结款工程合同范本
结款工程合同范本 第一篇
开工前二天,向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并附物品详细清单。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
委托_________监理公司进行工程监理,监理公司任命_________为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。工程监理费用由甲方承担。
负责保护好周围建筑及装修,做好设备管线、古树名木等不受损坏,并承担相应费用。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
协调有关部门做好现场保卫、消防等工作,并承担相应费用。
结款工程合同范本 第二篇
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方因 事宜,委托乙方代理,经双方协商,订立下列各条,共同遵照执行。
第一条 委托事项
乙方接受甲方的委托,指派 律师为甲方与 一案的 审代理人。
第二条 代理权限
经双方约定,乙方的代理权限为下列第______种:
一、一般授权(包括陈述事实、参与该案的庭前谈判、调解,参与该案的庭审、辩论和调解)
二、特别授权(包括提出、承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、调解、上诉等)。
第三条 乙方的义务
第四条 甲方的义务
第五条 相关费用
(一)收费方式
第六条 合同的变更和解除
(一)甲、乙双方经协商一致的,可以变更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事务或增加诉讼当事人,或当事人一方提出反诉、增加诉讼请求等重大诉讼事件变更导致代理事项明显增多的,乙方有权要求增加律师费,甲方应当合理地追加代理费;增加律师费协商未成的,乙方有权在原委托范围内提供工作。
(三)甲方明确放弃委托事务的,可以要求变更合同;变更合同后的律师费用,由甲、乙双方协商确定。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除本合同:
一、未经甲方同意,超出本合同约定权限更换代理人的;
二、乙方律师工作延误、重大失职导致甲方蒙受重大损失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除本合同或暂停工作直至甲方纠正:
一、甲方的委托事务违反法律或者违反律师执业规范的;
二、甲方有捏造事实、伪造证据材料或者隐瞒重要事实情节等情形的;
三、甲方逾期不向乙方支付律师费或者事务费用的。
乙方依本条约定解除本合同的,所收律师费不予退还,并有权要求甲方支付未支付的律师费和已发生的事务费用。
第七条 违约责任
第八条 争议的解决
双方在履行本合同过程中若发生争议,应当友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院裁决。
第九条 合同生效和终止
本合同自甲、乙双方代表人签字或加盖公章起生效,自乙方律师完成本合同的委托事务(包括收到法院判决书、调解书、裁定书或当事人和解书等法律文书)或解除本合同时终止。本合同一式三份,甲、乙双方及经办律师各执一份,每份均有同等法律效力。
第十条 通知和送达
甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的,应当书面通知对方。
以当面交付文件方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件时视为送达;以传真方式送达的,发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件交邮当日视为送达。
第十一条 其他特别约定
一、乙方律师不对案件结果作出任何承诺。
二、乙方在签订本合同之前已经向甲方解释了收费规定及标准。在本合同签署之前甲乙双方已就本合同涉及事项进行了详细的研究,本合同系双方友好协商,自愿一致达成。
甲 方: _____________乙 方:_____________
代表人:_____________ 代表人:_____________
签订时间:____ 年 _____ 月 _____ 日
结款工程合同范本 第三篇
一、工程付款方式列下表:
二、工程结算:详见附件表六《工程结算单》。
三、工程保修期两年,须工程款全部结清。甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件表七),保修期从竣工验收签章之日起算。
四、双方款项往来,均应出具收据凭证。
六、其它事项
一、甲方工作:
(一)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(二)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系的协调工作。
(三)负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
二、乙方工作:
(一)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
(二)按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
(三)未经甲方同意,不得随意拆改原有建筑承重结构,及各种共用设备管线。
结款工程合同范本 第四篇
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程名称:
工程地点:
工程内容:
质量等级:必须保证合格,争创优良。
合同价款:______万元整(______元整)。
二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量)。
三、开工日期:____年___月___日;
竣工日期:______年___月___日;
总日历工期:______天。
第二条:图纸
一、图纸提供套数:一套
二、图纸提供日期:____年___月___日。
第三条:双方一般责任
一、甲方驻工地代表:
二、乙方驻工地代表:
三、甲方工作
一、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。
二、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。
三、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。
四、审查认可工程决算,组织工程验收。
五、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。
四、乙方工作
一、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。
二、程项目经理必须常驻工地,配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
三、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
四、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。
第四条:工程质量
一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。
二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。
五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书二四小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。
六、如乙方未按设计要求施工,导致工程质量不合格,其后果由乙方全权负责。
第五条:合同价款
一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。
二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方和业主单位认可的工程量。
第六条:材料、设备供应
材料、设备供应范围的划分检验:
一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。
二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。
三、已进场的物资,若发现不合格,乙方必须迅速将其运出场外。
四、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。
第七条:工期顺延
如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限:
一、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。
二、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。
三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。
第八条:工程款支付方式
一、工程款支付方式:银行转账。
二、工程预付款:按照双方约定支付(竣工验收后一个月后付清)。
三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。
第九条:竣工与结算
一、工程竣工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。
一、工程施工竣工总结及大事记;
二、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;
三、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;
四、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的二八天内组织验收。
二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。
第十条:违约责任
一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。
二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承担。
三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。
四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。
第十一条:纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。
第十二条:工程保修
工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下_____%的工程款作为工程保修金,保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。
第十三条:附则
一、本合同共份,正本___份,副本___份,合同附件___份,甲乙双方各执正本___份,其余由甲乙双方送有关部门备案。
二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。
三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。
发包方:
法定代表人:
______年___月___日
承包方:
法定代表人:
______年___月___日
结款工程合同范本 第五篇
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《_民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:
(二)施工地点:
(三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
二、工程费用:工程暂定合同价xx元(大写:xx万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交:
一、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
一、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
二、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;
税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
结算总价扣除主材(主材参照川建造价发xx号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮七%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
三、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
一、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的六零%
二、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的九五%
三、质保金为审定总价的.五%,在质量责任缺陷通知期(一二个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收:本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任:乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;
八、乙方的责任:
一、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
二、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。
九、特别约定:
一、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
二、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
三、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
四、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
五、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。
六、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的.路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
七、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。
八、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于五%,则审减金额大于五%以上部分的审计费(按审减额的计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
日期:
结款工程合同范本 第六篇
本协议由____公司(以下简称“甲方”)与____公司(以下简称“乙方”)共同签署。
现乙方所承担的所有电力设计工程已全部完工,甲乙双方均履行了各自的权利和义务。为保证工程结算的准确性,本着平等、自愿、有偿的原则,在双方已经达成《工程设计技术合作协议》的基础上,甲乙双方经协商一致,订立本协议书。
甲乙双方就二零___年第四季度合作,_______的全部结算事项达成如下共识条款:
一、二零___年第四季度,甲方共应向乙方支付设计费合计______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定三个点的税费______元和管理费用____元。甲方实际应支付乙方设计费合计______元。
三、本协议订立后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。
四、履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移
五、因本协议发生的一切争议,双方应妥善协商解决。本协议若发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。
六、本协议一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。甲、乙双方签字后即刻生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行。双方账款结清后,本协议自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
结款工程合同范本 第七篇
工程名称:_________
工程地点:_________
承包方式:包工包辅料
工期:总工期为:_________日历天,本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月_________日竣工。
工程质量:按国家有关装饰装修标准,质量合格及以上。
合同价款(人民币大写):
结款工程合同范本 第八篇
甲方名称:___________
乙方名称:___________
根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律规定,甲乙双方就工程施工事宜,经协商达成一致,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行。
第一条工程概况
一、工程名称:___________。
二、工程地点:___________。
三、工程内容:___________。
四、工程造价:合同造价暂定为人民币(大写)___元整,即¥___元,以竣工验收合格后实际工程结算为准。
第二条工程款的结算、支付及质量保证金
一、工程承包方式:___________。(包工包料详单见附件)
二、工程结算方式:___________。
三、工程款支付方式:___________。
四、质量保证金:本合同工程款的%作为质量保证金,质量保证金自工程验收合格之日起年质保期满履行保修义务且无质量问题后,甲方在日内无息付清。
第三条工期
一、工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
二、计划开工日期:___。计划完工日期:___。
三、竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方验收合格之日。
四、出现以下原因工期相应顺延:
(一)不可抗力。
(二)工程量变化或设计变更。
第四条材料检查、保管
一、本工程所使用材料必须符合本合同约定及国家、行业标准。
二、乙方保证所使用的材料未侵犯第三方的专利权、商标权等专有权利。
三、本工程使用的材料,乙方应于进场时,通知甲方检查,经检查合格后乙方方可进行施,进场工地的材料经检查合格后,未经甲方同意不得撤离工地。如进场时,因乙方原因导致甲方不能检查,因此造成乙方停工的,甲方不承担赔偿责任并有权向乙方追偿所致的损失。
四、材料进场后,由乙方负责保管,非因甲方原因造成的材料丢失、损毁,由乙方自行承担全部责任。
第五条施工协助
一、甲方应最迟于开工日期天前向乙方移交施工现场。
二、甲方应提供施工条件:
(一)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;
(二)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;
(三)按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
三、按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料,甲方应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供,合理期限应以不影响乙方的正常施工为限。
四、因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供施工现场、施工条件、基础资料的,乙方顺延工期。
