生产车间承包合同协议书范本
生产车间承包合同协议书范本 第一篇
一、乙方为完成上述工作内容，其工程总价约_____元（RMB：_____）。本合同为总价合同，除非本合同另有约定，本合同价为最终结算总价，乙方确认本合同价已包含完成合同内容的所有事项所需要的价格，任何一方不得以任何理由要求调整修改。
二、合同附件中的承包综合单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的人工费（含医疗保险、养老保险、职业安全健康等）、节假日加班加点费、措施实施费、劳保费、环境保护及文明施工费、安全及保险、小型工具使用费、管理费、利润及国家规定的各种税费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，甲方。
三、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票。
生产车间承包合同协议书范本 第二篇
甲方：
乙方：
为了更好地对生产车间管理，提高生产效率，提高成品质量及提高产品利用率。经甲、乙双方共同协商，决定将生产车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同。
一、承包方案：
甲方将权属于甲方的生产车间承包给乙方为甲方代加工。承包期内：
①甲方提供场地，设备及生产线，一切开支包括材料、设备、使用的电费、水费均由甲方负责支付。
②乙方只承担工人工资，设备维修费及设备的配件费用。
二、甲方职责：
一、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾发生，如因此造成厂区事故及人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，甲方概不负责。
二、甲方有权对乙方的生产环境，劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。
三、甲方一星期前给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产速度的每延误一次扣乙方三万元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。
三、乙方职责：
一、乙方负责生产管理及生产操作(监测化验，泵房屋材料八库及产品出库操作，产品车间生产操作，氧化沥青车间生产操作，沥青造粒车间生产操作，导热油炉操作。
二、乙方负责生产操作人员的定员定额的落实安排。
三、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完场甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。
四、乙方有责任对甲方提供的设备，设施进行定期保养维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
五、乙方在承包期间不得将车间转包他人。
六、乙方工作人员的'人身安全，如发生人身伤亡事故、一切由乙方承担。甲方概不负责。
四、甲方义务：
一、提供厂房、设备和配套设施。
二、提供元材料，水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备、工具及劳保用品。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担)。
三、甲方负责各类产品销售，乙方配合产品销售，不透明固原材料采购及产品销售原因造成停产，特殊情况另议。
四、甲方必须每回向乙方提供正确有效的原材料入库报表及每月盘库记录。
五、乙方义务：
一、负责生产线的生产及管理。
二、负责原材料及产品检测化验，泵房入库库操作。
三、负责车间生产。
四、负责氧化沥青车间生产。
五、负责沥青造粒车间生产。
六、负责导热油锅炉车间操作。
七、负责设备的维修及维护保养。
六、生产人员定额二八人
一、生产技术部二人。
二、化验室二人。
三、泵房原料、产品入库二人。
四、产品车间一零人。
五、氧化历青工段三人。
六、沥青造粒车间四人。
七、导热油锅炉车间二人。
八、维修工二人。
九、食堂一人。
七、承包期限
合同承包期限为________年，从签订日期算起。
八、承包产品的价格及方案
一、实行生产加工承包。
二、甲方每月会给乙方提供足够的原材料，以便乙方生产出甲方要求的产量。
三、乙方生产合格达标产品，创造利润最大化。
四、每生产加工一吨原料料加工计人民币二零元一吨计算，其中下游产品氧化沥青生产加工和沥青造粒生产加工按三五元一吨计算。
五、如果甲方生产停产或产量不满吨，按一五零零吨加工费计算(特殊原因除外，如供电不足，自然灾害等)
九、结算及发放方式
一、结算方式：当月乙方将生产报表交给甲方核算后，由甲方财务部核算好并无异议方可结算。
二、发放时间：当月加工费在第____月的一零号发放到乙方指定的账户上。(若遇周末延期到上班时间发放)
三、合作保证金：加工费发放时，扣除当月加工费的一零%作为合作保证金，合作保证金每半年发放一次。
十、其它事项
一、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即提出诉讼。
二、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
三、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，签字生效执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第三篇
经甲乙双方共同协商，在平等互利的原则下达成一致，同意签订 生产承包合同，双方共同遵守。
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
第一条：合同期限
一、合同期限从一年，从 年 月 日星期五至 年 月 日星期五止。
二、合同期前三个月为试用期，合同期满后在甲方认可的情况下，乙方优先续签合同。
第二条：工作内容及要求
一、甲方安排一名生产厂长，负责车间日常生产管理工作；
二、乙方负责车间生产人员的组织，由甲方统一管理，在不违反劳动法和厂规厂纪的情况下，乙方可根据生产的实际情况对车间工作人员作以调整，录用和辞退员工乙方须写出书面报告须经生产厂长和公司人事部同意。
三、乙方必需配合生产厂长工作，服从管理，根据生产计划按时按质按量完成各项生产任务。
四、乙方应根据甲方的工作岗位和要求安排工作人员，必须能够胜任本岗位工作。
五、如无生产任务，甲方可以分配乙方工作人员从事其他工作，乙方人员须服从分配。
六、乙方庆作业时要严格控制能耗，不得浪费。
第三条：工作时间
一、车间工作时间根据甲方生产需要，按甲方规定执行。
二、员工如有事情请假，要事先向生产厂长以书面形式请假，经批准后方可离岗。
第四条：劳动报酬及支付方式
一、乙方的工资为计件制，采取多劳多得的原则：加工好的钢构配件经验收合格后每吨二三零元，（不包括重钢，如格构式构件，次构件），乙方凭生产单验收单月底计算产量，生产车间人员工资由乙方进行具体分配。（但必须在合理的情况下）
二、乙方的当月工资在下月一五号发放，但必须由员工本人签字后方可领取。
第五条：劳动纪律
一、乙方应遵守甲方制定的《公司管理制度》和《生产车间管理制度》，如违反纪律，则按制度进行处罚。
二、乙方在作业时必须遵守安全操作的有关规定，不得违规作业。
第六条：违反合同责任
一、甲乙双方任何一方违反合同给对方造成的经济损失，根据责任大小，向对方支付赔偿金。
二、乙方如中途单方终止合同，给甲方造成的损失，应按第条生产线的日产量（一个月时间）计算赔偿甲方。
第七条：安全责任及双方需要约定的其他事项
一、乙方在工作期间内，严格按照安全操作规程作业，违反作业规程或不在正常上班和加班时间造成任何人身伤害，甲方不承担责任。
二、乙方人员食宿等事项由乙方处理。
三、甲方对乙方带来的员工统一购买社会保险（五险），费用由乙方自理，工伤意外保险由甲方负责。
四、车间生产如发现安全隐患要及时报告生产厂长即时处理，若出现质量问题视其具体情况乙方将承担相应的`经济责任。
（A）误识图纸结构尺寸出现误差，构件需返工，所需的返工费用由乙方承担。
（B）排料不合理的，造成材料浪费，责任由乙方承担。
（C）用料与产品规格尺寸不相符合睥责任由乙方承担。
第八条：甲方责任
一、被聘用人员，公司要给予签订劳动合同。
二、每月一条生产线的保底产量为二三零吨，如达不到保底产量，甲方应按每月二三零吨保底标准工资给乙方。
三、保证生产设备正常运行，设备出现故障由甲方人员组织维修，乙方须安排人员配合。
四、提供原辅材料，生产计划单和图纸。
第九条：乙方责任
一、乙方每月不能完成保底产量二三零吨，应按实际产量完成计算工资，甲方不给乙方保底工资。
二、甲方每月每条生产线最高产量定为四零零吨，乙方有一搭保质保量按时完成生产任务。如连续两月不能按时完成生产任务，甲方有权解除合同。
三、乙方须爱护甲方设备，应对设备进行日常清理保养，按规范操作。如因不保养和违规操作造成设备损坏，甲方将追究乙方责任。
四、乙方工作人员按甲方提供图纸，产品数量和规格进行生产，产量质量必须要达到甲方的要求。出现以下情况由乙方承担材料费、返工费和运输费。（如识图失误造成产品规格和数量与图纸不符的，图纸有疑点的不与甲方沟通擅自生产，产品质量不合格等）
第十条：合同解除终止的条件
一、甲方下达的生产任务乙方不能按时完成生产任务。
二、乙方员工不服从工作分配，违反《公司管理制度》及《生产车间管理制度》屡教不改。
三、甲方无故长期拖欠工资。
四、乙方生产的产品质量达不到规定要求。
五、乙方解除合同需提前三零日以上书面通知甲方。
六、经甲乙双方友好协商一致同意解除合同。
第十一条：其他
