厂房水电安装合同范本
厂房水电安装合同范本 第一篇
发包方（甲方）：__________________
分包方（乙方）：__________________
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。
第五条：结算方式：以建筑面积为准。
第六条：工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条：工程质量
合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；
第八条：工程款支付
按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条：设备材料供应
一、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。
二、乙方提前十天提出材料计划。
第十条：文明施工
一、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ五九-九九标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
二、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。
三、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。
四、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。
五、凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及一六周岁以下未成年者、五零周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。
第十一条：乙方职责
一、乙方必须服从甲方的.质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
二、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。
三、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
四、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
五、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
六、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。
第十三条：工伤
甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十四条：治安、防火
一、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。
二、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。
三、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。
四、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款一零零元，一般火灾事故，罚款三零零~八零零元。
第十五条：在合同履行中若发生争议，解决方式：
一、双方协商解决。
二、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。
第十五条：其它
本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
厂房水电安装合同范本 第二篇
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式
采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格
一、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：
一) 层以上给水立管安装(改装)。
二) 排水管道改装或安装。
三) 卫生间给排水管道安装
四) 其他零星增加工程。
二、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
三、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
四、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式
每次结算按项目部统计完成后的工程量付八零%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的九五%;剩余五%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的八零%结算。
第四条：材料供应与管理
本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的一零倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。
第五条：工程工期
一、合同工期：
开工日期： 二零xx 年 零七 月 二零 日 竣工日期： 二零xx 年 一二 月 二零 日 二、工期控制计划：
按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。
乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。
第六条：工程质量执行标准及检验验收
按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。
本工程质量要求为：合格。
乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。
第七条：安全及文明施工
乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在二人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除一%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生二次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以一零零零~三零零零元罚款。
第八条：双方责任
(一)、甲方工作：
一、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套;
二、 提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方;
三、 负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作;
四、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式;
五、 对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认;
六、 及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐;
七、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;
八、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。
(二)、乙方工作：
一、 严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排;
二、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工，按质、按时完成工作任务;
三、 自行安排食宿;
四、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;
五、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。
一零、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。
一一、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。
一二、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。
第九条：违约责任
甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用;
乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的八零%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿五零%业主罚款。
第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。
第十一条：本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效
第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。
发包单位：
承包人(单位)：
代理人： 代理人：
年 月 日 年 月 日
厂房水电安装合同范本 第三篇
甲方：________________
乙方：________________
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《_合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的'原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、维修承包费用
全年为______元。（大写）
三、日常水电维修管理规定
一、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核，获批后由总务处（甲方）下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新；甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
二、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场，一日内处理完毕（未完成应向维修申请人说明情况）由科室、班级负责人验收，并在《维修单》完成相关内容的填写。维修单由乙方送总务处保存。
三、乙方进行维修工作时，必须遵守公司各相关章制度，维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行；否则发生安全事故责任由乙方承担。
四、《维修单》一式两份，甲方与乙方各执一份，以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析；甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。
五.一学期内“一般”以下等级须小于三次，否则甲方有权扣除一学期维修费的二五%-三零%，并有权终止维修合同。
四、寒假集中维修管理要求
