电缆工程合同范本
电缆工程合同范本 第一篇
⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
电缆工程合同范本 第二篇
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：
一、工程名称：江语城小区配电工程
二、工程地点：恩施市施州大道六零八号——红庙经济开发区下官田
三、承包方式：包工包料
四、工程内容：安装六三零KVA箱变一台、四零零KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、一零KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
五、承包方式：包工包料
六、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
二、工期：
一、本工程总工期为：以建筑工程同步
二、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
三、四零零KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
四、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：
一、甲方责任：
(一)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(二)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(三)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(四)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
二、乙方责任：
(一)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(二)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(三)在甲方提供相关证明资料的'前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(四)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(五)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
四、工程价款支付：
合同签定后，甲方在二日内向乙方支付计人民币___元为定金，四零零KVA箱变到工地安装支付人民币___元，其它工程设备材料到场后甲方支付五零%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方一零日内支付给乙方工程总价款四五%的工程款(定金冲减)，其余五%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
五、争议和违约：
一、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
二、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用八%的违约赔偿金。
六、其它事项：
一、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
二、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
三、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
____年____月____日
电缆工程合同范本 第三篇
发包人(甲方)：(全称)
承包人(乙方)：(全称)
依照《_合同法》、《_招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
一工程概况
工程名称：。
工程地点：。
工程内容：。
承包范围：。
承包方式：
□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)
□乙方只包工
工程结构：。
装饰装修施工面积：。
二工程质量
本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB五零三二五-二零__)
约定标准：
三工期
总工期：日(为日历工期，并包括法定节假日
开工日期：年月日。
竣工日期：年月日。
延期开工：乙方不能按期开工的，应提前二日以书面形式通知甲方，如甲方二日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在二四小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在一二小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。
工期顺延
发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：
(一)甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(二)工程量增加、设计变更的。
(三)甲方未按时验收隐蔽工程的。
(四)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。
(五)七日内由于非乙方原因停水停电累计八小时以上不能施工的。
(六)甲方未按时支付工程款的。
(七)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
(八)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
工期提前
提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在三日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。
提前竣工协议应包含以下内容：
(一)提前的时间。
(二)乙方采取的技术措施。
(三)甲方为实行新技术措施提供的条件。
(四)实行新技术措施增加的费用。
四设计
设计图纸及技术文件的提供方式
□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。
□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
设计变更
甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工三日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。
已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。
设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。
涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
电缆工程合同范本 第四篇
发 包 人：____________
承 包 人：____________
鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称\\\\\\\"工程\\\\\\\"）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《*******合同法》、《*******建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第一条 工程概况
工程名称：电缆顶管工程
工程地点：_______
工程规模：_______
第二条 承包范围
承包范围：
第三条 合同工期
开工日期：_______年_______月______日
竣工日期：_______年_______月______日
第四条 工程建设目标
质量目标：工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家**性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率 零零%
安全目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故不发生较大火灾事故不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤五‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
进度目标：坚持以\\\\\\\"工程进度服从安全、质量\\\\\\\"为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成 。
投资**目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资**的目标，工程投资可控、在控。
环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第五条 签约合同价
本合同签约合同价为***_______（￥）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）。
第六条 合同组成部分
下列文件为合同的组成部分：
一、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；
二、合同协议书；
三、中标（签约）通知书；
四、专用合同条款；
五、通用合同条款；
六、合同附件；
七、采购文件；
八、构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第七条 承包人承诺
按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程建设实现\\\\\\\"零缺陷\\\\\\\"移交，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农民工工资按时、足额发放。
严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件**施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DAT二八—二零xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率一零零%，资料准确率一零零%，案卷合格率一零零%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第八条 发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条 词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第一零条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第一一 条 签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第一二条 份数
本合同一式三份，发包人执 二份，承包人执 份，具有同等效力。
发包人：_______承包人：_______
_______年_______月______日_______年_______月______日
电缆工程合同范本 第五篇
一、工程名称：
二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表，、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：
四、工程地点：
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表)
电缆工程合同范本 第六篇
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
通过议事会、监事会、*小组长、居组**会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《*******合同法》、《*******建筑法》结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
一、工程承包范围和工作内容及要求
(一)承包范围：
一、朝阳社区四组打水泥路三八零米、河堤维修六零米;
二、五组区域内一零八线高速公路下穿通道硬化，长五零米;
三、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
四、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(一五米)及房屋(三零㎡)改造，建彩钢攻蓬一个四零㎡;
五、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
六、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求：
本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。
一、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长三八零米，宽米，厚米，标号C二五，采用钢模置模，路面压纹每间隔五米切割收缩缝一条，深四㎝。间距八零-一零零米设间隔缝一条(实际总长四四零米，其中四社居民一事一议集体筹资自行实施六零米。);河堤长六零米，高二米，宽米，采用C一五水泥沙灰抹面。基础采用C二五毛石混泥土宽米，厚米。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
二、五组区域内一零八线高速公路下穿通道硬化，长五零米，宽五米，厚米，标号C二五，路面为扫毛路面，每间距五米切割深度为四㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
三、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长一五米，宽三米，厚米，标号C二五。路面为扫毛路面，每间距五米切割深度为四㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
四、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(一五米)及房屋(三零㎡)改造，建彩钢攻蓬一个四零㎡，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高米，宽米，全部采用标砖，墙柱为三八柱，间距米，用水泥沙浆砌砖，M一零水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽米×深米，C一零混泥土垫层米厚，基础砌砖二×三八墙、三×二四墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约三零㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径六-八㎝，壁厚三㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
五、朝阳社区八组消防通道一条，长七零米，宽六米，厚米，标号C二零(实际总长一五零米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施八零米)。路面为扫毛路面，每间距五米切割深度为三㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
朝阳社区九组消防通道四条，长一四零米，宽四米，厚米，标号C二零(实际总长三零零米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施一六零米)。路面为扫毛路面，每间距五米切割深度为三㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
二、双方**和义务
(一)甲方**和义务
一、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
二、发布施工通告进行工程协调、管理、**、验收与及时安排下道工序。
三、涉及四组区域内项目建设产生的水电费由朝阳四社集体承担，其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
四、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的**和义务
一、收到甲方书面通知三天内进场，完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
二、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
三、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
四、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)由于该工程分布六个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按六个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额二零%给付;工程完成八零%时按工程总额的五零%给付;竣工验收并经乡镇项目建设****小组**同意后补足为工程总额九零%，余一零%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价：
合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
一、四组水泥路硬化人工费 元/ m三×工程量 m三，合计 人工费 元/ m三×工程量 m三，合计 元。共计 元。元。河堤维修
二、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m三×工程量 m三，合计 元。
三、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m三×工程量 m三，合计 元。
四、飞虎老年协会围墙费用 元/m×工程量 m，合计 费用 元/㎡×工程量 费用 元/㎡×工程量 ㎡，合计 元。共计 元。㎡，合计 元。彩钢棚元。批批房
五、八组消防通道硬化人工费 元/ m三×工程量 m三，合计 元。
六、九组消防通道硬化人工费 m三×工程量 m三，合计 元。元/一—六累计工程总价款 元。
(三)以上单价全部为含税费价格，以正式**为结算票据，如人工费可不要正式**结算则扣除税收的六%后支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场**的指令精心**，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理**的行为时甲方有权制止，罚款直至**合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前三天通知发包人**竣工验收。发包人在收到通知后及时**有关单位及相关人员进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
(二)承包人违约：
一、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 一零零零 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
二、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定**人或其委托**人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间：二零x年 月 日
合同订立地点：
(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托**人： (公章) 承包人或委托**人： (公章)
电 话： 电 话：
签订地点：
签订时间：
电缆工程合同范本 第七篇
甲方：
乙方：
身份证号码：
为了顺利完成 的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将 的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电
三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款二零零元计价方式：
五、 工程总价：总工程款四零零零零元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的九五%，扣工程款的五%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
一、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
二、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的.顺利施工。
八、乙方责任：
一、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
二、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，
三、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
四、负责场内材料的装、运、卸和保护。
