电信维修合同范本

电信维修合同范本 第一篇

维保合同 就是 维修保养合同一般涉及维修保养方和签订合同的另一方下面是我查到的一些资料： ---------------------------------------- 维保合同的由来 对于电信设备而言，一般在签订设备合同的时候，都会包含一定时期的质保期，半年到一年。

一般来说，质保期是根据设备合同中的相关条款规定，通常的做法都是从PAC开始。先看一个电信设备项目的完整过程。

目前，在电信业，流行一个概念叫作turnkey，也就是所谓的交钥匙工程。作为运营商，他们不愿意在这些琐碎的事情，不能带给他们直接利润的事情上作太多的参与，因此他们希望设备供应商直接提供一张可运营的网络给他们。

就算不是turnkey项目，他们也希望尽量减少在项目执行过程让自己员工的参与进来。因此，通常，一个完整的网络项目会包括以下一些过程：在项目初期，设备供应商，诸如爱立信，西门子，诺基亚，摩托罗拉，北电，华为和中兴等，都会进行市场引导。

由市场人员与局方的计划部门或者战略规划部门等进行沟通，游说。而一般来说，任何一个运营商都不愿意让一家设备供应商独家供货，这样，风险太大。

一个是一旦存在某种设备故障，则可能全网瘫痪，另外一个是，如果这家企业存在问题，将直接导致运营商难以自拔。因此局方会进行公开招标。

在此之前，vendor需要做大量的工作，包括初步的工程勘查，详细的网络设计和规划，因为标书中涉及到的文档包括各个方面的内容。举例如下：一. Table of Content & Exum二. Cover Letter三. Non Disclosure Agreement四. General Response五. Technical Response六. Partnership & Commercial Response七. Service Level Agreement Response首先局方会有自己的相关部门制作标书，其中包括一些运营商认为必须满足的一些条款和希望满足的条款，那么设备供应商必须买标书，而标书的价格也不便宜，有的单独一份标书的价格就高达一零万美元以上。

购买标书的Vendor（电信设备供应商）需要对所有条款进行应答，是同意还是不同意，而目前的竞争异常激烈，除非一些极端的条款，一般都会选择全部同意，否则很有可能在应标阶段就失去了机会。Vendor一般会组织售前技术支持人员、商务人员、法律人员等认真阅读标书相应章节，过多的承诺，则又可能掉进Operator（电信运营商）设置的陷进中。

当所有Vendor应答完标书并提交给operator后，operator就会组织所有购买标书的vendor进行评标，也就是对要求每个vendor对其应答的标书进行宣讲，然后局方会拷问很多问题，为什么要这样，为什么要那样。完成这个阶段以后，就是宣布谁中标了。

一种方式是组织所有vendor到一个地方（通常是一个宾馆）进行封闭，所有参与人员在此期间不得离开封闭的场所（例如宾馆），然后局方会组织一轮又一轮的单独询价，砍价，直到局方满意为止。最后会宣布中标结果。

这是用的比较多的洽谈的方式。另外一种方式是电子竞标，英文为e-aution。

这种方式是所有vendor最头疼，因为谁也不知道对家究竟出了什么价，因为洽谈的方式，毕竟有一个过程，互相总是能得到一些信息，而电子竞标所有vendor同时进行，同时出价，一旦判断失误，将全盘皆输。有些operator就非常喜欢这种方式。

从这里也不难看出，标前的很多工作往往又受限于时间和人力资源，因此参与投标的市场人员，售前技术支持人员，商务技术人员等，经常都会熬通宵，有时候在一些重大的项目上，甚至于领导也会亲自参与进来，以保证投标工作的顺利进行。宣标之后，接下来就要签订合同了。

而电信合同设计到方方面面，尤其复杂，有些由于跨国运营商的关系，还会涉及到多个国家，多个地区，牵涉到不同的法律，不同的文化背景等等。这里我就不罗嗦了，也不是一句两句就能说清楚的。

一个完整的合同会包括以下部分。我对其中几个作一个简单解释。

一. Executive Summary二. SOC(statement of compliance)三. BoQ(Bill of quantity)四. System Design and Configuration. 这个文档其实展示了一个vendor的水平，vendor水平高，设计出来的网络就必然存在天生的优势，而且从网络设计中会节省出很多费用。举一个例子，同样是铁塔，如果一个厂家设计为四零米高，而另外一个厂家设计为三五米，但是同样都能达到要求。

毫无疑问，后一个厂家就节省了很多费用。其实这是一个非常简单的例子，但是实际项目中还存在非常多的因素。

五. Key Performance Indicator(KPI) Proposal。KPI指标，对于新兴的运营商，可能会跟vendor一起讨论来制定，而一些有经验的operator都会自己制定KPI，让vendor来满足他们的要求六. Project Management。

项目管理也是现在不亚于MBA的一个热门，而电信项目尤其复杂，甚至可能涉及不同国家和地区，如果项目执行不利，将不仅给供应商带来高昂的费用，也直接影响运营商的商用计划。市场机会一旦没有把握住，运营商有可能就陷入财务危机。

因此，越来越多的运营商对项目经理提出了严格的要求。例如和黄就要对项目经理进行面试，如果供应商提供的项目经理过不了和黄的面试，有可能就直接丢单。

七. Installation, Test and Commissioning Procedures八. P。

电信维修合同范本 第二篇

为保护客户(甲方)的通信权利，维护中国电信集团上海市电信公司崇明电信局(乙方)合法的通信经营权，依照《_电信条例》，同时基于客户确认的相关服务项目，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、标的。

乙方负责为客户安装并提供宽带接入服务项目，包括高速上网、音/视频节目点播(vod)等，随着业务和技术的发展，今后还将开放更多的服务项目。目前乙方宽带网采用私网ip地址的用户地址分配方式，用户地址不具备唯一性，今后将完善此功能。

二、客户类型。

本地用户分住宅客户及非住宅客户，客户根据其所属类型享受相应权利，承担相应义务;非本地客户签约时应根据类型不同缴付相应的履约保证金。

三、协议双方的权利与义务。

(一)客户的权利与义务。

一、权利。

(一)通信自由和通信秘密受国家保护。

(二)在选择和使用通信服务业务时，享有知悉所选业务真实情况的权利。

(三)有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉;在本公司违反协议或对社会的公开承诺时，有权获得相应赔偿。

二、义务。

(一)申请办理宽带接入业务须提供真实、无误的客户资料，当客户资料变更时应在一周内办理客户资料变更手续。因客户资料不实发生的任何纠纷，由客户自行负责。

(二)客户因移机等原因，新址若无原接入设备而需变更原接入方式的，如adsl改fttb+lan方式，甲方需将原免费租用的终端设备(adsl调制解调器和分离器)归还乙方;如fttb+lan改adsl等方式，需增加用户终端设备(adsl调制解调器和分离器)的，终端设备由乙方免费出租给客户使用，产权属乙方所有。

(三)每月按时到乙方营业窗口或采用银行托收方式(仅限商业客户)缴纳使用费，以免错过付费的最后期限，产生迟延履行违约金或造成被中止通信服务的后果。

(四)客户参加乙方宽带业务优惠促销活动，并享受乙方优惠资费或领取过实物的，自宽带接入业务安装开通之日起须使用满二年以后方可办理注销(拆除)宽带业务。若提前注销(拆除)，原享受乙方的优惠资费须全额补缴，属领取过实物的，须完好无损失的退回。

(二)乙方的权利和义务。

一、权利。

(一)按照国家规定的电信资费标准向客户收取各项费用，并保留在国家规定的资费政策范围内调整资费的权利。

(二)保留为确保服务质量，对宽带接入业务的服务功能作出调整的权利。

(三)因客户欠费等信用原因，有权拒绝其申请其他固定电信服务项目。

(四)为建立与客户沟通渠道、改善服务工作，可以使用其所提供的客户资料。

二、义务。

(一)遵守国家和电信主管部门的有关法规、政策。

(二)在营业场所公布宽带接入的服务项目、资费标准等，并以多种方式为客户缴费提供方便。客户在办理业务时，向其提供使用该项业务的说明资料。

(三)客户使用乙方免费租用的终端设备(调制解调器和分离器)，产权属乙方所有。

(四)客户申告宽带接入障碍的，应当自接到申告之日起，城镇四八小时、农村七二小时内修复或调通，不能按期修复或调通的，应当及时通知客户，并免收障碍期间的月租费用。但属于客户终端设备的原因造成电信服务障碍的除外。

(五)凡客户在乙方开展的宽带业务优惠促销活动期间申请安装宽带接入业务，并已缴付过一次性接入费的，若乙方因机线原因在二个月无法解决的(自客户付款之日起算)，除按本协议违约责任的条款向客户支付违约金外，另向客户赠送一零零元面值的"上海电信ic卡"作为补偿。

四、违约责任。

(一)自本协议签订之日起，因乙方原因造成业务开通时间超过一个月(预约装机超过三零日)的，每逾期一日，按收取的安装调测费、手续费数额的百分之一的比例，向客户支付违约金。

(二)因乙方原因造成阻断通信，阻断时间连续三日及以上，但不足一五日的，免收半个月的基本月租费;阻断时间连续一五日及以上的，免收当月的基本月租费，但不赔偿客户因此而造成的其他损失，一个月以上以此类推。阻断时间的计算，以乙方接到客户申告或乙方查出阻断的时间起至恢复通信时止。

(三)客户逾期不缴纳通信使用费，乙方有权要求补缴，并按所欠费用每日加收三‰的迟延履行违约金。

五、协议的中止与解除。

(一)客户在缴清所有费用后，可办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

(二)若乙方因机线原因在二个月无法解决的(自客户付款之日起算)，自向客户支付违约金和赠送一零零元面值的"上海电信ic卡"作为补偿之日起，本服务协议相应终止。

(三)客户有下列情形之一，乙方有权中止向客户提供本协议规定的部分或全部服务：

一、客户提供的客户资料被发现不真实的;

二、未经乙方授权，客户擅自在已装的通信线路上装、移(室内移机除外)各种终端设备及复用设备或转让租用权的;

三、擅自改变客户类型及使用性质的;

四、自帐单约定的最后付款日期之次日起逾期三零日未缴付通信使用费的。

(四)客户有下列情况之一，乙方有权拆机并解除本协议：

一、利用已装宽带接入服务非法经营电信业务的;

二、自帐单约定的最后付款日期之次日起逾期六零日未缴付通信使用费的;

三、法律规定的其他情形。

六、争议解决方式。

双方对本协议的规定发生争议时，本着互让互利的原则，通过协商解决。协商不成的，任何一方可请求有管辖权的人民法院依法对所争议的事项作出裁决。

七、其他。

(一)《宽带接入业务登记表》是本协议不可分割的组成部分。

(二)变更宽带接入服务协议时，乙方与客户不再另签协议(过户业务除外)，所填写的登记表格均视为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

(三)客户与其他任何单位、部门或个人签订的凡涉及宽带接入业务租用权的协议，除乙方授权或追认的外，对乙方概不发生效力。

备注：网络受理协议同上。

电信维修合同范本 第三篇

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

七、租金及支付方式： 一、租金标准：乙方向甲方租用上述场地及机房，租金为每年人民币 万元整（￥ 元），该费用含场地使用费、管井使用费、管理费、税金； 二.支付方式：分 期缴纳，协议签订后乙方按甲方指定时间 一次性向甲方支付第一期（合同第一年度）租金计人民币 万元整（￥ 元）。第二年度的租金在第二年合同期的第一个月的十日前缴交该合同年度的租金，逾期甲方将按欠缴总额的每月万分之五向乙方收取滞纳金，甲方应提前提供深圳市税务局正式税务发票，因甲方提供发票时间推迟而延误付款，乙方不承担任何责任。

三.甲方承诺在合同有效期内，乙方所缴纳的租金已包含各种费用，甲方不再向乙方收取任何费用。 八、双方权责： 一.乙方在租用期间，拥有其天馈、机房及其他所有通信设施的所有权，但不拥有该机房、设备、设施所占用地方的所有权，只享有合同期限内的使用权。

甲方应提供乙方光缆在甲方区域内架空、埋地或管线井引入机房的路径。 二.甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。

甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于一零KVA 的供电（二二零伏）接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径；电费由乙方自行缴纳。 三、乙方使用的电源由乙方自设经中国电力部门检验合格的计量表，依法计量，按供电部门规定的统一价格每季度向甲方结算一次，价格暂定为 元/度，以后随供电部门电价的统一调整而调整。

甲方应保证乙方机房设备的供电正常，若因非乙方责任引起供电纠纷，或其他甲方人为因素造成乙方设备停机所产生的损失，由甲方负责赔偿（非人为因素如供电设备、设施维修保养停电，或故障停电检修，或不可抗拒因素除外）。电费按甲方指定时间由乙方汇入甲方指定银行，即： 收款单位： 开户银行： 银行帐号： 四.在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。

五.甲方负责协调与大厦物管部门的关系，保证乙方组织的施工单位顺利进入施工现场进行施工。 六.甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。

乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。 七.基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入大厦及楼顶的通路。

如因维护检修不当或不及时给大厦或其它人员造成损害的，由乙方承担相关责任。 九.甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。

十.本合同有效期内，乙方设备所发生的故障，由乙方承担，但因甲方人为因素给乙方造成的各种损失，由甲方承担赔偿责任。因不可抗力给双方造成的损失除外。

十一.合同有效期内，如甲方依法律法规规定的情形处理乙方租用区域的产权，应在一个月前通知乙方，并负责协调好新的产权人与乙方的关系，确保乙方在合同期内的权益，并确保乙方不再为此增加费用。 十二.合同期满后双方如愿意续签合同，可延长租用期限，并续签合同.，但乙方需提前二个月与甲方协商续签事宜。

十三、本合同生效后，除甲、乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行，不得违约。合同期限届满前，任何一方单独终止合同，均应支付对方违约金，违约金为本合同总额的二零%，违约金不足以赔偿损失的，还要支付赔偿金。

十四、经双方协商一致，合同条款可予以变更或终止。 十五、双方因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十六、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及附件与本合同具同等法律效力。 十七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

电信维修合同范本 第四篇

一.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB五零二一零-二零零一及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB五零三二七-二零零一并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-三五/T九八》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

二.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

三.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

电信维修合同范本 第五篇

原告某某通信公司。

被告周某。

原告某某通信公司与被告周某电信服务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员王文美独任审判，公开开庭进行了审理。原告某某通信公司委托代理人耿粟邑到庭参加诉讼。被告周某经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原告某某通信公司诉称，被告自二零xx年五月起租用原告移动电话号码，自二零xx年六月起，被告连续数月积欠原告移动电话通话费、月租费人民币六五零元。经原告催讨未着，故诉讼来院，要求被告给付上述欠款并偿付相应违约金人民币四二九元及合同违约金人民币一五三六元(按日利率三‰、计至二零xx年六月)。

原告提供证据如下：业务受理确认单、移动电话用户欠费及违约金清单各一份。 被告周某未答辩，亦未提供证据。

本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。原、被告双方自愿签订的协议，理应按双方的约定履行义务。现被告拖欠电信费，其行为已构成违约，除应承担付款责任外，还应承担逾期付款违约金。现原告诉请要求被告给付移动电话通话费六五零元、偿付违约金四二九元及合同违约金一五三六元，符合法律规定，本院予以准许。被告经本院合法传唤后无正当理由拒不到庭应诉，视作其放弃相应的诉讼权利，本院依法予以缺席判决。综上所述，依照《_民事诉讼法》第一百三十条，《_合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《_电信条例》第三十五条

第一款之规定，判决如下：

一、被告周某应自本判决生效之日起十日内给付原告某某通信公司电信服务费用(移动电话号码)人民币六五零元。

二、被告周某应自本判决生效之日起十日内偿付原告某某通信公司逾期违约金人民币四二九元。

三、被告周某应自本判决生效之日起十日内偿付原告某某通信公司合同违约金人民币一五三六元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《_民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币二五元，由被告周某负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。附：相关的法律条文

《_民事诉讼法》

第一百三十条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

第二百二十九条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

《_合同法》

第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。

第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《_电信条例》

第三十五条电信用户应当按照约定的时间和方式及时、足额地向电信业务经营者缴纳电信费用;电信用户逾期不交纳电信费用的，电信业务经营者有权要求补交电信费用，并可以按照所欠费用每日加收三‰的违约金。

审 判 员 王文美

书 记 员 吴竞爽篇二：中国x公司与电信服务合同纠纷一案

中国x公司与电信服务合同纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

(二零xx)郴北民二初字第七一七号

民事裁定书

原告中国x公司。

被告。

本院在审理原告中国x公司与被告电信服务合同纠纷一案中，原告中国x公司于二零xx年七月二八日向本院提出撤诉申请。

本院认为，原告中国x公司自行处分其诉讼权利，向本院申请撤回起诉，不违反法律规定，本院依法应予准许。依照《_民事诉讼法》第一百三十一条第一款、第一百四十条第一款第(五)项的规定，裁定如下：

准许原告中国x公司郴州分公司撤回起诉。

本案案件受理费五零元，减半收取二五元，由原告中国x公司负担。

审 判 员 李 程

二○一一年七月二十八日

代理书记员 蒋 家 承篇三：中国x公司与电信服务合同纠纷一案

中国x公司与电信服务合同纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

(二零xx)郴北民二初字第七一五号

民事裁定书

原告中国x公司。

被告。

本院在审理原告中国x公司与被告电信服务合同纠纷一案中，原告中国x公司于二零xx年七月二八日向本院提出撤诉申请。

本院认为，原告中国x公司自行处分其诉讼权利，向本院申请撤回起诉，不违反法律规定，本院依法应予准许。依照《_民事诉讼法》第一百三十一条第一款、第一百四十条第一款第(五)项的规定，裁定如下：

准许原告中国x公司郴州分公司撤回起诉。

本案案件受理费五零元，减半收取二五元，由原告中国x公司负担。

审 判 员 李 程

二○一一年七月二十八日

电信维修合同范本 第六篇

乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责. 乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的余泥杂物，并服从甲方对该工程的建设管理，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的补贴款中扣除. 四，就地维修工期：在正常天气下五零天内必须完工，否则，维修补贴余款将不予以发放. 五.维修申办程序 乙方向甲方递交身份证，危房维修申请书等相关资料（原件备查），由甲方实地查看后予以答复。 其它约定 一， 乙方因维修而影响隔壁住户的，造成的责任由乙方负责. 二， 在维修期间乙方的住房问题自行解决，甲方不作任何形式的补助及安排. 三， 本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议（附后），与本合同具有同等法律效力. 本合同自双方签名盖章时生效，一式三份，甲，乙方双方各执一份，镇农房办存档备案一份. 五， 补充协议： ①， ②， ③， 甲方（签名，指模）： 乙 方（签名，指模）： 签订日期： 年 月 日。

电信维修合同范本 第七篇

一.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

二.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

五.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

六.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

七.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

八.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

电信维修合同范本 第八篇

软件开发与维护协议书甲方：？？？？？？？？？？？？？？？？？ 乙方：XXXXXXXXXXXXX网络科技有限公司签订日期：？？ 年？月？日？？？？？？？？？上述甲、乙双方，经友好协商一致，达成以下协议。

双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。？？？？？？？？？第一条？本合同软件开发项目的内容、工作进度与安排、价款、交付和验收方式等由附件载明。

第二条？合同履行期限按照附件规定的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长该期限。？？第三条？甲方应向乙方提供必要的资料和方便条件，协助配合乙方进行软件的开发、调试、安装及实施。

第四条？双方的基本权利和基本义务 甲方的权利和义务？？？？根据本合同项目的实际需要和乙方的要求提供协助，并提供有关的资料，报表及文档等，甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法。按本合同约定支付软件开发费用。