第六条工程质量
一、甲乙双方约定本工程质量标准为合格。
二、本工程质量应符合设计图纸、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工及时验收规范及行业主管部门要求,如相关工程质量标准有关条款规定存在不一致情形,以要求严格的为准。
第七条工程验收
一、工程完成后,乙方应书面通知甲方验收,甲方应于一零日内开始验收。验收合格即向乙方出具工程验收证明;甲方在使用中发现隐蔽工程存在质量瑕疵的,不视为乙方完成工程验收合格,乙方应予以修复和完善并最终达到工程验收的质量标准。
二、工程全部竣工验收时,如发现工程与本合同约定及国家规范规定不符,乙方应在甲方指定期限内修复完善,经验收合格后,甲方即行接管。
第八条工程图纸
一、本工程施工图纸由乙方负责设计完成,经甲方审核后方可施工。
二、乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除乙方存档需要的图纸外,应提供全部竣工图纸给甲方存档。
三、本工程施工图纸为保密信息,未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露。
第九条质量保证期
一、工程质量保证其为二年,质量保证期内因乙方施工及材料质量影响甲方正常使用的,乙方予以免费修复、完善。
二、乙方应在接到甲方通知三日内对工程进行维修,紧急情况下应在二四小时内进行维修,五日内完成。如经甲方二次通知后,包括但不限于乙方未予维修、拒绝维修、不予回复的、无法接受通知,甲方有权委托第三方进行维修,因此发生费用甲方有权从质保金中扣除,不足部分有权向乙方追偿。
三、一方变更送达地址、联系人、电话及传真应书面通知对方,否则通知电话、函件按照本合同发出、寄出,即发生法律效力。
第十条施工安全
一、乙方应严格贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及甲方相关安全制度及其他安全生产规定,必须制定相应的安全管理制度。乙方应对施工人员进行安全教育及采取安全防护措施,专业施工人员应具备有关部门核发的上岗资格证书
二、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。未及时进行整改的,甲方有权停止乙方施工。
三、未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。
四、乙方施工过程中发生人员伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方并采取补救措施。因乙方在施工中所致的人员伤亡由乙方承担全部赔偿责任。
第十一条工程分包
乙方未经甲方书面同意不得将本合同工程的任何部分分包、转包,也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义全部分别转包给他人。乙方违法分包、转包或肢解后分包的,乙方支付合同总价二零%的违约金。甲方有权解除合同,因解除合同所造成的全部损失由乙方承担,甲方已支付的工程款乙方应全额返还。
第十二条不可抗力
一、本合同所指不可抗力是本合同签字生效后发生的不能预见、不能避免、不能克服的客观事由,包括但不限于:严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争、叛乱、正式罢工等等。合同双方的任何一方,由于不可抗力而影响合同义务执行时,则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间,但不能因为不可抗力的延迟而调整价格。
二、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后,应在不可抗力事件发生的五日内将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方,并出具有关政府部门出具的不可抗力证明文件作为免责依据。
三、如不可抗力事件的影响持续到六十日以上,甲乙双方应通过友好协商解决本合同履行事宜。
第十三条违约责任
一、本合同签订后,双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规定的义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
二、因乙方原因造成工程不合格的,经乙方修复或采取其他补救措施仍无法至达到合同要求的质量标准,甲方有权解除本合同,乙方支付合同总价二零%的违约金并返还已经支付的工程款。
三、甲方如不能按期付款,每延误一日,甲方向应乙方追加支付全部工程的作为违约金。
四、乙方如不能按期竣工,每延误一日,乙方应向甲方追加支付全部工程的作为违约金。延期超过三十日,甲方有权解除合同,乙方支付合同价款二零%违约金并返还已付全部款项。
五、乙方违反本合同约定保修义务的,每延迟一次应支付违约金五零零元,甲方从质保金中扣除,造成其他损失超过已支付的违约金的,甲方有权向乙方追偿。
第十四条防腐败
乙方不得以任何形式行贿甲方工作人员,一经发现并掌握有效证据,将合同价款的三零%作为处罚金,赔偿给甲方。如甲方的工作人员无理刁难项目实施单位,乙方可进行投诉。
第十五条附则
一、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,逾期按应支付金额的计收利息。
二、解决合同纠纷的方式:执行本合同过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意:提交甲方所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。
三、本合同未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容,以确保双方的商业机密。
四、本合同共页,一式份。甲乙双方各执份。附件为主合同的一部分,具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的,以主合同为准,传真件有效。
五、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,由双方共同协商达成补充协议解决。
甲方:___________
乙方:___________
日期:___年___月___日
结款工程合同范本 第九篇
甲方:_________
乙方:_________
应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的_______%,数额最高不超过人民币_______元。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:_______自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_______日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
一、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
二、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
三、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付之日起,保证责任即解除。
四、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起_______个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
一、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
二、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
三、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
四、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
结款工程合同范本 第一零篇
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包。为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工包料、包质量和安全,不含现场施工水电。
四、工程内容:
具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。施工水电甲方负责。
二、建设工期及开、竣工时间。
一、建设工期自合同签订后,图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。
二、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、原材料钢材、彩瓦、水泥、砖、沙石、应符合施工图纸,需求方可进行施工。
四、任何原因不计入工期或顺延工期的,需甲方签章予以确认。如乙方无法如期完工,所产生工期延误由乙方负责,乙方需支付合同违约金每天 元人民币给甲方。延误超一五天的,甲方有权解除合同并终止工程款支付,追究乙方合同责任并另行安排其他队伍施工。乙方无权追究甲方任何责任,其损失自行承担。
三、单价标准:
现场制作安装钢结构天桥。
四、工程造价
一、工程总造价为人民币 元)。
二、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费,不含防火涂料、 材料检测费、报建费等。
五、付款方式:
一.合同签定,甲方预付元。
二.主材料进场,甲方付 元。
三.主体框架吊装完成经甲方验收合格后,甲方付元。
四.天桥整体完工经甲方验收合格后,甲方付合计元,剩余元做保证金,此款在六个月后一次性付清。
六、竣工验收
一、工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章,改单(表)是唯一验收凭证。乙方在验收中,如果发现不付合验收标准之情况,甲方可向乙方提出异议,甲方应及时予以回应并尽快使工程达到验收标准,超出工期的应负逾期责任。
二、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准,并应符合国家有关技术规范及标准。
三、在施工、验收过程中,如发现产品存在问题,乙方应负责及时更换,因此所发生的一切费用,均由乙方承担,且乙方不能因此影响交付与使用时间。
七、质量保修
坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问题,不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方承担。
八、甲方的权利义务
一、于施工前办理施工相关手续,保证工程的合法性和正常施工,并提供施工资料给乙方。
二、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等,达到进场开工应具备的条件。
三、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并在合同签订之日起内提交给乙方。
四、委派为工地管理代表,负责工程进度、工程质量的检查监督,办理中间交工工程的验收手续,协调工程内外关系及其他有关施工事项。
五、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。
六、应由甲方承担的其他施工合同义务。
九、乙方的权利义务
一、按合同规定的开工日期按时开工,严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工,发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。
二、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督,及时向甲方提交开工通知书,在工程完工及时发出验收通知,作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。
三、委派等管理及有关其它施工事项。
四、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。
五、严格按施工现场管理,施工安全生产操作规范施工,施工过程中发生的安全事故由乙方负责,施工过程中乙方自身员工受到伤害或致乙方员工以外的第三人损害的,均由乙方负责。
六、按合同约定承担工程质量的保修责任。
七、乙方承诺向甲方提供的所有产品质量均符合国家及相关行业质量标准,达到产品各项性能指标。乙方应保证货物完整无损,是全新的,未使用过的,是原装原厂的,是用先进工艺和优质材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,否则,乙方应承担由此引起的一切责任以及赔偿因此给甲方造成的相关直接和间接的损失。
八、乙方保证其用于施工的产品不存在有造成人身、财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵。乙方须随材料提供产品检验报告、产品合格证书、质量保证书、产品说明书等资料。
九、应由乙方承担的其他施工合同义务。
十、合同生效及文本。
一、本合同自甲方支付第一笔款项(定金)之日起生效,至合同履行完毕后失效。
二、合同履行过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
结款工程合同范本 第一一篇
甲方:
乙方:
丙方:
一.甲方、乙方于 年 月 日签订了(a) 项目建设工程合同,合同编号为 ,合同金额为 万元,(b) 项目建设工程合同,合同编号为 ,合同金额为 万元;上述两份合同总额为 万元,上述合同工程内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。(上述两份合同以下简称原合同。)
二.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
三.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、 以房抵款金额及方式:
一.乙方同意甲方以位于潍坊市 区 街 号 项目 号 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 万元。
二.抵付方式为双方互开发票的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:
一.该商品房建筑面积暂定为 平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准),单价 元/平方米,房款总额为 元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
二.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行。
三.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》第 条)
三、原合同工程结算、付款约定:
因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中,若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。
四、甲方的协助
一、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
二、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;
三、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
四、在原合同规定的工程竣工后,甲、乙双方确定最终结算额,且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺
丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并承诺本协议签订之日起此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求,否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月),不论丙方是否实际入住。
七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成。
九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
日期: 日期: 日期
结款工程合同范本 第一二篇
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:建筑面积约九六零平方米
二、工程承包范围
承包范围:设计图纸范围内(地皮面积二七零㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。
三、合同工期
一、开工日期:
二、竣工日期:
三、合同工期总日历天数:xx天。
四、质量标准要求
工程质量标准:合格,并保证房顶不渗水。
五、合同价款
金额(大写):约壹佰肆拾贰万零捌佰元整(¥:一四二零八零零元),按一四八零元/㎡计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方,即不再支付任何补助费用。
六、合同付款方式:乙方第贰层封顶后(含基础),甲方按造价七零%支付前两层工程款,以后每现浇一层按造价八零%付款。
七、承包人向发包人承诺:按合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。
九、相关合同条款(未用条款):
(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场,包括路道,施工过程中,所耗用的水电费用由乙方负责。
(二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地,积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。
(三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作,乙方不承担一切税费。
(四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。
(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责,乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。
(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任,并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任,甲方不需承担任何责任。
(七)工程如中途因甲方报建等原因停工,甲方应按完成进度进行结算,并承担与工程直接相关的经济损失。
(八)相关施工要求及计算方法、违约责任:
一、出檐、走廊、阳台折半计算面积,屋顶如有斜屋面折半计算。
二、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求,甲方须提前通知乙方,如因材料不合格造成的问题由乙方负全责,甲方还可要求返工。
三、排污排水系统必须布局合理,总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。
四、甲方必须按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元处罚。
一、如果甲方按进度无法支付工程款,按三%月息计算。
二、钢材品牌鸿泰或白露锰钢,水泥标号三二五#。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
结款工程合同范本 第一三篇
一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费由甲方承担,工期也予顺延。
二、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知内三天组
织验收,并办理验收移交手续(详见附件表五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。甲方未验收使用视作验收合格。