一、本合同在履行中发生争执，任何一方均可向企业劳动争议调解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同依法订立，即具有法律效力，双方必须严格履行。
三、本合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
生产车间承包合同协议书范本 第四篇
一、签约合同价为：人民币（大写__________________）（￥_________元）；
其中：
（一）安全文明施工费：人民币（大写__________________）（￥_________元）；
（二）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；
（三）专业工程暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；
（四）暂列金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；
二、合同价格形式：__________________。
生产车间承包合同协议书范本 第五篇
一、工程地址：__________________________________________。
二、施工内容：___________________________________________。
三、委托方式：___________________________________________。
五、工程开工日期：______年_____月______日
六、工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
生产车间承包合同协议书范本 第六篇
甲方(用人单位)：
法定代表人：
地址：
乙方(劳动者)
家庭住址：
身份证号码：
根据《_劳动法》和国家有关劳动法规及甲方依法制定的规章制度，经甲、乙双方平等协商，一致同意签订本劳务合同并达成协议条款如下：
一、签订本合同之日起乙方为甲方职工。
二、本合同为______期限合同，合同自______年______月______日起至______年______月______日止。其中试用期______月。
三、乙方同意根据甲方生产(工作)需要，安排在本单位从事______工作，并按照甲方本岗位生产(工作)任务和责任制的要求，完成规定的数量、质量指标或工作任务。
四、甲方为乙方提供符合国家标准和甲方集体合同条款规定的劳动安全卫生条件和必须的劳动保护用品，进行安全教育，保障乙方在劳动过程中的安全与健康。对从事职业危害作业的，甲方应定期为乙方进行健康检查。乙方有义务遵守安全规章和安全操作规程。
甲方执行国家法律法规规定的工时和休息休假制度，即工作制。
五、乙方在甲方工作期间，甲方按照国家规定，以法定货币(人民币)按月支付乙方应得的工资报酬。实行计件工资时，甲方应根据国家或行业劳动定额标准合理确定劳动定额和计件工资标准。甲方支付给乙方的.工资不得低于当地最低工资标准。
六、甲乙双方依法参加社会保险。甲方为乙方办理退休养老保险；失业保险；保险；保险；保险等社会保险手续。
七、乙方必须遵守国家法律法规，自觉执行甲方依法建立的规章制度和各种经营规范，服从组织安排，搞好本职工作，保证完成任务。
八、乙方履行合同期间发生的患病、负伤、因工伤残、死亡、患职业病等，按国家现行法律、法规、规章和甲方依法制定的规章制度享受有关待遇。
九、乙方在合同期内和在终止、解除合同后______个月内必须为甲方保守商业秘密，不得从事损害甲方利益，为甲方竞争对手效力的工作。乙方公开涉及甲方利益的商业秘密之前均须征得甲方同意。
十、乙方由甲方出资招用、培训、深造的，应按甲方规定签订《培训协议》，并遵守《培训协议》中约定的服务年限及有关约定赔偿。
十一、本合同终止、解除后，所有属于甲方但由乙方保管、使用的物品和文件资料均应交还甲方，如有物品遗失、损坏应当赔偿。
十二、在履行合同期间，乙方因家庭住址更改，应主动通知甲方。若乙方未通知，甲方按乙方以前说明的住址发送有关文件应视为送达。
十三、履行合同期间，甲乙双方若需要解除劳务合同，必须按《_劳动法》的有关条款执行。
十四、履行合同期间，若需变更劳务合同，必须符合国家法律、法规规定，必须经双方当事人充分协商，对所需修改的内容达成一致意见，任何一方不得单方面变更合同的内容。
十五、甲乙双方还约定共同遵守本合同约定事项为本合同变更、终止、解除、赔偿等方面的规定。
十六、有固定期限的劳务合同期满后，即行终止。经双方协商一致同意续订劳务合同的，应即办理续订手续。如甲方不出具终止劳务合同证明书，又不履行续订手续，则视为续订同一期限的劳务合同。
十七、甲乙双方的任何一方不履行本合同条款，须承担违约责任，并按照国家法律、法规及双方约定赔偿。
十八、甲、乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，也可自劳动争议发生之日_______天内向有管辖权的劳动争议仲裁委员申请调解仲裁。对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起_______日内向人民法院提起诉讼。
十九、本合同未尽事宜，按国家法律法规和有关政策执行。
二十、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。
甲方(签章)：______年______月______日
乙方(签字)：______年______月______日
生产车间承包合同协议书范本 第七篇
一、墙面贴砖：______________________/㎡；
二、地面铺贴石材：______________________/㎡；
三、地面找平层：______________________/㎡；
四、卫生间防水：______________________/㎡；
五、砖砌隔墙（包括抹灰）：______________________元/㎡，不除窗洞；
六、粉墙______________________/㎡，不除窗洞；
七、零星事再协商；
八、大理石干挂______________________/㎡。
生产车间承包合同协议书范本 第八篇
甲方（单位）：
乙方（承包人）：
承包期限________年，从________年____月____日至________年____月____日 。
双方本着合作共赢的原则，在合法、平等、自愿的基础上，经协商签定本协议，商定如下条款，共同遵守：
一、 乙方自愿承包，自主管理，自负盈亏，独立承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。所有生产人员由乙方自行在现有生产人员中挑选或外部招聘，一切规章制度按乙方制订、管理、监督实行。
二、 甲方为乙方提供：厂房、设备（附设备清单）、宿舍（扣三零元人月）、饭堂（扣一五零元人月）和配套设施；乙方必须严格按规范经营或操作，并负责厂房和设备设施的维修、维护和保养，费用乙方自理。水、电费用由乙方自行承担；乙方不得改变厂房和设备设施的性能和用途，确因生产需要改变的应征得甲方同意后方可改造，但费用乙方自理。承包期满，厂房和设备设施必须保持原状，损失或遗失的按交接时的实际价值由乙方全额赔偿。
三、 除玻璃材料外其余一切生产相关物料（如文具、开介工具、防护用品、生产耗材、包装材料、设备零配件等等），都由乙方购买，玻璃材料由乙方提出请购，甲方负责采购后交付乙方，乙方按采购价在甲方支付的承包款中冲抵。
四、 乙方应依据规定，加强员工的安全管理。乙方员工工伤等一切事故由乙方负责，与甲方无关，由乙方为员工购买商业保险，费用乙方承担。
五、 乙方根据生产情况可自行招聘或辞退员工，招、辞员工应办理相关手续。乙方员工必须做好入厂登记，在甲方备案。乙方员工的劳资纠纷由乙方全权负责解决，与甲方无关。
六、 在甲方新产品开发、客户打样等需要乙方配合时，乙方应全力配合甲方安排生产，产值按五折计算支付承包款。
七、 在生产过程中，乙方必须配合甲方订单的'生产排期，按时交货，不得挑单，如有延期交货造成损失由乙方负责承担，但甲方必须保证玻璃材料及时供应齐全，如因玻璃缺料造成延期交货，甲乙双方协商解决，乙方不承担责任。
八、 乙方所有保质保量生产完成的成品方数按甲方订单单价的八零%计价，甲方每一零天向乙方支付一次承包款。乙方人员的工资由乙方核算，统一在每月最后____日由乙方负责支付、发放。
九、 甲乙双方在协议有效期内，乙方不得擅自撤场或要求提前结清承包款，乙方单方面原因不愿继续承包时，必须提前一个月与甲方协商，如乙方违反以上要求，必须付给甲方 五万元作为违约赔偿。
十、 在生产过程中，甲、乙双方有不一致的观点或考虑不周的，双方可共同协商解决，不健全的地方可协商补充。
十一、 本协议甲、乙双方签字之日起生效。
甲方负责人（签名）：
乙方负责人（签名）：
生产车间承包合同协议书范本 第九篇
第一章总则
第一条订立合同双方：
甲方：(以下称出租方)：________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
乙方：(以下称承租方)：________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
第二条根据出租人的公开招标和承租人的投标与答辩，经过评标委员会的最后评标，________及其合伙人被确定为中标承租人。出租人和承租双方依据招标标底所确定的基本内容，特订立本合同。
第三条租赁双方表示，租赁经营是一种新型的社会主义经营方式，愿意在搞活企业、提高经济效益的前提下，创出企业租赁经营的新经验。
第四条租赁经营后，仍然是国有企业性质。
第五条租赁经营后，必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规和法令，依法经营。
