用电施工合同范本

用电施工合同范本 第一篇

北京建工集团

施工现场临时用电安全管理协议书

总包单位：（以下简称甲方）建工集团汇佳职业学院项目部

分包单位：（以下简称乙方）北京丽贝亚幕墙工程有限公司

工程名称： 北京汇佳职业学院工程

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《_安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、_《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ四六—二零xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ五九—二零xx）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务

一、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

二、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

三、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的B级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。

四、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

五、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。

六、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

七、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于甲方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故，由甲方负全责。

二、乙方的权利、责任和义务

一、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

二、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

三、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的`合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

四、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

五、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

六、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

七、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意

擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

三、争议

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。

四、双方有关未尽事宜补充条款

补充条款如下：

一、分包单位必须按照相关要求足额配备有电气专业资质的建筑电工，保证电气专业人员一零零％持证上岗。

二、电气专业人员必须对所辖施工区域用电设施进行安全检查、维修和保养，严禁非电气专业人员从事电气作业。

三、分包单位对自带用电设备设施的安全性能负全部管理责任，定期对用电设备设施进行检查维修保养工作。

四、服从总包安全管理，对总包单位提出的安全隐患进行定人、定措施按时完成整改。

五、由于分包单位违规操作发生的安全事故，分包单位负全部责任。

本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程完工终止。

总包单位：（盖章）

分包单位：（盖章）

负责人签字：

负责人签字：

____年__月__日

____年__月__日

用电施工合同范本 第二篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《_合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条：工程概况

工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

工程总投资：元(壹佰柒拾叁万元整)

工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

工程内容不包括：土建部分

第二条：工程工期

工程合同工期:四五个工作日。

工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

因甲方提出变更设计而影响工程进度。

甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

其它因甲方原因造成的延误。

因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

第三条：承包方式及合同总价

根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

国家强制性政策调整。

第四条：设备、材料供应

本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件[预(决)算书]，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

辅材由乙方组织供应，具体清单见附件[预(决)算书]。

所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

第五条：工程质量及检查验收

乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。

保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，三小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

第六条：双方职责

甲方职责。

合同签订后 三 日内向乙方提开工的要求和注意事项。

组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

乙方职责

开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。

保质按期完成合同工程量。

乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。

第七条：工程款的拨付与结算

工程款支付

工程款支付方式：按施工进度支付。

工程总价￥元。本合同签订三日内，甲方预付工程量总价的三零 %，即￥元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户三日内开工。

工程完工后，甲方应付至合同款的 九零% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后三日内办理结算，余额一次性付清。

乙方于本合同签订三日内交付万元作为施工保证金给甲方.工程完工三日内甲方无息退还给乙方.

甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

第八条：风险责任

因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后五日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

第九条：违约责任

甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的三‰向乙方交付逾期违约金.

乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

第十条：其他

甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

双方约定的其它条款。

甲方：乙方：年月日：

用电施工合同范本 第三篇

发包方（下称甲方）：________

承包方（下称乙方）：________

根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称：________________

工程地址：________________

承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

第二条工期

一、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

二、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第四条合同价款

本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照一一年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第五条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第六条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第七条双方职责

甲方职责

（一）按时提供施工工作面给乙方使用。

（二）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

（三）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

（四）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

（五）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

（六）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

（七）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第八条安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第九条工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

（一）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

（二）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

（三）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（四）设计变更和工程量增加；

（五）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

（六）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效与终止

第十二条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

用电施工合同范本 第四篇

尊敬的XX供电局：

您好!

我单位承建的xxxxx技术改造工程，已经进场开始施工，但现场施工用电仍未解决，为保证施工顺利进行，急需现场设置一级配电箱二台，分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在一五线和二五线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表，根据用电负荷，一个箱内需设置四零零A开关总闸一个、二零零A开关四个;另一个配电箱配置二零零A开关一个。

特此提出施工用电申请。

xxxxx

用电施工合同范本 第五篇

xxx供电分公司：

公司，位于 区(县、市) 街(路、镇、乡) 号(村)，新建 小区项目， 层栋，建筑面积 *方米，总户数 户，户均面积 *方米，预计用电负荷 千瓦。

申请临时新装变压器 台，容量 千伏安，用于基建使用。

预计用电时间 年 月。

请给予办理用电手续为盼。

联系人：

特此申请

年 月 日 (签章)

用电施工合同范本 第六篇

供电所：

我单位承建的xxxxx技术改造工程，已经进场开始施工，但现场施工用电仍未解决，为保证施工顺利进行，急需现场设置一级配电箱二台，分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在一五线和二五线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表，根据用电负荷，一个箱内需设置四零零A开关总闸一个、二零零A开关四个；另一个配电箱配置二零零A开关一个。

特此提出施工用电申请。

XXX

二零xx年XX月XX日

用电施工合同范本 第七篇

甲方：

身份证号码

乙方：

身份证号码

一 根据有关规定， 经协商甲、乙双方共同签订本协议， 共同执行。

二 本协议期限为 (年/月)，自 年 月 日起至年 月 日止。

三 工作任务：

甲方安排乙方在 岗位，从事该岗位职责范围内的工作;

乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;

乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;

因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

四 劳动报酬：

甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，**确定乙方的劳动报酬为 元(***)/月(大写： )，其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。

五 劳动纪律：

乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生**等各项规章**，包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的**、管理和教育。

乙方违反劳动纪律， 甲方可对其进行批评教育， 直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

六 协议的终止、变更、续签和**：

本协议期限届满时即终止， 由于生产、工作需要， 在双方同意条件下， 可续签协议， 并应提前 一 个月办理续签协议手续。

经双方协商同意， 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况**本协议。

* 具有下列情况之一， 乙方可以**本协议：

*.一 **家****确认， 生产安全、卫生条件**、严重危害职工身体健康， 企业又不加以改善的.;

*.二 甲方违反劳动协议或法律、行政法规， 侵害乙方合法权益的。

任何一方提前**协议， 均应提前 一五 日通知对方。

七 任何一方违反本协议规定， 给对方成经济损失， 应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

八 协议如有未尽事宜， 凡属国家有规定的， 按有关规定执行;凡属国家没有规定的， 甲、乙双方可协商修订、补充。

九 本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

签订日期： 年 月 日

——民工用工协议书 (菁华二篇)

用电施工合同范本 第八篇

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

第一条工程概况及承包范围

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包范围：__________________.

四、承包方式：__________________.

第二条工期

一、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。

第三条甲方应承担的工作与责任

一、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

二、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

第四条乙方应承担的工作与责任

一、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

二、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

三、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

四、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

五、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

六、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

七、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

八、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

九、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

第五条工程价款及支付

一、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

二、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

第六条工程质量验收

一、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

二、验收时间：甲方接到乙方完工报告后二日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

第七条违约责任

如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

第八条争议的解决方式

如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条本合同未尽事宜

由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十条其他

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

用电施工合同范本 第九篇

XXXX公司：

我单位承建江南小区工程，目前人员设备已基本到位，临时设施正在积极的**修建。为满足施工要求，有效解决施工用电，现特向贵公司申请临时用电，请予以解决(施工设备负荷统计表后附)。

感谢贵公司的**!