三、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
结款工程合同范本 第一四篇
*方:mmm有限公司
乙方:yyy装饰工程有限公司
*乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与*方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,*方共计向乙方支付工程款合计_______元**。
二、经*乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向*方支付的管理费用后,*方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元**。
三、*方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究*方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、*方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就*方拖欠乙方的工程款结算及*方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
*方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
______年___月___日
结款工程合同范本 第一五篇
工程结算造价业务协议书
委托人(甲方):__________________
受托人(乙方):__________________
兹由甲方委托乙方办理工程结算造价业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。一、委托造价结算项目名称、目的
______________________________________________________________。二、委托结算造价的时间
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。三、委托造价结算的方式
______________________________________________________________。四、双方责任
(一)甲方须向乙方提供真实、准确的`资料;
(二)乙方有责任按照甲方委托的内容和要求按时按质完成结算造价工作;(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及结算报告书内容等进行保密的义务。五、双方违约责任
(一)甲方拒绝或未按期向乙方支付业务费,乙方有权停止工作或不向甲方提供结算报告书;
(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;
(三)甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料,由此产生的不良后果由甲方负责,乙方不承担责任,并支付乙方总协议收入二五%的违约金;
(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成结算工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的二五%。六、收费标准及结算方式
(一)收费标准:_____________________________________________。
(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。七、其他事项
(一)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;(二)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;
(三)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。
甲方(公章):__________ 法人代表(签字):______ 联系人:________________ 地址:__________________ 电话:__________________ 开户银行:______________ 帐户:__________________ _________年_____月____日 乙方(公章):__________ 法人代表(签字):______ 联系人:________________ 地址:__________________ 电话:__________________ 开户银行:______________ 帐户:__________________ _________年_____月____日
结款工程合同范本 第一六篇
甲方:MMM有限公司
乙方:YYY装饰工程有限公司
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
甲方:________ 代表人:________
乙方:________ 代表人:________
______年___月___日
工程欠款如何处理?
一、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法
工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的,其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期;如未使用的,应当参照约定之。对利息支付标准和付息时间无约定或约定不明的,适用《建设工程施工合同司法解释》第一七和一八条。另外,滞纳金与利息的性质不同,可以另行约定欠款滞纳金。
因设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法,比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外,承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利,否则不能请求追加工程款。
二、合理利用“逾期认可”条款。
《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二零条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”本条款有效地遏制某些发包人以拖延决算为手段达到拖延工程款之目的.,为了更好的保护承包人的利益,承包人应当在施工合同中明确约定答复期限和逾期答复的法律后果——过期视作认可。提起诉讼时,法院可以依据送审价为准判决工程款。
三、重视签证管理
签证是施工合同履行过程中按照合同约定或施工惯例对支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等事宜双方意思表示一致后达成的协议。凭借签证,可以要求发包人增加工程款和延长工期,故承包人必须高度重视。应当签证的情形包括但不限于:图纸延误、开工延期、工期延误、价款调整、工程量确认、设计变更导致工程量或者质量标准增加、指令变更等。签证载体包括:签证单、补充协议、会议纪要、来往信函、数据电文等。
四、诉讼时效内依法维权
我国《合同法》第二八六条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。” 承包人可以据此主张优先受偿权,且此优先受偿权优先于银行的抵押权及其他债权人的债权,可以更好的保护承包人的利益。
索赔是合同履行中,当发包人未履行合同义务或者发生错误造成损失时,承包人要求对方赔偿的请求。索赔成功后,工程款可以追加,故索赔事件发生后,承包人应当及时向工程师发出索赔通知。竣工验收后,应当及时向发包人送交完整结算资料,请求结算。欠款形成后,要在诉讼时效内主张权利,以防丧失胜诉权。
五、解除合同
当发包人严重违约时,承包人可以解除合同,并依据我国《合同法》第九七、一零七、一一三条和《建设工程施工合同司法解释》第一零条的规定,要求发包人支付工程款、违约金,赔偿损失(包括直接损失和可得利益)。
结款工程合同范本 第一七篇
甲方:________
乙方:________
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
甲方:________
乙方:________
______年___月___日
结款工程合同范本 第一八篇
甲方:___________
乙方:___________
经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方,双方达成协议,协议内容如下:
一、工期为_____天,从签字之日起。
二、甲方责任:
甲方负责给乙方提供良好的施工环境,负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。
三、乙方责任:
乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备,以及施工人员的组织;并保证质量,按时完工。负责办理施工人员二百元的人身意外保险,施工期间出现的任何事故由乙方全部承担,乙方不得随意浪费原材料,因施工不当,浪费材料由乙方承担材料所需费用,如工期超一天罚款一零零零元。
四、工程结算方式:
按照实际测量建筑占地面积付工程款,每平方为一三零元,每建一层楼板付五零%,工程完工后,经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款。
五、合同经甲乙双方签字后生效,本合同一式两份,甲乙双方各一份。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商解决。
甲方(签字):___________
乙方(签字):___________
_____年_____月_____日
结款工程合同范本 第一九篇
一.装饰施工地点:
二.住房结构:___房型___房___厅___套,施工面积___平方米。
三.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
四.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
五.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
结款工程合同范本 第二零篇
答辩状答辩人(本案被告):_________________市__________机械厂。住所:_________________市__________路__________号。法定代表人:______________,职务:_________________厂长。
被答辩人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________号。法定代表人:______________,职务:_________________总经理。
答辩人现就本案原告诉本案被告加工承揽合同质量纠纷一案,答辩如下:______________年七月一六日,被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。合同规定,由原告提供铸铝毛坯五零零零件,由被告按约加工,原告收货后即向被告支付加工款人民币六零万元。_____________年八月一日,原告两次向被告提供铸铝毛坯二八零零件,经被告加工后,于_____________年八月一日向原告交回成品二六零零件,其余毛坯已作废品退回给原告。交货时,原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二),但原告并无即时向被告支付加工款。二零日后,原告却口头通知被告,说明发现被告加工的零件全部不合格,要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。
被告本着友好协商的态度,曾要求原告提供不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三),如果确系被告过错造成的,被告愿意按照合同规定进行赔偿,但原告至今未有提供。据此,被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据不足,请求法院依法予以驳回其诉讼请求。
__________市__________区人民法院
答辩人:_________________市__________机械厂
________年__________月__________日
结款工程合同范本 第二一篇
发包人:________________________________
承包人:________________________________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《_合同法》及《_建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
一.工程名称:___________________________________。
二.工程地址:___________________________________。
三.建筑面积:___________________________________。
四.结构类型:底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。
五.设计单位:___________________________________。
六.监理单位:___________________________________。
二、工程内容及承包范围
改为_______________。
取消。
三.本工程为满七层,结构找坡。
四.楼梯踏步为_______________。
五.外墙_______________取消。
取消,改为_______________。
七.其余均按原图施工。
三、合同工期
(本协议中所列日期均为日历天数记)
开、竣工日期:
开工日期:______________年_______________月______________日;
竣工日期:______________年_______________月______________日;总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干,_______________元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层,_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________完工,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%,滞留_______________%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
一.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
二.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份),甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。
三.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
四.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。
五.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。
甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________
结款工程合同范本 第二二篇
甲方(签章):_____________
电话:_____________
乙方(签章):_____________
电话:_____________
签订地点:_____________
签订日期:__年___月___日
工程结算造价业务协议书
委托人(甲方):__________________
受托人(乙方):__________________
兹由甲方委托乙方办理工程结算造价业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。一、委托造价结算项目名称、目的
______________________________________________________________。二、委托结算造价的时间
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。三、委托造价结算的方式
______________________________________________________________。四、双方责任
(一)甲方须向乙方提供真实、准确的`资料;
(二)乙方有责任按照甲方委托的内容和要求按时按质完成结算造价工作;(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及结算报告书内容等进行保密的义务。五、双方违约责任
(一)甲方拒绝或未按期向乙方支付业务费,乙方有权停止工作或不向甲方提供结算报告书;
(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;
(三)甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料,由此产生的不良后果由甲方负责,乙方不承担责任,并支付乙方总协议收入二五%的违约金;
(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成结算工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的二五%。六、收费标准及结算方式
(一)收费标准:_____________________________________________。
(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。七、其他事项
(一)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;(二)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;
(三)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。
甲方(公章):__________ 法人代表(签字):______ 联系人:________________ 地址:__________________ 电话:__________________ 开户银行:______________ 帐户:__________________ _________年_____月____日 乙方(公章):__________ 法人代表(签字):______ 联系人:________________ 地址:__________________ 电话:__________________ 开户银行:______________ 帐户:__________________ _________年_____月____日
发包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
结款工程合同范本 第二三篇
甲方:
乙方:装饰工程有限公司
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
甲方:________ 代表人:________
乙方:________ 代表人:________
______年___月___日
结款工程合同范本 第二四篇
一、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。
二、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
三、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应的经济损失。
甲方:乙方
授权代表:授权代表:
日期:日期:
发包方(以下称甲方):__________________
承包方(以下称乙方):__________________
根据《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:__________________.
