期工作完成情况

一、完成项目(二零MW)申报工作

根据部门工作安排,就发电项目,取得项目用地国土局选址意见及林业局选址意见,并确定项目开关站选址坐标报国土局审核调规,项目备案按时限逐级上报至县、市、省三家发改委。但因河北省光伏指标限制,该项目未能进入建设计划。

二、完成领跑者项目获取工作

作为领跑者前期工作小组成员,进行阳泉和芮城两项目标书资料筹备和编制工作,并按期限完成标书递交。最终中标项目。

项目中标后,积极与发改委沟通,完成开发协议修改、完善和签订工作;按照市发改委要求,完成首次基地公共设施首次分摊费用缴纳工作。

完成项目备案材料准备及上报工作。

完成项目地基稳定性评估、地质灾害评估、水保方案编制、环境影响评价、安全预评价的询价工作,新选地块地形测绘及其他前期专题报告询价委托工作正在开展中。

三、完成蓄能项目考察

五月份,抽水蓄能项目进行了考察。因沙河光伏资源已为其他能源企业圈占殆尽,且可用土地稀缺。进入当地光伏建设机会较小,仅抽水蓄能项目无利润赚取,故放弃该项目了后续工作。

四、其他前期工作

一)参与对收购项目的谈判,及相关合作协议修订。

二)协助风电项目股权转让工商变更登记。

三)开展石家庄元氏县光伏资源获取工作。

二、法律事务工作完成情况

一、合同法律审核

及时完成合同流转法律审核,审核率达一零零%,力争将法律风险的降到最低。根据授权,实行法人授权集中管理,先后出具授权五五份。

二、专项事务法律服务

先后出具土地招拍挂法律风险提示意见书、项目解除贷款合同违约责任、总包合同履行纠纷法律解决方案等专项意见书三份。

三、法律培训

开展环保法律培训、央企法治建设培训及保密法律法规培训三次。

四、法律诉讼案件处理

一)就合同履行纠纷事宜,通过各种方式,包括积极协商、民事诉讼、行政处罚等,最终解决了项目中遗留的工程质量整改消缺工作迟滞,农民工干扰业主正常经营秩序,设备商亦不积极履行产品质保维修责任等问题。

二)诉道路侵权案件,终审判决驳回其全部上诉请求,维护了公司合法权益。

经营权案件,一审驳回其诉讼请求,二审已开庭完毕,等待判决结果。

三)参与光伏场区占地的国土行政处罚听证。

四)参与诉侵权,赔偿损害案件,现正在配合鉴定机构开展因果关系鉴定。

三、其他工作完成情况

一)参与各类采购的询价工作。

二)每月按期上报科技环保部分公司环保项目完成情况。

三)按时完成了前期服务类合同管理和统计。

四、二零xx年工作计划和安排

一、前期工作开展方面

鉴于,风电、光伏资源建设指标竞争越来越严峻,为我们项目获取加大了难度。除了注重自主开发风电、光伏资源指标获取外,亦要重视新能源项目的`合作并购。

除了风光资源较好地区外,亦要重视三类资源开发和获取。

建议在资源开发和获取中,与当地实际需求结合,在满足收益率基础上,适当考虑下当地政府诉讼。

河北省能源局在一一月一六日发布了《做好二零xx年光伏发电领跑技术基地和先进示范项目实施方案编制工作的通知》,建议以此为契机,密切关注其政策动向,熟悉其评价标准,做道提前谋划,有的放矢。

二、法律工作开展方面

一)加强工程建设合同履行的法律风险方案和管理,尤其在总包方对外分包中的合同管理,避免违法转包和分包情形。

二)加强员工法律意识和素质提升培训,熟悉掌握公司日常经营管理中法律知识。

三)加强对各项目公司诉讼案件管理,尽量避免法律管理漏洞带来的损失。

过去的一年中,法律中心注意理论学习,努力研究业务,共同提高业务素质和服务水平;众志成城,积极主动,当好领导的法律参谋,积极为集团的建设献计献策;爱岗敬业,以高度的责任感对待集团交给的各项法律业务,全力维护报社合法权益,减少报社的损失。较好地完成了当年的预定目标,尽到了部门的应有职责。

在这一年的工作当中,法律中心在诉讼案件、非诉业务、合同审查、纠纷防范以及制度建设和业务研究等方面均取得了较大的成绩,截至二零零*年一二月一日共办理各类案件一三八件,其中诉讼案件六二件,非诉案件七六件;共审查起草各类法律文书一八五件;共清回欠款一四零余万元;根据集团实际需要依法出具各类法律建议书和法律意见书五二份;根据集团内部“立法”要求代为起草规章制度八份;完成三项集团科研课题,发表业务研究类文章二十余篇;受理集团内外法律咨询数百起。

一、案件总数一三八,基本与去年持平(去年一三六),诉讼案件六二件(去年五八件),略有上升,其中新闻官司一七件,经济纠纷增幅较大达到一九件,占诉讼案件总数的三一%,其中劳动争议案件二三起,同比有所增加。非诉案件七六起,与去年持平。

案件特点:

一.案件总数及案件分布情况与去年大体一样,以新闻诉讼和经济纠纷和劳动争议为主,总体情况与去年相比没有太大的变化,这也标志着法律工作进入一个平稳发展的阶段;

二.经济纠纷数量增加,表明集团多样化经营的深入发展急需市场准则的介入,但是今年一九件经济纠纷案件多为经济欠款引发,类型单一且多为历史性纠纷,因为周期长的原因我方胜诉后往往执行困难,而我方被诉则情况相反。

三.劳动争议案件数量反弹,这说明劳动人事制度仍然存在深层问题需要解决,仅仅通过个案的处理不能全面解决问题。二三起案件中一起是物业管理公司所属人员产生的纠纷,一起为新闻大厦所属人员产生的纠纷,其他均为老报业发行公司产生的纠纷,这说明老报业发行公司前期的用工存在较大问题。上述案件除新闻大厦的案件正在处理外,其余的均作了妥善处理。