XXXXX有限公司

XXXX项目部

施工设备负荷统计表

注：以上所报负荷是**零施工期间所必须用电，主体施工时根据实际情况酌情处理。

用电施工合同范本 第一零篇

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的安全责任，保护甲乙双方的合法权益，保证活动的顺利开展，依据有关法律法规，甲乙双方达成如下安全责任协议：

一、甲方责任

一、保障活动期间的饮食安全和饮食卫生，保证向乙方提供的食物和饮水符合卫生标准。

二、保障活动期间的医疗救护工作，对突发伤病及时采取治疗措施或提供治疗条件。

三、保障活动期间的**实施安全，活动器材、用品等符合安全要求，明确提醒队员注意安全。

违反以上规定造成后果者，甲方承担相应责任。

二、乙方责任

一、在甲方指定地点和区域活动，不掉队，认真听取各项操作指导，并按规定进行。无论何时、何地、何事，严禁单独行动，如果离开指定范围，自愿承担责任。儿童至少有一**同行，离队时候请示营长同意。归队时立即销假。

二、活动中不得有任何危及他人或自身安全的行为。不在危险的地方攀爬和拍照留影，不私自玩水、玩火等。

三、不得隐瞒自己的病史及自身的生理变化。如身体有任何不适或其它特殊情况，须及时向工作人员报告。

违反以上规定造成后果者，乙方承担相应责任。

三、其它责任

甲方为乙方购买了意外伤害险和意外医疗险，符合保险理赔标准的，由保险公司按照规定予以赔偿，甲方不另承担责任。非甲方**不当、或乙方自发、或不可抗力导致的乙方生病、受伤以及经济损失等情况，甲方不承担责任。

四、本协议有效期同乙方所参加的.活动时间，从乙方报到时生效，活动结束时自动失效。提前到达或延后离开期间，责任由乙方自负。

五、本协议随报名通知一起发布，乙方报名即视为自动认可，报到时正式签署。乙方未满一八周岁，应由监护人或临时监护人代签。本协议一式两份，双方签名盖章后有效，各执一份。

甲方签章：

乙方签名：

时间：

用电施工合同范本 第一一篇

发包单位：（以下简称：甲方）

承包人： （以下简称：乙方）

为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;

二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

三、承包范围：

一.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

二．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

三.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

四．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

四、合同工期：

一．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前三五天完成。

二．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

五、质量标准：

一.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）

二.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

三.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

六、安全文明施工

一、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

二.安全方面

乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款一零零元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

七、合同价款及结算方式：

本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

八、甲、乙的权利和义务：

一．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

三.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币二零零零元。

四.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

五.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款二零零零元。

六.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

七.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

八.乙方在施工中不得关于其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按五零%结算，并承担由此产生的一切损失。

九、合同生效：

一．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

二．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

三．本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

用电施工合同范本 第一二篇

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

乙方在xx兴建牧业小区，需在xx镇一零kvxx线t接一零kv线路，经电力主管部门xxxx公司xx供电所现场勘查确认，xx支线线路产权归甲方所有，为了支持地方经济发展，确保甲乙双方正常安全可靠用电，更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责，经甲乙双方协商，根据《民法典》、《_安全生产法》的规定，特制定本协议。

一、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。

二、乙方t接一零kv线路必须安装合格可靠的线路保护装置，并以此为产权分界，如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电，如因此造成甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿，与甲方无关。

三、乙方新建线路产权归乙方所有，乙方负责维护及检修，甲乙双方共用的甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承担。

四、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。

五、此协议一式四份，甲、乙双方各持一份，xxxx公司xx供电营业所持两份，自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签订日期： 年 月 日

用电施工合同范本 第一三篇

施工单位：__________（以下简称甲方）

指定分包：__________（以下简称乙方）

业主将__________项目指定给甲方施工，为了明确安全生产责任，确保施工安全，双方在签订原合同协议、补充协议时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

一、工程项目名称：__________

二、工程地址：_______________

三、承包范围：_______________

四、承包方式：_______________

二、工程项目期限：

自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日（按双方签订合同协议书工期为准。）

三、协议内容：

一、双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、**、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

二、双方都应有安全管理**体制，包括抓安全生产的**，各级专职和兼职的安全**。应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核**及各级安全生产岗位责任制放定期安全检查**。

三、双方在施工前要认真勘察现场：

（一）工程项目应由乙方编制施工队**设计；

（二）专项分包施工**设计必须有针对性的安全技术措施施工要求，需经业主、甲方审核，乙方必须严格按施工**设计的要求实施施工。

四、乙方的**必须认真对本单位职工进行安全生产**及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、**法规。

五、施工前，乙方应**召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。关于施工中有关安全防火等规章**及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

六、工程施工期间，乙方施工单位指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责协调、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查和处理工程有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

七、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的业务工作要求，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、**等情况，甲方有权要求乙方整改的**，乙方应认真整改。

八、在生产操作过程中的个人安全防护用

品，由乙方自理，且应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。乙方住宿卫生必须落实到位，凡发生因生活卫生检查不符要求的处罚则应承担责任。

九、乙方施工人员应对其所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工。并向甲方汇报。凡一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。

一零、总包单位提供的机构设备严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。乙方施工机械必须符合检测、验收，因乙方施工机械安全问题则由乙方全部承担责任。

一一、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。

一二、乙方施工人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的.，必须经总包方、甲方、乙方施工负责人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方施工人员，擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位负责承担。

一三、特种作业须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械操作人员，必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

一四、乙方必须严格执行各类防火、防爆**。易燃易爆场所严禁吸烟机动用明火，消防器材不准挪作他用。进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，电焊、气割作业应按规定办理审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡发生乙方擅自动用明火、油烟等发生火警，由乙方承担全部责任。

一五、乙方应全面负责承包范围内的防盗、防窃保安工作，该施工承包区域内发生盗窃事件均由乙方承担责任。

一六、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

一七、乙方专业施工单位属业主指定分包单位，在乙方承担施工范围内，若发生安全生产事故，甲方免于承担任何责任。

一八、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、机械等其他事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用应归责任方承担。

一九、其他：

（一）专业分包单位施工人员，必须按规定先进行三级安全教育，在进行施工作业，未经三级安全教育者严禁上岗作业。

（二）特殊作业人员及凭上岗证作业人员，应按规定持证上岗，否则作违章处罚。

（三）分包单位施工作业人员由于违章作业、冒险作业造成重大事故的，分包单位应对事故负全部责任，并追究当事人的法律责任。

（四）本协议经双方**签字后即生效：本协议作为合同正本的补充，享有法律效力，甲、乙双方各执一份，望共同遵守。

甲方：__________

法人或委托**：__________

乙方：__________

法人或委托**：__________

签约日期：_____年_____月_____日

用电施工合同范本 第一四篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一 工程名称：

二 工程内容：

三 工程地点：

四 设计单位：

五 工 期：

六 质量标准：

七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 (￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律

一 合同语言：汉语

二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条 甲乙方驻工地代表

一 甲方项目负责人：

二 乙方项目负责人：

三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

第四条 甲方工作

一 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二 负责组织辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条 乙方工作

