空调销售安装合同模板

空调销售安装合同模板 第一篇

甲方：（以下简称甲方） ，地址：

乙方：（以下简称乙方） ，地址：

根据《_合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

二：产品质量

一、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

二、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提供产品质量符合国家质量法要求。

三：交货期限

一、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉

土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。二零一 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

二、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

三、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

四、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

四：交货地址

一、甲方指定地点 五：验收方法

一、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。

二、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。

三、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额二五%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

六：安全责任

由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。 七：付款方式

一、签订合同时支付合同总价的三零%作为订金，即人民币（大写） 元（￥ 元 ）；

二、设备到达现场支付合同总价的二零%，即人民币（大写）元（￥ 元 ）；

三、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的四五%，即（人民币） ）；

四、余款五%作为质保金，保修期到期后七天内无息返还；

五.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到九五%时提供全额发票。

八：合同总金额

合同总金额人民币（大写）元（￥ 元 ）； 九：违约责任

一、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按一零零零元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

二、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按一零零零元∕天向乙方支付违约金。

三、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。 十：质量保证期

一、质量保证期：从验收合格之日起二四个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后一个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

二、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

三、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

四、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

五、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。 十一：公证费 由提出一方承担。

十二：解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

一、向 仲裁委员会申请仲裁。

二人民法院起诉。 十三：其他约定条款

十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

甲方： 乙方：

签字（盖章） 签字（盖章）

银行账号：银行账号：

签约日期：签约日期：

空调销售安装合同模板 第二篇

甲方：_________

乙方：_________

一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。

四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。

五、结算方式：合同签订后,工程安装完成总工程量的_________%,经甲方项目部负责

人确认后,甲方付乙方安装进度款的._________%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_________%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前一零天通知乙方制作生产)

七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方

不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。

九、本工程所有款项不含税金。

一零、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(签字盖章)：_________乙方(签字盖章)：_________

代表：_________代表：_________

电话：_________电话：_________

空调销售安装合同模板 第三篇

甲方责任：

一、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

二、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

三、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

四、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

乙方责任：

一、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

二、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB五零二四三-二零xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。

三、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

第三条 合同价款及支付：

一、合同价款：本合同总金额大写：贰万 元整。

二、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 元人民币

三、付款账号：

银行账号：

持卡人：

开户行：

第四条 质量标准、验收及工程质量保证：

一、工期：同合同工期。

二、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

三、竣工验收：

、乙方应委派有专业资质的'人员进行调试、验收。

、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

四、工程质量保证：

、产品自交付调试完成后保质二四个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员一零小时之内赶到现场，及时排除故障。

第五条 违约

一、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

二、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过一零天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

第六条 仲裁及诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

第七条 合同生效及其它

一、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

二、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

三、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

四、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方：乙方：

（盖章） （盖章）

代表签字： 代表签字：

日期： 日期：

空调销售安装合同模板 第四篇

发包人(甲方)：__________

承包人(乙方)：__________

根据《_民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

一、工程概况

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

二、合同范围

一、本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

二、乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

三、甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

四、招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

三、合同造价

本合同总造价为：__________ ￥ ________元。人民币大写：______________元整。

一、_合同价格_是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

二、合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

三、合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

四、合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

五、除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

四、付款方式

一、合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

二、主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

三、工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

四、安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

五、质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

五、工程工期

根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

一、乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

二、在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

三、乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

四、如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

五、遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

六、工程验收

一、乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

二、安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

三、甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

七、变更通知

一、乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

（一）对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

（二）乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

二、如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

八、质保期

一、质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

二、乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

三、在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

四、在质保期内，乙方在接到甲方通知后，二小时内作出反应并指导，二四小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过二四小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

五、若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

九、违约责任

一、由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

二、若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

三、乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

十、不可抗力

一、如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的'影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

二、不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

十一、责任

一、乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

二、乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

三、乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

十二、合同终止

一、双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

二、凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

（一）由于不可抗力的原因而不能履行合同。

（二）当甲方确信乙方已无履约能力时。

（三）乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

十三、争议的解决

一、本合同适用的法律是《_民法典》。

二、双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在一五天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

