建筑工地工人劳务合同

建筑工地工人劳务合同 第一篇

甲方：____________________

乙方：____________________

根据建筑劳务市场需要，依据有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本劳动合同，共同遵照执行。

一、工作内容

一、工程名称：________________________。

二、根据甲方工作需要，乙方同意承担 岗位（工种）工作。

二、合同期限

一、合同期限选择方式（以下两种选择一种，选中的打勾）：

（一）（ ）本合同期限为________个月。

自__________年_______月_______日生效，至__________年_______月_______日终止。

如双方需要，可以在本合同期满前一个月协商续签合同。

（二）（ ）本合同期限以完成约定的岗位（工种）工作为止。

三、劳动报酬

一、甲方支付乙方劳动报酬的标准为_______元/工日，每月_______日前现金支付。若遇上春节，须在春节前一五天支付完乙方的应得工资。

二、甲、乙双方对劳动报酬的其他约定：____________________________。

四、甲、乙双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务：

（一）甲方根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各条款约定，对乙方进行管理。

（二）甲方可根据生产（工作）需要以及乙方的工作表现和能力，适当调整乙方的岗位（工种）。

（三）甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定支付乙方的劳动报酬。

（四）甲方应做好乙方上岗前的安全教育和岗前培训，并提供符合安全、卫生要求的作业条件。

（五）甲方应为乙方办理（或代办）劳务作业人员《就业登记手册》和社会综合保险等相关手续。

二、乙方的权利和义务：

（一）乙方在务工期间的各项行为应遵守上海市有关部门的各项规定。

（二）乙方应按甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。

（三）乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。

（四）乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训，并取得培训合格证书。

（五）乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。

（六）乙方在务工期间有获得上海市社会综合保险的权利，享有工伤和住院医疗两项保险待遇。

五、合同的.变更

双方协商一致，方可变更本合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字生效。本合同对变更另有规定的，从其规定。

六、合同的终止与解除

一、发生下列情形之一，本合同终止：

（一）本合同期满的；

（二）双方约定的终止条件出现的；

（三）甲方破产、解散或者被撤消的；

（四）乙方死亡的。

二、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同：

（一）严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的；

（二）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（三）被依法追究刑事责任的；

（四）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；

（五）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；

（六）法律、法规规定的其他情形。

三、甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：

（一）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

（二）甲方未按照合同约定支付劳动报酬的；

（三）甲方提供的工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的；

（四）甲方不办理《就业登记手册》和综合保险等手续的。

四、本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作移交给甲方。

七、违反合同的责任

一、任何一方未按照本劳动合同约定履行义务，应当承担相应的法律责任。

二、违反本合同的处理办法：

八、争议解决的方式

甲、乙双方在履行本合同中发生争议，可协商解决。协商不成，可向工程所在地政府劳动争议仲裁部门申请仲裁，或者直接向工程所在地法院提起诉讼。

九、其他

一、甲、乙双方需要约定的其他条款：

二、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，另外壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。

三、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。

四、本合同条款与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。

甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________

__________年_______月_______日__________年_______月_______日

建筑工地工人劳务合同 第二篇

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。

四、承包范围：

一、工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。

五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。

六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

一、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。

二、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。

三、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。

四、包质量目标：确保一次交验合格。

七、承包费用：

一、工程劳务承包价_________元整；

二、工程劳务承包价分期支付：

乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。

三、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。

八、其他细则：

一、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的'原则。

二、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款______元。

三、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款_________元。

四、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

五、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_____个月的生活费。

六、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。

七、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。

八、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。

九、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。

九、附则：

一、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。

二、本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

甲方签（章）字：

________年______月______日

乙方签（章）字：

________年______月______日

建筑工地工人劳务合同 第三篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和国家工商行政管理局、_颁发的《建设工程施工合同》(GF—九一—零二零一)，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：

第一条工程概况

一、工程名称：白集高速公路第一合同段

二、工程地点：内蒙古自治区集宁境内

三、工程内容：钻孔桩工程

四、承包范围：霸王河大桥二六#、二七#桩基钻孔施工

五、工期：自开工之日起至二零年六月五日。

本工程按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。

六、质量等级：工程一次验收合格率一零零%，优良率九零%以上，创国家优质工程。

七、结算方法：按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。

第二条承包单价及方式

一、承包单价：二六零零元/米

承包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。

二、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。

第三条甲方责任

一、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费：￥一零零零零(人民币大写：壹万元整)。

二、协助乙方做好上场准备工作，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付￥一零零零零元(人民币大写：壹万元整)作为乙方的工程预付款。

三、甲方负责将施工用电接至施工现场;乙方用电按元/kw〃h在每次计量支付中扣除。

四、确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量。

五、及时组织施工设计图的会审及技术交底。

六、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。

七、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。

八、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工

程款和办理竣工结算。

九、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联系和协调工作。

一零、负责组织工程的竣工验收和交付。

一一、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。

第四条乙方责任

一、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。

二、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。

三、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。

四、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。

五、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。

六、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进行施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。

七、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任(含连带责任)，并接受甲方有关规定进行处理，直至自负法律责任。

八、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理;如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于二五零零元，由甲方直接从乙方工程款中支付。

九、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。

一零、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等工作。

一一、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求，接受甲方处理。

一二、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进行调整，乙方无条件地服从。

一三、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。

一四、负责合同条款中乙方应负的其他责任。

第五条工程质量

一、本合同工程质量应达到：一次验收合格率一零零%，优良率九零%以上，创国家优质工程。

二、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。

三、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的工作。

四、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并接受甲方的处理，其责任和费用由乙方承担。

五、质量的奖惩执行甲方制订的'《工程质量奖惩办法》。

六、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。

第六条劳务管理

劳务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员，特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。

第七条计量与支付

一、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。

二、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已接受认可，不作为双方最终结算的依据。

三、工程款的支付

(一)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付;

(二)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的一零%作为质量保证金，业主初验合格后返还五%，整个合同工程竣工后缺陷责任期满，若无质量问题，无息返还剩余的五%，若在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出;

(三)甲方按计量支付批复金额的九零%(扣除电费及其他代付费用后)，向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按计划支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付;

第八条、违约责任及工期奖罚

一、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。

二、由于乙方原因出现停工行为，一次罚款壹万元。

三、乙方成孔施工，总体工期每提前一天奖励一零零零元，每滞后一天罚款一零零零元。

四、由于本工程工期的特殊性，当工期无法满足业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。

第九条终止合同的条件

乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。

一、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。

二、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改进的。

三、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。

四、乙方在施工中将工程转包他人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。

五、劳务人员法制观念单簿，纪律涣散、打架斗殴情节严重的。

六、合同中规定的其他终止合同的条款。

第十条工程验收

一、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。

二、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。

第十一条合同争端

甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。

第十二条本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日