厂房拆除合同范本
厂房拆除合同范本 第一篇
甲方：_________________
乙方：_________________
现有_________________房，由甲方承包给乙方拆除，为保证此房屋的拆除工作顺利完成，和甲、乙双方的利益不受损失，经甲、乙双方协商、特定以下条款：
一、拆除范围：_________________房的土建部份和基础，拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归：本工程的钢筋和废铁归乙方所有，砖块由甲方向乙方购买，价格为每块__________角钱。
三、拆除费用：甲方补给乙方拆除人工_________________圆整(_________________元)。
四、安全责任：所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式：工地完工后，甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同遵守，经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名：_________________乙方签名：_________________
_____年_____月_____日
厂房拆除合同范本 第二篇
甲方：
乙方：
今因甲方工程所需装修合同书，现把位于 钢结构拆除工程施工部分承装修合同简单版包给乙方，为明确责任，特订立以下条款，供双装修合同怎么写方信守。
一、工程内容
乙方负责对现在厂区内部分钢装修合同报价清单结构及设备进行解体落地，装修合同简单版按“甲方保留部分钢材清单”明细将运到指定地点，产权归甲方所有，其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的拆除范围为钢结构材料部分及室内设备，不含“甲方保留部分钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项项目装修合同报价清单的所有工作内容，并符合规范要求。
二、工程价款
一、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币______元，结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。
二、补偿费用：乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不收取拆除费装修合同怎么写用并补偿甲方______元整。旧料费用(￥ ______元)。
三、付款方式：在合同签订后 天内，乙方须 缴纳全额补偿费用给甲方，甲装修合同报价清单方收到款项后开具收据给乙装修合同电子版方。
三、装修合同注意事项别忽视工程质量
拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆拆工程安全的装修合同签订需要注意的细节各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作。拆除施工装修合同电子版中如装修合同怎么写发现情况不明的电缆、管道时，应停止施工并采取必要的应急措施，及时向有关职能部门报告，经处理后方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内，乙方应无条件服从甲方的检查，加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的'施工表现情况更换施工班子。
四、施工工期
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工，并要在 ______年___月___日前完成所有工程内容。
五、保证金
乙方进驻施工点前应先缴纳保证金______元装修合同模板。以做为对本工程风险的承诺，工程结束后，由双方检查验收合格，退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时，由保证金抵扣。
六、安全生产
乙方负装修合同签订需要注意的细节责施工现场安装修合同怎么写全管理，如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、违约条款
乙方装修合同在施工过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，甲方不再退还保证金。
八、本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废，未及事宜协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第三篇
甲方：
乙方：
根据《_合同法》和相关法律法规，本着公开、公正、公平、自愿的原则，就锦远商贸城现有建筑物拆除及有关垃圾外运等事宜。双方经友好协商，达成如下条款，并遵照执行。
一、 拆除项目名称及位置：
锦远商贸城位于火车站西侧，道南路北侧，陇海铁路线南侧
二、 拆除内容及工期：
锦远商贸城现有建筑物，砼路面、砼地坪和建筑物基础，以及垃圾外运。本项目工期暂定为二零天。
三、 结算办法及付款方式：
<一>、拆除范围内的费用按双方协商的价格进行结算。
一.二.三层框混建筑物拆除费用为万元。
其中：
一) 主体拆除费用：五五零零㎡×九零元/㎡=万元
二) 基础拆除费用：五五零零㎡×六零元/㎡=三三万元
三) 垃圾外运费用: 五五零零㎡×一五元/㎡=万元
二.一层砖混建筑物费用为万元
其中：
一) 主体拆除费用 ：七五零㎡×九零元/㎡=万元
二) 基础拆除费用：七五零㎡×六零元/㎡=万元
三) 垃圾外运费用：七五零㎡×一五元/㎡=万元
三.钢结构摊位大棚拆除费用为万元。
其中：
一) 主体拆除费用：四八零零㎡×九零元/㎡=万元
二) 运输费用：四八零零㎡×二零元/㎡=万元
三) 安装费用：四八零零㎡×八零元/㎡=万元
四.砼路面破除和外运费用：二三五二㎡×四五 元/㎡=万元
五.砼地坪破除和外运费用：七四二零㎡×三零元/㎡=万元以上各项费用总计为万元。
<二>、付款方式：
按上报拆除计划，经甲方现场管理人员签字认可的已完成工作量的七零%支付，剩余款待项目全部完成后，经双方核准认可后付清。
四、 双方责任：
甲方责任：
一.负责提供拆除范围内建筑物的水、电布置图
二.委派一-二人在现场协调有关工作
三.为提供乙方办理拆除手续所需的相关资料
乙方责任：
一.负责办理拆除所需的一切手续并承担所有费用
二.拆除过程中所发生的一切施工安全事故全部由乙方负责
三.服从甲方现场人员管理，保质保量的按期完成本合同确定的所有项目
五、违约责任：
乙方应精心组织，安全完成承包范围内的工作。否则，每拖延一天按结算总价款的一%处罚，按天累计。待结算付款时一并 扣除。
六、 争议解决办法：
在合同执行期内甲、乙双方如有争议时可协商解决。协商不成的应在甲方所在地法院解决。
七、 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，一式四份，各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房拆除合同范本 第四篇
甲方：_____________________
乙方：____________________
甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
一、项目名称、地点
建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________。
二、房屋基本状况
一、乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。
二、乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________。
三、被拆迁房屋的产权属于_________。
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。
四、拆迁补偿
一、房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;
二、附属物补偿金额为人民币_________整;
三、搬迁补助费为人民币_________元整;
四、设施设备迁移费为人民币_________元整;
五、其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
六、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
七、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
一、提交_________仲裁委员会仲裁;
二、依法向人民法院起诉。
八、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第五篇
发包方（以下简称甲方）：______
承包方（以下简称乙方）：______
经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：
第一条：工程概况
拆除工程位于临朐综合中学建设指挥部办公室。
第二条：工程承包范围
屋面钢结构支撑、铝门窗。
第三条：工期
一、合同工期：
二、开工日期：
三、完工日期：
第四条：质量标准：
一、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解、托运。
二、乙方应文明施工，切实做好做好安全防护；
第五条：工程价款及付款方式
工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：______元（价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。）
第六条甲方责任和义务
甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作；
第七条：乙方责任和义务
一、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥；
二、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底；
三、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行；
四、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措
施不力造成事故的责任和因此发生的费用；
第八条：合同争议、解决方式
一、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民****起诉。
第九条：其他
一、合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。
如单方违约，违约方承担一切责任。
甲方：______乙方：______
代理人签字：______
______年______月______日______年______月______日
厂房拆除合同范本 第六篇
甲方(拆迁人)：_____________地 址：_________ 邮码：__________电话：_________法定代表人：______ 职务：_________
乙方(被拆迁人)：___________地 址：_________ 邮码：__________
电话：_________法定代表人：____________ 职务：_________
甲方因建设需要，须拆除乙方使用的厂房，根据城市厂房拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就厂房拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条 项目名称、地点
建设项目名称________________，建设地点________ ，建设单位________ 《拆迁许可证》文号________ .
