cif外贸合同范本

cif外贸合同范本 第一篇

合同编号：

货物买卖

合 同 书

项目名称：____________________________

采购人(甲方)：______________________

地 址：_____________________________

供应商(乙方)：______________________

地 址：_____________________________

签订时间：____________________________

签订地点：____________________________

有效期限：____________________________

根据《_合同法》等法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买乙方_____________________________________事项签订本合同。

第一条 合同标的

一、乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

格式如下：

注：供货一览表需附相关服务承诺均作为本合同附件。

二、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。

第二条 交货方式：

一、交货时间：_______。

二、交货地点：_______。

三、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输及运输费用的承担)。

四、保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投

保金额和投保险种)。

五、与买卖相关的单证的转移：___________。

第三条 合同总价款

本合同项下货物总价款为(大写)_________人民币。

一、在签订此合同后的一五个工作日内，甲方向乙方首次支付合同总价的_________%，即人民币________元，大写_________;余款_________%即人民币________元，大写_________，于货物在_____年____月____日交付验收后的一五个工作日内付清。

二、乙方需在签订此合同并交货完毕后的五个工作日内，向甲方提交完毕下列文件材料，由甲方财务处拨付款项：

(一)由国家税务机关监制的正式发票，包括增值税发票、普通发票和定额发票;

(二)经甲方盖章确认的发票复印件;

(三)经甲方签署的验收单或区县签收单。

(四)合同副本。

三、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

四、本合同总价款包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

五、本合同执行期间合同总价款不变。

六、付款采取以下第

(一)现金

(二)支票

(三)付款至指定账户

开户名：

开户行：

账号：

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，应当对甲方予以赔偿。

第五条 质量保证

一、乙方所提供的货物应当满足以下质量要求质量要求，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。)

二、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

三、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或主管部门的标准规定的保护措施进行包装。如无相关标准的，双方约定的该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由

乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单。包装材料及包装费用均由乙方承担。

四、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

五、双方约定的货物质量保证期为内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，因此给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。乙方同意按照以下方式承担责任：

(一)乙方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(二)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方退回货物所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(三)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

第六条 验收

一、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

二、乙方应将所提供货物的配件(含装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料)及随机工具等交付甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

三、甲方应当在到货后的(_________)个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的(_________)个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

四、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付合同约定的尾款。

五、乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 伴随服务/售后服务

一、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

二、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(一)货物的现场安装、调试和/或启动监督;

(二)就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第八条 违约责任

一、甲方在合约同定期内无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付违约金，按逾期提货部分货款金额每日千分之____计算 二、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日千分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

三、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。换货、修理后仍不能满足要求的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已经支付的金额， 四、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并支付合同总价 %的违约金。

五、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_________%向甲方承担违约责任。

六、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

七、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

八、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

九、其它：_______________。

一零、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十条 合同的变更、终止和转让

一、对合同的任何修改和变更，合同一方须向另一方发出书面通知，并得到另一方的同意。

二、任何对合同条款的变更或修改均须甲乙双方签订书面补充协议。

三、未经甲方允许，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 不可抗力条款

一、本合同中不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震、国家政策法规的变更和修改等。

二、由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起 一五 天内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

三、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，免除双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因，并且一旦该等原因被消除，则双方应就合同的履行及后续问题进行协商，按照该事件对合同履行的影响程度，决定继续履行合同或终止合同。

四、一方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任

第十二条 解决合同纠纷的方式

一、甲、乙双方在合同履行过程中发生的一切争议，由双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由北京仲裁委员会仲裁。

二、仲裁费由败诉方负担。

三、仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。除非仲裁部分与合同其他部分的履行存在时间上的先后关系。 第十三条 合同生效及其他

一、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

二、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

三、本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

四、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，_________份交计生委财务处存档。

甲方(购买人)： 乙方(供应商)：

(盖章) (盖章)

法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 联 系 人：_________ 联 系 人：_________ 电 话：_________ 电 话：_________

开户银行：___________

帐号：_______________

年 月 日 年 月 日

cif外贸合同范本 第二篇

房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

上诉人(原审被告)：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。

法定代表人：某某 职务：董事长。

被上诉人(原审原告)：某某，男，汉族，一九 年 月 日出生，住某某市某某区某某北路 号一一一室。

原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村三二号。

负责人：某某，经理。

上诉请求：

一、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院(二零 )某某民初字第一零零零号民事判决，发回重审;或驳回被上诉人的诉讼请求;或直接予以改判。

二、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由：

上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院(二零 ) 高民初字第一零零零号民事判决书，现提起上诉。

一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。

该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公平。

二、该判决认定事实错误。

(一)该判决对原告诉请的返还本金元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。

(二)该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意?该判决认定的事实显含糊其辞。

(三)该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。

三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

尤其是，该判决支持原告返还购房款是元，并支持赔偿自二零__年一一月一六日起至二零__年九月一四日止的利息，按本金元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对二零__年九月一四日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公平。

四、该判决程序违法。

本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢?对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。

综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求!谢谢!

某某市中级人民法院

上诉人： 某某建设集团有限公司

二零年 月日

cif外贸合同范本 第三篇

__________________（以下简称售方）为一方，与_________（以下简称购方）为另一方，签定合同如下：

一、合同对象根据_________协议精神，在中国、_________国境车上交货条件下，售方向购方售出，购方从售方购入货物。其品名、数量、种类、价格及交货期均按第一、二号附件办理，该附件为本合同不可分割的部分。合同总金额为_________元。售方有权对所供物货数量多交或少交三％。

二、价格根据本合同所售出的货物价格以_________计算，系_________交货价，包括包皮，包装和标记等费用在内。

三、交货期交货期在本合同附件一、二中规定。发运站在国际铁路运单上的戳记日期视为交货期。

四、付款买方应在收到货物后三天内将货款凭卖方提交的下列单据汇至卖方指定帐户，还包括：

一．帐单三份

二．铁路运单副本

三．品质证明书三份

四．装箱单三份

五、品质按本合同所售出货物的品质应与双方所确认的，各执一份的样品相一致，应该符合本合同附件中所规定的技术条件和售方国国家标准。商品质量应由售方国生产者或售方国商检机关出据的品质证明书证明之。购方在本合同供货结束后，仍将标准样品保存六个月。

六、包装和标记包及标记应保证货物在运输和可能发生的换装时的完好无损，同时应保护货物免受气候的影响。包装应符合本合同附件中规定的要求。每件货物或货签上应以不易抹掉的颜色用中、_________文刷下列标记：合同号、货件号、毛重、净重、包装箱尺寸（厘米）、品名及货号、运输号、收货人和发货人。包装箱高度超过一米时，应标上重心符号和字母ц。标记应符合国际货协要求并且应刷写在包装箱两侧（侧面，最好在端面）。每箱货物应附有详细的装箱单，上面注明品名、货号、规格、数量、箱（包）号。

七、发运程序发货时，售方应随铁路运单附下列单据：

一．发货明细单二份（明细单标明合同号、协议书及附件号）；

二．品质证明书一份；

三．装箱单一份；售方应自发货之日起七天内用电报或信函将下列事项通知购方：合同号、品名、件数、发货日期、车号、运单号、收货人。售方负责将按本合同售出的货物运达指定交货地点。货物的所有权以及可能发生的风险或破损的责任，从货物自售方国铁路交给购方国铁路时起，即由售方转至购方。

八、其它条件任何一方无权在未取得另一方书面同意的情况下将本合同的权利和义务转交给第三方。本合同的任何更改和补充都应以书面形式进行并由双方签字。本合同签定后，一切谈判及在此之前进行的与合同有关的一切来往信函均告失效。领取进口出口许可证由买方卖方负责。本合同在双方取得进口出口许可证后生效。本合同一式_________份，均具有同等效力。

卖方（盖章）：_________买方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

cif外贸合同范本 第四篇

本合同由以下双方当事人订立：

甲方： ;(以下简称“甲方”)

地址：

乙方： ;(以下简称“乙方”)

地址：

双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：

一、委托内容

第一条 乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。

甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。

第二条 此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。

第三条 甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号： _______

第四条 乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议，甲乙双方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。