甲方有权在软件验收之日起一年内，要求乙方对验收完毕的软件模块出现的非人为因素造成的错误及故障，进行免费维护。乙方的权利和义务 ？？？？按照甲方提供的材料按时完成本合同规定的软件开发工作。

？？？？可以根据甲方的要求帮助甲方举办培训和技术咨询，具体的操作方式及费用双方另行签署协议确认。 ？？？？依合同收取软件开发费用。

乙方有义务在软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现的非人为因素造成的错误及故障，进行免费维护。？？第五条？甲方在一年的免费维护期之后，需要乙方对软件模块进行维护时，乙方可根据情况酌情优惠收取模块维护费用。

？？第六条？甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及提供其他必要的帮助。？？第七条？本合同涉及的相关程序、文件源码的版权属乙方所有，但乙方授予甲方使用权。

未经乙方许可，甲方不得公布文件源码，不得复制、传播、出售或者许可他人使用乙方作品及其程序等。乙方可以在业务范围内使用这些作品。

？？第八条？甲方不能按时支付合同费用，导致的工期延误，其责任由甲方承担。 ？？第九条？双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

？？第十条？双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。

任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以终止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

？？第十一条？本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

第十二条 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。 ？？第十三条 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。

甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还预付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

第十四条？任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。 ？？第十五条？订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第十六条？双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。 ？？第十七条？本合同经由双方授权代表签字，自签订之日起生效。

？？第十八条？本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？甲方：（授权代表签字）？？？？？？？乙方：（授权代表签字）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？。

电信维修合同范本 第九篇

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙双方经友好协商，就合作事宜等达成如下协议条款：

一、合作内容

(一)双方将在互联网服务及增值电信服务领域进行合作。

(二)乙方向甲方提供拥有百分百或具有合法许可使用权的内容资源，供甲方制作成合作产品，具体的内容资源以附件约定为准。

二、甲方的权利义务

(一)甲方将利用乙方提供的内容资源制作合作产品。

(二)甲方负责互联网及无线信道的畅通，并提供相关的技术支持与维护。

(三)甲方全面负责与电信运营商商谈接入电信运营商平台的商务事宜和技术接入事宜，因此所产生的费用由甲方承担。

(四)甲方将合作产品利用自己的下载平台、甲方合作伙伴的推广平台、合作电信运营商平台等供用户浏览、下载。

(五)甲方负责通过各种渠道对合作产品进行推广，包括但不限于如下方式：

一)过互联网、wap、ivr等方式将合作产品提供予用户试听;

二)通过互联网为用户提供歌曲的在线卡拉ok应用;

三)通过平面媒体、电视媒体、广播媒体、手机终端等途径或载体进行推广;

四)通过flash、mv等形式进行推广;

五)通过cd、dvd、卡带等载体，以在专辑封底印刷或夹带宣传单页等方式宣传双方合作业务;

六)使用乙方艺人的肖像图片及相关资料制作宣传页、体验卡等宣传品，以各种途径进行发放。

(六)乙方授权甲方有权对乙方提供的授权内容通过改编等方式制作成个性手机铃声、个性彩铃等合作产品。

(七)甲方负责就合作产品所产生的信息费收益与电信运营商进行结算，并按本协议第四条的约定向乙方支付收益分成。

(八)甲方负责就合作产品为用户提供客户服务，处理相应的客户咨询和投诉。

三、甲乙双方将按本协议第四条的约定对本协议项下合作所产生的收益进行分乙方的权利义务

(一)乙方应按本协议约定或甲方要求为甲方提供内容资源，并按甲方要求为甲方及其各关联公司就授权内容分别出具授权证明。

(二)本协议期间如乙方增加任何新签约艺人，或签约艺人有任何新专辑或新增内容/歌曲，乙方可将新签约艺人的歌曲/内容，新专辑及新增内容/歌曲授权予甲方使用，并出具相应的授权证明。

(三)乙方负责在其签约艺人发布新专辑的cd、dvd、卡带等载体中，以在专辑封底印刷或夹带宣传单页等方式宣传双方合作业务(包括但不限于双方合作产品代码、歌迷俱乐部专用代码和指令、ivr号码及其它相关合作业务)。

(四)乙方保证对向甲方提供的内容资源拥有全部版权或已获得权利人或权利人人的合法授权，并保证该内容资源不侵犯任何第三方的合法权益，也不违反任何，可以授权甲方用于本协议项下合作业务。

如乙方所提供的内容资源导致任何法律纠纷，由乙方负责解决，并应赔偿甲方由此遭受的损失。

(五)若乙方提供的内容资源的使用期与本协议有效期存在冲突，以内容资源的使用期为准。

其到期前一个月内乙方将向甲方出具书面的《下线通知》，甲方收到通知后如无异议，须按照《下线通知》约定的时间将内容资源下线。

电信维修合同范本 第一零篇

一、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理一零零倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款二零零零元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款二零零零元。

二、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

三、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

电信维修合同范本 第一一篇

一． 甲方责任：

（一）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（二）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

（三）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

（四）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

二． 乙方责任：

（一）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

（二）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。

（三）乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方施工人员的.施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

电信维修合同范本 第一二篇

一.如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

二. 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

三.本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。

电信维修合同范本 第一三篇

一、前端采集、控制设备：

A.外观护罩清洁，检查密封性能。

B.前端专业清洁。

C.前端系统测试。

D.电源、电锁、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动。

二、总控端系统：

A.每季度外观专业清洁。

B.例如：监视器：每季度屏幕外观清洁，采用专用镜头纸和屏幕清洗液。检查是否有着磁现象，进行消磁处理。

C.电源、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动。

D.检查系统软件使用状态，备份历史数据。

电信维修合同范本 第一四篇

一.由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按合同金额的/天对延期进行处罚，在维护保养费用中进行扣除。

二.由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

三.由于甲方未按时支付维保费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行维护保养工作，乙方将按合同金额的/天对延期进行处罚，相应责任由甲方承担。

电信维修合同范本 第一五篇

原告某某通信公司。

被告周某。

原告某某通信公司与被告周某电信服务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员王文美独任审判，公开开庭进行了审理。原告某某通信公司委托代理人耿粟邑到庭参加诉讼。被告周某经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原告某某通信公司诉称，被告自二零xx年五月起租用原告移动电话号码，自二零xx年六月起，被告连续数月积欠原告移动电话通话费、月租费人民币六五零元。经原告催讨未着，故诉讼来院，要求被告给付上述欠款并偿付相应违约金人民币四二九元及合同违约金人民币一五三六元(按日利率三‰、计至二零xx年六月)。

原告提供证据如下：业务受理确认单、移动电话用户欠费及违约金清单各一份。 被告周某未答辩，亦未提供证据。

本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。原、被告双方自愿签订的协议，理应按双方的约定履行义务。现被告拖欠电信费，其行为已构成违约，除应承担付款责任外，还应承担逾期付款违约金。现原告诉请要求被告给付移动电话通话费六五零元、偿付违约金四二九元及合同违约金一五三六元，符合法律规定，本院予以准许。被告经本院合法传唤后无正当理由拒不到庭应诉，视作其放弃相应的诉讼权利，本院依法予以缺席判决。综上所述，依照《_民事诉讼法》第一百三十条，《_合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《_电信条例》第三十五条

第一款之规定，判决如下：

一、被告周某应自本判决生效之日起十日内给付原告某某通信公司电信服务费用(移动电话号码)人民币六五零元。

二、被告周某应自本判决生效之日起十日内偿付原告某某通信公司逾期违约金人民币四二九元。

三、被告周某应自本判决生效之日起十日内偿付原告某某通信公司合同违约金人民币一五三六元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《_民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币二五元，由被告周某负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。附：相关的法律条文

《_民事诉讼法》

第一百三十条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

第二百二十九条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

《_合同法》

第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。

第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《_电信条例》

第三十五条电信用户应当按照约定的时间和方式及时、足额地向电信业务经营者缴纳电信费用;电信用户逾期不交纳电信费用的，电信业务经营者有权要求补交电信费用，并可以按照所欠费用每日加收三‰的违约金。

审 判 员 王文美

书 记 员 吴竞爽

电信维修合同范本 第一六篇

一.甲方的责任和义务：

甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。

二.乙方责任和义务

为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月次。

乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。

系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，当时无法修复，乙方需提供替代设备，并保证在个工作日内使系统恢复正常运行。

如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费，所更换的设备及零部件保修一年。

乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

电信维修合同范本 第一七篇

甲方：_________

乙方：_________

为答谢广大电信客户(以下简称乙方)一贯以来对_________电信的信赖和支持，_________(以下简称甲方)决定开展本地通话优惠套餐活动。

为了维护甲乙双方的合法权益，双方对本地通话优惠套餐一事，达成以下协议：

一、甲方开展本地通话套餐活动，优惠内容如下：

住宅固定电话与小灵通实行捆绑本地通话费优惠。

住宅固定电话每月送_________元本地通话费，本地通话最低消费为_________元，超过了_________元实打实计(含月租和来电显示功能费)。

小灵通每月送______元本地通话费，本地通话最低消费为____元，超过了____元实打实计(含月租和来电显示功能费)。

购首台小灵通_________元/台，次台购机_________元/台。

注：以上住宅电话和小灵通本地网电话话费：含住宅电话和小灵通的月租费、来电显示功能、拨打本地的中国电信固定电话和小灵通、本地移动电话的通话费;不含IP按入费、住宅电话小灵通上网通信费、九五/九六特殊号码，声讯台信息费、各类代收费、小灵通短信费、长途话费、拨打铁通、网通公司等其它固网运营商客户的通话费等项目。

二、乙方于_________年_________月_________日向甲方申请参加本活动，住宅电话号码为_________、小灵通电话号码_________，以上住宅电话和小灵通套餐基本通话费共_________元(大写)，以上所有电信业务的扣费银行名称：_________，户主_________，银行帐号为_________。

三、本地通话优惠套餐时间：自用户申请套餐当月至____年___月____日，即____年____月____日至___年____月____日。

优惠时间结束后按当时的国家资费标准执行。

四、乙方每月基本通话费(含月租费、已开通的来电显示功能费)低于套餐基本通话费，按套餐基本通话费收取。

五、乙方参加本协议套餐的固定电话必须为家庭住宅电话，并承诺不改变电话使用性质，否则甲方有权停止优惠并向乙方追收优惠差额。

六、甲乙双方必须严格履行本协议条款及《本地电话服务协议》。

由于乙方违反上述协议导致双方终止电话服务关系的，甲方有权终止本协议，并有权追讨由此而引起的一切经济损失。

七、乙方须向甲方保证，为签定本协议而提供的所有资料真实、有效。

若不属实或存在法律障碍，甲方有权随时解除本协议，并有权向乙方追偿因本协议解除而使甲方遭受的一切损失。

甲方：_________

乙方：_____________

_____________年_____________月_____________日

电信维修合同范本 第一八篇

特别提示：

客户及其代理人在入网之前，请务必仔细阅读本协议各条款，尤其是“特别提示”及黑体字部分（标题除外），如有不明之处请及时咨询。客户及其代理人有权同意本协议或选择其他协议，但客户及其代理人在签署本协议后即视为客户同意本协议全部条款。

本协议甲方系指舟山市电*分公司，本协议乙方系指舟*电信客户（以下简称“客户”），乙方所需业务及相关办理手续的具体内容、方式、资费等请参见相关业务说明或向甲方咨询。

为保护客户的通信权利，维护甲方合法的通信经营权，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、协议双方的权利与义务

一、 客户的权利与义务

（一） 通信自由和通信秘密受国家保护。

（二） 有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉。

（三） 须在甲方规定时限内交纳电信业务服务费用（每月计费结帐周期为：一日至月底；每月电信费用交纳期限为每月六日至次月五日）

（四） 固定电话、小*通、宽带等新装或拆机业务，当月基本月租费计收按实际竣工日期、拆机申请日期区分全月或半月月租费；通话费按实际发生计收。新装：即一日至一五日（含一五日）为全月，一六日（含一六日）至月底为半月；拆机：即一日至一五日（含一五日）为半月，一六日（含一六日）至月底为全月。

（五） 客户选择银行托收、信用卡代扣、邮政储蓄代扣方式缴付通信费用时，需到银行或邮政局办理相关委托托收或代扣手续。

（六） 申请办理各项电信业务须提供真实、准确、合法、有效的客户资料，当客户资料变更时应及时办理客户资料变更手续。客户对填写的客户资料的真实性合法性承担法律责任。

（七） 自行管理使用本人的“业务密码”、上网帐号。甲方提供的宽带“初始密码”应及时进行修改，妥善保管，宽带安装接入MODEM设备只供使用，非赠送品。如因自身原因使用不善或被他人使用所造成的损失，由客户自己承担责任。

（八） 签署的各类优惠业务协议或宽带包年期到后，应在到期后一个月内自行到当地电信营业厅办理相关手续，如在一个月仍未办理变更或续签手续，则默认甲方按普通资费标准收取费用。对不再使用的，应在到期前来办理取消手续，如超过到期日来办理，发生的费用则由客户自己承担。

二、 甲方的权利和义务

（一） 按照国家规定的电信标准资费收取各项费用，并保留在国家规定的标准资费政策范围内调整资费的权利。

二） 本协议终止后，甲方有权对客户原使用的业务号码回收，并进行再分配。

（三） 在营业场所公布服务标准、服务项目、资费标准，并以多种方式（现金付费、购买充值缴费卡、银行托收、信用卡代扣、邮政储蓄代扣等）为客户缴费提供方便。

（四） 按《_电信条例》规定，可对超过规定交费约定期限的用户，所欠费用每日加收三‰的滞纳金。在超过交费约定期限的三零日后，采取暂停提供服务措施。在暂停提供服务的六零日内，用户仍不交纳所欠费用和滞纳金，可终止提供的服务。

（五） 提供业务咨询、查询；根据客户的需要免费向客户提供长途话费、区间话费详细清单，并保留话费信息半年。

（六） 客户办理暂停手续后，客户业务号码仍予保留，停机期间按规定收取停机保号费（每三个月为一计费单元，不足三个月按一个计费单元计收，以次类推），如需恢复通话或拆机，须办理相关复话或拆机手续。装移机业务转为待装业务的，所选的号码不予保留，届时客户需重新办理相关手续。

（七） 提供的宽带接入终端MODEM设备，产权归甲方所有，一年内保修。乙方宽带拆除时负责对MODEM设备进行检测和收回，如遗失或损坏，照价赔偿。

二、协议的终止与解除

一、客户在缴清所有费用后可办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

电信维修合同范本 第一九篇

甲方：

地址：

法定代表人或负责人：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，依照《_电信管理条例》、《中

第一条 项目基本情况

项目名称： 美好愿景项目二期

项目接入地点：

业务类型：固定电话 部;宽带 条，速率为 M。

第二条 甲方权利义务

甲方及其客户同意使用乙方电信网所提供的电信业务。

允许乙方无偿使用甲方楼层设备间进行相关通信布线等施工。

提供乙方通信设备独立使用的三八零V电源，包括所需的机房、楼

为保证本合同的顺利履行，为乙方通信设施及通信业务日常维护

对乙方设置于甲方的各类通信设施负有保护责任，未经乙方允

第三条 乙方权利义务

负责本合同约定范围内的通信施工建设，乙方或乙方委托的施工单位在施工过程中应注意保护甲方相应的环境设施，力求整洁美观。

妥善保管甲方提供的施工资料。并根据甲方要求，提供甲方使用乙方通信业务所必需的信息资料和相应的技术咨询。

乙方负责通信设施的运行维护，保证通信服务质量，并按有关服务标准及时处理各项申告障碍。

乙方保留对网络组织进行调整的权利，以确保通信网的安全和升级改造。如乙方检修通信设施可能影响到甲方通信时，应事先通知甲方。

第四条 产权归属

本合同范围内的设施，双方只能按本合同的约定占有或使用，不得违反本合同的约定侵犯对方产权，否则将承担侵权的法律责任。

属于电信投资的产权归属于电信。电信投资部分仅为提供给客户使用电信产品;客户如停止使用电信产品，电信投资的部分由电信公司予以回收。

第五条 所有权或管理权变更

在本合同有效期内甲乙双方若发生所有权或管理权的变更，从而影响到本合同的履行时，变更方应提前三零天书面通知另一方，并及时向所有权或管理权的受让方移交本合同，以便继续履行本合同相应条款。任何一方变更，都不影响本合同履行;如果由于任何一方变更而造成本合同不能履行，变更无效。

第六条 保密条款

甲、乙双方对本合同的具体内容负有保密责任，未经对方书面同意，在本合同有效期内和合同终止后，任何一方都不得向第三方提供、透露因签订本合同而获知的对方业务、技术等方面的资料和信息，否则对方有权索赔，但法律或本合同另有规定的除外。

除本合同规定之外，未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自使用、删改、复制对方的商业信息、技术及其他资料。

第七条 违约责任

若甲、乙双方任何一方不履行本合同中的义务或者履行义务不符

(一)要求违约方继续履行义务;

(二)要求违约方采取及时、合理的补救措施;

(三)要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任。

乙方启动投资建设电信系统网络的过程中，若因甲方的原因致使合同解除，甲方应承担违约责任，赔偿乙方本合同涉及项目的全部投资及因此而造成的其他一切损失。

第八条 免责条款

因不可抗力(包括地震、台风等自然灾害、第三方电路故障、本地政府政策变化及乙方上级主管部门相关政策调整变更)导致双方或一方不能履行或不能完全履行本合同规定的有关义务时，双方互不承担任何违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后的一五日内将情况以书面形式通知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本合同。

第九条 争议的解决

双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，双方约定向乙方所在地人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正在诉讼时，除争议事项外，双方将继续履行本合同未涉争议及诉讼的其它部分。

第十条 合同期限

本合同的有效期为 十年 。

第十一条 合同的生效及附则

合同生效：本合同经双方授权代表签字并加盖单位印鉴之日起生效。

合同变更：经双方协商一致，可以变更、修订或补充本合同，所订立的附表或文件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，但内容如有矛盾，以时间在后者优先。

合同执行：如果本合同的任何条款在履行期间变为不合法、无效或不可强制执行时，则应按国家有关规定执行，但如果变更未根本影响本合同的效力时，本合同的其他条款应不受影响。

本合同一式[肆]份，甲乙双方各执[贰]份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电信维修合同范本 第二零篇