第二条 被拆厂房现状
(一)乙方在拆迁范围内有厂房__________间，建筑面积__________平方米，使用面积__________平方米，居住面积__________ 平方米。
(二)乙方有正式户口__________人，常住人口__________人，应安置人口__________人，分别是(姓名、性别、年龄、关系等)
(三)被拆迁厂房的产权属于________________.
第三条 拆迁安置
(一)乙方安置到________ ，厂房__________间，建筑面积________ 平方米，使用面积__________ 平方米，居住面积____ 平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到________________，厂房__________间。
(三)乙方临时过渡期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。甲方保证乙方在过渡期限内回迁，乙方在收到正式安置通知__________日内，应迁入安置用房内。
第四条 安置厂房的标准
(一)甲方提供给乙方的安置厂房，其建造标准应当符合________ 颁发的________标准;
(二)建造质量应当符合________________;
(三)厂房内应当有以下设施：
第五条 拆迁安置厂房产权
(一)乙方被安置厂房的产权属于乙方应与________签订厂房租赁合同并交纳房租及其他费用。
(二)乙方被安置厂房的产权属于甲、乙双方应另行签订厂房买卖合同，持该合同办理厂房产权转移手续，该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条 厂房拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)____元;转学补助费________元;提前搬家奖励费________元;其他补助费________元;共计人民币________ 元。
第七条 被拆迁厂房补偿
甲方对被拆除厂房的产权人按以下方式进行补偿：
一、作价补偿。被拆迁厂房__________间，建筑面积__________平方米，按每平方米__________元作价补偿，甲方支付乙方拆迁补偿费__________元。本合同签订后，由乙方负责办理被拆除厂房产权注销手续。
二、产权调换。甲方以________地点，______________厂房，__________间，__________平方米，补偿乙方;乙方需支付：
(一)结构差价____________________元;
(二)面积差价____________________元;
(三)厂房成新差价________________元。
三、_____________________
第八条 乙方在____年____月____日前应将原住房腾空，并交甲方拆除。
第九条 乙方私自搭建的.违章建筑或附属设施应在__________年__________月__________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有权拆除。
第十条 乙方安置属于临时过渡的，应在收到甲方正式安置通知__________日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的，不再享受各种补助费，并每逾期一天罚款__________元。
第十一条 乙方安置属于临时过渡的，在临时过渡期内，甲方按每月__________元支付乙方临时过渡费。
第十二条 甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满__________天前通知乙方，并按以下方法之一处理：
一、甲方提供同面积、同质量的安置厂房。
二、逾期__________个月内，甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的__________%向乙方加付临时过渡费，逾期超过____个月，甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的__________%向乙方加付临时过渡费。
三、________________________
第十三条 特殊情况下安置逾期的处理如果出现下列情况，乙方同意甲方逾期提供安置厂房：
一、不可抗力造成安置厂房建设延期;
二、因拆迁户搬迁迟延造成安置厂房建设延期;
因以上情况造成或安置延期时，逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理：
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份报厂房拆迁主管部门备案。
甲方：________________________代表人：__________________
乙方：________________________代表人：__________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
厂房拆除合同范本 第七篇
甲方： 乙方：
根据《_合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
第二条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、项目经理： 第三条：甲方职责
一、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
二、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
三、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
四、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
五、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
六、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条：乙方职责
一、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。
二、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
三、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
四、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
五、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条：安装、运输、拆除标的
第六条：设备装拆的付款方式：第七条：违约责任：
一、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合
同法有关规定处理。
二、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担一零零零元的违约金。 第八条：其它：
第九条：装拆时间 年 月日至 年月日
第十条：依据《_安全生产法》规定，双方另订安全协议。
第十一条：本合同一式 份，双方各执 份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表人：代表人： 电话： 电话：
签约日期： 年月日
厂房拆除合同范本 第八篇
一、合同期前，甲方对外发生的任何债权债务纠纷均与乙方无关，乙方不需因此承担任何责任。
二、未经甲方许可，乙方不得以甲方名义进行经营。
三、甲方已经就厂房及设备具体情况向乙方进行了充分的披露，乙方对厂房及设备具体情况并无异议；合同期内，乙方应正常维护、维修厂房及设备，费用由乙方自行负担，但改建厂房应经甲方同意。如因乙方过错造成厂房及设备毁损、灭失的.，应向甲方承担赔偿责任。
四、合同期内发生的一切安全事故由乙方负责，甲方概不负责。
五、合同期内，甲方设备自然折旧报废的，设备仍属甲方所有，由甲方自行处置。
六、因乙方原因致甲方对外任何责任的，乙方应于接到甲方通知后三日内全额予以赔偿。
七、甲方有权查阅乙方对外销售合同、会计账簿、会计凭证等文件，以查证乙方的盈利情况。
八、本合同签订之日甲方库存的产品均由乙方负责代售，所得扣除相应的费用后由甲方所有，乙方应于收到货款后三日内将款项支付给甲方或甲方指定的个人，并由甲方指定以现金或转账方式支付。库存产品明细及代售价格详见附件一。
厂房拆除合同范本 第九篇
发包方：
承包方：
经双方协商一致，特签本合同以资共同遵守。
第一条 工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包内容：见付图
四、承包形式：承包方现金支付、拆除建筑物的金属类归承包方。
五、拆除工程总价款_____元(大写____________)
第二条 工程期限为_____天自_____年___月___日开工至_____年 ___月___日。
工程款与支付：按双方约定的进度支付
甲方应配合乙方的拆除工作，提供水电不的设置障碍。乙方负责工程拆除期间，所发生的'安全事故由乙方负责。乙方只负责拆除建筑物，建筑物的垃圾乙方不负责清运。双方不得违约，如一方违约就要承担违约所带来的经济损 失。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由双方共 同另行商议。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
电话：
电话：
厂房拆除合同范本 第一零篇
委托人：湘潭市xx房地产开发有限责任公司
受托人：湖南xx建筑有限公司
因国家城市规划建设需要，现对xx区xx地段，xx住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁。现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质。为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：
一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。
三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。
拆除房屋前，乙方须将保证安全、文明施工的具体措施书面报告甲方，经甲方同意后方可实施。