四.非诉案件成为法律中心工作的半壁江山,非诉业务成倍增长,非诉纠纷和公司改制、注册等业务增多,个案的复杂程度明显上升,很多已经超过诉讼案件。法律咨询成为日常性工作的重要部分,受理集团内外各类法律咨询数百起。表明法律中心的职能已经由简单的处理纠纷转变为纠纷防范和全面服务。

二、合同审查

截止二零零*年一二月一日,共起草、审查合同等各类法律文书一八五份,比去年同期(一五零件)增长%,涉及标的额二四六,(仅限于有标的额的和较易统计的法律文书);涉及分社(记者站)、子报刊、物业管理公司、发行公司、信息产业公司、新闻大厦、办公室、物品采购部、基建处、计财处、审计处等我方送审主体。

特点:

一.在起草、审查法律文书的同时,还积极参与相关的招投标活动以及合同纠纷的和解谈判活动,体现了全面参与的原则,在最大程度上保障了报社(集团)的权益。

二.继去年公布第一批合同示范文本后,今年又公布了知识产权方面的十余份合同示范文本,对集团各部门、单位规范签订有关合同提供了依据,同时也提高了签约效率。

三.为强化监审力度,我们制定了《收查已审查合同一览表》,在人手有限的情况下,着重对重要部门、重要事项的重要合同进行了跟踪收查。该项工作的开展,保证了《若干规定》的全面实施,开始逐步体现合同审查的权威性和严肃性。

三、清债工作

今年清债办的工作遇到了前所未有的困难,欠款的移交数量低、债权质量差,费用特别紧张。但经过全体人员的共同努力,回款额达到了一四零万元,基本完成预定工作任务,减少了报社的损失,对报社相关部门的规范经营起到了促进作用。

四、法律建议和内部立法

为了实现中心对内法律监控、法律服务的职能,今年的工作加强了法律建议书的范围和作用,针对各种实际问题和形势发展,先后发布法律建议书五二份,根据集团内部“立法”要求代为起草规章制度八件。强化法律把关和监督职能,加强对案件的预防和法制宣传教育,对集团发展中一些重大情况及时提出了建议和对策,强调法律工作提前介入,避免和减少了纠纷的发生。

五、重视政治学习和业务学习

业务研究取得较大成果。法律中心坚持常年的学习制度,集体学习和个人学习相结合,《新闻侵权案例评析》一书作为法律中心集体的科研成果,完成了写作修改等前期复杂工作准备出版,该书历时两年凝聚了法律中心全体成员集体的智慧也是同志们工作的小结。另外《新闻记者与著作权》、《报业集团的商标战略》两个课题年内业已完成。加强理论和实践的结合,今年中心的同志总共发表各类业务论文二十多篇。

xx年,我部围绕全行转型发展工作,进一步提高法律合规风险防范与管理能力,不断加大法律合规的支持保障力度,提高法律合规工作水平,切实防范和有效化解各种法律合规风险,充分发挥法律合规工作创造价值与保障发展的积极作用。主要做了以下工作:

(一)加强法律纠纷管理,积极维护我行合法权益

(二)采取多种形式为业务经营活动提供法律服务

一是通过积极提供法律咨询、列席会议、参与业务谈判、出具法律意见书等方式,为相关部门提供法律支持服务。共出具法律意见书x份,参加贷款审批会x余次、涉及项目x余个,受理各种形式的法律咨询x余人次,内容涉及协助执行、不良处置、抵押、保证、合同签署等,针对上述法律问题法律人员都认真负责、耐心细致地进行了解答。二是完成信贷大讲堂的授课工作,重点对合同签署及办理对公业务中常见的法律问题进行了讲解。三是完成工商营业执照负责人变更工作,提示并敦促各二级行部完成本级机构信息公示及营业执照信息变更工作。

(三)加强法律宣传工作

制作普法系列宣传展板五期,重点对宪法、商业银行法、国家安全法、民法总则等方面的法律法规进行了宣传,特别是对侵犯公民个人信息的行为进行了重点提示;针对全行员工制作了《银行员工职务犯罪风险提示》海报,对全行员工进行了防范职务犯罪的教育宣传;结合银行工作对《最高人民法院、最高人民检察院办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》解读,并制发风险提示。

需 方:(以下简称甲方)

供 方:(以下简称乙方)

需方将 盛大多层科研办公楼 工程项目的石材供应及安装承包给供方,本着公平、公正、协商一致的原则,达成如下条款,双方共同遵守:

一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价:

二、工程地点:

三、施工工期:

四、结算及付款方式:

五、质量标准:

按石材行业相关规定要求。

光伏劳务分包合同 第七篇

(一)工程项目名称:

(二)工程地址:

(三)承包内容:新立电杆五基,电杆采用φ二三零×一五米,电杆基础采用C二零砼浇筑;架设一零kV线路公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-一零kV-二四零),安装智能远程费控表一只、专变采集终端一台;安装一零kV成套配电柜五面、四零零V配电柜九面、直流屏一面;安装一零kV组合式高压计量箱,安装五零零KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装八零零KVA变压器一台(利用原有八零零KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头一套,制作户内电缆头二套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。

(四)工程项目期限:自 年 月 日至 年 月 日。

光伏劳务分包合同 第八篇

甲方:___________________

乙方:___________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务协议的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目

(一)工程项目名称:____________

(二)工程地址:____________

(三)承包内容:新立电杆五基,电杆采用φ二三零×一五米,电杆基础采用C二零砼浇筑;架设一零kV线路公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-一零kV-二四零),安装智能远程费控表一只、专变采集终端一台;安装一零kV成套配电柜五面、四零零V配电柜九面、直流屏一面;安装一零kV组合式高压计量箱,安装五零零KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装八零零KVA变压器一台(利用原有八零零KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头一套,制作户内电缆头二套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。

(四)工程项目期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

二、合同价款及付款方式

(一)劳务包干价:一三零零零元(大写:壹万叁仟元整)

(二)付款方式:待工程竣工验收合格后,七个工作日内付清工程劳务款。

四.甲方的安全文明施工权利和义务

(一)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

(二)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。

(三)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。

(四)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。

(五)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。

五.乙方的安全文明施工权利和义务

(一)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

(二)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

(三)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

(四)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

(五)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失;