二、工程地点:__________________.
三、承包方式:__________________.
第二条 工程期限
合同工期总日历天数______天。
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
一、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
三、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
四、费用支付,施工结束后,甲方一零日内支付相关工程费用。
第四条 甲乙方责任
一、甲方需把料运至安装现场。
二、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于一cm。
三、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
四、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
五、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条 奖惩责任
一、如______月______日前安装达到一mw光伏板安装,则按一mw=______元标准进行结算。
二、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的二零%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
发包方(以下简称甲方)______________________
承包方(以下简称乙方)______________________
经____________________批准,本工程于________年____月____日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照相关法律规定,国家工商管理局和^v^颁发的《建设工程施工合同示范文本》,并结合____市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。
第一条 工程项目
工程名称:________________________工程地点: ________________________工程内容:道路________
二、人行道________
二、排水管边:规格________、桥梁:部位_______________
二.承包范围:________________________
(一)按定标(或议标、或约定)规定工期 (日历)天。(
二)开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
质量等级:____________________________________
合同价款:____________________________________按定标价(或协商价)含____________费用,工程造价为人民币(_______币)_________元。全部工程等价按下列规定计算:
第二条 甲方工程
开工前_______天办妥建设许可证,开工证和施工临时用地,占用道路等合法手续;
开工前_______天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方平等协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守...
一、工程名称:华盛达西湖花园住宅小区
二、施工内容及范围:
三、合同价款:
本合同工程总造价为元(大写:肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用,此价款不含税,但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格,不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。
四、承包方式:
以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌,乙方按实际工程量购买,购货发票交甲方,货款从总价款中扣除),固定价包干,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。
五、施工工期:
一期工程必须在 年 月
六、使用材料、规格:
本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付:
工程款分三次支付
合同签字生效后,乙方进场之日起七日内,甲方支付乙方合同价款的二零%;
所有工程完工,乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的五零%,付款之日起乙方保证三日内通上电能够使用,无质量问题,甲方一次性支付工程价款的二五%
x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后,剩余五%一次性无息支付。
八、质量要求:
本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。
九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。
十、双方权利和责任
甲方:
一、 按合同及时支付工程款。
二、 协助乙方协调施工环境。
三、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工,双方协商解决后才能进行下一步的施工。
乙方:
一、负责协调供电相关部门的内、外部关系,在施工中如有村民等阻碍施工时,由乙方为主来处理,甲方协助乙方解决;
二、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工,保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求;
三、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好,因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。
四、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;
五、乙方必须保证文明安全施工、用工,主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。
六、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。
七、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。
十一、事故处理及安全防护:
乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用,无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失,由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任,甲方不承担其任何费用和法律责任。
十二、成品保护及维护:
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责,经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位,交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题,全部由乙方负责维护。
十三、工程移交:
工程验收合格送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量作出评价,经双方签字盖章后各执一份,即为工程移交。
十四、保修:
本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责,由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责,由乙方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。
十五、违约责任:乙方违反工期约定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日五零零零元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理,甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。
十六、争议解决方式:本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。
十七、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字盖章后生效。
十八、其他:本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(章): 乙方(章):
法人代表(签字):
或委托代理人:
签订日期:
法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期:
*方:
乙方:
*乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与*方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,*方共计向乙方支付工程款合计_______元**。
二、经*乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向*方支付的管理费用后,*方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元**。
三、*方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究*方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、*方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就*方拖欠乙方的工程款结算及*方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
*方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
______年___月___日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《^v^经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地点:X县X镇X社区X小区X号
二、工程承包方式:包工包料
三、工程期限X天
四、开工日期二零XX年X月X日竣工日期二零XX年X月X日
五、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)XXXXX元整。首付X元整,经验收合格后一次性付清余款。
六、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
七、本工程自验收合格双方签字之日起保修X年。
八、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
九、一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。
一零、合同一式X份,甲乙双方各持X份,合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方(签字/盖章):
乙方(签字/盖章):
承判人:
承判工程:
经物业管理(深圳)有限公司和承判人双方核对并同意:
一、最终结算工程款项如下:
一、完成合约工程金额:
二、额外工程金额:
三、代工金额:
四、其它金额:
共计总金额:
二、总金额中应扣除的项目:
一、公司代支付材料及垫付等金额:
二、其它扣款:
三、实际支付金额(总金额-扣除金额):
截至xx年xx月xx日止支付承判金额:
其中:第一次第二次
尚有保固金额:
上述保固金额将于xx年xx月xx日保养期满验收后发还。
双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。
立协议人:零零物业管理(深圳)有限公司代表:
承判人:代表:
日期:xx年xx月xx日
甲方 乙方:
根据《人^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》
第一条 工程概况
工程名称: 中冶尚园配电工程
工程地点: 信阳市羊山新区
工程内容: 电缆 (见附表)含电缆敷设、电缆连接、电缆头制作。
施工范围:电缆安装、调整、试验。
第二条 甲方责任
负责监督工程中的施工质量等问题。
第三条 乙方责任
乙方全权负责本工程的设备、材料采购及安装施工和调试、
第四条 工程费用及结算
工程费用总费用为 一零零零零零零 元 大写:壹佰万圆整。
付款方式: 施工完成后一个月内全部付清 。
如到期未能付款 延期每个月交滞拉金万 元 (壹月/壹万伍仟圆整)直到付清合同款为止。
第五条 合同生效及终止
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同在双方完成终定的工作内容后即告失效。
合同履行期间任务一方如有违约,按《^v^合同法》有关规定执行。
第六条 合同份数
本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。
本合同副本两份,甲方一份,乙方一份。正副本具有同等法律效力。
甲方(章):
乙方(章):
年月日:
发包方(甲方):__________________________身份证:____________________________
承包方(乙方):__________________________身份证:____________________________
依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规,结合装饰装修的市场状况,经甲乙双方认真协商一致,就__________________________装饰装修工程的有关事宜签订合同条款如下,双方共同信守。
一、工程概况
(一)工程地点:____________________________________________________
(二)工程期限:____________________________________________________
(三)工程造价:(大写)人民币__________元整;(小写)人民币__________元整。
(四)承包方式:____________________________________________________
二、甲方的权利和义务
(一)甲方有权检查、监督乙方的工程进度、工程质量、工程所用材料,工程竣工后对整个工程进行验收。
(二)对不符合施工合同标准的材料、做工,甲方有权提出更换、整改、要求其退场等,其责任全部由乙方承担。