四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按五m二收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。
五、拆除期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按五元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
本合同一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
签字：_________签字：_________
经办人：_________ 经办人：_________
_____年_____月_____日
厂房拆除合同范本 第一一篇
一、 甲方责任：
(一) 工程开工后如遇到村民或开发商阻工、或施工条件不足，造成不能顺利进行，或出现停工，半停工状态，其损失全部由甲方赔偿。
(二) 因甲方原因造成的停水、停电、误工，超过八小时以上的，人工按每人 元/天给予补贴;机械设备及脚手架摊销费另计。
(三) 负责乙方进场施工前场地的三通一平和地方协调工作。 负责相关证件的办理 负责周边防护设施及安全 负责按合同约定支付工程款。 后期由甲方负责的配套工程需与施工方同步完成进行综合验收，如因甲方原因耽误验收时间所造成的损失由甲方负责，其结算时间以乙方完工日期为准。
二、 乙方责任：
(一) 根据图纸、规范、国家颁布的有关强制性标准及其他有关法负责按合同对乙方的施工活动进行监督、检查、指导。 负责协调施工场地周边关系及施工场地内有关公用设施的处律法规组织施工，确保质量、安全、工期和文明施工符合同本合同要求及有关规定。
(二) 负责处理工地内部及协助甲方处理工地外部环境的关系(费用由甲方负责)，确保施工顺利进行。
(三) 接受甲方的监督，对甲方提出的问题要及时落实，施工期间不服从甲方正确指挥而进行违章施工和野蛮施工，甲方有权终止合同另择队伍，施工所造成损失概由乙方负责。
三、 工期延误
本工程除以下情况，其他任何原因一律不顺延工期。
(一)不可抗力(指水灾、风灾、地震、战争等自然灾害)造成工期延误，乙方不承担责任。
(二)发生延误工期的情况必须经甲方、乙方双方签字认可方能顺延工期。
厂房拆除合同范本 第一二篇
发包人：（以下简称甲方）：
承包人：（以下简称乙方）：
根据《_合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定，为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务，经双方协商同意，就拆除房屋一事达成以下协议，供双方共同遵守。
第一条、工程名称
两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物
人工拆除，乙方在拆除过程中必须保留东面山墙，并保证东面山墙的完整性、不得有损伤；并用砖塞好桁条孔，东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击，拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐；施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响；厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬
所有拆除物归乙方所有，甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助 元。
第四条、施工安全要求
乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工，采取严格的安全预防措施。在施工过程中，要特别注意安全，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不力所造成事故的责任和因此发生的一切费用与甲方无关，施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖，甲方按每块 元回收，乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净，并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的责任和义务：
一、甲方的责任和义务
⑴负责拆除房屋的`水、电、通讯设施。
⑵配合乙方做好各方面的协调工作。
二、乙方的责任和义务
⑴按甲方要求于 年五月八日 时 分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。
⑵ 因乙方原因造成的各种事故，行政处罚等一些切责任、费用由乙方自行承担。
⑶ 所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外，堆放地要符合法律法规要求。
第七条、工期：一零天。乙方延期一天支付违约金五零零元。
第八条、本协议一式两份，经甲乙双方签字即生效，双方各执一份。未尽事宜，甲乙双方另行商议。
甲方：
乙方：
___年___月___日
厂房拆除合同范本 第一三篇
甲方：______
乙方：______
依照《_合同法》。《_建筑法》及其他有关法律。行政法规。遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则，双方于______厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。
一、拆除内容
今有____________公司厂内部分（钢结构）需拆除。，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。
二、拆除价格
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米。按实际厂房量计算，结算为合同签订之日，开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值。拆除耗费人工费。运费。材料费。设备费及所有与清运垃圾相关的城管。环卫。垃圾填埋。弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。
三、付款方式
双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。
四、施工日期
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的'专业人员和相关安全设备进场施工，并在______日前完成所有的拆除内容。
五、资格要求
乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，并提供相关的复印件，并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证。操作证。安全带。劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
六、安全生产
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法。违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。
七、违约条款
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正。并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
八、其他
本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
甲方代表：______乙方代表：______
______年______月______日______年______月______日
厂房拆除合同范本 第一四篇
甲方：__________
乙方：__________
根据市政道路建设用地批复，现将__________房屋拆除工作由甲、乙双方共同负责事实，为确保拆除工作顺利完成，甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施，为明确双方责任，经甲、乙双方充分协商，订立如下：
一、工程项目、工程范围及工程量产
该项目位于机场__________，拆除面积大约__________平方米，在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。
二、甲方责任：
一、甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。
二、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。
三、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等短信营销公共设施的拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。
三、乙方责任：
一、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。
二、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故，乙方应自行负责，甲方不负任何经济赔偿及法律责任。
三、乙方在拆除中，必须按时完成所交房的拆除任务，不得无理推延，如有不可抗拒的天气，则工期顺延。
四、付款方式：
一、乙方按每平方米伍拾元付给甲方。
二、乙方在签订合同时，必须一次性付给甲方工程款，__________元整人民币。
三、余款在拆除大约两万多平方米厂房后，付清全款。
五、其它规定：
一、工地所拆除的废旧材料 等一切废旧材料归乙方所有。
二、废土渣由乙方处理。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，此协议具有法律效力。
七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商补充协议，具有同等法律效力。
甲方代表：__________乙方代表：__________
身份证号码：__________身份证号码：__________
厂房拆除合同范本 第一五篇
甲方：
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方于 就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议。
一、拆除内容