第六条经营范围和产品方向，原则上应符合本行业的特点和发展规划。
第七条租赁经营后，应成为独立核算、照章纳税、自主经营、自负盈亏、具有自我改造和自我发展能力的人。
第二章租赁期限、财产和租金
第八条租赁经营期限为____年，即____年____月____日起，至____年____月____日止。
第九条本厂共有财产____元，其中;国家资产____元，流动资金____________元。租给承租人的自主经营。
第十条租金定为____元，为____年缴纳。
其中：
________年度________元;
________年度________元;
________年度________元;
第十一条租金于应交年度的年后三零日内，由银行划拨，一次付清。
第十二条出租人为了本厂发展需要，将租金收入返回承租人，作为扩大生产的资金，应当相应增加租金。承租人应做到专款专用。
第十三条承租人对租赁的固定资产，应提取不低于____%的折旧基金和____%的大修理基金，必须做到专款专用。
第十四条本厂租赁经营前的债务，由出租人清偿。
第十五条承租人用个人所得对本厂投资，产权归承租人所有，租赁期满后，可以带走，也可以折价给下一个承租人。
第三章承租人的权利和义务
第十六条承租人的权利
一、承租人是本厂租赁经营期间的法定代表人和当然厂长。合伙租赁的承租代表人为法人代表和副厂长。
二、承租人对租赁的财产有完全的使用权。
三、承租人对本厂的经营有完全的自主权。
四、承租人对本厂经营管理有机构设置权;人事任免权;专业技术人员的聘任权;奖惩、招用和辞退职工权。
五、自选工资形式、自定工资标准和资金分配权。
六、本厂纳税后剩余的利润，由承租人自主支配，分配的办法，承租人可以和职工商量决定。
七、承租人从租赁之月开始，停发工资、奖金，但保留原工资级别，并享受国家统一的晋级权。档案工资允许计入成本。
八、承租人在租赁期间，享受国家规定的全民所有制企业职工的劳保福利待遇和公费医疗待遇。
九、承租人对租赁的设备中闲置无用、技术性能落后的旧设备，可以提出处理意见，经出租人同意，办理手续，进行更新改造。
第十七条承租人的义务
一、承租人必须按照有关规定缴纳各种税、费和统筹基金，其中包括国家能源交通重点建设基金。
二、承租人必须近期如数缴纳租金。
三、承租人必须保证租赁的厂房、设备的完好，按照设备管理的有关规定，对设备进行定期维护保养。不经出租人的同意不得转租、转包他人经营。
合同终止时，承租人应当保证租赁的固定资产净值不减少。
承租人应当对租赁的厂房、设备进行财产保险。
四、承租人要自觉接受党组织的监督，尊重职工的民主权利，向职工报告工作，听取职工的意见和合理化建议。
承租人要支持基层党组织、工会、共青团的工作，解决所需人员的工资及必要的活动经费和活动场所。
五、承租人必须保障本厂职工的合法权益，应当在提高经济效益的前提下，不断提高职工的平均收入，不断改善职工的劳动条件和福利待遇。
六、承租人应当有价值____元的财产作抵押，抵押物在租赁经营期间只有使用权，无处分权。抵押物应申请家庭财产保险。抵押金应交出租方存入银行，利息归承租人所有。
第四章出租人的权利和义务
店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
第十八条出租人的权利
一、有权按时如数向承租人收取租金。
二、有权监督租赁财产不受损害。
三、有权监督本厂的产品方向。
四、对本厂财务有监督、审计权。
五、对本厂的产品质量有检查权。
六、有权维护本厂职工的合法权益。
第十九条出租人的义务
一、根据承租人的请求，积极协助解决经营活动中的困难和问题。
二、不得违反合同规定，干涉承租人的经营自主权，干扰承租人的经营管理活动。
三、不得平调本厂的设备和特资
四、应当按照合同规定保障承租人的合法权益。
第五章合同的变更、解除和终止
第二十条合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除合同时，应双方协商一致，达成书面协议。
第二十一条合同履行期间，如果国家政策与合同签订时发生较大变化时，受影响的一方可以提出变更或解除合同。
第二十二条因承租人经营管理不善，或者重大决策失误，给工厂造成连续一年以上亏损或重大损失时，出租人可以解除合同，不负违约责任，保留向承租人要求赔偿损失的权利。
第二十三条由于出租人违反合同规定，干扰承租人的经营管理活动，使承租人无法继续经营，或者承租人的合法收入得不到保障时，承租人有权解除合同，并要求出租人承担违约责任。
第二十四条由于不可抗力的'原因，使合同无法完全履行或者无法履行的时候，经过双方协商，可以变更或解除合同。
第二十五条租赁期满，合同自行终止。
租赁期满前三零日，承租人将本厂的固定资产和流动资金评估表和债权、债务平衡表交出租人审核，出租人会同财政、税务、银行、审计等有关部门代表进行审核，审核无误后，经租赁双方代表签字后，承租人可以离职。
第二十六条租赁期满后，本厂仍要租赁经营时，承租人在同等条件下，有优先承租的权利。
第六章违约责任
第二十七条租赁双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的应负违约责任，按照《_合同法》有关条款处理。
第二十八条承租人不能按期缴纳租金的，应承担违约责任，支付当年租金____%的违约金，并按每日万分之____支付滞纳金。
第二十九条承租人无力支付租金的，应当用风险保证金支付，风险保证金不足缴纳租金的，承租人应用抵押物或抵押金(保证人的保证金)折抵租金。
合伙承租的合伙人负连带责任。
第三十条承租期满，承租人不能按质量交还租赁的财产，承租人应赔偿损失并支付缺少数量价值____%的违约金。
第三十一条出租人违反合同规定，应承担违约责任，给承租人造成经济损失的，应赔偿直接损失，并支付当年租金____%的违约金。
第三十二条租赁双方发生纠纷以后，应当协商或调解解决，协商或调解不成的，可到人民法院起诉。
第七章附则
第三十三条承租代表人发生意外事故，由合伙人根据合伙协议另行推选承租代表人。
第三十四条出租人的《租赁经营方案》、《招标书》和承租人的《投标书》、《答辩材料》均为本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力，如与合同正文有矛盾之处，以合同正文为准。
第三十五条本合同由出租方代表、承租方代表签字并经公证处公证后生效。
出租方代表：(签字)____________
____年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第一零篇
一、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理（治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室），甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿三万元经济损失。
二、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在一五人以上，管理人员在一人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设一人专门负责安全生产、文明施工管理，设一人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的一零%作为经济处罚。
三、进场时,班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满一八周岁以上，五五周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。
四、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。
五、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按二零零元/次，迟到五零元/次进行处罚。
生产车间承包合同协议书范本 第一一篇
第三十九条：甲方以下规章制度____________________________________作为本合同的附件。
第四十条：本合同未尽事宜或与今后国家有关规定相悖的，按有关规定执行。
第四十一条：本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方（盖章）：_________________________乙方（签章）：__________________________
签订日期：___________年______月______日 签订日期：____________年______月______日
工程承包人：______________________（以下简称甲方）
劳务分包人：______________________（以下简称乙方）
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
生产车间承包合同协议书范本 第一二篇
第十七条：订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。
第十八条：订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
第十九条：经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
第二十条：乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
一、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
二、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
