工程清淤合同范本
工程清淤合同范本 第一篇
发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)
依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围:
四、承包方式:
二、合同工期
一、开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。五,付款方式付款方式:本工程进场完成%工作后一零天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后一五天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后二零天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
一、承包人在合同签定后____日内完成图纸的`设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
二、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
一、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
二、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
三、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
一、承包人在工程竣工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
二、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
三、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
四、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
五、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
六、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:____________________本合同共_页
发包人:(盖章)法定代表人:委托代理人:(签字)
承包人:(签字)联系方式:开户银行:银行账号:
工程清淤合同范本 第二篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
兹有 雨水管道、污水管道清理及疏通、维修和零星工程的建设,甲方委托乙方施工,依照《_合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,并经双方协商,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程概况:
一、 工程名称:雨水管道、污水管道清理及疏通等工程。
二、 工程地点:
三、 工程内容:
二、合同工期:
根据要求按时完成
三、合同价格:
工程量按验收实际工作量计算,结算价格:雨水管道、污水管道,雷迪机械疏通单价:市政管网、农民新村主管网xx元/米,管理费为工程总价的一零%
四、工程质量和施工
一、本工程质量要求合格;
二、乙方必须严格按照施工图纸和国家颁布的'有关规范标准进行施工,并接受监理和甲方代表的监督;
三、乙方施工中所用的材料、规格、品种必须符合设计要求及有关规定。
五、工程付款:
根据工程完成进度付款,竣工验收审计后三零天内一次性付清。
六施工安全:
乙方必须严格操作规范施工,并注意人员安全,设置必要的警戒标志,加强对施工人员的安全教育,确保施工安全。如发生安全事故,由乙方负责并承担全部责任。
七、环境保护:
工程施工过程中乙方做好场地清理工作,保持道路清洁畅通。甲方协调城市管理执法局配合施工。
八、纠纷解决办法:
双方协商解决,协商不成向经济合同仲裁机关申请仲裁。
九、 附则:
一、 本合同一式四份,甲乙双方各执二份:
二、 本合同双方代表签字,加盖双方公章即生效。
发包方:
发包方代表签字:
承包方:
承包方代表签字:
鉴证方:
签订日期: 年 月 日
工程清淤合同范本 第三篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
因黄姑路到奎星路地段,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给当地老百姓生活造成了十分严重的影响,为还居民一个良好的生活环境,甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下:
一、工程地点:广州暨南大学地段下水道。
二、工程量:疏通下水道长一五零M,包括盖板五零M。
三、工程时间:__年一一月二日至二零xx年一一月九日止。
四、付款方式:工程结束后,经验收合格凭票付款,金额为贰万贰仟元整(二二零元),一次性付清。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字后生效。
甲方:____乙方:____
____年___月___日_____