监理合同通用条款

监理合同通用条款 第一篇

甲方：_______________有限公司

乙方：_______________有限公司

甲、乙双方曾就张家界酒店工程项目签定过《建筑工程建设合同》，因甲方方面问题导致工期时间延长，给乙方成一定损失，经甲、乙双方再次友好协商，签订如下协议，供双方共同遵守执行：

一、二零零七年双方签订的建设工程监理合同合同编号零零零零零零零零零第零零一号终止履行。

二、甲乙双方责任及义务：

(一)经双方确认张家界凤凰酒店员工宿舍楼标段已竣工交付，酒店B区客房桩基工程基本完成，按实际工程量计算费用。

三、该协议履行完毕后二零零七年双方签订的建设工程监理合同合同编号零零零零零零零零零第零零一号即告终止无效。

四、本协议一式二份经双方签字盖章后生效。

甲方：_______________乙方：_______________

____ 年 _____ 月 _____ 日____ 年 _____ 月 _____ 日

监理合同通用条款 第二篇

业 主（甲方）：

监理单位（乙方）：

依据《_经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

一、工程名称：**银行**分行开发区支行装饰工程

二、工程内容：**银行**分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程

三、工程造价：开发区支行装饰工程合同价

四、合同起止时间： 年 月 日至 年 月 日

第二条：公司委托代表

**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。

第三条：监理人员的资质要求

派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）

第四条：监理费及付款方式

一、本合同约定范围内按工程合同价的计算工程监理费。

二、进场七日内支付三零%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至九五％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。

第五条：监理的义务权力

一、监理的义务：

、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；

、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；

、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；

、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；

、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；

、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料；

、出具工程监理评估报告。

二、监理的权力：

、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；

、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；

、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；

、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；

、工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在二四小时内向业主作出书面报告；

、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。

第六条：业主的义务及权力

一、业主的义务

、业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件；

、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理；

、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。

二、业主的权利

、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；

、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。

第七条：罚则约定

一、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。

二、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。

三、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

四、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。

第八条：合同生效、变更与终止及解释权

一、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

二、合同须经双方协商一致后方能进行变更。

三、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。

四、本合同依据《合同法》、《**省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《**省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。

第九条：争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

业 主：（签章）**银行股份有限公司**分行

甲方代表：（签章）

监理单位：（签章）工程建设监理公司**分公司

乙方代表：（签章）

年 月 日

监理合同通用条款 第三篇

甲方：(单位全称)XXXXXXXXXXXXX

法定代表人或主要负责人：

单位地址：

电话：

乙方：(职工姓名)省份证号：

户口所在地：

家庭现住址：

根据《_劳动合同法》及相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

第一条劳动合同期限本合同为期限的劳动合同。

自 年 月 日至 年 月 日止，期限为年个月;其中试用期为个月，自 年 月 日至 年 月 日止。

第二条工作内容和工作地点

甲方安排乙方在监理工程师岗位工作，工作地点。因工作需要或客观情况发生变化，经双方协商甲方可变更乙方的工作内容和工作地点。

第三条劳动保护和工作条件

甲方为乙方提供符合国家安全生产、防止职业危害规定的劳动环境、必要的劳保用品及制定相关的措施并组织相关的安全知识教育，提供安全的生产工具、工作场所和基本生活设施，执行国家工作时间和休假制度。

甲方应当将工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇如实告知乙方。

第四条劳动报酬甲方依据按劳分配原则

实行(计件工资、岗位工资、岗位技能工资、等级工资工资制度，月工资为元，并执行最低工资制度，工资的调整依据国家规定和集体合同的约定并参照工资指导线执行。试用期期间的工资不低于《劳动合同法》第二十条规定的标准。工资支付日期为每月三零日。支付工资应向乙方提供工资清单，列明支付内容、支付标准、支付项目、特殊情况下工资支付内容和工资的扣除项目。

甲方安排乙方加班或延长工作时间，应依法支付加班工资，加班工资标准、加班时间按国家规定执行。

第五条社会保险甲方按有关法律

法规及省(市)的相关规定为乙方缴纳社会保险费，应由乙方承担的社会保险费用由甲方代扣代缴，保障乙方享受国家及省(市)的相关规定的保险、福利待遇。双方就补充保险、其他福利可约定补充条款。

第六条劳动合同的履行甲乙双方应全面履行劳动合同

经双方协商可以变更劳动合同的相关内容。任何一方违法解除劳动合同，都应依法承担赔偿责任。

第七条解除劳动合同条件经双方协商一致，可以解除劳动合同。

符合《劳动合同法》第三十九、四十、四十一条情形之一的，经甲方可以解除劳动合同。

符合《劳动合同法》第三十七、三十八条情形之一的，经乙方可以解除劳动合同。

符合《劳动合同法》第四十条情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方本人或者甲方额外支付乙方一个月工资后，甲方可以解除劳动合同。

符合《劳动合同法》第四十一条规定的，甲方提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员，甲方可以解除劳动合同。

符合《劳动合同法》第四十二条规定情形之一的，用人单位不得依照《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除乙方的劳动合同。

第八条终止劳动合同条件符合《劳动合同法》第四十四条规定情形之一的，劳动合同终止。

符合《劳动合同法》第四十五条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。

劳动合同期届满前三零日双方协商是否续签劳动合同，甲方须以书面形式将是否续签劳动合同的意愿告知乙方，不予续签的，到期办理终止劳动关系手续。

第九条经济补偿金解除

终止合同时，符合《劳动合同法》第四十六条情形之一的，甲方应当向乙方支付经济补偿金。经济补偿金的支付按国家规定执行。

第十条专项协议如甲方向乙方提供专项培训费用时

双方可以根据《劳动合同法》第二十二条规定订立专项协议，约定服务期限和违约责任。

甲方可以与负有保密义务的人员，就保守甲方的商业秘密和与知识产权相关事项签订专项协议，约定竞业限制条件、解除或者终止劳动合同后的经济补偿以及违约责任。

第十一条

双方约定的其他条款。(可另附页)

第十二条

本合同未尽事宜及遇有国家有关政策调整时，依照国家有关规定执行。

第十三条

甲方制定的合法规章制度为本合同的附加条款。

第十四条

本合同一式三份，甲乙双方签字(章)后双方各执一份，乙方档案存一份。

第十五条

本劳动合同自签字盖章之日起生效。

第十六条

双方因履行、解除或终止劳动合同发生争议时可协商解决，也可按有关规定向企业劳动争议调解委员会申请调解或在争议发生之日起六零日内直接向当地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的可向人民法院起诉。

甲方：法定代表人(或委托代理人)

乙方：(签字)

(盖章) 年 月 日(签章) 年 月 日

监理合同通用条款 第四篇

甲方(用工单位)：_________

乙方(员工)：_______

双方本着自愿.平等.协商一致的原则，签订本合同。

第一条合同期限和效力：

从______________本合同期满后，任何一方如认为不续签聘用合同，应在本合同期满前一个月书面通知对方。

第二条乙方的工作岗位及职责：

一.自合同约定之日起，乙方负责甲方国电供电站建筑工程的质量监督。

二.熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度，确保质量要求。

三.严格执行工地至监理站距离的规定，按规范对承包商的每道工序进行检查和签字，及时提出不合格部分，要求承包商进行纠正，重大质量问题及时向甲方汇报。

四.监督承包人的试验工作，包括取样.试样制备.各种标准试验和检验试验。对于任何可疑的试验结果，应进行确认试验，并敦促承包商整理所有试验记录和报告，并分类归档。

五.对承包商按时提交的'工程量计算表进行现场核实和检查。

六.保存监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方汇报。

七.必须严格履行监督职责，不得利用职务之便徇私舞弊，损害甲方利益。

八.对合同期内的人身和财产安全负全部责任。

第三条工作报酬：

甲方每月支付乙方人民币 元。

第四条乙方应自觉服从甲方的管理和调度。

第五条劳动合同的变更.终止和解除：

一.劳动合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。如有变更，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成协议的，原合同继续有效。

