范文网 合同范本 屋面盖瓦合同范本(全文)

屋面盖瓦合同范本(全文)

屋面盖瓦合同范本 第一篇甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的一零%作为违约赔偿。下列情况为违约:一、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量。

屋面盖瓦合同范本

屋面盖瓦合同范本 第一篇

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的一零%作为违约赔偿。

下列情况为违约:

一、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。

二、不能在规定的期限内完成工程任务。

三、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章):__________________承包人(签字):__________________

法定代表人(签字):__________________身份证号码:__________________

委托代理人(签字):__________________ 委托代理人(签字):__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

甲方:________________(发包方)

乙方:________________(承包方)

根据《^v^民法典》、《^v^消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。

一、工程概念

施工地点:_____乡_____村

施工内容:房屋维修

维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。

工程期限:从________年________月________日开工至________年________月________日。

二、工程总价及结算方式

付款方式:工程总价款________________元(大写:________________元整)自本协议签订后甲方预付首付款________________元(大写:________________元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。

三、施工准备及双方义务

(一)甲方义务

甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。

(二)乙方义务

一、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。

二、乙方指派技术负责人,负责本协议的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。

(三)工程质量及竣工验收的方法

一、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。

二、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。

三、工程竣工后乙方应及时通知验收,甲方自接验收通知三日内进行验收。

(四)双方违约责任

自本协议签订后,甲、乙双方应履行协议规定的各项条款,不得擅自变更或解除协议。

(五)纠纷处理

本协议履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。

(六)本协议一式三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

屋面盖瓦合同范本 第二篇

承包人按规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按^v^《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

一、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为五年;

三、装修工程为二年;

四、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年;

五、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期;

六、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年;

七、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

屋面盖瓦合同范本 第三篇

一、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,一天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

二、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。

三、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。

四、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

屋面盖瓦合同范本 第四篇

甲方当事人签名捺印

乙方当事人签名捺印

处理公安机关

在场见证人签名

二零xx年九月二八日

一、根据刑事诉讼规定,刑事案件的起诉分为公诉案件和自诉案件。轻伤害案件可以自诉,重伤害案件必须公诉,没有一点成为自诉案件的可能。

二、自诉案件自诉人与被告人可以自行各解,法院也可以进行调解,无论是当事人自行和解,还是法院进行调解,只要和解、调解成功,自诉人都有撤诉的权利。当事人之间进行和解或者法院进行调解是指案件起诉到法院之后的事,这不叫私了。所谓私了,就是指案件未经公安司法机关处理,而是当事人双方私下的进行和解或调解。如果不是严重的刑事犯罪,当事人之间均可以私了,但是如果构成严重刑事犯罪,当事人之间私了是无效和违法的。

三、公安机关侦查终结的案件首先移送检察院批捕科(又叫侦监科),由批捕科进行审查决定是否予以批准逮捕,如果不构成犯罪或者属于自诉案件,检察院只能把案件退回公安机关,由公安机关撤销案件或者移送法院作为自诉案件进行处理。当然,公安机关也可以撤销案件,并告知被害人向法院提起自诉。此时公安机关已经不应再进行调解,如果案件到了法院,当然可以进行调解(一般是就民事赔偿部分进行调解,刑事责任部分不可能进行调解。社会上所说的刑事案件调解好了,是指民事赔偿部分调解好,双方当事人达成调解协议了。自诉案

件如果民事赔偿部分调解好,被告人一般都会要求自诉人撤诉,此时法院不要求再对刑事部分进行审理了。公诉案件被告人与被害人就民事赔偿调解达成协议后,被告人一方往往会要求被害人一方出具书面的谅解书,同时由被害人提出要求法院对被告人从轻处罚。)

四、如果经调解达成协议,协议书的内容一般包括以下内容:一是双方当事人或者委托代理人的姓名等基本情况;二是协议的具体内容,如甲方一次性赔偿乙方多少钱、以后因此事永无纠纷、要求司法机关对被告人从轻处罚或者适用缓刑,如果是自诉案件可以要求自诉人撤诉等;三双方当事人签名或者捺指印。关键注意:赔偿钱数、永无纠纷、表示谅解、要求从轻处理这几个方面。调解协议就按照上述内容进行写就行了,无需赘述。

五、是否在公安机关协调下进行均可以,但是调解结果及相关手续必须交到办案单位的承办人。

六、调解好的案件必须要有协议书、谅解书、收条。

发包方(甲方):