五、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
六、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日 期： ___年 ___月___日
日 期：___年___ 月___日
电缆工程合同范本 第八篇
发包人：______ (以下简称甲方)承包人：______ 工程公司 (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目一、 工程名称：______ 混凝土道路二、 工程地点：______ 村三、 承包范围：______ 米混凝土道路四、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。五、 合同价款：合同总价款______ 万元。
二、 技术要求一、路面为______ cm厚C二五水泥混凝土路面，宽______ 五米。二、 ______ cm厚三：七灰土垫层。
三、 施工及质量要求一、路基处理在原有路基的基础上，对高低不*路段，采用***或装载机整*，并**地表杂草，然后用压路机压实。二、严格**路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、 双方**和义务一、发包人主要工作：______负责场地三通一*;二、承包人主要工作：______负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的______ %.工程质量保证金为总造价的二%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人**管理**的规定，精心**、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理**的行为均有权予以制止，直至罚款和**合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：____________乙方：________________年____月____日
电缆工程合同范本 第九篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围
一、工程名称：榆林基地二楼别墅工程
二、工程地点：榆林段一一零国道南侧
三、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式
一、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
二、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式
一、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为八零零零元，二楼别墅为一零零零零元进行竣工结算。
二、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到五零%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任
一、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华
二、乙方驻施工现场代表姓名：
三、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
四、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的`一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分质量与验收及其他
一、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
二、安装完毕，并调试合格。
三、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆工程合同范本 第一零篇
出卖人：______电缆有限公司
签订地点：________________
买受人：__________有限公司
签订时间：____年____月____日
第一条标的、数量、规格及技术要求：。合同总价为________万元，人民币金额（大写）：____________。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证和三C认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后____个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收，若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后一零天。
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的六零%；
安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的九零%；其余一零％作为质量保证金，在质保期满后一四天内付清（不计利息）。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。
第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价一%--五%的罚款。买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：
（一）提交____仲裁委员会仲裁；
（二）依法向____人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项：
一．电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
二．供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的.运输费用。
三．货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
四．出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证，并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
五．出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
六．多芯电缆要求分色，其分色按国家标准（黄、绿、红、蓝、黑）双色。
七．电缆的封端应严密。
八．出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。
九．货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
一零．招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。
出卖人（章）：____买受人（章）：________
住所：____________住所：________________
法定代表人：______法定代表人：__________
委托代理人：______委托代理人：__________
电话：____________电话：________________
传真：____________传真：________________
开户银行：________开户银行：____________
帐号：____________帐号：________________
邮政编码：________邮政编码：__年__月__日
签订时间：________签订时间：____________
电缆工程合同范本 第一一篇
甲方：___________________(以下简称甲方)
乙方：___________________(以下简称乙方)
根据《*******合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方**与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为_____________工程，地点在__________________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，该_______工程按_______元/(m二、m三、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的**施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水*运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每**排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章**。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期**点，认真**，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方**与义务
(一)甲方
甲方有权对乙方进行资格**，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的**。
甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
甲方对乙方提供来的施工作业人员实行**制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及**事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得**，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法**活动。一旦造成的**的后果，甲方概不负责。
为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________乙方：______________
**：______________**：______________
___________年____月__日___________年____月__日
电缆工程合同范本 第一二篇
合同编号： XXX
出卖人：XXX电缆有限公司
签订地点：XXX开发区工地现场
买受人：**有限公司签订时间： 二零零四 年 九 月 二四 日
第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为一九二。五零一四 万元，人民币金额（大写）：
壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程当中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证和三C 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后一八 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收，若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移， 但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后一零 天。
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的.六零%；安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的九零% ；其余一零％作为质量保证金，在质保期满后一四 天内付清（不计利息）。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）： 无。
第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。
第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价一%~五% 的罚款。
买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程当中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：
（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项：
采购合同
一、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
二、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程当中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
三、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
四、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证，并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
五、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
六、多芯电缆要求分色，其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
七、电缆的封端应严密。
八、出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。
九、货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
一零、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。
出卖人买受人鉴（公）证意见：
出卖人（章）： 买受人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）
帐号：帐号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
签订时间：签订时间：
电缆工程合同范本 第一三篇
_______(供方)(以下简称乙方)
立合同人:__(需方)(以下简称甲方)
经协商同意,根据*******经济法的规定,订立合同如下:
第一条 甲方向乙方订货总值为***__元。其产品称号、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条 产品包装规格及费用_______
第三条 验收方法______
┌┬┬┬┬┬┐
│质料称号及│规格(毫米)│ 质量标准或 │计量单位│单价(元)│ 算计(元) │
│ 花色 │ 及型号 │ 技术指标 │ │ │ │
├┼┼┼┼┼┤
│ │ │ │ │ │ │
├┼┼┼┼┼┤
│ │ │ │ │ │ │
├┼┼┼┼┼┤
│ │ │ │ │ │ │
└┴┴┴┴┴┘
第四条 货款及费用等付款及结算办法______
第五条 交货规定
一.交货方式:______
二.交货地点:______
三.交货日期:______
四.运输费:_______
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
一.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意使用者,按质讲价。不能使用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
二.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所形成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的五%的罚金。
立合同人:__(需方)(以下简称甲方)
三.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装代价二%的罚金付给甲方。
四.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚。
(二)甲方应负的经济责任经典诗句
一.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变授权委托书更部分货款(或包装代价)总值x%的罚金。
二.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值x%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
四.属甲方自提的质料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
五.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原质料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处置惩罚
电缆工程合同范本 第一四篇
购买单位：（以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品名称品种、规格和质量及颜色
一、甲方确定乙方供给的产品名称、规格：
二、产品技术标准及质量要求：
第二条产品数量和计量单位、计量方法
一、产品数量：。
二、计量单位：。
第三条产品包装标准和包装物供应按国家标准包装
第四条产品交（提）货期限
一交货时间为货物送到本合同约定的交货地点。
二付款方式
第五条产品价格与货款结算
一、产品价格：产品单价按本合同附件一《电线电缆报价表》上的价格确定；合同总价按甲方实际用量和附表一产品单价计算或者后附价格单。
二、货款结算：
乙方根据甲方提供的计划进行供货；货到工地甲方向乙方付足
货款。
第六条验收标准
一、乙方必须向甲方提供所有产品出厂合格证。
二、按合同约定的质量标准进行验收。
三、电线电缆的送检费用：。
第七条乙方违约责任
一、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款向甲方支付逾期交货违约金（违约金按逾期交货款金额的每日万分之五计算）。
二、乙方提前交货的，甲方收货且经验收与合同规定一致后，仍按合同规定的交货日期付款。
第八条甲方违约责任
一、甲方中途退货，应向乙方偿付退货款的二零%的违约金。
二甲方逾期付款的应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第九条其它
一、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同附件一属于本合同有效组成部分，与本合同均具有同等法律效力。
三、本合同如有未尽事宜，可另行签定补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
四、本合同经甲乙双方签字盖章后生效；本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
签订日期：签订日期：
电缆工程合同范本 第一五篇
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
签订合同双方：
建设单位：以下简称甲方：
施工单位：以下简称乙方。
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合工作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。
电缆工程合同范本 第一六篇
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第()项办理：
一.以施工图预算加增减变更预算进行结算;
二.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价;
三.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
四.包工不包料，按工程预算定额或人工费包干办法结算;
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款该贷款后，贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定办理。
电缆工程合同范本 第一七篇
供方(甲方)：
合同号：
需方(乙方):
签约地点及时间：
根据《*******经济合同法》，经双方友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。
一、产品名称、规格、数量、金额
二、交货期限及要求：预付款到账后三零天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口。运输费用有供方承担。
三、付款方式：
一、签订合同后支付相应的预付款。
二、产品到达交货地点后，经乙方指定人员初步检验，乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后，支付合同金额的八五%。
三、合同总金额的一五%作为质保金，在质保期届满后支付。
四、甲方在乙方每次付款前开具整式增值税**四、包装要求：简易包装。
五、商标：供方使用的商标符合有关规定。
六、模具尺寸要求：按需方提供的管径大小制定。
七、验收方法及期限：一周内按企标验收。
八、保修期限：一年内免费保修，终身维修，免费上门安装调试及技术培训。
九、违约责任：此合同一经生效任何一方无权单方面变更和**合同：如一方需变更或**合同，必须在合同交货前十天书面通知对方。单方面**合同的，**合同方需向对方偿付本合同总货款的二零%违约金.