甲方在 瑞城花园南侧的原家具店钢结构棚约六零零平方米需要拆除，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对该钢结构棚进行解体落地，并负责及时把拆下的所有结构、构件、垃圾清运出场，避免影响甲方使用场地。
该棚外围留出高不拆除，作为瑞城花园工地围墙使用，要求对该预留做围墙的部分进行加固处理，达到美观、稳固要求。
二、拆除价款
经双方协商乙方付给甲方人民币 元废旧材料款，结算时间为合同签订之日。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值、拆除耗费人工费、运费、材料费、设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除费用。
三、施工工期
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工，并在 四月 日前完成所有拆除内容。
四、资格要求
乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质，进场人员须具有相应上岗证。
五、安全生产
乙方责任：
一、乙方必须向甲方提供经专家论证合格的拆除工程专项方案。
二、对进场人员进行安全三级教育和安全技术交底后方可进行拆除。
三、拆除前必须做好工作区域警戒线，安排专职安全员监督巡逻职守。避免伤及他人安全和财物损失。
四、做好高空作业专项方案，拆除过程中属高空作业的必须搭设工作平台进行操作，不得站在钢结构上进行割焊作业，避免高空坠落、触电、物体打击事故发生。
五、氧气瓶和乙炔瓶使用必须符合相关安全技术规范要求，避免爆炸和火灾事故发生。
六、乙方必须做好相应的安全救援预案提交甲方备案。
七、特殊工种必须按国家安全相关管理条例持证上岗。
八、乙方负责拆迁现场安全管理，在乙方没有按以上要求做好相关事项前，不得动工，否则发生一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。
六、违约条款
乙方在拆除过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
七、其他
本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
甲方：乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
厂房拆除合同范本 第一六篇
一、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产法律、法规、规定和标准。
二、甲、乙双方必须按国家规定设立项目体安全管理组织机构，配备相应的专兼职安全管理人员，建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩考核制度、安全生产资金保障制度、生产安全事故报告处理制度和各工序的作业指导书、各工种的安全操作规程等等。
三、乙方在施工作业前，应按照甲方的施工要求，编制专项施工组织设计，经甲方批准同意后，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
四、甲、乙双方的有关负责人必须认真对各自单位的职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
五、施工前，甲方应对乙方的施工负责人员进行安全生产进场教育，关于有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，关于施工中有关安全、防火等规章制度及要求。甲、乙双方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
另外，根据施工内容特点，甲、乙双方应对相关作业管理人员做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
六、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全生产工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产规定。甲乙双方应经常联系、相互协助检查和处理施工过程有关的安全生产工作，共同预防事故发生。
七、施工期间，乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，乙方必须根据甲方要求进行整改，如甲方未按安全生产规定、制度安排生产，乙方有权不听从指挥。
八、甲、乙双方必须按照国家规定发放个人防护用品；施工过程中，施工人员必须正确佩带和使用个人防护用品；甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
九、甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设备、操作设施、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
一零、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方、监理共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的概有擅自使用方负责。
一一、乙方在施工期间所使用的各种设备及工具经乙方自检后必须报请甲方复验，经甲方验收通过后方可进场使用。乙方所进设备或工具，包括乙方自备、由甲方提供的以及向外单位租赁的设备或工具。乙方使用的验收合格后的各种设备或工具必须严格按照安全操作规程。如在使用过程中，由于违章操作、使用不当等各种因素造成伤亡事故，均有乙方负责。
一二、甲乙双方的人员对施工的.现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需拆除更动，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员均由于由该方人员及其单位负责。
一三、特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核站培训考核后持上岗证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，其中吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。
一四、甲、乙双方必须严格执行各类防火防暴制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。
一五、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定应及时向甲方提出；甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路，造成后果均由乙方负责。
一六、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
一七、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和已知障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
一八、乙方在签订施工合同后应自觉地向所在地安全生产监督管理部门办理告知备案手续。
一九、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按xxx及上海市有关事故报告规定在事发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）安全生产监督管理部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用按责任，甲、乙双方协商解决。
二零、乙方必须执行《施工现场安全生产保证体系》（DGJ零八-九零三-二零零三）规范，无条件的配合甲方创建各级安全标准化管理达标工地。
二一、本协议规定的各项条款适用于立协单位双方。如遇有同国家和上海市的有关法规不符，按国家和上海市的有关规定执行。
二二、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执二份，送区（县）安全生产监督管理部门及有关部门各一份备案。
二三、本协议同工程合同正本同时生效，于工程竣工验收工完场清后失效。甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故由违约方承担一切经济损失。
二四、其他未尽事宜。
甲方 乙方
单位名称： （盖章）单位名称：（盖章） 负 责 人： （签名）负 责 人：（签名） 日期： 日期：
公司主管部门： （盖章）
负责人： （签名）
签 字 日 期：
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
经友好协商，甲方将址在的厂房及设备承包给乙方经营，甲乙双方特签定如下合同条款，以资共同遵守：
厂房拆除合同范本 第一七篇
承租单位：（以下称甲方）
出租单位：（以下称乙方）
根据工程需要，经甲、乙双方共同协商，自年月日起，甲方租用乙方的型塔吊，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全协议书，双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除。
三、甲方依据乙方提供的设计方案，负责塔基塔吊基础的制作，经双方验收合格签后可进行塔吊安装，塔吊安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。使用过程中，甲方应负责塔吊基础的检查、维护。如因基础造成塔吊倾翻出轨等事故由甲方负责；如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线（缆），人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机应参加甲方的安全教育并认真听讲和执行。
十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签：乙方代表签：
（盖章）（盖章）
年月日年月日
厂房拆除合同范本 第一八篇
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方委托乙方拆除危房、厂房或私人房__间，经双方友好协商，工业滤布签订本协议，具体条款如下：
一、拆除房屋数量、范围：
（一）拆除房屋__间；
（二）拆除范围：拆除到地面，拆除中所有材料归乙方所有，所有废物清空。
二、拆除工资金额：____________.
三、拆除时间：______________.