与日常维修相同，维修结束时间是放寒假后的第七天，维修评价由各科室或班级负责人完成。
五、暑假集中维修管理要求
日常维修相同，维修结束时间是八月二零号，维修评价由各科室或班级负责人完成。
六、工程质量要求
乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
七、施工安全要求
乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
八、付款方式
每半年付款____元，年底付完。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________
签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日
厂房水电安装合同范本 第四篇
甲方：_________
乙方：_________
依据《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：_________
二、工程承包范围：
三、合同工期
开工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行__、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、甲方工作
一、图纸甲方在乙方进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、乙方工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。甲方承担费用。
三、负责一、二机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。甲方承担费用。
九、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由乙方负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经甲方同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工
乙方按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的'费用。
十二、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，甲方每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由甲方支付乙方。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款
合同签订后，甲方支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。乙方凭甲方月计量签证报送月工程量结算申报表，甲方在次月五日前支付九零%进度款给乙方。
十五、完工结算
完工验收合格后，甲方颁发工程移交证书给乙方，乙方报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给乙方。
十六、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议
一、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
二、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
三、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式____份，双方各执____份。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第五篇
甲方： 乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方，经双方充分协商达成一致，并订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
劳务分包范围：上述工程范围内水电工程劳务作业。
二、工作期限
本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。
三、承包形式及价款
一、依图施工，所有给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作（甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容）。
二、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵，修补抹灰，雨水至明沟或至总雨水井止，污水至市政总污水井止，给水从自来水总表起至用户室内）具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装（动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外）、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具，住户内照明及插座电线敷设，开关和插座面板安装（但需空管内钢丝和盖接线盒盖板）不在此承包范围内。
三、材料、设备
①、乙方与甲方签订合同后，按施工图纸的设计标准及清单工程量，结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单（必须在每施工段施工前一个月内）报甲方审核采购。
②、本工程所有安装材料（含业主提供及甲方采购的质量及数量）均应附有产品合格证书，经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收，签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备，经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用，期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。
四、承包单价：
在承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量由甲方管理人员验收为优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下：
一．按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算；具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋（开关、灯具、插座、箱体安装，穿线）元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡，其中基本价包括承包范围内所有工作。
二.以上单价如班组有异议在进场一五天内（提前三天）与甲方协商。如协商不定，按原定单价七五%给予乙方结算已完成工作量，并一次性付清工资。并责令乙方退场。
三、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行，做到文明施工，且每道工序做到工完料料清，现场材料下班前必须清理，否则，按排其它人员清理，用工按二零零元/工日扣除，并处罚二零零元以上。
四、计时工按 元/工日（但必须与甲方或项目管理员签证生效。
五、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用，各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工具费、劳保费（包括防暑费、防寒费）、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。
四、付款方式及结算：
一．付款方式按以下节点：
①主体地下室顶板砼完成后，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
②±以上每完成整体 层砼，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推，到主体屋顶楼梯机房砼完成，甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。
③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
④室外给排水安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑥余下总工程款三%作为工程质保金，在一年内付清。
二.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后，所有的`工程量总和要求与图纸上数量相等。
三.乙方如果承包范围的工作未完成，就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场，处 二零零零 元以内的罚款。按原定单价七五%结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系。并责令退场。
四.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用（除正常的损耗）。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款，对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。
五、工程进度：
一、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业，指令按期或提前完成，否则每拖延一天罚款 一零零零-五零零零 元。
二、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务，针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班，不服从甲方按排，甲方有权要求乙方无条件退场。
六、质量要求及奖罚条例：
一.乙方须对质量严格控制，按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求，甲方有权令其返工，返工费用自负，并处以 一零零零 元/次以上的罚款。
二．严格执行质量“三检”制度，做好每道工序完成后的自检、互检、交接检，并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。
三.乙方必须安排管理人员跟班作业，每层的给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确，预埋线管接头必须固定好不能左右罢动，乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库，由甲方组织质检员对每完成一层质量验收，对不合格的部位按每处 五零零 元处罚。
四.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行并及时整改，对拒不执行整改意见或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求每次罚款 一零零零 元。