(三)按合同约定及时支付工程款。
(四)负责施工过程中分部、分项及隐蔽部位的及时跟踪检查、验收并履行验收合格的书面依据。
(五)及时与乙方确认施工节点的详细施工做法,以便于工程的结算。
(六)负责协调乙方现场施工有关事宜。施工范围内所发生的水费、电费、电梯费。
三、乙方的权利和义务
(一)严格执行施工现场的有关规定,尽量避免噪音、灰尘等异味的污染。
(二)施工过程中,乙方施工人员发生的一切安全事故及责任由乙方全部承担。
(三)工程由乙方负责采购的全部施工材料,应符合设计及国家环保标准。
(四)凡属原建筑存在的质量问题,乙方不承担责任,但必须在施工前通知甲方采取措施。
(五)乙方施工所用的设备、材料及工具等由乙方自行保管,如发生丢失和损坏由乙方自行负责。
四、工程款支付方式
合同生效后,甲方按如下约定三次性向乙方支付工程款:
首期款:签订合同后____日内,支付合同总额的______________%,计____________________元。
二期款:瓦工结束,木工进入现场日,支付合同总额的____________%计________________元。
工程竣工经双方验收合格后支付至工程结算总造价的________________%,计____________元整。
五、违约责任
合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定给对方造成经济损失,均由责任方承担责任,并赔偿因此给对方所造成的一切经济损失。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该对方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿守约方相应的经济损失。
六、争议的解决
本合同在执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,若协商不成,双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、附则:合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________
___________年_______月________日___________年_______月________日
发包方(简称甲方):_________________________
承包方(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
结款工程合同范本 第二五篇
承判人:
承判工程:
经物业管理(深圳)有限公司和承判人双方核对并同意:
一、最终结算工程款项如下:
一、完成合约工程金额:
二、额外工程金额:
三、代工金额:
四、其它金额:
共计总金额:
二、总金额中应扣除的项目:
一、公司代支付材料及垫付等金额:
二、其它扣款:
三、实际支付金额(总金额-扣除金额):
截至xx年xx月xx日止支付承判金额:
其中:第一次第二次
尚有保固金额:
上述保固金额将于xx年xx月xx日保养期满验收后发还。
双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。
立协议人:零零物业管理(深圳)有限公司代表:
承判人:代表:
日期:xx年xx月xx日
结款工程合同范本 第二六篇
甲方:
住所:
法人代表:
乙方:
住所:
法人代表:
依照《xxx合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程劳务用工事项协商一致,订立本合同。
一、项目部:
二、工程名称:
三、工程地点:
四、劳务施工内容:
五、工期:
用工开始日期______年_____月_____日,用工结束日期______年_____月_____日。
六、结算方式:采用以下第______种结算方式。
第一种结算方式:包干单价。根据______预算定额规定计算建筑面积,每平方米单价________元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。
第二种结算方式:计时工资。乙方的工资标准为_____元/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。
第三种结算方式:计件工资。根据______预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日,结算标准_____元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。
(一)劳务用工合同总价:
一、无论采用上述何种结算方式,甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为:签订本合同次月开始,每月支付一次,标准为______元/人。乙方完成本合同全部施工内容,并达到本合同约定要求后,经双方确认结算金额,甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节,则甲方于春节前二零天向乙方结算已完工程量八零%的人工工资,其余二零%待乙方全部完成本合同施工内容后,一次结算。
二、乙方承担本合同之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后七日内向甲方签证确认,否则甲方不予结算工资。
三、乙方人员增加,须经甲方书面同意,否则增加的人员甲方不予结算工资。
四、乙方施工结束后,若人工费超过合同总价,超出部分由乙方承担。
七、质量:
(一)________________________;
(二)__________________________。
八、文明施工、标准化管理
施工现场乙方必须达到_______级文明工地要求;必须达到________级标化工地要求。
九、双方责任
(一)甲方责任
一、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育,并提供施工图纸。
二、提供施工临时设施和水、电源,提供乙方人员的住宿。
三、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。
(二)乙方责任
一、乙方须经甲方审核同意后进场,进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等),保证提供证件的真实性和有效性。
二、进场前,乙方须确定其负责人,并订立委托书,授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。
三、保证向甲方填报各种资料的真实性,禁止弄虚作假,维护公司正常的经营管理秩序。
四、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工,必须更改时应征得甲方的书面同意,否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
五、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡,不得带无关人员进出现场和生活区,非作业时间,不得进入工地。
六、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工,确保工程进度。如乙方不能按期完成计划,甲方可以采取相应措施以保证进度,所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划,甲方可以单方面终止本合同,由此造成的损失由乙方承担。
七、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥,增强自我管理意识,做到安全施工,文明施工。
八、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者,必须无条件退场。
九、乙方必须遵守甲方劳务用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有权辞退。
一零、严格按照施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。
一一、对甲方所提要求存在异议时,可采取协商办法处理。
一二、乙方违反国家法律和甲方的规章制度,扰乱生产、生活和社会秩序,由此所引起的一切后果,乙方承担全部责任,并无条件退场。
十、工程质量与验收
(一)验收以及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。
(二)施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。
(三)未达到本合同约定的质量标准,乙方需进行返工,直到达到本合同约定的质量标准,并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中,乙方不得再要求增加费用。
(四)乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
(五)甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工,乙方必须返工;由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担;此类返工不顺延工期。
十一、安全施工
(一)乙方承诺工程期间不会发生重大安全事故。
(二)乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
(三)对甲方提供的安全生产设施,乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的,必须征得甲方同意,否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方应及时处理。
(四)所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品,特殊作业必须采取系安全带等安全措施,禁止吸烟。
十二、产品保护
(一)在工程尚未验收交付之前,乙方施工区域内已完工程、甲方所提供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责,期间发生损坏、遗失,乙方自费予以修复和赔偿。
(二)乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作,以及公共部位的成品保护。
十三、违约责任
(一)施工期间发生以下之一情况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任:
一、接到甲方的进场通知未按期进场。
二、因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
三、现场施工管理混乱且不及时整改。
四、乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
五、乙方不能达到甲方施工要求。
(二)乙方不得浪费材料,否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的,乙方应承担赔偿责任。
(三)未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求,乙方承担违约责任,违约金按乙方结算金额计算。
(四)乙方发生重大安全事故,视情况乙方承担五零-八零%的责任。
十四、其他事项:
(一)本合同一式_____份,甲方执____份,乙方执___份。
(二)本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。
甲方(盖章):
项目责任人(签字):
_______年_____月_____日
乙方班组全体成员(签字、指印):
_______年_____月_____日
结款工程合同范本 第二七篇
工程担保协议书
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承揽的,工程造价为万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。
一、丙方于年月日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)五零%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后,保修期两年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
~一/二~
身份证号码:_________________
代表人:_________________(签字)代表人:_________________(签字)
年月日年月日
丙方:_________________(盖章)
代表人:_________________(签字)
身份证号码:________________
________年____月____日
结款工程合同范本 第二八篇
甲方(委托付款方):________
乙方(付款方):________
丙方(收款方):________
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
一、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在________年________月________日签订的《________》合同,合同金额________万元整款项。
收款人(公司全称)________;收款人开户银行全称:________;收款人账号:________;
二、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
三、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
四、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
五、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(一)收款人名称________;
(二)收款人开户银行及账号________。
六、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
七、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
八、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
九、甲、乙双方如需终止本协议,应提前三零日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方:________
乙方:________
丙方:
______年___月___日
结款工程合同范本 第二九篇
甲方:
乙方:
本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
一、结算编制内容:
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的'合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式:
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为元(大写:贰万元整)。
三、结算费用的支付方式:
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料二份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任:
一、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
二、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
三、 按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任:
一、 必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
二、 负责结算备查资料的收集装订。
三、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他:
乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
甲方:_____________
乙方:_____________
日期:_____________
结款工程合同范本 第三零篇
本着精诚合作,互利互惠,合作共赢的指导思想,xxx与xxx进行友好合作,在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方
甲方:
乙方:
二、一件或多件代发货
一、数据对接:双方安排专人对当天所需要操作的产品进行数据确认(包括产品款号、尺码、颜色、数量);
二、当天对账:双方针对货物的款号、数量、颜色、价格、运费以及退换货明细进行核对;
三、结算周期:满七天结算一次,如一号至七号的费用,甲方应于八号中午一二:零零前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制
对于甲方向乙方订货的模式,结算方式如下:
一、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的三零%;
二、乙方生产完成后,货物发往甲方之前,甲方向乙方支付款项总额的二零%;
三、若是促销等活动,活动结束之后一个月内,甲方向乙方支付款项总额的四零%;
四、剩余款项总额的一零%由甲方向乙方在一个季度内结清,具体季度划分为:第一季度(二月-四月),第二季度(五月-七月),第三季度(八月-一零月),第四季度(一一月-春节前)。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品,具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份,协议双方各执一份,具有同等法律效力,此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方(签章):
甲方代理人:
签字日期: 乙方(签章): 乙方代理人: 签字日期:
结款工程合同范本 第三一篇
甲方(委托方):
乙方(被委托方):
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
服务内容指以下内容:
①工程概算编制
②工程量清单编制
③工程量清单计价法预算编制
④定额计价法预算编制
⑤工程量清单及招标控制价审核
⑥工程实施阶段造价控制
⑦工程造价纠纷鉴定
⑧竣工决算编制
⑨拦标价的编制
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
一、建设工程造价咨询合同标准条件;
二、建设工程造价咨询合同专用条件;
三、建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
一、正常服务酬金:按云价综合六号文件收费优惠二零%收取;取费标准为总造价的‰
二、支付时间: 工作成果提交后七日内支付
六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施,至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。
七、本合同一式 肆 份,具有同等法律效力,委托人执 贰 份;咨询人执 贰 份。
甲方:
乙方:
签订时间:
结款工程合同范本 第三二篇
一、严格按照甲方认可的图纸施工。
二、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工,确保工程质量与安全。
三、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作,并遵守小区有关管理制度。
四、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量,严格按工程设计方案所列质量标准,选购材料。
五、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。
六、如期进场施工,按期完工。
结款工程合同范本 第三三篇
甲方:____________开立(确认)个人结算账户人
乙方:中国银行股份有限公司______________分行
第一条根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议,共同信守。
第二条乙方承担以下责任
(一)依法保障甲方的资金安全,并依法为甲方的银行结算账户信息保密,除国家法律另有规定外,乙方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。
(二)及时、准确地办理甲方的资金收付业务,为甲方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。
(三)在本协议履行过程中,甲方向乙方提供的乙方不能从公共渠道取得的有关甲方的信息,均构成甲方的保密信息,乙方除非为履行本协议项下规定的义务之目的,不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息,乙方根据中国法律或其他使用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。
第三条甲方应保证开户资料的真实、完整、合法,不得凭伪造、变造证明文件欺骗乙方开立银行结算账户。甲方以临时身份证开立个人银行结算账户的,应在临时身份证到期前,携正式身份证到乙方营业网点,修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更,甲方应及时通知乙方办理变更手续。由于甲方未能及时向乙方提供正确资料而造成的损失,由甲方自行承担。
第四条甲方开立个人结算户时,应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。甲方收到借记卡时应当面确认借记卡完整无损,及时更改密码并妥善保管。凡乙方根据借记卡(或存折)和密码为甲方办理的业务,因密码泄露而造成的损失,由甲方承担。
第五条甲方开立个人支票户,应本人办理并预留签章,乙方根据签章为甲方办理业务。甲方遗失或更换预留个人签章的,本人应出具经其本人签名确认的书面申请,在其开户网点办理。
第六条甲方应定期主动与乙方核对账务。甲方发生账务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对账务,如有异议应及时向乙方提出。如果甲方从交易发生日起三个月内(以自然日计算)未对账户信息向乙方提出疑问,则视为对交易记录无异议。
第七条甲方应了解并同意以下做法
(一)借记卡开卡时,借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户;借记卡销卡视同个人结算账户销户,与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。
(二)借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。
第八条正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户,不得注销。
第九条甲方应承担因未遵守《人民币银行结算账户管理办法》及本协议而造成的损失。
第十条以上内容如发生变更,乙方以公告形式通知甲方。
第十一条本《协议书》由双方签字盖章后生效。本《协议书》一式两份,乙甲双方各执一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
结款工程合同范本 第三四篇
*方:
乙方:
*乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与*方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,*方共计向乙方支付工程款合计_______元**。
二、经*乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向*方支付的管理费用后,*方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元**。
三、*方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究*方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、*方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就*方拖欠乙方的工程款结算及*方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
*方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
______年___月___日
结款工程合同范本 第三五篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,融合本工程具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、承包范围:按双方证实的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
四、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
五、工期:天。(按甲方通报进场工程当日计,即从____年____月____日起计)
六、工程质量:按图纸保质保量工程、合乎环保要求、并达到合格级别,。
七、合同工程价款(人民币大写):____________
二、甲方工作
一、动工前,向乙方进行作法说明了和现场交接交底,交出可施工现场。
二、为乙方提供工程所需的室内水、电源。
三、指派为甲方驻工地代表,负责管理合同履行,办理内部验收、更改、登记手续及其他事宜。
四、协调办理有关的手续,解决问题与乙方工程的涉及其他有关问题。
五、如必须拆改建筑物结构或电子设备管线,负责管理办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的明确问题。
三、乙方工作
一、参与甲方的组织的作法说明了的现场交接,制订工程方案和工程进度计划,按甲方要求迟迟动工。对各班组施工人员做好技术和安全交底。
二、指派为乙方驻工地代表,负责管理合同履行,的组织工程,保质、保量、按期工程,解决问题由乙方负责管理的各项事宜。
三、严格执行工程规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严苛按照图纸或作法说明了进行工程,作好各项质量检查记录,编制工程结算。
四、遵从国家或地方政府及有关部门对施工现场管理工作的规定,作好施工现场保卫和垃圾清扫工作。
五、工程中未经甲方表示同意或有关部门批准后,不得随便拆改原建筑物结构及各种电子设备管线。
六、工程完工未接管甲方之前,负责管理对现场的一切设施和工程成品进行保护。
七、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受工程安全教育。
八、进场人员必需备齐证件,随时接受甲方及有关人员检验。
九、乙方必需作好工程安全措施,工程安全乙方负责管理,甲方有权督促。若工程中再次发生安全事故由乙方负责管理。
四、工期的约定
一、因一方责任,负面影响工期,一切责任由责任方负责管理。
二、因乙方责任,无法按期动工或中途无故停工,负面影响工期,工期无法延后。
三、因甲方逾期缴付,逾期交场馆,负面影响工期,工期延后。
四、因设计变更或非乙方原因导致的电力供应、停电及不可抗力因素负面影响,造成停工,工期相应延后。
五、工程质量及验收的约定
一、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期一年。
二、甲、乙方应第一时间办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续。甲方如不按时参与隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方表示同意后可另行验收,甲方应予宣称。若甲方要求复验,复验合格,甲方应分担复验费用,由此导致停工,工期延后;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方分担,但工期也予延后。
三、工程完工后,乙方通报甲方验收,甲方自收到验收通报三天内的组织验收,验收合格后办理验收、接管手续。
六、工程价款及结算的约定
一、双方商定本工程结算以实际工程量及参照预算单价为准。
二、在预算项目内有再次发生工程已完成才结算,没有做的项目不结算。
三、提高的工程项目按甲方签认计算。
四、工程款的缴纳方式:
(一)甲、乙双方签订合同后,甲方缴纳%工程款。
(二)乙方吊顶、水、线管布线竣工,甲方缴纳____%工程款。
(三)乙方木工和泥工基本竣工、漆工进场,甲方缴纳____%工程款。
(四)余款在工程竣工通过验收,在双方确认结算先天内,甲方缴纳五%工程款。
五、本工程项目的增减约定
工程所再次发生的在预算项目之外的工程项目,均须双方商定并办理签认确认手续,才能进行结算。甲方确认不做的项目无法结算。
七、有关材料供给的约定
一、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方订购的材料由甲方供给至施工现场。
二、甲、乙双方如一方对材料电子设备有异议,可进行检测。
八、有关安全制造和防火的约定
一、乙方在工程期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《_消防条例》和其它相关的法规、规范。
二、由于乙方在工程制造过程中违背有关安全操作规程、消防条例,造成再次发生安全或火灾事故,乙方应分担由此产生的一切经济损失及法律责任。
九、违约责任、争议或纠纷处理
一、因一方原因,合同无法继续履行时,应通报对方,办理合同中止协议,并由责任方赔偿金对方由此导致的经济损失。
二、本合同在履行期间,双方再次发生争议时,在不负面影响工程进度的前提下,双方应采行协商解决问题或请有关部门进行调停。
三、当事人不愿通过协商、调停解决问题或者协商、调停不成时,本合同在执行中再次发生的争议双方同意可向当地人民控告。