(六)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;

(七)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

(八)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

(九)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;

(一零)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;

六.需要补充协议内容:

三、附则

(一)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(二)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

(三)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

(四)其他未尽事宜可另行约定。

(五)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:____________

身份证号码:____________

电话:____________

乙方:____________

身份证号码:____________

电话:____________

____________年____________月____________日

光伏劳务分包合同 第九篇

(一)劳务包干价:一三零零零元(大写:壹万叁仟元整)

(二)付款方式:待工程竣工验收合格后,七个工作日内付清工程劳务款。

四. 甲方的安全文明施工权利和义务

(一)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

(二)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。

(三)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。

(四)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。

(五)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。

五. 乙方的安全文明施工权利和义务

(一)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

(二)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

(三)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

(四)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

(五)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失;

(六)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;

(七)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

(八)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

(九)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;

(一零)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;

七. 需要补充协议内容:

光伏劳务分包合同 第一零篇

甲方(雇主):__________________

乙方(班组):__________________

根据《_合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就光伏板安装事宜达成如下协议:

一、工作内容及地点

乙方负责在甲方指定的地点进行光伏板的'安装工作。

具体工作内容包括:光伏板的搬运、安装、调试等。

二、工期

本合同工期为______天,自______年______月______日起至______年______月______日止。

如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决。

三、劳务报酬及支付方式

乙方完成本合同约定的工作内容后,甲方应支付乙方劳务报酬总额为______元人民币。

支付方式:甲方应在乙方完成安装工作并经甲方验收合格后______日内支付全部劳务报酬。

四、双方权利义务

甲方应提供必要的工作条件和安全设施,确保乙方的人身安全。

乙方应遵守甲方的规章制度,按照甲方的要求完成安装工作。

乙方应保证安装质量,如因乙方原因导致的质量问题,乙方应承担相应责任。

五、违约责任

如甲方未按约定支付劳务报酬,乙方有权要求甲方支付违约金。

如乙方未按约定完成安装工作,甲方有权要求乙方承担违约责任。

六、争议解决

如双方在执行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):__________________

代表(签字):__________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):__________________

代表(签字):__________________

签订日期:______年______月______日

光伏劳务分包合同 第一一篇

甲方:________________________________(聘用方)

乙方:________________________________(受聘方)

现通信地址________________________________________

为建立劳动关系,明确权利义务,依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

第一条本合同期限自________年________月________日起至________年________月________日止。其中试用期为________年________月________日起至________年________月________日止。

第二条甲方根据工作需要,安排乙方在________工作岗位,乙方的工作任务为______,工作地点为________________________。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的'工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。

第三条乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方于每月________日支付工资,支付的工资为_______元/月,其中试用期的工资为________________元/月。或者实行计件制,计件单价为________。

第四条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

第五条双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的,支付乙方经济补偿。

第六条其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

第七条双方其他约定________________________________________________。

第八条本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章):________________乙方(签章):________________

________年_______月________日________年________月________日

光伏劳务分包合同 第一二篇

甲方(用人单位)_____________________

乙方(员工)__________________________

甲乙双方协商一致,签订本合同。

一、甲乙双方同意按以下第______种方式确定合同期限。

(一)有固定期限:从__________年________月_______日起至__________年________月_______日止。

(二)无固定期限:从__________年________月_______日起。

(三)以完成一定工作任务为期限:从__________年________月_______日起至工作任务完成时止。

(四)试用期为________________。

二、乙方的工作内容________________,工作地点____________。

三、乙方依法享有法定节假日、年休假、婚假、产假、丧假等假期。甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间。

(一)标准工时制,即每日工作________小时,每周工作________小时。

(二)经人力资源保障(劳动)部门批准,实行不定时工作制。

(三)经人力资源保障(劳动)部门批准,实行综合计算工时工作制。

四、甲方每月____日发放工资。甲方经与乙方协商,同意按以下第____种方式支付乙方的'工资。

(一)乙方每月正常工作时间工资________元;试用期内每月正常工作时间

(二)双方约定以________确定乙方工资。

五、甲乙双方按照有关规定缴纳社会保险费,缴存住房公积金。

六、甲方按照劳动保护有关规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,保护乙方的安全和健康。乙方从事作业,可能产生职业危害。

七、双方认为需要约定的其他事项:

八、本合同未尽事宜,按现行法律法规执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):__________________乙方(签章):__________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

光伏劳务分包合同 第一三篇

第十四条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十五条本合同未尽事宜按国家、陕西省有关规定执行。

第十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章): 乙方(签字或盖章):

法定代表人(或委托代理人)(签字或盖章):

签订日期: 年 月 日

发包单位:(简称发包方)(以下简称甲方)

承包单位:(简称承包方)(以下简称乙方)

发包方经批准进行的建设工程,由承包承担,为明确双方的权利义务,根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。

第一条:工程名称

第二条:工程地点

第三条:承包的范围和内容

一、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共m二。

二、安装工程名称

以上工程均按施工图设计内容范围承包。

第四条:工程造价。承包的工程总造价元(单位工程造价见承包工程项目表)。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。

第五条:承包方式。本工程按下列第项方式进行承包施工:

包工包料。

第六条:施工期限。本工程按工期定额和有关规定,施工工期日历天,定于年月日开工至年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。

第七条:双方的主要责任

一、发包方:

一、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可证执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证;

二、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

三、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物(亦可委托承包方承担);

四、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在开工前十五天内将设计图纸份,标准图份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计;

五、按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备;

六、向经办理银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应),按时办理拨款和结算;

七、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题,以及其它事宜。

二、承包方:

一、负责施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

二、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,作好施工前的各种准备工作;

三、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划;

四、严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付;

五、已完工的房屋、构筑物的安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;

六、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算;

七、在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。

第八条:材料设备供应

一、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延;

二、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时,差价及运费由发包方负责;

三、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担;

四、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责;

五、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。

第九条:工程价款的支付与结算

一、本工程质量评定为质量,依据鲁政发(一九八七)七四号文规定,按合同工程造价增减%结算;

二、工程结算按下列第项方式结算。工程竣工验收合格后,天内结算完毕;