三、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
四、被依法追究刑事责任的。
第二十一条：下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前_______日以书面形式通知乙方：
一、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；
二、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
三、双方不能依据本合同第______条规定就变更合同达成协议的。
第二十二条：甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，经向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。
第二十三条：乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合同第______条、第______条终止、解除本合同：
一、患病或非因工负伤、在规定的医疗期内的；
二、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
三、义务兵复员退伍和建设征地农转工人员初次参加工作未满______年的；
四、义务服兵役期间的。
第二十四条：乙方患职业病或因工负伤，医疗终结，经市、区、县劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的，按________________________办理，不得依据本合同第______条、第______条解除劳动合同。
第二十五条：乙方解除本合同，应当提前______日以书面形式通知甲方。
第二十六条：有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同：
一、在试用期内的；
二、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
三、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
第二十七条：本合同期限届满，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。
第二十八条：订立无固定期限劳动合同的，乙方离休、退休、退职及死亡或本合同约定的解除条件出现，本合同终止。
生产车间承包合同协议书范本 第一三篇
一、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
二、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。
三、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。
四、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。
发包人：______________________
承包人：______________________
日期：______________________
甲方：______________
乙方：______________
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《^v^合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：
生产车间承包合同协议书范本 第一四篇
一、甲方根据国家有关规定和公司经营状况实行本公司的等级工资制度，并根据乙方所担负的职务和其他条件确定其相应的工资标准，以银行转帐形式支付，按月发放。
二、甲方根据盈利情况及乙方的行为和工作表现增加工资，如果乙方没达到甲方规定的要求指标，乙方的工资将得不到提升。
三、甲方（公司主管人员）会同人事部门，在如下情况，甲方将给乙方荣誉或物质奖励，如模范地遵守公司的规章制度，生产和工作中的突出贡献或物质奖励，技术革新，经营管理改善，乙方也由于有突出贡献得到工资和职务级别的提升。
四、甲方根据本公司利润情况设立年终奖金，可根据员工劳动表现及在单位服务年限发放奖金。
五、甲方根据政府的有关规定和公司状况，向乙方提供津贴和补助金。
六、除了法律，法规，规章明确提出的要求补助外，甲方将不再有义务向乙方提供其它补助津贴。
生产车间承包合同协议书范本 第一五篇
一、发包人
（一）发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。
（二）承包人进入施工现场前三天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。
（三）施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。
（四）组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。
（五）按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。
二、承包人
（一）在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应三天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。
（二）按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。
（三）负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。
（四）组织施工人员进行技术交底。
生产车间承包合同协议书范本 第一六篇
一.工程价款：______________________________________。
二.该房屋建筑工程为包工不包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电等一切费用均由甲方负责。
三.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付本层工程款的四零％，第二层完工后支付本层工程款的四零％，第三层完工后支付本层工程款的四零％，工程竣工以后支付总工程量的八零％，余款房屋交付后付清。
生产车间承包合同协议书范本 第一七篇
一、在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，解决不了，由公司住所地法院诉讼解决或由公司所在地仲裁机构仲裁。
二、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、技术规范和合同执行期间甲乙双方签署的补充协议为本合同协议书的组成部分。
三、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方：______________________
乙方：______________________
签订时间：______________________
甲方（房主方）：____________________
乙方（承建方）：____________________
根据《^v^建筑法》、《^v^合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。
一、工程地点：
生产车间承包合同协议书范本 第一八篇
甲方：
乙方：
一.总则
双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产，乙方保证将合格产品提供给甲方。
二.承包范围及加工费用计算
乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。
本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用，不含材料费、水电费、易损件、机械折旧等其它费用。
产品加工单价为每万粒______元，样品制作为每个______元，模具制造为每套______元。以上单价为统一单价，不分难易。
三.乙方工作与责任
以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间所有人工成本，乙方负责组建车间所需的生产人员，并制定其月工资及年终奖标准，全权管理车间人员。
乙方负责根据甲方生产指令及验收标准，向甲方按时按质提供合格产品。
正常产品乙方必须按订单交期准时交货，如果因机械或模具原因不能按时交货，乙方必须组织车间人员加班加点，确保产品准时交货。
乙方必须合理利用现有设备，制定模具的'制作计划，确保模具能满足生产需要，不得以模具不够作为理由延误生产。
需增加冲床时，须由董事会决定是否增加，乙方在未能得到购买冲床时，合理调节现有设备，争取按时完成生产任务。
对于生产订单，乙方应当在接到生产通知单二小时内回复交期，如有问题，可自行向公司领导反映解决，不得将责任推到跟单员身上。
四.质量问题与交期
乙方所交付的加工好的成品，由乙方按品质检验标准进行检验后发电镀。凡不能达到检验标准的，需上报公司裁定后才可处理，否则不得出货。
甲方按电镀后进仓数量与乙方结算，非冲压原因造成电镀不良品可以当冲压生产结算，属于冲压问题的，不得列入计算范围。
生产交期超过三天未能安排生产的，由甲方上报公司，由公司相关负责人进行协调。
乙方须按甲方生产通知单要求生产，生产数量不得超过通知单的五%，并且严格按照生产通知单要求决定是否发外电镀还是存仓。