三、仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

四、在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

十四、合同生效及其他

一、本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

二、在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

三、合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

四、合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

五、合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

十五、其他未尽事项

甲方：__________乙方：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托人：__________委托人：__________

开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

联系方式：__________联系方式：__________

日期：__________日期：__________

空调销售安装合同模板 第五篇

甲方：(以下简称甲方)，地址：

乙方：(以下简称乙方)，地址：

根据《_合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

注：一、格力空调包修六年，免安装费。

二、隐蔽工作工期七天

三、现货

四、实际价格以最终项目工程登录为准。

二：产品质量

一、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

二、乙方保证其供应的.空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提供产品质量符合国家质量法要求。

三：交货期限

空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。二零一年月日前完成空调设备安装调试开通工作。合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

四：交货地址

甲方指定地点

五：验收方法

货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额二五%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

六：安全责任

由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

七：付款方式

一、签订合同时支付合同总价的三零%作为订金，即人民币(大写)元(元);

二、设备到达现场支付合同总价的二零%，即人民币(大写)元(元);

三、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的四五%，即(人民币)元(元);

四、余款五%作为质保金，保修期到期后七天内无息返还;

五.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到九五%时提供全额发票。

八：合同总金额

合同总金额人民币(大写)元(元);

九：违约责任

乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按一零零零元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按一零零零元∕天向乙方支付违约金。若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

十：质量保证期

质量保证期：从验收合格之日起二四个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后一个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

十一：公证费由提出一方承担。

十二：解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

一、向仲裁委员会申请仲裁。

二、向合同履行地人民法院起诉。

十三：其他约定条款

十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同模板 第六篇

发包单位： (以下简称甲方)

单位地址：

承包方：(以下简称乙方)

工程地点：

根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装分管式空调设备达成如下协议：空调安装

第一条 甲方订购及乙方安装分管式空调

安装工程开工日期：二零xx年 月 日; 竣工日期：二零xx年 月 日;

第二条 乙方安装调试分管式空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

第三条 产品的安装、调试、验收：

一、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

(一)、二零xx年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

(二)、二零xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

(三)、二零xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

二、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的.工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。

第四条 价款结算方式及期限：

一、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

二、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );

(一)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__%)__________________元(大写： );

(二)工程尾款(占合同总金额的__%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。

三、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。空调安装。

第五条 违约责任

一)、乙方责任：

一、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

二、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额五零零元的违约金，如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

三、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的一‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

四、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

五、乙方承担安装过程中的安全责任，甲方承担的安全责任。

二)、甲方责任：

开工前，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

第六条 产品质量责任和售后服务条款

一. 自验收之日起,工程保修期为三年。

第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

第十条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附件一：分管式空调安装施工材料明细表

附件二：甲方确认的安装施工设计图

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

电话：

签约时间：

空调销售安装合同模板 第七篇

需方(甲方)：

供方(乙方)：

甲、乙双方就甲方向乙方购买 所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：

一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币 (￥ 元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价;如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担;导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。

根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的.一切费用。

二、质量标准：

一、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为 原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。

二、格力空调设备整机(含管线)保修x年，其中压缩机保修x年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后二四小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

三、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。

三、产品的送货及安装：

一、交货及安装时间：

(一)甲方支付本合同第六条第一款约定的预付款至乙方账户后 日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

(二)待接到甲方安装通知后 日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

(三)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：

①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的;

②、因停水、停电连续影响达到八小时以上的;

③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过一零%，并对关键工序有实质性影响的;

④、不可抗力;

⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。

出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后四八小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。

二、交货及安装地点： 。

四、 交货方式及费用：乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。

五、 产品验收：

一、产品安装完工后，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料;如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。

二、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担;产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。

六、付款方式：

一、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币 元整(￥ 元);

二、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后一五个工作日内甲方付清余款人民币 元整(￥ 元)。