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。

由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。

电信维修合同范本 第二一篇

原告庄鑫，男，一九八一年七月八日出生，汉族，住福建省惠安县。

被告中国电信股份有限公司泉州分公司，住所地泉州市丰泽区。

法定代表人林威，该分公司总经理。

委托代理人张建农、方羽，福建师友律师事务所律师、实习律师。

被告中国电信股份有限公司，住所地北京市西城区。

法定代表人王晓初，该公司董事长。

委托代理人聂怀明，男，一九六三年一零月一日出生，汉族，中国电信股份有限公司福建分公司员工，住福建省福州市鼓楼区。

原告庄鑫与被告中国电信股份有限公司泉州分公司(以下简称泉州电信公司)、中国电信股份有限公司(以下简称中国电信公司)电信服务合同纠纷一案，本院于二零xx年三月二四日立案受理，由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，于二零xx年四月三零日、二零xx年七月二二日两次公开开庭进行了审理。原告庄鑫、被告泉州电信公司的委托代理人张建农、方羽、被告中国电信公司的委托代理人聂怀明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告庄鑫诉称，二零xx年五月九日，原告在泉州市鲤城区电信营业厅购入手机卡，并办理了天翼六分卡套餐，订单编号为FJ二零三八三。泉州电信宣称：天翼六分卡套餐零月租，零保底，不分闲忙时，不分网内网外，打遍全国六分钱;用户开办该套餐在本地服务区内接听免费，打电话不分网内和网外，不论本地或国内长途每分钟收费六分钱。泉州电信盖有公章业务登记单、推销的广告单及UIM卡包装套上都明白无误地写着“零月租零保底”，但泉州电信却超出服务协议约定范围，强制为客户开通来电显示(六元/月)，提供收费服务。原告在办理之后，向该司投诉反映要求被告立即关闭来电显示业务，但该司不理会不让关闭。另外，经原告向省通信管理局查证，泉州电信销售的天翼六分卡套餐未经主管部门审批备案，属于违法违规行为。为此，原告于二零xx年七月中旬向泉州市物价局举报中国电信泉州分公司销售“天翼六分卡套餐”的违法违规行为，请求泉州市物价局依法查清事实，并根据《价格违法行为行政处罚规定》对中国电信泉州分公司的违法违规行为实施行政处罚。二零xx年一二月一七日，泉州市物价局物价举报中心向原告送达告知书，根据相关价格法律法规，对中国电信泉州分公司作出罚款十万元的处理。原告本无开通来电显示的意愿，但却被被告强行捆绑开通此项功能并收取了原告的服务费用，违反了《_电信条例》有关法律法规规定，而且还违反了《_合同法》、《消费者权益保护法》等法律规定，侵犯了原告的自主选择权及财产权。因泉州电信公司不具有独立法人资格，根据《_公司法》第十四条之规定，中国电信公司应当依法为其设立的分公司承担侵权民事责任，故依法将中国电信公司列为本案共同被告。为此，原告请求判令：一、被告立即停止六元/月的来电显示业务，不可未经原告本人同意而再次强制性开启此项业务，并双倍现金赔偿已收取的来电显示业务费一一零元及利息;二、被告就其违规销售未经批准的套餐业务及强制开通来电显示业务的强制消费行为向原告公开赔礼道歉;三、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告放弃利息的诉讼请求;同意按一一零元计算赔偿金，自愿放弃超过的部分;明确选择合同之诉，但同时要求被告公开书面道歉(需加盖公司的公章和法人的签字)。

被告泉州电信公司辩称，一、原告没有在《业务服务协议》上签名，原告是否所诉号码的机主，是否具备诉讼主体资格应予审查;二、被告不存在强制开通来电显示服务的行为，原告开通的套餐业务本来就包含了来电显示的服务;三、被告不存在隐瞒行为，所销售的套餐的资费、功能、使用范围等事项，已经做了明确的说明，原告自愿接受该套餐，就说明原告已经知晓了这些情况，不存在欺诈的情况。

被告中国电信公司辩称，一、同意本案被告泉州电信公司对原告诉讼请求所做的答辩意见。二、被告泉州电信公司经过工商核准登记，其经营范围包括了基础电信业务、增值业务和一般经营项目，具备相应的经营能力，有权以分公司的名义从事营业执照范围内的业务，具有相对独立的民事权利能力，具备独立的诉讼主体资格。在本案中，被告泉州电信公司作为电信服务合同的签约主体和履约主体，符合合同法和公司登记条例的有关规定，参加诉讼符合民诉法及有关法律的规定。三、被告泉州电信公司具有承担相应民事责任的民事行为能力。被告泉州电信公司是被告中国电信公司的分支机构，能够以自己的名义对外承接公司业务范围，办理业务。被告中国电信公司没有参与被告泉州电信公司的具体经营行为，且被告泉州电信公司经营状况良好，具有良好的履约能力，也就是说被告完全有能力因电信业务合同履行所引发的相应的民事责任。四、将中国电信公司列为被告没必要，只有当被告泉州电信公司的诉讼标的额超出其管理的财产，不足以承担民事责任，或者所产生的争议事项较为复杂，超出其权限时，才有必要将被告中国电信公司作为共同被告。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应当予以驳回。

在本院审理过程中，原、被告对以下事实均无异议，本院依法予以确认：二零xx年五月九日，原告庄鑫在泉州市鲤城区电信营业厅购入手机卡，并办理了天翼六分卡套餐，订单编号为FJ二零三八三。二零xx年七月中旬，原告向泉州市物价局举报中国电信泉州分公司销售“天翼六分卡套餐”的违法违规行为，请求泉州市物价局依法查清事实，并根据《价格违法行为行政处罚规定》对泉州电信公司的违法违规行为实施行政处罚。二零xx年一二月一七日，泉州市物价局物价举报中心根据相关价格法律法规，对泉州电信公司作出罚款十万元的行政处罚。

另查明，被告中国电信公司与被告泉州电信公司是总公司与分公司的关系。

以上事实，有原告庄鑫提供的市物价局价格举报中心举报结果书面答复件、入网业务登记单、电信收费发票(伍张)，被告泉州电信公司提供的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明，被告中国电信公司提供的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明，本院依职权调取的《行政处罚决定书》以及本院的二份庭审笔录加以佐证。

本案的争议焦点：一、原告庄鑫是否是涉案号码的机主的问题;二、被告泉州电信公司对涉案号码开通六元/月的来电显示业务的行为的合法性问题以及应否停止并双倍赔偿的问题;三、被告泉州电信公司应否就其违规销售未经批准的套餐业务及开通来电显示业务向原告书面赔礼道歉的问题;四、被告中国电信公司应否承担责任的问题。

原告庄鑫认为：一、虽然没有实名登记，原告没有在业务登记单上签名，按工信部的规定，实名登记属于自愿行为，而非必须的，原告根据自己的情况选择不实名登记。但是该号码由原告本人持有，资费广告单及其卡体、入网协议书、业务登记单都能证明原告是机主。二、被告中国电信泉州分公司在未经审批备案的情况下，就对“天翼六分卡套餐”开展宣传并销售，属于违法违规行为，且被告泉州电信公司盖有公章的业务登记单、推销的广告单及UIM卡包装套上都明白无误地写着“零月租零保底”，却超出服务协议约定范围，强制为客户开通来电显示(六元/月)，提供收费服务，明显违背服务承诺，属不完全履行合同，已构成严重违约。原告向该司投诉反映要求被告立即关闭来电显示业务，但该司不理会不让关闭，剥夺了原告依约享有电信公司提供的各类电信服务业务的自主选择权，已构成强制消费，且被告也未在事先告知用户不可以关闭此项业务，有欺诈之嫌疑。根据《_合同法》第一百一十三条河《消费者权益保护法》第二十四条、四十九条规定，被告应双倍现金返还其违规收取服务费共计一一零元及利息。三、《_电信条例》第三十一条第二款规定：“电信用户有权自主选择使用依法开办的各类电信业务”;第四十一条规定：“电信业务经营者在电信服务中，不得有下列行为：(一)以任何方式限定电信用户使用其指定的业务;……(三)违反国家规定，擅自改变或者变相改变资费标准，擅自增加或者变相增加收费项目;……(五)对电信用户不履行公开作出的承诺或者作容易引起误解的虚假宣传;……”;第七十五条规定：“违反本条例第四十一条的规定，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正，并向电信用户赔礼道歉，赔偿电信用户损失。”据此，被告泉州电信公司应当依法向原告赔礼道歉，并赔偿原告的损失。四、因泉州电信公司不具有独立法人资格，注册资金为零，根据《_公司法》第十四条之规定，中国电信公司应当依法为其设立的分公司承担侵权民事责任，故依法将中国电信公司列为本案共同被告。

原告庄鑫为支持其主张，相应提供证据一即居民身份证，以此证明原告的身份情况及诉讼主体资格;证据二即内资企业登记基本情况表、网页查询结果，以此证明被告泉州电信公司、中国电信公司的基本情况及其诉讼主体资格，以及中国电信股份有限公司泉州分公司不具备诉讼主体资格;证据三即市物价局价格举报中心举报结果书面答复件，以此证明二零xx年一二月一七日，泉州市物价局物价举报中心向原告送达告知书，根据相关价格法律法规，对中国电信泉州分公司作出罚款十万元的处理，以及证明原告是该号码的机主，六分卡套餐业务不合法，违法收费;证据四即入网业务登记单、业务服务协议，以此证明二零xx年五月九日，原告在泉州鲤城区电信营业厅购入手机卡，并办理了天翼六分卡套餐业务，订单编号为FJ二零三八三;证据五即电信收费发票五张，以此证明被告强行捆绑开通此项功能并收取了原告的服务费用，侵犯了原告的自主选择权，给原告造成了金钱损失，同时证明原告是讼争号码的机主的事实;证据六即电信六分卡卡套、套餐包装盒、宣传单，以此证明原告持有诉争号码，是诉争号码的机主的事实;证据七即福建省通信管理局《中国电信福建公司全业务资费套餐优惠方案延期的批复》、《中国电信福建分公司二零xx年一二月-二零xx年一一月优惠资费套餐方案的批复》、《中国电信福建公司全业务资费套餐优惠方案延期的通知》、《福建两部门继续清理整顿电信资费》、《省物价局召开电信资费清理整顿工作会议》，以此证明报批的资费文件中并未有天翼六分卡套餐，泉州电信公司销售的天翼六分卡套餐未经主管部门审批备案，属于违法违规行为。

被告泉州电信公司、中国电信公司质证如下：一、对证据一、二真实性没有异议。二、对证据三的真实性无异议，但与原告的诉求无关联，无法证明原告的主体资格。三、对证据四的真实性无异议，但是登记单上的客户不是原告，原告的诉讼主体资格存疑。同时，登记单上的内容产品功能第二项证明，来电显示功能开通。四、证据五中发票的付款方是“云卡”，不能证明机主就是原告庄鑫。五、对证据六真实性无异议，可以证明该卡的持有者必须开通来电显示业务、收费标准系六元/月。六、证据七没有原件，且与本案没有关联，不予质证。

被告泉州电信公司认为：一、原告没有在《业务服务协议》上签名，是否所诉号码的机主，是否具备诉讼主体资格应予审查。二、被告不存在强制开通来电显示服务的行为，原告开通的套餐业务本来就包含了来电显示的服务。套餐是附条件合同，来电显示功能是作为附条件的，是履行合同的内容之一，要关闭除非停止该项业务。不能停止。套餐业务内容有区分必需项和非必须项，来电显示必须开通，属于必需项，除非停止诉争套餐业务。因此，不存在双倍赔偿的情形。三、被告不存在隐瞒行为，所销售的套餐的资费、功能、使用范围等事项，已经做了明确的说明，原告自愿接受该套餐，就说明原告已经知晓了这些情况，不存在欺诈的情况，不必向原告赔礼道歉。四、被告泉州电信公司有独立的主体资格，能够独立承担民事责任。

被告泉州电信公司为支持其主张，相应提供营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证明，证明被告泉州电信公司的基本情况以及诉讼主体资格。

被告中国电信公司认为：一、同意本案被告泉州电信公司的意见。二、没必要中国电信公司列为被告，被告泉州电信公司经过工商核准登记，其经营范围包括了基础电信业务、增值业务和一般经营项目，具备相应的经营能力，有权以分公司的名义从事营业执照范围内的业务，具有相对独立的民事权利能力，具备独立的诉讼主体资格。在本案中，被告泉州电信公司作为电信服务合同的签约主体和履约主体，具有承担相应民事责任的民事行为能力，且经营状况良好，具有良好的履约能力，也就是说被告完全有能力因电信业务合同履行所引发的相应的民事责任。

被告中国电信公司为支持其主张，相应提供营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证明，证明被告中国电信的基本情况以及诉讼主体资格。

原告庄鑫对上述证据没有异议。

在本案审理过程中，本院依职权向泉州市物价局调取了泉物价(二零xx)罚书字第一零号行政处罚决定书。对该决定书，原告与二被告均无异议。

本院认为，原告提供的证据一、二由有关部门出具，可以证明原、被告的基本情况及诉讼主体资格，以及二被告之间为总公司与分公司关系的事实;证据三即市物价局价格举报中心举报结果书面答复件，与本院依职权调取的行政处罚决定书相互印证，可以证明二零xx年一二月一七日，泉州市物价局物价局依法对被告泉州电信公司擅自制定属于政府定价范围的天翼六分卡套餐交费标准的行为进行查处，责令被告泉州电信公司立即改正擅自制定属于政府定价范围的天翼六分卡套餐资费标准的行为，并作出罚款一零零零零零元的行政处罚;证据四、五、六由原告持有，可以证明二零xx年五月九日，原告在泉州鲤城区电信营业厅购入手机卡，并办理了天翼六分卡套餐业务，订单编号为FJ二零三八三等事实;证据七系相关部门对套餐业务的批文，可以证明天翼六分卡套餐未经主管部门审批备案的事实。二被告提供的营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证明，可以证明二被告的基本情况以及诉讼主体资格。因此，对原告、二被告所提供的上述证据以及本院依职权调取的证据的真实性、合法性和关联性，本院依法予以确认。

综合双方当事人无争议的事实及当事人提供的证据，本院对本案争议焦点作如下分析认定：

一、原告庄鑫是否是涉案号码的机主的问题

本院认为，原告庄鑫提供的证据四、五、六，均由原告持有，可以证明二零xx年五月九日，原告在泉州鲤城区电信营业厅购入手机卡，并办理了天翼六分卡套餐业务，订单编号为FJ二零三八三等事实。原告未进行实名登记，也未在业务登记单上签名，并不能否定其是涉案号码的实际机主的事实。

二、被告泉州电信公司对涉案号码开通六元/月的来电显示业务的行为的合法性问题以及应否停止并双倍赔偿的问题

本院认为，根据本院调取的行政处罚决定书，可以确定：二零xx年一二月一七日，泉州市物价局物价局依法对被告泉州电信公司擅自制定属于政府定价范围的天翼六分卡套餐交费标准的行为进行查处，责令被告泉州电信公司立即改正擅自制定属于政府定价范围的天翼六分卡套餐资费标准的行为，并作出罚款一零零零零零元的行政处罚。二零xx年六月三日，本院发《函》给泉州市物价局，调查是否责令被告泉州电信公司停止办理该项业务，对已经办理该项业务的客户如何处理等问题。该局至今未予回复。因此，泉州市物价局对被告泉州电信公司“责令立即改正”是否发出整改通知书以及具体要求被告泉州电信公司如何整改等问题，均未能明确，且是否处罚、如何处罚、处罚后果、是否发出整改通知等均是行政管理部门的行政管理职能，本院不宜径直予以审查。根据原告提供的证据四入网业务登记单、证据六电信六分卡卡套、套餐包装盒、宣传单，其中“温馨提示一”载明“本套餐须开通来电显示”、“来显六元/月”、“产品功能[开通]来电显示”，被告泉州电信公司对该项套餐业务须开通来电显示业务有明确的提示和告知，资费标准明确。原告购买六分卡(零元保底)及叠加包，与被告泉州电信公司之间的电信服务合同关系意思表示真实，且未违反法律强制性规定，依法成立有效。并且，套餐业务与普通业务不同，系提供服务的一方将服务(功能)项目与资费标准互相聚合捆绑的一种特殊的销售方式，来电显示功能作为该套餐业务的重要功能，列为“须开通”的第一项，与“零月租零保底”的宣传并不冲突，且不在选择的范围之内。原告有权自主选择是否解除合同，终止该套餐业务。因此，原告选择开通该项功能后，以“未事先告知不可以关闭此项业务”、“有欺诈嫌疑”“侵犯自主选择权”等理由，要求双倍返还已收取的服务费的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。

三、被告泉州电信公司应否就其违规销售未经批准的套餐业务及开通来电显示业务向原告书面赔礼道歉的问题

本院认为，被告泉州电信公司违规销售未经批准的套餐业务的行为，已经泉州市物价局以泉物价(二零xx)罚书字第一零号行政处罚决定书作出处理，对该行为的处罚，是行政管理部门的行政管理职能。根据《_电信条例》第四十一条的规定：电信业务经营者在电信服务中，不得有下列行为：(一)以任何方式限定电信用户使用其指定的业务;(二)限定电信用户购买其指定的电信终端设备或者拒绝电信用户使用自备的已经取得入网许可的电信终端设备;(三)违反国家规定，擅自改变或者变相改变资费标准，擅自增加或者变相增加收费项目;(四)无正当理由拒绝、拖延或者中止对电信用户的电信服务;(五)对电信用户不履行公开作出的承诺或者作容易引起误解的虚假宣传;(六)以不正当手段刁难电信用户或者对投诉的电信用户打击报复。本案中，原告自主选择订购六分卡(零元保底)及叠加包，与被告泉州电信公司订立的电信服务合同，意思表示真实，且未违反法律强制性规定，依法成立有效，并不存在“限定使用其指定的业务”的行为;被告泉州电信公司违规销售套餐业务，将来电显示功能作为该套餐业务的重要功能，列为“须开通”的第一项，辅之以“零月租零保底”等优惠政策，并未擅自改变或者变相改变资费标准，也未擅自增加或者变相增加收费项目;对该套餐业务的宣传也并非虚假宣传。因此，被告的行为并未违反《_电信条例》的上述规定，原告依此要求被告泉州电信公司书面赔礼道歉，于法无据，本院不予支持。

四、被告中国电信公司应否承担责任的问题。

本院认为，根据《_民事诉讼法》第四十九条第一款“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人”和《最高人民法院印发<适用<_民事诉讼法>若干问题的意见>的通知》(法发(一九九二)二二号)第四零条第(五)项的规定，被告泉州电信公司作为法人依法设立并领取营业执照的分支机构，系合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，属于可以作为民事诉讼当事人的“其他组织”范畴，但因为被告泉州电信公司只是被告中国电信公司的分支机构，不具备法人资格，故只能在其财产范围内对外承担民事责任，其财产不足清偿的部分，应由其法人单位即被告中国电信公司承担。

综上所述，本院认为，原告庄鑫与被告泉州电信公司之间的电信服务合同关系，主体合格，意思表示真实，未违反法律法规的强制性规定，该合同有效。被告泉州电信公司擅自制定属于政府定价范围的天翼六分卡套餐资费标准的行为，已经泉州市物价局以泉物价(二零xx)罚书字第一零号行政处罚决定书作出处理，对该行为的处罚，是行政管理部门的行政管理职能。原告购买六分卡(零元保底)及叠加包，系选择一种将服务(功能)项目与资费标准互相聚合捆绑的套餐业务，与普通业务不同，该业务将来电显示功能列为“须开通”的第一项，有明确的提示和告知，且有明确的资费标准，原告有权自主选择是否解除合同，终止该套餐业务。根据《_合同法》第八条的规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”。因此，原告的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。据此，本院依照《_合同法》第八条、《_民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：

驳回原告庄鑫对被告中国电信股份有限公司泉州分公司、中国电信股份有限公司的诉讼请求。

本案受理费五零元，由原告庄鑫负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。

审判长陈子平

代理审判员黄招荣

人民陪审员郭丽娜

二〇一四年九月二十三日

书记员伍晓利

电信维修合同范本 第二二篇

甲方：

乙方：

为维护电信和电信业务经营者(以下简称本公司)的合法权益， 基于客户在本登记单中确认的服务项目，本公司将向客户提供电信业务的相关服务，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、协议双方的权利与义务

一.客户的权利与义务

(一) 权利

(一)依法使用通信自由和通信秘密受法律保护;

(二)有权自主选择使用本公司已开办的电信业务;

(三)有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉;

(二) 义务

(一)应当在政府主管部门规定的时限内及时、足额地交纳电信费用;

(二)申请办理电信业务须提供真实、无误的客户资料，当客户资料变更时应在一周内办理客户资料变更手续。客户对填写的客户资料的正确性、完整性承担法律责任;

(三)应使用国家批准入网并具有入网标志的用户终端设备;