十、附则
一、乙方在工程过程中除接受甲方督导外还应遵从物业管理公司的管理工作。
二、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。
三、本合同从双方签定之日起执行至合同履行已完成后自动中止。
甲方(签署):乙方(签署):
法定代表人(签署或盖章):法定代表人(签署或盖章):
____年____月____日____年____月____日
结款工程合同范本 第三六篇
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,签字后生效,履行完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对房屋进行全面的装修并立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:
二、施工时间:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,工程总天数:____天
三、形式结构:房屋,装修面积____平方米。
四、工程项目:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容清单》。
五、承包方式:乙方按甲方要求必须保证装修材料的质量和规格,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
六、由乙方负责施工,由甲方负责监督施工。
七、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,三个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
八、工程造价:材料和装修人工费共计_______人民币。
九、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的二零%,剩余八零%尾款在________年____月____日之前付清,如甲方没在规定的时间内付清尾款,甲方每天应付每款的进行补偿给乙方。
十、付款账号:
十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
________年____月____日
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
根据《^v^经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点: 售楼部
(二)工程内容:地暖保护层浇筑
(三)承包方式:包工(含机械)
第二条 工程造价为人民币
明细如下:
第三条 合同工期
一.双方商定总工期 一零天。
开工日期: 二零xx 年 一零 月 六 日,竣工日期: 二零xx 年 一零 月 一五 日
二.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算
(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需混凝土由甲方供应。
(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的三零%,甲方付总造价的三零%给乙方;
(二)乙方完成工程量的六零%,甲方再付总造价的三零%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 一零零 %;
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
一、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
二、及时组织工程竣工验收工作;
三、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
一、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
二、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
三、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
一、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
二、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
三、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包。为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工包料、包质量和安全,不含现场施工水电。
四、工程内容:
具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。施工水电甲方负责。
二、建设工期及开、竣工时间。
一、建设工期自合同签订后,图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。
二、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、原材料钢材、彩瓦、水泥、砖、沙石、应符合施工图纸,需求方可进行施工。
四、任何原因不计入工期或顺延工期的,需甲方签章予以确认。如乙方无法如期完工,所产生工期延误由乙方负责,乙方需支付合同违约金每天 元人民币给甲方。延误超一五天的,甲方有权解除合同并终止工程款支付,追究乙方合同责任并另行安排其他队伍施工。乙方无权追究甲方任何责任,其损失自行承担。
三、单价标准:
现场制作安装钢结构天桥。
四、工程造价
一、工程总造价为人民币 元)。
二、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费,不含防火涂料、 材料检测费、报建费等。
五、付款方式:
一.合同签定,甲方预付元。
二.主材料进场,甲方付 元。
三.主体框架吊装完成经甲方验收合格后,甲方付元。
四.天桥整体完工经甲方验收合格后,甲方付合计元,剩余元做保证金,此款在六个月后一次性付清。
六、竣工验收
一、工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章,改单(表)是唯一验收凭证。乙方在验收中,如果发现不付合验收标准之情况,甲方可向乙方提出异议,甲方应及时予以回应并尽快使工程达到验收标准,超出工期的应负逾期责任。
二、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准,并应符合国家有关技术规范及标准。
三、在施工、验收过程中,如发现产品存在问题,乙方应负责及时更换,因此所发生的一切费用,均由乙方承担,且乙方不能因此影响交付与使用时间。
七、质量保修
坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问题,不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方承担。
八、甲方的权利义务
一、于施工前办理施工相关手续,保证工程的合法性和正常施工,并提供施工资料给乙方。
二、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等,达到进场开工应具备的条件。
三、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并在合同签订之日起内提交给乙方。
四、委派为工地管理代表,负责工程进度、工程质量的检查监督,办理中间交工工程的验收手续,协调工程内外关系及其他有关施工事项。
五、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。
六、应由甲方承担的其他施工合同义务。
九、乙方的权利义务
一、按合同规定的开工日期按时开工,严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工,发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。
二、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督,及时向甲方提交开工通知书,在工程完工及时发出验收通知,作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。
三、委派等管理及有关其它施工事项。
四、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。
五、严格按施工现场管理,施工安全生产操作规范施工,施工过程中发生的安全事故由乙方负责,施工过程中乙方自身员工受到伤害或致乙方员工以外的第三人损害的,均由乙方负责。
六、按合同约定承担工程质量的保修责任。
七、乙方承诺向甲方提供的所有产品质量均符合国家及相关行业质量标准,达到产品各项性能指标。乙方应保证货物完整无损,是全新的,未使用过的,是原装原厂的,是用先进工艺和优质材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,否则,乙方应承担由此引起的一切责任以及赔偿因此给甲方造成的相关直接和间接的损失。
八、乙方保证其用于施工的产品不存在有造成人身、财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵。乙方须随材料提供产品检验报告、产品合格证书、质量保证书、产品说明书等资料。
九、应由乙方承担的其他施工合同义务。
十、合同生效及文本。
一、本合同自甲方支付第一笔款项(定金)之日起生效,至合同履行完毕后失效。
二、合同履行过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲乙方为了发挥双方的优势,根据双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
一、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲
方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该
工程项目进行实地考察。
二、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和
诚实义务。
如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义
务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
二、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
三、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付,则按未按时支付金额的(一零)%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目居间费用为合同额的三%(三个居间人共计),即万元
二、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;
在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;
三、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的三%)
居间人居间费用的%;
居间人居间费用的%;
居间人居间费用的%.
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。
六、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
一、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
二、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):_______
乙方(签字):_______
(居间人共同签字)
法定代表人或委托代理人:_______
法定代表人或委托代理人:_______
合同签订地:_____________________
合同签订日:____年____月_____日
委托方(以下简称甲方): 委托方企业: 受托方(以下简称乙方):
为了合理确定和有效控制建设工程造价,提高投资的经济效益,维护建设各方合法效益,根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》和其他有关的法规,经甲、乙双方协商,甲方同意将 岳州帝苑住宅小区 工程的安装工程的预结算委托给乙方办理。为明确双方权利义务,特拟定如下条款,以资共同遵守:
一、委托预结算事项:
甲方同意将 岳州帝苑住宅小区 工程的预结算(包括安装结算)委托给乙方进行编制。具体内容包括:住宅楼A-Ⅰ幢、一楼 共一零幢六层砖混结构;二楼一栋一五层框架结构;别墅九幢三层框架结构。 甲方在一零月二零日前提供所要编制预算的施工图纸及图纸会审、设计变更、工程承包合同各一份,乙方按照其施工图纸及图纸会审、设计变更通知、工程承包合同等编制预算。预算书编制应认真、严谨,多与现场沟通,把漏项与漏算项目控制到最小,必须包含安装工程量计算式。工程竣工后,甲方应及时提供工程量签证单,乙方根据甲方提供完整的资料及时办理工程决算,并负责与业主及审计部门进行工程结算审核的校对,完整的完成工程整个结算核对过程。 ##
二、委托编制时间是:
一、结算:甲方负责在工程竣工 年 月 日后及时根据工程具体情况分幢号提供工程全部工程量签证资料,乙方负责在 年 月 日前将结算书交甲方。
三、委托预结算费用及支付时间:
一、编制预结算工资报酬按甲、乙双方协商的工程预结算总造价(与建设方对审后的预结算造价)的 ‰计算。
二、支付方式:签订合同后甲方付元,过年春节前按已完成结算造价的 ‰付给乙方,余款办理竣工结算审计后一个星期内付清。
四、其他
一、本协议自签订之日起生效,至合同内容履行完毕,款项付清之日中止。
二、未尽事宜,双方协商解决。
三、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装饰装修的有关事宜,达成如下协议:
结款工程合同范本 第三七篇
甲方:有限公司
乙方:有限公司
经双方友好协商达成以下协议:
一、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担。
二、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。
该笔费
用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方
三、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公
司无关。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
结款工程合同范本 第三八篇
一、工程地点:____________________________________________。