十、争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交仲裁。仲裁在供方所在地**进行，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
十一、本合同未尽事宜，按《*******经济合同法》有关规定执行。
十二、本合同双方签字、盖章生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，传真件同样生效。
供方：需方：
日期：日期：
电缆工程合同范本 第一八篇
买方：
地址：
委托**人：
卖方：
地址：
税号：
开户行及账号：
委托**人：
根据《*******合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条买方购买见附表：电缆整差一米，按实际米数结算。
第二条产品的交(提)货时间、地点：
一、产品的.交(提)货时间为：
二、产品的交(提)货地点为：
第三条产品的交接方式：
一、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。
二、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。
三、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条提前或逾期交（提）货的处理
一、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
二、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
三、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
四、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权**合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条产品货款的结算方式：
一、本合同订立三日内，买方向卖方预付三零%作为定金卖方**生产，货到现场付清全款。
二、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方**卸货。
三、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。
四、货款支付方式为，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
六、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条逾期付款的处理
一、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
二、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
三、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第四款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条产品的质量标准及质量异议的提出
一、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
二、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在七日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
三、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
四、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条产品的包装及回收
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民**管辖**。
第十条本合同一式二份，均为整本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。
卖方：买方：
**：**：
地址：地址：
电话：电话：
账号：账号：
日期：日期：
电缆工程合同范本 第一九篇
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况
工程名称：室外电缆安装工程
工程地点：分院施工现场
工程承包范围： 室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。
二、合同价款
本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含一五%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。）
三、工期
___年 ___月___ 日竣工；
合同工期总日历天数为： 四零 天。
四、工程质量标准
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标
准，并符合承包人IS零九零零一质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款一零日内支付暂定价的六零%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的七五%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后一零日内付至最终决算价款的九五%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任
一、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查；
二、提供必要的'施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；
三、开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任
一、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式二四小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
二、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
三、分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
四、分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
五、在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
六、分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
七、在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收
一、工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供三份竣工图纸。
二、工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份
承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人： 分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真： 委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
电缆工程合同范本 第二零篇
买方：_______(以下简称甲方)
卖方：_______(以下简称乙方)
根据《*******民法典》及相关法律法规的规定，在*等、自愿、公*和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量：
一、名称、规格、数量、单价
二.质量标准按下列标准执行：
所供电线、电缆必须符合现行国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提*品出厂合格证、检测报告、三C认证、青岛备案证、厂家的生产许可证(复印峻)以上材料复印峻需加盖公章。
第二条数量和计量单位、计量方法：
一.数量详见第一条。甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第条为准。
二.计量单位和方法：
三.交货数量的**尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法为：
四.包装方式和包装品的处理：包装必须保证货物运抵现场时完好无损。包装材料由乙方提供，包装费用由乙方承担。
第三条合同履行期限：
本合同履行期限自二零xx年一二月八日起至二零xx年一二月三一日。该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前三日通知乙方。
第四条运输方式和交货地点：
一.交货时间：电线的交货时间为合同签订后三日内，电缆为二零日内。
二.运输方式：方负责，卸货费用由
三.保险：
四.货物交付前，货物的灭失、毁损风险由乙方承担。
第五条验收：
一.验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的二日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在二日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。
二同规定的品种、规格、材质、数量质量不符，应在七日内提出异议。
三程及消防工程规定的检验标准和方法，对产品进行检验。
四.甲方指定验收人为)，除该指定收货人外，其他人员签认的单据不具有签收的效力。
五.本合同约定货物的质保期为另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。
第六条价格与货款支付：
一.单价：;暂定总价：为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格，包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
二.每月的日为当月的结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
三.货款支付采用下列方式：
货款分期支付。合同签订后甲方支付二零%预付款，甲方在收到乙方开具的正式税务**后七日内，甲方向乙方支付货款七零%，工程竣工验收后付至总货款的九五%，剩余五%作为质保金，在质保期满后一个月内如无任何质量问题或已按甲方要求进行整改并赔偿甲方受到的各项损失后无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后三零天内付清。质量保证金的支付并不**乙方对交付货物质量的保证责任。如遇国家**调整，实行营业税改增值税，则乙方应根据甲方要求提供增值税专用**，合同价格保持不变。
四.货款支付方式：
第七条双方**义务(一)甲方的**义务：
一.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。二.按合同约定支付合同价款。
三.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。四.按合同约定对货物进行检验和验收。五.接受乙方提供的培训和保修服务。(二)乙方的**义务
一.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点，精心**、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。
二.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。
三.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
四.本合同货物质保期程中出现任何问题影响到甲方正常使用的，乙方须在收到甲方通知后三日内进行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担。质保期满后，乙方接到甲方通知后七日内进行维修等服务，乙方应对甲方合理收费。
第八条甲方违约责任：
一.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，经甲乙双方协商后甲方退货的，不承担违约责任。
二.甲方无故拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
第九条乙方的违约责任：
一.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款
二.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不同意使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
三.乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过三日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。
四.乙方提前交付货物的，甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的，该增加的费用由乙方承担。
五.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。
六.在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
第十条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后二四小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后_五_日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定向青岛仲裁委进行仲裁。
第十二条其它事项：
一、本合同项下的债权均不得转让，也不得用于担保。
二.合同如有未尽事宜，由双方协商解决，签订补协议。
三.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___七__日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
四.甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
五.乙方在履行合同期间，应执行国家及行业有关安全质量的法律法规，如卖方在履行合同期间发生安全质量问题，乙方应负全部责任，并负责赔偿;
六.乙方在履行合同期间，应执行国家及行业有关环境保护及职业健康方面的法律法规，如乙方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题，乙方应负全部责任并负责赔偿。
七.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式____份，甲方执肆份，乙方执两份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
电缆工程合同范本 第二一篇
一、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
二、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价
中已包含由此发生的运输费用。
三、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
四、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发
的生产许可证，并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
五、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
六、多芯电缆要求分色，其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
七、电缆的封端应严密。
八、出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。
九、货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
一零、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。
出卖人买受人鉴（公）证意见：
出卖人（章）： 买受人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）
帐号：帐号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
签订时间：签订时间：
电缆工程合同范本 第二二篇
建设方： (以下简称甲方) 法定**人： 职务：承包方： (以下简称乙方)
职务：
为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及造价，按照《*******合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。
一、 工程概况：
一、 工程名称：x至x段、x至x段县道公路路面改造工程 合同段，工程合同桩号： 。
二、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加(或减少)的项目和工程量。
三、开工日期：
竣工日期：
四、质量等级：优良。