五.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好，预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好（严禁使用泡沫）穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置，预埋铁件须准确，方正、牢固；所有构件须观感漂亮，如发现一处不合格罚款 五零零 元。
六.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋，并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼，清理并转至指定地方。
七.每完成一道工序，必须进行班组自检后放请甲方验收，并要求一次性验收合格。否则每次处以 五零零 元罚款。
八.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象，所有的清锉费用及浪费材料全部由乙方负责。
七、安全事项：
一.乙方必须定期做好班内安全教育，并要求每次作好记录，所有的员工签字交甲方，使班组人员均有很强的安全意识。
二.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
三.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时，所花费的安全费用由乙方负责。
四.一般工伤事故医药费用在五零零零元/次以内，在单价内包干，由乙方自理，五零零零—一零零零零元/次由乙方承担五零零零元费用，一零零零零—一零零零零零元/次由乙方承担五零零零元费用外另承担一零%，一零零零零零元以上重大事故由乙方承担一零%费用，乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故，由乙方自理。
八、文明施工：
一、乙方在施工期间，应加强本班内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。
二、乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐，井然有序。必须做到每次上下班工完料清，保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明，甲方将人清理，所有人工费从乙方结算中扣除，按贰佰元/工日计算。
三、乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为，严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者，甲方处以一零零-五零零元/次罚款，情节严重的，交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场
四、乙方必须对聘用人员管理到位，所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为，由使引起项目部的一切损失由乙方负责。
九、甲、乙双方职责：
甲方职责：
一、甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李及日常生活用品）。
二、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训，并作好记录。
三、甲方帮乙方办理有关证件（外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等）费用由乙方自负。
四、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题、工作问题，协调各种工作。
五、甲方按合同定时结算，支付工资。
乙方职责：
一、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度，服从甲方统一指挥。
二、乙方进场人员（不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员，否则每发现一次罚款一零零零元/次/人。）必须是一八至五零岁之间的男性公民（无吸毒史者和两劳人员或在逃人员），要求身体健康，头脑清醒，并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故，由乙方承担一切责任。
三、乙方进场人员必须持有两证（身份证、计生证），并造好花名册，乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同，并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存，所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，保证项目进度，不能随意变动。如需变动或增减人员，需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人每次罚款一零零元。
四、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 八 人，必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场，偶尔离开须向甲方管理人员请假，并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款二零零元/次天。
五、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款五零零零-一零零零零元，情节严重，结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系，并责令退场。
六、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员，如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。
七、在施工过程中，爱护尊重他人，杜绝骂人打架斗殴，霸道族群的恶习，如发生打架斗殴事件，不论是非当事人所在承包班组一律处一零零零-二零零零元罚款，并各自承担相应费用，情节严重交送公安机关。
八、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
九、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
一零、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作；
一一、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。
一二、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
一三、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金，保证金退回时间同其它班组。
一四、乙方承包工程范围的工作内容不得转包，如乙方不履行合同范围内职责，赔偿相应损失，并处五零零零元罚款，解除劳务合同并责令退场。
一五、所有劳保用品，包含在包干单价中，甲方不另承担，乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。
一六、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资，严禁挪用，否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。
一七、由乙方负责招聘工人完成该工程施工，项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。
十、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
以上条款自双方签字之日起生效，此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：（手印）负责人签字：
厂房水电安装合同范本 第六篇
委托方（甲方）：____
受托方（乙方）：____
根据《_广告法》，《中华人民合同法》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、承包方式及承包范围
本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定价格按实结算。乙方必须按照甲方确定设计方案，保质保量完成如第三条所列之项目整体制作、安装工程。
二、总费用及付款方式
一、本合同总费用（含税）￥：_____________元，大写：___________元整。进入合同期后，在本合同所列各项制作、安装过程中产生一切费用均有乙方负责。
二、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画第个工作日内向乙方付款总金额三零%，即：_____________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定验收标准后二六个工作日内付款
六五%，即_________元，其余五%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后一二个工作日内全部付清。
三、以上付款甲方将以方式支付，支付同时乙方必须提供相应发票。
三、制作材料及要求、费用预算
单价（元）
总价（元）
完成时间
保修期
合计：_____________元
优惠价：_____________元
备注：____甲方视实际情况，提前二个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认《项目增减委托书》上所列明增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。
四、制作安装时间：____
具体参考第三条完成时间。
五、验收流程
一、制作标准：____乙方必须按照所提供给甲方制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
二、制作安装：____甲方根据乙方提供制作原材料工艺标准验收，并由乙方安全可靠安装完毕，甲方现场签字验收合格。
六、双方责任
一、甲方负责在约定时间内确定有关项目资料（画面设计效果图），并对所确定资料负责；
二、甲方按本合同规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费；
三、乙方必须按本合同约定在规定时间内保质保量完成所有安装制作工程，乙方如未能按照合同要求完成各项制作、：____安装工程，则根据每项工程总费用，每超时一天（未够二四小时，则按一天计算），则按未完成工程一%违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。
四、保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象，必须保证在四八小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天按照质量保证金（总金额五%）五%对乙方进行扣罚，甲方还有权视情况自行维修，所需款项可从质保金中直接双倍扣除；
五、在履行合同期间，所有安全事故均由乙方全部负责，如出现直接安全事故，甲方不负任何连带责任。
七、违约责任
一、甲方应按本合同规定金额和时间向乙方支付费用，逾期不付，乙方有权追讨所欠费用。