四滤布、安全问题：乙方在拆除过程中安全责任由乙方负责。
五、其他要求：在拆除过程中乙方应听从甲方的安排。
六、本协议一式二份，甲乙双方个执一份。
七、甲乙双方订力此协议均系自愿，并无反悔，经双方签字后生效。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
厂房拆除合同范本 第一九篇
合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
本合同条款如有特殊情况，有未尽事宜，双方可根据实际情况结合相关规定议定。
本合同一式叁份，双方签章，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。
(四) 付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务：
一、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
二、制定详细的施工方案及安全措施。
三、负责拆除现场的安全及文明管理。
四、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
五、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项多次协商达成一致，特订立本施工合同，以供双方共同信守。
厂房拆除合同范本 第二零篇
拆迁人(以下称甲方)：________________
法定代表人：________________
身份证号：________________
联系方式：________________
被拆迁人(以下称乙方)：________________
身份证号：________________
联系方式：________________
根据国家《_民法典》、《土地管理法》及《房屋拆迁条例》的有关规定，经协商一致，甲乙双方现就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：
一、被拆迁人的拆迁房屋座落于______路______号，建于______年，房产证号______，房屋建筑面积______平方米(地下室面积______平方米)，用地性质为划拨用地。
二、甲乙双方经协商后同意，实行拆一还一就地安置的原则，拆迁房建筑面积即为补偿房建筑面积(封闭阳台面积按六零%、地下室面积按五零%折算建筑面积)。
三、拆迁安置期限(即自乙方搬迁腾空房屋之日起至甲方书面通知交房日止)暂定为三二个月，期间按拆迁房每月每平方米五元计算给予拆迁人过渡期安置补助费，按季发放。因甲方原因造成延期交房的，甲方应当继续向乙方支付过渡期安置补助费;提前交房的，过渡期安置补助费也即停付;因乙方原因造成延期交房的，甲方不再向乙方支付过渡期安置补助费。
四、拆迁安置房源为拆迁房原地点或其东面新房的七层以下的房屋。
被拆迁人选房办法：乙方在甲方发出书面选房通知三天内到甲方指定地点选房并办理相关手续。拆迁人选房次序以签订本协议书的先后为准。如乙方未在通知日期内选房并办理相关手续的，其后果由乙方自负。
五、乙方的拆迁房屋腾空日期以甲方书面通知日期为准，甲方应提前十天书面通知乙方拆迁房屋腾空日期。
经甲方验收合格后交由甲方拆除。
六、拆迁房屋腾空事宜的约定
一、乙方的拆迁房屋腾空并经甲方验收合格后，不得回迁;私自拆除房屋附属物、门窗、水电设施等。否则，甲方有权取消部分或全部乙方的过渡期安置补助费，如给甲方造成损失的，甲方可另行追索。
二、拆迁房屋的水电、煤气、物业管理、宽带、电信、有线电视等相关费用均由乙方负责缴纳付清，与甲方无关。
三、若乙方在本协议约定的乙方拆迁房屋腾空日期前未履约搬迁，甲方可以向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院申请强制执行。
七、本协议签订后，乙方应将房产证、土地证移交给甲方，甲方出具收据。
八、乙方承诺本协议所指拆迁房屋无任何纠纷，房屋权属清楚，相关证件真实、合法、有效。并自愿作出如下保证：本协议所指拆迁房屋的权属完全归本协议之乙方所有，无其他共有人;无转让、继承、分割、抵押;无其他任何影响本协议履行之一切纠纷。如有任何纠纷乙方自愿承担由此产生的一切法律责任。
九、安置房屋由甲方给予统一装修，以利于乙方入住。装修总费用(含税费)不超过每平方米一百五十元人民币(以拆迁面积为准)，装修项目如下：墙面、房顶刮乳胶漆;地面瓷砖;灯具;水龙头，灶台;塑钢玻璃门窗;入户为防盗门。如自己装修，甲方按以上标准给予现金补助。水、电、气、有线电视、电话等安装接通(拆迁人原已有的费用由甲方承担，原没有新增的项目费用由乙方承担)。
十、乙方安置房面积大于拆迁面积的，其不超过一零平方米的部分，价格按甲方销售价格的八五折优惠;超过一零平方米不超过二零平方米的`部分，价格按甲方销售价格的九五折优惠;超过二零平方米的部分按甲方销售价格计算。该补差房款乙方应于选房时支付。
十一、甲方承诺：免除乙方二年物业管理费，二年后乙方自行支付。
十二、甲方应书面通知乙方交房的日期，现埸交房并办理相关手续。如乙方在甲方书面通知乙方收房日期的一五天内仍未到现埸收房的，按该房屋的建筑面积每平方米每天一元的标准向甲方支付房屋交接违约金，自愿承担房屋损毁风险，同时乙方放弃以任何理由、任何方式向甲方提出各种要求的权利。
十三、本协议双方因履行本协议发生争议的，应协商解决，如协商不成，任何一方均有权向人民法院起诉。
十四、本协议甲方签章后，自甲方与有关方面签订土地使用出让合同并取得该块土地使用权之日起生效;乙方签章后即生效。本协议生效后双方均共同遵守，如有违约并造成对方损失的，须负赔偿责任。
十五、本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
十六、本协议书未尽事宜按《补偿方案》相关规定执行。《补偿方案》未作出相关规定的，由甲乙双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方签字：________________
乙方签字：________________
签订地点：________________
________年________月________日
厂房拆除合同范本 第二一篇
甲方：_________
乙方：_________
双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN六零零球墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：
一、工程概况
一、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN六零零球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。
二、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。
二、工程工期：
工期共计七天。
三、工程总价
该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：一六四二零元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。
四、付款方式
乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭_支付全额款项。
五、解决争议的.方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。
六、其他
一、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。
二、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
厂房拆除合同范本 第二二篇
甲方：
乙方：
甲方经资质审查，拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程，为明确双方责任、义务，特签订拆房合同如下：
厂房拆除合同范本
一、拆除范围：院内南侧平房三零间
二、拆除工期：拆除工期为一零 天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间，每推迟一天，按罚款一零零零元计算。
三、拆除标准：被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好，垃圾清空，恢复至原貌。
四、本次房屋拆除工程中，乙方必须做到：
一、服从甲方管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。
二、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。
三、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的一切安全责任一律由乙方负责，与甲方无关。
四、做好拆房安全防护措施，标明安全警示标志，确保所拆房周围的.建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。
五、施工过程中，施工人员不准带走拆除范围外的东西，如有带走行为，将追究乙方责任。
六、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位，不许留有后患。
五、费用结算：房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有，乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值，除全都抵消拆除费外，乙方仍需向甲方付款_________元。本合同签定日一次付清。
六、为保证施工质量，签定合同时乙方需向甲方交纳保证金二零____元，待竣工验收合格后返还乙方。
七、本合同如在履行中出现未尽等事宜，双方另外协商解决。
八、本合同如有违约行为，违约方应向守约方支付违约金五零零零元。
九、本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第二三篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
经双方协商一致，特签本合同以资共同遵守。
第一条 工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包内容：见付图
四、承包形式：承包方现金支付、拆除建筑物的金属类归承包方。
五、拆除工程总价款_____元(大写____________)
第二条 工程期限为_____天自_____年___月___日开工至_____年 ___月___日。
工程款与支付：按双方约定的进度支付
甲方应配合乙方的拆除工作，提供水电不的设置障碍。
乙方负责工程拆除期间，所发生的安全事故由乙方负责。