三、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权顺延付款时间。

货款以转账形式支付至以下账号：

账号全称：

开户行：

账 号：

七、双方责任：

一、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。

二、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。

三、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。

四、乙方委派驻现场人员： ，联系方式： ，与甲方对接工作。

五、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。

六、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。

七、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。

八、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。

九、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。

一零、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担;如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定。

八、违约责任：

一、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担;

二、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。

三、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后一零内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的一零%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。

九、其他约定：

一、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。

二、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。

三、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。

十、 解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

签约代表： 签约代表：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

空调销售安装合同模板 第八篇

需方：乐分商城梁山兑换中心(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

根据《_合同法》和《_建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：

第一条工程名称乐分商城梁山兑换中心

第二条工程地点：水浒文化广场南临

第三条合同价款：

￥: 四三七六四、零零元(大写：肆万叁仟柒佰陆拾肆元整)包含设备、安装材料、运费等相关一切费用(详见报价单)。

第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后七日内

第五条工程承包方式：包工包料

第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。

人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

第七条甲方的职责和义务：

一、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

二、负责组织竣工后的`质量检验验收工作。

第八条乙方的职责和义务：

一、必须服从甲方规定的现场管理办法。

二、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。

三、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

四、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

五、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

六、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。

七、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

第九条合同价款的支付：

无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。

第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。

甲方：乐分商城梁山兑换中心乙方:

地址：地址：

代表：代表：

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

空调销售安装合同模板 第九篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工作内容：

乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

乙方安装施工范围、内容如下：

序号 安装项目 单位 数量 备注

一 空调主机 台

二 风机盘管 台

三 空调箱 台

四 水泵 台

五 镀锌铁皮风管 ㎡

六 空调供、回水管 项

七 冷凝水管 项

八 开关、风口 项

四、双方责任：

一、甲方责任

(一)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

(二)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

(三)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

(四)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

(五)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的`人工工资及生活费用。

(六)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

(七)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

(八)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

二、乙方责任

(一)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

(二)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

(三)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

五、工程安装费用表：

序号 安装项目 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 空调主机 台

二 风机盘管 台

三 空调箱 台

四 水泵 台

五 镀锌铁皮风管 ㎡

六 空调供、回水管 项

七 冷凝水管 项

八 开关、风口 项

九 工程费用总计

工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

六、付款方式

一、工程安装总费用为人民币￥ 元整，人民币大写 元整。

二、合同签订后甲方向乙方支付工程款的三零%人民币￥ 元整，大写： 元整作为工程预付款;

进场一零天后甲方向乙方支付工程总款的三零%人民币￥ 元，大写： 元整作为工程进度款;

室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的二零%人民币￥ 元，大写： 元整;

剩余工程总款的二零%，人民币￥ 元，大写：

元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

七、工程保修期

工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

八、其它约定

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

甲方： 乙方：

帐号： 帐号：

日期：二零xx年X月XX日

空调销售安装合同模板 第一零篇

需方：____________________________________(以下简称甲方)

供方：____________________________________(以下简称乙方)

依照《_经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、产品名称、型号、数量

___________________________

二、合同价款及付款方式：

一、合同价款：

人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

二、付款方式：

合同签定即付合同价款的

设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的(人民币_________元);

工程结束甲方验收合格后两日内，甲方付清余款人民币_________元。

三、工期：

一、工期为日历日，具体从_________至_________竣工。

二、如遇下列情况，工期做相应顺延：

甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;

在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;

甲方提出设计变更造成施工量增加;

因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。

四、变更：

合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。

五、验收标准及保修

一、验收标准

按照国家标准验收。

二、保修

保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。

在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同模板 第一一篇

合同编号：

签订地点：

需方： （以下简称甲方）

供方： （以下简称乙方）

甲方根据实际需要，一事，经双方友好协商，达成如

下协议： 一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，

如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，

甲方要求继续履行剩余安装合同的'，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲

方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

二、产品的运输方式和费用负担：

三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲

方承担。

四、安装地点 五、产品安装调试：

一. 由乙方免费安装调试；

二. 甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

六、其他费用：

一. 分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

二. 甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用的约定为三. 配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为七、设备验收：