二、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。
(一)包工包料;
(二)包工、包部分材料;
(三)包工不包料。
三、本合同总价为预算价(大写):__________________(小写)_________
四、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款。
结款工程合同范本 第三九篇
发包人:_________________
承包人:_________________
依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围,
该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________
一、工程结算范围:___________________________________(参照承包范围)。
二、工程结算造价:_________________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
甲方:_____________
乙方:_____________
日期:_____________
结款工程合同范本 第四零篇
一、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系,以保障工程的顺利进行。
二、提供乙方施工过程中的供水及供电。
三、负责审核图纸并签字认可,作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工,工期顺延。工程项目如变更或增加,双方协商调整施工图纸、工程费用及工期,否则乙方有权不进行修改或变更、增加。
四、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。
五、及时做好工程竣工后的组织验收工作。
六、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。
结款工程合同范本 第四一篇
发包人(全称) XX县城乡发展投资有限责任公司 承包人(全称) XXX建筑工程有限公司 依照《_合同法》、《_建筑法》、《_招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就XX县XX广场建设工程_项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:XX县政达广场建设工程
工程批准、核准或备案文号: XX发改社(二零XX)XX号文件 工程内容及规模: 新建广场一座,总用地面积约X㎡,其中绿地面积X㎡、硬质铺装面积X㎡、水体面积X㎡;绿地率X%、卧牌X个、砖雕景墙一个、文化柱X个。
工程所在省市详细地址: X县县城新区 工程承包范围: 设计图纸、招标文件规定的内容
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
XX省城乡规划设计研究院
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期): 施工开工日期(绝对日期或相对日期): 二零X年 五月 三一 日 工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 二零X年一月三一日
四、工程质量标准
工程设计质量标准: 现行国家标准、XX省地方标准 工程施工质量标准: 合格
五、合同价格和付款货
合同价格为人民币(大写): XXXX (小写金额: XXX元,其中包含规费XX元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的`款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效: 双方签字盖章后
发包人: 承包人:
(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表: (签字) (签字)
工商注册住所:
企业组织机构代码:
邮政编码:
法定代表人:
授权代表:
电 话:
传 真:
电子邮箱:
开户银行:
账 号:
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
二 工商注册住所:XX夏县XX镇 企业组织机构代码:XX 邮政编码:XX 法定代表人: 授权代表: 电 话:XX 传 真:XX 电子邮箱: 开户银行:XXXX 账 号:二XXX
结款工程合同范本 第四二篇
内容提要 付款条件在国际工程EPC合同条款中占据着举足轻重的地位,同时也是合同管理的一大难题。本文对管道工程项目进度款支付的合同条件进行了深入的探讨,为国际工程管理提供借鉴与参考。
关键词 期中付款 最终付款 付款方式 币种和汇率 预付款
一、一般付款条件
国际EPC工程合同的支付,一般是分为期中付款和最终付款。
(一)期中付款的申请
承包商应在每月月末,按业主批准的格式,向业主提交期中付款的申请报告,详细说明承包商自己认为有权得到的款额。期中付款以月完成实际工程进度量为依据,按照业主批准的费用和进度分解表的权重和进度测量程序,计算月进度款支付额。支付文件包括:EPC百分比权重分解表、EPC进度测量程序、发票程序和形式发票格式、监理签字的完成进度报表及其他进度证明支持文件。
在收到并认可履约保函后,业主应在收到承包商的期中付款的申请报告后二八天内,颁发期中付款证书,包括应付款给承包商的已经批准的发票票面上无异议的款额,并减去已批准的发票票面款额的五%作为保留金;业主应将发票上由任何款额而发生争议的特殊原因书面通知给承包商,并在颁发期中付款证书后二八天内支付进度款。
当已颁发临时验收证书,且工程已通过所有规定的试验(包括竣工后试验)时,应将保留金的五零%付给承包商。在颁发最终验收证书后,应立即将保留金未付的余额付给承包商。
(二)最终付款的申请
在收到最终验收证书后五六天内,承包商应按照业主批准的格式,向业主递交最终付款的申请,向业主提交其最后的进度付款发票,及由业主扣留的保留金余额的单独发票和任何其他应付的或补偿的但还未付的款额的单独发票,并附结清证明和其他证明文件。业主在收到所提交的最后发票的二八天之内,经过审核下列条件后,应支付这项款额给承包商。
最终付款只有等到:承包商已经向业主提交了承包商授权代表签字后的放弃留置权和放弃索赔的弃权声明书;业主证实承包商已经全额支付了各类款项给分包商、供货商和雇员。
二、付款条件中应关注的问题
(一)付款方式
一 月进度付款方式
月进度付款即以实际完成的实物工程量、进度测量程序为计算依据,按月申请期中付款,是付款的主要方式。按月进度付款方式,付款与实际完成工作量相匹配,付款及时,承包商的资金压力较小,但付款程序和计算比较复杂,适合大型国际工程EPC项目。采用月进度付款方式,需及时报业主批准费用和进度分解权重表、EPC进度测量程序、项目发票程序和形式发票格式。因为,上述程序文件是期中付款的申请报告的基础文件,是按时进行期中付款申请工作的基础。
二 里程碑付款方式
里程碑付款方式是在进度计划的关键路径上设一定数量的完整里程碑,以完成完整的里程碑为依据,作为合同分段计划目标和期中付款的时间控制点。采用里程碑付款方式,能准确地知道什么里程碑点付多少款,有利于资金筹措和简化付款程序。但如果里程碑制订不清晰或不合理,则进度款的支付不匹配和不及时,承包商的资金压力较大。适合在单项工程项目中使用。采用里程碑付款方式,需特别注意进度计划的关键路径上设定的完整里程碑点,每一个完整里程碑的费用和进度分解权重。例如,某国际工程项目,招标文件规定的进度付款完整里程碑如下:
对于上述里程碑付款权重表,我们在合同谈判时提出的修改意见是提高前部分的比例。如一#项的预付款提高到一零%;另一方面。细化每一项完整里程碑,使承包商获得较快的付款和好的现金流。形成比较合理的进度付款完整里程碑。如下表(其中二#、三#、四#、五#项未将细化后的完整里程碑列出)。
(二)付款时间
按照一般付款条件,承包商应在每个月末后,按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书。业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后二八天内颁发期中付款证书,之后二八天内付款。因此,通常情况下,承包商最长可以在五六天内,从业主处获得期中付款。在实践中,应关注的问题:
一 审批的时间
如,在某国际工程项目的原合同条款中。支付的条款为:“承包商应在每个月末后,按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书,业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后进行审批,在审批同意后四二天内付款”,该条款没有规定审批的时间,业主可以无限推迟付款时间。所以应该修改为,业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后二八天内审批并颁发期中付款证书,之后四二天内付款。
二 什款的时间
上述付款条件中审批同意后的付款时间原为四二天,比一般的付款时间长,实际我们最终改为:业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后二八天内审批并颁发期中付款证书,之后二八天内付款。
(三)货币和汇率
国际工程中货币汇率的风险极大。例如,近几年,美元兑哈萨克斯坦坚戈的汇率基本保持在一二零-一二一之间,相当稳定。但受国际金融危机影响,世界油价急剧下跌,导致以石油出口为主的哈萨克外汇储备急剧下降(从三零零亿美元下降到一五零亿美元),为保护其外汇和黄金储备,增强该国制造业的竞争力,哈央行决定货币贬值,以缓解央行耗费外汇储备维护坚戈汇率的压力,并改善该国出口企业的财务状况。二零xx年二月四日,哈国中央银行突然宣布允许该国货币贬值二五%左右,并在+三%区间浮动。对外国公司采用当地货币坚戈签订的合同,造成重大的损失。因此,在实践中,应关注的问题:
一 币种的选择
币种的选择原则首先是考虑通过对影响汇率变化的经济面因素、政治面因素、市场面因素进行分析,预测汇率变化趋势,选择货币种类。当汇率变化趋势难以判断时,应尽可能考虑采用硬通币。有些国家对于合同签订的货币有法律规定,如,哈萨克斯坦法律规定,外国公司在当地注册的子公司签订的合同,必须用当地货币签订合同,而外国公司在当地注册的分公司签订的合同,可以采用美元合同,这是就应根据风险分析,选择签订合同的主体。
二 不同币种的百分比
在有些国际项目中,业主允许承包商采用多币种签订合同,这是我们考虑项目实施期间货币使用的实际需求,确定不同币种的百分比,通常的经验是,分别计算出需要在当地支出的成本及费用(当地币),以及需要在中国和第三国支出的成本费用(外汇),再考虑当地货币的汇率变动,以确定当地币和外汇的比例。通常,在外汇管制国家可以把当地币比例确定得相对低一些。当合同规定有价格调整条款时,适当提高当地货币的比例,能够获得相当丰厚的价格上涨的补偿。如果没有价格调整条款,则应把外汇比例确定得相对高一些。
三 货币汇率的计算
国际工程中规避货币汇率风险有几个方面的措施:一是当项目实施期间货币汇率波动大时,争取采用非固定汇率计算进度付款,如,某合同中,我们规定的货币汇率计算是,月支付进度款采用兑换汇率为付款前三天,LONDON的NATIONAL WEST-MINISTER银行电汇当天一零:三零报出的兑换率中间价;二是签订多币种合同,减少货币兑换,降低货币汇率风险;三是使用硬通币,规避货币的大幅贬值;四是在合同中争取调价条款,规定汇率变化的补偿方法。
(四)预付款
通常,如果该国际工程项目有预付款,则当承包商按照要求,提交一份预付款保函后,业主应支付一笔预付款作为承包商用于动员的款项。预付款的数量和预付款的适用货币及比例,应按合同价格支付的货币比例支付,预付款应通过在期中付款中按比例减少的方式付还,直到预付款还清为止。
在还清预付款前,承包商应确保预付款保函一直有效并可执行,但其总额可根据承包商付还的金额逐渐减少。如果该保函条款中规定了期满日期,而在期满日期前二八天预付款尚未还清时,承包商应将该保函有效期延至预付款还清为止。
在实践中,应关注的问题一是预付款支付的前提条件,通常国际工程项目在支付预付款前,业主要求承包商提供履约保函或预付款保函、工程保险的保单。如,承包商依照合同条款向业主提交不可撤换的预付款保函和工程保险保单后三零个日历日之内,业主向承包商支付金额为合同总价一零%的预付款。如果承包商不能及时办理这些手续,就会延误预付款的支付。二是预付款的扣还的方式,一般是依照项目执行计划在承包商获得进度款的月份开始,逐月扣除预付款。每月扣除额等于总预付款除以从扣款月开始到机械完工日止的月份数。
结款工程合同范本 第四三篇
一、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
二、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
结款工程合同范本 第四四篇
一、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的五%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
二、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。
三、本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门进行调解,如调解不成的,可提交梅州仲裁委员会仲裁。
结款工程合同范本 第四五篇
甲方:_____
乙方:_____
为加快工程进度,甲方将塑钢门窗工程制作安装工程交于乙方施工,为早日完成工程任务,特定付款合同条款如下。望双方共同遵守执行。
一、工程概况:
本次塑钢门窗工程(含天窗)制作安装工程为常州路西侧旧城改造异地安置四#、六#住宅楼;塑钢门窗暂定面积平方米(门、窗框外包尺寸面积),项目地点在平度市胶平路(备注:如同时开工几栋楼,按开工的楼数同时计算工作量)。
二、结算方式:
一、甲方的指定材料(型材、中空玻璃、五金配件等)到达乙方后,凭结算票据到甲方支付购买费用的六零%;
二、门窗制作安装完成甲方付给乙方工作量(按实际付工作量)付款;
三、验收合格后,甲方凭结算票据付一个工程量的货款总额的;
四、余
三、质量
本工程质量必须达到国家验收规范要求,并经监理、业主及质检站验收合格。分部工程不合格时,甲方有权责令乙方停工并撤出现场不予结算。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方代表:_____乙方代表:_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
结款工程合同范本 第四六篇
一、双方约定工程施工质量是按《本地装饰工程质量验收标准》。
二、本工程由
三、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费,应由甲方承担,工期顺延。
四、由于乙方原因造成质量事故,其返工费由乙方承担。
五、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提出与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件表四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成的损失,甲方应予赔偿。