乙方只负责拆除建筑物，建筑物的垃圾乙方不负责清运。
双方不得违约，如一方违约就要承担违约所带来的经济损 失。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由双方共 同另行商议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房拆除合同范本 第二四篇
一、负责施工场地平整、结实、道路畅通、装拆设备完好，零部件齐全。
二、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
三、指派专人负责协助乙方对装拆过程中的安全监护。
四、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
五、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
六、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
厂房拆除合同范本 第二五篇
甲方：
乙方：
一、拆除活动板房内容：
一、因甲方需要委托乙方在 住房工程项目装拆彩板房 平米， 元/平米，计 元。
二、彩板房拆除后运到西青王庄，单机 车，运费一 元。
三、人工费： 个工， 元/人，计 元。
二、税金： 元
三、甲方应付乙方： 元
甲方责任：
一、甲方负责道路平整，保证具备安装条件。
二、因甲方现场不具备安装彩板房条件，造成乙方延误工期，甲方承担全部责任，并付乙方二零%误工费。
三、甲方负责提供安装彩板房电源。
乙方责任：
一、乙方按甲方指定时间要求进场安装彩板房。
二、乙方负责安装过程中所有工作，严格拆迁各项操作规程，发生由乙方原因造成的安全事故由乙方负责。
三、乙方负责彩板房的'安装质量，因安装彩板房安装质量问题而发生事故由乙方负责。
四、彩板房搭设完毕后，乙方负责彩板房保管事宜。
五、乙方负责提供安装彩板房安拆费发票，因乙方提供不合格发票损失由乙方负责。
六、本协议未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协议商解决，此协议双方签字生效，并一式两份。甲乙各一份。
甲方盖章
乙方盖章
负责人签字
负责人签字
___年___月___日
___年___月___日
厂房拆除合同范本 第二六篇
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：
第一条：工程概况
拆除工程于山大兴隆校区教学楼五号楼顶，面积约五零零平方米，楼顶钢结构简易棚。
第二条：工程承包范围
屋面钢结构支撑、外部钢平台附属物。
第三条：工期
一、合同工期：七日历天（雨天顺延）
二、开工日期： ______年___月___日；
三、完工日期： ______年___月___日；
第四条：质量标准
一、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。
二、乙方应文明施工，最大程度的保护屋面完整性做好安全防护；
第五条：工程价款及付款方式
一、工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为： ______元（ ______万元。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、税金费用以及因拆除损坏的屋面地面等修复费用。
二、施工前交付施工管理押金五零零零元。
三、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内结清施工押金。
四、施工管理费：一零零零元
第六条：甲方责任和义务
甲方负责拆除钢结构的`协调施工监督等工作；
第七条：乙方责任和义务
一、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥；
二、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底；
三、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行；
四、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；
第八条：合同争议、解决方式
一、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。
第九条：其他
合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。
甲方：
乙方：
代理人签字：
______年___月___日
______年___月___日
厂房拆除合同范本 第二七篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《合同法》 《建筑法》 《安全生产法》和《拆迁管理条例》为了明确双方责任，确保拆迁安全和进度。经甲、乙双方协商一致达成以下条款，双方共同遵守。
一、武穴市供电公司家属楼及门面房。
二、工程地点：青林路
三、拆除面积：约一二零零m二
四、承包范围：二栋五层砖混楼及两层门面房，其它附属工程拆除。
五、合同工期
六、合同价款：经双方协商，互不补款。
七、甲方责任义务
一〉甲方负责将拆除范围内的物品腾空，使之具备可拆除条件。
二〉甲方负责协调被拆除户以及与拆除有关的周边关系，以保证乙方安全顺利施工。
三〉甲方负责提供拆除范围内的'地下管线及房屋电线、闭路线、电信线等的准确位置。
八、乙方责任义务
一〉乙方施工前，将安全保证金(壹万元)交纳到甲方指定的帐户，完工验收合格后甲方如数退还。
二〉按照甲方批准的施工方案，安全有序的进行拆除。
三〉乙方在施工中要悬挂警示标语，并采取安全防护措施，设置安全隔离带，并有专人进行巡查以确保施工人员、行人和施工设备的安全，因乙方责任引起的一切安全事故由乙方承担全部责任。
四〉按照国家相关规定及技术标准，采取切实可行的措施进行安全文明施工，保证施工进度。
五〉拆除现场材料堆放整齐有序，保证拆除现场人走场清。
九、保证金支付办法
工程完工后，经甲方验收合格后全部退还。
十、其它
一〉本合同未尽事宜，双方协商解决。
二〉本合同经甲、乙双方签字生效，工程完工后合同执行完毕，随之自行失效。
三〉本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，至双方签字盖章之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第二八篇
甲方:
乙方:
根据甲方同乙方所在村集体村民委员会签订的《合同法》和《拆迁管理条例》甲乙双方签订如下拆迁协议：
一、乙方宅基地位于村庄以北，有证土地面积_________平米，院子_________平米，地上建筑物_________平米。
二、根据双方协商并报村集体，甲方支付乙方土地补偿费_________元，地上建筑物、构筑物补偿费_________元，各种农作物树木补偿费_________元，以上共计补偿乙方_________元。甲方补偿乙方上述费用后本协议约定的土地归甲方使用，用于建设住宅，乙方如果需要回迁的双方另行签订购房协议。
三、甲方按本协议补偿乙方的费用包含全部应由甲方及其他任何单位补偿乙方的'费用，补偿支付乙方后乙方不再对本协议约定的土地和房屋拥有任何权利，乙方同村集体签订的协议同时终止，甲方在办理本协议约定土地的产权手续时，乙方应无条件配合。
四、本协议签订后，甲方对本协议约定的土地和房屋及新建房屋拥有所有权、收益权、处置权。针对本协议约定土地和房屋的任何补偿均归甲方所有，乙方不得干涉。
五、本协议生效后，乙方违约的赔偿甲方_________万元，并承担甲方损失。
六、本合同未尽事宜，双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份自双方签字之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第二九篇
甲方：
乙方:
今因甲方工程所需，现把位于钢结构拆除工程施工部分承包给乙方，为明确责任，特订立以下条款，供双方信守。
一、工程内容
乙方负责对现在厂区内部分钢结构及设备进行解体落地，按“甲方保留部分钢材清单”明细将运到指定地点，产权归甲方所有，其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的拆除范围为钢结构材料部分及室内设备，不含“甲方保留部分钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项项目的所有工作内容，并符合规范要求。
二、工程价款
、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币 元，结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。
、补偿费用：乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不收取拆除费用并补偿甲方 元整。旧料费用(￥ .零零元)。
、付款方式：在合同签订后 天内，乙方须 缴纳全额补偿费用给甲方，甲方收到款项后开具收据给乙方。
三、工程质量
拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆拆工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作。拆除施工中如发现情况不明的电缆、管道时，应停止施工并采取必要的应急措施，及时向有关职能部门报告，经处理后方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内，乙方应无条件服从甲方的检查，加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的施工表现情况更换施工班子。
四、施工工期
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工，并要在 年 月 日前完成所有工程内容。
五、保证金
乙方进驻施工点前应先缴纳保证金 元。以做为对本工程风险的承诺，工程结束后，由双方检查验收合格，退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时，由保证金抵扣。
六、安全生产
乙方负责施工现场安全管理，如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、违约条款
乙方在施工过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，甲方不再退还保证金。
八、本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废，未及事宜协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房拆除合同范本 第三零篇