二、违约责任

一.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。

二.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。

三.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。

四.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

五.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;

协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。

六.本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

甲方：

乙方：

(盖章)

(盖章)

签字日期：

签字日期：

联系人：

联系人：

cif外贸合同范本 第五篇

本合同于_____年_____月_____日由双方代表在_________正式签字，自签字之日起一周内本合同应经有关部门批准后生效。

本合同以英文书就一式四份，双方各执一式两份。

本合同有效期见第十一条所述。

本合同附件为本合同不可分割的部份，与正文有同等效力。

双方在本合同生效前交换的所有文件、函电等在本合同生效的同时自动失效。

本合同只能根据同双方授权代表签名或盖章的书面文件进行变更、追加或修改。

在执行合同期内双方的通讯均以函电进行，书信往来一式两份。

cif外贸合同范本 第六篇

甲方：

乙方：

一、由乙方向甲方提供_有限公司(以下称荣达公司)月度材料采购计划，由甲方与荣达公司洽谈签订货物买卖合同。

二、合同签订后的组织进货、供货、结算、回款等一切销售事宜，由甲方直接与荣达公司进行，乙方不再参与。

三、甲方按荣达公司提供金额的一五%向乙方支付居间费用，于每次向荣达公司开据发票进行财务挂账后的十天内全额支付给乙方，每超期一天按逾期金额的一%加付违约金。(乙方无需向甲方提供居间费用的发票)

四、供货的质量以及供货合同的履行过程中产生的'一切责任，或者经济损失均由甲方负责，与乙方无关。

五、乙方居间活动中产生的居间费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

六、甲方不得绕过乙方或者隐瞒与荣达公司发生买卖业务，必须每月向乙方通报业务金额，否则乙方有权查询甲方在荣达公司财务挂账情况，按甲方与荣达公司发生的供货金额向乙方支付居间费用。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

cif外贸合同范本 第七篇

供方：_______________公司

需方：__________________

签订地点：________________

签订时间：__________年_______月______日 根据《_民法典》的规定，经双方共同协商签订本合同，以兹共同信守。

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

二、交货时间：________年_______月______日前，由于交货时间原因产生港杂费等费用由供方承担。

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：_____按国际标准，如因质量等问题引起的外商索赔由供方负责及承担全部损失，以外商出具的索赔书为准。

四、包装要求：内外包装必须适合陆运和海运，如因包装引起的货物破损致使外商索赔，供方赔偿需方全部实际损失。

五、运输方式及费用负担：由供方运送至需方指定港口，费用由供方承担.

六、验收标准、方法：按国际标准，由需方抽验货。

七、结算方式及期限：需方在结汇后凭供方增值税发票九零天内付款

八、违约责任：按民法典处理。

九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：_______。

十、解决合同纠纷的确方式：本合同如有异议，由双方共同协商解决，协商不成，向签订地法院提出上诉。

十一、其他约定事项：本合同依法签订，双方必须全面履行，任何一方都不得私自变更或解除，因故需要变更或解除时，应双方协商一致，依法另立协议。以上条款未尽事宜，双方协商解决。

十二、本合同一式两份，供需双方各执一份。

供 方 需 方

单 位：__________公司 单 位：______________公司

地 址：_______________ 地 址：_________________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代理人：__________ 委托代理人：__________

电 话：_________________ 电 话：_________________

开户银行：_____________

cif外贸合同范本 第八篇

甲方：_________________________________

法定代表人：___________________________

住所地：_______________________________

传真：_________________________________

邮编：_________________________________

乙方：_________________________________

法定代表人：___________________________

住所地：_______________________________

传真：_________________________________

邮编：_________________________________

甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

一、买卖标的和数量

甲方将下列货物卖与乙方：名称规格或型号品牌生产商数量

二、单价和货款总额

双方约定的价格条款是：____________________________

本合同总价款为人民币______________________万元。

三、交货时间和交货数量

交货时间为：

每批次交货数量的限制是：__________________________

四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

双方确定的交货地点为________市________路________号；

运输方式为：______________________________________

运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中。

五、质量标准和验收条款

双方约定的质量标准是：_______

cif外贸合同范本 第九篇

一、本协议未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力

二、双方在履行本协议中发生纠纷，本着友好协商的合作精神协商解决，协商不成，可向重庆市区人民法院提起诉讼。

三、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

四、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

签订日期：_______年_______月_______日

编号（no.）：

签约地点（signedat）：

日期（date）：

卖方（seller）：

地址（address）：

电话（tel）：传真（fax）：

电子邮箱（e-mail）：

买方（buyer）：

地址（address）：

电话（tel）：传真（fax）：

电子邮箱（e-mail）：

买卖双方经协商同意按下列条款成交：

一.货物名称、规格和质量（name，）：

二.数量（quantity）：

三.单价及价格条款（）：

（除非另有规定，“fob”、“cfr”和“cif”均应依照国际商会制定的《二零零零年国际贸易术语解释通则》（incoterms二零零零）办理，出口销售合同。）

四.总价（totalamount）：

五.允许溢短装（moreorless）：___%.

六.装运期限（timeofshipment）：

收到可以转船及分批装运之信用证___天内装运。

风险提示：

应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的二零%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

七.付款条件（termsofpayment）：

买方须于____前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方，该信用证的有效期延至装运期后_____天在中国到期，并必须注明允许分批装运和转船。

买方未在规定的时间内开出信用证，卖方有权发出通知取消本合同，或接受买方对本合同未执行的全部或部份，或对因此遭受的损失提出索赔。

八.包装（packing）：

九.保险（insurance）：

按发票金额的___%投保_____险，由____负责投保。

一零.品质/数量异议（quality/quantitydiscrepancy）：

风险提示：

应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

如买方提出索赔，凡属品质异议须于货到目的口岸之日起三零天内提出，凡属数量异议须于货到目的口岸之日起一五天内提出，对所装货物所提任何异议于保险公司、轮船公司、其他有关运输机构或邮递机构所负责者，卖方不负任何责任，

风险提示：

作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

一一.由于发生人力不可抗拒的原因，致使本合约不能履行，部分或全部商品延误交货，卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。

一二.仲裁（arbitration）：

因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会。按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

一三.通知（notices）：

所有通知用___文写成，并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更，一方应在变更后___日内书面通知另一方。

一四.本合同为中英文两种文本，两种文本具有同等效力。本合同一式_____份。自双方签字（盖章）之日起生效。

theseller：thebuyer：

卖方签字：买方签字：

_______年___月___日_______年___月___日

买方：

法定代表人：

卖方：

法定代表人：

生产商：

法定代表人：

签约地：

三方在平等、互利基础上，经协商一致签订本合同，并同意严格按照下列条款进行交易。

cif外贸合同范本 第一零篇

第一条 合同标的

一、甲方将位于____市____县建设南路天泰欧洲豪园小区地下 区 号车位（以下简称该车位）售予乙方。该车位面积 及位置编号（见附件一），面积以现场实地测量为准。

二、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。

第二条 转让价格及付款方式

一、该车位单价为：人民币 元平方米。合计总价款为：人民币： 元（大写： 万整），此价格不含该车位的物业管理服务费。

二、付款方式：一次性付清全款。乙方应于________年____月____日前一次性向甲方付清该车位转让费。

第三条 交付及交接手续

一、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后 内日向乙方交付该车位。

二、乙方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同和缴清全部车位款的票据按时到甲方通知地点办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付该车位的责任由乙方承担。

第四条 其他事项约定

一、乙方购买的该车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改变所购买的该车位的用途、外观、结构和各类设施，否则乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用，给甲方或

第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及或

第三方的损失。

二、乙方确认在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关情况已明确无误。

三、乙方日常使用时应遵守物业管理规约及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。

四、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用该车位或不按甲方的规定使用该车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

五、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施（如反光镜、消防箱、管网、线路、房屋结构等），如造成损坏的，乙方应负责进行修复或赔偿。

六、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必须无条件配合；检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进行配合工作的，应承担由此造成的损失。

七、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方委托的物业服务公司不承担任何赔偿责任；但有义务协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。