五.材料利用率
乙方按照正常的生产利用率生产，对于不合格品，要统计后报公司处理，不得私自处理。
乙方每月平均废品率要控制在零五%以内。
六.奖励与处罚
乙方当月没出现严重质量问题，以总产量五%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。
乙方当月按时完成任务，任务完成率九八%以上的，以总产量五%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。
下列情况，甲方必须按受处罚：
出现严重质量问题，导致产品报废的，电镀前按产量的二倍抵减产量。电镀后按三倍抵减产量。产品可以挑拣使用的，车间无安排到人员挑拣的，由甲方支付挑拣费用，拣出的废品按三倍产量扣减。
当月任务完成率不足九零%的，以总产量五%作为处罚，处罚款直按扣车间。
乙方接生产通知后，未按时回复或因模具设备问题不未能按时生产没有上报公司负责人处理，造成延误出货的，未完成的任务扣减二零%作为处罚。
未经同意或未通知仓库登记，私自倾倒不合品时，每次处罚车间一零零元。
乙方因管理混乱，导致产品或材料受潮或被水淋湿造成损失的，按金额承担二零%的损失。
七.乙方每月工资由车间计算后上报公司，由公司统一发放，甲乙双方每年年终结算一次，乙方年终奖金须甲方审核方可发放，年终结算效益较好时须预留一零%作车间后备资金。
八.本合同有效期年自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满根据双方协商后可再续签本合同。
九.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第一九篇
为了给员工施展自主发展的舞台，实现共同富有的愿景，提高企业经济效益，打破大锅饭，进一步调动车间管理的'积极性，我司决定与本司员工执行模具车间生产责任承包制。经甲乙双方商定，特签如下协议，共同信守。
一、承包期限
自________年____月____日起至________年____月____日止，共________年。
二、承包方式
采用自愿投标承包，利益分红的承包方式承包，利润计算公式是：毛收入-总支出利润；利润年底分红，甲方得总利润的六零%，乙方得四零%。
三、相关费用分摊
一、管理费用：承包自定人员工资待遇，月底由承包者提供工资金额，公司统一发放。
二、所有机器及非消耗品，均有甲方制定折旧方案，按月派扣。机器维修费用甲方承担六零%；乙方承担四零%。
三、员工工伤保险参保费用由公司支付，但发生工伤事故责任甲方承担六零%；乙方承担四零%。
五、车辆使用：甲方为乙方提供面包车一辆，司机工资公司承担六零%，乙方承担四零%；其他费用(燃油、维修、保险等)由乙方承担，车辆制定折旧方案，并按月从乙方的费用中扣除。
六、乙方所属的员工均属公司员工，享受公司员工同等福利待遇，费用由甲方承担。
七、甲方负责乙方员工的住宿安排和就餐(根据公司食堂管理规定扣款)。
四、人员配置及管理归属
一、配置仓库管理员一名。工作内容为：常用的刀具、量具、夹具、工具等耗材的申购和入库管理，资材归公司所有并建立电脑和手工台帐。乙方要指定人员签字领取，月底制定耗材报表经乙方签字后交甲方技术部经理审核，副总批准后报财务结算。仓库管理员费用由公司承担，日常工作安排和调配归属甲方。
二、人员招聘：乙方可自己调配人员配置，人员有异动时可自己招聘人员，但招聘人员的薪酬待遇不能高于市价的三零%，人员到位后必须到甲方处办理手续，乙方也可以委托甲方代为招聘。
三、乙方员工纳入公司正常管理范围
甲方：____乙方：____
______年______月______日______年______月______日
生产车间承包合同协议书范本 第二零篇
甲方单位： 负责人： 身份证： 电话： 乙方负责人： 身份证 ： 电话：
承包日期从 年 月 日至 年 月 日
双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签定本合同，商定如下条款：
一、 乙方自愿承包，独立承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。一切规章制度按甲方制度实行，(另乙方工人工伤事故由乙方自行解决)。
二、 甲方为乙方提供;①、厂房、设备和配套设施，②、材料、水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担。)
三、 甲方有权押乙方三零天的工资作为生产违规奖罚金，但年底必须全部结清工资给乙方。
四、 所有生产质量和相关赔款问题由承包人自负。
五、 部门员工日常生活行为(包括宿舍分配，宽带安装，工资预支，私开小灶等等)均需由承包人全权负责管理。
六、 员工必须遵守厂规，遵守法律，做到爱厂如家，节约水电，团结友爱，互相关心的良好风尚，精通工艺、工序，做到保质保量完成任务，为厂为社会贡献力量。
七、 如有乙方员工有违法厂规、法律的，甲方可立即开除出厂，违反法律送政法部门处理。
八、 车工做到农历二二，甲方可报销车费;
九、 在生产过程中，甲、乙双方有不一致的观点或考虑不周的.，双方可共同协商解决，不健全的地方可参观有效的劳动合同法参考解决。
十、 在生产过程中，乙方必须配合甲方的生产周期，按时交货，绝不擅自挑单，但甲方必须保证材料供应齐全，如有误期不交货造成损失由乙方负责承担。如因布料、色卡、样板确认等造成的误期，甲乙双方协商解决。
甲 方 负 责 人(签名)： 乙 方 负 责 人(签名)： 签订日期：二零__年 月 日
生产车间承包合同协议书范本 第二一篇
第八条：甲方的工资应遵循按劳分配原则。
第九条：执行定时工作制或综合计算工时工作的的乙方为甲方工作，甲方每月______日以货币形式支付乙方工资，工资不低于____________元，其中试用期间工资为____________元。执行不定时工作制的工资支付按__________________执行。
第十条：由于甲方生产任务不足，使乙方下岗待工的，甲方保证乙方的月生活费不低于____________元。
生产车间承包合同协议书范本 第二二篇
按中心商业大道二#、三#住宅楼设计图纸，图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等，包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备，周转材料的租凭、购买，各种机械的配备，必须满足施工需要。施工现场内的一切用工，均属乙方承包范围，生活用电由甲方规定标准，超出范围由乙方缴纳费用。
具体劳务工作内容及相关约定如下：
一、泥工工作
(一)中心商业大道工程二#、三#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程，图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰，水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装，构造柱和门窗过梁的加工及完成，在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉，施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。
(二)现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至米范围内及回填土所用的'白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具，现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。
(三)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
(四)室内外回填土及地坪工程。
(五)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
(六)所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度，以及墙面及板面的合格尺寸。
(七)每段施工的混凝土试块的制作。
(八)外墙保温及屋面工程。
(九)每段施工过程中，甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械，乙方不得收取任何费用。
二、木工工作
(一)所有模板制作安装工程，楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。
(二)顶板的打磨，爆模的剔凿及清理。
(三)自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
(四) 、所有墙面必须保持清水墙，保持墙面的规定尺寸，水平度及垂直度等。
三、钢筋工作
(一)所有钢筋制作安装工作，钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的三%范围内，超出部分由乙方自己采购或承担。
(二)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料，水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。
(三)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车，吊车费用由甲方负责，乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。
(四)现场不能有超出一米的废料，并对超出一米的钢筋进行焊接使用。