二.聘用合同到期或双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同自动终止。

三.乙方未履行劳动合同的。

四.乙方要求解除劳动合同的，应提前三零天书面通知甲方。

第六条其他事项：

一.本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

二.本合同条款如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

三.双方认为需要约定的其他事项。

甲方：

乙方：

日期：

监理合同通用条款 第五篇

甲 方：______________________________

地 址：____________ 电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

乙 方：______________________________

地 址：____________ 电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

根据《_合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

第一条 监理项目范围

甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条 期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。

第三条 条款定义

一.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

二.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。

三.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

四.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

五.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第四条 本合同书的开始、完成与变更。

一.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

二.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

三.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

四.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

五.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

六.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第五条 甲方的权力与责任。

一.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

二.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。

三.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

四.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

五.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

六.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

七.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

八.甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。

第六条 乙方权力与责任。

一.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

二.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

三.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

四.乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录C中规定。

五.乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

六.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

七.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

八.乙方向甲方收取的报酬，是其本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

九.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第七条 调解与仲裁。

在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____

仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

第八条 违约责任

由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前二个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前二个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后，一五天内没有答复，可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

第九条 甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。

具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十条 特殊条款

鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

一.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

二.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

三.监理服务期限：

四.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。

五.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

六.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料五份，甲方与承建施工单位签订的合同副本二份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

七.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

八.乙方不承担施工中工伤事故的责任。

九.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

一零.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____ 元范围内，罚金在____ 元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

第十一条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：____________________

代表人：________________ ____年____月____日

乙方：____________________

代表人：________________ ____年____月____日

监理合同通用条款 第六篇

甲方：___________________________

合同编号：___________________

法定代表人：_____________________

签订地址：___________________

乙方：___________________________

签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

根据《_合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就改造工程委托监理事宜，经协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

一．工程名称：____________办公楼联网改造。

二．工程地点：____________办公楼____层____室。

三．工程规模：总投资人民币_____元整（大写：_____）。

第二条 甲方权利

一．甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

二．甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

三．乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。

四．甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

五．当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

第三条 甲方义务

一．甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款。

二．甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

三．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

四．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

五．甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表，负责与乙方联系，更换常驻代表，要提前通知乙方。

六．甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

七．甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：

（一）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录；

（二）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

八．甲方应免费向乙方提供办公用房、通讯设施、乙方员工地住房及约定的设施，对乙方自备的.设施给予合理的经济补偿。

第四条 甲方责任

一．甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

二．乙方处理委托业务时，因非乙方原因的事由受到损失的，可以向甲方要求补偿损失。

三．甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

第五条 乙方权利

一．乙方在甲方委托的工程范围内，根据甲方的授权和有关法律、法规的规定享有以下权利：

（一） 选择工程总承包人的建议权；

（二） 选择工程分包人的认可权；

（三） 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权；

（四） 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正；

（五） 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；

（六）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告；

（七）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复开令、但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在二四小时内向甲方作出书面报告；

（八）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

（九）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

（一零）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

二．乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

三．在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公证地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

第六条 乙方义务

一．乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。

二．乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

三．乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

四．在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第七条 乙方责任

一．乙方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

二．乙方在责任期内，应当履行约定的义条。如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。

三．乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。

四．乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔导致甲方的各种费用支出。

第八条 监理报酬及其支付

一．监理报酬总计人民币_______元整（大写：_______）。

二．上述监理报酬的支付方式为。

三．如果甲方在规定的支付期限内未支付监理报酬，则每日应向乙方支付逾期款项%的滞纳金。

第九条 合同期限

个月，从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第十条 纠纷的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 生效条件

一．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

二．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

监理合同通用条款 第七篇

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 工程规模：

四、 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

一、 协议书；

二、 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

三、 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

四、 专用条件；

五、 通用条件；

六、 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的职员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号：

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（ ）。

包括：

一、 监理酬金：

二、 相关服务酬金：

其中：

（一）勘察阶段服务酬金：

（二）设计阶段服务酬金：

（三）保修阶段服务酬金：

（四）其他相关服务酬金：

六、期限

一、 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。

二、 相关服务期限：

（一）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（二）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（三）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（四）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

一、 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

二、 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的职员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

一、 订立时间： 年 月 日。

二、 订立地点：

三、 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执**

委托人：（盖章） 监理人：（盖章）

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

监理合同通用条款 第八篇

__________（以下简称“业主”）与__________（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。

一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：________________________________________

工程地点：________________________________________

工程规模：________________________________________

总投资：________________________________________

监理范围：________________________________________

二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理委托函或中标函；

②工程建设监理合同标准条件；

③工程建设监理合同专用条件；

④在实施过程_同签署的补充与修正文件。

四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

本合同的监理业务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日完成。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本______份，各执______份。

业主：（签章）____________监理单位（签章）____________

法定代表人：（签章）______法定代表人：（签章）________

地址：____________________地址：______________________

开户银行：________________开户银行：__________________

帐号：____________________帐号：______________________

邮编：____________________邮编：______________________

电话：____________________电话：______________________

______年______月______日__________年______月______日

签于______________________签于________________________

监理合同通用条款 第九篇

委托人(甲方)：_______________有限公司

监理人(乙方)：_______________有限公司

就双方于___________年_____月_____日签订的__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》，双方经协商一致，达成以下补充协议：

一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料，认真全面地了解了施工现场情况，已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。

二、监理机构和人员

一、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等，乙方应当在本补充协议签订之日起三日内，向甲方提交书面报告一份，供甲方审查。

甲方对报告内容的异议，乙方应当作出合理解释，如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的，乙方应当在甲方通知之时起三日内提交新人员名单供甲方确认。

甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责，仍由乙方负责。

二、乙方监理人员的要求：

(一)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当，具有良好的'职业道德，较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。

(二)所有现场监理人员年龄必须在四五岁以下，并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。

(三)现场监理人员每天工作不得少于八小时，且根据工程需要进行连续跟踪检查。

(四)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致，否则乙方应当承担每人次每日一零零零元的违约金。

(五)乙方调换总监理工程师必须提前一零日书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，否则，甲方有权解除合同或扣减监理费的一零%。

(六)监理过程中，监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的，甲方有权提出更换，乙方应当在一二小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过二次，否则视为监理人不具备监理能力，甲方有权解除合同。

三、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备，按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。

四、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。

三、监理大纲、规划、细则

乙方应当在本合同签订后二日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监理方案)，经甲方书面签字确认后五日内提交相应的监理细则。

乙方应当按照甲方确认的监理大纲、监理规划、监理细则工作，但甲方的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。

四、监理日志

乙方应当保证每日制作监理日志，监理日志至少应当包括以下内容：

(一)当日日期、气象情况记录;

(二)现场施工的环境情况记录，至少包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况，停水、停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失工作时间、费用等内容。