八、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方独立承担赔偿和修缮责任。

第五条 违约责任

一、乙方应当按照本合同

第二条的约定按时、足额支付该车位的转让总价款。

（一）乙方逾期支付转让总价款不超过 三零 天（含三零天）的，每逾期____日，乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款 %的逾期违约金。

（二）乙方逾期支付转让总价款超过 三零 天的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款三零%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置该车位；甲方不行使解除权的，不免除乙方每日应当向甲方支付本合同约定转让总价款 %的逾期违约金的责任。

二、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并按转让总价款的一零%向守约方支付违约金。

三、本合同对违约责任另有约定的，从约定。

第六条 其他事项约定

一、因不可抗力或者相关机关行政行为导致合同不能履行或履行迟延的，双方均不负违约责任。

二、其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院提起民事诉讼。

三、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字或者盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法定代表人（签字）：签约日期： 签约日期

cif外贸合同范本 第一一篇

乙方为甲方提供如下服务：

产品展示：

元/年，提供_____条产品信息空间，包括图片（单个图片应不超过_____k）。

元/年，提供_____条产品信息空间，包括图片（单个图片应不超过_____k）。

元/年，提供_____条产品信息空间，包括图片（单个图片应不超过_____k）。

条以上的，单独email联系，我们将给予更优惠的价格。

收录到数据库：

一.根据甲方的公司性质将甲方的公司信息收录到乙方的进口商或厂商的数据库，供国外客户查询。

国外进口商客户目录

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲乙双方为贸易合作事宜，明确双方权利与义务。合作双方在平等互利、自愿一致的基础上，经友好协商，达成一致，签订如下合作协议，希共同遵守

cif外贸合同范本 第一二篇

买方：(下称甲方)

地址：

邮编：____________传真：

电话：____________电子邮箱：

卖方：(下称乙方)

地址：

邮编：____________传真：

电话：____________电子邮箱：

甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条名称、品种、规格和质量

一、名称：

二、品种：

三、规格：(应注明产品的牌号或商标)。

四、质量，按下列第_________项执行：

(一)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

(二)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

(三)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。

第二条数量和计量单位、计量方法

一、数量：________

二、计量单位和方法：__________

三、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________

第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

第四条交货方式：

一、交货时间：_______

二、交货地点：_______

三、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

四、保险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

五、与买卖相关的单证的转移：___________

第五条验收：

一、验收时间：_______

二、验收方式：______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

三、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

第六条价格与货款支付：

一、单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。

二、货款支付：货款的支付时间：____________;货款的支付方式：____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________;

三、预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

第七条提出异议的时间和方法：

一、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

二、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

三、乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条甲方违约责任：

一、甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

二、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

三、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

四、甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

五、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

六、甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

七、其它约定：_____________、

第九条乙方的违约责任：

一、乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

二、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

三、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

四、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

五、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

六、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

七、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

八、其它：_______________

第十条不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条附加条款：

一、__________________;

二、__________________;

三、__________________。

第十三条其它事项：

一、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

二、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

三、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

四、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

五、双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

六、本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。

甲方：

受权代表：(签字)

委托代理人：(签字)

乙方：

受权代表：(签字)

本合同于____年____月____日订立于(地点)

cif外贸合同范本 第一三篇

本合同自双方签章之日起生效。未尽事宜，双方可约定补充条款，补充条款视为本合同的组成部分。

本合同共_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方：____________________

乙方：____________________

签订日期：____________________

甲方 ( 受托方 ) :

乙方 ( 委托方 ) :

一、经友好协商，乙方委托甲方代理出口下列商品：

二、交货要求： ⑴ 交货期限：

⑵ 交货地点： (乙方必须在交货时随附各种有关单据，详见乙方义务四) ⑶ 交货方式：

三、代理出口货款及代理手续费用按以下的方式支付：

甲方在全额收汇后，先扣除银行费用、出口运保费等甲方以外单位收取的各项费用后，按照实际收汇金额扣除美金运费以一(美元)： (人民币)的比例向乙方结算， (注： 结汇暂按本合同前述约定的结算价计算; 如实际结汇日因汇率变动导致甲方损失，则该损失由乙方承担，双方可对结算比例作相应的调整)， 并收取____________元人民币的代理费。

四、本合同系甲、乙依据我国外贸代理的有关法律、法规签订，甲方据此以自己名义与外商签订出口合同。 五、双方权利、义务

(一) 甲方权利、义务：

一.根据乙方授权范围以自己名义对外签订出口合同。

二.以出口合同为准确认代理出口货物之规格、包装、数量及价格等。 三.如需实质性修改或变更出口合同，需经乙方书面确认。

四.办理出口许可证、负责催证、租船、订舱、保险、制单和结汇。

五.负责办理出口报关，并可根据“特别约定”办理有关商检、单证缮制、退税申报或其他手续。在乙方办理退税等手续时，甲方应予以配合，在合理的期限内提供必要的材料和信息。

六.出口合同付款方式为信用证的，甲方负责审核信用证条款，并及时将信用证要求以书面形式通知乙方备货发运。

七.根据乙方提供的资料缮制托运单据，办理托运手续，并及时将托运情况、交货时间、地点通知乙方。如由乙方安排托运，则乙方应在出运后二个月内将外汇核销单等单据交甲方，且保证上述资料的合法、准确、完整和真实。

八.收汇后将结汇款在扣除所有费用后，及时汇给乙方。

九.甲方就整个代理出口事项未经乙方同意不得转委托，但可就代理中单个事务委托专业公司履行。 一零.如遇乙方产品在外国因质量问题被诉，甲方应及时通知乙方以便乙方早日准备应诉。 一一.由于国际市场变化而未能签订出口合同的，本协议自行终止，甲方不承担违约责任。

一二.因不可抗力，外商或乙方违约等非甲方原因，使出口合同不能履行或不完全履行，甲方免责，但应根据乙方的书面委托及有效证据对外索赔及理赔，并将进程及时通报乙方，转付委托索赔所得款项，如乙方不愿对外索赔或规定期限内不提供费用及协助，甲方可自行承担费用和风险对外索赔，由此产生的损益由甲方自行承担。

一三.承担因违反本合同规定造成的损失和对外责任。

(二) 乙方权利、义务：

一.接受与甲方协商确定的出口合同的固定条款，以出口合同为准确认代理出口货物之规格、包装、数量及价格等，保证货物数量、质量、包装、交货期符合出口合同的规定，并对由于上述原因所引起的后果及有关货物及其包装所包含的知识产权问题承担全部责任。

二.根据出口合同组织生产，按时、按质、按量将货物交到约定地点。

三.提供正确的资料，给予甲方合理的时间制作出口单证、安排托运，承担由于资料错误引起的后果。 四.提供完整准确的交货单、装箱单、厂验证或换证凭单、出口包装证明等必备单据。 五.负责办理退税等手续，有关货物出运等方面可在“特别约定”中另行规定。

六.及时支付运费、仓租、寄样、装卸杂费、报关、商检、卫检、各类出口许可证、产地证等甲方以外单位收取的费用，承担结汇过程及信用证修改过程中发生的费用。如不能及时支付，甲方有权停止执行代理，所产生损失由乙方承担。

七.乙方如委托甲方代理出口商品配额或许可证商品，除另有约定，乙方应提供批准通知或许可证并承担费用。乙方应给与甲方合理期限办理转让手续。

八.乙方有义务向甲方支付代理手续费及其他相关费用，若国外客户是乙方指定，因外商的原因造成甲方损失由乙方承担。

九.发生对外理赔或索赔时，应及时书面委托甲方提供有效证据及预支有关费用(包括但不限于出国费用、律师费、仲裁或诉讼费等)，并承担理陪、索赔后果及因自身不作为(包括不委托、不付费、不提供证据及协助等)导致的一切后果。

一零.乙方违约时，应偿付甲方垫付的费用、利息及损失(包括但不限于甲方为实现债权而支出的律师费、仲裁或诉讼费、拍卖费等费用)，支付代理手续费及合同总价_____%的违约金,并承担甲方因此对外承担的责任.