五、合同总价：元(小写： 元) 乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程项目或工程量外，不作任何变更。
二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：
一、本合同协商约定的条款;
二、施工**计划;
三、_规定的行业标准以及技术规范;
四、甲方发出的专用技术条款;
五、工程量清单和设计文件;
六、甲方发出的相关文件、指示。
三、未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人。中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视其违约并**责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分(进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。
四、一切材料、设备及施工工艺：
一、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照_相应规范的要求进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后方能使用于工地，其费用由乙方自行承担。
二、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。
三、尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，乙方应将此类工程拆除，并彻底重作，其费用由乙方承担。
四、本合同工程完工后，乙方应在一五天内向甲方提交完整的交工资料四套。
五、工程的工期：
一、 乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期竣工时，则甲方应以书面形式通知乙方。乙方应立即采取补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内竣工。对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如果乙方拒绝接受甲方加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达五天以上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分实行指定分包或更换承包人。
二、 前项工程，因各种原因影响了工程工期，必须在保证工程质量的前提下，采取相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必须在 年 月 日之前，沥青表面处治路面竣工时间必须在
三、 如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程竣工时间第二天算起，违约金按*** 元/天计算，违约金最高限额为 元***;提前一天按***元/天进行奖励，元***。
四、 乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。
六、工程的覆盖和掩蔽：
未经甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。乙方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进行检测或量测。无论何时，当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延。如果上述约定二四小时内，工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。
七：工程实施过程中的安全责任：
乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工，如在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承担赔偿责任以及行政、刑事责任。
八、乙方与甲方签订合同后的五天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划，以及为完成该计划的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。
九：乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心**施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所需的全部**、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。
一：项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间，以上人员必须押证施工。
二：各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。
三：保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切**检验工作，建立相应的自检**体系。承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料依据。
十：本合同工程缺陷责任期规定为壹年，在缺陷责***：
一：乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。
二：在缺陷责任期满后的一五天内，乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。
三：上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。
十一：工程费用的支付：
一：乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金(元整)，该工程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计达到或超过 万元时，工程质保金全部返还完毕。
二：工程款支付时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法：每月截至二五日止进行一次中期计量 (暂扣一零%的工程计量金额为工程质量保证金)。在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的五零%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的九零%;暂扣一零%的工程质量保证金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，三零天内一次性支付。
三：乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷*以及引起社会的不稳定。
十二：纠纷的解决方式
若甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;若协商解决不成，可申请**解决。
十三：在本合同执行过程中，乙方如果用行贿、送礼等不正当**企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按有关法规法纪严肃处理
当事人外，因上述行为造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等，乙方应付一切责任。情况严重者，甲方有权终止乙方在本合同项目的承包。
十四：本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
十五：本合同一式六份(甲乙双方各执三份)，合同从签约之日起生效，工地移交后，本合同自动失效。
甲方： 法定**人：
委托**人：
乙方： 法定**人：
委托**人：
年 月 日
电缆工程合同范本 第二三篇
甲方：
乙方：
为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务：
一、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;
二、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;
三、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;
四、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;
五、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。
六、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;
七、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
八、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务：
一、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。
二、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;
三、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;
四、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。
五、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;
六、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”
七、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;
八、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。
三、违约责任：
一、执行合同中有关违约处理的规定;
二、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;
三、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;
四、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。
四、执行规程：
一、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。
二、本安全协议一式两份，甲、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
代表人签字：代表人签字：
电缆工程合同范本 第二四篇
建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：
(盖章)(盖章)
法定代表人：法定代表人：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
年月日年月日
发包单位：
分包单位：
该分包合同的签订，本着公平、公正、诚实守信的原则进行，经双方协商一致，共同达成如下协议：
一、工程名称：桂康酒厂陶坛库区
二、工程地点：泸州市龙马潭区长安乡
三、分包内容：模板安拆
四、开竣工日期：
五、分包单价：四零元/二
六、计价依据：按双方商定
七、工程款支付形式：工完一个月内
八、工程质量：根据现行的工程质量规范要求及技术交底组织验收，乙方必须保证工程质量，如质量不合格，必须返工，其材料浪费及工期延误由乙方负责。
九、安全管理：甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，乙方必须遵守安全操作规程，若对违反安全操作规程造成安全事故的，其损失由乙方负责。
十、生活管理：住宿由乙方自理，工地内严禁随意大小便。
十一、材料管理：甲方提供的材料做到限额领料，对材料浪费及不合理使用超出的，由乙方负担，工地内，随时做到工完场清。
十二、施工机具：对甲方提供的机具，乙方负责日常维护管理。
十三、现场管理：乙方必须服从现场管理人员的管理和指挥，需要材料及时提出计划。
十四、违约管理：乙方分包的工程不得再行分包，在施工中，经检验不合格，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成相应的损失由乙方负责赔偿。
十五、附则：
十六、双方商定的其它条款：
十七、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：
乙方：
年月日
甲方：
乙方：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足 利益，明确责任，依据^v^有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 工程名称 建筑安装工程
第二条 地点在环园中路七八八号
第三条 工程范围 。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条 承包人 (如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条 工程总价 本工程包价计人民币七零零零零元 整。
第七条 工程包价 本工程包价计人民币 七零零零零元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条 付款办法
第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自二零xx. 年一零 月二零 日开工至 二零xx年四 月二零 日止全部完工。
第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自二零xx 年一零月二零 日开工于 二零xx年 四月一零 日完成交工。
第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 工程保密办法 。
第十三条 违约责任 。
第十四条 特殊条款 。
第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执 份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点:
二、工程承包方式：承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
四、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-二零并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
四、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零%，整体竣工验收合格后支付二零%。
二、双方款项住来均应出具收据。
三、工程结算方式：电路____米
四、乙方承包内容：一、水电开槽、布线、穿线、埋槽;二、电施工穿墙、打孔、切割;四、开关插座面板安装;五、小五金的安装;六后期灯具的安装;七、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的.问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：________
乙方签字：
________ 年 月 日
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：
第一条 工程概况
一、 工程名称： 施工变安装工程
二、 工程内容：
(二)、配电房内：安装高压柜三面(一进一计一出)，安装低压(抽出式)馈电柜三面(一总二出)，敷设 (规格)高压电缆 米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。
第二条 承包方式
包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。
第三条 工期
一、合同工期总日历天数为 日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经 供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。
二、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。
三、等待 供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。
四、等待甲方向 供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的'时间不在本合同工期内。
第四条 工程预算造价及工程款的结付方式：
一、 工程造价按照 年《全国统一安装工程预算定额 目表》和《 建筑工程费用定额》计取，安装工程预算为人民币 圆整(￥ )(本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取)。
二、 工程款的支付
(一) 本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的 %时，甲方按预算总价的 %向乙方支付工程进度款;
(二) 在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕(在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担)，双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款(须扣除一%的维修保证金，不计息)。
(三) 结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票(含保修金)。施工用水电费由乙方支付。