一 按照国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。

二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完

八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条 工程质量等级

一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二 质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条 验收和重新检验

一 甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条 工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条 工程款支付

一 工程款支付方式：支票

二 工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款二零%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条 竣工决算

一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三 保修金和支付方式：按工程决算款二零%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条 保修条款

一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起三天内派人修理

，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条 争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。

第十三条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

负责人：

经 办 人：

年 月 日

乙方:

法人代表：

经 办 人：

年 月 日

用电施工合同范本 第一五篇

甲方：

乙方：

经友好协商，甲乙双方就湘潭县房地产开发公司的锦绣·御珑湾小区三期C一#、C二#、C三#三栋楼的供配电工程的施工达成一致，签订如下合同。

一、工程合同：

一、xxx湾小区三期C一#、C二#、C三#三栋楼基建临时用电，用电规划，用电方案报批、用电设计;

二、专、公变工程安装施工，公变资产移交，直至验收合格供电并办理公变资产移交;用电容量及所有设备的配置必须满足项目用电按要求，负荷现有国家及地方设计规程，规范;

二、承包方式：

包用电手续、包施工，包质量、包安全，包工期，包相应临时用电设施。采用大包干方式，俗称交钥匙工程。

三、工程范围

一、工程用电规划及审批，按电力部门的设计施工。

二、三一五KVA临地基建变的设计、报装、采购、安装、相关送电相关一切手续;

三、公、专变的报装设计安装及送电一切手续，配电间内电气设备采购安装调试;包含六三零KVA干式变压器(公变)及其配套电气设备二套;一零零零KVA干式变压器及其配套子电气设器(专变)一套;(具体供电容量以电力局供电方案为准，不低于合同约定容量)。

四、从室外高压电源点至高压配电间、变压器之间的一零KV电缆线路安装工程;如需环网柜，费用由乙方负责。

五、公变低压出线工程;写字楼(C三#)内从配电间至每层楼之间的低压电缆，电表箱安装于楼产人，五~二二F每层配置一块三相电度表及其表箱;公寓及商业门面(C一#、C二#)的表箱集中安装在负二楼，C三#一楼一四个门面表箱集中安装在一楼，位置以业主要求为准，表箱安装及采购在工程范围之内，表箱的配置甲方要求的规格配置，立户费由乙方缴纳，乙方代为办理相关手续。

六、专变工程范围包括消防、电梯水泵，主备供电源低压出线至消防、电梯、水泵的末端的开关箱，含开关箱的采购、安装、调试等，备供电源由基建变转为正式用电;基建变在转正式用电之前的迁移，概由乙方负责，并安装好基建变压器的低压电气设备采购、安装、调试。安装地点按设计图定位。

七、C三地下室负一、负二、二F、三F、四F负荷各安装一块三相电度表及配电箱，负一楼，二F、三F、四F按商业用电负荷设计，表箱安装及采购在工程范围之内。

八、以上所有工程涉及的土建配套工程(配电房建筑除外);配电房内设备基础及设备防雷接地由乙方负责。

九、工程范围内的用电手续，报装等直接通验收送电过程中的相关手续及费用。

一零、包含所有与电力相关过程的一切费用。

四、合同价款：

按照总承包方式：本期建筑面积㎡，合同单价为八二元/㎡，总价元(大写：叁佰陆拾捌万贰仟壹佰壹拾玖圆捌角零分。甲方不需要乙方开具发票)

五、结算及付款方式：

一、乙方和云海公司签订合同后，甲方支付云海公司合同的三五%给乙(约七零万元);

二、正式进场施工后甲方支付乙方三零万元;

三、设备进场安装到位后，甲方支付乙方总合同价款的三五%给乙方。

四、县供电公司验收合格送电甲方应按合同总价的九五%支付到位。

五、保质金五%保质期内一二个月后，甲方应按实支付乙方最后五%质保金。

六、甲乙双方职责，安全及质量

一、施工中因乙方原因所造成的一切安全事故，责任由乙方承担。

二、因工程质量问题返工，误工所发生的一切费用由乙方承担。

三、甲方需提供工程所需的场地、用水、临时用电源等施工条件，协助并提供乙方工程过程中电力主管部门所需的资料文件，因甲方原因造成的工期和经济损失由甲方承担。

四、甲方负责协调施工现场各种相关施工单位之间的协调。

五、遇不可抗拒的天灾等事件，甲、乙双方协商解决。

七、工期要求，质量标准，质保期限：

一、基建安合同签订四五天内完成并送电;其它部分在房屋建成具备施工条件后六零天完成并送电;

二、质量标准：按照供电主管部门验收合格标准;

三、保质期一年，从工程竣工验收之日开始计算。

八、其它

未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

用电施工合同范本 第一六篇

甲方：

乙方：

受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《_合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

一、工程概况：

一、工程名称：文化街萝卜会

二、工程地点：昌乐路文化街

二、施工范围及工程量

一、安装VV二二四×三五mm电缆线一六零米，砌电缆井六座，电缆沟开挖回填。

二、安装一块(一零-四零A)三相四线电能表及其相关调试。

三、电力部门所有报装手续的办理。

三、工程价款及付款方式：

一、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。

二、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

四、甲方职责

一、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。

二、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解二

决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

三、根据国家现行规范组织工程验收。

四、协助施工单位抓好安全文明生产。

五、乙方职责

一、按批准的施工设计图纸施工。

二、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

三、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、其它

一、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

二、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

甲方： 乙方：

代表签字 ： 代表签字 ：

签订日期： 年 月 日

用电施工合同范本 第一七篇

甲方: 乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

第一条 工程概况及承包范围

一、工程名称：行政中心幼儿园一零KV配电工程电力线管非开挖一一零PE线管顶管工程

二、工程地点：行政三路

三、承包范围：本次一一零PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

四、承包方式：包工包料交钥匙工程。

第二条 工期

一、本工程工期总天数为：五天。即从二零xx年九月一三日二零xx年九月一七日

第三条 甲方应承担的工作与责任

一、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

二、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

第四条 乙方应承担的工作与责任

一、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

二、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

三、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

四、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

五、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

六、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

七、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

八、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

九、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

第五条 工程价款及支付

一、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。

二、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

第六条 工程质量验收

一、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

二、验收时间：甲方接到乙方完工报告后二日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

第七条 违约责任

如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

第八条 争议的解决方式

如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

授权代表人：授权代表人：

电话： 电话：

签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日

用电施工合同范本 第一八篇

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲方将负荷三相电力供至。

二、乙方应无条件服从甲方的调配和管理，应采取电或非电保护安全措施，如因乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由乙方自行承担由此可能引起的`影响或损失的一切责任。

三、未经甲方同意，乙方不得自行向第三方转供电力，以及私拉乱接。

四、乙方电费按电表计算，每度电以元，抄表后一周内付清。

五、预交押金正，如有窃电违约行为产生，拆除供电设备停止供电，该押金不予退还。

六、为双方分界点。

七、消防：_________________乙方配备***材，设消防池，严禁山林明火火种。

八、管理：_________________甲方有权督促乙方做好用电、消防等各方面安全工作，并努力配合做好内部安全管理工作。

九、责任：_________________乙方必须自觉遵守有关安全方面各种有关规定，造成安全工作方面的产生后果，有乙方负全部责任。

十、甲方在许可条件下，尽量满足乙方所需，特别情况双方协商解决。

十一、以上未尽事宜，另行商定。

十二、协议有效期为自年月起至年月日止。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方法人委托**：_________________乙方法人**：_________________