一一.由于外商或乙方的原因导致甲方收汇逾期未核销，由此产生的所有损失乙方必须予以赔偿。

一二.乙方因不可抗力而不能履行出口合同的，免除向甲方支付违约金，但应及时通知甲方并在不可抗力发生日起一五天内提供有关机构出具的证明。

一三.出口合同签订前，乙方要求变更合同条款应以书面方式通知甲方。如只规定了定价原则而没有规定具

六、有关本合同的附件为本合同的不可分割部分，具有同等法律效力。

七、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商予以解决，如果协商不能解决，应提交上海仲裁委员会，根据上海仲裁委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力，仲裁费用除非仲裁另有决定外均由败诉一方负担。上海仲裁委员会地址：上海市威海路七五五号二三楼。邮编：二零xx四一，电话：零二一-五二九二零xx二，传真：

八、本合同一式二份， 经双方签字、盖章后生效。

九、特别约定：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

地址：

Tel(电话)：

Fax(传真)：

乙方：

地址：

Tel(电话)：

Fax(传真)：

甲、乙双方愿意根据《_对外贸易法》和《_合同法》之规定签订本合同。乙方根据甲方的委托实施进口行为。双方同意共同遵守如下条款：

一.甲方自行与境外供货商确认进口商品的产品名称、规格型号、数量、进口单价、产地、装箱情况、要求的交货期等所有内容。

二.乙方不承担甲方委托进口产品的质量风险和市场价格风险。若由于甲方未履约或未完全履约，而造成乙方未履约或未完全履约之责任完全由甲方承担。

三.甲方应保证提供的报关商品产品名称、规格型号、数量、进口单价、产地、装箱情况等有关信息的真实准确，并符合归国家对 (地区名称)小额商品市场管理的有关规定，否则，所引起的一切经济和法律责任概由甲方负责。

四.甲方负责将商品的具体清单、价格和数量等资料在境外卖方发货期前五个工作日将订货通知单交乙方以便乙方办理商品进口的审批手续和进口报关的有关手续，以乙方的名义代甲方签订外贸合同。在执行进口合同过程中，随时向甲方通报有关情况并会同甲方及时处置。

五.合同未尽事宜，双方应首先根据上述法律及双方在签订合同时达成的基本原则协商解决。

六.本委托合同规定的代理手续费为货值的 ，不包括办理外贸合同项下仲裁、诉讼及外商破产事宜所需的任何费用，及码头、船务、商检、仓储、运输等其他费用。

七.乙方代理甲方从 进口( )一批。数量( )吨，价值 ( )美元。

八.争议的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

本合同签章生效，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

地址： 地址：

签订地点：

签订时间： 年____月____日

合同编号：_________

甲方：_____________

乙方：_____________

鉴于甲方作为具有对外贸易经营权的专业外贸公司，在相应领域内拥有良好的资信;

鉴于乙方已获得国家有关法律、法规规定的、出口本合同项下货物所需的批准;

鉴于乙方作为委托人，愿意委托甲方为其出口本合同项下货物;

鉴于甲方作为受托人，将以自己的名义对外签订_________号货物出口合同(以下简称“出口合同”);

为明确委托人和受托人之间的权利义务关系，甲乙双方经友好协商，特此订立如下合同，以期共同遵守执行：

第一条 委托出口货物(以下简称“货物”)

货物名称、规格、包装及质量

交货期

(注明贸易术语)

第二条 甲方的义务和责任(根据贸易术语项下卖方义务调整)

一.与货物出口合同的买方(以下简称“外商”)签订出口合同。

二.在签订出口合同后，负责向外商催开出口合同项下的信用证。

三.在收到外商的承运货物的船舶动态后，及时将有关情况通知乙方。

第三条 乙方的义务和责任

一.按照本合同的规定支付委托手续费及其他费用。

二.按照出口合同的规定办理货物商检，并提供商检报告。

三.在出口合同规定的'交货期内，将货物运至交货地点并交给外商指定的承运人。

四.备齐货物出口所需的文件、许可证。

五.负责赔偿甲方履行本合同时因不可归责于其自身的原因受到的损失。

第四条 费用及支付

一.委托手续费：_________。

二.其他费用：(根据实际情况调整)货物的出口过程中产生的所有费税均由乙方承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、保险费、码头杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、内陆运输费等。若由甲方代垫，则乙方依甲方提供的有效凭证进行结算。

三.费用支付：乙方应当在_________内，将本条第一款、第二款规定的委托手续费及其他费用汇至甲方指定的账户。

第五条 与出口合同有关的违约、索赔

一.外商违约：当外商未能履行其相应义务时，甲方应及时将上述情况通知乙方，并向乙方披露该外商，乙方可以行使甲方对外商的权利并对其提出索赔，甲方应当向乙方提供必要之协助;如乙方委托甲方索赔的，应当在有效索赔期限内提交必要的索赔证件;如乙方委托并提供相应仲裁或诉讼费用的，甲方应依出口合同之规定对外提起仲裁或诉讼。上述索赔或仲裁、诉讼产生之利益或损失，由乙方享有或承担。

二.如乙方违约致使甲方未能对外商履行义务的，甲方有权向外商披露乙方;如甲方因此对外商或承运人承担违约责任或受到其他损失，乙方应负责赔偿。

第六条 违约责任

本合同任何一方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当赔偿对方因此而受到的损失;但甲方因外商或承运人违约而不能按照本合同的规定履行其义务的不属违约，甲方不承担违约责任，且乙方应当自行承担其因此而受到的损失。

第七条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力解除后三日内向对方通报不能履行的理由，在提供政府主管部门出具的不可抗力证明后，根据情况可延期、部分或全部不履行合同，同时部分或全部免于承担违约责任;但如果甲方未能因不可抗力免除对外商的责任时，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。

第八条 适用法律及争议解决

一.本合同未尽事宜，依照《_合同法》的相关规定处理。

二.与本合同有关的任何争议，均由双方协商解决，协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 合同生效及其他

一.本合同经甲、乙双方授权的代表签字、加盖公章后生效。

二.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：_____________

授权代表(签字)：_________ 授权代表(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

卖 方：_________

地址：_________

邮码：_________

电话：_________

法定代表人：______

职务：_________

买 方：_________

地址：_________

邮码：_________

电话：_________

职务：__________

卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。

第一条 货物名称、规格、包装及唛头：

第二条 数量、单价、总值：

卖方有权在三%以内多装或少装。

上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。

第三条 装运期限：

第四条 装运口岸：

第五条 目的口岸：

第六条 保险：由卖方按发票金额一一零%投保。

第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____ 银行见单即付。

该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后一五天在________国到期。

第八条 单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

第九条 装运条件：

一.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。

二.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。

第十条 品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起三零天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起一五天内提出，卖方应于收到异议后三零天内答复买方。

第十一条 不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。

第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

卖 方：____________(盖章)

代表人：____________

买 方：____________(盖章)

代表人：____________

____年__月__日订立

甲方：____________________

乙方：____________________

本合同只针对付费会员服务，免费会员不受该合同约束。

甲乙双方就合作开展internet贸易信息推广，双方本着互惠互利的基础上，遵照以下条款：

cif外贸合同范本 第一四篇

甲方：(生产厂家)：

乙方：(中间人)：

根据《_合同法》和有关法律法规的规定，乙方接受甲方的委托，为甲方产品寻找客商(包括海外客商及国内客商，下简称客商)，双方经协商一致，签订本合同。

第一条：委托事项：甲方委托乙方寻找海外客商。

第二条：委托事项的具体要求：

(一)甲方应保证所生产产品的合法性及保证产品质量，若出现产品质量问题和其他不合法问题，后果均由甲方承担。

(二)客商交易的具体价格、交货方式、支付方式等由乙方与客商双方协商约定，但乙方需要和甲方沟通并争得其同意。

(三)乙方不对甲方与客商的交易提供任何信用担保，甲方应严格按国家和国际的“FOBC&F或CIF条款或EXW条款”执行与客商所签定的合同。

(四)为方便乙方联系业务，甲方需要及时提供除乙方本职以外的所有便利，货款达到甲方帐户后，甲方应及时通知乙方，以便乙方开展下一步工作。

(五)在整个过程中，乙方只承担自己联系客户的电话费，上网费，路费，自己的饭费和招待费，其他一切费用(包括客户下厂招待费用等，客人所需单证费用等)都由甲方承担。

(六)乙方只负责联系客户，签定合同，其他所有工作(产品生产,陪同客人下厂验货,货物商检，

第三条：佣金的计算、给付方式、给付时间：

(一)甲方同意按每笔合同成交总额的五%支付佣金给乙方。

(二)给付方式及时间：

在甲方与乙方所关于的客商签定合同并收到定金后，甲方应支付总佣金的三零%给乙方，该销售合同在收到客户的大部分余款后的五天之内支付余下的佣金给乙方。

若在收回余款时，由于银行费用或其他的一切原因而造成与实际应收货款相差，范围在三零零美金或三零零美金之内，甲方不得因这个问题而拒绝支付或拖延支付乙方佣金,另外甲方支付给乙方的佣金，其产生的银行手续费用等由甲方承担，不得在乙方佣金中扣除。