(一)中标价加签证;

(二)施工图预算加系数包干;

(三)平方米造价包干;

三、预付备料款和工程款,按建设银行规定执行具体额度和办法是;

四、备料款和工程款拨以%停止,待余待工程竣工后结算。

第十条:工程变更

一、设计图纸经会审定案后,原则上不准变更。如确需变更时,应提前十五天办理变更手续,书面通知对方。因变更造成的经济损失由发包方负责;

二、在施工中,如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求,要书面通知发包方,发包方应在七天内办理技术签证;

三、基础施工如遇特殊情况,工期可按实际情况顺延。

第十一条:工程质量和验收标准

一、承包方严格按照施工图与说明书组织施工,确保工程质量,在施工中中发生质量事故,要分清责任,由此造成的损失,由质量事故责任方承担;

二、隐蔽工程完成后,承包方在二十四小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场,承包方自行检查隐蔽。发包方提出重新检查时,如结果不符合要求,费用由承包方承担;若结果符合要求,费用由发包方承担;

三、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检查标准为依据。工程竣工后,由承包方通知发包方,发包方接到通知后,十五天内组织验收,经验收合格,双方签具验收证书,工程移交给发包方管理。

第十二条:施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方承担,凭签证顺延工期。

第十三条:工程保修期,按^v^颁发的建筑工程保修办法的规定为,从年月日至年月日。

第十四条:其他条款

第十五条:违约责任

一、发包方:

一、工程中途停建、缓建或由天设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;

二、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由发包方承担责任;

三、超过合同规定的日期验收,按每日工程总价万分之约金;

四、不按合同规定拨付工程款,按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理;根据^v^(一九九零)二一三号文规定,发包方无力拨付工程款时,承包方有权提出停工报告,发包方一五天内解决不了,承担一切停工损失。

二、承包方:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价万分之的比例偿付逾期违约金;

二、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价万分之的违约金;

三、保修期内发生的质量问题,由承包方无偿进行返修;

四、其他

第十六条:争议解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成,由经济合同仲裁委员会仲裁。

第十七条:本合同在双方签字盖章并经工商行政管理机关鉴证后生效,工程交工价款结清后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

第十八条:本合同正本二份,双方各执一份,副本份,双方各执份,报双方主管部门、工商行政管理机关、经办理银行各一份。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

甲方:________________________________(聘用方)

乙方:________________________________(受聘方)

现通信地址________________________________________

为建立劳动关系,明确权利义务,依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

第一条 本合同期限自________年________月________日起至________年________月________日止。其中试用期为________年________月________日起至________年________月________日止。

第二条 甲方根据工作需要,安排乙方在________工作岗位,乙方的工作任务为______,工作地点为________________________。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。

第三条 乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方于每月________日支付工资,支付的工资为_______元/月,其中试用期的工资为________________元/月。或者实行计件制,计件单价为________。

第四条 工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

第五条 双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的,支付乙方经济补偿。

第六条 其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

第七条 双方其他约定________________________________________________。

第八条 本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章):________________ 乙方(签章):________________

________年_______月________日________ 年________月________日

一、二零xx年法律事务工作总结

(一)法律事务管理概况

二零xx年,本部门的风险管理暨法律事务工作紧紧围绕米国环球公路公司的中心工作,在集团公司法律事务部的指导下,认真提供企业法务工作的水平,努力防控各类法律风险,为米国环球公路公司的项目建设和工程顺利推进提供坚强法律保障。本年度,本部门主要工作内容包括以下三个方面:

一、事前防范:主要是通过对各类合同的审查,尤其是对涉及公司重大利益的工程建设合同、技术协议、大型设备买卖合同等法律文件的审查,以及对公司重大工商事务的惯例,有效的防范了公司重大交易行为和重大投资行为的风险,截至二零xx年x月x日,全年共审核重大合同份,合同金额约人民币万元,提出合同修改意见余条;同时,通过持续加强公司合同章的管理,以及逐步规范公司授权事务的管理,进一步提高了公司日常业务法律风险的管理水平。

二、事中检查:本年度我们重点加强了对公司各项制度的检查力度,尤其是涉及法律工作的合同章制度,并根据检查落实的结果对相关部门提出改进建议。另外,通过定期和不定期的对各单位签署的合同进行检查,及时发现各单位合同管理和履行中存在的问题,并提出相关的解决建议。

三、事后救济:法律工作的一个重要方面就是通过法律手段去解决纠纷和争议。我们根据纠纷的不同情况,采取相应的处理措施。由于我们在事前防范方面的工作比较到位,我们依据事实和相关规定,均通过协商的方式妥善处理了与相关单位的有关争议,维护了公司利益。截至二零xx年x月x日,我公司未发生诉讼、劳动争议或仲裁案件。

(二)合同管理情况

二零xx年,公司重点加强了对合同管理情况的检查力度。主要工作包括:

一、合同审查

全年度共审核重大合同份,合同金额约为人民币万元。从合同审查的效果看,有过半合同能够按照审查意见对合同进行修改,但仍有部分合同尤其是贷款融资合同未能接收合同审核意见。针对无法按照审查意见的合同,我们即使向合同经办部门告知合同中存在的风险,建议他们提高警惕,做到防患于未然。

二、合同起草、合同模版的制订

本年度,我们针对在日常合同审查过程中发现的合同问题,对公司内部有关部门可能涉及的合同模版进行了修改和完善,使公司的利益得到了更好的保护。

三、合同检查

本年度,我们对其它部门已经签署且正在履行中的合同进行了多次检查。通过检查,对公司内部的合同管理和履行情况有了

更进一步的了解,也针对其中存在的问题提出了改进建议,使公司的合同管理工作更加的完善。

(三)法律风险分析

一、员工法律意识与公司发展存在差距

米国环球公路公司公司是一个成立时间不足三年的公司,由于承担了直达山西煤炭基地及打通河南省西部交通瓶颈的高速公路的建设任务,未来将会面临前所未有的发展机遇,必将会得到更快、更大的壮大和发展。广大员工不仅要认识到公司快速发展的形势,更要进一步提高自身的法律意识和道德操守,熟悉公司经营劳动安全、合同交易等相关法律法规,明确自己违反相关法律规定的后果和责任,自觉地提高遵纪守法的意识。如果员工自身的道德操守和法律意识不能达到与公司发展相适应的水平,终将会给公司带来巨大的风险,同时自身也要承担沉重的法律责任。因此,今后公司要通过各种形式提高广大干部员工的法律素质、道德水平,使员工的整体法律意识符合公司未来快速发展的要求。