二、乙方承诺严格履行合同各项条款，并同意如出现以下情况时承担相应违约责任：____乙方必须各项制作、安装工程规定时间内完成，在超时五天内（包括五天）完成，甲方可据第六项第三点向乙方追讨赔偿，超过五天，甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。
三、合同生效后，甲方无正当原因要求终止或解除合同，应赔偿乙方损失。乙方擅自终止或解除合同，应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。
四、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交资料及所完成本合同规定委托项目，否则甲方有向乙方索赔权利。
八、解决争议方法
凡因执行本合同或与本合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼。
九、其他
一、如若终止合同，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止。
二、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
三、本合同在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同职责后，本合同即自行终止。
四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力。
六、其它约定：_______________________________。
甲方：____X市X房地产开发有限公司乙方：_____________
地址：____________地址：_____________
法定代表人（或授权签约人）：___________法定代表人（或授权签约人）：_____________
投诉监督电话：_________________投诉监督电话：_________________
厂房水电安装合同范本 第七篇
发包方(全称)：________________(以下简称甲方)
承包方(全称)：________________(以下简称乙方)
为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就____水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。
一、工程概况:
一、工程名称：
二、工程地点：
三、设计单位：
四、监理单位：
二、工程承包范围：
一、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
二、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期：
一、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后x天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
二、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索赔：
a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、 一周内连续停水停电累计超过x小时且确实影响施工。
三、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。
四、付款方式：
一、单体不低于__栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
二、乙方根据工程进度于每月__日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在__个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的x%支付该月工程进度款。
三、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的'x%。自办理交付使用之日起x个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的x%。余款x%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起x年后完成全部保修工作x天内付清余款。
四、工程款的x以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的x以公司户头转账至材料商的方式支付。
五、工程质量标准及验收：
一、按国家工程施工质量验收评定标准合格。
二、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定，所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担。
六、材料、设备管理要求：
一、乙方进场的.材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值五倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
二、本合同签订后x个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±x%，超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
三、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前x个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前x个月进行审批。
七、合同生效与终止
一、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
二、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：___________
乙方(公章)：___________
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第八篇
建设单位(甲方)：
承建单位(乙方)：
根据《_合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
建设地点：
建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m二，标准厂房m二，实际投影面积为准)。
第二条工程承包范围及内容：
甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。
第三条材料要求及工程工期：
材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。
工程工期：
工期起止日期：合同签定后次日开始计算。
如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。
第四条工程质量标准及保修条件、期限
验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。
保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修；如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。
质保金为总工程造价的二%，保修期满后支付。
第五条承包方式及工程价款
承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的.全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。
工程价款：标准厂房单价二，钢架棚单价二，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。
本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。
第六条付款方式
本合同使用货币种类为人民币。
本工程第一批材料进场支付工程总价的四零%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款；主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。
甲方未及时付款，应赔付在此期间乙方工人工资及损失。
第七条甲方责任
负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。
负责提供施工工地所具备的条件(即施工工作面)。
协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。
甲方对本工程进度、质量进行监督，并办理乙方工程移交签证手续，及时按合同规定签证付款。
第八条乙方责任
乙方在施工过程中，必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工，并接受甲方代表质量检查与监督。
做好安全施工，承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任，确保文明施工。
自行解决施工人员的临时住所。
及时跟进施工进度。
第九条工程设计变更、停建、缓建
甲方因生产或使用需要，需变更设计时，应书面通知乙方，因其造成的工程量及费用的增减按实际发生额结算。
工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工，双方应采取措施弥补并尽量减少损失，并根据原因承担相关责任。
第十条工程验收
工程竣工后，甲方应在一零个工作日内组织工程验收，逾期不验收则视为验收合格。
第十一条其他约定
支付工程款时，乙方需出具正规发票。
甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商，如协商不能解决，应提交铜仁仲裁委员会，并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。
第十二条合同生效
本合同自双方签字盖章，甲、乙双方签字起生效。
质保期满，本合同即告终止。
第十三条合同份数
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第九篇
发包方：______________（以下简称甲方）：______________
承包方：______________（以下简称乙方）：______________
甲方将电子科技商贸城工程项目的水电安装工程，以包工包料形式分包给乙
方施工，为确保工程质量、施工进度、安全文明施工，提高工作效率，约束双方行为，依照“合同法、建筑法、劳动法”有关规定，遵循公平、公正、诚信的原则，签订本合同共同遵守执行。
一、工程概况
一、工程名称：
______________电子科技商贸城
二、建设单位：
______________市______________村______________投资有限公司
三、总承包施工单位：______________建设有限公司
四、工程地点：
______________村八队一组
五、建设规模：
一、乙方承包安装电子科技商贸城整个项目的防雷及水电安装工程。计价和收费标准：甲方按本省国家规范建筑工程定额，取高值结算给乙方。工程质量达到合格标准，并按甲方确认的施工图纸及施工方案进行施工。甲乙双方商定乙方按现行定额结算总造价下浮（二三 %）乙方包工包料包六零%材料票，下浮让利已包含安装工程所有资料的编制、管理费、配合费、税费及检测费。