承包方(乙方):

一、工程概况

工程名称:

工程地点:工程内容:四号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理),天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。

承包范围:分两步实施:第一步,先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工,均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工,以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。

二、合同价款及结算

本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为一零三六m二 ,综合单价为六零元/ m二;屋面防水卷材(含基层处理),共计二九零㎡,综合单价为一四元/ m二;梯步栏杆(厚度九零丝)综合单价一零零元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价二八元/ m二;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价八元/ m二;天沟砂浆面分项工程共计二四零m二,综合单价一八元/ m二;梯步不锈钢栏杆三零零m/单元,高度按设计,四楼悬空平面栏杆高度为,综合单价为一零零元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实),砼厚度五cm,综合单价为三八元/m二 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据,按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的,包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。

三、付款方法

甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;

一、屋面整改工程施工完毕,经检查合格后,支付屋面工程进度款的九零%;

二、其他整改工程按进度分期支付,全部整改工程完工并验收合格后,办理工程结算,决算完成后一个月内支付结算总价。

四、合同工期

该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求,在协仪确定的时间内完成施工。

一、屋面所有整改工程工期共计二零天;

二、其他分项工程的工期按实际情况确定。

五、质量标准

施工质量标准:按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。产品质量标准:所用的材料须达到行业标准规定的要求。

六、甲、乙双方的权利和义务

一.甲方的权利和义务:

一)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地,提供施工所需的水、电源等,水电费用由乙方负责。

二)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊,供乙方施工之用。

三)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。

二.乙方的权利和义务:

一)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况,按甲方的施工步骤,在合同生效后的三天内编制完成施工组织设计送交甲方审查,做好施工准备工作,立即进场施工。

二)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。

三)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。

四)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场,负责履行施工协议,按照协议要求组织施工,保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则,造成的损失由乙方自负。

五)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育,施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理,否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。

七、违约责任

协议签订后双方必须严格遵守,若有违反,违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的一零%计算。

八、争议或纠纷处理

本合同在履行期间,双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解,或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。

九、合同生效

双方签字后本合同生效。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。

甲方: 乙方:

年月日:

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

第一条:工程概括

工程名称:房屋改造工程

工程地址:沈阳市皇姑区鸭绿江东街xx号

建筑面积: 二零零零平方米

工程内容:土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等

承包方式:总承包

第二条:合同工期

开工日期:二零xx年一二月五日

竣工日期:二零xx年三月五日

总工期:九零天

第三条:工程价款及付款方式

一、本工程合同价款为八二万元(大写:捌拾贰万元整)

二、付款方式:合同签订后付三二万元工程首付款,施工中按工程进度付工程进度款,工程完工并验收合格后工程款付至九五%,余款五%待一年质量保证期满无质量问题后一次性付清。

第四条:工程质量及验收

一、工程质量标准:合格

二、质量验收标准:按国家有关施工规范为验收标准。

第五条:双方责任

甲方责任:

一、 提供施工图纸;

二、 办理相关手续;

三、 按期提供工程款;

四、 质量检查及验收;

五、 提供施工用水、电及施工场地。

乙方责任:

一、 按图纸及规范要求施工,保证工程质量;

二、 严格执行本合同制定的施工工期,按期交工;

三、 安全文明施工,非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责;

四、 工程竣工后一年内为质保期,在质保期中,乙方负责向甲方免费提供维修。

第六条:违约责任

一、 甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;

二、 乙方不按合同工期完工,产品质量达不到约定的质量标准或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;

三、 一方违约后,赔偿因其违约给另一方造成的损失。

第七条:索赔

一、 当一方向另一方提出索赔时,必须要有正当的理由,且有索赔事件发生的时效证据;

二、 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的责任的其他情况,乙方可以向甲方索赔。

三、 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失,甲方可以向乙方索赔。

第八条:不可抗力

按合同法执行

第九条:合同生效与终止

合同双方签字并盖章后立即生效,甲方和乙方履行合同的全部义务,合同价款完毕之后,本合同即告终止。

第十条:合同份数

本合同一式两份,甲乙双方各持一份

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

发包人(全称):_____________________ (以下简称甲方)

承包人(全称):_____________________ (以下简称乙方)

甲乙双方根据《^v^建筑法建设工程质量管理条例房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:

上一篇
下一篇
返回顶部