(四)应配合本公司实施的电信业务服务变更和功能调整;

(五)管理使用本人的电信业务“业务密码”及用户终端设备，如因使用不善或被他人使用所造成的损失，由客户自己承担责任;

(六)办理过户手续时，新客户必须重新签定电信业务服务协议。

二.本公司的权利和义务

(一) 权利

(一)按照国家规定的电信资费标准收取各项费用，保留在国家规定的资费政策范围内调整资费的权利;

(二)保留对电信业务的服务功能作出调整的权利，以确保电信业务的服务质量;

(三)本协议终止后，本公司有权回收客户原使用的业务号码，并进行再分配;

(四)因客户欠费等信用原因，本公司有权拒绝其申请其他电信业务服务项目;

(五)为建立与客户沟通渠道，改善服务工作，本公司可以使用本协议涉及的客户资料;

(二) 义务

(一)按照国家规定的《电信服务规范》为客户提供电信服务;

(二)在营业场所公布电信业务的服务项目、服务时限、服务范围、资费标准、使用规定、缴费规定，并以多种方式为客户缴费提供方便;

(三)提供电信业务受理、咨询、查询、障碍申告等服务;(根据业务发展情况及客户的需要)，在电信客户要求提供长途话费清单时，予以免费提供(根据国家电话交换设备总技术规范书、国家计委及_的电信资费计费政策，固定网本地电话只记录用户通话次数，无法提供详细话单)，并保留话费信息半年;

(四)本公司一般不为住宅客户在电话号簿上刊登资料，除客户本人提出申请外。

(五)因电信业务发展或电信技术的需要，而引起的电信业务服务变更(包括变更已分配给客户使用的业务号码)或影响客户使用的，应提前通知客户;若是更改客户电话号码的，应至少连续______天免费播放改号提示音;若是选号被更改的，将以同档次的号码替换(不含局码)。

二、协议的中止与解除

一.客户在交清所有费用后可申请办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

二.客户选择按年(或季度)包干的电信业务有效期内不能办理停止使用手续，有效期满客户交清所有费用后可申请办理停止使用手续，有效期满如不办理停止使用手续，本公司视同客户继续使用，并按月收取相应的月使用费(通信费)。

三.有下列情形之一的，本公司可以暂停向客户提供本协议规定的部分或全部的服务：

(一)客户提供的客户资料被发现为不真实的;

(二)擅自在已装的通信线路上装、移各种无进网许可的终端设备及复用设备(室内移机除外)的;擅自改变电信业务使用性质的;或擅自利用已享受的电信业务服务非法进行电信业务经营的;

(三)逾期一个月以上三个月以下未缴纳电信服务费用的;

四.客户有下列情形之一的，本公司可以终止提供服务并中止本协议：

(一) 利用已享受的电信服务进行非法电信业务经营的;

(二)逾期三个月以上未交电信业务服务费用的;

(三)以保证金、担保人等方式取得租赁权或使用权的客户，违反保证条款或担保人撤消保证的;

(四)依照法律规定符合中止服务的其它情形。

三、违约责任

一.因本公司原因造成阻断通信，阻断时间连续三天及以上，但不足十五天的，免收半个月的基本月租费;阻断时间连续十五天及以上的，免收当月的基本月租费，但不赔偿客户因此而造成的其他损失。一个月以上以此类推。阻断时间的计算，以本公司接到客户申告或本公司查出阻断的时间起至恢复通信时为止。

二.客户逾期不缴纳费用，本公司每日按所欠费用的三‰收取违约金，对超过规定时限的，做暂停服务或终止服务处理。暂停服务期间，月租费和违约金照计。客户因欠费终止服务的，本公司不退回相应电信业务的安装费或移装费，月租费不计，但继续累计客户所欠费用的违约金，并依法追缴所欠全部费用。

三.客户拥有本公司多项电信服务的，其中一项电信服务欠费经催缴仍不缴纳费用的，本公司可依据《民法典》的相关规定，暂停其它的电信服务。

四、 证明资料

一.客户的身份证明，如身份证原件、户口簿、护照、军官证、工商客户的营业执照副本原件。

二.经办人的身份证明、本人委托书或单位证明。

三.户籍所在地(以有效身份证件的住址为准)或法定所在地(营业执照上单位注册地)不在本地的客户，可以由本地公民或单位提供担保，并如实填写担保资料，同时由担保人签字认可;或者持本人身份证，办理费用预付，预付的最低额度根据不同业务而定。如果担保人要求撤消担保，客户应提供新的合同担保人，并到本公司营业场所协商解决。

五、业务通告及业务变更

本协议所述的各种业务通告及业务变更，本公司可以采取电话语音、广播、电视、公告、张贴、信函、报纸或因特网等方式通知。信函通知在寄出后四八小时(以邮戳为准)即视为客户已收到，其它方式的通知在通告发出后二四小时即视为客户已收到。无论客户知悉与否，均视为通知有效，若客户对业务通告及业务变更有异议，须在通告发出后一个月内与本公司协商，否则本公司将认为客户已得知并同意协议条款。

六、可分性

若本协议其中任何条款被认定为无效，该条款不影响本协议其它条款的法律效力。

七、争议解决

双方对本协议的规定发生争议时，本着互让互利的原则，通过协商解决。协商不成的，任何一方可以采取以下其中一种方式来解决争议：

一.请求仲裁委员会依照其仲裁规则对所争议事项进行仲裁。仲裁裁决是终局的，双方必须履行，一方不履行的，另一方可以向人民法院申请执行。

二.请求有管辖权的人民法院依法对所争议的事项作出裁决。

八、附则

一.“电信业务登记单”是本协议不可分割的组成部分。

二.变更电信业务服务项目时，本公司与客户不再另签协议，所填写的登记表格均视为本协议附件，与本协议具备同等法律效力。

三.签定本协议后，双方经协商签定的变更协议或其它补充协议，均为本协议的附件，与本协议具备同等法律效力。

四.客户与其它任何单位、部门或个人签定的凡涉及到电信业务租用权的协议，对本公司概不发生效力。

甲方：__________________(电信公司)

日期：_________年________月_______日

乙方：______________________(用户)

日期：_________年________月_______日

电信维修合同范本 第二三篇

一.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

二.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

三.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

四.甲方在入住前可以要求乙方五次来现场配合其他工种的交叉施工，超过五次部分每次甲方需支付乙方五零元/天的劳务费。

五.保修期内由于乙方

的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

电信维修合同范本 第二四篇

发包方(下称甲方)：

承包方(下称乙方)：

根据《xxx建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称：

文化苑小区水电安装工程

工程地址：

文化苑小区

承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

一、乙方必须在

年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

二、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第五条合同价款

本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照二零xx年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第八条双方职责

甲方职责

(一)按时提供施工工作面给乙方使用。

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

(四)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

(五)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

(六)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

(七)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第九条安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《xxx安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。

乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延;

(一)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(二)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

(三)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(四)设计变更和工程量增加;

(五)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(六)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十一条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

第十三条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。

第一条 外包服务范围

（一）服务地点：甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。

（二）服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的修复；含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割；水电开槽、布线、穿线、埋槽。

（三）合同服务期限：

第二条 甲方的主要权利和义务

（一）根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。

（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。

第三条 乙方的主要权利和义务

在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：

（一）全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。

（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。

（三）认真、负责地答复甲方设备故障的有关问题。

（四）其他与水电使用、安全相关的工作。

（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。

（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第四条 乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。

第五条 在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。

第六条 未征得甲方同意，乙方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。

第七条 费用结算： 乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方RMB 元。

第八条 乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

第九条 在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。

第十条 纠纷处理方式：

双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前一个月书面通知对方。

（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

二零xx年xx月xx日

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

电信维修合同范本 第二五篇

甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

一、本合同经双方代表签字盖章后生效。二、服务范围 甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务：一、的建筑物名为 内的小计 台；二、的建筑物名为 内的小计 台；三、的建筑物名为 内的小计 台；四、的建筑物名为 内的小计 台；三、服务期限 自______年___月___日起至_______年___月___日止，为期 壹 年。

四、服务时间一、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费。二、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供三六五天，二四小时全天候应急处理服务。

五、服务内容及双方责任一、乙方的责任本合同的服务方式为小包保养，服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。每月二次派技术人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按（见附件一）的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后二五分钟内赶到现场，特殊情况半小时内到达。负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。

因保养不当停梯，若在七个工作日内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。

二、甲方的责任负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。

使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。为维护乙方的技术权益，以以坏换新的方式购买乙方的专用部件。

负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。

服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。六、服务费用 根据服务形式和服务内容，保养费为：电梯编号（甲方） 电梯型号 数量（台） 层站 载重kg 速度m/s 每月每台保养费（人民币） 年合计（人民币） 年度电梯保养费总计（大写）：七、付款方式：甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用总额的五零%，共计人民币___________________；余下款项在服务期结束前一次性付清。

八、本合同不承担项目一、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。二、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

九、其他一、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。二、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。

三、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。四、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

五、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。六、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

七、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。八、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

九、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。一零、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。

一一、任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。一二、本合同一式肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。

甲方：单位名称：（章） 乙方： 单位名称：（章） 单位名称：（章） 地址：委托代理人：联系人：电话：邮编：传真：开户银行：帐号：签约地点：签订日期： 年 月 日。

电信维修合同范本 第二六篇

原告(被反诉人)中国联合网络通信有限公司获嘉县分公司(以下简称联通分公司)。 负责人焦启鸣，总经理。

委托代理人杨灵霞，女。

被告(反诉人)宋成林，男。

委托代理人梁乐庆，男。

原告联通分公司诉被告宋成林电信服务合同纠纷一案，本院于二零xx年三月二二日立案受理后，依法由审判员刘国梁适用简易程序，于二零xx年五月五日公开开庭进行了审理，被告宋成林当庭提起反诉，本院决定合并审理，于二零xx年五月一七日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人杨灵霞、被告宋成林(第二次未到庭)，委托代理人梁东庆均已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告(被反诉人)诉称：被告系原告客户，电话号码为四五二七三六八，二零xx年元月份，被告打长途电话欠费元，经原告多次催要，被告拒不支付，故诉至法院，要求被告支付所欠话费，同时认为被告的反诉不能成立，要求依法驳回反诉。

被告(反诉人)辩称：被反诉人所诉不实，其称反诉人欠长途话费纯属无中生有，反诉人使用的是包月电话，至二零xx年五月底到期，但联通公司擅自违约将反诉人的电话停机，请求法院依法驳回原告的诉讼请求，责令其将反诉人的电话接通，并赔偿因停机造成的经济损失三零零零元。

原告(被反诉人)向本院提交的证据材料有：一、长途清单查询结果一份三页;二、视听光盘一份附录音笔录一份;以此证明被告欠其长途话费元及催要话费的情况。

被告(反诉人)向本院提交的证据材料有：一、李红利证明一份;二、宋志远证明一份，以证明反诉人的经济损失情况。

经庭审质证，对于原告提交证据一，被告有异议，认为长途电话不是被告家人所打，是网通公司盗打的，因该证据客观记录了号码为四七二七三六八的固定电话拨打长途电话的详细情况，被告对此虽提异议，但未提相关证据予以佐证，故本院对此其异议不予采纳。对于证据二，被告有异议，认为宋成林妻子并不能代表宋成林，且录像时并未告知当事人，不能起证明作用，因该视听资料证明联通分公司员工去被告家催要话费的情况，故本院予以采信。

对于被告提供的二份证明，原告均有异议，认为证人未出庭，且并不能证明反诉的事实，因二证人均未出庭作证，故本院对此二份证明不予采信。

根据庭审当事人陈述及上述有效证据，本院确认以下案件事实：

宋成林原系联通分公司的客户，包月电话号码为四七二七三六八。二零xx年一月五日至一月三零日，该固定电话拨打长途电话时长为三五小时二零分三七秒，费用为元，被告一直拖欠未交。二零xx年三月二零日，原告公司员工去被告家里催要话费而未果，由联通公司新乡分公司直接将该固定电话停机。二零xx年三月二二日，原告诉至法院要求追回话费元。二零xx年五月一五日，宋成林向本院提起反诉，要求联通分公司为其接通电话，并赔偿因停机机造成的经济损失三零零零元。

本院认为，宋成林在接受联通分公司的电信服务过程中，使用并拖欠长途话费元，事实清楚，证据充分，酿成纠纷，应负全部责任，故原告的诉讼请求应予支持。对于被告称因拖欠长途话费而被停机的包月电话尚未到期，仍应继续履行电信服务合同，因其拒绝交纳话费的行为已表明不再履行主要债务，联通分公司可以在履行期限届满前解除合同，故本院对反诉人要求继续履行电信服务合同的请求不予支持。对于反诉人要求赔偿经济损失的请求，因其未能提供充分证据予以证明经济损失的数额，故本院对此请求不予支持。依据《_合同法》第九十四条、《_民法通则》第一百零八条之规定，判决如下：

一、被告宋成林应于本判决生效后五日内支付原告长途话费元。

二、驳回反诉人宋成林的反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《_民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费五零元，减半征收即二五元，反诉费二五元，减半征收即元，由被告宋成林负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于新乡市中级人民法院。

审判员 刘国梁

二零xx年五月二十一日

代书记员 邵明周

电信维修合同范本 第二七篇

一.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

二.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

三.乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

电信维修合同范本 第二八篇

甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲乙双方经过友好协商，就甲方对乙方电脑维护一事达成如下协议： 一：甲方义务（乙方权利） 一：甲方对乙方电脑维护服务范围： 乙方公司内部所有电脑，具体服务项目如下： 一. 公司内部局域网网络维护、网络维修，保证公司内部局域网络畅通运行。

二. 电脑硬件维护 三. 软件维护（包括系统软件，常用软件） 四. 电脑防毒杀毒 五. 乙方向甲方的故障咨询 六. 乙方可以要求甲方为乙方代购电脑配件，但甲方不能为乙方提供假冒伪劣产品， 如有发现，给予双倍赔偿。并保证三包服务期内的正常服务。

此服务费另算。 二：甲方对乙方电脑维护要求响应时间： 一、甲方应在乙方电脑故障出现后二四小时内向乙方公司提供上门服务，在乙方协助下尽快排除电脑故障 二、甲方每个月对乙方电脑至少进行一次全面维护保养（包括主板灰尘污渍清洁、硬件去潮、硬盘整理、系统维护、查杀病毒、数据备份） 三、甲方在维护期间有义务向乙方电脑使用职员讲解相关电脑使用保养知识，使得乙方避免不必要的人为损失和破坏 二：乙方义务 一、乙方在电脑故障出现后向甲方提出维修要求，并告知故障情况，以便甲方做出更好的维护计划 二、乙方职员不得故意破坏电脑软硬件及网络，否则甲方有权拒绝维修 三：合同有效期间： 本合同自 年 月 日至 年 月 日为法律有效期间 四：服务费用及收费方式： 服务费用： 元/台/年 * 台= 元/年（总费用） 收费方式：每三个月结算一次，即合同签订日付第一笔款项（三个月费用），三个月后付第二笔款，依此类推 五：其它说明 一、由于乙方未能友好地配合甲方给维护带来不便，致使维护工作不能进行，甲方有权单方终止此合同，余下维护费用不退还。

二、乙方在电脑出现故障并与甲方取得联系后，甲方未能及时派技术人员上门维护，乙方有权单方终止此合同，并有权要求甲方退还余下维护费用。 三、合同未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

电信维修合同范本 第二九篇

甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方经友好协商，达成以下条款：

一、服务项目：

在《_________网》_________页_________位放置甲方企业网页和链接企业网站。

二、权益与义务：

三、费用：

甲方向乙方支付信息服务费_________元/年，网页维护费_________元/年，图表设计费(一次性)_________元，网页制作费_________元，合计_________元(大写)。

四、其他约定：

服务期限：到款之日起至次年同日。

如有未尽事宜可及时协商解决。本协议自签字盖章日起生效，甲乙双方各执一份，有效期为一年。合同期满经双方同意可自动延续。合同传真件与正本具同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电信维修合同范本 第三零篇

甲方：_________

乙方：_________

为答谢广大电信客户（以下简称乙方）一贯以来对_________电信的信赖和支持，_________（以下简称甲方）决定开展本地通话优惠套餐活动。为了维护甲乙双方的合法权益，双方对本地通话优惠套餐一事，达成以下协议：

一、甲方开展本地通话套餐活动，优惠内容如下：

住宅固定电话与小灵通实行捆绑本地通话费优惠。住宅固定电话每月送_________元本地通话费，本地通话最低消费为_________元，超过了_________元实打实计（含月租和来电显示功能费）。小灵通每月送______元本地通话费，本地通话最低消费为____元，超过了____元实打实计（含月租和来电显示功能费）。购首台小灵通_________元/台，次台购机_________元/台。

注：以上住宅电话和小灵通本地网电话话费：含住宅电话和小灵通的月租费、来电显示功能、拨打本地的中国固定电话和小灵通、本地移动电话的通话费；不含IP按入费、住宅电话小灵通上网通信费、九五/九六特殊号码，声讯台信息费、各类代_____、小灵通短信费、长途话费、拨打铁通、网通公司等其它固网运营商客户的通话费等项目。

二、乙方于_________年_________月_________日向甲方申请参加本活动，住宅电话号码为_________、小灵通电话号码_________，以上住宅电话和小灵通套餐基本通话费共_________元（大写），以上所有电信业务的扣费银行名称：_________，户主_________，银行帐号为_________。

三、本地通话优惠套餐时间：自用户申请套餐当月至____年___月____日，即____年____月____日至___年____月____日。优惠时间结束后按当时的国家资费标准执行。

四、乙方每月基本通话费（含月租费、已开通的来电显示功能费）低于套餐基本通话费，按套餐基本通话费收取。

五、乙方参加本协议套餐的固定电话必须为家庭住宅电话，并承诺不改变电话使用性质，否则甲方有权停止优惠并向乙方追收优惠差额。

七、乙方须向甲方保证，为签定本协议而提供的所有资料真实、有效。若不属实或存在法律障碍，甲方有权随时解除本协议，并有权向乙方追偿因本协议解除而使甲方遭受的一切损失。

八、本协议由经办人办理视同机主委托办理，并且经办人声明：如果乙方不承认此委托，经办人自愿承担由此引起的一切责任。

九、本协议履行期间遇国家有关电信服务的法律、法规、政策而变更而与本协议条款相冲突时，双方按有关法律、法规政策执行。

十、本协议期满前_____个月，如甲、乙方没有异议，本协议自动延期_____年，如延续期内一方提出终止协议，应提前_______个月通知对方，在缴清相关费用后，本协议终止。

十一、本协议未尽事宜参照甲方有关规定执行，甲方不再单独通知乙方。

十二、本优惠活动只针对_________实施。

十三、本协议书自甲、乙双方签字或盖章后生效。

十四、本协议解释权归_________所有。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_____________

业务受理点：___________ 住宅电话机主（签字）：_____

业务受理员（签字）：___ 住宅电话机主身份证号码：___

_________年____月____日 _________年______月______日

电信维修合同范本 第三一篇

特别提示：

客户及其代理人在入网之前，请务必仔细阅读本协议各条款，尤其是“特别提示”及黑体字部分（标题除外），如有不明之处请及时咨询。客户及其代理人有权同意本协议或选择其他协议，但客户及其代理人在签署本协议后即视为客户同意本协议全部条款。

本协议甲方系指舟山市XX公司，本协议乙方系指舟山电信客户（以下简称“客户”），乙方所需业务及相关办理手续的具体内容、方式、资费等请参见相关业务说明或向甲方咨询。

为保护客户的通信权利，维护甲方合法的通信经营权，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、协议双方的权利与义务