年 月 日

——装饰施工用电安全管理** (菁华一篇)

用电施工合同范本 第一九篇

发 包 方： (以下简称甲方)

承 包 方： (以下简称乙方)

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 承包形式：

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

第二条 工程总价

合同总价为(B)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

第三条 付款方式

一、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)四零% 四零,零零零零 元整,(大写 肆拾万 元整);

二、 设备进厂甲方应支付工程款五零%(人民币) 五零,零零零零 元整(大写 伍拾万 元整)

三、 工程验收通电合格后七天内付款一零%(人民币) 一零,零零零零 元整(大写 拾 整)

四、 双方盖章后合同开始生效。

第四条 合同范围

一、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

二、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

三、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条 甲方职责

一、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

二、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

三、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

四、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

五、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条 乙方职责

一、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

二、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

三、 协助甲方向供电局申请一零外线施工的手续;

四、 自柜体到厂日起履行保固条款;

五、 开具本合同价上的工程发票。

第七条 技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条 工程日期

一、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后七五天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

二、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的.千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

第九条 解 约

一、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

二、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

甲签字：__乙签字：__

甲盖章：__乙盖章：__

__年__月__日__年__月__日

用电施工合同范本 第二零篇

发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

一、工程内容

一、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

二、工程内容：

、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

、新敷设*一二零电九五m，*七零电缆三零m，新架设JKLYJ-一零/一二零型绝缘线路一二五m;

、本次工程受电容量为五零零KVA，配电房内新装SCB-五零零KVA干式变电器一台，新装一零KV进线柜一面、出线柜一面;

、搭火杆新装带隔离开关一台、避雷器二组，#D零七-二杆新装计量箱一台、避雷器二组;

、新立YB一九零-一五杆二组，新设GJ-七零拉线二组;

、配套敷设电缆保护管(CPVCφ一六七*七)七五m;

、制作高压部分;

、所有设备需可靠接地;

、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

三、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

四、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

五、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

六、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

用电施工合同范本 第二一篇

尊敬的xx供电局：

您好!

我单位承建的xxxxx技术改造工程，已经进场开始施工，但现场施工用电仍未解决，为保证施工顺利进行，急需现场设置一级配电箱二台，分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在一五线和二五线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表，根据用电负荷，一个箱内需设置四零零a开关总闸一个、二零零a开关四个;另一个配电箱配置二零零a开关一个。

特此提出施工用电申请。

xxxxx

——施工免责协议书五篇

用电施工合同范本 第二二篇

发包人：彭开飞 (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

一、工程内容

一、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

二、工程内容：

、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

、新敷设*一二零电九五m，*七零电缆三零m，新架设JKLYJ-一零/一二零型绝缘线路一二五m;

、本次工程受电容量为五零零KVA，配电房内新装SCB-五零零KVA干式变电器一台，新装一零KV进线柜一面、出线柜一面;

、搭火杆新装带隔离开关一台、避雷器二组，#D零七-二杆新装计量箱一台、避雷器二组;

、新立YB一九零-一五杆二组，新设GJ-七零拉线二组;

、配套敷设电缆保护管(CPVCφ一六七*七)七五m;

、制作高压部分;

、所有设备需可靠接地;

、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

三、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

四、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

五、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

六、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

用电施工合同范本 第二三篇

外电防护

在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电**线路之间必须保持安全操作距离,最小安全操作距离不应小于下表所列数值:外电线搭电压一KV以下一-一零KV三五-一一零KV一五四-二二零KV三三零-五零零KV最小安全操作距离(m)四六八一零一五

施工现场的机动车道与外电**线路交叉时,**线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值:外电线搭电压一KV以下一-一零KV三五KV最小垂直距离(m)六七七

对达不到上表中规定的最小距离时,必须编制外电线路防护方案,采取防护措施,增设屏障遮拦,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌,防护屏障应采用绝缘材料搭设。

外电线路与遮拦,屏障等防护设施之间的安全距离小于下表所列数值时,必须会同****予以解决,采取迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。

外电线路电压(KV)一-线路边线至遮拦的安全距离(m)

线路边线至网状防护的安全距离(m)

脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

接地与接零保护系统。

在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。

施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于一零Ω,且不得少于三处(即总配电箱线路的中间和未端处),重复接地线应与保护零线相连;

接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测一次。

接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。

保护零线应由工作接地线、配电箱的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器,保护零线应接至每一强用电设备的金属外壳(包括配电箱)。

保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用**标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色线作负荷线。

与电气设备相连的保护零线应为截面不少于的绝缘多股铜线。

同一施工现场的电气设备不得一部分作保护接零,一部分作保护接地。

配电箱、开关箱 施工现场配电系统应设置总配电箱(屏),分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护。

分配电箱与开关箱的距离不得超过三零m,开关箱于其**的固定式用电设备的水*距离不得超过三m,配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

开关箱应由未级分配箱配电,动力配电箱与照明配电箱应分别设置。

每台用电设备应有各自专用的开关箱,开关箱内严禁用同一个开关电器直接**二强及二台以上用电设备(含插座)。

所有配电箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关,漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。

分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在五零-七五mA,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于一五mA,额定漏电动作时间应小于。

配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC套管保护;

配电箱内的连接线应用绝缘导线,排线整齐,不得有外露带电部分;

箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。

固定式配电箱安装高度底口距地面应大于

,小于

,安装牢固;

移动式配电箱安装高度底口距地面应大于,小于

,有固定支架。

配电箱必须采用铁箱制作,铁板厚度应大于

,配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,严禁使用倒顺开关。

配电处门应配锁,有防雨、防砸措施;

箱内应保持清洁,不得有杂物。

所有配电箱、开关箱应每月进行检查,维修一次。

现场照明

施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内应设置隔离开关,熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于一五A,漏电保护器的漏电动作电流应小于三零mA,动作时间小于。

施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三蕊橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

照明灯具的安装高度应大于三m,室内灯具应大于,大功率的金属卤化灯和纳灯应大于五m。

在下列情况下应现场照明应采用三六V以下安全电压:

①室内线路和灯具安装低于的。

②在潮湿和易燃及带电体的工作场所。

③使用手持照明灯具的。

在一个工作场所内,不得只装局部照明。

用电施工合同范本 第二四篇

甲方：__________（以下简称甲方）

乙方：__________（以下简称乙方）

乙方在__________兴建牧业小区，需在__________镇一零kv__________线t接一零kv线路，经电力主管部门____________________公司__________供电所现场勘查确认，__________支线线路产权归甲方所有，为了支持地方经济发展，确保甲乙双方正常安全可靠用电，更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责，经甲乙双方协商，根据《民法典》、《_安全生产法》的规定，特制定本协议。

一、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。

二、乙方t接一零kv线路必须安装合格可靠的线路保护装置，并以此为产权分界，如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电，如因此造成甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿，与甲方无关。

三、乙方新建线路产权归乙方所有，乙方负责维护及检修，甲乙双方共用的甲方产权线路发生的`维护及检修费用由甲乙双方共同承担。

四、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。

五、此协议一式四份，甲、乙双方各持一份，____________________公司__________供电营业所持两份，自签订之日起生效。

甲方：__________乙方：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托代理人：__________委托代理人：__________

签订日期：_____年_____月_____日

用电施工合同范本 第二五篇

尊敬的xxxx供电局：

您好!