双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，

逾期视同验收合格。

八、结算方式及期限 ，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。 九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定

十、违约责任：

十一、合同纠纷解决方式：

十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留 贰 份。

十三、其他约定事项：

甲方单位名称：

乙方单位名称：

单位地址： 单位地址：

法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：

空调销售安装合同模板 第一二篇

业 主： (以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

根据《_合同法》等有关法律，法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

第一条 甲方订购产品规格型号及数量

第二条 工程承包范围、内容及承包方式

第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

一、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

二、 交货地点：工地现场。

第四条 产品的安装、调试、验收：

乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

第五条 价款、结算方式及期限：

一、 本工程合同协议价为人民币:元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

二、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

三、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

四、 剩余工程款元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

五、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

第六条 违约现任

一、 乙方责任：

一、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额一‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

二、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

二、 甲方责任：

一、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的二零%的违约金。

二、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的一‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的二零%。

三、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

四、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

五、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

第七条 工程验收

一、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

二、 甲方在得到乙方验收通知后三日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

第八条 产品质量及工程保用

一、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

二、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

四、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知二四小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

第九条 仲裁

因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

第十条 合同生效

本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

空调销售安装合同模板 第一三篇

一、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

二、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

三、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

空调销售安装合同模板 第一四篇

甲方：

乙方：

为了保证XXX空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第二条 乙方安全责任

一.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

二.后期外机设备发生坠落(六年之内)造成事故的，由乙方负全部责任。

三.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

四.乙方负责对安装人员的'安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

五.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

六.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

七.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

八.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

九.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

一零.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

一一.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

一二.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

一三.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 二零xx年X月XX日

空调销售安装合同模板 第一五篇

甲方：宣城百汇置业有限公司

乙方：河北明康机电设备有限公司

经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

二、甲、乙双方的责任和义务

一、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

二、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

三、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

四、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

五、遵守本协议其他相关条款.

一、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的.质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

二、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

三、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

四、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

五、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

六、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

七、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

八、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

九、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

三、本工程施工范围、工期要求

本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量八零%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币五零零零元向甲方支付延期履约金，延期达三零日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担五零万元违约金。

四、安装费用及付与方式

一、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)七八。四八万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区五四零零零零元;大馆B区二四四八零零元。

二、安装费用的付与：

(一)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的三零%。

(二)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的九二%，即七二。二零xx万元(其中A区四九。六八万元;B区二二。五二一六万元)元;

(三)尾款共计五%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

(四)安装费的三%为总包配合费用。

五、甲乙双方需补充说明的事项

六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

甲方(代表)签字：XX

XXXX年XX月XX日

乙方(代表)签字：XX

XXXX年XX月XX日

空调销售安装合同模板 第一六篇

甲方因工作需要，经公司批准，同意招用乙方，根据有关规定，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同期限：

自_____年__月_ 日起至_____年__月__日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。

二、工作任务

甲方根据工作需要，安排乙方在________岗位，承担______工作任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

三、劳动时间与劳动报酬

（一）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为为每日_____元，每月____元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。

四、违约责任

甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。

乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的`，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。

五、双方认为需要约定的其它事项

一、安装人员外出需穿公司制服，配带工作证，不跟客户不发生冲突，做到微笑服务。

二、客户需收签单据，交回公司，将算整个工作完成。

三、安装师傅出外墙工作必须配带安全绳。

四、安装过程中，不按公司规定进行安全施工，出了事故自行负责。

五、收取用户费用需开收据，需用户签名字

六、损坏用户物品，自己承担，与公司无关

甲方： 乙方：

法定代表人/委托代理人： 法定代表人/委托代理人：

年月 日 年月 日

空调销售安装合同模板 第一七篇

甲方：_____________________

乙方：___________________

根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

一、承包范围和内容

一、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

二、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

二、承包方式

本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

三、工期和保修

一、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

二、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起七天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