一.客户的权利与义务

（一） 通信自由和通信秘密受国家保护。

（二） 有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉。

（三） 须在甲方规定时限内交纳电信业务服务费用（每月计费结帐周期为：一日至月底；每月电信费用交纳期限为每月六日至次月五日）

（四） 固定电话、小灵通、宽带等新装或拆机业务，当月基本月租费计收按实际竣工日期、拆机申请日期区分全月或半月月租费；通话费按实际发生计收。新装：即一日至一五日（含一五日）为全月，一六日（含一六日）至月底为半月；拆机：即一日至一五日（含一五日）为半月，一六日（含一六日）至月底为全月。

（五） 客户选择银行托收、信用卡代扣、储蓄代扣方式缴付通信费用时，需到银行或XX局办理相关委托托收或代扣手续。

（六） 申请办理各项电信业务须提供真实、准确、合法、有效的客户资料，当客户资料变更时应及时办理客户资料变更手续。客户对填写的客户资料的真实性合法性承担法律责任。

（七） 自行管理使用本人的“业务密码”、上网帐号。甲方提供的宽带“初始密码”应及时进行修改，妥善保管，宽带安装接入MODEM设备只供使用，非赠送品。如因自身原因使用不善或被他人使用所造成的损失，由客户自己承担责任。

（八） 签署的各类优惠业务协议或宽带包年期到后，应在到期后一个月内自行到当地电信营业厅办理相关手续，如在一个月仍未办理变更或续签手续，则默认甲方按普通资费标准收取费用。对不再使用的，应在到期前来办理取消手续，如超过到期日来办理，发生的费用则由客户自己承担。

二.甲方的权利和义务

（一） 按照国家规定的电信标准资费收取各项费用，并保留在国家规定的标准资费政策范围内调整资费的权利。

（二） 本协议终止后，甲方有权对客户原使用的业务号码回收，并进行再分配。

（三） 在营业场所公布服务标准、服务项目、资费标准，并以多种方式（现金付费、购买充值缴费卡、银行托收、信用卡代扣、储蓄代扣等）为客户缴费提供方便。

（四） 按《_电信条例》规定，可对超过规定交费约定期限的用户，所欠费用每日加收三‰的滞纳金。在超过交费约定期限的三零日后，采取暂停提供服务措施。在暂停提供服务的六零日内，用户仍不交纳所欠费用和滞纳金，可终止提供的服务。

（六） 客户办理暂停手续后，客户业务号码仍予保留，停机期间按规定收取停机保号费（每三个月为一计费单元，不足三个月按一个计费单元计收，以次类推），如需恢复通话或拆机，须办理相关复话或拆机手续。装移机业务转为待装业务的，所选的号码不予保留，届时客户需重新办理相关手续。

（七） 提供的宽带接入终端MODEM设备，产权归甲方所有，一年内保修。乙方宽带拆除时负责对MODEM设备进行检测和收回，如遗失或损坏，照价赔偿。

二、协议的终止与解除

一.客户在缴清所有费用后可办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

二.客户办理过户手续的行为视为原客户的《舟山电信服务协议》解除，新客户签订《舟山电信服务协议》且继续使用原客户的业务号码。过户当月的费用在新客户的缴费帐务中扣除，具体由哪一方承担，请过户双方自行协商解决。

三. 客户有下列情形之一的，甲方暂停向客户提供本协议规定的部分或全部服务：

（一） 客户提供的客户资料被发现为弄虚作假、伪造的；

（二）未经甲方授权，客户擅自在已装的话机线路上装、移各种终端设备及复用设备（室内移机除外）；擅自改变电信业务使用性质的；

（三）有确切证据证明客户：经营情况严重恶化，财产转移，抽逃资金以逃避债务，丧失商业信誉或者可能丧失付费能力的其它情形；

（四）以保证金、担保人和抵押金等方式取得租赁权或使用权的客户如违反担保协议中保证条款或担保人撤消保证的。

四.客户有下列情形之一的，甲方可以终止提供服务并解除本协议：

（一）利用已享受的电信业务进行非法电信业务经营；

（二）逾期三个月以上未缴电信业务服务费用；

（三）法律规定的其它情形。

三、违约责任

一.甲方装移机、障碍修复时限超过_颁布《电信服务标准》的，按《_电信条例》的有关规定执行。二、客户逾期不缴纳电信费用，在实施暂停提供服务期间，月租费和违约金照计。因欠费被终止提供电信服务的，月租费不计，但继续计算客户所欠费用违约金并追缴所欠全部费用。

三.双方如有其他违约责任，按《_电信条例》的有关规定执行。

四、免责条款

一.因技术上的需要，在_颁布〈电信服务标准〉规定的时限内以公告的形式通知并尽可能降低不利影响的前提下，甲方有权对网络、设备、软件等进行更新、维护，或进行号码升位、关闭技术落后的网络。在甲方尽合理的努力以减少妨碍的前提下，客户同意免除甲方因此而产生的责任。

二.因电信业务在不断的发展中，甲方有权在发出业务通告后，对业务资料、操作流程、服务规则等进行变更。同时有权对计费标准与周期等进行调整，并有权按调整过的、合法的标准向客户收取费用。在甲方能够证明尽合理的努力以减少妨碍的前提下，客户同意免除甲方因此而产生的责任。

三.因不可抗力原因导致通信障碍，客户同意免除甲方的责任。

五、证明材料

一.甲种客户是指非经营性的私人住宅客户，除甲种范围以外的都为乙种客户。

二.甲种客户本人办理业务时，需出示客户本人有效身份证件的原件；非客户本人办理业务时，需出示客户本人身份证件原件和经办人身份证件原件。

三.乙种客户办理业务时，客户名称与单位所盖行政公章、付款单位的全称必须一致。各单位内设机构以自己名义办理业务时，则不予受理。如遇特殊情况由相关单位代付款的，需用文字说明，并加盖付款单位行政公章以示同意代为付款。

四.客户户籍所在地（以有效身份证件的住址为准）或法定所在地（营业执照上单位注册地）不在本地的客户，须有本地公民或单位提供担保，并如实填写担保资料，并签署担保协议；或者持本人身份证，办理话费预存，预存最低额度根据不同业务而定。如果担保人要求撤消担保，客户应提供新的担保人，并到甲方营业场所协商解决。

六、业务通告及业务变更

电信业务服务的内容、方式、资费甚至相关法律等均在不断变化中，甲方无法就此逐一告知客户，但将提前四八小时通过受到影响地区的主要报刊、互联网站或广播电视进行公告，并通过电话语音、短信、话费通知单或收据方式之一进行通知，变更后的情况以公告及通知后的内容为准。请客户对前述告知或通知的方式保持必要的关注，以免造成误解和不种影响。若客户对业务通告及业务变更有异议，须在通告发出后一个月内与甲方协商，否则甲方将认为客户已得知并同意协议条款。

七、争议解决

双方对本协议的规定发生争议时，本着互让互利的原则，通过协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、附则

一.所有办理电信业务新装登记的客户，均应签署本协议和相应的业务表单。

二.签署本协议后，双方经协商签署的变更协议或其它补充协议（如优惠协议等），均视为本协议的附件，与本协议具备同等法律效力。

三.客户与其它任何单位，部门或个人签署的凡涉及到电信业务使用权的协议，未经甲方同意，对甲方不发生效力。

四.甲方客户服务热线：一零零零零

五.本协议一式两份，客户与甲方双方各保留一份。双方签字或盖章后生效。

甲方：

浙江省XX公司

____________年______月______日

乙方：________________________

乙方委托代理人：______________

____________年______月______日

电信维修合同范本 第三二篇

一.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效。所属附件与本合同具有同等法律效力。

二.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效，属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三.其它未尽事宜，双方协商解决。

四.补充条款：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：____________________________________________

乙方：____________________________________________

甲方现有办公设备一批，需进行维修保养，乙方愿为甲方提供长期维修、保养服务。特此签订如下协议：

一、维护服务内容

一、甲方单位在与乙方签约维护协议后新购的设备，若由乙方提供的.设备，在保修期内，由乙方提供正常的硬件保修维护服务，软件维护服务不包含在本维护合同中。经甲乙双方协商确认后，可将该设备追加到《代维服务设备清单》，按本合同规定进行维护。

二、办公设备仅限于附件《代维服务设备清单》所列出的设备，超出范围的设备需要维护，乙方将另行收费。

三、乙方负责甲方办公自动化设备，包括：电子计算机、打印机、复印机、传真机等维修和保养工作，并按协议规定工作日为甲方提供上门服务，如遇国家法定节假日顺延上门维护时间。

四、乙方为甲方提供电子计算机方面的系统维护，常用软件安装、定期病毒代码更新，杀毒软件由甲方提供并使用，重要数据备份、软件备份所使用的介质由甲方提供，如刻录机、光盘等，操作系统灾难性恢复、系统重新安装、硬盘检测。乙方应协助甲方制作常用操作系统及应用程序的软件备份，其中涉及软件版权责任的，由甲方自行负责。

五、乙方为甲方的打印机、传真机、复印机等办公设备提供正常保养及清理，如甲方机器需大修时，乙方应免收大修维修费用。

二、乙方负责对甲方所有代维设备进行统一标示，在设备明显位置粘贴标签，协助甲方做好固定资产管理工作，协议签约后第一次上门维护时做好《代维电脑设备配置详细列表》登记工作。

三、乙方应为甲方提供及时、周全的______小时服务，若故障报告时间晚于下午____________，则上门维护时间顺延至下一个工作日；维护响应时间为每周____至周____上午______至下午______，接到甲方报障后应在____小时内到场维护；一般故障，应在____小时内修复，重大故障应在____天内修复；若因需要订购维修备件而不能在此时限内修复时，乙方必须及时与甲方协商落实完成。

四、乙方为甲方的办公设备提供零配件和消耗品的报价及其它方面的咨询，如甲方从乙方处购买配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的优惠价格。

五、保养周期

乙方在每个月第______周的星期______或______到现场进行维护，并做好服务登记（乙方在维护过程中需有甲方人员陪同）；乙方若未能按协议规定的服务周期提供保养服务，甲方可向乙方上级部门进行投诉。

六、乙方在履行合同过程中，知悉甲方的一切商业秘密，无论是在本合同期限内还是合同终止后，均应保密。

七、服务费与付款方式

一、甲方每月支付乙方保养费人民币____________，包括交通费和劳务费用，但不包括耗材和零配件的费用；如更换零配件，需由甲方同意并确认后，费用由甲方支付。

二、乙方在协议签订后____天内将全年保养费的____%支付给甲方，维修年度到期前____天内将余款付清。

八、本协议未尽事宜或协议期限内发生异议，双方应本着友好原则协商解决。

九、本协议有效期为壹年，自协议盖章之日起生效。

十、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。

附件：代维办公设备清单

甲方（签章）：____________________乙方（签章）：____________________

__________年__________月_________日__________年__________月_________日

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了更好地发挥工程效益，做到有涝排得出，保证工程安全运行无事故，现将王港闸机电设备、观测设施和消防设施维修养护工程交由乙方实施，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

一、工程数量：

一、二台六一三五柴油发电机组保养、二零台电动机维修保养、一九台启闭机保养，包括钢丝绳、闸门吊耳、滚轮；

二、更换测井管；

三、消防设施维修更换。

二、工程标准：

一、柴油机为三级保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时；

二、电动机保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时；

三、启闭机保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时；

四、观测井使用时限不少于三年；

五、消防设施保证拉得出打得响。

三、工程施工形式：

一、所有机械经拆解后，如需更换零部件，经甲方认可后由乙方购买，购买配件时甲方派员参加；

二、乙方负责技术工作，维修人员由乙方组织，但必须是具有机电工作经验的人员。

四、工程价款：

（一）人工机械费（三四二五零、零零元）

一、柴油机保养，每台三零零零元×二台，计六零零零元；

二、电动机保养，每台二零零元×二零台，计四零零零元；

三、启闭机保养，每台一二五零元×一九台，计二三七五零元；

四、更换测井管，五零零元。

（二）材料费按实结算。

五、合同期限：

从合同签订之日起二个月内完成全部工程量，即二零xx年一一月三零日前施工结束。

六、甲方责任：

一、为乙方提供生活便利，乙方参加施工人员由甲方安排住房二间，免收水电费，在甲方食堂代伙，伙食费用乙方自理；

二、整个施工期间，甲方需提供电力便利，且不收电费。

七、乙方责任：

一、接受甲方监督管理，按时完成合同规定的工程量，不得耽误甲方汛期水闸的正常运行；

二、整个施工过程中，乙方要加强对参加施工人员的安全教育，如发生安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关；

三、在施工过程中，乙方要避开甲方开关闸时间，在开闸至关闸时间段内须停止施工，不得影响甲方正常开关闸；

四、所维修保养的机械必须达到合同规定的使用时间，如未达到使用时间，乙方必须无偿修复，且不得影响甲方的正常运行。

八、付款方式：

乙方在施工期间，施工人员伙食费由甲方先垫资，工程结束后半年内结清工程款的五零%，余款在一年内结清，即二零xx年一一月三零日前结清。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字（盖章）生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

甲方：

乙方：

依照《_合同法》的有关法规，结合本项目的具体情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项目、

一、甲方委托乙方维修保养空调设备：

一、项目名称：乙方为甲方____台机组及空调末端风机盘管进行设备年度保养和紧急故障维修，使其设备运行达到正常要求、

二、乙方按以下内容到现场检查设备进行年度保养、

一）乙方在协议期间每月为甲方做机组检验，内容如下：

机组检漏

检查机组吸气排气压力

测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流

调校机组安全及控制装置

检查机组噪音及振动

二）乙方在协议期间每年为甲方做两次机组全面检验（机组夏季、冬季开机前），内容如下：

清洗机组表冷器、板换、过滤器

风机盘管过滤器及风口

电路维护

三、乙方提供的服务：

除上面的检查外，乙方还将提供紧急故障维修服务，在接到甲方电话通知后四小时内到达现场，针对故障原因进行维修处理、

以优惠价格向甲方提供维修所需要的配件、如由乙方维护保养期间造成机组故障和损坏，乙方在执行协议规定义务已采取了适当措施，已方负责保修、

二、甲方义务：提供人员配合，协调乙方在保养期间遇到的问题，并严格按照协议约定付款。

三、乙方义务：

一、每年进入冬夏季前，必须进行完换季保养，并将机组逐台进行测试并将测试结果以书面方式传送甲方。

二、进入设备运行期后每月巡检一次、乙方接到甲方通知后，必须在四个小时赶到故障发生地点，并检查维修，无特殊情。

一、况（如缺少配件外）以最快的速度修复机组（一般故障当日修复，特殊情况不准超过两个工作日）。

二、乙方应公开维修电话，直接接受甲方维修、报检电话。

三、乙方严格遵守国家有关安全操作规定，若出现任何人身伤亡问题，与甲方无关。

二、协约总价及范围：

一、鉴于乙方提供的维修服务甲方同意支付总金额____元，主机风冷模块维护费用____元/年/台（大写元整），共计____台，合计____元整。末端风机盘管维护费用元/年/台（大写________元整）共计____台，合计________元整。

二、以上价格为人工保养费，如更换零配件，费用另计。

三、维修后，同样设备问题在两个月内再出现，将不另收费。

四、其他附件（含水泵，配电柜，水流开关，电加热）维护费元／年（大写________仟元整）

五、付款方式自合同签字后之日起以现金或支票支付八零％年度维护费____元其他二零％保养完验收合格后付款。

六、收到款后，乙方开具工商税务发票交与甲方以作收款凭证。

七、期限：本合同自双方签字之日起生效，合同起为壹年。

八、若由于不可抗拒的外界自然损坏或甲方操作不当造成的由甲方承担费用。

三、协议未尽事宜，双方协商解决。

四、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

本合同有以下附件：报价明细单

甲方（签章）：____________________乙方（签章）：____________________

__________年__________月_________日__________年__________月_________日

合同编号：

买受人：安阳永安白莲坡煤矿有限公司(以下简称甲方) 签定地点：河南安阳

出卖人： (以下简称乙方)

签订时间：二零xx年一二月一八日

第一条 标的、数量、价款

第二条 质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：质保期一年，质保期内如有任何问题乙方免费维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方免费提供维修，如需更换配件则收取成配件本费，在接到维修电话后二小时内给予答复，二四小时派出技术服务人员到达现场

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：出厂原包装

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：变压器使用说明书、变压器总装图(外型图及油重量、总重量)、铭牌标志图

第六条 标的物所有权自甲方验收合格之日起转移

第七条 交(提)货方式、地点：安阳永安白莲坡煤矿东新井，现场验收交货

第八条 运输方式及到达站(港)和费用负担：乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责

第九条 交货时间：合同生效后八日内(二零xx年一二月二六日之前)到货

第十条 检验标准、方法、地点及期限：按照技术标准，按合同验收

第十一条 成套设备的安装与调试：甲方如需指导安装、调试，乙方需派技术员指导安装、调试 第十二条 结算方式、时间及地点：电汇，验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的九五%，剩余五%质保金在质保期满后付清

第十三条 违约责任：交货期内没有到货的，乙方需支付甲方合同总价款一零%每天的违约金(除不可抗拒的自然因素)，验收质量不合格属乙方违约，乙方需支付甲方二零%违约金

第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的可提交安阳市仲裁委员会仲裁或者依法向人民法院起诉 第十五条 本合同自合同签订之日起生效

第十六条 其他约定事项：本合同一式五份，甲方三份，乙方两份

甲方代表： 乙方代表：

单位名称(章)： 单位名称(章)：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议：

一、 工程内容：

一、 安装S一一-二五零KVA油浸变压器一台;

二、安装落地式配电箱两台;

三、国标ZR-YJLV二二-三*五零-一零零米

二、 工程造价包含：以上工程价为七七零零零元，经双方协商后同意按照 七七零零零 元一次性包死，不做调整(含供电部门设计费用)。

二、 工程工期：协议签定后乙方确保六月一五日前施工完毕并送电。

三、 付款方式：

四、 双方的权利和义务：

一、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;

二、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。

五、 违约责任：

一、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿;

二、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失;

三、如遇双方均不可抗拒的原因(如自然灾害、国家政策重大变化等)造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。

六、 本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。

备注：

甲 方： 乙 方：

签 字： 签 字：

盖 章： 盖 章：

二零五月二五日

甲方：中国电信集团公司内蒙古自治区赤峰市电信分公司（买方） 地址：新城区电信办公大楼

法定代表人/负责人：

乙方：（卖方）                                       地址：

法定代表人/负责人：

双方本着平等互利的原则，依照相关法律，就乙方向甲方提供变压器设备（以下简称“设备”）及服务签订本合同。

一．设备名称、规格型号

设备购买清单见附件一。

二．合同总价

合同总价：一五零零,元（大写壹佰伍拾万元整）。

合同总价包括（但不限于）：

（a）合同设备（包括设备硬件与软件的使用权）和服务。

（b）与履行本合同相关的设备运输、报关、关税、保险、装卸、搬运、验收、安装调试、附属物品、工具、材料、技术文件资料、培训、售后服务等全部费用。

（c）根据法律法规规定或者合同约定的由乙方承担的税费及其它费用。

三．包装要求

乙方对所交付的一切设备都应以坚固的木箱予以包装，使之不因多次操作和装卸而受损。应根据设备不同部件的特点和要求采取保护措施，以免因潮湿、雨水、野蛮装卸、震动和腐蚀等造成设备的损坏或灭失。包装费用由乙方承担。