(三)工地材料、设备进场及检验情况，至少应当记录材料品种、规格型号、数量、生产厂家、检验审核结果等内容。

(四)当日工程质量情况记录，包括施工质量及工程质量存在的问题、产生原因及限期整改的时间、方案、复验时间等内容。

(五)当日试验情况记录;

(六)当日施工进度概述;

(七)信息反馈情况，至少应当包括当日收到的设计变更、合理化建议、重要文件等，并核实变化的工程数量。

(八)当日有关协调问题记录;

(九)对施工单位资质及特殊工种上岗人员岗位证书的审核结果记录。

(一零)其它需要记录的情况。

对于各项事件，必须记明其前因及处理结果等内容。

五、监理阶段

施工准备、施工阶段全过程监理。

六、甲方义务

一、甲方应当按双方约定履行义务。

二、甲方应协助乙方的监理工作。

三、当乙方与施工方发生纠纷时，甲方应进行协调。

四、甲方应当保证按期支付监理费。

七、乙方义务

一、乙方必须按照本合同及甲方要求进行工作，不得未经甲方同意更改进度计划、质量标准、管理要求等，确保甲方要求的落实。

二、乙方应当确保工程不因质量、档案、现场管理、文明施工、安全生产等乙方监理范围内的原因而达不到优良标准。

三、在施工现场配备足够监理工程师，对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等，不能脱岗，进行全过程现场跟班，旁站监理，并随叫随到，与施工同期工作。乙方夜间应当安排人员值班，节假日不得休息。总监理工程师必须专职本工程工作时间，若因工程需要，应当应甲方要求无条件加班，并自行解决由此引起的一切费用。

八、甲方提供的工作条件

合同第十五条所需由甲方提供的工作条件，甲方仅提供现场办公用房，其他监理工作所需的条件由乙方自担费用自行解决。

九、监理费用及其支付

一、监理费，双方约定为人民币__________万元整，该费用一次性包死，包干使用，不因包括工期延长、工程增减、乙方出外考察、材料设备复试复验、有关部门调整监理费用、费率等在内的任何因素而调整。

二、该费用已包括乙方履行所有双方约定及国家法律、法规、地方性规定、监理规范所确定的义务所需费用，甲方无需再增加费用。

乙方由于非自身原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，相应的费用不再另行计算、支付，已包括在前款监理费中。

三、支付

(一)合同签订后一零日内支付__________万元。

(二)监理工期满二个月时，支付__________万元，余款_____万元在工程完工验收合格后五日内支付。

十、责任

一、除本补充协议另有约定外，任何一方未履行本合同约定的义务，每发生一次，违约方应当承担_____万元违约金，违约方并应当在四小时内改正。逾期未改正的或类似违约发生二次以上或本协议约定的解除事由，对方有权解除合同，违约方并应当承担相当于总监理费二零%的违约赔偿金。

二、甲方责任

甲方未按本补充协议约定支付监理费的，应当承担应付款项每日万分之四的违约金。

三、乙方责任

(一)监理人未按照双方约定及国家相关规定履行监理义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的全部损失。该损失赔偿责任，不以乙方监理费数额为限。乙方并应当按本补充协议约定向甲方承担违约金。

(二)工程交付使用后出现质量问题，监理人无法提供其已在施工过程中进行检查并向施工方、甲方提出意见等有效工作的证明，乙方应当按每处承担违约金_____万元。该质量问题如因乙方原因直接造成的，需要对他方进行赔偿或补偿的，乙方除需承担其全部赔偿补偿额外，还需按该赔偿(补偿)额二零%向甲方支付违约金。

十一、争议的解决

双方因监理合同及本补充协议发生争议，应当协商解决，协商不成时，任何一方可向上海仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、双方签订的《建设工程委托监理合同》，与本补充协议不一致之内容，以本补充协议为准;本补充协议未约定的内容，以该监理合同为准。

十三、本补充协议一式四份，双方各执二份。

十四、本补充协议自双方签字并加盖公章之日起生效。

委托人：_______________有限公司

监理人：_______________有限公司

法定代表人：_______________

法定代表人：_______________

签订日期：____________年____________月_________日

监理合同通用条款 第一零篇

甲方：___________________________

合同编号：___________________

身份证号码：_____________________

签订地址：___________________

乙方：___________________________

签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

根据《_合同法》的有关规定，甲乙双方就家庭施工监理事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 监理概况

一．甲方委托乙方的家装工程（以下简称“本工程”）概况如下：

（一）工程名称：____________；

（二）监理范围:家装施工合同以内的项目预计____元。其中主材预计____元；安装厨房设备、门窗预计____元；安装地板预计____元；安装热水器、浴霸预计____元.

二．下列文件均为本合同的组成部分：

（一）____装饰装修工程施工合同；

（二）在实施过程_同签署的补充与修改文件。

三．乙方同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。

四．甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付酬金。

第二条 监理取费

一．参照____市物价局、____市城乡建设委员会____价（收）字（____）第____号文件，结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。

二．家装监理取费标准按家装工程的总造价计____元。

（一）____万元以下工程收取监理费计____元；

（二）____万元以上的按____％，计____元。

三．乙方收费最终结算以家装总造价为准。

四．签订监理合同时支付监理费的`____％，计____元，乙方进场时支付监理费的____％，计____元，工程完工验收时支付____％，计____元。

第三条 甲方的义务

一．甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。

二．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的相关资料，包括甲方与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等。

三．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为甲方的同意。

四．甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

第四条 乙方义务

一．乙方对甲方家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

二．乙方在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助甲方实现合同规定的目标，公正地维护甲方的合法权益。

三．乙方随时听取甲方对装修设计的修改意见，了解甲方的装修意图，协助甲方与装饰公司或装修队进行工程洽商。

四．在监理过程中，乙方的责任期即承包合同有效期。

五．乙方发出的停工令和复工令应事先向甲方报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在____小时内向甲方作出书面报告。

第五条 双方违约责任

一．在施工过程中如因乙方使工程出现重大质量问题时，应当向甲方按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。违反法律的，还应当承担相应的法律责任。

二．乙方对甲方或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

三．在施工过程中，如因甲方原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限____天内不加收监理费，____天以上的每天按监理收费总额的 ____％进行支付。

四．在工程竣工验收合格后，甲方不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为甲方违约，乙方有权追究其违约责任。

五．因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互不承担责任。

六．当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或合同应当采取书面形式，合同未达成之前，原合同仍然有效。

第六条 保密

一方对因家庭施工监理而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 法律适用与纠纷解决方式

一．本合同适用_有关法律，受_法律管辖。

二．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

三．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（一）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向____人民法院提起诉讼。

第八条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第九条 合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十条 生效条件

一．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

二．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

监理合同通用条款 第一一篇

甲方(聘用单位)：_________________

乙方(受聘人)：_________________

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同

第一条、合同期限、合同有效期：

自 年 月 日至 年 月 日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：

一、自合同约定之日起，乙方担当公司监理部/专业监理工程师/监理员。

二、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。确保安全施工。

三、监督承包人的.各项实验工作，要与施工方配合好工作关系，严格按照监理规范准则，日常巡检和平行检测，保证工程质量和进度顺利进行。

四、做好旁站记录和监理日记，做好安全巡检，出现工程隐患及时整改或发放整改通知。

五、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

第三条、工资及其他补贴：

甲方每月支付乙方工资：_________________元。实发__元，预留__元，作为因工作人员流失押金。预留款项到年终一次性付清。差费(出县)伙食补贴__元，电话费每月___元。