若为全额信用证，则在甲方收到货款后，五天内支付总佣金给乙方，其他同上!

第四条：违约责任：

(一)甲方若不按本合同第三条的(二)执行，逾期一天应支付乙方滞纳金，滞纳金系数为：总佣金的五‰/天。

(二)甲方同意凡乙方所关于的客商，其将来与甲方发生的每笔业务，甲方都将按本合同的第三条支付佣金给乙方，否则，甲方愿接受合同成交额的三零%罚款支付给乙方。

第五条：销售合同中止问题

在乙方联系好业务并开始生产和采购后，若是由于甲方的原因中止了乙方与客户的销售合同，则甲方要承担国外客户的损失，并还要继续支付乙方该笔销售合同应得的佣金。若是由于客户的原因造成合同的中止，则甲方不支付乙方的佣金!乙方不承担任何损失和后果!

第六条：争议解决方式

对违约行为若双方协商不成，可凭此合同先提交仲裁，仲裁未能取得双方协议时，可向原告所在地或被告所在地或第三方地区人民法院提出诉讼。仲裁费用及诉讼费用除非机构另有决定外，均由败诉一方负担。

第七条：本合同未尽事宜双方协商解决。

本合同一式贰份双方各执壹份具有同等法律效用。

本合同双方签字盖章(或按手印)即为有效。

本合同有效期限从________年________月________日起，长期有效，若甲方停止营运本合同自然中止。

甲方：(签章)：________ 乙方：(签字)：________

企业注册登记号：________ 身份证号码：________

地址：________ 工行卡号：________

cif外贸合同范本 第一五篇

供方：____________（以下简称甲方）

需方：____________（以下简称乙方）

根据《_民法典》，供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。

一、商品名称、种类、规格、单位、数量、总额

二、质量标准：商品质量标准可选择下列______项方式

一、符合国家规定的技术标准。

二、符合出口样品和图纸标准。

三、商品质量由双方议定。

三、包装方式及包装品处理：商品包装采用纸箱包装，包装品随商品一同出售。

四、交货时间、方式：需方于______年______月______日到供方仓库提货，产生的运输费用由需方承担。

五、结算方式及期限：预付合同总额的______%货款，提货时付合同金额的三零%货款，供货后一个月凭增值税发票一次或分次付清全部货款的剩余部分。

六、验收标准、方法：需方依据图纸和样品采用外观验收方式。

七、违约责任：因供方不能按期交货延误需方由供方承担；因供货质量及规格型号不符的由供方承担；因需方原因造成退货供方无法调剂时，损失由需方承担；因需方侵害他人知识产权造成供方损失的由需方承担。

八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地的工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第列第______种方式解决：

九、本合同一式二份，经双方盖章后即生效，双方各执一份。如系传真签署（同等法律效力），供方须自上述签约时间起两日内签字盖章后回传需方。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

cif外贸合同范本 第一六篇

售方：

购方：

售、购双方根据《_合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就购方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

第一条：合同对象

数量：______________________。

种类：______________________。

交货期：_____年____月____日。

依据_____年_____月_____日双方签订的合作的协议，在售方国国境车上交货条件下售方售出，购方购入货物。

第二条：价格

本合同所售出货物的价格以_________计算，此项价格系卖方国国境车上交货，包括包皮、包装和标记费在内。

第三条：品质

一、按本合同所售出货物的品质应符合_国家标准或_________，凭样交货的商品品质应符合双方所确认的样品。

二、商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。

第四条：供货期

售方应在本合同规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下，售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。

第五条：标记

每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面（上面，前面和左面）用_________两种文字书写以下标记：合同号，收货人，箱号，毛重，净重。

第六条：支付

本合同所供应的货物之价款，由购方按照中国银行和_________银行_________规定的办法及_________以_________凭下列单据向售方支付：

一、账单四份；

二、盖有售方国发站印章的铁路运单副本一份；

三、明细单三份；

四、品质证明书一份。

第七条：保证和索赔

一、卖方在提供的商品投入使用之后一二个月内保证商品质量，但不超过供货之日起一八个月。

二、对货物品质的异议应在发现缺陷后三个月内提出，如在保证期发现缺陷，提赔日期不能迟于保证期结束三零天。

三、如商品在保证期内出现缺陷，供货一方应排除缺陷或更换有缺陷的部分并负担费用。

第八条：发货通知

售方应在发货后一零天内以电传向购方通知有关货物自生产厂发运的情况，并注明发运日期，合同号，发动机号，件数，毛重和铁路运单号。

第九条：仲裁

由本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷，应尽可能通过双方谈判解决。如双方不能达成协议，可提交被告国对外贸易仲裁机关审理，中方国家对外贸易仲裁为中国对外贸易促进委员会，_________方为_________商会。

第十条：不可抗力条款

一、双方任何一方发生不可抗力情况（如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其它情况），使本合同全部或部分义务无法履行时，履行本合同义务的期限可相应推迟，在此期间合同义务仍然有效。

二、如果不可抗力情况持续三零天以上，其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务，此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。

三、无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。

四、不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。

第十一条：违约责任

本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金____________元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。

第十二条：其它条件

本合同一式_____份，以_________两种文字书写，两种文字具有同等效力。

（以下无正文）

售方（签字）：

_______年_____月____日

签订地点：

购方（签字）：_________

_______年_____月____日

签订地点：

cif外贸合同范本 第一七篇

一、任何一方违反本合同，需赔偿守约方的经济损失，并支付违约金__________________万元；

二、如因乙方原因造成第三方损失的，由乙方承担职责；如因甲方原因造成第三方损失的，乙方无需承担职责；

三、因甲方资金不到位造成乙方对外无法开立信用证、缴纳关税及增值税时，全部损失由甲方承担；

四、因乙方原因造成无法对外开立信用证及其他情景发生时，造成的损失由乙方承担。

cif外贸合同范本 第一八篇

甲方：________

乙方：________

根据_经济合同法和有关政策规定，经双方协商签订合同，并共同信守下列条款：合同编号：

一、品名，规格，数量，价格，交货日期：签约日期：二零___年零九月零一日

二、质量标准、验收方法：以客户来样为准，并需最终通过客户QC验收。

三、包装要求、费用负担：出口纸箱包装。

四、收货单位、交货地点：货送至需方仓库。

五、运输方式、费用负担：卡车运输，费用由供方承担。

六、付款时间、付款方式：出货后三十天内，需方凭供方提供增值税发票付清货款。

七、供方经济责任：

①应按合同规定、按时、按质、按量交货，否则应承担需方由此所受的经济损失。

②如发生未按合同规定数量交货的情况，对于已交部分的货物需方有权作退货处理，对于未交的货物是否需要补交，何时补交，均按需方的要求办理。

八、需方经济责任：

①变更产品品种、规格而未及时通知供方，需方应承担供方由此而遭受的经济损失。

②供方在送货之前，应与需方联系，确定仓库后，再行送货。如需方无故拒收，应承担供方的运费损失和运输部门的罚金。

③错填到货地点或接货人，需方应承担供方由此而遭受的经济损失。

九、供方须凭货物进仓单、增值税发票及出口货物专用缴款书向需方收取货款，如需方（或客户）提供主、辅材料以及包装、则此费用由供方承担，并在货款给付时扣除。

十、本合同依法签订，具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除时，须经双方协商同意，依法另立协议。