一 、强电：（包括:控制开关、线路敷设、电缆电线敷设、开关面板、照明、插座安装及电话、电脑、电视线管敷设室内安装；室外线路部分接到总表等工程）按图纸所有的工程内容进行施工、调试、验收。
二 、弱电：（包括:电话、电脑、电视线管内穿线及面板安装）按图纸所有内容进行施工、调试、验收。
三、给排水:（包括:自来水供进水管、水表安装、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、空调排水管、雨水管、洗脸盆、座便器室内安装铺设、热水器上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收、施工中所有管线开槽、水管开槽及开孔位如需补灰甲方未完成批灰的由甲方完成；另外甲方抹灰已完成的由乙方完成如乙方安装产生的孔洞由乙方自行填补并能达到防水要求。
二、乙方按甲方要求,并按设计图纸施工,要配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。（双方应配合或服从甲方现场施工管理人员的管理,如果不听从现场管理人员的安排指挥,甲方有权终止合同）,甲方提供施工人员所需的住宿和放材料仓库。水费电费由甲方负责。
三、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地工作面,利用甲方外架安装外墙下水管,甲方不收取乙方的任何费用。乙方负责组织安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。
四、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人人做好安全工作。若有安全事故根据实际情况分清责任，谁的责任谁负责。
二、安全文明施工
包括按当地文明工地评比要求和甲方质量、环境、职业健康与安全贯标要求做到场地布置合理、整洁、美观，防护规范整齐，标识明确、警示明显、宣传得当，乙方负责配合挂设；不含甲方及建设单位的宣传内容、标识。
三、合同施工工期
一、合同工期：从二零____年一一月丄日至二零___年一二月一九日。单栋总工期为七五零日历天。各节点工期由甲方及乙方代表根据各施工阶段进度要求制定，同为本合同工期约定的组成部分。
二、工期要求及其他约定
(一)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、非甲方原因的停电、停水造成停工每七天累计不足二四小时的，经甲方签字认可，在不影响总工期的.前提下，甲方必须对节点工期予以合理调整延后。
四、甲方责任
一、负责提供施工图纸四套，与本合同工作内容有关的标准图集由乙方自己负责。
二、甲方驻现场管理层代表为：屈俊辉，负责工程的统一指挥和协调，安排总体施工进度计划，组织工程质量检查和安全技术交底。
三、免费为乙方提供住宿及生产生活用水用电相关配套设施，乙方施工人员的保险由甲方负责。
四、负责按时审核乙方上报的进度报告和款项申请，及时核拨工程款。
五、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，有不符合要求者，甲方有权随时辞退或要求调换人员。
六、监控乙方内部的工资、材料和机械款项的支付情况，对出现的劳资纠纷或材料机械款拖欠，甲方有权出面处理，在支付工程进度款时有权扣留相应的工程款优先发放给被拖欠劳务人员的工资，发生费用由乙主负责。监控乙方采购的材料的质量，如乙方采购经甲方审核不具备供应资质的供应商的材料或产品的，甲方有权要求乙方退场上述材料、产品。
五、乙方责任
一、乙方指定：阮文鑫为现场负责人，负责场全面管理协调工作。
二、组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理，全面履行承包合同，对本承包合同范围内的工期、质量、安全向发包人负责；组建素质优良的施工班组，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
三、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。
主要有：劳务及管理人员名单、一张寸照片、身份证复印件、专业技能岗位证、特殊工种作业证。办理手续过程中需要甲方协助的，甲方应予以配合。
四、遵守国家和甲方的各项规章制度，服从甲方的领导指挥、协调和监督，并按甲方的施工进度计划和成本控制要求组织施工。
五、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、专项施工技术方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期，加强安全教育，认真监督执行安全技术操作规程，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
六、建立健全质量安全检查制度，做好工人的安全教育，如存在安个隐患应及时处理并报告甲方。
七、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月二四日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划。
八、按发包人统一规划堆放材料、机具，按工程标准化工地要求设置标牌、安全警示牌，搞好生活区的管理，做好自身责住区的治安保工作。
九、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收。
一零、甲方支付合同价款到位时：负责发放工人工资，工资按工人名单造表，发放时必须由本人签字，并在甲方指定的公告栏公示，如乙方不发放工人工资引起纠纷，责任由乙方承担。
一一、工人进退场的各种费用由乙方自理（甲方原因引起的不正常进退场除外）
一二、赶工期时应二四小时安排轮班。
一三、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查:接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况，以及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
一四、协调配合现场其它班组的施工工作，照顾全局。乙方负责人必须常驻现场。负责人有事离开现场时向甲方项目部项目经理请假。
一五、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完工程部分的成品保护工作，发生损坏的，责任人要赔偿材料及工费，并接受甲方处罚。
一六、承包人须服从甲方工程管理人员的合理指挥。
厂房水电安装合同范本 第一零篇
甲 方：
乙 方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工炒时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一 承包方法：
一 承包形式：双包，即包工包料。
二 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
三 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求。
二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五 甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六 文明卫生
现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
七 罚款制度
施工不带安全帽罚款五零元/人次;帽带不扣罚款二零元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款五零元/人次;悬空抛物罚款一零零元/人次;井字架吊篮乘人罚款一零零元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款五零元，并没收;点白日灯罚款二零元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以二零零-五零零元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款二零元;在新建楼内便罚款一零零元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款一零零元。
八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的'要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。
十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还 万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
十一 付款方式
十二 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一一篇
发包方（简称甲方）：_____
承包方（简称乙方）：_____
依照《_建筑法》《_劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况
建设单位名称：_____
工程名称：_____
建设地点：_____
标段（栋号）：_____
建筑面积（水暖、电气）：各标段以土建竣工实际面积为准，总建筑面积：暂定为___
二、乙方进场人数（附名册）
乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期：__年__月__日
（二）总（日历）工期：__个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
（二）承包范围：
一、给排水安装：图纸内的全部内容，
二、电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
三、弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
四、以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
五、水电测试、试通水、试通电等。
六、工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。
（三）乙方承包工程相应的单价合计 元/ O，总价 万元。
一、该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害_____。
二、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；均有乙方自己承担。
三、需水电相配合的其他分包班组的配合（如消防、通风、照明、施工用电线、电表等）。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
四、对于设计变更，人工费增加五万元以内的甲方不再对乙方补价；超过五万元，超出部分按实际发生结算。
五、工程要求：
（一）质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。
一、必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够_____履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