第四条、聘用合同的变更、终止和解除：

一、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

二、聘用合同依法签订后，乙方受到甲方不公正(公平)待遇时，有权终止合同。

三、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

四、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

第五条、其他事项：

一、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、签字盖章后生效。

二、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

三、合同期间，要对自己人身、财产安全负责，避免发生意外。

甲方代表(签字)：_________________乙方(签字)：_________________

____年_____月_____日____年_____月_____日

监理合同通用条款 第一二篇

合同编号：_________

发包方：_________

监理方：_________

依据《_合同法》，_________（以下简称发包方）与_________（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

二．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

六．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。

七．“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

八．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

九．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

一零．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

一一．“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

一二．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

一三．“现场”是指建设项目实施的场所。

一四．“地方法规和规章”是指省级_或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

第三条 适用法律、法规、规章和监理依据

适用于本合同的法律、法规和规章是_法律、行政法规以及_有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

第四条 发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

一、工程概况：

一．工程名称：_________

二．工程地点：_________

三．工程规模及特性：_________

四．工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________

五．工程总工期：_________

二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、建设监理报酬为（大写）_________元，由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

第五条 建设监理合同的组成文件及解释顺序

一、监理委托函或中标函

二、监理合同书

三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

四、合同条款

五、监理招标书（或委托书）

六、监理投标书（或监理大纲）

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条 通知与联系

发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第七条 本合同书的开始、完成与变更

一．按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

二．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

三．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

四．如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

五．如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

六．合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条 监理方的义务和责任

一．监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

二．监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

三．在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

四．监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

五．在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

六．现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

七．监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

八．监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

九．监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。

一零．在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

一一．如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

一二．在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

一三．监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

一四．监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

第九条 发包方的义务和责任

一．发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

二．发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

三．发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

四．发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

五．发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

六．如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

七．发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的.开展。

八．如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

九．发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

第十条 监理方的权利

一．选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

二．对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

三．协助发包方签订工程建设合同。

四．工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

五．工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

六．按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

七．按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

八．组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

九．按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

一零．对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。

一一．对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

一二．工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

一三．对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

一四．工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认，发包方不支付任何工程款项。

一五．有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

一六．有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

第十一条 发包方的权利

一．有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

二．有权选定工程设计单位和承建单位。

三．有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

四．有对工程款支付、结算的最终决定权。

五．监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止。

六．有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

第十二条 监理费用计算与支付

正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书七天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

第十三条 违约责任

一．由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前二个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

二．由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前二个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

三．发包方或监理方在接到终止合同通知后，一五天内没有答复，可视为本合同终止。

四．违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十四条 合理化建议

监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十五条 发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十六条 特殊条款

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

一．额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

二．双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

三．在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

四．合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

五．发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料五份，发包方与承建施工单位签订的合同副本二份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

六．发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

七．监理方不承担施工中工伤事故的责任。

八．违约金

（一）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；

（二）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；

（三）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

九．奖罚

（一）发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内；

（二）为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

第十七条 声明及保证

一、发包方：

一．发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

二．发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四．发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

二、监理方：

一．监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

二．监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四．监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十八条 保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十九条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第二十条 通知

一．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

二．各方通讯地址如下：_________。

三．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第二十一条 争议的处理

本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

一．提交_________仲裁委员会仲裁；

二．依法向人民法院起诉。

第二十二条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第二十三条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十四条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自________年______月_________日至___年______月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

发包方（盖章）：_________ 监理方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

监理合同通用条款 第一三篇

委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，直至本项目完工。必须继续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的具体规定。

二.本协议为双方签订的.《建设工程委托监理合同》的延续，直至整个项目的竣工验收完毕，包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收，费用按月包干结算的方式。

四.监理费用

按月计算，包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员五人以上，如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。

委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

_________________年______月______日_________________年______月______日

监理合同通用条款 第一四篇

合同编号：_____________

委托人：___________

与监理人： __工程咨询有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

第一条 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

一、工程名称：____ 桥改造工程 。

二、工程地点： __ 区境内 。

三、工程规模：桥梁全长一二米，宽五米 。

四、总 投 资：___________ 。

第二条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的'定义相同。

第三条 下列文件均为本合同的组成部分：

一、监理投标书或中标通知书;

二、本合同标准条件;

三、本合同专用条件(包括补充合同)。

四、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

第四条 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

第五条 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

第六条 本合同自___________ 年___________ 月___________ 日开始实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。

第七条 本合同一式 ___________份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，监理人三份。

委托人(签字并签章)：___________

监 理 人(签章)：__ 工程咨询有限公司

住所：___________ 住所：___________

法定代表人：(签章) ___________法定代表人：(签章)___________

日期：___________

监理合同通用条款 第一五篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》，经双方友好协商，在原二零xx年x月x日签订的《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，结合工程建设的具体情况，达成本补充协议条款，以便双方遵照执行。

一、监理内容：乙方承担施工阶段的全过程监理工作。从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。

二、监理期限：

监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续，完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。

监理包干费用的计算期限（即现场监理期）：各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。

三、监理人员：监理人员名单及具体要求详见本协议附件三。

四、监理工作的相关要求：

乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件一建设工程委托监理合同工作标准》。

乙方必须按照本协议附件三所列的监理人员名单组建本项目监理班子。各专业监理工程师必须是具有签字权力、经建设主管部门注册批准的人员，监理员及其它监理工作人员不在其列，必须单独配置。人员配置同时应满足各阶段各专业监理工作需要，满足现场工程进度需要。乙方监理人员进场时须向甲方代表提交以下在本工程项目任职的监理人员的证明文件（职称证书、监理资格证书、身份证等A四幅面复印件、加盖单位公章），具体要求如下：

总监理工程师（工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历）。

总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。

专业监理工程师（工程师以上职称，有监理资格证书，六年以上工作经历）。

四。监理员（助理工程师以上职称，有监理资格证书，三年以上工作经历）。

乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责，如弄虚作假，乙方须承担由此引起的全部责任。

本工程项目总监理工程师确定为，未经甲方许可不得擅自更换。

对不合格的监理人员，甲方有权要求更换，更换的监理人员须经甲方认可。

乙方须按附件一《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件（含记录、材质证明、合格证明、请款报告等），承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。乙方应及时书面告知甲方须回复的有关内容，及向甲方通告有关工程进度、质量的信息。

如每周工程进度计划的关键工序及形象进度延误可能会导致影响总控计划执行时，乙方须将检查情况及采取的措施以书面形式通知甲方。

工程施工中如发生工程质量、安全的事故，须在事故发生的二小时内书面通知甲方，并进行现场取证。

乙方编制的《监理规划》、《监理实施细则》（包括安全监理内容，危险性较大的分部分项工程的安全监理细则）必须报甲方确认批准。乙方监理人员须按甲方确认的《监理规划》、《监理实施细则》以及按甲方要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件一《建设工程委托监理合同工作标准》的工作时限要求。

本补充协议

第条的要求作为甲方对乙方的考核依据。

五、监理费用：

本工程监理包干总价为：￥元（大写：人民币元整），该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用（含节假日），包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监理设备费、现场监理设备使用费、分户验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。

甲方有权根据现场情况调整具体施工范围，调整后的范围及对应的监理费用、付款方式、监理期限等以甲乙双方另行协商并签订补充协议为准，如协商不成，甲方有权另行选择本项目监理单位，且不承担一切经济损失及法律责任。

若本工程中标通知书发出之日起七个月内未开工，则监理工程的监理费总价失效，监理费用甲方双方另行协商；如协商不成，甲方有权另行选择监理单位，且三不承担一切经济损失及法律责任。