甲方：______
乙方：______
依照《_合同法》.《_建筑法》及其他有关法律.行政法规.遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则，双方于新鹰卫浴厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。
一.拆除内容
今有新鹰卫浴有限公司厂内部分（钢结构）需拆除.，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。
二.拆除价格
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米.按实际厂房量计算，结算为合同签订
之日，开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值.拆除耗费人工费.运费.材料费.设备费及所有与清运垃圾相关的城管.环卫.垃圾填埋.弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。
三.付款方式
双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。
四.施工日期
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工，并在______日前完成所有的拆除内容。
五.资格要求
乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，并提供相关的复印件，并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证.操作证.安全带.劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
六.安全生产
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法.违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。
七违约条款
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正.并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
八.其他
本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
甲方代表：______
乙方代表：______
______年______月______日
______年______月______日
厂房拆除合同范本 第三一篇
一、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按《建筑安装工程安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准》等安全规范组织施工，不得违章指挥和冒险蛮干，并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查。
二、乙方必须采取必要的防护措施，施工用脚手架应规范搭设。
三、乙方必须确保施工现场整洁有序，道路通畅。工地严禁出现随意大小便现象，一经发现按一零零元/次罚款。
四、乙方在施工过程中必须确保不发生重大安全事故。如因乙方原因发生安全意外事故，因此而产生的法律责任、直接经济损失和其他费用由乙方全部承担。发包人和承包人对事故责任有争议时，必须按有关部门的认定处理。
五、施工防护工作要求：
甲方：
乙方：
甲方经资质审查，拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程，为明确双方责任、义务，特签订拆房合同如下：
一、拆除范围：院内南侧平房三零间
二、拆除工期：拆除工期为一零 天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间，每推迟一天，按罚款一零零零元计算。
三、拆除标准：被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好，垃圾清空，恢复至原貌。
四、本次房屋拆除工程中，乙方必须做到：
一、服从甲方管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。
二、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。
三、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的一切安全责任一律由乙方负责，与甲方无关。
四、做好拆房安全防护措施，标明安全警示标志，确保所拆房周围的建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。
五、施工过程中，施工人员不准带走拆除范围外的东西，如有带走行为，将追究乙方责任。
六、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位，不许留有后患。
五、费用结算：房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有，乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值，除全都抵消拆除费外，乙方仍需向甲方付款 元。本合同签定日一次付清。
六、为保证施工质量，签定合同时乙方需向甲方交纳保证金二零零零元，待竣工验收合格后返还乙方。
七、本合同如在履行中出现未尽等事宜，双方另外协商解决。
八、本合同如有违约行为，违约方应向守约方支付违约金五零零零元。
九、本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
第二条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、项目经理：
第三条：
甲方职责
一、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
二、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
三、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
四、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
五、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
六、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条：乙方职责
一、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。
二、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
三、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
四、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
五、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条：安装、运输、拆除标的
第六条：设备装拆的付款方式：第七条：违约责任：
一、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合
同法有关规定处理。
二、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担一零零零元的违约金。 第八条：其它：
第九条：装拆时间:
第十条：依据《xxx安全生产法》规定，双方另订安全协议。
第十一条：本合同一式 份，双方各执 份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签约日期： 年 月 日
厂房拆除合同范本 第三二篇
甲方：
乙方：
乙方通过支付对价形式的投标，获得甲方所属××××××以南，××××以西，×××以北，×××以东， 以资双方执行。
一、乙方向甲方交纳 万元保证金，以获得本建筑物拆除权。此款，在后续拆除中抵顶乙方给甲方交纳的拆除费，多退少补。
二、拆除费用：乙方拆除每平米向甲方交纳 元人民币，具体面积根据甲方现场工作人员实地丈量或产权本为准。乙方每拆除一万平米必须向甲方交纳
三、拆除物：拆下的门窗、暖气、铁、地下管网等全部归乙方所有。抵乙方拆除费用和利润(拆下建筑废砖瓦石乙方不负责外运)。
四、甲方确保在乙方进场前，拆除物的主体结构存在，包括：砖混、框架、门窗、暖气及附属物，不被房主拆走。
五、如拆除中，有个别附属物被房主拆走，经甲方工作人员确定并签字认可后，乙方可以按每平米 元交纳甲方拆除费。
六、乙方尽职尽责，配合甲方工作，拆除中采取的安全措施，乙方根据相关规定、规范及流程落实到位。
七、拆除中出现一切安全事故，包括人身伤亡、机械损坏等责任，全部由乙方自负，甲方不承担任何责任。
八、乙方此次的报价和能在拆除过程中做到安全、守时、守信，甲方在后续的拆除发包项目中同等条件下可优先考虑乙方中标。
九、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房拆除合同范本 第三三篇
甲方：__________
乙方：__________
根据市政道路建设用地批复，现将__________房屋拆除工作由甲、乙双方共同负责事实，为确保拆除工作顺利完成，甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施，为明确双方责任，经甲、乙双方充分协商，订立如下：
一、工程项目、工程范围及工程量产
该项目位于机场__________，拆除面积大约__________平方米，在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。
二、甲方责任：
一、甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。
二、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。
三、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等公共设施的.拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。
三、乙方责任：
一、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。