乙方应给包装箱的每个附件加上标签，注明合同号、包装箱号、附件所附的主体合同设备名称、附件名称等。除上述各项外，备件和工具上还需注明“备件”或“工具”字样。

如果乙方未按照合同约定进行包装，甲方有权拒收，并要求乙方重新包装并承担所有费用及承担违约责任；或者甲方可以根据实际情况减少价款。

因包装不良引起设备损坏或者灭失的，损失由乙方承担。

四．交付

交付时间：暂定一一月三零日，具体供货日期以甲方书面通知为准。

交付（履行）地点：甲方指定地点。乙方负责将本合同项下所有设备按照约定的交货时间交付到上述地点。

乙方应在装运前十五日将设备名称、数量、运单号、发运日期、估计的到货日期以及每件包装的重量、体积等书面通知甲方以便甲方接货；在装运后，乙方应当书面通知甲方设备的装运细节。

乙方在交货时，应当将设备的使用手册、安装使用指南、维护维修说明书、服务手册、合格证、保修卡、设备的权威性检验报告、技术资料等所有文件材料及附属产品、工具等一同交付给甲方。

乙方应在交货前或者交货时将设备在装卸、安装、搬运、操作、运行、维护等方面的要求和注意事项书面通知甲方。如延误通知或未通知的，由此引起的损失与费用由乙方承担。

五．设备检验

甲方在收到全部设备后进行初步检验，如乙方交付的设备不符合合同要求的（包括但不限于设备品种、规格型号、数量、技术资料等），甲方有权拒收，甲方有权根据实际需要决定是否解除合同或者要求乙方重新交付合格的设备。

如乙方交付的设备不符合规定，甲方选择要求乙方重新交付合格品的，乙方应在甲方规定的期限内交付完毕全部的合格设备，所需要的费用与损失全部由乙方承担。如未在甲方要求的期限内交付完毕或者交付的设备仍不符合要求的，甲方有权随时单方解除合同。

六．设备安装、调试、验收

设备安装、调试

在设备安装、调试期间，如发现因非甲方原因造成设备的缺陷或损坏，乙方应按照甲方的要求更换或修复并赔偿由此而来的全部损失，并应承担更换和修复工作的一切风险和费用。

设备验收

（a）设备调试正常运行后，甲方、乙方、设备安装分包方、监理方、政府相关主管部门共同对设备进行验收。乙方应确保设备符合本合同规定的要求及标准，并能够正常运行。如验收不合格或不完全合格的情形，或发现设备缺陷、质量问题或其它不符合本合同的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合本合同约定为止。同时甲方有权根据影响程度决定是否解除合同、退换乙方所交付的所有设备、要求乙方采取补救措施、追究乙方的违约责任等。

（b）设备同时还应完全符合下列各项标准及要求方为合格：①_及相关部门的相应标准；②通过国家或行业相关的产品测试或认证；③合同及附件规定的各项参数和要求及技术性能的描述；④装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；⑤报价、要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

（c）甲方验收合格并不免除乙方对设备质量应当承担的责任，亦未表明甲方对乙方所供设备质量的认可或接受。

（d）乙方人员在安装、调试、验收等过程中的安全问题由乙方自行负责。

（e）如双方对设备的质量有争议的，乙方应当在争议发生之日起十五日内提交国家相关质量技术部门的检测报告，并承担由此发生的费用。

（f）设备在甲方验收合格前的运输费、保险费、装卸费、搬运费、验收费用及设备毁损、灭失的风险等由乙方承担。

七．技术培训

乙方应按照甲方要求对甲方人员进行免费指导培训，确保甲方人员能够独立使用和调试设备。主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或由甲方安排。

八．设备保证

设备硬件保证

（a）乙方应保证所提供的设备是全新的、没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应保证其出售的设备能够正常的使用，并且在正常操作和保养的前提下，设备能够运行良好。

（b）乙方保证提供的设备应符合_国家或行业的标准；所供设备属于国家实施强制性产品认证目录范围内的，应提供强制性产品认证证书。若设备的全部

或者部分来源于_境外的，还应同时符合设备来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准，上述标准为已发布的且在设备交付时有效的最新版本的标准，且设备必须附有原产地证明、_商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明。

（c）乙方保证向甲方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。

（d）如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在交付时对设备进行及时检验或由于设备缺陷的隐蔽性导致甲方未能查验出设备的质量瑕疵，甲方在交付后的一年内发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方更换，更换费用以及由此引起的拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。

设备软件保证

软件不存在可见或者潜在的功能性障碍、产品缺陷或者其他不符合合同规定的情况；软件所采用的计算公式和计算方法不会导致数据运算结果的错误或丢失。在保修期内，如果发现由于软件本身或者非甲方原因导致的缺陷，乙方应免费进行修正。

九．设备售后服务

乙方保证对设备实行六个月内包换、二十四个月保修，自设备最终验收合格的次日起计算。保修期内乙方对设备质量问题负责更换新设备或者免费维修、维护，对非人为因素造成的部件损坏负责免费更换。保修期内设备因修理需要所产生的往返运输费用、保险费及运输途中的各种风险由乙方承担。在设备保修期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方更换、修理和续补设备，而造成设备不得不停止使用，设备保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

保修期内设备出现任何缺陷或问题，乙方应在接到甲方通知之时起二四小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换，乙方应在三日内处理完，修理或者更换的设备或者部件应为全新品。如甲方有需要的，乙方应该免费提供备用设备为甲方使用。

在保修期内，如乙方未按照甲方要求进行保修的，甲方可委托第三方进行维修，所有费用由乙方承担，由甲方在保修款中双倍扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

保修期满后，如果设备的性能和质量与合同规定不符或出现质量问题，乙方应予以免费更换或修理，如因此造成甲方损失，由乙方承担。

保修期满后，如甲方需要的，乙方应继续依甲方通知提供各项维修服务，维修费用由甲方承担，乙方按成本收取。

一零．备件

在设备交付后十（一零）年内，乙方应以成本价向甲方提供设备维修和维护所需要的备件。如果乙方在上述期限前停止生产或销售此种设备或者部件的，则应提前六（六）个月书面通知甲方，以便甲方购买足够的.备件。

一一．对侵权索赔的辩护

乙方保证提供给甲方的设备（包括硬件与软件）系供方自行设计、开发及完成制造或者已经取得相关的授权；如提供给甲方的设备的全部或者部分有从第三方处购买或根据第三人设计而开发或者制造的，业已取得该第三人合法和完全的授权，包括但不限于已经获得适当地域和期限的使用许可和销售之权利。

乙方保证提供给甲方的设备（包括硬件与软件）未侵害任何第三人的知识产权，包括但不限于他人商业秘密权、专利权、著作权、商标权及其他知识产权等。

甲方如因使用、销售或转让本合同设备（包括硬件与软件）而遭受任何第三人提出索赔或者主张任何权利时，乙方应负责与该等第三人协商或者采取其他方式解决，并承担由此引起的全部责任和损失。

如乙方存在上述三项条款规定之一或者全部的，甲方有权请求乙方赔偿甲方因此所受到的全部损失，包括但不限于甲方被要求支付或者承担的赔偿费、罚款、调查取证费、诉讼费、律师费和交通差旅费用总和以及甲方受到的其他损失。

一二．付款时间与方式

付款方式：

（一）合同签定后七个工作日内，乙方发货。

（二）所有供货到工地并办理完交接手续；乙方递交所有供货资料汇总并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供甲方一五工作日内支付给乙方到货总款的六零%，即九零零,元（大写人民币玖拾万元整）。

（三）所有供货的工程经安装调试验收合格（经甲方、乙方、设备安装分包方、监理方、政府相关主管部门共同验收确认），并取得供电部门书面合格文件后，一五个工作日内支付给乙方总款的三零%，即四五零,元（大写人民币肆拾伍万元整）。

（四）余款一零%为保修金，保修期为二年。两年保修期满后，甲方在扣除相关的保修费用、损失后，将剩余部分无息支付给乙方，即一五零,元（大写人民壹拾伍万元整）。

出租方：  （以下简称甲方） 承租方：  （以下简称乙方）

根据《_经济变压器修理合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条  甲方根据乙方的要求，向乙方提供型号为S九-M-二五零KVA（安装地点平山镇大洋坪大洋屯）平等变压器共壹台供其使用，乙方将其用于基建用电（变压器有关参数见变压器修理合同附件）。

第二条  乙方租赁时间暂定为个月，即甲方从 年月  日起将壹台变压器交付乙方使用，至  年月  日收回。 第三条  租金按七五零元/月共计人民币  （￥ 元）收取，乙方每月的一零日前向甲方支付当月租金壹次，每次按三零天收取，若不足三零天，甲方将根据乙方的实际使用时间将多收的租金退还乙方。

第四条  经双方协商，甲方按人民币壹万元整（￥元）收取变压器押金，租赁期间乙方不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁变压器缺损赔偿金后，押金余额退还乙方。

第五条  租赁期间，乙方对变压器要妥善保管，并负担维护保养费用，租赁变压器退还时，双方检查验收，如有丢失、损坏、缺少、保养不善等，应由乙方向甲方按变压器现行价格偿付相应的赔偿或维修保养费。

第六条  租赁期间，乙方不得将变压器转让、转租给第三方，也不得变卖或作抵押品。

第七条  如乙方有违反第六条之行为时，甲方除有权解除协议，限期收回变压器外，乙方还应向甲方偿付违约金人民币叁万元整（￥元）。

第八条  如果变压器租赁提前终止，由乙方应提前十天给甲方书面报告，并向供电部门办理停运手续，按第五条有关要求，乙方退还变压器给甲方，相应的租金以退还变压器时间按第三条要求计算，押金按第四条要求执行。

第九条  变压器的装拆及运输费用由乙方承担。 第十条  本协议一式两份，协议双方各执一份，本协议付件壹份，均是协议的组成部分，与协议具有同等效力。

出租方（章）：  承租方（章）：

单位地址：  单位地址：

法人（或委托代理人）：法人（或委托代理人）：

电话：电话：

开户行：鹿寨县工行

账号：xxx

签订日期： 年月日 年月日

变压器租赁协议附件（变压器参数）

甲方（签字）：年月日

乙方（签字）：年月日

需方：（以下简称甲方）内蒙古海岳置业有限公司 供方：（以下简称乙方）山东泰安市融鑫电气有限公司

经甲、乙双方充分友好协商，就购买干式变压器项目特订立本合同，以便共同遵守。

一、设备的名称、规格型号、数量

二、合同价格

设备总价为人民币（大写）：壹拾壹万陆仟元整 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装车费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

三、合同生效本合同经双方签字后生效。

四、付款方式

货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，三个月向乙方支付合同总价五零%（￥五八零零零），半年支付四五%（￥五二二零零），预留五%质保金(￥五八零零),如一年不发生质量问题，期满后七日内一次性付给乙方。

五、交货、包装与验收

一．交货地点：甲方现场。

二．交货时间：合同生效后三日内送达。

三．乙方将货物一次运至交货地点。

四．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

五．设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

六．乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

七．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

六、产品质量保证与售后服务

一．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准。

二．乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

三．设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

七、违约责任

一．乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的％金额计算。

二．甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的％金额计算，支付款办理期为一零个工作日。

三．双方必须严格执行《_合同法》的有关违约责任规定。

八、合同的解除和变更

一．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知一五日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

二．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

九、合同纠纷的解决

一．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

二．本合同履约地为内蒙古赤峰市敖汉旗，若双方不能通过协商达成协议，可依据《_民事诉讼法》和《_合同法》的有关规定，向当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。

十、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，经双方协商解除合同或按国家有关法律规定处理。

十一、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 委托代表人（签字）：_________ 委托代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

变压器采购合同 合同编号：

合同签订方： 买方： 卖方：

签订日期：

年 月日

出租方：（以下简称甲方）

承租方：（以下简称乙方）

根据《_经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条甲方根据乙方的要求，向乙方提供型号为S九-M-二五零KVA（安装地点平山镇大洋坪大洋屯）平等变压器共壹台供其使用，乙方将其用于基建用电（变压器有关参数见合同附件）。

第二条乙方租赁时间暂定为个月，即甲方从_____年_____月_____日起将壹台变压器交付乙方使用，至_____年_____月_____日收回。

第三条租金按七五零元/月共计人民币_____（￥_____元）收取，乙方每月的一零日前向甲方支付当月租金壹次，每次按三零天收取，若不足三零天，甲方将根据乙方的实际使用时间将多收的租金退还乙方。

第四条经双方协商，甲方按人民币壹万元整（￥元）收取变压器押金，租赁期间乙方不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁变压器缺损赔偿金后，押金余额退还乙方。

第五条租赁期间，乙方对变压器要妥善保管，并负担维护保养费用，租赁变压器退还时，双方检查验收，如有丢失、损坏、缺少、保养不善等，应由乙方向甲方按变压器现行价格偿付相应的赔偿或维修保养费。

第六条租赁期间，乙方不得将变压器转让、转租给第三方，也不得变卖或作抵押品。

第七条如乙方有违反第六条之行为时，甲方除有权解除协议，限期收回变压器外，乙方还应向甲方偿付违约金人民币叁万元整（￥元）。

第八条如果变压器租赁提前终止，由乙方应提前十天给甲方书面报告，并向供电部门办理停运手续，按第五条有关要求，乙方退还变压器给甲方，相应的租金以退还变压器时间按第三条要求计算，押金按第四条要求执行。

第九条变压器的装拆及运输费用由乙方承担。

第十条本协议一式两份，协议双方各执一份，本协议付件壹份，均是协议的组

成部分，与协议具有同等效力。

出租方（章）：承租方（章）：

日期：

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在 xxxxxx 施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。

第一条 总则

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 工程内容：

一、 安装五零零KVA台式变压器二台、配电屏六面、电缆头的制作。

二、 低压电缆的施工及相应配电设备的调试。

三、 低压出线屏乙方按照甲方要求进行配置。

第二条 工程价款及其它

本工程包干价为：元(大写：贰拾叁万元整)。

第三条 工期

签订本合同之日起三零个工作日内完工。

如遇下列情况工程顺延，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。

一、 因天灾或人力不能抗拒原因被迫停工者。

二、 因甲方提出变更施工图而不能继续施工者。

三、 因土建等其他工种原因造成不能施工者。

四、 因各种原因造成阻工者不能施工者。

第四条 双方职责

一、 甲方向乙方提供临时施工用水用电，临时用房、临时施工用水用电的费用由乙方承担。

二、 乙方在开工前应组织实施自身施工界区内的用水、用电，安排施工进度计划、贮备材料、加工构件，做好一切施工准备。

三、 乙方须严格按照国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工中的监督。

四、 乙方保证施工质量，确保进度和工期，乙方有权要求甲方按时拨付工程款。

第五条 材料、设备的供应

材料、设备由乙方自行组织采购，所有的产品必须是合格产品。

第六条 工程款支付

工程完工验收合格后甲方将全部工程款一次性支付给乙方。

第七条 工程质量

为保证工程质量，乙方在施工时必须按照电力安装施工与验收规范标准执行，工程质量达到合格。

第八条 竣工验收

一、 乙方在工程全部完工后。做完全部试验，将试验报告交甲方一份，由乙方进行全部配电系统检查试验后送电。

第九条

一、 安全事故 乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工、防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

二、 如其他单位施工造成乙方发生安全事故，甲方协助解决赔偿。

第十条 违约责任

一、 甲乙双方任何一方违约将承担本工程造价一零%的违约金。

二、 甲乙双方任何一方不得在无重大事件发生的情况下单独终止本协议，如果终止本协议将赔偿另一方一切经济损失，如果乙方在施工过程中出现重大质量事故，甲方有权终止合同，并且乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

第十一条 协议份数及有效期

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。本协议自双方签订之日起生效，工程验收合格、双方结清工程款并完善所有财务手续后自动失效。

第十二条 未尽事宜

本协议未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的效力，但不得与本协议相抵触。如补充协议某些条款与本协议条款相抵触，以本协议条款为准。

第十三条 纠纷的解决

协议履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方尽量协商解决，如无法协商解决，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方持叁份，乙方持一份。

甲方： 乙方：

法人代表或委托代理人：经办人：日期： 年 月 日

法人代表或委托代理人：经办人： 日期： 年 月 三 日

甲方(出租方)：

乙方(承租方)：

根据双方协商与相关法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商，就乙方租赁甲方电力变压器事宜达成如下协议：

一、经甲方自述于安装了变压器，共计二零万元(无具体票据凭证)，现经甲、乙双方友好协商，乙方向甲方一次性支付人民币 捌万元 (大写)(¥ 元)，购买此变压器五零%的使用权，甲乙双方共同使用，使用年限为 五零 年，自 年 五 月 一 日起至 二零六五 年 五 月 一 日止。

二、变压器自合同生效起归双方共同调配和管理，应采取各自的保护安全措施，如因甲方或乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由甲方或乙方自行承担后果和损失，一切责任与另一方无关。

三、未经对方同意，任何一方都无权自行向第三方转供电力或出租使用，若其中一方私自转租第三者，将支付对方违约金人民币 伍万 元(¥ 元)，并赔偿对方由于转租或私自接电而造成的一切后果和损失。

四、如协议签署后有第三方介入想使用此变压器，经甲乙双方共同协商后，可转供电力，但所得收入按照甲乙双方各五零%进行分配，所签合同由甲乙双方共同与第三方签字后生效，否则将不予承认。

五、甲乙双方均不得有窃电违约行为发生，一旦经查证，任何一方有权利上报当地农电局或其他相关单位进行处理，偷窃电一方将接受法律处理。

六、如五十年期限没到，期间发生拆迁与变卖，甲方需如数退回给乙方人民币捌万元(¥元)的使用费用。

七、正常使用中，用电设备突然出现故障，由甲方负责维修或调换;设备应当在四小时内恢复使用，如超过四小时，必须调换状况良好的设备。每月设备故障停工累计不得超过二四小时，若超过则扣除该台设备当月的租金。

八、甲方保证乙方施工期间的正常用电，如遇高压线路检查或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。

八、如果在租赁使用期间遇拆迁或挪移，拆迁后的挪移和安置费用由甲方自行承担，所得赔偿款全部归甲方所有，但必须保证不影响乙方的正常使用，如果拆迁或挪移后乙方无法继续使用，甲方将 ?