第五条 保修期限
在甲方正常使用的前提下(正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电)，乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。
第六条 材料的采购
一、 甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已施工的由乙方无条件返工。
二、 在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。
第七条 竣工验收
工程竣工后，由 供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过 供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合 供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。
第八条 安全责任
乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。
第九条 隐蔽工程
发包人（全称）：____________________________
承包人（全称）：____________________________
发包人、承包人根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___________________（工程全称）签定施工合同。
电缆工程合同范本 第二五篇
建设单位：___________________________(以下简称甲方)
施工单位：___________________________(以下简称乙方)
依照《_合同法》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
二、工程地址：____________________________________
三、工程规模：建筑面积约_________平方米(实际面积以施工图为准)
四、结构及层数：砖混六层
五、发包方式：包工包料
六、发包范围：工程图纸全部内容
七、开竣工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
八、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。
二、工程造价
一、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：
车库及住宅部分实行平方米包干为_________元/平方米。
二、面积计算依据：
国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应
材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_________%现金加_________%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按_________元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
一、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
二、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生给予调整。
三、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按__《建设工程质量管理条例》及《_________省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的_________%预留，满一年后返还。
七、其他有关要求和说明
安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份
建设单位、施工单位各二份。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位：________________________(盖章)施工单位：________________________(盖章)
法定代表人：__________________(签字、章)法定代表人：__________________(签字、章)
代理人：______________________(签字、章)代理人：______________________(签字、章)
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
电缆工程合同范本 第二六篇
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
签定地点：
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
第一条：工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条：承包范围和内容
一、承包范围：
二、承包内容：
一、搭设脚手架(满堂红)。
二、上部制作安装。
三、加强焊接。
四、下料，组对，焊接。
五、骨架下料，组对，焊接。
六、除锈、喷漆。
七、内部聚乙烯衬板安装。
第三条：承包方式、工程造价及结算方式
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为___%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
第四条：施工准备：
一、发包方：
一、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
二、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
三、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
四、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
一、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
二、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
三、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
四、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
第五条：工程期限
一、开工时间二零______年____月____日
二、竣工时间二零______年____月____日
三、本合同工期总日历天数零天
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
一、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
二、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
第六条：施工质量及安全施工
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
一、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
二、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
三、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
第七条：材料的供应及验收
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的.使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
第八条：施工与设计变更
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
第九条：工程验收
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
第十条：违约责任
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
第十一条：合纠纷解决
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
第十二条：附则
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电缆工程合同范本 第二七篇
甲方(需方)：乙方(供方)：
因甲方建设___工程的需要向乙方订购___，为保证产品的质量和供货，根据《*******合同法》、《*******产品质量法》和《*******消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着*等互利的原则，签订本合同。
一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价
一、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。
二、上述材料单价为固定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外)，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。
二、技术标准及质量要求
一、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方*有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准：。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品，质量须不低于此等规范要求。
二、产品样板(如有)：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提*品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。
三、交货条款
一、订货方式：甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置，甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方，以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为：___，如无书面，则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示，双方确认其真实性。
二、运输方式：甲方验收前的损耗由乙方负责。
三、交货地点：___
四、交货时间：___
五、产品的组装标准和包装物的供应与回收：采用适合长途运输的出厂标准包装，由乙方自行提供，包装费用包含在合同总价当中，包装物乙方不回收。
六、交货要求：
、准确无误。
、型号、规格无差错。
、符合甲方的交货顺序及配套要求。
七、交货资料
、交货清单;
、质量保证书。
生产厂家的产品合格证。
四、产品验收
一、验收时间
产品运送到接货地点卸车后，甲方或指定接货部门(人)在___小时内**验收。
二、验收方式
由甲方或指定接货部门(人)在指定卸货地点开箱检验或抽检;接货地点在甲方指定工程所在地的，在工程所在地进行验收。具体检验方法或检验比例、数量要求如下：(甲方提供堆放地点，___甲方在___天内验收完毕，或委托专业班组进行验收。)
三、验收标准
接货地点验收时___，有国家验收标准的，遵照执行或按照高于该标准的合同约定条款执行;没有国家相应标准的，按照该行业标准或高于该标准的合同约定条款执行;有材料样板的，结合样板验收。验收不影响乙方在保修期间应担负的责任与义务。
五、合同价款、支付条款
一、合同暂定总价(实际以结算金额为准)：大写***___元(金额小写：___)。
二、结算方式及时间：___
六、双方的责任甲方责任：
一、甲方须在每批(次)货单或送货单上签名确认以此作为甲乙双方结算的有效凭证。
二、甲方必须按双方约定的时间付款，按时足额支付乙方材料款项。
三、甲方中途单方违约终止合同，则已为甲方所接收的产品，甲方应按合同约定单价与乙方结算，未履行部分自动终止合同。
四、如乙方送货到指定地点后甲方提出退货，属于产品质量问题或其他与合同约定不相符合的，视为乙方违约，甲方退货给乙方并按本合同约定其它条款处理;如果乙方所送产品符合合同要求，甲方应按送货清单收货;如甲方坚持要求退货，若该产品属于通用产品可以另行销售的，则甲方可按所退货物的金额的___%支付违约金后乙方接受退货并自行运回，如该产品属于专为甲方生产制作的，则甲方可按所退货物的金额的___%支付违约金后乙方接受退货并自行运回。如甲方要求乙方增加合作内容，则双方另行签订补充协议或订立新合同。
五、甲方违反合同拒绝验货，按单方违约终止合同处理，并承担产品运输及装卸费用。
六、甲方未能按时验收，又没有及时通知乙方的，视同验收合格处理。
七、甲方变更接货地点或接货日期，应提前一天通知乙方，双方协商处理，否则乙方按合同约定发货，甲方应承担相应责任。
乙方责任：
一、乙方中途单方违约终止合同，则应支付甲方___%合同总价的违约金，终止合同。
如乙方的单方行为已影响或将影响甲方的后续工作，甲方有权要求乙方继续履行合同或追索赔偿。
二、乙方中途拒绝供货或减少合同数量或总额，无论是否通知甲方，均按以下方法处理：属于通用物品的，乙方应支付给甲方减少数量金额的___%违约金;属于甲方专用物品的，乙方应支付给甲方减少数量金额的___%违约金。如乙方的行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。
三、乙方逾期交货，应承担相应责任。如乙方的.行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。
四、乙方提前交货，应及时通知甲方认可后才能实行，否则应承担相应责任。提前交付的合同标的物如需甲方代保管，乙方应承担相应的保管费用，否则自行运回，甲方不承担任何责任。
五、乙方所*品的产地、品种型号、花色或质量不合约定或因其它原因致使产品验收不合格，乙方应自行承担责任及甲方拒绝验收的相应费用。如乙方的行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。如有确凿证据表明乙方有故意以不符合要求的产品冒充标的产品，或有将不符合要求的产品掺杂在标的产品中等欺骗行为，乙方应承担由此产生的一切后果，甲方有权单方**合同，并追索赔偿。
六、乙方将产品发错接货地点及接货部门(人)，应自行承担责任及损失，并不影响本合同的如期履行。
七、如双方约定按抽检的办法进行产品验收时，验收合格不能**乙方对标的产品进入使用阶段时发现的不符合合同约定要求的产品应承担的责任。保修期满后的除外。
八、乙方在收到甲方的验收异议后，应在___天内负责处理或答复，否则视同认可并允诺及时处理。
九、乙方在收到甲方的接货地点或日期变更后，应在___天内答复，否则视同认可并允诺及时处理。
七、违约责任
一、延迟交货：
如乙方未能按照本合同规定的期限或在接到甲方供应计划并确认供货的两天时间内向甲方交货，乙方应向甲方承担如下违约责任。每延迟一天，向甲方支付当批次价款一‰的违约金。逾期超过三天，甲方有权**合同。(不可抗力因素与甲方原因导致延迟的除外)。
二、货物不符
、乙方所提供的货物在数量、质量、规格及原产厂方面不符合本合同的规定，乙方应在自收到甲方书面通知之日起的合理期限内采用最快的运输方式自负一切费用及风险，补足数量不足的部分或更换质量、规格、原产厂不符的部分。有争议的标的物可由甲方暂行留存，或由双方共同委派或指定部门(个人)保管，同时提请*****处理解决。期间的保管费用与鉴定费用由责任方承担。
、货物不符合甲方的批次、顺序及配套要求，甲方将不会按合同约定的支付条件付款。
八、保修期或保质期
本合同约定合同标的产品的保修期为___年，保质期为___年，自验收合格之日起计算。保修期保修费用为：合同结算总价的___%。保修(质)期内，因用户不正确使用而造成的维修责任由甲方负责，因产品本身的问题而造成的维修责任，由乙方承担所发生的费用。乙方收到甲方送出的维修通知两天内应及时委派维修人员前来检查或维修，否则甲方有权自行修理，维修费用从该担保费用中扣除，超支部分由乙方承担。
九、售后服务
本合同约定，乙方应给甲方提供合同标的产品的零件配售服务，以保证产品使用过程当中得到正常维修及保养，确保产品达到乙方所承诺的产品自然寿命。另有约定如下：(后续服务的费用条款)
十、争议解决
本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的**管辖。
十一、不可抗力
如遇到自然灾害、社会**或*临时普遍性**行为等不可抗力导致合同双方或一方确实不能如约履行合同条款时，责任方或双方应及时通知对方，另行协商解决或通过****裁定。
十二、其它约定
___
十三、附则
一、本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充协议，以便共同遵守。
二、合同附件：
三、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。
甲方(公章)：乙方(公章)：地址：地址：
**人(签名)：**人(签名)：
联系人：联系人：
电缆工程合同范本 第二八篇
需方：（以下简称甲方）
供方： （以下简称乙方）
甲乙双方本着互惠互利的原则，根据《_合同法》的有关规定，经协商一致，甲方与乙方采取长期战略合作的开发形式，甲方委托乙方开发制作产品，达成如下合作协议；
一、制作项目、数量、金额：
一)甲方委托乙方开发制作六芯电缆插头 模具，生产六套六芯电缆插头设备(每套包括三个短接相邻堵头，六个插头)。产品开发制造合计金额：人民币____元整，大写____元整。
二、图纸及技术资料的提供：
一）乙方按照甲方要求负责模具设计和产品加工。
二）产品开发费用由甲方支付。
三、产品制造工期：