二、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故，乙方应自行负责，甲方不负任何经济赔偿及法律责任。
三、乙方在拆除中，必须按时完成所交房的拆除任务，不得无理推延，如有不可抗拒的天气，则工期顺延。
四、付款方式：
一、乙方按每平方米伍拾元付给甲方。
二、乙方在签订合同时，必须一次性付给甲方工程款，__________元整人民币。
三、余款在拆除大约两万多平方米厂房后，付清全款。
五、其它规定：
一、工地所拆除的废旧材料（包括外表材料、门窗废铁、钢筋、废理电线以及地梁拆除）等一切废旧材料归乙方所有。
二、废土渣由乙方处理。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，此协议具有法律效力。
七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商补充协议，具有同等法律效力。
甲方代表：__________乙方代表：__________
身份证号码：__________身份证号码：__________
厂房拆除合同范本 第三四篇
拆迁人 _________
因工程项目建设需要，将在范围进行房屋拆迁。根据《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定，为了更好地完成工作目标，提高拆迁管理水平，特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。
一、实施拆房施工的单位，必须具有相应的`施工资质证书。
二、拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆房工程安全的各种管线 的切除、移位工作 。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时，应停止施工并采取必要的应急措施，及时向有关职能部门报告，经处理后方可恢复施工。
三、拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作，及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时，应先围后拆或边拆边围，砌筑好围墙，因施工需要难以砌筑固定围墙的，应设置遮挡围护。
四、拆房工地应设置明显的安全警示牌，划定危险区域，设置夜间作业警示灯光，有危及和影响临近居民和行人安全的，应设置坚固的防护网和安全保护装置。
五、拆房工地应设安全卫生监督员，施工人员进入拆房工地必须戴好安全帽、穿劳动防护鞋，正确使用安全装备。
六、拆房施工应根据房屋结构，采取从上往下分层拆除，不得立体交叉拆除作业；框架结构的房屋确需连体倾覆拆除的，距相邻建筑物、构筑物和人行通道必须达到被拆除建筑物高度的一、五倍以上。
七、拆房施工不得擅自占道、占用绿地，阻碍交通，工地内严禁焚烧垃圾和各种废弃物，拆卸下的各种材料应堆放整齐，及时清理。
八、拆除二层以上的房屋，按房屋的层高进行防尘围护，防止拆除房屋产生较大粉尘的应及时洒水降尘，建筑垃圾和房屋旧料、废弃物应设置垂直运输设备或流放槽倾倒，拆除物不得随意从高处往下抛，以保护环境卫生和空气的清洁度。
九、遇有风力在六级以上、大雾、雷暴雨、冰雪等恶劣气候影响施工安全时，禁止拆房作业。
十、拆房工地如发生安全事故隐患，应立即排除险情；发生人身伤亡事故，应立即停止拆房施工，及时组织抢救，并立即向市、区拆迁管理部门和当地政府、劳动安全等部门报告。
十一、对拆迁人未能达到本责任书要求的，由市房屋拆迁主管部门向拆迁人发出“整改通知书”限期整改，并根据具体情况进行通报批评和采取行政及经济处罚。
责任单位 ___________
法定代表人：_________
______年_____月_____日
厂房拆除合同范本 第三五篇
甲方：
乙方:
今因甲方工程所需，现把位于 钢结构拆除工程施工部分承包给乙方，为明确责任，特订立以下条款，供双方信守。
一、工程内容
乙方负责对现在厂区内部分钢结构及设备进行解体落地，按“甲方保留部分钢材清单”明细将运到指定地点，产权归甲方所有，其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的拆除范围为钢结构材料部分及室内设备，不含“甲方保留部分钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项项目的所有工作内容，并符合规范要求。
二、工程价款
、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币 元，结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。
、 补偿费用：乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不收取拆除费用并补偿甲方 元整。旧料费用(￥元)。
、 付款方式：在合同签订后 天内，乙方须 缴纳全额补偿费用给甲方，甲方收到款项后开具收据给乙方。
三、工程质量
拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆拆工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的.切除、移位工作。拆除施工中如发现情况不明的电缆、管道时，应停止施工并采取必要的应急措施，及时向有关职能部门报告，经处理后方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内，乙方应无条件服从甲方的检查，加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的施工表现情况更换施工班子。
四、施工工期
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工，并要在____年__月__日前完成所有工程内容。
五、保证金
乙方进驻施工点前应先缴纳保证金 元。以做为对本工程风险的承诺，工程结束后，由双方检查验收合格，退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时，由保证金抵扣。
六、安全生产
乙方负责施工现场安全管理，如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。
七：违约条款
乙方在施工过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，甲方不再退还保证金。
八、本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废，未及事宜协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
厂房拆除合同范本 第三六篇
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：
第一条：工程概况
拆除工程于荣乌高速准旗段主线收费站钢结构及票亭、安全岛、地磅及所有地上、地面、地下附属设施。
第二条：工程承包范围
屋面、墙面钢结构支撑、内部钢平台、厂房内小的附属物。
第三条：工期
一、合同工期：日历天(雨天顺延)
二、开工日期：
三、完工日期：
第四条：质量标准：
一、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。
二、乙方应文明施工，必须最大程度的保护甲方回收的票亭、地磅及所有电气设备、检测设备的完整性;
三、乙方拆完地上部分后要按照公路施工有关规定下挖路面 公分，以保证以后路面恢复的耐用性。
四、乙方在拆除工程中必须保护好地下所埋设的所有电缆和信号线缆，并按规定做好检查井。
五、乙方工人进场必须进行安全培训方可上岗，抓好安全管理，杜绝出现安全事故。
第五条：工程价款及付款方式
一、工程价款按固定总价一次性包死，合同总价为：元(大写： 万元)。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、等所有费用。
二、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内工程款一次性结清。
第六条甲方责任和义务
一、 甲方负责拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作;
二、 给乙方提供拆除时临时用电、水接入点;
第七条：乙方责任和义务
一、 乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥;
二、 乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
三、 乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全生产监督，确保拆除施工在安全状态下进行;
四、 乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
第八条：合同争议、解决方式
双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。
第九条：其他
一、 合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房拆除合同范本 第三七篇
甲方：
乙方：
依据甲乙双方协商房屋拆迁办法，就委托拆除瀚海泰苑售楼达成以下协议：
一、出卖范围：由于北环路拓宽，我公司受______________________钢结构房屋拆除及拆除后的钢材出卖给乙方，包含由甲方协商认可的`瀚海泰苑售楼部所有的钢材。
二、合同总价：本合同价款为：
三、拆除要求：拆除总工期：天日历天拆除工日期：______年___月___日至______年___月___日。按照甲方要求拆除，对甲方需要的办公物、门、桌椅、饰品、地毯、灯具实木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走，其余归乙方所有。
四、双方权利与义务：
一、甲方负责乙方现场组织协调工作;
二、甲方负责现场拆除管理和配合协调工作;
三、现场施工过程中产生的垃圾由乙方负责清运至场外，并承担相应的费用;
四、乙方在施工过程中需避免存在事故隐患，一旦发生由于乙方原因所造成的任何事故，乙方需承担相关责任和损失费用;
五、支付方式：合同签订当日，乙方支付人民币贰万元定金整给甲方;剩余人民币壹拾肆万元整，于乙方人员进场、开工前一次性付清。a)本协议一式贰份，自双方签订之日起生效。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
委托代理人：(签字)
委托代理人：(签字)
电话：
电话：
______年___月___日
______年___月___日