三、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

四、质量标准及竣工验收

一、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

二、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

五、付款方式

一合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

二余款工程完工一次性支付。

六、双方责任

一甲方责任：

（一）提供乙方施工所需场地。

（二）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

（三）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

（四）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

（五）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

（六）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

（七）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

二、乙方责任：

（一）接受甲方的监督与管理。

（二）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

（三）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

七、违约责任

一、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

二、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

三、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

四、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的八小时内派员进行维修。

八、其它

一、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

二、本合同一式二份，双方各持一份。

甲方:______________乙方：______________

日期:______________日期：______________

空调销售安装合同模板 第一八篇

甲方： （以下简称甲方） 甲方：

乙方： （以下简称乙方） 乙方：

根据《_合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

一、产品名称、型号、产地、数量、金额

二、产品质量 二 一 一 三 二 二 管

一、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

二、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

三、交货时间

一、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

二、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

二 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

三、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

联系方式为：

四、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

四、交货地点：甲方指定场地。

五、验收方法

一、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

二、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

三、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 二零%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

六、付款方式

一、设备到现场支付合同总价的 七零%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

二、过后支付到合同总价的九五%，余款 五%作为质保金，保修期到期后无息返还。

三、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 九五%时 提供全额发票。

七、合同总金额

合同总金额为人民币（大写） ：

八、违约责任：

违约责任：

一、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 一零零零 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

二、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

九、质量保证期

一、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 一 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

二、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

三、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

空调销售安装合同模板 第一九篇

甲方：__________________

乙方：__________________

甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

一、甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达二四台以上。

二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内一二小时，城外二四小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

四、如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。

五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。

七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行二倍罚款。

十、甲方交给乙方五零零元(从安装费中扣出)作为例约保证金。

十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

甲方：______________乙方：______________

代表：______________代表：______________

身份证号：_________________

_______年_______月_______日

空调销售安装合同模板 第二零篇

甲方：

乙方：

日期 年 月 日

一. 甲方与年月吸顶机(五P) 每台 元人民币。共 台。主机部分 元整。

二. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

三. 辅材部分： 内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米 元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

四. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶一零公斤装 元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

五. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

六. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的三个工作日内由甲方验收确认。

七. 甲方验收完成后需支付乙方余下的'工程尾款。

八. 自空调安装之日起整机保修二年整(自然灾害和人为原因除外)。

九. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

一零. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调销售安装合同模板 第二一篇

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如双方调解不成，任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。

第十四条：协议生效

一、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。

二、本协议一式三份，甲乙方各执一份，

三、本协议若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方：

乙方：

根据《_经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：

空调销售安装合同模板 第二二篇

甲方：

乙方： 为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

甲方在乙方进行发光字安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第二条 乙方安全责任

一、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

二、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

三、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

四、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

五、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

六、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的.损失由乙方承担。

七、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁安装作业。

八、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

九、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

一零、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

一一、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款五零零元。

一二、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行罚款。

第三条 价款与质保

一、发光字为吸塑亚克力，每平方四五零元，含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。

二、所安装物品质保期为两年，质保期内乙方将无偿提供免费维修服务，乙方在接到甲方报修电话四小时内必须到场维修处理，否则

第四条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

年 月日

空调销售安装合同模板 第二三篇

本合同总造价为：￥_________元

人民币大写：_________元整

“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及

材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:

第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况:

一、设备情况(详见报价表):___________________

二、 安装工程概况:_______________

工程地点:_______________

开工日期:______年______月______日

竣工日期:______年______月______日

第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。

第三条 产品的安装、调试、验收：

一、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

二、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

第四条 付款方式:

一、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款 ;

二、本合同工程总价款为人民币￥____________元(大写:___________圆整)

三、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥____________元;

大写:____________圆整(计工程总价款的______%);

四、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币￥____________元，大写:____________圆(计工程总价款的______%);

五、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。

六、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

第五条 双方责任

一、乙方责任:

一、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

二、 除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的二零%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。