二、乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
三、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
四、乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。
五、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
六、乙方必须配备相应的`技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
七、保修期为二年。
（二）工期要求
一、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
二、工期延误
（一）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
（二）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。
（三）安全施工要求
一、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
二、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
三、乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
四、乙方做好_____工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_____，且回执单上交甲方备案。
五、乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。
六、结算公式
一、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。
二、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的三零日内甲方向乙方支付到工程款的九五%。
三、五%的维修质保金，两年后一次性支付。
四、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
（一）凡出现以下情况均视为违约：
一、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；
二、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；
三、其他造成工程各种损失的过失行为；
四、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
五、不服从甲方的管理。
（二）违约处罚
一、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
二、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
三、乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收三个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款一零零零零～五零零零零元。
（三）其他奖惩约定
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款一零零零零元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
八、附则：
（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同_____委员会申请_____，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。
（二）本工地人员的建筑工程群体_____由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同_____公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在_____公司承担范围外的由乙方承担。
（三）本协议一式___份，甲方执___份、乙方执____份，双方所执协议具有同等法律效力。
（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。
甲方（盖章）：___
乙方（盖章）：___
甲方法人：___
乙方法人：___
或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）___
___年___月___日
___年___月___日
厂房水电安装合同范本 第一二篇
甲方：_____
乙方：___维修队
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《_合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的'原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：__ 年__ 月__至__ 月__ 日。
二、维修承包费用
全 年为____ 元。
三、双方约定事项
一、乙方负责甲方单位的所有水电设施的 日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
二、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
三、工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
四、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
五、施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
四、付款方式
每半 年付款___ 元， 年底付完。
五、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之 日起生效。
甲方： 乙方：
___ 年__ 月__ 日
厂房水电安装合同范本 第一三篇
甲方：
乙方：
一、承包范围：
整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。
二、承包方式：
包工包料。
三、承包价格：
按预算清单价格，甲方收取乙方配合费总工程款的七%，公司管理费由乙方缴纳。
四、工期要求：
需配合土建分项施工，服从现场管理人员及现场监督人员安排进行施工。
五、材料要求：
一、乙方应对材料质量负责，进场的材料必须有产品出厂合格证，并负责提供材料试验所需的试样和费用。
二、必须采用投标文件内的材料品牌。
六、质量与施工要求：
乙方必须委派水用电的`安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承担。
七、安全要求：
一、开工前，乙方应做好本工种工人的安全思想教育工作及安全技术交底，并做好交底记录。
二、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”安全教育和各种安全生产活动，并做好签名手续。
三、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
四、若乙方在施工过程中没有按照安全操作规程操作，由此发生的安全事故由乙方承担一切经济责任。
八、违约责任：
双方应该自觉信守履行合同条款，若违约者应当承担赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。
九、结算形式：
按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量八零%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方提供材料发票，壹个月内甲方付清余款。
十、其它补充注意事项：
一、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。
二、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在项目部备案。
三、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款五零零元，班组长罚款八零零元，发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重，以实际完成的七零%工程量作为工程结算依据畅离工地。
本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程竣工验收结算付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一四篇
甲方：_________(以下简称甲方)
乙方：_________(以下简称乙方)
为确保工程项目的顺利施工，按计划保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、平等相处的原则基础上，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。
一、工程项目：__________________
二、工程地点：__________________
三、建筑面积：__________________
四、承包范围：
工程的所有水电安装。注：临时设施以及工程因文明施工需要的所有维护人工费用不得另行计算。
五、承包价款：
一、承包价格：根据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为一三万平方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以九四定额为计算方式，结算以直接费(主材费+安装费=直接费)下浮一零%进行结算。
二、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。
三、注：水电质量信誉保证金为七零万元，所有单体工程一次性最终通过总体竣工验收后，则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。
六、付款方法：
一、付五%，二零层支付工程款一五%，到主体结构封顶在一周内付一五%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款二零%材料款，工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价七五%；
二、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的八五%；
三、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的九五%，余款在工程保修期满后的一个月内付清；
四、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行承担，与甲方无关。
七、质量要求：
一、乙方严格按施工规范及企业标准施工，发现问题及时更正。