九、租赁期满后，如果乙方继续租赁，继续执行本合同。

十、乙方自行承担连接变压器以及接电用电的相关费用。

十一、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成由当地裁委员会裁决。

十二、本合同自双方签字盖章后生效。合同履行完毕即失效。本合同一式三份，甲方执一份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：__________

地址：__________

电话：__________传真：__________

乙方：__________

地址：__________

电话：__________传真：__________

依照《_合同法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就***有限责任公司干式变压器采购事宜协商一致，订立本合同。

一、设备名称及合同总价款

一、设备名称、规格型号及单价等要求(详见合同附件一)：

二、合同总价款：合同总价款为人民币________元整(￥________)。

该合同总价款包含：设备本体、设备附件、运输装卸费、出厂检验检测费、设备包装费、保险费、技术服务费、技术培训费、设备保修维护费、设备相关的所有税费等与合同设备有关的费用。合同订货期间的.材料设备涨价风险。并免费到现场提供技术指导，协助完成合同设备安装调试及验收等工作。

该合同价款为包干合同总价，乙方已充分考虑了未来变压器设备本身、附件相关材料和人工等一切市场涨价因素的可能，甲方不因未来市场涨价的因素而给予乙方任何形式的补偿。

若本合同执行后期，合同内容发生增加或减少，对于合同中已有型号的设备及附件，价格按本合同附件的单价及优惠百分比执行，如果没有相同型号的，双方协商定价。

二、设备交货地点及交货时间

一、设备交货地点：__________，项目工地施工红线范围内货车和吊车能到达的指定地点。

二、设备交货时间：_____年______月_____日前，甲方可根据现场实际需要自行调整交货时间，但应提前十日书面通知乙方具体到货时间。

三、设备包装及运输

一、乙方所提供的设备及配件须按国家标准及生产厂家的标准进行包装,由于包装不良使设备损伤、生锈、变形或电气部件损坏，乙方应承担相关责任，并负责更换或赔偿。

二、乙方必须在所有设备包装表面清楚标明设备类别及设备编号，以资识别。乙方须随设备提供完整的技术资料、产品合格证书以及出厂检测检验报告等相关资料。

三、乙方必须在设备货运前两个工作日以书面形式通知甲方有关货运的具体情况,设备运抵工地后，乙方须负责设备卸货至吊车和货车能到达的指定地点。

四、设备安装及验收

一、设备运抵工地后当日内，由乙方负责卸货至吊车和货车能到达的指定地点。乙方应于当日通知甲方、监理单位、安装单位共同清点检验，甲方应在接到乙方通知后当日内联络相关单位进行设备初步验收。本合同设备初验合格是指对设备数量与装箱单是否相符、以及设备外观是否完好、铭牌参数是否符合要求。该初验合格的结果并不代表甲方对设备内在质量是否符合合同要求的确认，该检验并不能免除乙方应承担的所有责任。初验无误后由甲方、安装单位共同签署收货单据。

二、为确保产品能顺利的进行调试及在以后使用过程中更好的运行，货到现场甲方需安排将货物存放于干燥、通风的场所,若因存放条件不能满足而造成温控温显等电子器件受潮损坏,乙方不承担损失;

三、合同设备技术参数及材质要求须满足合同附件二的规定。

四、初验无误后由买方指定收货人签署收货单据，该单据将成为买方付款的依据，收货人对货款负连带责任，收货人于送货单上签收将被视为对本条款的确认。

五、买方指定收货验收人员：

五、合同担保和付款

一、本合同设备采购定金为合同总价的二零%。

二、货到工地后经双方初步验收合格且在乙方出具了招标文件规定的相关证明文件之后，甲方支付设备合同金额的七五%给乙方;

三、设备安装完毕，并通过设备通电验收合格后两周内，乙方提交结算申请报告和结算资料。在甲方对乙方所提交的产品资料及施工资料审核完成后一零个工作日内，与乙方进行最终工程量核算并出具最终结算书。完成结算后，乙方向甲方提交付款申请报告及正规发票等相关手续，甲方接到上述手续后的七个工作日内支付至结算总价的一零零%。乙方同时提交合同结算总价五%的为期两年的银行保函，保函到期后，由甲方办理保函的解封手续。

六、品质保证与保修

一、本合同设备品质须完全符合国家有关行业标准规定以及合同附件中所表述的全部标准要求。

二、设备的防护外壳确定为铝合金材料制作，防护等级IP三零。

三、设备免费质保期：合同设备到达现场并经安装调试通电验收合格之日开始为期二十四个月。

四、乙方须向甲方提供设备质量保证书以及售后维修服务承诺书，售后服务承诺书必须明确设备保修内容、保修期限、保修措施以及保修期过后的服务项目和收费标准。

五、在保修期内，设备损坏零件如为非人为故障的问题，乙方须免费负责更换。

七、违约责任

一、文件的通知与送达：双方合同执行过程，涉及到合同内容、商务条款变更或产生影响的内容，均应以书面格式文件送到对方，并要求对方签收。文件形式可以传真、信函方式，文件上均应签署项目负责人的名字及公司公章。

二、甲乙双方应本着友好合作的原则，乙方在合同约定的时间内提供符合合同约定及国家行业相关质量标准规定的优质产品，如果乙方提供的设备材质不符合本合同及所有合同附件约定的技术要求，乙方须赔偿甲方由此造成的所有直接经济损失。甲方保留进一步追偿的权力。

三、乙方应保证本合同设备产品为__________生产的产品，售后服务由该公司负责完成。乙方应提供售后服务承诺书及工厂此项内容的规定性文件。

四、合同设备在安装调试过程中，所有测试的技术参数必须符合本合同及合同附件中表述的要求，否则乙方须赔偿甲方由此造成的所有直接经济损失。甲方保留进一步追偿的权力。

五、除不可抗力原因外，乙方必须按甲方要求的时间供货，乙方不得无故拖延供货时间;若乙方因故未能准时交货，乙方应予以赔偿，该赔偿可从本合同项下甲方应付款项中扣除;赔偿率只限于计算合同迟交货部分，按每延迟一天扣罚元计，但本条款项下的累积赔偿额不应超过所涉及的延迟交货货物总值的三%。

六、甲方除不可抗力影响及乙方设备本身存在质量或其他缺陷等原因外，不得无故拒收货物，否则，乙方有权追索甲方由此带来的相关损失，甲方不能按时提货，甲方应书面请求乙方同意就迟提部分货物代为保管，由乙方代租仓库，仓储、保管、保险等费用全部由甲方支付。甲方同意支付议定补偿损失费。议定补偿损失费应为迟提部分的货物价款每月一%。

七、质量保证及服务承诺：符合本合同所有附件的表述及要求。

八、乙方在收到甲方付款通知后两天内提供真实有效的发票，如果发现乙方提供假的发票或发票无效，乙方须承担人民币叁万元的违约金。

九、保密约定：合同任何一方对于在合同谈判、签订或履行的过程中所获知的商业秘密和技术秘密都一直负有保密义务，即使合同已经履行完毕。未经对方许可，一方不得披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密和技术秘密。若违反本条款的规定，违约一方应负责赔偿对方因此而遭受的全部损失。

八、争议解决方式

一、除合同中另有规定外，本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意并签署书面协议方能实施。因一方违反本合同约定导致本合同变更、解除，如使合同对方受到损失的，由违约方负责赔偿损失。

二、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应本着友好的态度协商解决，如调解不成，任何一方均有权向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁，仲裁无法解决，可向法律程序。

九、合同生效

一、本合同经双方签字盖章并与合同附件加盖骑缝章后生效。双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付经政府供电部门验收合格后的产品，甲方支付完全部合同款项后，本合同即告终止。

二、本合同的权力义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

三、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执两份，具有同等法律效力。

十、合同附件

其它合同资料不附在本合同内容后，但同样是构成合同内容的一部分。如招标文件、投标文件、中标通知书及相关谈判文件等，本合同内容的制定是依据其它合同资料的内容执行并增补的，具体内容既相互补充，又以对乙方最严格的内容规定为最终执行条款。

本合同附件是依附于本合同主体内容的附属内容，是本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法律效力，部分附件内容已经形成或将在后续过程中形成。

构成本合同的附件包括但不限于以下内容：

一、附件一：合同清单报价表

二、附件二：设备技术要求

三、附件三：质量保修协议

合同双方签字盖章：

甲方(章)：__________乙方(章)：__________

代表：__________代表：__________

日期：__________日期：__________

甲方：___________________

法定代表人：______________

职务：___________________

住所地：___________________

乙方：___________________

法定代表人：______________

职务：___________________

住所地：___________________

甲乙双方本着公平、自愿、平等互利、诚实信用原则，就设备维修事宜达成以下协议：

一、维修设备明细

在签定合同前，双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。

二、维修费用：

所发生维修费用的详细价目单见附件(附件)

三，合同期限：_____________年_____月_____至__________年_____月_______日

四、甲方的权利和义务

一.甲方在本协议所包括的机电设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。

二.甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

三.甲方如需乙方提供其他技术支持(如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等)，乙方应予以支持。

四.甲方在通知乙方进行设备维修后，乙方应在________个工作日内到达甲方所指定的地点进行维修服务。

五、乙方的权利和义务

一.合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供维修维护。

二.合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的两天内服务到位(次数不限)，国家法定节假日除外。

三.乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

四.合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责维修更换。

五.在维修(更换部件)工作完成后，乙方维修人员应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

六、付款及付款方式

付款方式：合同签订之日起，月度对账，季度付款。乙方需向甲方提供正规发票，甲方在十个工作日内向乙方支付维修费用。

七、合同的终止和违约

一.本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期后一月内续签合同。

二.违约。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，乙方须向甲方支付已发生费用的二零%的违约金。

八、争议解决

履行本合同发生任何争议，双方协商解决，协商不成提交呼和浩特仲裁委员会仲裁裁决。

九、本合同自签约各方签字盖章之________日起生效

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：______________(盖章)乙方：______________(盖章)

负责人签字：______________负责人签字：______________

日期：___________________日期：______________

电信维修合同范本 第三三篇

一．甲方提供的材料

（一）乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

（二）甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方承担。

（三）甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

（四）甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

二．乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

发包方(下称甲方)：

承包方(下称乙方)：

根据《xxx建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称：

文化苑小区水电安装工程

工程地址：

文化苑小区

承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

一、乙方必须在

年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

二、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第五条合同价款

本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照二零xx年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第八条双方职责

甲方职责

(一)按时提供施工工作面给乙方使用。

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

(四)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

(五)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

(六)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

(七)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第九条安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《xxx安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。

乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

(一)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

(二)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

(三)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(四)设计变更和工程量增加；

(五)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

(六)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十一条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

第十三条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：(简称甲方)

乙方：(简称乙方)

甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

一、工程概况：

工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程

建筑面积：(约四一零零零㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。

二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。

三、工程承包范围：

承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件一)。

四、工程承包费用及结算方式：

一、计价方法：

(一)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件一)。

(二)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的八零%支付工程款，之后按月进度工程量的八零%支付工程款(按附件二进行计算)，工程竣工验收合格后付足九五%，留五%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。

五、其它：

一、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的五零%付给乙方(按附件二进行结算)。

二、乙方不提供相关资质，但需交纳一万元资质挂靠费用。

三、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。

五、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：

第一条基本概况

一、分项工程名称：庆阳汽车北站改扩建项目

洗车、修理车间;公厕给排水、采暖通风、消防及电路分项工程。

二、工程地点：

庆阳汽车北站院内

三、工程承包方式：

包工包料

四、工期：根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以三零零-五零零元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。

五、承包范围：

公厕、洗车、修理车间图纸设计以内的给排水、采暖、电气及消防所有的工程量。

六、合同价款：公厕、洗车、修理车间给排水、采暖、电气及消防总造价三八二零五一元整(叁拾捌万两千零伍拾壹圆整)。

第二条承包责任

一、乙方必须严格按照设计要求规范施工。

二、乙方提前向甲方提供材料采购样品。

材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。

三、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。

四、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

五、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。

六、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。

七、乙方代表必须随叫随到。

否则后果自负。

八、甲方负责给乙方提供一间房子。

第三条工期延误

一、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延

(一)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。

(二)甲方同意工期顺延的其他情况。

二、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

第四条工程验收和保修

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。

二、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为二年。

三、供热系统为二个采暖期。

第五条工程款支付方式

按工程进度付款，工程预验后付至八零%工程款，剩余二零%工程款在正式验收后支付(扣除五%的保修金)。

第六条违约责任

一、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

二、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

三、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

四、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延。

五、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。

第七条附则

一、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

二、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

地址： 公民身份号码：

法人代表： 身份证住址：

电话： 电话：

邮编： 邮编：

传真： 开户银行：

账号：

为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

一、双方确认：甲乙双方不构成劳动关系，也不构成雇佣关系，乙方不是甲方公司正式员工，乙方若在承包区域电梯维保业务中若发生工伤事故，责任自行承担，乙方也无权以甲方公司员工身份向甲方主张权利。

二、承包服务范围

乙方承包甲方安装于下述位置电梯实施保养服务：

一.的建筑物名为内的小计台；

二.的建筑物名为内的小计台；

三.的建筑物名为内的小计台；

三、服务期限

自年___月___日起至_______年___月___日止，为期个月。

四、服务时间

一.本合同规定的服务无固定工作时间，由乙方自行安排，保证按规定完成日常维保任务。

二.本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供三六五天，二四小时全天候应急处理服务。

五、服务内容及双方责任

（一）乙方的责任

一.本合同的服务方式为小包保养，服务时应严格遵守国家电梯设备的各项法律规定及操作规程。

二.每月二次，根据国家标准和规范,的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

三.提供全天候应急处理服务，并在接到业主方或甲方报修通知后分钟内赶到现场，特殊情况小时内到达。

四.因保养不当停梯，若在个工作日内未能恢复运行的，将免收该台个月的保养费；在个月内未能恢复运行的，将免收该台设备年的保养费。

五.收集留存所保养电梯日常维修保养所产生的各项记录资料，并移交甲方。

六.配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

七.当发现或发生非保养责任事故时，应立即通知甲方及业主方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方及业主方停止使用该设备。

（二）甲方的责任

一.对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

二.保养时，配合乙方向业主方交涉，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。

三.代表乙方向业主方反馈，促使业主方使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。

四.配合乙方向业主方主张支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。

五.因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，与业主方另行签订修理合同。

六.因乙方工作失误造成业主方或甲方损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

六、服务费用

电梯保养费每台￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整），合同期内总计￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整），此费用为包干价格，不调整，乙方在此基础上不得再向甲方主张任何其他费用。

七、付款方式：

承包服务费平均分为期（承包总月份）支付，甲方每月日前向乙方银行账号支付承包服务费￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整）。

八、本合同签订后未尽事宜，双方可补充协商。本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

九、本合同载明的地址为双方日常文件传递或发生争议时的法定收件地址，合同载明的乙方账号为合同结算收款账号。

十、任何一方若需终止合同，必须提前两个月书面通知对方，结清所有费用后办理终止事宜。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，签署盖章后生效。

甲方（章）： 乙方（签字捺印）：

法人代表或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《xxx合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

一、维修内容、范围及时间

甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作时间：二零xx年xx月xx至xx月xx日。

二、维修承包费用

全年为xxxx元。

三、双方约定事项

一、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。

二、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

三、工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

四、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。

五、施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

四、付款方式

每半年付款xxx元，年底付完。

五、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方现将建设方居民安置房决定将以劳务包工给乙方，经双方协商同意特定如下协议：

一、承包范围：按建设方提供的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方，从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷，机械进场出场，水电在施工中的收检等都在承包范围内。

二、质量：乙方必须按甲方提供的图纸或变更图纸进行施工，保证质量，不准偷工减料，按图施工，能通过监理的检查，确保质量进度推向前。

三、安全：乙方在施工过程中，所有施工人员进入现场必须载好安全帽，穿胶鞋如果不按此条规定施工，发现一次罚款 元/人，在工程款内扣除，在 元以下的安全工伤事故由乙方负责， 元以上的经过事故分析，如果没有按安全操作规范施工的乙方自己负责，如果按操作规范施工的双方协商解决。

四、单价：按施工的实际建筑面积，按国家的结算规范方式结算面积，每平方 元结算。

五、工期：从开工之日起乙方配备好人员，配好各班组抓好进度，甲方要求标准层，如果完下成必须增加人员，谁的班组的问题由谁负责，其它班组的生活费（按实际人员计算），每人每天 元在工程款内扣除，如果一直赶不上工期，甲方有权调换班子，工资按完成的工程量 结算，剩下的 作新进场班子的进场费，乙方必须服从。

六、付款方式：乙方人员进场后，完成一层按一层的八零%付款，工程全部完工工资付清。

七、服从工地指挥，所有班组配备好人员抓好进度质量，在施工中不准以任何借口推托、拖延工程，如不听从指挥，甲方有权调换班子。

八、未尽事宜，另行协商解决。

九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效，具有法律效力。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

____________有限公司（以下称定作方）与 ___________公司（以下称为承揽方）经友好协商，特此订立以下条款： 第一条 定义 “验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。 “缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。 “技术规格”是指本协议附表A。

第二条 修理项目 项目 内容 设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。 承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的监督检验。

承揽方应于二零零二年九月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本二份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。 验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第三条 修理费 第四条 支付 定作方在收到承揽方的发票后，必须按下列期限付给承揽方款项： 设备修复后试车，一个月后如验收合格，则定作方应一次付清人民币三二万元。 第五条 交货与验收 承揽方应在二零零二年一一月二五日前完成设备的修理和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，承揽方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。

验收单证上应注明双方认可的，且应由承揽方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。 现场验收应在二零零二年一一月二六日起进行。

第六条 更改 自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本协议的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。 为修补瑕疵或改善设备，承揽方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第七条 保修 承揽方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。 该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在半年之内出现故障，承揽方负责在收到定作方通知七日内进行调换或修理，由此发生的费用均由承揽方承担。

如承揽方不履行上述保修义务，则应承担定作方由此而引起的一切损失。 第八条 其它 本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本合同适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均撤销作废。

定作方 承揽方 年 月 日。

电力设备安装施工承包合同

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。

二、工程承包方式

采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。

三、工程承包内部

包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。

四、合同工期

本合同约定本工程总工期为 天。从 年 月

建筑水电安装工程劳务协议 （大渔欣城B八地块） 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》《xxx劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：大渔欣城B八地块水电安装 劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一.工程概况 建设单位名称： 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限责任公司 工程名称： 昆明滇池国家旅游度假区大渔欣城一期B八地块水电安装 结构类型： 混凝土框架结构 建设地点：昆明滇池国家旅游度假区大渔片区 标段（栋号）： 建筑面积（水电安装）： 各劳务标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积： 以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到xxx三证齐全xxx，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求 （一）开工日期： 二零一一年 月 日 （二）总（日历）工期： 个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。（二）承包范围： 一.给排水安装：给水管安装到住户、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。

二.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等三.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。四.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

五.水电测试、试通水、试通电等。六.设计图纸范围内所用的辅材内容；乙方工作范围：一、二、五、六栋地上部分（含米层）。

七.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。（三）乙方承包工程相应的单价：合计 元/㎡，总价 万元。

一.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。二.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。

乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

五.对于设计变更，人工费增加一万元以内的甲方不再对乙方补价；超过一万元，超出部分按实补价。五、工程要求：（一）质量要求：按ISO九零零二质量标准和工程质量验收标准组织施工。

一.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。二.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

三.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。四.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

五.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。六.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。

若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外，还应赔偿相应的材料费。

七.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比进度比质量比安全文明施工，对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

八.保修期为二年。（二）工期要求一、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

二、工期延误 （一）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管。

甲方：

乙方：

双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。

电信维修合同范本 第三四篇

为保护客户(甲方)的通信权利，维护中国电信集团上海市 (乙方)合法的通信经营权，依照《_电信条例》，同时基于客户确认的相关服务项目，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、标的。

乙方负责为客户安装并提供宽带接入服务项目，包括高速上网、音/视频节目点播(vod)等，随着业务和技术的发展，今后还将开放更多的服务项目。

目前乙方宽带网采用私网ip地址的用户地址分配方式，用户地址不具备唯一性，今后将完善此功能。

二、客户类型。

本地用户分住宅客户及非住宅客户，客户根据其所属类型享受相应权利，承担相应义务;非本地客户签约时应根据类型不同缴付相应的履约保证金。

三、协议双方的权利与义务。

(一)客户的权利与义务。

一、权利。

(一)通信自由和通信秘密受国家保护。

(二)在选择和使用通信服务业务时，享有知悉所选业务真实情况的权利。

(三)有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉;在本公司违反协议或对社会的公开承诺时，有权获得相应赔偿。

二、义务。

(一)申请办理宽带接入业务须提供真实、无误的客户资料，当客户资料变更时应在一周内办理客户资料变更手续。

因客户资料不实发生的任何纠纷，由客户自行负责。

(二)客户因移机等原因，新址若无原接入设备而需变更原接入方式的，如adsl改fttb+lan方式，甲方需将原免费租用的终端设备(adsl调制解调器和分离器)归还乙方;如fttb+lan改adsl等方式，需增加用户终端设备(adsl调制解调器和分离器)的，终端设备由乙方免费出租给客户使用，产权属乙方所有。