一) 产品制造工作期为________天，于___年___ 月 ___日前提供全部设备，并保证设备合格。
四、产品验收以及产品验收交付：
一） 乙方向甲方提交该项目的研究成果为总体设计方案、全套工程图纸、产品清单。
二） 交付六套六芯电缆插头设备。
五、产品收货及不合格处理：
乙方所交设备经甲方验收合格方可收货。验收产品不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件不良而引起的`修改、制作的一切费用由乙方承担，交货期不变。
六、项目合作费及支付方式：
该项目六芯电缆插头产品开发的项目合作费由模具开发费 元和六套六芯电缆插头设备费用 元两部分组成。
费用支付方式：
一）合同签订 日内，甲方向乙方支付该项目产品开发费 ，即 元作为定金；
二）货物收到后 日内，甲方向乙方支付剩余款项，即 元。
七、知识产权保护以及商业保密承诺：
一）本合同规定开发模具所有权及知识产权为甲乙双方所共同。
二）合同签订两年内，双方承诺并保证，产品技术不转让、不泄露。
三）乙方可以在市场上销售此产品，甲方无需按市场价购买，乙方必须始终按成本价给甲方供货。
四）知识产权未尽事宜由《知识产权保护协议》规定。
八、违约责任：
一) 乙方不能按期交货的，每延迟一天甲方可按开发产品总造价的____%金额作罚金。
二) 乙方不能交货的，本合同终止，乙方须向甲方 倍返还定金。
三) 产品在使用过程中，不能达到合同规定要求的，由乙方负责修理或重作的费用开支，经 天内维修或重作，也不能达到合同规定要求的，乙方赔偿甲方损失。
九、本合同一式二份，甲方乙双方各持一份，具同等法律效力。
甲方（盖章）：邯郸市奥瑞电子机械有限公司 乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
日期：______年____月____日 日期：______年____月____日
电缆工程合同范本 第二九篇
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；
⒊装修工程为____________年；
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；
⒎其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
电缆工程合同范本 第三零篇
道路施工协议书一
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为二米。
四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
五、合同造价：暂定为***元整。
六、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金***元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
七、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
八、结算办法
八、一按以下原则结算：
八、一、一按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附**单。
八、一、二根据附**单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
八、二土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距一米内)按四元/车(五吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
八、三挖土机采用二型挖机，挖土机费用按二三元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
九、工程质量
九、一道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GB九七-八七)》和《市政道路工程质量检验评定标准(一-九)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
九、一、一混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：一%厚度。
*整度误差：小于一。
宽度：不小于设计规定。
九、一、二塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，**部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统;
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和*整度应符合设计要求;
必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差二。
*整度允许偏差：二。
宽度允许偏差：一。
九、二材料要求
九、二、一中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提**品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
九、二、二道路基层塘渣要求采用清塘渣。
九、三乙方必须精心**施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
九、四由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
九、五乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
九、六路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
一、安全生产和文明施工：
一、一乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
一、二施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金***五-五元。
一、三乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
一、四乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
一一、资料管理和竣工结算的有关规定：
一一、一乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
一一、二本工程的所有资料必须用A四纸，并用电脑打印。
一一、三本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
一一、四自竣工验收合格之日算起三天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
一二、付款办法：
一二、一竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价一%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务**。
一二、二质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起一年后的一四天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;
b)质量保修金不计利息。
一二、三水电费用乙方自理。
一三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)**向人民****。
一三、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
一四、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
一五、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
一五、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、**签字后生效。
发包方：_________承包方：_________
**：_________**：_________
合同签订地：_________
_________年_________月_________日
道路施工协议书二
发包人：______(以下简称甲方)
承包人：________建筑安装工程公司(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
一、工程名称：______混凝土道路
二、工程地点：______村
三、承包范围：三五米混凝土道路
四、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
五、合同价款：合同总价款一五万元。
二、技术要求
一、路面为一八厚二五水泥混凝土路面，宽三、五米。
二、一八厚三：七灰土垫层。
三、施工及质量要求
一、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不*路段，采用***或装载机整*，并**地表杂草，然后用压路机压实。
二、严格**路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方**和义务
一、发包人主要工作：
负责场地三通一*;
二、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的九八%。工程质量保证金为总造价的二%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人**管理**的规定，精心**、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理**的行为均有权予以制止，直至罚款和**合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：________乙方：________
________年____月____日
电缆工程合同范本 第三一篇
发包人：(以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
为了进一步明确甲、乙双方的责任、利、务，在建筑施工合同基础上，按《*******合同法》及《*******建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况在甲、乙双方完全自愿的情况下，签定本工程施工分包合同。
第一条：工程概况
一、工程名称：“长航蓝晶绿洲”一期工程楼及地下室装修。
二、工程地址：武汉市洪山区杨园路。
三、建筑规模：以单栋建筑面积为准。
四、承包方式：包工管料、包质量、包安全、包进度、文明施工、包工完场清、包斗车、拖砌块砖车和小型工具。验收和质量保修、包一次性验收竣工。
第二条：承包范围及单价
一、 #楼主体结构封顶，场地清理干净后接手施工。
二、 以单栋楼拆散全包。
三、 砖砌体含二次结构砼浇捣/m³，内墙抹灰 /㎡，地坪含清钻(收光或正糙) 六 元/㎡，外墙收光 三零 元/㎡，外墙贴面砖/㎡，外墙保温元/㎡，梯间踏步水泥收光元/层，梯间踏步贴面砖 元/层，公共部分贴面砖/㎡，屋面六次成活元/㎡。
第三条：合同工期
一、开工时间一一+一八层 二零x年五月三一日完成所有工作量达到验收标准，一六+二二层二零x年七月 三一日完成所有工作量达到竣工验收标准。
二、如乙方在承包栋号内因劳力技术达不到竣工时间要求，甲方有权 指派其他队伍进入其栋号分割单项工作量进行突击施工，单价按第二条中 的单价扣除乙方承包款，另外加扣五%的抢工费给抢工队伍。
第四条：工程质量
一、乙方所承担的栋号确保优质争创黄鹤杯。
二、乙方承担的栋号必须派施工员、安全员各一名，抓质量、管安全。
三、严格**施工过程，发现问题及时处理。
四、如工程竣工验收一次性达不到优质工程，扣除总价五%作罚款处理。
第五条：工程付款
一、乙方人员进场壹周后开始借生活费，每人每天按一五元饭票支出。
二、每月按所完成工作量的六零%支付(含饭票在内)承包内容全部完工，并基本达到合同要求付至总金额八零%。工程竣工经甲方及质检站收达到合同要求后支付至总金额九五%，剩余五%六个月后付清。
第六条：甲、乙双方责任
一、甲方负责乙方人员住食，工程中只提供垂直运输及砂浆拌和机。
二、乙方负责工程中所有工具及通线铁丝、线、水管。进场施工人员不要有老弱、病、残、幼及神志不清人员，如发现类似人员立即退场，若属于类似人员在进场后出现问题，一切后果由乙方自付。
三、本协议未尽事宜，双方另行协商。
四、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字生效，完工款清后自动失效。
甲 方：电 话：
乙 方： 电 话：
年月日：
电缆工程合同范本 第三二篇
甲方：
法定**人：
地址：
电话：
身份证：
乙方：
法定**人：
地址：
电话：
身份证：
甲、乙双方在*等、自愿、公*、互惠互利的原则下，经友好协商达成如下一致协议，甲方经营的江苏兴达海腾牌电线电缆及相关配套产品，乙方愿意按照本协议所规定的规定的条列和条款以现款方式购买甲方产品、在 区域进行使用。在履行本协议时，乙方不得作为或视为甲方**人，雇员或者合资方，乙方以自己的行为**承担民事责任。
销售指标：
① 年度内(公历 月 日—公历 二月三 日)任务销售额 万元。
② 乙方定货时，必须以传真(附盖章)形式向甲方要约甲方认可后作为定货合同成立的条件。
③ 产品实行买断制，乙方以现款方式购买甲方产品，乙方实行自主使用、**核实，自负盈亏。
销售价格
①甲方按照(产品价格表有效期内)的销售价格与乙方结算。
②若市场铜价发生变化：甲方有权适度调整价格且及时通知乙方，乙方应按调整后的价格执行：若甲、乙双方未能就调整后的价格就达一致，则甲方有权终止协议。
信用额度
甲方向乙方提供一定数额的信用额度，一般按乙方销售额，以 零零零~ 零零零零万作为周转。甲方有权按照乙方销售和信用情况决定修改式取消该信用额度。
货款结算
乙方于提货时结清全部货款式款到发货，特殊情况延期需经批准。三零日未回笼的从愈期之日起按年利率 零%计算利息。公历 二月三 日前必须结清当年所有款项。交货期及相关费用的承担。
① 甲方交货期按自收到正式订单时双方协议的期限执行。 ② 甲方生产地至扬州发货点的短途费用由甲方承担。
③ 发货点至货物到达地点费用由乙方承担，甲方代办运输手续。双方的**和义务
① 甲方保证按乙方的定货合同要求提供合格产品，如产品质量问题造成乙方损失、甲方应承担责任。甲方协助乙方做好技术咨询和售后服务以及工程项目的投标工作。
② 若长期没有使用以及量很小的，甲方有权取缔货款全部结清。 协议有效期为一年此协议一式两份：双方签字后即生法律效力。
乙方：
——电缆合同范本 (菁华四篇)
电缆工程合同范本 第三三篇
甲方：代表(以下简称甲方)
乙方：代表(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的'原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
一、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
二、室内照明灯具及开关预埋及安装;
三、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
四、防雷接地安装;
五、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式：依据国家定额下浮七%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的价格信息为依据(材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求： 乙方必须在 年 月 日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
六、质量标准工程质量： 按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款： 工程造价：预计 元 付款方式：前期五层完工后付五层总造价的六零%，以后每施工完五层后付五层总造价的一零零%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的九七%，余三%作为保修金，按国家有关规定退还。
八、双方责任：
一、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
二、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
三、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
四、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
五、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
电缆工程合同范本 第三四篇
立合同人：__（需方）（以下简称甲方）
_______（供方）（以下简称乙方）
经协商同意，根据*******经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为***__元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列
第二条产品包装规格及费用_______
第三条验收方法______
第四条货款及费用等付款及结算办法______
第五条交货规定
一、交货方式：______
二、交货地点：______
三、交货日期：______
四、运输费：_______
第六条经济责任
（一）乙方应负的经济责任
一、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
二、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的五%的罚金。
三、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值二%的罚金付给甲方。