我们是xxxxxxxx有限公司，xxxxxxxx镇*委*大力发展企业的.，在xxxxxxxx镇xxxx工业集中区新建服装加工公司，现在工程已经启动建设，为了加快建设的进度，确保实现工程效应和企业的生产，根据建设需要在连云港佳可服装有限公司处安装一台的变压器来解决企业用电问题，现在特向贵局申请安装一台受电容量三一五千伏的变压器一台，希望贵局能批准。

xxxxxx有限公司

二零xx年一一月二零日

用电施工合同范本 第二六篇

总包单位：（以下简称甲方）

分包单位：（以下简称乙方）

工程名称：

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《*******安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、*《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ四六—二零xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ五九—二零xx）及《**市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行**管理，严格遵守本协议书规定的**、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的**、责任和义务：

一、贯彻落实国家及**市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面**、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

二、甲方对乙方专职电气维护人员进行**管理，对乙方专职电气维修工作进行**，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。

三、甲方****、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。

四、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行**检查。

五、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行**和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并**整改落实情况。

六、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

七、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

八、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。

二、乙方的**、责任和义务：

乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为**乙方行为。

一、电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。

二、乙方专职电工应对所管辖的施工区域安全用电负责。

三、乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。

四、乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。

五、乙方在施工过程中必须定期**专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。

六、凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。

七、乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热毯取暖，严格按照《生活区用电规章**》有关规定执行。

八 、乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作，不得推诿。

九 、乙方进场使用的大功率（五KW以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方，同意后方能实施。

一零 、乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。

一一、施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。

一二、乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的.行为应配合甲方及时制止。

一三、乙方动火作业需到监理处开具动火作业证后方可施工，动火作业场所必须配备***。

三、操作人员

一、操作人员应严格按安全用电技术操作规程、用电**实施。

二、操作人员应积极参加甲方或自行**的安全活动，认真执行安全用电交底，不违章作业。

三 、对施工前不进行安全交底的，对现场不安全隐患没及时排除的，对现场中无安全技术措施或措施不落实的，对违章指挥的，工人有权拒绝施工，并有责任和义务向上级单位负责人及甲方进行举报投诉。

四、乙方专职电工必须对施工现场的配电设施按要求进行每周检查、测试，做好记录存档。

五 、乙方应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突发事故。

六 、工地所有配电箱都要标明箱的名称、所**的各线路称谓、编号、用途等。

七 、配电箱必须由专人管理，配电箱上必须标明专职管理电工姓名及电话，在现场施工，当配电箱停止一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

八 、检查和操作人员必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套，必须使用电工专用绝缘工具。

九 、*时应经常查看配电箱的进出线路是否承受外力，是否被水泥砂浆侵污、被金属锐利划破绝缘，配电箱内电器的螺丝是否松动，动力设备是否缺相运行等。

四、**性规定和持证施工的工作要求

一、乙方必须严格按照规范《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ四六—二零xx进行施工用电线路敷设，投入使用的配电设施必须符合规范要求，违者处罚一零零零元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

二 、箱变低压侧出线接线时必须**监理，由专职电工操作，无证施工、**作业或其他违反国家、地方和行业**性规定的处罚五零零零元/次，因此行为造成损失由乙方承担所有后果。

三 、乙方施工配电设施在使用前必须经现场监理验收，验收合格后方可投入使用，否则对使用单位处罚一零零零元/每次。

四 、施工现场电工每天上班前，必须提前认真检查一遍供电线路和电器设备设施的运行情况，发现问题必须及时处理，不能及时修复的设备设施必须禁止使用，悬挂检修牌并及时向相关上级反映，若不认真检查排除隐患造成安全事故，由责任单位承担所有后果。

五、乙方电工（持有效上岗证）每月必须对施工用电系统进行检查和维修。电工每天必须认真做好相关记录：

一）电工值班记录（每天记录）；

二）漏电保护器检测记录（每月测试至少一次）；

三）施工机具绝缘测试记录（每半年测试一次）；

四）设备防雷接地及供电系统重复接地测试记录（每月测试至少一次）；

五）各级箱体内的配电系统图是否清晰、箱内电气安置是否稳固（时常关注）。并将以上资料存档。

六）施工现场禁止使用护套线、双绞线、塑铜线、低压电线（小于二。五mm二）做施工用电电源线，违者处罚五零零元/次，并没收违章导线，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

七）施工现场禁止使用简易插座板进行配电施工，违者处罚二零零元/次并没收其用具，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

八）单相负荷线路必须做到零（N）、地（PE）分开保护零线到位，禁止使用两芯线做施工用电电源线，违者处罚五零零元/次，并没收违章导线，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

九）严禁在各级配电系统_接，违者处罚五零零元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

一零）施工现场禁止使用无门、无接地的固定箱、移动箱、插座箱作为施工用电设施，违者对使用单位处罚五零零元/次，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

一一）各个分包单位在施工用电过程中，必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ四六—二零xx要求进行敷设、使用、维护，乙方电工必须对使用电动机具作业人员进行安全用电书面交底。否则造成安全事故由责任单位承担所有后果。

一三）严禁非电气操作人员进行电气操作作业，一经发现对违章人员处以一零零零元/每次罚款，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。

一四）专业电工有权拒绝违章指挥和制止违章用电作业。

一五零一经查出施工用电安全隐患，不及时按要求进行整改的每拖延一天处罚二零零元/每项，如造成安全事故的发生所有责任由该单位自行负责。

一六）如现场施工人员恶意破坏、损坏、偷盗临电设施，所属公司必须负责恢复原貌，不得影响甲方的工程计划，因此行为造成的一切损失及后果由乙方承担。

一七）加强施工现场电焊机安全使用的专项管理要求：

①、施工现场使用的电焊机应单独设开关**箱并安装（三P空开、三P漏电保护器、弧焊机防触电保护器），违者对责任单位处罚二零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

②、电焊机外壳应做接零或接地保护，违者对责任单位处罚二零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

③、电焊机一次线长度（开关箱至电焊机）水*距离应小于五米；开关箱至二级箱距离应小于三零米；二次线长度应小于三零米。违者对责任单位处罚一零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

④、电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。违者对责任单位处罚一零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

⑤、电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线违者对责任单位处罚一零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

⑥、电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。违者对责任单位处罚一零零元/次，如造成安全事故并带来的所有责任由该单位自行负责。

⑦、电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。并做好机具的定期检查维护，明确相关机械管理责任人。