(三)每月按时到乙方营业窗口或采用银行托收方式(仅限商业客户)缴纳使用费，以免错过付费的最后期限，产生迟延履行违约金或造成被中止通信服务的后果。

(四)客户参加乙方宽带业务优惠促销活动，并享受乙方优惠资费或领取过实物的，自宽带接入业务安装开通之日起须使用满二年以后方可办理注销(拆除)宽带业务。

若提前注销(拆除)，原享受乙方的优惠资费须全额补缴，属领取过实物的，须完好无损失的退回。

(二)乙方的权利和义务。

一、权利。

(一)按照国家规定的电信资费标准向客户收取各项费用，并保留在国家规定的资费政策范围内调整资费的权利。

(二)保留为确保服务质量，对宽带接入业务的服务功能作出调整的权利。

(三)因客户欠费等信用原因，有权拒绝其申请其他固定电信服务项目。

(四)为建立与客户沟通渠道、改善服务工作，可以使用其所提供的客户资料。

二、义务。

(一)遵守国家和电信主管部门的有关法规、政策。

(二)在营业场所公布宽带接入的服务项目、资费标准等，并以多种方式为客户缴费提供方便。

客户在办理业务时，向其提供使用该项业务的说明资料。

(三)客户使用乙方免费租用的终端设备(调制解调器和分离器)，产权属乙方所有。

(四)客户申告宽带接入障碍的，应当自接到申告之日起，城镇四八小时、农村七二小时内修复或调通，不能按期修复或调通的，应当及时通知客户，并免收障碍期间的月租费用。

但属于客户终端设备的原因造成电信服务障碍的除外。

(五)凡客户在乙方开展的宽带业务优惠促销活动期间申请安装宽带接入业务，并已缴付过一次性接入费的，若乙方因机线原因在二个月无法解决的(自客户付款之日起算)，除按本协议违约责任的条款向客户支付违约金外，另向客户赠送一零零元面值的”上海电信ic卡”作为补偿。

四、违约责任。

(一)自本协议签订之日起，因乙方原因造成业务开通时间超过一个月(预约装机超过三零日)的，每逾期一日，按收取的安装调测费、手续费数额的百分之一的比例，向客户支付违约金。

(二)因乙方原因造成阻断通信，阻断时间连续三日及以上，但不足一五日的，免收半个月的基本月租费;阻断时间连续一五日及以上的，免收当月的基本月租费，但不赔偿客户因此而造成的其他损失，一个月以上以此类推。

阻断时间的计算，以乙方接到客户申告或乙方查出阻断的时间起至恢复通信时止。

(三)客户逾期不缴纳通信使用费，乙方有权要求补缴，并按所欠费用每日加收三‰的迟延履行违约金。

五、协议的中止与解除。

(一)客户在缴清所有费用后，可办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

(二)若乙方因机线原因在二个月无法解决的(自客户付款之日起算)，自向客户支付违约金和赠送一零零元面值的”上海电信ic卡”作为补偿之日起，本服务协议相应终止。

(三)客户有下列情形之一，乙方有权中止向客户提供本协议规定的部分或全部服务：

一、客户提供的客户资料被发现不真实的;

二、未经乙方授权，客户擅自在已装的通信线路上装、移(室内移机除外)各种终端设备及复用设备或转让租用权的;

三、擅自改变客户类型及使用性质的;

四、自帐单约定的最后付款日期之次日起逾期三零日未缴付通信使用费的。

(四)客户有下列情况之一，乙方有权拆机并解除本协议：

一、利用已装宽带接入服务非法经营电信业务的;

二、自帐单约定的最后付款日期之次日起逾期六零日未缴付通信使用费的;

三、法律规定的其他情形。

六、争议解决方式。

双方对本协议的规定发生争议时，本着互让互利的原则，通过协商解决。

协商不成的，任何一方可请求有管辖权的人民法院依法对所争议的事项作出裁决。

七、其他。

(一)《宽带接入业务登记表》是本协议不可分割的组成部分。

(二)变更宽带接入服务协议时，乙方与客户不再另签协议(过户业务除外)，所填写的登记表格均视为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

(三)客户与其他任何单位、部门或个人签订的凡涉及宽带接入业务租用权的协议，除乙方授权或追认的外，对乙方概不发生效力。

备注：网络受理协议同上。

甲方(签字盖章)：

委托代理人(签字)：

年月日

乙方(签字盖章)：

委托代理人(签字)：

年月日

电信维修合同范本 第三五篇

质保期后的维修和保养合同范本 甲方： 乙方：为保证 ************ （项目名称）在质保期满后，仍然能够长期、稳定运行，并保证使用单位逐步全面接收和操作项目建设内容，以充分发挥各项智能化子系统的功能，达到投资目的，经双方友好协商，签订 质保期后的维护和保养合同 （合同名称），合同内容如下： 一、服务范围 凡属“*****************”招标文件（包含：招标文件、招标清单、招标图纸）范围内，由我方负责设备、材料采购、施工、调试的各个智能化子系统，均在服务范围之内，具体如下：一）、防雷接地系统； 二）、ups不间断电源系统； 三）、综合管路系统； 四）、闭路电视监控系统； 五）、紧急广播与北京音乐系统； 六）、电子巡更系统； 七）、周界防越报警系统； 八）、小区可视对讲系统； 九）、主次出入口车辆管理系统； 一零）、地下车库出入口车辆管理系统； 一一）、车辆管理中心系统及管路系统； 一二）、电梯管理控制系统； 二、服务期限 本维护和保养合同服务期限是从工程质保期（贰年）满之日起计算，提供为期 叁 年的维护保养工作。

甲方应在本合同有效期结束前三零日历天内通知乙方是否续签本合同。三、服务内容一）、维护和保养工作的通知 甲方有维护和保养工作需求时，及时以书面形式（如传真）向乙方报修，简要说明故障现象和范围。

特殊情况下，可电话通知，维护和保养工作结束后，填写“维护和保养明细单”，双方各执一份留底。乙方在收到甲方报修通知后二四小时内作出响应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作，以保证系统在最短时间内恢复工作。

特殊情况下，乙方在一二小时内作出相应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作。二）、维护和保养工作的内容 设备及系统运行情况的检查； 设备及系统的局部性的调整； 设备及系统的运行故障的排除； 新的操作人员的操作指导和培训；编制和填写维护/保养工作明细表，仔细记录每次维护/保养工作内容和结果； 三）、维护和保养工作的方式 乙方提供一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表。

乙方派技术人员进行每季一次设备定期维护保养，每半年中检，每一年大检。 对于提供远程服务支持的系统，将提供二四小时的远端热线服务，技术支援工作，以达到更快捷的实时响应。

乙方指导和培训甲方工作人进行全部维修保养的程序和方法。乙方在机房内保存一本试验和检查记录册，用以记录每次进行的检查和维护保养，并报告所完成的工作以及记录下最终用户代表的证明。

如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿将预先通知甲方。维修保养过程中所更换的设备材料只能采用有关制造商的原产设备材料，甲方不得擅自更换或要求乙方更换设备材料。

四）、备品备件清单和单件报价清单 四、服务费的计算和收取一）、服务费的计算 当系统的设备材料发生故障，需要特殊修理时，其修理费用将由乙方向甲方按实结算。当系统设备材料发生故障，且无法修复时，若该故障是由于设备材料本身问题引起的，其更换设备材料的费用以：合同设备材料清单所列价格为准（此价格在保质期满后三年内遇市场价格上浮，不得上浮；遇市场价格下浮，随同下浮）。

当系统设备材料发生故障，且无法修复时，若该故障是由于使用单位的不当操作或其它非设备材料自身原因引起的，其更换设备材料的费用以：合同设备材料清单所列价格（此价格在保质期满后三年内遇市场价格上浮，不得上浮；遇市场价格下浮，随同下浮） 车费 住宿费为准。对系统进行定期的维护保养，其费用为系统合同价的（一年）。

二）、服务费的收取 因系统设备材料的故障而发生的维修费用或更换设备材料的费用，在乙方完成维修或设备材料更换后，且系统正常运行后三天内，由甲方按实结算给乙方。对系统的维护保养费用按年度计收，在本合同签字生效后一五天内支付首年 的费用，以后各年度的维护保养费用均在上一年度结束后一五天内支付下一年度的费用。

五、不负责任的内容 确系甲方人为因素造成的系统崩溃性损坏，乙方一时无法提供足够的备用品的，乙方将尽力恢复其部分或最基本功能，但因采购周期内由设备原因造成系统不能正常运行引起的一切事故由甲方自行承担，乙方将不承担此责任。确系不可抗力因素（如雷击、火灾等）造成的损坏，乙方一时无法提供足够的备用品的，乙方将尽力恢复其部分或最基本功能，但因采购周期内由设备原因造成系统不能正常运行引起的一切事故，乙方将不承担此责任。

六、双方负责的内容一）、甲方责任 甲方操作人员要严格按设备要求进行操作，并作好设备运行记录，设备运行中有故障发生时，负责及时迅速将维修信息通知乙方。未经乙方同意不得擅自改装和拆迁设备及更改布线。

提供相关的故障现象和其它方面的相关信息。 负责因维修所需进入其它部门的联系，联络工作。

负责内部因维修所需的必要协调工作。 承担按本合同所规定的付款义务。

二）、乙方责任 负责本合同所规定的维修及保养的所有工作。 负责提供所有的维修、保养记录及相关文档资料。

负责向业主制订保养计划，并组织实施。负责接到甲方报修通知（书面形式如传真）后二四小时内作出响。

电信维修合同范本 第三六篇

一、保养设备、服务费合计二、维保内容一、逢冷热季节交换时，对上述规定范围内所有空调，实行定期检查维护（每月不少于二次）：电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；室外机每年一次/室内机、管道末端通风设备每年二次免费清洗（大型成套空调器室外机空气热交换器采用化学清洗）。二、逢冷热季节交换时，对规定范围内所有空调进行免费开机、调试。

三、乙方服务时间段不低于每周一至周日八:零零—二二:零零。四、所有空调发生故障，甲方直接向乙方报修，接报时间保证在二小时内到达故障现场，并于八小时内免费修复。

重大故障无法在规定时间内修复的，乙方应在上述规定时间内免费提供备机供甲方使用，并在一二零小时内修复。三、乙方的责任一、维护保养或维修时，场地清洁工作由乙方负责。

二、乙方在维修期间应严格遵守甲方各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。三、乙方在施工期间造成甲方人身或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

四、乙方每次维修保养后，需向甲方提供维修保养报告书，并请甲方代表在报告回执上签字确认。四、维修维护期限十一、免责条款。

电信维修合同范本 第三七篇

特别提示：

客户及其代理人在入网之前，请务必仔细阅读本协议各条款，尤其是“特别提示”及黑体字部分(标题除外)，如有不明之处请及时咨询。客户及其代理人有权同意本协议或选择其他协议，但客户及其代理人在签署本协议后即视为客户同意本协议全部条款。

本协议甲方系指__________市电信分公司，本协议乙方系指__________电信客户(以下简称“客户”)，乙方所需业务及相关办理手续的具体内容、方式、资费等请参见相关业务说明或向甲方咨询。

为保护客户的通信权利，维护甲方合法的通信经营权，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下：

一、协议双方的权利与义务

一、 客户的权利与义务

(一) 通信自由和通信秘密受国家保护。

(二) 有权对通信质量和服务质量进行监督和申诉。

(三) 须在甲方规定时限内交纳电信业务服务费用(每月计费结帐周期为：一日至月底;每月电信费用交纳期限为每月六日至次月五日)

(四) 固定电话、小灵通、宽带等新装或拆机业务，当月基本月租费计收按实际竣工日期、拆机申请日期区分全月或半月月租费;通话费按实际发生计收。新装：即一日至一五日(含一五日)为全月，一六日(含一六日)至月底为半月;拆机：即一日至一五日(含一五日)为半月，一六日(含一六日)至月底为全月。

(五) 客户选择银行托收、信用卡代扣、邮政储蓄代扣方式缴付通信费用时，需到银行或邮政局办理相关委托托收或代扣手续。

(六) 申请办理各项电信业务须提供真实、准确、合法、有效的客户资料，当客户资料变更时应及时办理客户资料变更手续。客户对填写的客户资料的真实性合法性承担法律责任。

(七) 自行管理使用本人的“业务密码”、上网帐号。甲方提供的宽带“初始密码”应及时进行修改，妥善保管，宽带安装接入modem设备只供使用，非赠送品。如因自身原因使用不善或被他人使用所造成的损失，由客户自己承担责任。

(八) 签署的各类优惠业务协议或宽带包年期到后，应在到期后一个月内自行到当地电信营业厅办理相关手续，如在一个月仍未办理变更或续签手续，则默认甲方按普通资费标准收取费用。对不再使用的，应在到期前来办理取消手续，如超过到期日来办理，发生的费用则由客户自己承担。

二、 甲方的权利和义务

(一) 按照国家规定的电信标准资费收取各项费用，并保留在国家规定的标准资费政策范围内调整资费的权利。

(二) 本协议终止后，甲方有权对客户原使用的业务号码回收，并进行再分配。

(三) 在营业场所公布服务标准、服务项目、资费标准，并以多种方式(现金付费、购买充值缴费卡、银行托收、信用卡代扣、邮政储蓄代扣等)为客户缴费提供方便。

(四) 按《_电信条例》规定，可对超过规定交费约定期限的用户，所欠费用每日加收三‰的滞纳金。在超过交费约定期限的三零日后，采取暂停提供服务措施。在暂停提供服务的六零日内，用户仍不交纳所欠费用和滞纳金，可终止提供的服务。

(五) 提供业务咨询、查询;根据客户的需要免费向客户提供长途话费、区间话费详细清单，并保留话费信息半年。

(六) 客户办理暂停手续后，客户业务号码仍予保留，停机期间按规定收取停机保号费(每三个月为一计费单元，不足三个月按一个计费单元计收，以次类推)，如需恢复通话或拆机，须办理相关复话或拆机手续。装移机业务转为待装业务的，所选的号码不予保留，届时客户需重新办理相关手续。

(七) 提供的宽带接入终端modem设备，产权归甲方所有，一年内保修。乙方宽带拆除时负责对modem设备进行检测和收回，如遗失或损坏，照价赔偿。

二、协议的终止与解除

一、客户在缴清所有费用后可办理拆机或过户手续，本服务协议相应终止。

二、客户办理过户手续的行为视为原客户的《电信服务协议》解除，新客户签订《电信服务协议》且继续使用原客户的业务号码。过户当月的费用在新客户的缴费帐务中扣除，具体由哪一方承担，请过户双方自行协商解决。

三、 客户有下列情形之一的，甲方暂停向客户提供本协议规定的部分或全部服务：

(一) 客户提供的客户资料被发现为弄虚作假、伪造的;

(二)未经甲方授权，客户擅自在已装的话机线路上装、移各种终端设备及复用设备(室内移机除外);擅自改变电信业务使用性质的;

(三)有确切证据证明客户：经营情况严重恶化，财产转移，抽逃资金以逃避债务，丧失商业信誉或者可能丧失付费能力的其它情形;

(四)以保证金、担保人和抵押金等方式取得租赁权或使用权的客户如违反担保协议中保证条款或担保人撤消保证的。

四、客户有下列情形之一的，甲方可以终止提供服务并解除本协议：

(一)利用已享受的电信业务进行非法电信业务经营;

(二)逾期三个月以上未缴电信业务服务费用;

(三)法律规定的其它情形。

三、违约责任

一、甲方装移机、障碍修复时限超过_颁布《电信服务标准》的，按《_电信条例》的有关规定执行。

二、客户逾期不缴纳电信费用，在实施暂停提供服务期间，月租费和违约金照计。因欠费被终止提供电信服务的，月租费不计，但继续计算客户所欠费用违约金并追缴所欠全部费用。

三、双方如有其他违约责任，按《_电信条例》的有关规定执行。

四、免责条款

一、因技术上的需要，在_颁布〈电信服务标准〉规定的时限内以公告的形式通知并尽可能降低不利影响的前提下，甲方有权对网络、设备、软件等进行更新、维护，或进行号码升位、关闭技术落后的网络。在甲方尽合理的努力以减少妨碍的前提下，客户同意免除甲方因此而产生的责任。

二、因电信业务在不断的发展中，甲方有权在发出业务通告后，对业务资料、操作流程、服务规则等进行变更。同时有权对计费标准与周期等进行调整，并有权按调整过的、合法的标准向客户收取费用。在甲方能够证明尽合理的努力以减少妨碍的前提下，客户同意免除甲方因此而产生的责任。

三、因不可抗力原因导致通信障碍，客户同意免除甲方的责任。

五、证明材料

一、甲种客户是指非经营性的私人住宅客户，除甲种范围以外的都为乙种客户。

二、甲种客户本人办理业务时，需出示客户本人有效身份证件的原件;非客户本人办理业务时，需出示客户本人身份证件原件和经办人身份证件原件。

三、乙种客户办理业务时，客户名称与单位所盖行政公章、付款单位的全称必须一致。各单位内设机构以自己名义办理业务时，则不予受理。如遇特殊情况由相关单位代付款的，需用文字说明，并加盖付款单位行政公章以示同意代为付款。

四、客户户籍所在地(以有效身份证件的住址为准)或法定所在地(营业执照上单位注册地)不在本地的客户，须有本地公民或单位提供担保，并如实填写担保资料，并签署担保协议;或者持本人身份证，办理话费预存，预存最低额度根据不同业务而定。如果担保人要求撤消担保，客户应提供新的担保人，并到甲方营业场所协商解决。

六、业务通告及业务变更

电信业务服务的内容、方式、资费甚至相关法律等均在不断变化中，甲方无法就此逐一告知客户，但将提前四八小时通过受到影响地区的主要报刊、互联网站或广播电视进行公告，并通过电话语音、短信、话费通知单或收据方式之一进行通知，变更后的情况以公告及通知后的内容为准。请客户对前述告知或通知的方式保持必要的关注，以免造成误解和不种影响。若客户对业务通告及业务变更有异议，须在通告发出后一个月内与甲方协商，否则甲方将认为客户已得知并同意协议条款。

七、争议解决

双方对本协议的规定发生争议时，本着互让互利的原则，通过协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、附则

一、所有办理电信业务新装登记的客户，均应签署本协议和相应的业务表单。

二、签署本协议后，双方经协商签署的变更协议或其它补充协议(如优惠协议等)，均视为本协议的附件，与本协议具备同等法律效力。

三、客户与其它任何单位，部门或个人签署的凡涉及到电信业务使用权的协议，未经甲方同意，对甲方不发生效力。

四、甲方客户服务热线：__________

五、本协议一式两份，客户与甲方双方各保留一份。双方签字或盖章后生效。

甲方：__________ 乙方：__________

__________省电信有限公司__________市分公司 乙方委托代理人：__________

年 月 日 年 月 日

电信维修合同范本 第三八篇

一. 工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的五零%，水电完工后支付三零%，整体竣工验收合格后支付二零%

二. 乙方承包内容：

一).水电开槽、布线、穿线、埋槽

二).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

三).水电施工的穿墙、打孔、切割

四).开关面板安装

五).小五金、马桶、的安装

六).后期灯具的安装

三.工程结算方式：

按实结算：

总价结算：二零元/平米(套内面积)

一.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

二.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

电信维修合同范本 第三九篇

一、甲方装饰住房系合法居住。

二．施工地点：_____________________________________________

三、住房结构： 室 厅 卫 套，施工面积 平方米。

四、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）

五、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。

六、总价款：￥ 元，大写（人民币）： 其中：

材料费：

人工费：

管理费：

设计费：

垃圾清运费：

其他费用：

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

七．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日