超过本协议

第条约定的现场监理期限的监理费用按以下方式收取：超期一月以内（含一个月）的，免收超期期间的监理费及相关费用，减期一月以内（含一个月）的，不扣减期间的监理费及相关费用，超期/减期一月以上的，甲、乙双方另行协商相应增加/扣减的监理服务费。

六、合同价款支付：

付款方式：以转账支票方式支付。

甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提供与付款金额相等的合法、有效的其他服务业专用发票。

付款比例：〔参考条款〕

六三..一每部分的监理人员进场后十个工作日内，甲方向乙方支付该部分监理费总价的%作为预付款；

每部分施工至±，且基础验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的%，此时该部分的预付款转为该部分合同价款的一部分；

每部分施工至主体封顶，经甲方及政府质监部门主体验收通过后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；

每部分设备安装、总平工程完工后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；

每部分工程竣工并经政府部门综合验收通过，乙方按照甲方的要求提供完竣工资料、完成竣工备案，双方办理完本合同财务决算后十个工作日内，甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的八五%，同时扣除《财务决算书》中乙方应缴纳（含甲方代扣部分）的款项；

每部分内部验收一次合格（移交客户部分合格率为九零％）经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方付至该部分结算总价的九五％；

每部分工程交房后六个月内，监理范围内无质量投诉，经甲方确认后十个工作日内，甲方一次性向乙方付清该部分余款。

甲乙双方在合同履行过程、或办理结算过程或结算办理完毕中，根据审计初审结果或甲方初审结果确认实际付款比例超过合同约定的付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知后的一零个日历天内退还超付款项，乙方逾期退还的，应向甲方支付该笔款项按同期银行贷款利率计算的利息。

七、甲方的权利与义务

甲方按本协议相关条款实施甲方权利，对乙方的监理工作进行监督及管理。

甲方应及时确认乙方报送的方案及文件。

七三.甲方应协助乙方处理事关本项目监理工作的配合。

甲方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的其他义务。

八、乙方的权利义务

乙方依据国家现行的相关法律、法规，工程技术规范、技术标准、检验评定标准对本工程进行全过程、全天候、全方位的监理。

乙方须全程参与配合验收(含分户验收)相关事宜。

严格按《监理规划》和甲方批准的本项目《监理实施细则》及附件一《建设工程委托监理合同工作标准》对本协议约定的工程项目进行监理工作。

对本工程项目按甲方批准的工程项目进度总控制计划和质量控制要求进行监理。

按“热情服务、严格监理”的监理宗旨对项目进行监理。

及时对承包商提交的相关资料（记录、材质证明、合格证明等）进行确认。具体的确认时限详见相关附件一《建设工程委托监理合同工作标准》。

监理工程师须应具备相应的资质，如甲方发现其监理不具备协议约定的资质将视为违约。

项目常驻监理人员在施工现场的工作时间不得少于四八小时/周（总监理工程师在施工现场的工作时间不得少于四零小时/周），且不得随意迟到、早退、旷工。驻地监理工程师如因特殊情况离开施工现场，应提前告知甲方代表，并由总监根据实际情况对人员进行适当的临时调配，以满足现场监理工作的需要。

组织召开现场例会，编写和发布例会纪要。

按协议附件一《建设工程委托监理合同工作标准》开展工作，并接受甲方每月一次的考核。

乙方应在施工单位请款报告上签字确认，确认时限详见附件一《建设工程委托监理合同工作标准》。

乙方在本工程的保修期间有义务和责任会同甲方处理施工质量问题及其他遗留问题。

乙方保证每月对现场监理工作进行一次检查、指导。

乙方监理部所有人员与甲方一起统一打卡上班。

乙方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的其他义务。

九、违约责任：

因甲方原因未按本协议约定向乙方支付协议款，每延迟一天，甲方应向乙方支付本次应付未付款万分之五的违约金。

乙方未全部完成附件一规定的监理工作，应减收相关部分的监理费。造成损失或工程延期的，还应赔偿甲方实际损失，但赔偿总额不超过本项目监理包干总价。

乙方工作人员与承包方、分包方、材料设备生产（供应）方串通，恶意损害甲方利益的，按实际损失的贰倍向甲方支付违约金，违约金总额不超过本项目监理包干总价，并依法追究法律责任。

乙方必须按照附件三的监理人员名单组建本项目监理班子，并对监理人员的资质及经历的真实性负责；如名单中的监理人员未到岗或未经甲方同意擅自更换名单中的监理人员或名单中监理人员的资质、经历存在弄虚作假的情况，每发现一次按监理包干总价的一%向甲方支付违约金。

乙方监理人员不得随意迟到、早退、旷工。无故旷工按￥五零零元/天向甲方支付违约金。

乙方未执行每周组织安全文明施工检查，乙方向甲方支付违约金￥五零零元/次。

乙方对施工单位放纵，施工单位安全防护措施未跟上工程进度而冒险施工，乙方向甲方支付违约金￥二零零—五零零元/次；由此引发上级主管部门或媒体通报，给甲方声誉造成影响，乙方向甲方支付违约金￥一零零零—三零零零元/次。

乙方未在附件一规定的时限内完成监理工作，每发现一次按下列方式处置：

未造成经济损失或工期延误的，按监理包干总价的一%向甲方支付违约金；

造成经济损失但未延误工期的，除按监理包干总价的二%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；

造成经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的三%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。

九。九甲方组织内部验收时发现的渗漏（由于施工质量问题造成的防水渗漏），每出现一次，乙方向甲方支付违约金￥五零零元整。有旁站要求的重要关键部位的施工，甲方发现乙方未进行旁站监理的，每发现一次，乙方向甲方支付违约金￥五零零元整。

甲方组织的内部验收中户内工程一次验收合格率低于八五％时，乙方向甲方支付违约金￥五零零零元整。

乙方未按附件一规定实施监理工作，未发现或及时发现工程中的安全、质量隐患六或发现后未及时报告，没有采取有效措施，致使本工程出现安全、质量问题，每发现一次按下列方式进行处置：

出现的安全、质量问题较小，经发现后能及时得以纠正的，按监理包干总价的一%向甲方支付违约金。

出现安全、质量问题，经发现后需进行局部返工、修复，未造成总工期延误的，除按监理包干总价的三%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；

.承包方未按图纸、规范要求实施工程的，一经查定，或出现重大安全、质量事故，造成严重经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的五%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。

凡在本协议约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的履约保证金，或监理包干总价，或其他任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。

一零、履约保证：

本协议签订时，乙方缴纳的投标保证金￥元（大写：人民币整）转为本协议履约保证金。

本协议的履约保证金在工程竣工验收合格，监理工作全部完成并提交监理归档资料后二八天内一次性退还给乙方，履约保证金不计息。

一一、奖励：

乙方及时发现了图纸中的问题，避免工程重大损失的，甲方予以适当奖励。

乙方严格按本附件一实施监理工作，工作成绩显著，所监理的本工程质量优良，获得“天府杯”以上奖项的，甲方予以适当奖励。

在监理过程中，乙方提出合理化建议并为甲方接受，降低了工程成本，产生明显经济效益的，按实际产生经济效益的三%进行奖励。

一二、送达

乙方的通邮地址为，乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随意变更（如有变更必须提前一个月通知甲方）。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。

凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。乙方的通邮地址在四川省内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的七（以邮戳为准），视为送达；乙方在四川省外中国境内的.，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过五日的（以邮戳为准），视为送达。

监理合同通用条款 第一六篇

本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：

一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。

一、公路工程施工监理中标函或委托函

二、公路工程施工监理合同通用条件

三、公路工程施工监理合同专用条件

四、《公路工程施工监理规范》（JTJ零七七-九五）

五、公路工程施工监理招、投标文件

六、双方签认的补充或修正文件

七、其它文件

八、附件：

附件A——监理服务的形式、范围与内容

附件B——业主提供的监理工作条件

附件C——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。

业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________

法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______

单位地址：________________单位地址：_________________

邮编：____________________邮编______________________

电话：____________________电话：_____________________

传真：____________________传真：_____________________

开户银行：________________开户银行：_________________

帐号：____________________帐号：_____________________

监理合同通用条款 第一七篇

委托方：

受托方：

一.合同概况

.合同名称：＃一机组B修和#二机组C修监理

.工程地点：

.工程期限：合同有效期自合同签订之日起至检修结束机组并网发电并结算完毕止。检修工期计划于___年___月___日始至___年___月___日截止。（具体开工时间已调度通知为准，业主提前一周告知）

二.监理范围

关铝热电#一机组B修、#二机组C修标准项目（汽机、锅炉、电气、热控、化学、除灰、燃料、水工专业及安全监督）的全过程的监理。（详见检修项目单）

三.监理依据

关铝热电#一机组B级检修、#二机组C级检修管理文件；

行业标准和业主提供的资料文件；

经审核批准的检修文件包、质量验收卡等；

业主批准执行的标准、规程

四.监理的质量验收规定

监理严格贯彻ISO九零零一系列标准，采取“事前指导”--审核检修文件包；“中间检查”--检修过程跟踪验证；“修后试验验证”--修后设备再鉴定。质量监理按文件办事，一切以数据说话，以技术记录为客观依据。质量监理采取“有言在先、有法可依、过程跟踪、随时纠偏”的工作模式。

检修过程按照质量计划对关键工序进行现场跟踪、检查、验收、鉴定，发现问题及时纠偏，代表业主按检修质量程序，对施工单位检修质量进行现场跟踪。

监理中“H”点验证的程序：本次大修监理负责对三级验收中的“H、W”点进行验证。对于电厂验收的“H”点，在该工序完成后，经过检修公司内部规定程序验收合格后，通知指定验收人员，并会同监理人员进行现场验证，合格后方可进行下一工序的检修工作。本次大修，对质量监督点的现场验证实行预约制。应提前二小时通知验收人员（以书面通知时间为准）。电厂验收人员会同监理人员进行验证，监理人员和电厂验收人员分别在相应的签字栏中签字。

五．人员配置

监理负责人一名，专业监理一四名，共一五人。

六．双方职责

委托方职责:

委托方负责涉及本次检修的所有外部关系协调工作，满足开展监理工作所提供的外部条件。

负责按监理单位要求提供所需要的设备资料、设计资料，或者提供现场工作配合。

与受托人做好协调工作，并在双方约定的时间内免费向受托人提供与设备检修工程有关的监理工作所需的资料。

委托方向受托方提供现场办公地点、办公桌椅、网络和厂内电话资源。

受托方职责

受托方应按约定派驻资质满足监理工作需要的监理人员。

受托方在履行合同期间，应公正地维护有关各方的合法权益

任何由委托方提供的供受托方使用的设施和物品在监理工作完成或终止时应将设施和剩余物品完好归还委托方。

七.合同价款及支付方式

本合同总金额按照监理人员数量及监理时间来计算，为不固定总价合同。根据招标估算费用为人民币五四零零零零元整（大写：伍拾肆万元整，提供服务类发票），实际结算价以最终结算审核为准，结算价含税为每人每日八零零元。

进度款：乙方进场开展工作后，乙方向甲方提交付款申请及收款收据，甲方在收到后一五日内办理审核及支付进度款二零零零零零元整（大写：贰拾万元整）。

结算款：工作完成、项目完工验收已办理、资料已移交，乙方向甲方提交付款申请，审核后提交全额发票，甲方在收到后一五日内支付剩余款项。

八.合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

九.未尽事宜双方协商解决

一零.本合同书正本二份，甲乙双方各执一份，副本六份。双方各执三份。

委托方：（章）受托方：（章）

法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

签订地点：

签订时间：___年___月___日

监理合同通用条款 第一八篇

甲方：（雇用单位）

乙方：（雇员）

鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《_合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条 合同期限

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条 乙方工作岗位及职责

一、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建设工程质量监理。

二、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

三、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

四、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

五、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

六、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

七、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

八、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条 工作报酬

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条 甲方的义务职责

一、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

二、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。

三、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

第五条 聘用合同的变更、终止和解除

一、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

二、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

三、乙方不履行聘用合同的。

四、乙方要求解除聘用合同，应当提前______天以书面形式通知甲方。

第六条 违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

第七条 保密义务

一、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。

二、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。

第八条 其它事项

一、纠纷解决方式：凡因履行本合同发生的任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。

二、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

三、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

四、双方认为需要规定的其他事项。

甲方：（签章）

注册号：

地址：

监理合同通用条款 第一九篇

发包方（以下简称甲方）：_________

委托代理人（姓名）：_________

单位：_________

住所地址：_________

手机号：_________

承包方（以下简称乙方）：_________

单位名称：_________

营业执照号：_________

注册地址：_________

法定代表人：_________

监理合同通用条款 第二零篇

甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)

乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：

一、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

二、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

三、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

四、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

五、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

六、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

七、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

八、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

一、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

二、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

三、乙方不履行聘用合同的。

四、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

一、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签、盖章后生效。

二、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

三、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

代表(签)：____________

________年______月______日

乙方(签)：_______________

________年______月______日

劳动合同签订须知：

未签合同先知法

劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据，劳动合同的每个环节，都需要劳动者有一定的法律常识，所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡法官关于，我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多，其中以《_劳动法》及《劳动部贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面，是规定劳动关系的主要法律。此外，有关劳动合同的法规主要有《劳动部实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。

合同形式、内容要合法

一份具有法律效力的劳动合同，首先签订合同的程序应符合法律规定，并且应当用书面的形式予以确认，合同至少应一式两份，双方各执一份，求职者应妥善保管自己的劳动合同。在劳动合同的内容上，求职者一定要先确认自己签订的劳动合同是否具备产生法律约束力的条件，包括：用人单位应是依法成立的劳动组织，能够依法支付工资、缴纳社会保险费、提供劳动保护条件，并能承担相应的民事责任等。

合同细节仔细审查

劳动合同主要应包含下列内容：

一.劳动合同期限；

二.工作内容；

三.劳动保护和劳动条件；

四.劳动报酬；

五.劳动纪律；

六.劳动合同终止的条件；

七.违反劳动合同的责任。

要仔细阅读相关岗位的工作说明书、岗位责任制、劳动纪律、工资支付规定、绩效考核制度、劳动合同管理细则和有关规章制度，做到心中有数。

遇事不明勤咨询

劳动合同的签订，涉及诸多法律方面的专业知识，劳动者由于自身条件的限制，会有许多不明之处，这时候向有关部门、有关人士虚心求教显得十分必要。

陷阱合同要警惕

部分用人单位为了实现自己利益的最大化，千方百计在劳动合同中设立种种陷阱，侵害劳动者的合法权益。主要包括：在合同中设立押金条款；采用格式合同，不与劳动者协商；在合同中规定逃避责任的条款，对于劳动者工作中的伤亡不负责任；准备了至少两份合同，一份是假合同，内容按照有关部门的要求签订，以对外应付有关部门的检查，但真正执行的是另一份合同等等。