⑧、电焊作业需持证上岗，违者对责任单位处罚五零零元/次

五、责任及义务

一、甲乙双方应自觉履行本《临时用电管理方案》的相关规定，不得违反此合同条款。

二、若因乙方原因未履行本协议规定，发生一切施工用电事故则由乙方全部承担一切责任，导致甲方及第三方的一切损失，由乙方全部赔偿。

三、若因乙方或乙方当事人不履行本协议的规定，甲方根据情节轻重对乙方当事人处于二零—二零零元罚款，同对乙方处于五零零—五零零零元罚款。

四、乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。

五、乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。

六 、乙方在施工过程中必须定期**专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。

七 、凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。

八 、乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热毯取暖，严格按照《生活区用电规章**》有关规定执行。

九 、乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作，不得推诿。

一零 、乙方进场使用的大功率（五KW以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方，同意后方能实施。

一一、乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。

一二 、施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。

一三、乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。

一四、乙方动火作业需到监理处开具动火作业证后方可施工，动火作业场所必须配备***。

六、争议：

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市*****认定结果执行。

双方有关未尽事宜补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲、已双方签字盖章立即生效。各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

总包单位： （盖章）分包单位： （盖章）

负责人签字： 负责人签字：

年 月 日 年 月 日

用电施工合同范本 第二七篇

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

一、委托(受托)任务及内容：

乙方：网络智能电表(带费控)(二二零/三八零 (六)A)共计(五五)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(一零零 (六)A)共计(一五)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，

根据《_合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。

二、委托方式：

按施工要求进行包工包料。

三、甲方责任：

一、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。

二、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。

三、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表一-二名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。

四、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。

四、乙方责任：

一、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。

二、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。

三、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。

四、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。

五、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。

六、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。

五、其他事项：

一、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。

二、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。

三、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。

四、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。

六、工期与验收：

一、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。

二、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。

三、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。

四、乙方负责壹年期内免费保修。

五、竣工时间年月日完成。

七、合同价款及付款和结账方法：

一、合计金额(大写)： (小写)：

二、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的九零%，质保期满后支付剩余一零%。

八、合同的生效和分数：

一、本合同自双方签订之日起生效;

二、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;

三、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。

九、附加条款：

协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

用电施工合同范本 第二八篇

根据《*******劳动法》、《*******劳动合同法》以下简称《劳动合同法》及相关**规定，甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上签订本合同，并共同遵守合同所列条款。

一、合同的类型与期限。

甲乙双方同意按以下方式确定本合同的期限

固定期限：自劳动合同签定之日起至_____年_____月_____日止，共 三 年(三六个月)

二、工作内容和工作要求

一.乙方的工作内容(岗位或工种)

二. 乙方保证遵守甲方各项规章**和工艺操作制程，按时保质保量完成工作任务和**交派的工作。

三、工作时间与劳动报酬劳动用工合同书一. 劳动报酬：公司采用计件制，多劳多得，核算工资。计件工资：甲方应制定科学合理的劳动定额标准，并告知乙方，计件单价以甲方的制定的标准为准。

二.乙方在工作中应发挥积极主动性，进行工作创新和提出合理化建议，能使甲方增加效益和减少损失的，甲方会给予奖励。

三. 甲方于每月 三一 号以前，以***形式支付乙方上月工资。

四. 甲方可以根据其生产经营状况、可以调整变更乙方工作岗位。

四、劳动合同的变更、**和终止

(一)有下列情形之一的，甲、乙双方可以变更本合同：

一.经甲、乙双方当事人协商一致，本合同可以**。

二.乙方应提前三十日向甲方提出书面**合同，在乙方办理了工作交结后可以**合同。

三.劳动合同订立时所依据的法律、法规已修改的。

(二)甲方有下列情形之一的，乙方可以**并终止本合同：

一.未及时足额支付劳动报酬的。

二.以暴力、威胁、监妁、或者非法限制人身**的?段强迫劳动的。

三.以欺诈、胁迫的**，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同嚄;

(三)乙方有下列情形之一的，甲方可以当场**并终止本合同。

一.乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

二.违反劳动纪律及甲方规章**的，严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的;

三.同时与其他单位建立劳动关系。

四、未完成甲方工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的;

五、被**追究刑事责任的。

(四)有下列情形之一的，甲方必须提前三十日以书面形式通知乙方**并终止本合同。

一.乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;

二.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的;

符合下列情形的，甲方不向乙方支付薪水与任何经济补偿：

一. 乙方擅自离职的;二. 乙方旷工十天以上的;三.由他人代领薪水的;四.乙方上班怠工以消极思想给生产带来严重影响的;四.偷窃;五.属于技术骨干，承担某项重点工程的建设、改造任务或科研项目而任务未结束的;六、因生产特殊性乙方在合同期间均要接受甲方提供的专项技术培训，约定为甲方服务的期限为合同签定之日起三六个月。乙方若违反本条约定，提前**合同的，应参照企业相关管理**偿付甲方培训费用。

五：合同**和终止手续

甲乙双方**和终止本合同的，乙方应按双方约定，办理工作交接等手续，并向甲方出具终止劳动关系的书面证明后，结清应支付的报酬，结清工资后双方合同自动失效。

六、 劳动争议 处理

一.甲、乙双方因合同而发生争议应先协商解决，协商不成的，均可**申请仲裁、提**讼。

二.乙方在签订本《劳动合同时》应向甲方如实告知自己身体的重大疾病，已患其它伤痛的基本情况，甲方许诺保证不歧视。如有隐瞒，甲方可以随时**劳动合同并不支付经济补偿金。

三.本企业相应规章**视同本合同附件，与本合同具有同等法律效力。所有员工进厂前必须认真阅读，理解企业**。合同签定时，视同乙方对企业相关**知悉并认可。

本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。合同文本具有同等法律效力。

甲方：(签字盖章) 乙方：(签字或盖章)

用人单位： 职工姓名：

联系人： 身份证号码：

用电施工合同范本 第二九篇

本合同各方当事人

甲方：______________________________

法定代表人：_________________________

住址：_______________________________

邮编：_______________________________

乙方：_______________________________

法定代表人：_________________________

住址：_______________________________

邮编：_______________________________

根据《_合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：

第一条 项目的名称

项目名称：_____机房供电系统整改工程

第二条 合同内容

一．货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：

产品名称型号规格单价数量单位小计合计

供电设备

供电设备

二．合同金额：_________元

（大写）人民币______________元整

合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。

第三条 货物的质量要求、培训费用及损害赔偿

一．质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：

（一）按国家的标准执行；

（二）按____部颁布的标准执行；

（三）按甲乙双方商定技术要求执行。

二．乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。

三．乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。

第四条 交货

一．交货日期：合同生效后_____个工作日。

二．交货地点：_________________________（由甲方指定）。

第五条 施工要求

一．乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。

二．乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放。

第六条 验收

一．验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告”_____。

二．验收人员

（一）甲方相关部门：_。

（二）_____乙方项目负责人:项目经办人。

三．验收地点:施工现场。

四．文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。

五．验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。

第七条 售后服务

一．对本系统实行终身维护。

二．其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。

三．接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。

四．如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。

五．每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。

六．与工程单位进行一般性的技术沟通。

七．售后服务电话：__________。

第八条 合同的结算

结算方式：交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款，即人民币：元，大写：元整。

第九条 异议期限与处理

乙方在接到甲方书面异议后，应在一零天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,一零日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。