十一、本合同如发生纠纷，供、需双方约定由需方所在地人民法院处理解决。

十二、备注：

一、以上交货期为出厂日期，供方需严格遵守，如有任何推迟，供方需接受每星期五%的罚款。

二、出货数量不允许短装。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

cif外贸合同范本 第一九篇

买 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

卖 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：

第一条 品名、规格、数量及单价

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二条 合同总值

第三条 原产国别及制造厂商

第四条 装运港

第五条 目的港

第六条 装运期

________分运：

________转运：

第七条 包装

所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。第八条 唛头

卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、"此端向上"、"小心轻放"、"保持干燥"等字样及下列唛头：

第九条 保险

在CIF条款下：

由卖方出资按一一零%发票金额投保。

在CFR条款下：装运后由买方投保。

第十条 付款条件

一.买方在装运期前三零天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____%，计____。该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。

a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明"运费已付"、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。

d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

g.在CIF条款下

一.全套按发票金额一一零%投保____ 的保险费。

二.卖方在装运后一零天内，须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。

三.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____ 。

四.按本合同第一五条和一八条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

五.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

第十一条 装运条件

一.卖方必须在装运前四零天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。

二.卖方必须在装运前二零天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

三.卖方必须在装船完毕后四八小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

四.如果任一单件货物的重量达到或超过 吨，长 米，宽米，卖方须在装船期前五零天向买方提供五份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。

五.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按一一条第(三)款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。

第十二条 技术文件

一.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：

a.基础设计图。

b.接线说明书、电路图、气/液压连图。

c.易磨损件的制造图纸和说明书。

d.零配件目录。

e.安装、操作和维修说明书。

二.此外，在签订合同六零天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第一项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。

第十三条 保质条款

卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达起开始计算。

第十四条 检验

一.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证明书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据，卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

二.在货物抵达目的地港之后，买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物，向卖方索赔。

三.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第一三条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。

四.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方应电告卖方延长商检期____ 天。

第十五条 索赔

一.若卖方对货物与合同规定不符，且买方在本合同第一三条、第一四条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列之一种或几种索赔：

a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用，新替换部件的保质期须相应延长。

二.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。

第十六条 不可抗力

一.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

二.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后一四天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

三.不可抗力事件持续超过一二零天，另一方有权用挂号航空寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。

第十七条 仲裁

由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果不能解决，按下述第( )项仲裁：

一.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。

二.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担，仲裁机构另有裁定者除外。仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

第十八条 延期和罚款

如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不得超过货物总值的五%。罚金率按每星期计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期一零星期，买方有权撤消合同，尽管撤消了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

第十九条 附加条款

本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____ 文签署，正本一式__份，买卖双方各执__份，合同以下述款为生效方式：

一.立即生效。

二.合同签署后____ 天内，由双方交换确认书后生效。

买方：____________ 卖方：____________

签名：____________ 签名：____________

签署日期：____年__月__日

cif外贸合同范本 第二零篇

乙方向甲方提供合同产品的设计计算、产品图纸、制造工艺、质量控制和试验安装、调试、运转及维修等有关合同产品的全部技术资料，必须和乙方目前使用的资料内容相同。

合同产品资料的审核和验证：

乙方对提供给甲方的产品设计图纸、制造技术资料的完整性、正确性、清晰性负责。看产品设计图纸和生产技术资料中的任何部分发现有失误，当乙方接到甲方通知时立即补齐遗失部分或更改错误部分。

在合作生产期间，乙方将以最优惠价格向甲方提供甲方方面市场不能提供的零部件。具体内容另行商定。

乙方保证向甲方转让的技术秘密和技术资料不受任何第三者的指控。

cif外贸合同范本 第二一篇

_________公司（以下简称甲方）和_________公司（以下简称乙方），经过友好协商，同意合资经营中速船用主机厂。兹同合资经营条件尚未成熟，双方将以补偿贸易进行合作生产并以此作为双方合作的第一步，其条件如下：

乙方将向甲方转让生产下列型号中速船用主机（以下简称合同产品）的技术秘密及全部技术资料，其型号如下：

一二v——四零零zc中速船用主机；

一二v——六零零zc中速船用主机。

“技术文件资料”的定义范围及交付：

本合同一．一款所指的技术资料（以下简称资料）定义是乙方提供合同产品的技术资料由三大部分组成：即乙方现用的一般技术资料，产品设计图纸和生产技术资料，上述资料方包括详细的技术秘密。

（一）一般技术资料包括：

a、一二v—六零零zc中速船用主机的技术规范（包括部装、总装、试车、交货试验等）；

b、一二v—四零零zc中速船用主机的主要零部件的技术规范；

c、合同产品中所使用的配套产品的外型尺寸、安装尺寸和性能参数的样本，

（二）产品设计图纸：

乙方提供合同产品的产品设计图纸应包括：

a、合同产品的全套施工图纸（包括总装图、部件图、系统图、原理图及全部零件的详细图纸）；

b、合同产品的计算资料和计算书；

c、有关船级社发给的证书及交船级社验证的图纸、计算书及其他资料清单；

d、试验书设计图纸及其技术文件。

（三）生产技术资料：乙方提供的合同产品的生产技术资料应包括合同产品全部工艺性指导文件及主要零件的详细制造技术资料；对原材料和合同产品零部件在生产过程中和生产后的质量检验要求，验收手段，验收步骤及验收技术文件。

（四）资料的修改：若乙方采用新技术改进产品、改进工艺过程，降低等需要对提供的资料进行修改时，应将修改的结果以书面形式提供给甲方。

（五）资料的提供方式：

a、对一般技术文件应提供三份蓝图或同等数量的清晰的复制图；

b、对产品设计图纸应提供一份生产底图及两份蓝图；

c、对生产技术资料应提供两份蓝图；

d、对已提供过的完全相同的重复资料，可免于提供，但需在清单中予以注明。

（六）资料的交付进度：

a、根据资料定义的规定，为生产一二v—四零零zc型中速船用主机需要，乙方在签订合同后三零天内需向甲方交付合同产品的全部技术资料和全部图纸；

b、根据资料定义的规定，为生产一二v—六零零zc型中速船用主机的需要，乙方在鉴订合同后于______年______月______日前，需向甲方交付合同产品的全部技术资料和图纸。

甲方将生产的产品向乙方返销如下：

一二v—四零零zc型中速船用主机，每年_________台；

一二v—六零零zc型中速船用主机，每年_________台。

以补偿贸易进行合作生产期限为二年，二年后若合资经营条件不成熟，则可延长合作生产期限，但最长不得超过五年。

cif外贸合同范本 第二二篇

订立合同双方：

供方：______

需方：______

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量:

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第__项作标准：

一.附商品样本，作为合同附件。

二.商品质量，按照____标准执行。(副品不得超过__%)。

三.商品质量由双方议定。

第三条商品单价及合同总金额

一.商品定价，供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条 件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

二.单价和合同总金额：_________。

第四条包装方式及包装品处理_______。

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。

供方：______

需方：______

cif外贸合同范本 第二三篇

出卖人：_________________（以下简称甲方），买受人：______________（以下简称乙方），兹为_______货物欠款买卖，经双方缔结合同如下：

第一条 甲方愿将_______货_______件卖与乙方，约定_______年_______月_______日交付清楚。

第二条 货价议定每件人民币______________元整（或依照交货日交货地的市价为标准）。

第三条 乙方应自交货日起算_______日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四条 甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，于_______日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖合同，但须接到通知日起算_______日内答复逾期即视为承认延期。

第五条 甲方如届期不交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除合同。

第六条 如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的，可以延缓至不能交货原因消除后___日内交付。

第七条 乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

第八条 乙方逾交款日期不为交款的，甲方可以定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折计算迟延利息。