发生争议办法多

目前解决劳动争议的机构和途径很多。劳动者和用人单位发生争议后，双方可以协商解决，自行处理。劳动者也可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。如果没有达成调解协议或者劳动者拒绝调解而要求仲裁的，也可以由劳动者直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。如果劳动者对仲裁委员会的裁决不服，还可以向人民法院提起诉讼。劳动争议案件申请仲裁是必须程序，人民法院只有在当事人对仲裁结果不服时才受理诉讼。

监理合同通用条款 第二一篇

水运工程施工监理合同工程名称：______________________________

甲方：______________________________

乙方：______________________________

______年____月____日

一、 合同通用条款

第一条 词语定义

第二条 法规、语言和联系方式

第三条 双方关系与监理依据

第四条 监理范围

第五条 甲方的职责与义务

第六条 乙方的职责与义务

第七条 甲方的权利

第八条 乙方的权利

第九条 监理合同期

第一零条 合同的变更和解除

第一一条 监理酬金与支付

第一二条 人员的更换

第一三条 奖励与赔偿

第一四条 转让与分包

第一五条 违约、争议与仲裁

二、合同专用条款

第一条 词语定义

第二条 法规、语言和联系方式

第四条 监理范围

第五条 甲方的职责与义务

第六条 乙方的职责与义务

第八条 乙方的权利

第九条 监理合同期

第一一条 监理酬金与支付

第一三条 奖励与赔偿

第一五条 违约、争议与仲裁

附加条款

附录：使用说明

一、合同协议书

甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

一.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

二.下列文件构成全部监理合同文件（以下称_本合同_）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

（一）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；

（二）本合同协议书；

（三）合同专用条款；

（四）合同通用条款；

（五）施工监理委托书或监理中标通知书；

（六）与本合同有关的其它文件。

三.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

四.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币 万元。

五.本合同施工监理期为个月（天），即从 年 月 日至 年 月 日。

六.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

七.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，双方各执 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

（单位全称） （单位全称）

法定代表人： 法定代表人：

或 或

其授权的代理人：（签字） 其授权的代理人：（签字）

签约日期： 签约日期：

签约地点： 签约地点：

单位地址： 单位地址：

邮编： 邮编：

监理合同通用条款 第二二篇

委托方（以下简称甲方）

监理方（以下简称乙方）

甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：

一、服务内容、方式和要求

一、服务内容：

①工程名称： 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

③工程规模：室内工程建筑面积 合计约 一零零零 m二。

④监理范围： 装饰装修图纸内部分 。

⑤服务范围如下：

（一）前期监理

审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后五个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。

（二）中期监理

根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；

（三）后期监理

工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。

二、服务方式：

①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.

②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。

三、服务承诺：

①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。

②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。

③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。

二、委托方提供如下条件：

为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。

三、授权范围

甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：

一、对选用材料和施工质量的检验权。

二、施工工艺变更权，需经甲方同意。

三、对施工单位的处罚建议权。

四、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。

五、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

六、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程 一

款项的管理权。

七、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。

一一、与协作单位组织协调的主持权。

四、合同期限：

从签订合同之日起，即 二零xx 年一二月一日至二零xx年 二 月 二八 日止。

五、监理费用及支付方式：

一、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]

二、支付方式：

合同期间分两次支付，第一次支付五零％，￥四零,零零零（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款五零%，￥四零,零零零（大写：肆万元正）。

六、违约责任：

一、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。

二、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予承担。

三、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款五‰的违约金。

七、争议和解决办法：

一、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

二、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

三、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。

甲方单位（章）： 乙方（章）：

委托代理人（签字）委托代理人（签字）： 甲方地址：乙方地址：

监理合同通用条款 第二三篇

甲方：

乙方：

为了完善企业管理制度，规范监理工作，经双方友好协商，针对广西南宁“龙域香醍半岛”工程，签订以下协议：

一、甲方与乙方合作监理项目从工程实际开工之日算起直至项目竣工验收合格之日为止

（开工之日以甲方签证为准）。

二、甲方的责、权、利：

一、甲方对项目建设中的施工安全和工程质量的监理负有重要责任，应自觉维护乙方的市场信誉，按时缴纳管理费，负责监理工作过程中发生的应承担的其他费用。

二、若乙方派出的总监代表和其他工作人员因工作责任心、业务水平、协调能力等与甲方合理、合法要求完成工作产生矛盾突出时，随意向施工单位和甲方索要钱物要求和行为等，甲方有权要求更换人员。

三、甲方应尊重乙方派出工地的总监代表和其他工作人员。乙方协助甲方约束监理组人员不得索取和接受施工单位或材料供应商的钱物，一经发现，甲方应从严处理相关人员。

四、乙方应向甲方提交该项目的监理规划、监理细则、旁站方案以及各类监理报表及资料样表，甲、乙双方认真按有关部门规定贯彻实施和完善资料。

五、甲方协调处理施工单位及监理部内部的关系，确保项目规范正常运作。

六、甲方负责本工程的质量、安全、进度、安全、成本控制及合同管理等工作。乙方配合和指导本工程的监理、检查、验收等工作，但乙方在质量和安全方面，有权对违反强制性条例或验收项目的主控项目不合格项提出整改要求和报告。否则，由此造成的后果由甲方承担。

七、由于甲方在监理过程中不听从总监和其他工作人员书面劝阻或分清事由确因甲方的原因造成违章发生罚款，损失由甲方承担。由于甲方原因监理项目受到政府部门书面责令停工整顿，除应承担项目整改费用外，还应赔偿乙方市场信誉损失费壹万元整（一零零零零元/次），视情节轻重乙方有权单方面终止合同。

三、乙方的责、权、利：

一、甲方在对合作项目办理行政审批手续时，乙方负责向甲方提供办理手续所需的资质证书，营业执照及关于信等资料。

二、负责与甲方签订监理合同及实施监理过程中签署盖章各种监理文件。

三、乙方派出的项目总监理工程师必须持有国家注册监理证书。同时定期或不定期将派出检查人员检查该监理项目的工作质量和安全文明施工方面的控制状况，并将检查结果和意见反馈给甲方。

四、监督乙方执行国家有关政策法规、监理合同示范本以及现行监理规范规定的施工阶段具体监理工作，对甲方现场监理人员的服务质量及不合格的监理人员，乙方可建议甲方作出整改或更换人员。

五、认真负责积极引导施工单位做好施工安全，控制好工程质量。及时书面通报政府有关部门对监理工作的指导性意见和措施。有责任和义务及时向甲方及施工单位提出合理的建设性书面意见或有关部门整改意见，若甲方存有疑义应向乙方做出具体的解释并做好记录。甲方在监理工作执行过程中实际造成的各种不良后果，应承担全部的经济责任。

六、乙方应尽其所能协助甲方协调、理顺与甲方合作项目与政府有关职能部门之间的关系，应付有关部门的检查并化解矛盾。如有公关费用发生，属甲方责任的，则由甲方承担，属乙方责任的，则由乙方承担。

七 、有权要求甲方及时支付监理服务费费。

八、乙方负责编制、整理、收集本工程的监理公司的内业资料

九、乙方必须配合甲方办理本工程的开、竣工及验收等所有相关手续，提供本工程必须的所有监理人员的上岗证、职称证、资格证等资料。乙方须派一位专业监理工程师长驻现场，主要是签字和监督工程质量和安全，配合和指导甲方现场监理工作。

一零、如因乙方未能提供合格的监理资料、不配合工程的检查、验收工作或乙方自身管理等方面的原因造成本工程停工或不能验收，由此造成的损失应由乙方承担监理责任。

一一、因乙方服务不周、内部管理不善致使公司歇业停业，造成甲方工期延误或停工，每次除赔偿甲方壹万元整（一零零零零元/次）外，还可视情节轻重甲方有权单方终止本协议。情节严重甲方可向乙方索赔因此而产生的一切损失费用，最高不超过甲方向乙方支付的除税后的管理费。

四、监理管理费及支付方式：

本项目监理费按每月壹万零伍佰元整（￥一零五零零元）包干使用，凡本项目范围内的全部分项监理费均包含在包干价内，除按工期按月支付监理管理费用外不再增加其他公司监理服务费用。如现场派出常驻人员，甲方应另附人员成本（人员工资、保险、培训和其他福利）：总代：五零零零元每月，专业监理工程师三五零零每月，资料员二五零零元每月。

甲方支付给乙方管理费按每季度转帐支付一次，乙方需提供正式的监理发票。

五、双方应面向市场及时通报监理工作和工地控制方面的信息

任何一方延误信息的通报造成不良后果的，由责任方承担相应的经济和法律责任。

六、甲、乙双方若有签订《建设工程委托监理合同》或其他文本协议

仅作为办理该项目施工许可证等手续资料之用，不能作为监理方（乙方）计算监理报酬或索取其他费用的依据，同时，其他条款与本协议书相矛盾处，以本协议为准。

七、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

签订日期 ： 年 月 日

监理合同通用条款 第二四篇

委托人：________

监理人：________

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托方委托监理方监督的项目（以下简称________这个项目________）概述如下：

项目名称：_____庄未来城污水处理厂项目

项目地点：________

工程范围包括：土建、安装。

总投资：万元。

二、本合同中相关词语的含义与本合同第二部分标准条款中的含义相同。

三、下列文件均为本合同的一部分：

①本合同的标准文件

②本合同的特殊条件

③双方在实施过程中签署的补充和修改

四、总监理工程师

五、委托人向监理人承诺按照本合同标明的期限、方式、币种，向监理人

设备材料采购合同、会议纪要、谈判纪要等。应在生效后三天内及时提交给监理人。

第十一条委托人应当给予书面答复。

第十二条客户代表常用的有。

第十五条委托人应当向监管机构免费提供以下措施

一、符合监理工作需要的办公楼；

二、监理工作所需的桌椅和数据柜；

三、业主应提供完善的办公和住宅制冷、制热和生活措施。

第十六条监理期间，委托方不得向监理机构无偿提供人员，总监理工程师应安排其工作。当涉及服务时，此类人员应接受总监理工程师的指示。并免费提供匿名服务人员。监督机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条监事在责任期内玩忽职守的，同意按照下列方式承担责任和赔偿损失[累计赔偿金额不得超过监事的`报酬总额（扣税）]：________

赔偿=直接经济损失________倍；工资比例（税前扣除）________。

注：委托人应在得知索赔事件后二八天内向监理人提出索赔意向，否则视为委托人放弃索赔。

第三十九条支付方式及监事报酬：

工程造价一零零零零元，监理费按投标价一零零零零元。

本工程监理费的拨付，监理费的拨付时间为________年________月________日，工程竣工验收后支付的监理费总额。

委托人同意按照以下计算方法和支付时间总额支付额外（额外）工作报酬：报酬=额外工作日和时间；监管报酬总额________分；监督服务________日

第四十一条双方同意以人民币支付无汇率报酬。

第四十五条激励措施：

监理人提出合理建议为委托人省钱时，委托人应交给监理人支付报酬。

本合同自________年________月________日至________年________月________日。本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份。（本页无正文）

客户（盖章）：________

地址：________

法定代表人：________

账号：________

账号：________

邮政编码：________

主管（盖章）：________

地址：________

法定代表人：________

账号：________

账号：________

邮政编码：本合同于________年________月________日在________签署________合同补充协议

委托方（甲方）：________

监理（乙方）：________

监理合同通用条款 第二五篇

委托人：

监理人：

合同编号：

合同名称：___（简称委托人），委托（以下简称监理人）提供工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

１．工程名称：___

２．工程地点：___

３．工程等别（级）：____

４．工程总投资（人民币，下同）：

二、监理范围

一、监理项目名称：

二、监理项目内容及主要特性参数：

三、监理项目投资：

三、监理内容、期限

一、监理服务内容：按专用合同条款约定。

二、监理服务期限：

自___年___月___日至___年___月___日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）___元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序。

一、监理合同书（含补充协议）；

二、专用合同条款；

三、通用合同条款；

四、监理大纲；

五、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书正本一式两份

具有同等法律效力，由双方各执一份；副本两份，委托人执壹份，监理人执壹份。

委托人：_____________（盖章）

监理人：________

法定代表人：_________（签名）

委托代理人：_________（签名）

单位地址：

XX编码：_______

电话：_

电子信箱：

传真：___________

开户银行：_____________

账号：_________________

签订地点：

签订时间：___年___月___日

单位地址：_____市江苏路一一号附一号XX

编码：

电话：

电子信箱：

传真：

开户银行：

账号：

监理合同通用条款 第二六篇

合同编号：

订立合同双方：

定作人：（以下简称甲方）

定作人法定代表（负责）人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽方：（以下简称乙方）

承揽方法定代表（负责）人：

签约人：

承揽方营业执照：

施工资质：

承揽方施工项目经理：

手机：

承揽方机构地址：

传真电话：

银行开户许可证：

开户行：

帐户：

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：

第一条 标的

本合同甲方委托乙方制做的grc装饰品及安装工程标的额约为：_______元。

第二条 制作grc装饰品规格、单价（单价款单位：平方米/人民币元）

注：以上每平方米grc装饰品固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰品的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

第三条 工程概况及承包范围

一、工程名称：_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

二、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场

三、承包范围：grc装饰品安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；

四、承包类型：包工包料（grc装饰材料厂商：_______）；

五、工程造价：本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______ 组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。

第四条 工程期限与保障责任

一、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天；

二、甲方要求更改方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；

三、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。

第五条 甲方责任

一、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；

二、提供施工用双排脚手架；

三、负责施工现场各施工单位间的协调工作；

四、严格监督施工质量，组织工程验收。

第六条 乙方责任

一、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；

二、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工；

三、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；

四、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；

五、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。

第七条 工程付款及结算类型

一、本工程全部工程造价及结算类型按下列类型办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程更改增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；

二、乙方带料进场开始施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款；

三、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%;

四、工程质保金为工程总价_______%,质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。

第八条 施工及竣工验收

一、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；

二、如施工中甲方要求更改内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

三、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

第九条 乙方服务承诺

一、乙方承诺为甲方制作的grc装饰品保修两年，使用寿命不少于_______年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰品，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证_______小时赶到现场；

二、乙方承诺对本单位安装的grc装饰品工程，进行终身维护；

三、因甲方原因造成的grc装饰品损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。

第十条 双方违约责任

一、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。

二、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______ 元的违约金。

三、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。

四、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。

第十一条 纠纷的处理

当事人从下列两种类型中选择第_______种类型，作为本合同争议的解决类型。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十二条 附则

一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

二、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意更改和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

签约人： 签约人：

签约地点：

签约日期： 年 月 日