二、重大合同法律风险防范措施有限

这类合同往往具有标的金额大,履行周期长,涉及法律关系复杂等特点,稍有不慎就会给公司带来巨大的法律风险。但是,公司对重大合同的法律风险防范措施,只是在合同即将签订之前交往法律顾问审核把关,而且法律顾问的建议由于形势紧急、提供的资料和掌握的信息有限等原因,并不能充分提示其中的法律

风险。同时,重大合同履行过程中,往往缺少全面有效的法律风险控制措施。因此,公司要进一步加强重大合同的法律风险防范措施,从合同谈判之处就要求法律顾问参与,同时在履行过程中加强监管,尽可能避免重大合同发生法律风险。

三、法律纠纷风险依然存在随着公司有关项目的不断推进,公司前期签署的各标段《施工合同》以及《设备采购合同》、《银团融资合同》等重大合同在合同履行中,暴露出一些问题,其中有合同对方利用优势地位而强势修改变更合同的、也有由于合同签署后客观情况发生变更后修改和变更合同的,这些合同变更事项的发生,将会对未来依据合同进行的有关决算产生重大的影响。这也将是二零xx年度公司以及我部门会同公司相关部门重点关注的主要方面。

二、二零xx年工作思路和重点工作措施

(一)工作思路

二零xx年,我们将在集团公司法务事务部的指导下,紧紧围绕公司发展方针,权利服务公司重点领域,认真完成上级单位布Z的各项工作,为今后公司全面实现法律风险防范体系的建立奠定良好的基础。

(二)重点工作及措施

一、继续加强已开展的法律工作

二零xx年,公司将在认真总结的基础上个,对已开展的各项法律工作进行梳理,从以下方面巩固、加强日常法律工作的效果:

(一)合同管理:在现有合同管理工作的基础上,继续加大对合同检查的力度,确保各项制度得到有效落实;提高合同审查的效率效果,促使合同审查建议得到有效采纳。

(二)授权事务管理:认真制作各项事务方案,规范公司授权机制,防止代理风险的发生。

(三)完善各种制度与内部文件。针对日常工作中发现的问题除提出审查建议外,发现制度缺失或不完善的地方,及时制定和修改制度。加强内部法律文本的标准化与统一化。通过标准化与统一化来提升本部门人员业务的规范化。

二、做好法律风险防控体系的前期工作

根据公司面临的形势,并结合今年年底实现通车运行的公司经营方式转变,将建立完善的法律风险防范体系作为今后工作的主要目标。为达到这一目标,二零xx年我们将为建立完善的法律风险防控体系做好以下两项基础性工作:

(一)广泛、持续的收集与公司法律风险相关的内部、外部初始信息。为此,明年我们要完成法律风险管理信息库的建立工作。该信息库中至少要包括以下几方面的主要内容:国内同行业企业因忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例;国内与本企业相关的政治、法律环境;影响企业的新的法律法规和政策;公司签订的重大合同和协议;

(二)通过职业培训提高部门法务人员的业务水平。明年我

们将有针对性的组织部门人员参加各种职业培训,按照培训内容和个人对培训教程的理解,向其他未参加培训的人员讲解培训内容和交流心得体会,带动法务人员的总体水平提高。

三、由于今年年底项目将具备通车条件,实现通车运行,积极配合其它部门,就工程决算、人员招聘录用以及劳动合同签订等重点工作,做好法律风险防范和风险审核,维护公司利益保证公司业务持续快速发展。

总之,我们要依靠公司目前良好的发展契机,并在集团公司法律事务部的指导下,努力提高法律工作的水平,为实现集团公司的战略部署而发挥作用,为实现米国环球公路公司公司的做大做优做强而不断努力。

光伏劳务分包合同 第一四篇

甲方:____________

身份证号码:____________

乙方:____________

身份证号码:____________

根据《_劳动法》、《_劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经充分协商,在平等自愿、协商一致,诚实信用的基础上,签订劳动合同,共同遵守。

一、聘用协议期限

以完成【凯里供电局】一一零kV渡凤变电站一零kV渡凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自____________年____________月____________日至本项目工作任务完成之日止。合同期内,工程项目如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作业合同等情形的,劳动合同从该情形发生之日起终止。

二、工作内容、工作地点及要求

一、甲方安排乙方在【凯里供电局】一一零kV渡凤变电站一零kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目(口普工/口技工)岗位工作。

二、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

三、乙方工作地址以甲方安排为准。

三、劳动报酬及相关待遇

一、甲方支付乙方的劳动报酬实行□日工资单价____________元人民币/工日,以点工包做的方式进行记工,基本工作时间每个工日不得少于八小时;□月标准工资元人民币/每月。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的最低工资标准线。

二、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬,不得克扣和拖欠,按月结清。

三、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行为。

四、甲乙双方职责:

一、甲方应对乙方进行安全规程和安全知识的培训教育及进行电力安全工作规程考试,合格后方可安排乙方进行工作。乙方应主动接受甲方的安全培训,佩戴甲方印发的临时工上岗证。甲方应为乙方提供基本的劳动防护用品和安全工器具,乙方进入工作现场必须按规定正确使用劳动防护用品和安全工器具。

二、工作前,甲方应向乙方人员交待现场安全措施、危险点源、安全注意事项和工作范围。乙方人员应参加甲方组织召开的站班会活动、安全施工作业交底、工地例会等。乙方必须在甲方监护人的监护下才能从事指令性的工作,严禁乙方人员单独从事任何工作。

三、乙方在工作过程中应集中精力,认真负责,不得超越甲方规定的工作范围,必须遵守甲方交待的各项安全工作要求,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,严禁粗野蛮干,严禁酒后进入工作现场,严禁随便进出工作现场,严禁从事任何电气运行设备的操作。如甲方人员违章指挥要求其从事危险性较大,有可能威胁人身安全的工作,乙方有权拒绝。