二、乙方必须严格总承包施工方案和有关规范、标准施工，如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。
三、乙方必须服从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以二零零元/次处罚，并在发放工资时扣除。
八、工期要求
为了保证工程按时完成，乙方应无条件服从总包的总进度计划，合理安排施工，各工种间要密切配合，服从甲方现场负责人统一安排调配。
九、安全生产
一、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育，机械操作等特除工种必须持证上岗。
二、现场所有的机械设备、安全用电必须符合规范，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包项目部电工负责，严禁违章作业，总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、处罚的权利，乙方自行负责。
三、施工必须安全，安全必须从个人做起，乙方所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发现有不安全因素马上通知总包项目部及时整改。
四、由于乙方人员违章作业，不服从总承包项目部人员安排和指挥，造成人员伤亡事故，则责任和损失由乙方承担；如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。
十、文明施工：
一、人员管理：
(一)、乙方承包人必须每天在工地时间不少于二小时，同时配合的班长等专职管理技术人员必须常驻工地，乙方应及时做好各项技术交底工程，配合甲方项目部做好各项衔接工作。管理人员如有特殊情况需离岗，必须报请甲方请假批准方可，否则每发现一次罚款五零零元/人。
(二)、乙方必须与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等，统一格式装订成册交项目部处备查。
(三)、乙方人员进场时，应在当天向甲方提供进场人员的身份证复印件一份，照片(一寸)八张、外出计划生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。
(四)、乙方不得招收童工，不得收留氓流人员，否则罚款一零零零元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款二零零元/人x天，并将人及时清退。
(五)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，使用任何手段烧菜、饭、水等，如有违反没收用具，并罚款二零零元/次。
(六)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必须搞好关系，相互帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打架事故，遇事由班组长互相解决，特殊情况由甲方配合总包项目部负责调解。如发生打架事件，无论对错双方一律先罚二零x元/次，尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款二零零元/次x人。
(七)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为，如被发现，则按偷盗财物价款的一零倍予以罚款，并作开除处理，情节严重的移交公安机关处理。
二、文明施工：
(一)、乙方施工人员进入施工现场，必须正确戴好安全帽，佩戴工作证，服从工地安全员统一指挥。
(二)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到衣着整洁，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，注意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理服人。安全用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进行处罚。
(三)、必须做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。
十一、其他
一、乙方承包的工程量不得转包，否则，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收所有保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。
二、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不承担任何责任(治安、安全、劳资纠纷)；乙方如发生劳资、安全纠纷，甲方受到上级主管部门责问的.，按五零零零元/次处罚，投诉超过三次的，罚款一零零零零元/次，罚款额在工程款中扣除。
三、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必一次通过竣工验收，同时，按审定后的直接费提供一零零%的材料发票，以作抵充工程款。
四、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等配合土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。
五、在施工过程中，由于土建与安装相矛盾时，则乙方及时采用书面形式与土建进行技术交底。
六、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许使用，否则造成后果自负，如甲方无关。
七、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。
以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理办法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。
甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一五篇
甲方：__________________
乙方：__________________
现有甲方将中央G八地块工程中的水电安装工程以清包人工的方式承包给乙方负责安装施工。考虑到本工程的质量、进度、资金等因素，经甲、乙双方共同协商同意后特制订以下协议：
一、乙方必须服从甲方施工现场负责人的统一安排，自觉遵守工地项目部的规章制度及有关治安管理条例，严格执行安全技术操作规程，若发生违章、违规、违纪等现象，一切后果有乙方承担。情节严重的将移交司法机关处理。
二、为确保工程质量、提高工效、减少不必要的损失，乙方必须严格按施工图纸及变更联系单和图审会议精神施工。若发现施工图等存在问题必须及时提出，绝不允许有返工现象出现。如因此现象出现引起而造成材料损失由乙方负责赔偿。施工需用材料乙方必须提前二天上报给甲方，甲方应及时采购乙方上报的施工用材料，以保证工程施工进度。
三、自签订协议后乙方进场施工，甲方提供大件工具如：电焊机、三八零V砂轮切割机、电动套丝机、试压泵、弯管机、电热热熔器等重要工具。小工具如：二二零V石材切割机、电锤、电钻、榔头、凿子、管子钳、老虎钳、螺丝刀等由乙方自理。
四、施工范围及质量：所有水电工程的安装。以施工图为准。在确保开发商要求质量等级的前提下，以每平方米建筑面积（以房地产公司核定的建筑面积为准）壹拾伍元伍角（元）壹平方米结算。乙方必须严格按照现行施工验收规范进行施工，如达不到验收规范要求则扣除总承包款的二零%作为质量违约金（注：所有砼现浇板立管、支管补洞绝不允许有渗漏现象）。
五、在施工期间内乙方要配合其他专业施工，负责好临时施工用水、用电的正常运行，如有故障应及时维修，不得借故推脱或拖延时间。
六、乙方进场施工后若中途退场或甲方认为乙方没有足够的组织能力造成工程进度滞后，甲方有权采取必要措施，发生严重质量事故的责令其中途退场，甲方拒付一切费用。
七、安全生产方面乙方应遵守项目部的各项管理规章制度和劳动纪律，严格贯彻执行国家及有关省、市级对安全工作的法令、法规、政策。组织学习并向工人进行班前安全教育，并做好班前安全指令记录。在施工中、现场中严格执行文明施工条例，不准在现场发生打架、酗酒、盗窃等现象，若发生安全事故所造成的经济损失甲乙双方按以下比例承担：以每发生一次叁万元以下（含叁万元）全部由乙方承担。叁万元以上的部分乙方承担五零% ，甲方承担五零% 。
八、付款方式：甲方每月根据乙方实际的工程进度及工程量支付必需的生活费，生活费按人发放。工程竣工验收合格后三个月付清结算款的八五%，余额作为保修金，保修期内若无质量问题，自验收后一年付清。
九、若双方发生争议时，甲乙双方协商解决。必要时提交有关劳动仲裁机构裁决或委托当地法律仲裁机关处理。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方当事人签字后生效，工程余款结清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一六篇
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
_____年___月___日
协议签订地：
发包方：
承包方：
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
一、工程名称：
二、工程地点：
三、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
第二部分 工期、承包及付款方式
一、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
二、工程质量等级：合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
一、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为八零零零元，二楼别墅为一零零零零元进行竣工结算。
二、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到五零%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
一、甲方驻施工现场代表姓名：
二、乙方驻施工现场代表姓名：
三、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
四、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
一、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
二、安装完毕，并调试合格。
三、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一七篇
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《_合同法》、《_建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（一）室内水电工作内容：
一、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
二、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
三、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的'埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
四、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
五、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
六、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（二）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
一、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
二、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
三、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
一、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月二五日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月一五日前进行支付。
二、主体施工阶段甲方按完成总价的二零%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的一五%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的二零%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的二五%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后六零天内，甲方向乙方支付到总价的九五%；剩余五%
工程保修金待竣工验收后一年内无息支付。
三、工程进度款需在当月二五日前进行工程任务书填写、申报、审批。
四、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
五、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
一、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
二、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的一零%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
一、甲方职责
（一）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（二）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
（三）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（四）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（五）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（六）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（七）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（八）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
二、乙方职责
（一）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（二）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（三）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（四）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（五）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（六）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（七）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（八）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（九）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含二张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（一零）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（一一）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满一八周岁未成年工及五五周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
一、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《_合同法》等法律法规相关条款进行处理；
二、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
厂房水电安装合同范本 第一八篇
发包人全称：(以下简称：甲方)
承包人全称：(以下简称：乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
一、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
二、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体；零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔；室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
三、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：
A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的`给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任：
一、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。
二、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
三、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。
四、工完场地清。
四、工程费计算方式：
按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超三零天按照每平方米( )元计算。
注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。
五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的八%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价八七%给乙方。扣五%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房水电安装合同范本 第一九篇
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：
第一条 工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收
三、工期：随工程主体
四、合同价款
本合同工程以建筑面积每平方米 人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。
第二条 工程质量及验收标准的约定
严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。
第三条 安全生产的约定
严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。
第四条 工程付款、结算方式、承包内容的约定
一、付款、结算方式：
⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费五零零零元。
⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费一零零零-二零零零元/人。
⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量八零%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除五%总价款以作保修金。此保修金在一年期满后全额还予乙方。
二、承包内容：
⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。
⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。
⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。
⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。
⑸、人防工程、水电预留、预埋。
第五条 纠纷处理
因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条 合同的变更和解除
合同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 __%支付违约金。
第七条 其他约定
⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的`因素造成的工期延误，经双方确认后可延期。
⑵、甲方在竣工验收后，可要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超三次的部分，每次甲方应支付乙方三零零元的劳务费。
⑶、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。
第八条 安装工具
本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。
第九条 甲方责任和义务
⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。
⑵、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。
⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。
⑸、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚工作。
第十条此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日