(五)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎，墙面钢筋应横平竖直。
(六)二次结构的植筋等。
四、架子工工作
(一)所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
(二)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
(三)各楼层卸料平台搭设及拆除。
(四)施工电梯的安全及拆除。
(五)施工人员的操作证必须齐全有效。
(六)配备的各种安全材料、工具、机械自理。
(七)挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
五、测量人员
(一)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告，参与测量人员满足施工进度的技术要求。
(二)所有现场开挖前后定位抄平，放线及二次结构的抄平放线等。
(三)上级有关部门验线检查必须配合。
(四)所有放线人员必须出具有效证件。
(五)记录好每次的测量的情况，观测沉降、整理并上报甲方。
(六)大体积砼测温孔的留设，并按要求做好测温记录。
机械设备、材料周转、辅材及其它。
附：(一)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。
发包人：______________________（以下简称甲方）
承包人：______________________（以下简称乙方）
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：
生产车间承包合同协议书范本 第二三篇
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，____的水果店____年度承包协议如下：
一、乙方承包甲方的`水果店经营水果，承包期为____年上学期开学至____年下学期结束，乙方向甲方交纳承包费____元。竞标成功后当场交清。
二、乙方经营项目为水果，不能进行水果加工和变相加工经营，不能经营其他项目，一经发现上述不能经营的情况，罚款壹仟元，并立即取消其经营协议且不予退承包费。
三、未经甲方同意，乙方不能将合同转让，乙方与外界发生纠纷，甲方不负任何责任。
四、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所（由甲方指定）。
五、乙方在承包期间必须爱护水电设施，节约水电，水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。
六、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调，但费用均由乙方承担。
七、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度，爱护学生，不经营腐烂、变质水果，遵纪守法，否则甲方有权解除合同，所交费用不退。
八、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。
·小区绿化承包合同 ·卫生承包合同 ·广告承包合同 ·土建承包合同
九、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金，承包期满没有违约情况时由甲方退还其保证金。
此协议一式两份，甲乙双方各持一份，希双方共同遵守。
甲方（代表）签字：____
乙方签字：____
____年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第二四篇
一、合同未尽事宜，双方应本着公平、合理原则及时协商解决。
二、本合同在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，合同工程完工后经甲方验收合格、工程款结清后自行失效。
三、本合同书一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：______________________
（甲方）：__________________
（乙方）：__________________
依照国家有关法律条例，就聘用事宜，订立本劳动合同。
生产车间承包合同协议书范本 第二五篇
一、本合同总工期从____年____月____日至____年____月____日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。
二、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方五零万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。
生产车间承包合同协议书范本 第二六篇
一、名称：______________________
二、工程地点：______________________
三、工程范围：______________________
四、工程内容：______________________
a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务。
b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作。
乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求，组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。
生产车间承包合同协议书范本 第二七篇
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为了更好地对生产模具车间开料组管理，提高生产效率，提高板材利用率。经甲乙双方共同协商，决定将开料组由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同:
一、承包方式甲方将权属于甲方的生产模具车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内，甲方提供场地，设备及生产线;一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方负责支付，乙方只承担人工工资。生产车间承包合同。
二、承包期限合同承包期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。
三、承包产品价格每月裁板_____，保底______元，超出平方数，按每平方____元支付。
四、甲方权限:
一、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如安全等。禁止在模具车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。
二、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。
三、甲方每天给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产进度的每延误一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。
五、乙方责任:
一、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。生产车间承包合同。
二、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
三、乙方必须将每天的生产报表数据提供给甲方，由甲方核算部根据乙方的产量进行核算加工费。乙方不得私自承接外单位的货源，一经发现，每次扣罚_____元。
四、乙方开料组所有工作人员的人身安全，如发生意外，由乙方承担，甲方不承担任何责任。
五、乙方在承包期间不得将模具车间转包他人。
六、结算及发放方式
一、结算方式:当月乙方将生产报表交给甲方核算部，由甲方核算部核算好交给甲方财务。
二、发放时间:当月加工费在第三个月的一零号发放到乙方卡上(如____月份加工费，在____月____日发放)，若遇到周末，延期到上班时间发放。
三、合作保证金:加工费发放时，扣除当月加工费的一零%作为合作保证金，合作保证金每半年发一次。
六、其它事项
一、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等)，则按违约处理。
二、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前二个月通知对方。
三、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即提出诉讼。
四、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
五、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效并执行。甲方(盖章):有限公司甲方代表(签名):乙方(签名):生产车间承包合同书甲方(发包方):乙方(承包方):为了更好地对生产模具车间开料组管理，提高生产效率，提高板材利用率。经甲乙双方共同协商，决定将开料组由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同:
一、承包方式甲方将权属于甲方的生产模具车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内，甲方提供场地，设备及生产线;一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方负责支付，乙方只承担人工工资。生产车间承包合同。
二、承包期限合同承包期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。
三、承包产品价格每月裁板_____，保底______元，超出平方数，按每平方____元支付。
四、甲方权限:
一、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如安全等。禁止在模具车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。
二、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。
三、甲方每天给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产进度的每延误一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。工厂承包协议书标准版甲方(发包方)：(盖章)法定代表人：乙方负责人(承包方)：身份证号码：电话：甲乙双方根据《民法典》及相关的法律法规，在合法、平等、自愿的基础上，经协商签订本合同，达成如下条款：
一、承包期限：自________年____月____日零时起至无固定期限。
二、承包核算办法：打杆：甲方按照乙方生产每米合格产品元人民币计价，钢筋骨架成型：甲方按照乙方生产每米合格产品元人民币计价，做为乙方含承包负责人在内的工资报酬。
三、承包工作内容：
一、承包甲方车间内外所有水泥杆的生产作业的机械操作。包括水泥杆生产工艺操作、机械设备和现场垃圾的清理、水泥杆的装卸车、及原材的装卸。保证生产产生的废料能二次利用的必须利用。
二、严格执行公司产品质量标准、安全生产制度和管理制度，保证质量产品合格、生产安全、管理有序。
三、负责生产区域内的工艺和环境。
四、负责编制生产用机辅料计划，节约使用和正确使用生产用机配件，降低生产成本;提出和实施设备保养方案，对行车、离心机、空压机、各类水泵、蒸养池，变频器，调直机，切断机，电焊机等设备设施以及使用场所，按照要求进行保养和清扫，保证正常生产秩序。
五、特别提醒：在生产过程中，如有钢筋骨架长短不齐，螺旋筋缠绕不均匀，不紧的，严禁乙方进行下一道工序，成品杆归堆前应仔细检查外部，内部是否符合G四六二三的`规范要求。
四、产量计算及工资结算方法：
一、基数：按两班一二零根为日产量做为基数。当月产量工资报表由财务、仓库、人事部门根据当月产量、质量、员工状态等综合数据进行核算，对当月发生的问题当月处罚扣除。核算数据经总经理审批，公司领导和承包人确认后签字存档。
二、承包人每月按照当月产量基数每米承包费计算承包体内人员工资。
三、因乙方原因完不成生产任务的，根据不能完成任务的具体原因，另外处以欠产数量每根一零零二零零元的罚款。乙方对水泥杆的废品率保证在千分之三内，超出的废品乙方需赔付甲方实际成本。
五、除国定假日外放假外，因甲方原因造成承包期内累计停产休息时间超过平均每月二天的，超出部分的天数每人每天补贴五零元，全年统算。
五、质量要求及保证指标：
一、预应力钢筋调直下料后，其下料长度相对误差应不大于钢筋长度的
二、预应力钢筋不得有接头，普通钢筋允许有接头，连接时应采用对焊连接，其接头技术要求应符合GB五零二零四的规定。
三、纵向受力钢筋净距不宜小于三零，锥形杆小头不宜小于二五，当配筋太密时，可采取双根并列布置。
四、纵向受力钢筋内侧应设架立圈，架立圈钢筋直径宜采用五～八。其间距对于钢筋混凝土电杆不宜大于五零零，对于预应力、部分预应力混凝土电杆不宜大于一零零零。
五、预应力钢筋镦头的强度不得低于该材料标准强度的九五%。
六、电杆在其全部长度范围内均应配置螺旋钢筋。螺旋钢筋直径宜采用
～六，其间距不宜大于一二零，距两端各
之内的间距不宜大于七零。
七、骨架成型后，各部尺寸应符合下列要求：
(一)纵向受力钢筋间距偏差不得超过
(二)螺旋筋应缠于纵向受力钢筋外，其间距偏差不得超过一零;
(三)架立圈间距偏差不得超过二零，垂直度偏差不得超过架立圈直径的一四零。
八、外观质量电杆的外观质量应符合表一的规定。
九、保护层厚度纵向受力钢筋的净保护层厚度不得小于一五，钢板圈、法兰盘接头端纵向受力钢筋顶部，必须采取有效防腐措施处理。保护层允许厚度偏差见表二
六、甲方权利和义务：
一、甲方提供生产车间、设备、生产配套设施、原材料、水、电、辅助生产用气、生产工具、办公用品。
二、甲方为需要住宿的员工提供宿舍。
三、甲方按产量、质量、成本等核算每月承包费，交乙方签字确认。工资发放时间按照公司现有规定执行。
四、甲方安排生产任务应充分考虑员工的工作时间和劳动强度。
五、甲方对乙方的安全生产、工艺程序、产品质量、节约水电、生产设备的使用等情况进行监督。对乙方所提出需要甲方配合协助的设备维修、设备改造、劳动保护以及其它合理诉求，甲方有义务及时处理和，不得推诿。
六、甲方对乙方的人员调配、工资发放、违纪处理等事项有指导、建议和监督权。甲方有权按照厂规厂纪对违纪员工进行教育和处罚。处罚款当月从承包费中扣除。如乙方员工违犯国家法律的，甲方有权移交司法部门处理。
七、乙方权利和义务：
一、乙方负责依据公司生产订单安排生产，做好人员调配，合理安排用工，全力完成公司交给的生产任务。严格生产工艺，确保产品质量，并按要求如实填写工艺流程单。
二、乙方负责依据公司管理办法，进行生产管理，岗位定员，工资分配。承包人依据结算数额，按照管辖员工的工作任务、工作表现、出勤状态编制工资和奖金发放单。经甲方审核确认后，由甲方负责发放。
三、乙方应按规定保养和维修设备。发现故障或安全隐患，应及时处理。需要甲方处理的，应及时向甲方提出处理时间和要求。如甲方没有及时处置造成损失，乙方不承担责任。
四、如因乙方违章作业导致甲方设备损坏或人身伤害事故的，乙方应承担事故责任和处理费用。其它意外原因导致的上述事故，责任甲方承担。
五、公司每月召开生产调度会，下达月生产计划;每周下达生产任务单，乙方应根据任务单，完成所下达的生产任务。
六、乙方有保守公司商业机密的义务和稳定员工队伍的义务。乙方承包人应秉公处事，平等待人，搞好内部员工团结，共同完成生产任务。
八、违约责任：
一、乙方连续两个月不能按照本协议内容保质、保量完成生产任务，或者管理混乱，严重背离公司管理办法要求的，甲方有权终止合同，并提前一五天告知乙方。乙方应将生产人员无条件交予甲方管理。不借故阻挠、设置障碍，确保顺利过渡。甲方在合同终止后____日内扣除相应罚款，予以清账。
九、本合同相关条款：
一、本协议相关的一些实施细则，在以上条款的原则下，由甲方起草实施细则，双方协商，逐步完善。
二、车间管理奖罚制度、承包体内员工工资制定及发放细则，以及后续双方协商确定的其它文本，是本合同不可缺少的补充。
三、本协议有效期终止后，如双方均无异议。因不可抗力造成此合同部分或全部无法执行时，双方协商解决。
四、甲乙双方必须严格遵守合同，如有一方违约，违约方将承担对方的全部损失。如有异议，协商解决。甲乙双方均享有提请企业所在地仲裁机构裁决的权利。
甲方代表(签字)：
乙方(签字)：
________年____月____日
________年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第二八篇
甲方单位：____
乙方承包负责人：__
车间占用面积：一九二㎡生产员工：零零承包车间位置：一楼__车间加工类型：_
承包日期从 年 月 日至 年 月 日
双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签定本合同，商定如下条款：
一、乙方自愿承包，自主管理，自负盈亏，独立承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。一切规章制度按甲方制度实行。
二、甲方为乙方提供；
一、厂房、设备和配套设施，
二、水、电。
三、乙方必须严格按规范操作，并负责厂房和设备设施的维修、维护和保养，费用自理。
四、在甲方验厂检查等需要乙方配合的活动时，乙方应全力配合甲方的安排。
五、乙方不得改变厂房和设备设施的性能和用途，确因生产需要改变的应以书面形式报甲方同意后方可改造，但费用自理。
六、承包期满，厂房和设备设施必须保持原状，损失或遗失的按交接时的实际价值由乙方全额赔。（设备清单详见附件一）
七、乙方必须接受甲方每周设备保养维护和安全生产检查。
八、乙方应依据甲方的.《劳动用工管理制度》和我国《劳动合同法》的规定，加强员工管理。另乙方工人工伤等一切事故由乙方自行解决与甲方无关。
九、乙方承担员工一切劳动保护所需的费用。（劳动合同详见附件二）
十、乙方根据生产情况可自行招聘或辞退员工，招、辞员工应在甲方备案、办理相关手续。乙方招聘员工必须做好入厂登记及相关知识的培训，但不得聘用甲方其它部门或车间的员工、以及被甲方辞退或处理的人员。招聘大龄员工必须经甲方批准。辞退员工必须依照甲方《劳动用工管理制度》及《过错（过失）责任追究制度》的规定执行，避免劳务纠纷
十一、员工必须遵守厂规，遵守法律，节约水电，团结友爱，互相关心的良好风尚，精通工艺、工序，做到保质保量完成任务，为厂为社会贡献力量。
十二、如有乙方员工有违法厂规、法律的，甲方可立即开除出厂，违反法律送行政部门处理。
十三、在厂正常生产中，甲方与乙方如果产生纠纷、违法行为，双方协调解决，如解决不了交由行政部门解决。
十四、在生产过程中，乙方必须配合甲方得的生产排期，按时交货，绝不擅自挑单，如有误期不交货造成损失由乙方负责承担。
十五、在生产过程中，甲、乙双方有不一致的观点或考虑不周的，双方可共同协商解决，不健全的地方可参观有效的劳动合同法参考解决。