第九条 甲方所交付的货品，如有不合规格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

第十条 乙方发现货晶有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：

（一）提交______________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十二条 其他约定事项：____________________________

本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人（甲方）：______________

买受人（乙方）：______________

__________年_______月_______日

cif外贸合同范本 第二四篇

立货样买卖契出卖人__商行负责人___称为甲方，同承买人__商店主___称为乙方，兹为_货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购__货物，如契约成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物___件，甲方应于_日内义付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_日前通知乙方延缓日期但乙方不同意时可解除契约。

因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条本件买卖货款议定每件人民币__仟_佰元共人民币__万_仟_佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除契约。

因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于_日前通知甲方展延日期交货。倘甲方不同意时，得为契的解除如有损害亦可请求赔偿。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖契约，甲方无异议。因此，乙方致受有损害者，更得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除契约等情况。

本契约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

卖方：___

身份证号：

地址：

买方：

身份证号：

地址：

____年_月_日

cif外贸合同范本 第二五篇

立契约书人_________________实业有限公司（以下简称甲方）__________陶瓷有限公司（以下简称乙方），双方兹就买卖茶具事宜，订立本件契约，条款如下：

一、?买卖标的：____________________。（样式、规格另行列表）

二、?价金：__________组人民币__________?元整，__________每组__________元整，合计__________?元整。

三、?送货地点：甲方公司所在地或其所指定的地点。

四、?送货日期：乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延，应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金，乙方不得有异议。

五、?清偿费用：原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在__________市__________县两界内，按实际里程数每公里__________元酌收运送费用。

六、?甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后，应即时验收。____________________如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。

七、?甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。

八、?本契约一式二份，甲乙双方各执一份为凭。

买方（甲方）：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份证统一号码：______________

营业执照号码：________________

卖方（乙方）：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份证统一号码：______________

营业执照号码：________________

__________年_______月_______日

cif外贸合同范本 第二六篇

（一）甲方

一、甲方在乙方投标时供给三百万元的保证金，于_____年____月_____日以现金其他方式支付给乙方。

二、保证将沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点的运输。

（二）乙方

一、按照招标文件的要求安排招标活动。中标后必须严格按照招标文件的规定取得相应的资质；

二、按照招标文件的规定购买货物，并办理外贸业务及其所有的相关事宜；

三、为甲方供给的资金投入供给有效的担保，确保甲方的资金安全。乙方的担保包括：

四、乙方中标后，使用每一笔资金以前，必须提前四五日向甲方提出书面的资金使用计划书，以便甲方准备；

五、投标的报价和物资的采购价格，乙方均应向甲方通报，双方协商；

六、中标后，乙方在运营过程当中，应严格按照标书合同中约定的时间及时结算款项并将款型转入共管账户；

七、保障资金的正常回收，如由于客户的原因导致资金无法及时回款，引起的资金周转问题及造成的损失由乙方承担经济职责。

cif外贸合同范本 第二七篇

卖方：_________地址：_________邮码：_________电话：_________法定代表人：_________职务：_________

买方：_________地址：_________邮码：_________电话：_________法定代表人：_________职务：_________

卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。

第一条货物名称、规格、包装及质量

第二条数量、单价、总值

卖方有权在三％以内多装或少装。

第三条装运期限

第四条装运口岸

第五条目的口岸

第六条_____：

由卖方按发票金额__％投保。

第七条付款条件：

买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____银行见单即付。

该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后一五天在________国到期。

第八条单据：

卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单／重量单；如果本合同按cif条件，应再提供可转让的_____单或_____凭证。

第九条装运条件

一.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。

二.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。

第十条品质和数量／重量的异议与索赔：

货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于_____公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起三零天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起一五天内提出，卖方应于收到异议后三零天内答复买方。

第十一条不可抗力

由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。

第十二条争议解决途径

因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家_____机构的_____程序规则进行_____。_____决定是终局的，对双方具有同等的约束力，_____费用除非_____机构另有决定外，均由败诉一方负担。

卖方：____________(盖章)

代表人：____________

买方：____________(盖章)

代表人：____________

____年__月__日

cif外贸合同范本 第二八篇

甲方：

乙方：

甲方聘用乙方成为公司兼职外贸业务员，就聘用事宜，双方达成如下协议：

一、双方本着真诚合作，共谋发展的原则，友好协商共同订立本协议；

二、乙方须为具备法定年龄，年满一八周岁系法律允许从事销售工作的合法公民，如境外人员必须持有合法有效的身份证件；

三、乙方须提供准确的个人资料，如实认真填写甲方的兼职外贸业务员聘用合同，并经过双方协商签定合同；

四、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，对甲方的经营理念须有较高的认知度及忠诚度，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度；

五、甲方按乙方销售业绩的大小给予不同的奖励，详见条款零六，并按其规定放奖金，甲方不承担乙方其它任何费用；

六、外贸合作人员提成方案：

本着双方诚信合作的基础上，甲方给予乙方足够的产品支持和相关其他的`帮助，乙方应严格尊重甲方的产品和商业机密，对于泄露商业机密的，将承担相关法律责任。

A：销售额的三%—五%提成，具体提成比例在每笔业务签定合同时确认。；

B：销售额的二%提成；

C：一个季度累计完成一零零万美金，额外奖金一零零零零元人民币/季；年度个人完成二零零万美金定单，额外年终奖金二万人民币/年；其他约定：由于客人的区域国家不同，特殊情况下接的特殊定单，提成按双方另行协商后约定的补充协议为准。

七、为便于乙方拓展国际市场，甲方须向乙方提供公司宣传资料，公司系列化产品的详细说明书，并配合乙方作好销售服务工作。

八、乙方可享用甲方提供的各种产品和现有的资源。

九、乙方有责任为甲方收集并分析国际定单信息，并及时准确的提供给甲方。

一零、甲，乙双方必须遵守国家劳动部门及法律的相关规定，不能作违法乱纪的行为。

一一、以上条款如有未尽事宜，双方可协商而定，本协议有效期为二年，期满后可续签。

一二、本协议一式两份，甲方，乙方各执一份，自签字后生效，并具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

cif外贸合同范本 第二九篇

（一）甲方

一.供给完成合作工程项目所需要的资金（具体款项待乙方中标后以甲乙双方签订的详细资金运作流程协议为准）

二.甲方负责将乙方购买的沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点。

（二）乙方

一、负责标书的编制、投标；

二、负责中标后外贸业务及报关、质检、铁路运输等相关事宜，以确保资源，为客户供给保质、保量、及时合格的服务。

（三）相关说明

乙方负责国际购销合同的实际操作，甲方对于国际购销合同所引起的一切后果不承担任何的法律职责。如出现不能按时按期交货或者是由于沥青的质量问题引起的违约职责，甲方不承担任何职责。

cif外贸合同范本 第三零篇

甲方：

乙方：

甲方聘用乙方成为_____公司（以下简称甲方）外贸业务人员，就聘用事宜，双方达成如下协议：

一、双方本着真诚合作，共谋发展的原则，友好协商共同订立本协议。

二、乙方须为具有完全民事能力和劳动能力的合法公民。

三、乙方须提供真实合法的个人资料，并办理相关手续，经甲方核实无误后方可成为甲方外贸业务人员。

四、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，对甲方的经营理念须有较高的认知度及忠诚度，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。

五、甲方按乙方销售业绩发放相应的业绩提成，如业务人员有出差经费，乙方需按规定如实报销相应费用。

六、为便于乙方拓展市场，甲方须向乙方提供相应的操作平台。乙方在职期间所开发的一切客户为甲方所有。乙方不得私下订单，一经发现，将追究法律责任。

七、乙方为业务级人员，如在甲方提供资料情况下无业绩或达不到公司所规定的业绩，甲方有权按规定解除双方的劳动关系。

八、乙方需保密公司所有资料，包括离职后，不得向同行业报出公司客户资源及产品价目表（离职人员不得享有任何公司资源，如msn，邮箱，b二b），对公司造成损害的应付相应法律责任。