四、乙方在工作过程中如遇可能接近高压带电设备或其他不安全情况时,必须停止工作,并主动与甲方现场工作负责人联系,待采取必要的安全措施并经甲方现场工作负责人许可后,方能继续工作。

五、甲方应加强对乙方对安全教育和考核。因乙方违反规定,在失去甲方人员的监护下私自工作或不服从甲方的管理,不执行甲方在工作前安全教育和站班会上工作负责人交待的内容,违章作业所造成的安全事故由乙方承担责任。工作中

发生非甲方责任造成的其他事故,其责任由乙方承担。

六、乙方因工伤、非因工负伤、患病和死亡等待遇,甲方参照国家法律、法规及有关规定执行。

七、乙方在处理个人问题上应移风易俗,不搞封建迷信活动,遵纪守法不参与赌博、吸毒、卖淫。

五、工作时间和休息休假一、甲方根据乙方岗位特点和工作要求,结合企业生产经营具体情况,合理安排工作时间,保证乙方休息和身心健康。

二、因工程项目施工生产或其他原因,甲方安排乙方休息日、节假日加班的,乙方应当予以理解、配合。

六、劳动争议处理

甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应当协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以工程所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向工程所在地人民法院起诉。

七、其他

一、本聘用协议未及事宜,应参照国家相关法律法规及贵州省有关现行规定执行;

二、本聘用协议一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方签章:____________乙方签章:____________

身份证号码:____________身份证号码:____________

____________年____________月____________日____________年____________月____________日

光伏劳务分包合同 第一五篇

发包单位:____________项目部(以下简称甲方)

承包单位:____________(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就模板单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。

一、工程情况:

工程名称:____________

工程地点:____________

工程内容:本工程为结构______层,建筑面积为______平方米。

二、承包方式及范围:

本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。

辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、模板贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的模板单项工程包括整栋房屋的所有模板工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设模板支撑架等。

三、承包单价、结算付款方式:

(一)本工程承包单价,模板工程按面积计算,单价为____________元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室模板材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积____________元/m二计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积____________元/m二计算。

(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款______%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。

(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。

四、质量标准:

(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司模板工程质量要求来施工,所有工序合格率达到九零%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。

(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。

(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款____________元/次。

(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。

(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后七天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高五%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。

(六)模板单价中,按展开面积抽出元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,元质量奖金照给。

五、工期:

(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励____________元,每延期一天罚款元。

(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。

一、重大设计变更、方案调整;

二、非正常停水、停电八小时以上;

三、因甲方原因引起的停工八小时以上;

四、不可抗拒的自然灾害。

六、安全施工与文明生产:

(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。

(二)乙方负责人必须每天抓好班组的安全工作,必须每天开好班前安全教育会并有记录可查。严格遵守国家和地方颁布的安全操作规程,认真执行公司、项目部施工过程的安全技术交底,正确使用安全帽、安全带、安全网等安全器材。

(三)乙方组织进场的施工人员必须身体健康,并做好新进工人安全教育。在施工现场,首先要有安全第一的思想,在施工现场发现有不安全隐患,包括电路电线,架子架板,首先停止施工,立即通知项目经理,由项目经理处理后再行施工。

(四)乙方施工人员在施工现场使用机械操作时,要派专人操作,特别是手提式切割机,只限锯竹胶板,任何人不得用来锯木方、木板、木条,违者罚乙方元/人次,凡违反安全操作规程及野蛮施工所发生的安全事故,由乙方负全部责任。

(五)乙方在施工过程中,必须搞好现场文明生产,所有模板材料要分类堆码好,每次模板拆除后,要认真清洗干净,并刷好隔离剂,否则扣除模板清洗费用,如项目部另派人码堆,计每个工日元,从结帐中扣除。

(六)工完场清,如拆下的模板、木方上的钉子造成人员受伤,其医疗的一切费用及损失由乙方负责。

(七)乙方必须遵守安全操作规程,加强自我保护意识,杜绝死亡和重伤事故,如施工中,乙方违反安全操作规程发生的一切安全事故及引起的经济损失均由乙方负全部责任。(乙方施工人员,凡发生安全事故的费用,每次在三零零零元以内由乙方全额支付,三零零零元以上至元以内乙方负责三零%)整个施工过程中乙方没有发生安全事故,项目另奖给乙方____________元。

七、原材料爱惜与节约:

(一)模板的设计与制作,材料计划必须经木工厂审核确定为准。按计划制作模板,如发现超计划加工模板,按不爱惜原材料处理,超出部分按实际价值由乙方赔偿,费用从当月工资中扣除。

(二)乙方在施工过程中,必须认真爱惜甲方原材料,余料回收利用,任何人都不得任意大材小用,长材短用,一经发现查出,按实际价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。

(三)因工程情况特殊时,需要变更模板设计,应事先请示木工厂到工地现场协商处理。如擅自更改模板,造成模板材料大量浪费,追究乙方责任,并上报公司,按材料损失价值由乙方赔偿。费用从当月工资中扣除。

(四)乙方在施工过程中,模板材料每天都要清理归堆,不允许工地四周到处是模板。严禁模板材料用来铺路、垫路当铁板用、竹胶板当床板用,发现以上情况,第一次以教育为主,第二次以罚款来处理。

(五)模板材料管理按公司二零一零年模板工程施工现场管理制度执行,结算时,项目部、木工厂根据工程量大小预扣材料承包款元,待材料结算后按损耗多退少补。

八、甲方责任与权利:

(一)负责向乙方进行设计施工图交底及公司各项管理制度交底工作,负责施工过程中的安全、质量、技术、进度的检查、监控。

(二)检查质量和安全,负责指导乙方施工放线、测水平、检查轴线尺寸等,并将水准点和坐标控制点提供给乙方。

(三)将施工所需用水、用电提供给乙方,并保证施工的需要。

(四)在图纸绘审后,提供图纸壹套。

(五)施工过程中,乙方不得以任何理由、借口故意刁难或以工价低停工不做,一旦出现上述行为,甲方有权解除本合同,另择劳务队伍,由此造成的损失由乙方负责,并向甲方支付工资总额的______%的违约金。对所做的工程量待退场后再进行结算。

九、乙方责任与权利:

(一)遵守国家的法律法规,遵守公司、工地及木工厂的各项规章制度。严格按照国家现行施工验收规范质量标准施工,服从甲方施工技术人员的指挥。施工过程中乙方必须无条件接受建设、甲方、质监、安监、监理等部门的质量安全管理要求。

(二)严格按施工图、图纸会审记录、设计变更、施工规范进行施工,不得偷工减料,否则造成的一切经济损失全部由乙方负责。

(三)组建优秀的施工队伍进场,组织施工人员做好文明施工和安全施工工作,乙方对单项工程文明施工和安全施工负全部责任。

(四)施工人员住宿费自理,因加班需要住工地的,甲方只提供基本照明、风扇和手机充电电源,严禁使用大功率用电器(如电炉、电饭煲、热得快等)。

(五)施工人员要爱护工地公物,不得有损坏偷盗工地财物,如发现有损坏公物者,照价赔偿,偷盗行为者按所盗物资十倍赔偿,情节严重者送到公安机关处理。

十、违约责任与合同解除:

(一)乙方不得将本合同再行转让或分包,如发生转包行为,甲方将扣留乙方已完工程总额的一零%,作为违约金,并撤回其合同。

(二)乙方施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方终止合同,造成返工的,乙方应予以赔偿。

(三)甲方不按约定核实乙方工程量或不按约定支付工资的或尾款的,应按乙方同期相银行贷款利率向乙方支付拖欠工资的利息。

(四)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方相甲方付总工程款一零%的违约金。

(五)本合同签订生效后,不经双方协商同意,甲乙任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的损失。如因不可抗力致使本工程无法履行,或因建设方造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

十一、其它条款:

(一)上述未尽事宜,甲乙双方协商解决。

(二)双方约定其他的事项:

十二、合同终止

(一)双方履行完合同全部义务,劳务价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格率达九零%以上,本合同自行终止。

(二)本合同一式四份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,公司劳动人事部、木工厂各执一份备案。本合同从签字起既生效。

甲方(章):____________乙方(章):____________

代表人:____________代表人:____________

签订时间:____________签订时间:____________

光伏劳务分包合同 第一六篇

若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等,供方有权停止施工,并向需方索赔造成的一切经济损失。

未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。

本协议壹式 贰 份,需、供方双方各执 壹 份,具同等法律效力

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方:

乙方:

根据《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

光伏劳务分包合同 第一七篇

发包方(全称):

承包方(全称):

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

一.承包范围及工作内容:

承包范围:十堰职业技术学院管理系教学楼安装工程;

工作内容:图纸范围内的水、电(包括弱电)、消防、喷淋、通风、人防套管预埋、空调雨水管道安装、战时部分预埋、临时水电。

二.结算规则:按《二零___年湖北省安装工程、湖北省建筑工程消耗量定额》计算规则进行结算。

三.承包方式:包工。

四.承包价格:

一.按建筑面积元/m二进行结算;

二.对不能按上述条款结算的,按湖北省二零年消耗量定额执行。

五.质量与验收

一.质量标准:“省优”楚天杯。

二.隐蔽工程验收:现场控制,当场验收,并经监理、质检部门验收。

三.其他工程验收:采取中间控制,随工程进度和完工后一次验收相结合的方法。

四.承包人施工质量不符合本协议约定的标准,承包人应向发包人支付总价四零%元的违约金。

六.施工进度及工期

一.进度计划:按项目部安排的施工进度计划,与其他班组配合施工。

二.工期延误:承包方必须组织足够的技术力量和施工力量,安排好施工进度计划,确保施工进度与其它工程同步进行,不得耽误工期,否则按元/天给予罚款。

七.工程款支付与结算

一.付款方式:按当月完成工程量的六零%付款,剩余竣工验收后付清;

二.价款结算:按第二、四条完工后进行结算;

三.保修押金:按总造价的三%预留。

八.违约、索赔、争议

一.违约:

承包方中途自动退场的,按完成工程量的六零%结算,其余四零%作为违约罚款;

因承包方工程质量、工期或安全达不到要求的,发包方可以解除该协议,工程价款按完成工程量的六零%结算,其余四零%作为违约金;

二.索赔:当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔时间发生时的有效证据。

三.争议:本协议如有未尽事宜双方协商解决,如有争执由有关部门仲裁,或向有管辖权的.法院起诉。

九.分包及转包

本工程严禁转包,一经发现,无条件清退出场。

十.保修期限:竣工验收后一年。

十一.双方权利和义务

一.发包方

发包方统筹安排、协调解决承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

发包方负责提供水电至施工现场,保证工期的畅通;

发包方负责指定标高及轴线控制点,进行现场交接;

承包人因质量、工期、安全达不到现场管理要求的,发包人可要求承包人退场,承包人接到通知后三日内退场,按第八条对承包人进行工程结算。

二.承包方

施工时,承包方承包人每天必须有半天时间在现场负责,发现承包人不在施工现场,每次罚款一零零元,承包人确因有事,必须事先向施工员或项目经理请假。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理制度,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

已完工但未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;

按要求保证施工场地的清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到现场管理人员的要求;

承包人应遵守工程建设安全生产及本协议附件的规定,并随时接受现场管理人员的监督检查。由承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担;

承包方需按照施工规范、技术交底及公司有关规定做好材料的合理使用,严禁浪费;

妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给承包人使用的机具、周转材料及其他设施;

自觉接受工程发包方施工管理人员的管理、监督、检查。工程承包人需配合发包方对工程的初步验收以及工程承包人按发包人要求进行的施工场地的检查、隐蔽工程的验收、承包人分项工程的验收等。

十二.合同生效

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏劳务分包合同 第一八篇

甲方:

乙方:

根据《_劳动法》、《_劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条甲方

法定代表人或委托代理人

注册地址

第二条乙方性别

户籍类型(非农业、农业)

身份证号码

家庭住址邮政编码

户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇)

二、劳动合同期限

第三条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

本合同于___年_________月_________日生效,本合同于__工作完成时终止。

三、工作内容和工作地点

第四条乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。

第五条根据甲方的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为

第六条乙方应达到甲方要求的工作量和质量标准完成当日工作

四、工作时间和休息休假

第七条甲方安排乙方执行工时制度。

五、劳动报酬

第八条甲方每月___日前以货币形式支付乙方工资。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第九条甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的.劳动保护用品。

第十条甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

第十一条甲方应当建立、健全职业防治责任制度,加强对职业防治的管理,提高职业病防治水平。

第十二条甲乙双方解除,终止劳动合同应当依照《_劳动合同法》和国家及陕西省有关规定执行。

第十三条甲乙双方约定本合同增加以下内容:

七、劳动争议处理及其它

第十四条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十五条本合同未尽事宜按国家、陕西省有关规定执行。

第十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):乙方(签字或盖章):

法定代表人(或委托代理人)(签字或盖章):

签订日期:___年_________月_________日

光伏劳务分包合同 第一九篇

甲方:____________________________(聘用方)

乙方:____________________________(受聘方)

一、本合同期限自____________年______月______日起至____________年______月______日止。其中试用期为____________年______月______日起至____________年______月______日止。

二、甲方根据工作需要,安排乙方在____________工作岗位,乙方的工作任务为____________,工作地点为________________________.经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。

三、乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方于每月_______日支付工资,支付的.工资为___________元/月,其中试用期的工资为______________元/月。或者实行计件制,计件单价为_________.

四、工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

五、双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的,支付乙方经济补偿。

六、其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

七、双方其他约定_____________________________________________。

八、本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章):__________________乙方(签章):__________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

光伏劳务分包合同 第二零篇

甲方:____________(以下简称甲方)

乙方:____________(以下简称乙方)

因甲方在工程施工中自有劳动力不足,需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《_合同法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商达成一致,同意签订本协议。

一、劳务协作性质:短期临时用工。

二、劳务协作用途:仅限于电力工程施工。

三、工作地点:(甲方指定的工作区域)。

四、工作内容:土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期:

一、本协议有效期为日历天,自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。

二、如遇下列情况之一的,协议有效期可相应顺延:

a、因甲方原因导致工程工期顺延的;

b、因不可抗力导致工程工期延误的;

六、现场代表

一、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

二、乙方委派的现场代表人为(姓名____________),身份证号:____________。

七、甲方的权利和义务

一、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员,甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

二、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

三、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在工作前进行必要的交底。

四、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

五、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务

一、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

二、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。

三、乙方进入工作现场前,应对工作现场进行勘察,熟悉环境与场地。

四、乙方应加强现场工作人员的安全教育,严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施,正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品,做好安全防护工作,并做好检查记录。

五、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作,确保工效和质量。

六、乙方应安全文明施工,不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。

七、安全责任

一、因乙方原因在工作时间发生安全事故的,由乙方承担全部经济损失,并按国家相关规定对事故进行处理。

二、协议有效期内,乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。

八、工作质量验收及质保期

一、工作质量验收依据:设计图纸及国家验收规范。

二、乙方在申请甲方对工作验收前,应按甲方要求提供齐全的资料档案。

三、质保期:自通过验收之日起计算,质保期为一年。

九、合同金额及付款方式

一、协议价款:____________元整(¥____________)。

二、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后,甲方一次性支付九五%的协议款,余款在质保期满付清。

十、争议解决方式

履行协议发生争议的,由双方协商解决。协商不成,双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。

十一、其他

本协议一式四份,甲乙双方各执二份,自双方签章后生效。未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏劳务分包合同 第二一篇

第九条甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第十条甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

第十一条甲方应当建立、健全职业防治责任制度,加强对职业防治的管理,提高职业病防治水平。

第十二条甲乙双方解除,终止劳动合同应当依照《^v^劳动合同法》和国家及陕西省有关规定执行。

第十三条甲乙双方约定本合同增加以下内容:

光伏劳务分包合同 第二二篇

甲方(用人单位)名称:

法定代表人(主要负责人):

单位地址:

乙方(劳动者)姓名:

身份证号码:

现住址:

户口所在地:

根据《_劳动法》、《_劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限:

双方同意按以下第____种方式确定本合同期限:

一、固定期限:从____年____月____日起至____年____月____日止。其中,试用期为前____天。

二、无固定期限:从____年____月____日起至法定终止条件出现时止。其中,试用期为前____天。

三、以完成一定工作任务为期限:从____起至工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为____。

二、工作内容和工作地点:

乙方的工作内容为________,工作地点为____________________________。

三、工作时间:

乙方的工作时间,实行不定时、综合计算工时工作制的,应经劳动行政部门批准。

四、劳动报酬:

(一)甲方于每月____日前以货币现金或转帐形式及时足额支付乙方工资,乙方的工资标准为____元/月或(____元/天,实际所发工资以计日考核为准)。

(二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

五、社会保险:

甲方必须按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护:

甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。

七、劳动纪律:

(一)甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

(二)乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查,督促和奖惩。

八、合同的.履行、解除或终止:

(一)乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。

一、严重违反纪劳动律或甲方依法制定的规章制度,按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳动合同的;

二、严重失职、营私舞弊或泄露商业机秘的,对甲方利益造成重大损害的;

三、被依法追究刑事责任的。

(二)有以下情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但应当提前三零日以书面形式通知乙方:

一、乙方患病或非因工受伤,医疗期满后,不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的;

二、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作,经过培训或调整工作,仍不能胜任工作的;

三、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的;

(三)本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前三零日通知对方或通知时间不足的,应当相差的天数,以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方;

、调解与仲裁:

甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议,按《劳动争议调解仲裁法》等有关规定执行。

十、其它:

(一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。

(二)本合同(含附件)签订后,甲、乙双方各执一份。

(三)双方约定的其他事项:

甲方:_________(盖章)

乙方:_________(签名)

法定代表人:_________

(或委托代理人)

____年____月____日____年____月____日

上一篇
下一篇
返回顶部