第十条 甲方的违约责任

一．方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。

二．甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十一条 乙方的.违约责任

一．乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的，_____由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

二．乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金，超过五日的仍未交货的，甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。

第十二条 其他

一．一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

二．本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

三．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

四．一本合同书适用_有关法律，受_法律管辖。

四．二本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 附则

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

用电施工合同范本 第三零篇

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

用电施工合同范本 第三一篇

承包单位（以下简称甲方）：

**诚通新新建设有限公司

工程名称：**市通州区梨园镇居住（含商业及综合项目）住宅一#至四#楼工程

工程地点：**市通州区梨园镇

起止时间：从乙方进场至分包工程结束。

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关**、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ五九-九九）的要求，以及市建委颁发的《**市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。

一、甲方职责

一、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。

二、遇到需要停电的紧急情况，甲方应在停电之前及时通知乙方。

三、制定现场施工用电管理**，进行施工用电安全技术交底。

二、乙方职责

一、各配电箱位置设立合理便于使用，各开关插座安全可靠，并按标准配备持有上岗证的专业电工。

二、乙方需严格遵守国家及**市的安全用电技术规范及相关用电标准。

三、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电**、规定及施工用电安全技术交底。

四、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。

五、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。

六、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，严禁使用开口式碘钨灯；在特殊场所需使用手把灯，必须采用三六V以下的安全电压。

七、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品，电焊机要接专用的漏电保护器，要有可靠的接地保护，一次电源线不要超过五米，二次电源线不要超过三零米，接线牢固，并安装防护罩，同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。以上各电（气）动设备出现故障，非专业维修人员不得拆卸，经专业人员检测无误后，方可使用。

八、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电源部大于三零mA，额定漏电动作时间应不大于。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于一五 mA。配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图，箱门应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

九、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。

一零、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提 供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。

一一、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。

一二、工人宿舍区每间宿舍设宿长，检查自己房间内灯具照明及电源使用情况，如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方**人员定期检查。

一三、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线，严禁长明灯现象，食堂专用配电箱内要保持清洁，禁止放其他杂物，蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。

一四、补充条款： 以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按**市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

乙方：负责B级箱以下电力配电系统的布置及维修工作。

甲方名称：**市诚通新新建设有限公司

乙方名称：梨园项目部

负 责人： 负 责人：

用电施工合同范本 第三二篇

发包单位：________（以下简称“甲方”）

承包人：________（以下简称“乙方”）

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

一、工程名称：________________

二、工程地点：________________

三、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：

一强电：按水电安装要求施工完毕；

二弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；

三防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；

四给水：室内按给水图施工完毕；

五雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；

六污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；

七工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）

四、施工现场条件：以现场实际情况为准。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

一、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。

二、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。

三、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

三、合同工期：

一、乙方应严格按甲方要求的`工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年________月

二、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。

三、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。

四、质量标准：

一、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

一建设强制性条文；

二 《建筑工程质量检验评定标准》

三 《建筑电气工程施工质量验收规范》

四 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

五 《采暖与卫生施工验收规范》

六 《电气安装工程施工及验收规范》

七 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

八省、市相关部门的各种规章制度；

九甲方制定的工程质量验收实施细则。

二、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。

三、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额二零零零元/次。

五、文明工地、安全标化标准：

一、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。

二、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。

六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

一、本工程约定单价为含税可调价。

二、工程量的计量：

（一）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》

（二）材料按地方信息价。

（三）无信息价的按与业主方认质认价。

（四）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

七、工程款的结算及违约保证金的收取：

一、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的二零%；建安税金由甲方承担。

二、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起二日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。

三、第一阶段封顶盖瓦后，于二零xx年二月五日前支付已完成工程量的六零%的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的八零%的工程款。

四、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起三零日内，甲方付至本合同结算总价款的九七%，剩余三%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）二零日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

五、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

八、甲、乙双方权利与义务：

一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

五、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。

六、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

七、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

八、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

九、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款五零零元。

一零、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。

一一、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

一二、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

一三、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。

一四、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。

九、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

一、《施工现场临时用电安全技术规范》

二、《建筑机械适用安全技术规程》

三、《建筑施工安全检查标准》

四、《建筑施工高处作业安全技术规范》

五、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》

六、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

七、《贵州省治安管理处罚条例》

十、合同生效：

一、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；

二、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

三、本合同未尽事宜，双方协商解决；

四、本合同订立时间：____年____月____日；

五、签订地点：________________________

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

用电施工合同范本 第三三篇

甲方:

乙方:

一、前言

一.施工方应认真贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全法规、标准和规范；

二.认真**实施安全技术措施，确保高空作业安全经费的合理投入；

三.**定期安全检查，消除事故隐患制止违章作业和违章作为；

四.负责员工的入场高空作业安全教育和安全技术培训工作；

五.负责对施工现场使用的高空作业安全设备和临时高空作业安全**检查，合格后方准使用；

六.负责建立高空作业安全岗位责任制，对实际情况**检查和考评；不使用无证人员上岗作业；

七.不使用伪劣防护设施和用品；

八.发生高空作业安全事故要立即上报，保护好现场，参加事故的**；拟订高空作业安全预防措施，并**实施。

二、物件安全

一.高空作业中所用的物料应堆放*稳，不可妨碍安全通道处。传递物件时不能抛掷。

二.对作业中的走道、通道板和登高用具等，都应随时加以清扫干净。

三.拆卸下来的物体、剩余材料和废料等都要及时清理和及时运走，不得任意乱置或向下丢弃。

四.各施工作业场所内，凡有坠落可能的任何物料，都要一律先行撤除，以防坠落伤人。

三、设施安全

一.在施工**设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施。现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施，也可采用载人的垂直运输设备。进行攀登作业时可使用梯子或采用其他攀登设施。

二.攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠高空作业免责协议书高空作业免责协议书。供人上下的踏板其使用荷载不应大于一一零零N。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算；

三.移动式梯子，均应按现行的国家标准验收其质量。梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以七五°±五°为宜，踏板上下间距以三零cm；

四.使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以五m为宜。超过二m时，宜加设护笼，超过八m时，必须设置梯间*台。

四、高空作业

一.凡在高地面二米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业凡能在地面上预先作好的工作，都必须在地面上作，尽量减少高处作业。

二.担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压，心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。高处作业均须先搭建脚手架或采取防止队坠落措施，方可进行。

三.在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员须使用安全带。峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧须设一米高的栏杆。在栏杆内侧设一八厘米高的侧板或土埂，以防坠物伤人。

四.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过米，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。安全带在使用前应进行检查，试验荷重为二二五公斤,试验后检查是否有变形、破裂等，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

五.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

六.高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故高空作业免责协议书高空作业免责协议书。

七.在进行高处工作时，除有关人员处，不准他人在工作地点的下面行或逗留，工作地点下面应围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的*台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。

八.不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

九.上下层同时进行工作时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板，罩棚或其他隔离设施，工作人员必须戴安全帽。