九、甲方试用期为一个月，乙方在试用期内底薪为rmb_____/月，提供住宿（住集体宿舍）。

一零、乙方的销售提成根据以下方式计算：

销售额：rmb零~一零零零零乙方所得薪资为：底薪

销售额：rmb一零零零一~二零零零零乙方所得薪资为：底薪+（销售额-一零零零零）x二%

销售额：rmb二零零零零以上乙方所得薪资为：底薪+二零零+（销售额-二零零零零）x三%

一一、乙方试用期表现符合转正条件，甲方需予以转正，并增加底薪（视乙方的表现最高不超过三零零）

一二、转正后甲方将为乙方提供每季度的涨薪，涨薪的幅度视乙方的表现每次不超过三零零元。

一三、乙方如表现出色可提升为业务主管；在提为业务主管后，乙方享有业务销售额提成点的千分之一点。如因乙方失误造成销售总额在公司没有利润的情况下不予发放提成，或因报价给客户使公司的利益达到低点，甲方与乙方另行商议业绩提成。在试用期内如乙方无任何业绩，甲方有权解除聘用关系。

一四、试用期间，乙方不能请假（特殊情况除外），若乙方请假超过五天以上合同将不生效（不能这样吧），将不予发放薪金。另若乙方要在试用期内离职，需提前三天提出离职申请。

一五、员工薪金发放：员工工资须压一个月，每月一八号发放工资。提成发放：须收到客户货款后并确认客户收到货的情况下，提成与上月工资一起发放。

一六、乙方须提前一个月提出离职申请，并按规定做好离职交接手续方准予离职，否则不予发放薪金。旷工三天视为自动离职处理，不于发放当月工资（工资要发的啦），对公司造成损害的予以赔偿。

一七、本协议有效期为一年，期满后可续签。

一八、本协议一式三份，双方各执一份，存档一份，经签字后生效，三份合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

cif外贸合同范本 第三一篇

卖 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________

买 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________

买卖双方在平等互利基础上，订立下列合同条款，共同信守。

第一条 品名、数量、价格

品名及规格：________

数 量：________

单 价：________

总 价：________

第二条 包装：____________________________

第三条 保险：由买方按发票金额 年 月 日在____ 市用____ 文签署，正本一式两份，买卖双方各持一份，具有同等效力。

买方：____________ 卖方：____________

代表：____________ 代表：____________

____年____月____日 ____年____月____日

cif外贸合同范本 第三二篇

甲方（卖方）：赵乙方（买方）：张甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在 ____市____区 渝州路 二小区三号楼 四单（建筑面积一二零平方米，储藏室四零 平方米，产权证号一零零X五四二零）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ；即人民币小写一零零元 。

三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整 ，即小写三零零零零零元 。

四、乙方支付定金之日起 二个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在一个月 前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万 元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期____日，应向对方支付五十元罚金，逾期____日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台（型号：一零零X八四八五），空调两台（型号：零一五X八五四九 ），热水器（型号：一零九X四五五四），浴霸（型号：一零二X六九八五），饮水机（型号：一零八X九二六四），音响两台（型号：二五八六九五 ），凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方（含在房屋价值内）。十

一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。十

二、附加条款：一、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。甲方（卖方）：赵 （印） 身份证号：住址：____市____区歇台子长石村二四号 电话：________年____月____日乙方（买方）：张 （印）身份证号：住址：____省二三号 电话

cif外贸合同范本 第三三篇

买方：________(下称甲方)卖方：______(下称乙方)

地址：_________地址：_________

邮编：_________邮编：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

电子邮箱：_________电子邮箱：_________

甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

一、名称、品种、规格和质量

一.名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)。

二.质量，按下列第_________项执行：

(一)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

(二)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

(三)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。

二、数量和计量单位、计量方法

一.数量：_________。

二.计量单位和方法：_________。

三.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。

三、包装方式和包装品的处理：

_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

四、交货方式：

一.交货时间：_________。

二.交货地点：_________。

三.运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)。

四.保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

五.与买卖相关的单证的转移：_________。

五、验收：

一.验收时间：_________。

二.验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

三.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

六、价格与货款支付：

一.单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)。

二.货款支付：

货款的支付时间：_________;

货款的支付方式：_________;

运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。

三.预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

七、提出异议的时间和方法：

一.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

二.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

三.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、甲方违约责任：

(一)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

(二)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以

顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

(三)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

买方：____________卖方：____________

_________年_________月_____日

cif外贸合同范本 第三四篇

甲方（供方）：

乙方（购方）：

第一条、合同标的

供方同意出售，购方同意购买________。

第二条、技术资料

供方应向购方提供设备使用及维修技术资料一份。

第三条、供货条件包装和标记

一、供方应在设备全额信用证开立之后的__________个月内用密封集装箱或其它包皮包装从___________发运设备。

二、供方有权从任何对其方便的港口发运设备。

三、供方应把设备运至商定的原苏联东海岸___________港。

四、自船舶航运抵________港口时起，货物的灭失和（或）损坏的风险由供方转移到购方。

五、供方承担设备运输的一切费用及运抵港口前的保险费。

六、设备从独联体港口继续运到安装地的一切费用由购方承担。

七、发货前__________天内供方应向购方通知发运情况，明确交通工具的种类和名称、计划发运日期及其它有关信息。

八、购方应支付履行海关手续的所有费用和一切与设备运入独联体境内有关的开支。

九、设备和技术资料用密封集装箱或其它包皮装运并附具包装清单，标记使用英语刷写。

一零、发货单证包：

（一）发货账单

（二）海运提单

（三）装箱单

（四）保险单

第四条、设备质量

按本合同所供设备的质量应符合生产厂家的技术条件。如生产厂家有保证书，应用保证书加以确认。

第五条、合同价格和支付条件

一、所供设备的总额为____________美元（ＣＩＦ价）。购方应在合同签订后的________天内开立以供方为受益人的不可撤销的保兑信用证。该信用证在开立时起的________天内有效。

二、开证行应为独联体外经银行或日本、南韩、西欧、美国、加拿大的某家银行。

三、一切与在开证行开立信用证有关的费用由购方承担，而一切与议付行收取信用证有关的费用由供方承担。

四、支付在向议付行提交下列单据后进行：

（一）发货账单

（二）海运提单

（三）装箱单

（四）保险单

第六条、保证

供方保证所供设备在投入使用日起的_______个月内，但不超过发货日起的_______月内正常工作。

第七条、不可抗力

一、在发生不可抗力情况致使合同一方不能全部或部分履行本合同的义务时，按此种不可抗力情况存在的时间推迟履行合同义务。

二、不可抗力情况是指双方不能预见或预测的由于非常事件而出现的情况，即：影响履行所承担义务的火灾、风暴、地震和其它自然现象，以及战争、任何性质的军事行动，各国政府的封锁与制裁等。

三、因不可抗力情况而不能履行义务的一方，应在不可抗力情况发生和停止的二零天内书面通知另一方其发生和停止的情况。收信人所在国邮局在收到通知函日加盖的日期作为得悉该信息的日期。

四、协约双方国商会出具的证明书将成为证明上述情况发生及延续时间的必要证据。

五、如有些情况延续３个多月，每一方都有权拒绝继续履行本合同义务，同时任何一方都无权要求对方赔偿可能发生的损失。

第八条、仲裁

一、所有可能由本合同而产生的纠纷或分歧均应由合同双方友好解决。

二、如果无法解决纠纷，则该纠纷应提交______仲裁委员会按其业务规章审理（提交一般法院审理者除外），该委员会的决定对于双方为终审，必须执行。

第九条、通知

一切通知等双方均应按本合同条件以书面形式进行。

第十条、语言

本合同用_____，就供方提供______的全部技术资料和供货单证。

第十一条、其它条件

一、自本合同签署之日起，所有在此以前的有关谈判和往来信函均告失效。

二、对本合同的任何修改和补充只有在以书面形式形成并经双方有关全权代表签字后方能生效。

三、任何一方都无权在未征得对方书面同意之前将自己对合同的权利和义务转让给第三者。

四、本合同于____年________在________签署，一式____份，两份具有同等效力。

供方：

日期：

购方：

日期：