十六、本合同甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
生产车间承包合同协议书范本 第二九篇
主要包括：
一、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划；
二、盘元钢筋的调直、切断；
三、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输（包含人工搬运,一零米内）、分类堆码；
四、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理；
五、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎；
七、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确；
八、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格；
九、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于三零零mm长度的HRB三三五、HRB四零零钢筋及大于五零零mm的HPB二三五钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作；
一零、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备
一一、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合；
一二、钢筋损耗控制在一%以内（按定额计算）。
生产车间承包合同协议书范本 第三零篇
甲方：xxxxxxx
乙方：xxxxxxx
一、总则
甲乙双方本着友好协商的方式，就乙方承包甲方车辆喷漆及漆料业务,为了更好地对喷漆车间进行管理，提高生产效率，降低施工成本。经甲乙双方共同协商，决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务达成本协议：
一、承包标的：甲方喷漆车间
二、承包期限：自 年 月 日至 年 月 日
三、双方权利、义务：
(一)甲方责任：
一、承包期间，甲方按车辆的板件数给乙方进行结算，车辆喷漆修复的板件数每件按含税xxx元结算材料费，人员费(具体的板件数计算方式见附件约定)。
二、甲方提供场地、喷涂烤漆房、水、电、气(其中电费各自承担五零%)，喷涂烤漆房、电、灯、气由甲方维修，其余生产用工具由乙方负责维修。(工具及材料另附移交清单)
(二)甲方权限：
一、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟违规生产，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。
二、甲方有权对乙方的安全生产及节约资源进行监督，喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具，水电气等公共资源不得浪费甲方发现乙方有违规行为下达整改通知书未及时改正有权给予经济制裁。
三、甲方每月或临时给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交车进行经济处罚，影响生产进度的每延误一车扣乙方xxxx元(注：没有及时和前台沟通延期交车相互确认车辆)。
(三)乙方责任：
一、在生产经营中，乙方安排的人员应该严格遵守甲方生产车间的安全生产制度、综合治理制度、五S管理制度和其他相关制度。由于不遵守以上相关制度造成甲乙双方损失的，乙方应当承担全部责任。
二、所需生产用品均由乙方承担，乙方保证承包甲方车辆油漆修复所使用的油漆材料为阿克苏诺贝尔公司出品的纯正油漆;非油漆材料为符合甲乙双方共同质量要求的进口或国产材料。
三、乙方负责安排调色人员为甲方进行调色服务，颜色的准确率需要达到九七%。
四、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
五、乙方私自承接车辆喷涂施工必须经由甲方确认，未经确认私自承接外单位的车辆一经发现，每次扣罚xxx元。
六、乙方负责喷漆车间人员的'劳资责任和人身安全，如发生意外，由乙方承担全部责任甲方不承担任何责任。
(四)乙方权限：
一、乙方在经营期间，自主经营，自负营亏。
二、乙方结算按照当月实际维修的车辆板件数月底和甲方进行对清数量进行结算，甲方应在第二个月的头五个工作日内和乙方完成款项的确认。双方在次月底完成付款。结算发票双方于月初开具上月对清款项的发票(发票为一七%的增值税)。
(五)协议解除
一、其他双方认可的不可抗拒力。
二、甲乙双方不得单方面解除协议，如违约，违约方需对方赔偿对方违约金贰万元整。
(六)其它：
一、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前一个月通知对方。
二、协议期间如有争议，双方应协商解决，如协商不成，提交甲方所在地法院协商解决。
三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(代表签字)：(法人签字)：
(公章)(公章)
生产车间承包合同协议书范本 第三一篇
一、经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。
二、工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
三、质量要求
乙方承包的分部（分项）工程质量（按现有施工图纸施工）必须达到“合格”质量等级，观感为“好”，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。
生产车间承包合同协议书范本 第三二篇
甲方签字：________
乙方签字：________
身份证号：________
身份证号：________
电话：________
电话：________
_______年________月________日
转让方（以下简称甲方）受让方（以下简称乙方）经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：
第一条 转让房屋的基本情况转让房屋（以下简称该房屋）位于____市____区____________小区号楼层室，建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。
第二条 转让价格双方商定该房屋转让价格为（人民币）____元整，大写________元整（人民币）
第三条 付款方式由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后，由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日，乙方将剩余房款一次支付甲方。
第四条 房屋交付甲方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及
第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。
第七条 违约责任甲方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款二零%的违约金。
第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方： 乙方：身份证号： 身份证号：手机： 手机：________年____月____日________年____月____日
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
依据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，依法保护双方的权利和义务，就位于xx公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公平、自愿合作的原则下，经协商一致，签订本合同。
生产车间承包合同协议书范本 第三三篇
（一）开工前一五天，发包人向承包人发出书面开工通知单。
（二）如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。
一、发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。
二、发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。
三、设计变更或工程量增加。
四、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过八小时或连续间歇性停水、停电三天以上影响下常施工。
五、不可抗力等因素。
由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在二四小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。
生产车间承包合同协议书范本 第三四篇
一、工程单价
A.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方
B.所有访型的线条/米
C.栏杆、扶手/米
二、付款方式
A.乙方进场施工三天，甲方支付乙方生活费 元。
B.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天。
C.乙方做到工程的 %，甲方支付乙方完成量的。
D.工程全部做完四天，甲方支付乙方九零%的工程款。
E.工程验收后三零工作日甲方支付乙方工程量的一零%。