一二.禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作。为了防止误登，应在这种结构的必要地点挂上警告牌

五、用电安全

一.靠近电源线路作业前，联系相关单位拉闸停电。确认停电后方可进行工作，并应在工作区域设置绝缘挡壁，严禁在高压线下作业。

二.所接触到的一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地或重复接地安全措施。

三.对于非电气人员不准其装修电气设备和线路。如果使用手持电动工具，必须保证其绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，操作时应戴好绝缘手套

六、其它

一.施工过程中若发现高空作业的安全设施有缺陷或隐患，务必立即处理解决。

二.对危及人身安全的隐患，应立即停止作业，进行整改。所有安全防护设施和安全标志等，任何人都不得擅自移动和拆除。

三.有些确因施工需要而必须拆除或移位的，都要报经施工负责人同意后才能动手拆移，并在工作完毕后即行复原。

以上协议自签字当日生效,长期有效。若因施工单位违反本协议或本协议以外其他因素造成的安全事故及人身伤害均与甲方无关,如果施工单位在施工过程中因操作不当給甲方造成财产损失的,应当无条件赔偿。

甲方：

乙方：

**人：

**人：

日期：

日期：

——企业临时员工用工协议书三篇

用电施工合同范本 第三四篇

甲方：______________________________

乙方：______________________________

经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。

一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。

二、工期从________年____月____日-________年____月____日，共计____天。

三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为

四、乙方责任

一.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：

二.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;

三.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;

四.遵守法纪，文明施工;

五.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;

六.负责乙方施工用水电的水电费;

七.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

八.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

九.道路起点接________公司路口便道，终点在一号中。

一零.路面结构采用零-五mm碎石面层(一五cm厚)，级配开山石基层(五零cm厚)，路面宽六米。

一一.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

一二.路面的密实度达到九零%.

一三.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。

一四.负责(______)年的工程质量保证维护。

乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后二四小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的`费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

五、处罚责任

一.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

二.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。

三.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。

四.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元/天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。

五.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元/次。

六.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。

六、工作内容及单价

一.临时便道长度暂定____m，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。

二.乙方负责k一+零四零处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。

工程款________。

七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。

八、其他

一.该协议一式四份，甲乙双方各执二份，

二.未尽事宜双方可另行协商解决;

三.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。

甲方(签字)：___________________

甲方代表(签字)：_______________

用电施工合同范本 第三五篇

发包单位：____________________(以下简称甲方)

承包人：______________________(以下简称乙方)

依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按________米计算。

第二条：施工方案

一、护坡

(一)、基底宽________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度为________米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为____，砖要好质量的青砖或红砖)。

(二)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(三)、完工后做围墙一零米左右。

(四)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

一、经双方协商确定,工程期为____日，暂定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

二、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

一、工程总承包价为________元。

二、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

三、付款方式：竣工验收后付________元，除总金额的.百分之五质保金外，剩余部分________付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

一、按合同向乙方拨付工程款。

二、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

一、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

二、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

一、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

二、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之________的违约金;

逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于________年____月____日由双方在____________签订，自双方签字或盖章后生效，一式____份，上方各执一份，上交____份。

发包单位(甲方)(盖章)

用电施工合同范本 第三六篇

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲方将负荷三相电力供至。

二、乙方应无条件服从甲方的调配和管理，应采取电或非电保护安全措施，如因乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由乙方自行承担由此可能引起的影响或损失的一切责任。

三、未经甲方同意，乙方不得自行向第三方转供电力，以及私拉乱接。

四、乙方电费按电表计算，每度电以元，抄表后一周内付清。

五、预交押金正，如有窃电违约行为产生，拆除供电设备停止供电，该押金不予退还。

六、为双方分界点。

七、消防：_________________乙方配备灭火器材，设消防池，严禁山林明火火种。

八、管理：_________________甲方有权督促乙方做好用电、消防等各方面安全工作，并努力配合做好内部安全管理工作。

九、责任：_________________乙方必须自觉遵守有关安全方面各种有关规定，造成安全工作方面的产生后果，有乙方负全部责任。

十、甲方在许可条件下，尽量满足乙方所需，特别情况双方协商解决。

十一、以上未尽事宜，另行商定。

十二、协议有效期为自年月起至年 月 日止。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方法人委托代表：_________________乙方法人代表：_________________

年 月 日

用电施工合同范本 第三七篇

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：

第一条 工程概况

一、 工程名称： 施工变安装工程

二、 工程内容：

（一）、配电房土建工程（由发包方按绿能设计图自行施工）：安装 （规格）变压器 台，在户外新做一组接地网并引接至 。

（二）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设 （规格）高压电缆 米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。

第二条 承包方式

包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。

第三条 工期

一、合同工期总日历天数为 日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经 供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。

二、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。

三、等待 供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。

四、等待甲方向 供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间不在本合同工期内。

第四条 工程预算造价及工程款的结付方式：

一、 工程造价按照 年《全国统一安装工程预算定额 目表》和《 建筑工程费用定额》计取，安装工程预算为人民币 圆整（￥ ）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取）。

二、 工程款的支付

（一） 本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的 %时，甲方按预算总价的 %向乙方支付工程进度款；

（二） 在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除一%的维修保证金，不计息）。

（三） 结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。施工用水电费由乙方支付。

第五条 保修期限

在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电），乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。

第六条 材料的采购

一、 甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已施工的由乙方无条件返工。

二、 在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。

第七条 竣工验收

工程竣工后，由 供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过 供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合 供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。

第八条 安全责任

乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。

第九条 隐蔽工程

在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前，乙方应通知甲方预算员及相关人员到现场确认工程量，乙方方可进行隐蔽施工，否则甲方对已发生的.工程量不予确认；如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的，乙方应推迟施工，并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。

第十条 违约责任

一、如甲方不能按照合同第三条如期付款的，逾期每日应按甲方应付款的万分之三支付违约金；

二、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的，每超期一天，按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。

三、因乙方原因需返工而造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违约责任。

第十一条 其他

一、 由于设计变更的费用另计，因设计变更及不可抗力的因素造成的工期延误相应顺延；

二、 本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决；

三、 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

用电施工合同范本 第三八篇

发 包 方： (以下简称甲方)

承 包 方： (以下简称乙方)

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 承包形式：

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

第二条 工程总价

合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

第三条 付款方式

一、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)四零% 四零,零零零零 元整,(大写 肆拾万 元整);

二、 设备进厂甲方应支付工程款五零%(人民币) 五零,零零零零 元整(大写 伍拾万 元整) 三、 工程验收通电合格后七天内付款一零%(人民币) 一零,零零零零 元整(大写 拾 整) 四、 双方盖章后合同开始生效。

第四条 合同范围

一、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

二、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

三、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条 甲方职责

一、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

二、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

三、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

四、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

五、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条 乙方职责

一、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

二、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

三、 协助甲方向供电局申请一零KV外线施工的手续;

四、 自柜体到厂日起履行保固条款;

五、 开具本合同价上的工程发票。

第七条 技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条 工程日期

一、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后七五天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

二、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

第九条 解 约

一、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

二、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日