四、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任
一、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值X%的罚金。
二、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值X%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
三、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
四、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
五、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
六、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额X%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向****的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后____日内向人民****。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式__份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份，并报双方主管部门各一份。
订立合同人：
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
经办人：__（盖章）经办人：__（盖章）
负责人：__（盖章）负责人：__（盖章）
地址：______地址：______
电话：______电话：______
开户银行、帐号：____开户银行、帐户____
________年____月____日
电缆工程合同范本 第三五篇
发 包 人：
承 包 人：
鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"工程\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《*******合同法》、《*******建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第一条 工程概况
工程名称：电缆顶管工程
工程地点：
工程规模：
第二条 承包范围
承包范围：
第三条 合同工期
开工日期：
竣工日期：
第四条 工程建设目标
质量目标：工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家**性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率 零零%
安全目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故不发生较大火灾事故不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤五‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
进度目标：坚持以\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"工程进度服从安全、质量\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成 。
投资**目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资**的目标，工程投资可控、在控。
环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第五条 签约合同价
本合同签约合同价为***（）（￥）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）。
第六条 合同组成部分
下列文件为合同的.组成部分：
一、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；
二、合同协议书；
三、中标（签约）通知书；
四、专用合同条款；
五、通用合同条款；
六、合同附件；
七、采购文件；
八、构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第七条 承包人承诺
按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程建设实现\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"零缺陷\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"移交，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农民工工资按时、足额发放。
严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件**施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DAT二八—二零xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率 零零%，资料准确率 零零%，案卷合格率 零零%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第八条 发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条 词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第一零条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第一一 条 签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第一二条 份数
本合同一式三份，发包人执 二份，承包人执 份，具有同等效力。
发包人：
（盖章）
承包人：
（盖章）
日期：
电缆工程合同范本 第三六篇
发 包 人：____________
承 包 人：____________
鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"工程\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《*******合同法》、《*******建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第一条 工程概况
工程名称：电缆顶管工程
工程地点：_______
工程规模：_______
第二条 承包范围
承包范围：
第三条 合同工期
开工日期：_______年_______月______日
竣工日期：_______年_______月______日
第四条 工程建设目标
质量目标：工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家**性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率 零零%
安全目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故不发生较大火灾事故不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤五‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
进度目标：坚持以\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"工程进度服从安全、质量\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成 。
投资**目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资**的目标，工程投资可控、在控。
环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第五条 签约合同价
本合同签约合同价为***_______（￥）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）。
第六条 合同组成部分
下列文件为合同的组成部分：
一、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；
二、合同协议书；
三、中标（签约）通知书；
四、专用合同条款；
五、通用合同条款；
六、合同附件；
七、采购文件；
八、构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第七条 承包人承诺
按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程建设实现\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"零缺陷\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"移交，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农民工工资按时、足额发放。
严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件**施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DAT二八—二零xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率一零零%，资料准确率一零零%，案卷合格率一零零%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第八条 发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条 词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第一零条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第一一 条 签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第一二条 份数
本合同一式三份，发包人执 二份，承包人执 份，具有同等效力。
发包人：_______承包人：_______
_______年_______月______日_______年_______月______日
电缆工程合同范本 第三七篇
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
签订地点：
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。
第一条工程项目
【工程名称】：地暖工程
【工程地点】：
【承包范围及内容】：分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。
【工程单价】：三四元/平米，工程面积㎡。工程预算总造价元(大写金额)：。
第二条施工准备
【甲方】：
一、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。
二、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。
【乙方】：
本合同签订后收到甲方进场通知后五天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。
第三条工程期限
一、工程总工期为___天，从甲方通知的开工日期算起，顺延___个日历日竣工验收。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
一、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;
二、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;
三、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
四、在施工中如因停电、停水影响正常施工;
五、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
一、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;
二、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;
三、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;
四、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条工程款的支付与结算
一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);
二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的.期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。
三、本合同签订后日内，甲方应支付工程材料备料款元(大写金额：)，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款元(大写金额：)，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。
备注：
五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。
第六条施工与设计变更
乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。
第七条工程验收
一、竣工验收，以国家颁发的GB五零二四二-二零__即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。
二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。
三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。
四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。
第八条违约责任
一、乙方的责任
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。
二、甲方的责任
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。
三、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
四、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。
六、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。
第九条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;
第十条附则
一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。
三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
签约代表(签章)：签约代表(签章)：
电话：电话：
日期：日期：
电缆工程合同范本 第三八篇
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
工程内容：强电安装
二、工程承包范围及方式
承包范围：二#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)
机具供应：施工机具乙方自理
三、合同工期
开竣工日期：开工日期为____年____月____日;竣工日期为____年____月____日。
四、工程质量
工程质量标准：合格。
必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款
合同预算价格：材料款(一四八九六零元)、工程安装费(二四零零零元)。
六、付款方式
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的五零%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的九五%(除材料款)，剩余五%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任
甲方满足施工用电量的需求。
甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任
乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的`顺利进行。
乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
九、违约责任
一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
十、合同纠纷的解决方式
甲乙双方进行协商调解
十一、合同份数及生效日期
本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆工程合同范本 第三九篇
双方约定的其他工程质量保修事项：
程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：________________承包人（公章）：__________________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：________________
____________年___________月______日____________年________月____________日
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程资料和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为二零零米。
四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量务必贴合有关规定，并具备产品合格证书等。
五、合同造价：暂定为人民币元整。
六、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
七、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。
八、结算办法
按以下原则结算：
按____省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。
根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距一零零零米内)按四零元车(五吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按二三零元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
九、工程质量
道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GB九七-八七)》和《市政道路工程质量检验评定标准(C一-九零)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：
混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：一七七;一零%厚度。平整度误差：小于一零。宽度：不小于设计规定。
塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应贴合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应贴合设计要求;务必用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差一七七;二零。平整度允许偏差：二零。宽度允许偏差：一零零。
材料要求
中标单位务必对所采购的材料质量全面负责，应带给产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
道路基层塘渣要求采用清塘渣。
乙方务必精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予必须的经济处罚。
由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。
乙方务必做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
路基及道路基层务必碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复职责由乙方承担。
一零、安全生产和礼貌施工：
乙方务必认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间务必认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币五零零-五零零零元。
乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切职责及后果均由乙方承担。
乙方的所有人员务必持证持牌上岗。
一一、资料管理和竣工结算的有关规定：
乙方务必按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
本工程的所有资料务必用A四纸，并用电脑打印。
本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方带给完整的.工程技术资料二套，其中一套务必是原件。
自竣工验收合格之日算起三零天内，乙方向甲方带给本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
一二、付款办法：
竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价一零%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起________年后的一四天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;
b)质量保修金不计利息。
水电费用乙方自理。
一三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第
(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
一三、本工程的质量保修期为________年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
一四、乙方务必配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
一五、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
一六、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。
发包方：
承包方：
电缆工程合同范本 第四零篇
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约五万*方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、 工程名称
二、 工程地点
三、 承包内容及形式
一、 承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
二、 承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济**核算并自负盈亏等一切内容。
四、 开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、 工程质量标准
质量等级为合格。
六、 工程价款
合同价款及调整
一、 工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
二、 工程计价依据：
(一)、《建设工程工程量清单计价规范》GB五零五零零——二零x;
(二)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB五零五零零——二零x广西壮族**区实施细则》;
(三)、二零x年《广西壮族**区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族**区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族**区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(四)、二零x年《全国**安装工程预算定额广西壮族**区估价表》;
(五)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(六)现行的有关配套文件、国家、**区及南宁市**性调整有关费用标准的文件规定执行。
三、费率：按《广西壮族**区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
四、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格*均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
五、合同价款的其他调整因素：
六、结算审定：承包人在竣工验收合格后三零内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后三零日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为三零天。自发包人收到结算书及结算资料三零日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程**、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
一、 负责协商乙方与开发商、监理和*各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
二、 由工地项目经理**甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
三、 按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;对工程质量进行**，对现场场容安全文明施工进行全面**。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
四、 协助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、**过程**之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部**实施并同时自行承担责任**及保证对甲方管理费的**。简要分述如下：
一、 自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月二五日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
二、 搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
三、 应严格管理，保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
四、 因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
五、 根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
六、 教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
七、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方**承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和*相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
一、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
二、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方*衡审批后拨付给乙方。甲方有权**乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
三、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方**享有和承担。
四、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
五、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
六、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的八零%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的八零%给乙方。装修工程每月工程进度款八零%，工程竣工支付九零%，竣工验收后十五天内支付到九七%，留三%保修金。
十、保修期及保修范围
按*现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
一、 违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度一零%的违约金。
二、 乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
三、 当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民****。
十四、安全施工
电缆工程合同范本 第四一篇
合同编号： ***
出卖人：***电缆有限公司
签订地点：***开发区工地现场
买受人：**有限公司签订时间： XX 年 九 月 二四 日
第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为 万元，人民币金额（大写）：
壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下福
第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格
证和三c 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后八 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖
人及时回收，若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移， 但买受人未履行支付价款义务的`，标的物
属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现常交货时间为合同签订后零 天。
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人
确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的六零%；
安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的九零% ；其余零％作为质量保证金，在质保期满后
四 天内付清（不计利息）。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）： 无。
第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。
第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价%~五% 的罚款。
买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由
当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：
（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项：
电缆工程合同范本 第四二篇
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地，搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于年月日向乙方提供工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
电缆工程合同范本 第四三篇
供方：(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买电力电缆，为明确双方的**义务，经双方*等友好协商，订立以下条款。
一.乙方工程建设所需的电缆全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买电缆，否则，乙方应向甲方支付违约金***伍万元整，同时甲方有权单方**合同。
二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需电缆，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在三日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
三.电缆价格一次性确定，不随市场价格变动。价格、规格如下：
一八零m㎡高压电缆四五零米，单价九零元/米。
二四零m㎡低压电缆六零零零米，单价六零元/米。
五零m㎡低压电缆八零零零米，单价一七元/米。
四.电缆接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起七日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批电缆的质量视为完全合格。经双方确认电缆质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的电缆运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在一零日内换送合格电缆。
五.付款方式：本合同项下电缆款项按以下方式支付：乙方在签订合同后支付给甲方五零万元的货款，甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方，超过八零万元的货款后，乙方将超过部分的款项支付给甲方。
六.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民**裁决。
七.本合同双方签字盖章后生效。
八.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
合同签订日期: