范文网 合同范本 分包转让合同范本(多篇)

分包转让合同范本(多篇)

分包转让合同范本 第一篇发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称已方)本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则,为了明确双方权利和义务,经双方友好协商,就东盛阳光大厦工程刮腻子工程签订如下协议,以资。

分包转让合同范本

分包转让合同范本 第一篇

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称已方)

本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则,为了明确双方权利和义务,经双方友好协商,就东盛阳光大厦工程刮腻子工程签订如下协议,以资共同遵守。

一、承包范围

一、承包内容:根据图纸中规定的一-一五轴刮腻子的范围及工作内-容,包括基层处理,钉眼防锈漆处理,黑水泥找平,二道腻子。

二、甲方提供水电接入口,水泥由甲方统一安排,其他工具材料由乙方自行安排。

二、工程价款及合同结算:

刮腻子工程采用包工包料方式分包。以建筑面积结算,每平方米 元,该承包价格包含第一项内所有项目。

结算时,每一零层完成一遍刮腻子工程量,经甲方检查合格后,支付该工程量的五零%价款;二遍腻子完成后支付该工程量的四五%价款,剩余价款待工程验收合格后一五天内一次性付清。工程价款支付时,乙方必须提前递交日常考勤表及盖好手印的工资表,要切实将工资发放到职工本人,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

三、工期要求:

乙方必须按甲方的施工进度计划,按时完成各个部位的工程量,并无条件服从甲方现场人员指挥,调配。如因乙方原因造成工期延误,则扣留该段工程价款的二零%,同时甲方有权安排其他班组施工,所完工程量价款从乙方总价款中扣除。节假日及农忙期间,乙方必须保证现场施工人员数量及施工速度,如若出现进度滞后现象,扣留该段工程款的二零%。

四、工程质量要要求:

腻子粉,胶水等材料必须符合相关要求。防锈处理,阴阳角及平直度必须符合规范要求。

基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

三、刮腻子施工质量必须符合现行建筑装饰装修工程质量验收规范要求,同时要符合甲方技术交底要求。

五、奖惩措施

乙方在施工过程中要注意节约材料,严禁铺张浪费材料,施工时,必须保证工尽料完,施工现场必须清理干净,每发现一处清理不干净,罚款二零零元,如发现浪费现象,按材料成本价的一-三倍罚款

如应乙方不服从管理或自生操作不当,造成施工质量达不到约定的`质量要求,甲方视情况处以五零零-一零零零元罚款,同时乙方无条件返工,并承担由此产生的一切费用。

六、文明施工与安全生产:

施工过程中,必须严格遵守相关安全要求及操作规程,排除一切安全隐患,杜绝一切安全事故,如因乙方操作不当或或不服从管理等原因造成的安全事故,则由乙方承担全部责任及相关费用,如因其他原因造成的事故,则由责任方承担所有的责任及费用。乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种的团结协作关系,不得出现打架及偷窃行为,如发生打架斗殴行为,参与者每人罚款二零零-五零零元,情节严重者,移送公安机关处理。

七、其它事项:

一、此合同严禁转包,同时如若乙方中途退场,甲方视乙方放弃合同履行,处罚应付全部余款。

二、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章生效,工完款清失效。

三、乙方承担人必须在现场组织协调工人施工,协助项目部管理。

四、必须遵守项目部所做出的一切规章制度,如发现职工违章按项目部的规定处罚,罚款在工程款内扣除。

甲方(签章): 乙方(签章):

代表: 身份证号码:

分包转让合同范本 第二篇

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

一、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)

(注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章,作为合同附件,附在合同内。)

二、人员

施工负责人:——职务:队长职称:工程师

技术负责人:——职务:总工职称:工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

一、分包工程项目

工程名称:

工程地点:

分包范围:

二、劳务报酬

(一)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为算工程数量。

(二)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费,最终算依据为业主批复的乙方承担的工程费用算书金额。

(三)本工程的劳务报酬单价为固定单价,不得调价,除非业主调整。

(四)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用,以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。

(五)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第一零零章总则费用或单价中,不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。

(六)工程量清单第一零零章总则费用除一零一-一保险费、一零二-一竣工文件、一零四-二项其他不进行分割,其他项目乙方占%.

(七)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。

(八)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用),乙方承担费用元(元)整。

(九)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担,由甲方代扣代缴,其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

一、乙方更换施工负责人或技术负责人时,要取得甲方同意。

二、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款,要求撤换时,乙方接到通知后,应在七天内撤换,重新委派继任者。

三、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期限

一、总工期以业主和公司的工期为准。

二、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

一、工程质量必须全部达到业主以及国家和_现行的工程质量检验评定标准,分项、分部工程一次性验收(检验)合格率一零零%,单位工程合格率一零零%.

二、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工,工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求,并令甲方、监理工程师和业主满意。

三、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理,同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题,甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定,乙方必须无条件接受,由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。

四、乙方工程负责人必须常驻本项目工地,对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于二五天),甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场,乙方必须无条件接受,其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单单,原则不允许随意更换。未经甲方同意,每更换一人,对乙方罚款伍仟元,若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作,乙方应在七日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。

五、乙方在每道工序施工完毕后,应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收,并配合甲方及时上报签认各项相关资料,待监理工程师签证确认后,方能进行下道工序施工,否则,甲方将不予计量,由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

一、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定,严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地,各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设,随时接受各级安全人员的监督检查,按规定采取措施做好现场的安全防护工作,消除事故隐患。

二、乙方对现场的作业人员进行安全教育,明确其安全责任,甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。

三、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施,经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

四、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求,采取有效的职业病防治措施,做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时,提出相应的安全防护措施,报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育,提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等,施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

五、按规定为施工现场人员配备安全保护用品,指导现场人员正确使用,确保施工人员的人身安全,费用由乙方承担。

六、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,应于八小时内以书面形式通知甲方,并保护好现场,甲方及时提出处理方案,乙方应积极给予配合,并进行保护或组织施工处理,所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

七、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度,严格按操作规程办事,做到安全生产,文明施工,在开工之日起一零日内,将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

八、甲方有权检查乙方安全生产情况,对于存在的事故隐患,责令乙方整改,否则,甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚,直至安全隐患消除为止。

九、乙方应制订出严密的安全防范措施,杜绝各种人身伤亡,机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故,其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。

一零、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书,并在进入现场一零日内将人员花名册,身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法,其责任由乙方全部承担,给甲方造成声誉、经济损失的,甲方有权给予经济处罚。

一一、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险,超过合同部分乙方按工程所承担的比例三四%进行分摊。

一二、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金,待本合同工程完工后,无任何安全事故,两个月内无息退还。否则,甲方将根据对乙方的安全指标考核果具体情况予以扣留。

一三、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定,执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求,加强从业人员的环保教育,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染源,按规定排放污染物,避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

一四、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场,并在四小时内通知甲方,双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护,若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。

一五、若乙方未履行上述条款,发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故,以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用,均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响,即视为乙方违约,甲方有权终止合同。

第七条工期延误

一、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用。

二、由于业主方原因造成的材料供应不上,甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过五天时,从第六天起,按照甲乙双方确认的人员,给予乙方每人每天二零元的生活补贴,其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失,甲方不予补贴费用。

三、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者,甲方不顺延工期,造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

第八条材料供应及机械设备使用

一、材料供应

(一)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板,甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场,卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗,超限额数量部分按照采购单价加收一五%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份),经双方人员确认,在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划,否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延,其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

(二)除上述明确甲方提供的材料外,其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准,同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证,并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意,试验合格后方可使用,否则,由此造成的一切损失由乙方负责。

(三)施工中乙方采购材料的'保管、使用、回收等全部由乙方负责。

(四)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整,材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程三#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第条进行调整。

二、施工机具、机械设备供应

(一)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具,应及时组织上场,安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

(二)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

(三)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

一、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工。

二、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关基础资料,报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单,上报监理、业主,待业主批准后方可实施。

三、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失,由乙方提出申请,甲方汇总上报,待业主批复(损失金额)后,按标段批复总额%进行补偿。

四、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例,按各自上报金额统一下浮。

第十条计量与算

一、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查,经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

二、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价,算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主算工程量为准,完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中,除非业主对该单价调整,任何情况下均不调整。

三、乙方必须在每月一八日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。

四、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后,由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实,确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准,资料提交齐全时给予计量,发现工程质量不合格不予计量,并责令乙方返工处理,期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后,重新申报验工计量。

五、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量,计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料,如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量,由此引起的一切损失均由乙方负责。

六、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。

七、每月计量报表业主批复后,甲乙双方共同清理当月计量工程量,并将乙方范围内的复印给乙方一份。

八、算前,乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方,材料的节超由甲方核算,周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门算。

第十一条劳务报酬价款支付

一、劳务报酬的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证,扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等),从银行转账支付。

二、甲方按批准的验工计价款,扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%×%=万元,如果变更超过业主规定的限额需要增加,乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

三、预付款待业主支付后,按乙方承担工程比例支付乙方,乙方确保专款专用,不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付,支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程三#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第条规定支付。

四、计价支付以业主计价支付周期为准,但推迟七个工作日,计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。

五、甲方向乙方每次拨付工程款之前,乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划,经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后,依据《劳务施工合同》条款,方可拨付工程进度款。否则,不予拨款。

六、乙方应固定财务人员,建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案,并接授甲方核查。

七、支付方式:在甲方收到业主支付的工程进度款后一零个工作日内,通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误,甲方支付工程款的日期相应顺延,乙方应积极采取措施不得影响工程进度,延期支付的资金不计利息和违约金。

第十二条履约保证金

一、乙方履约保证金为叁拾万元,在签定合同前一次足额交纳。

二、若合同执行期间,因乙方原因未能履行合同条款,则履约保证金予以扣除。

三、合同执行期间,因业主或甲方原因未能履行合同条款,则按约定返还乙方履约保证金。

第十三条履约、质量保证金返还

一、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下,业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等,在乙方未及时处理或处理不力时,甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还,不影响甲方对乙方的履约保证金返还)

二、质量保证金返还

工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后,甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。

第十四条甲方权利及义务

一、全面履行总承包合同的义务,组织实施施工管理,对工程的工期、质量负总责。

分包转让合同范本 第三篇

甲方:

乙方: 浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司

经甲、乙双方共同协商,甲方决定将项目委托给乙方承建;为圆满完成该项目,明确工程内容及双方的责权利,根据《_合同法》及国家有关法规,结合该工程的实际情况,签订本合同。

第一条:工程内容和承包范围

(一) 工程名称:汇景广场

(二) 工程地址:上饶市凤凰大道(交警大队旁)

(三) 建筑面积:

(四) 承包范围:汇景广场一#、二#、三#楼(裙楼一、二、三、四层及地下室、负一、负

二层)

一、消防工程报警系统

二、消防工程自动喷淋系统

三、消防工程防排烟系统

四、消火栓系统

上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试,系统竣工验收合格起免费保修一年。(注:不含消防水池;消防系统弱电部分安装由乙方负责,强电由甲方负责;甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。)

第二条:工程造价及承包方式

(一)乙方按甲方提供的图纸施工,实行包工、包料,包工期、包质量及保修一年的形式,承包上述系统工程。

(二)付款方式:

一、套用江西省二零xx年安装定额及相关文件取费。

二、材料按江西省市场价格信息(注:以当地当月信息造价结算)

(三)工程总造价暂为: 元(大写:人币 元)。

(四)由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用,具体金额双方协商制定。

第三条:合同文件的使用文字、标准和适用法律

(一)合同语言:汉语。

(二)适用法律、法规:《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。

(三)适用标准、规范:

一、GBJ一六-八七《建筑设计防火规范》;

二、GB五零零四五-九五《高层民用建筑设计防火规范》(二零xx版)

三、GB五零零八四-二零xx《自动喷水灭火系统设计规范》;

四、GB五零二六一-九六《自动喷水灭火系统施工及验收规范》;

五、GB五零一六六-九八《火灾自动报警系统设计规范》;

六、GB五零一六六-九二《火灾自动报警系统施工及验收规范》;

第四条:图纸及甲、乙双方现场代表

(一)图纸提供套数:甲方向乙方提供三套施工图

(二)图纸特殊保密要求:双方均应妥善保管图纸

(三)甲方驻工地代表及委派人员:

(四)乙方驻工地代表及委派人员:第五条:工期

(一)开工日期: 日

竣工日期:

工期:乙方施工队全面进场后 个月;

(二)其它:

一、因前期工作未完工,或工作场地有障碍物,施工用水、用电未接通,经双方协商,工期可以顺延。

二、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工,工期可以顺延。

三、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,由甲方负责所造成的全部损失。

第六条:材料、设备供应

乙方负责提供和购买工程的全部材料和设备,所有材料必须执有出产品合格证;设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。

第七条:工程款的支付

(一)本合同签字盖章生效

(二)甲方每月按乙方实际工程量的支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的九零%,验收合格后(注:验收合格以拿到消防验收意见书为准)甲方向乙方支付到工程总造价的 九七%。

(三)剩余工程总造价的 三%作为工程质保金,一年后 七日内付清。

(四)在合同签订后,除遇材料和设备价格上浮外,无特殊因素,乙方将不得提出任何异议。

(五)由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格项目,应当在双方商定的时间内,由乙方负责返工直至合格,乙方将不得提出任何异议。

第八条;双方责任

(一)甲方责任:

一、负责现场施工协调、监督,并尽力为乙方提供施工便利。

二、安排好乙方的`办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。

三、提供设计和施工中必须的相关技术资料。

四、协助组织对该工程的竣工验收,并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。

(二)乙方责任

一、乙方按图施工并达到消防验收标准。

二、做好施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。

三、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全,由乙方造成的安全事故,乙方负责处理并承担一切责任。

四、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施。

五、工程竣工后清理现场,做到工完场清。

六、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。

第九条:工程质量检查及验收

一、施工中乙方根据甲方要求,应随时提供工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。

二、乙方必须健全质量检查制度,做好质量自检记录。

三、乙方在工程竣工前十五天,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合。

四、工程竣工时,乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。

五、经验收检查工程需返修,则以返修合格后的日期为竣工日期。

六、乙方的生产、生活临时设备,应在竣工报告提交期十五天内全部撤离,并工完场清。

第十条:其它

一、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。

二、双方因其中一方违约,给另一方造成经济损失,由违约的一方负责赔偿,赔偿金额双方协商解决。

三、在合同的有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。

四、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议,(补充协议与本合同同样具有法律效力)。

五、本合同保修期满后,自动失效。

六、本合同正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

电话:电话:

手机:手机

地址:地址:

开户行: 开户行:

帐 号: 帐 号:

合同签订日期: 合同签订日期:

消防系统工程施工

浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司

分包转让合同范本 第四篇

甲方: (以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商本着平等自愿的原则就【博霞山庄二期】太阳能安装、服务等事宜达成如下协议:

一、工程地点:西霞口

二、工程范围:本工程大包,包含材料采购、安装、安全防护、文明施工、竣工调试、保修服务等指标;遵守设计方案和建设方提出的基本要求并保修服务一年等工作

三、施工工期: 二零xx年九月一三号竣工并验收

四、货源与安装:

一、货源:除集热器、水箱、控制系统、水泵外其他施工材料由乙方按甲方要求自行采购;

二、乙方接到安装通知后,要求一次性安装、调试、验收完毕,若因施工现场条件或接到临时不能施工通知时,乙方必须承担材料存储保管等费用,如果材料损坏或被盗,乙方自行负责

五、甲方责任:

一、甲方提供施工图纸及作法说明并指派 负责协调好乙方于建设方的关系,负责合同履行、对工程质量、进度计划、安全文明施工进行监督检查,对检查出的问题通知甲方进行整改并有处罚权;

二、甲方按照合同条款按时给乙方付款以保证工程顺利进行

六、乙方责任:

一、乙方采购的原材料必须符合甲方要求,所有进场材料必须附带材质单、合格证及使用说明书或检验报告交甲方存档以备移交建设方;

二、乙方进场前必须提供详细的施工方案及进度计划书和安全文明施工保证书,并按图纸和甲方要求负责施工合同约束的一切条款,保质保量地完成施工任务;

三、乙方负责施工竣工验收之日起的一年售后服务工作;

四、安装过程中发生的一切费用均由乙方承担;

五、若建设方要求,乙方负责提供安装资质、技术负责人、项目经理、主要技术工及电焊工操作证明等文件

七、价款、付款及发票约定:

一、合同总价款:人民币贰拾玖万陆仟元整 ¥:二九六,零零零 .零零元;

二、付款方式:合同签订后乙方提供的镀锌角钢和管道等主要材料进施工现场后七日内付三零%工程款;集热器和管道、管路保温安装完毕,检验合格后七日内再付三五%工程款;工程竣工经三方验收合格并进行设备和内页资料移交后十五日内甲方付至合同额的九五%,剩余五%的做为质保金,如无重大质量问题自验收之日起一年到期后三日内付清;

三、发票:乙方负责提供给甲方二九六,全额增值税专用发票,每次付款凭发票结算,差额发票部分按六%扣除税款

八、责任区分:

一、因甲方提供的材料或图纸不符合要求而造成的损失由甲方负责;

二、因乙方采购的材料或安装质量不合格造成返修的损失均由乙方承担

九、工期的约:

一、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费用;

二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延;

三、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工一周内累计八小时以上,工期相应顺延

十、违约责任:

一、乙方未按合同工期完成施工任务,每超一日罚款元 ;

二、甲方未按合同约定按时支付乙方工程款,每超一日罚款元(双休日顺延);

三、任意一方中途毁约需赔偿对方合同总额一零%的违约金

十一、合同争议的解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如协商后仍不能达成协议时,可提交仲裁机构或人民法院裁决

十二、合同生效:

一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效;

二、本合同有效期自合同生效之日起到保修期满之日止

十三、附则:

一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,合同附件是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力;

二、施工期间严格遵守建设方施工文明要求,违反建设方规定而遭受处罚的由乙方负责,对不穿工作服、不带工作牌或违反规定吸烟者每发现一次罚款一零零元;

三、因乙方变更导致的费用增加,合同总价将不予调整,乙方在报价中需考虑此项风险费用;因甲方变更所产生的费用变化,以甲方接受的报价书计价费单价为准,进行费用调整;如无相应报价,经市场情况定价为准,在工程结算时相应增减;若预算报价中未施工部分将在结算时依据报价书中的价格从工程总价中扣除,若管路及保温超过工程量的一零%以外部分按实际数量给予追加。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第五篇

转包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)

根据《_家村土地转包法》等法律法规的规定,甲、乙双方就农村土地转包事宜协商一致,特订立合同供双方遵守执行。

一、 转包土地的面积、位置

转包土地位于 ,面积 亩,四至:南至: ,北至 ,东至 ,西至 。甲方同意将该土地发包给乙方转包耕种使用。

二、 转包事项

一、转包期限:该地早期由甲方与七级镇东金村委会承包三十年(即一九九九年 月至二零xx年 月止)。今经双方协调、同意甲方转让给乙方 年( 年)。即 年 月 日至 年 月 日止。

二、转包费用

转包费用为人民币 元,本合同签订之日起后,由乙方对该转包土地继续耕种,由此产生的费用和收益由乙方承担。

三、双方在签订转包合同之日起,甲方即将转包土地正式交付给乙方。

三、 转包土地的用途

本合同项下的土地用于种植各类农作物及经济作物

四、 甲方的权利、义务

一、 监督乙方依照本合同约定的用途合理利用和保护土地。

二、 按照合同约定收取转包金。

三、 甲方保证发包给乙方的土地权属清楚,甲方拥有合法的所有权及使用权。若土地权属发生争议,由甲方负责解决,处理解决期间不能影响乙方正常生产,如因土地纠纷造成乙方损失,由甲方负责赔偿。

四、 维护乙方的土地转包经营权,不得非法变更、解除本合同,在合同有效期内,甲方不提高转包金,不得重复转包该土地。

五、 不得干涉乙方的生产经营自主权和正常的生产经营活动。

五、 乙方的权利、义务

一、 按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所转包的土地。

二、 享有转包土地上的收益权。

六、 国家建设征地补偿

因国家建设征地所获补偿金,属土地补偿款部分,归甲方所有,属地上植物等附属物的青苗补偿款归乙方所有。

七、 合同期满财产处理

本合同期限界满,转包土地上的作物仍归乙方所有,在双方不同意签订合同的情况下,乙方在合同期满后半年内处理完毕地上种植的作物。

十、违约责任

转包期内,除国家征用土地外,甲方不得以任何理由终止转包合同,不得将转包土地再次转包给第三人,否则视为违约。违约金为甲方应收转让费用的二倍。

十一、特别条款

在签订本合同时,甲乙双方应到村委会进行土地转包备案,如甲方未履行以上义务导致辞本合同无法履行,则乙方有权要求甲方赔偿乙方二倍转让费用。

十二、其他条款

一、本同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、本合同在履行过程中或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商 解决,协商不成,任何一方均有权向有聊城市仲裁委员会申请仲裁。

四、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,村委会备案一份。 甲方签名: 乙方签名:

村委会意见:情况属实,同意转包。

村委会代表见证人:

二零xx年 月 日

分包转让合同范本 第六篇

承包人:(简称甲方)

劳务分包人:(简称乙方)

依照《_合同法》《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;

二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。

三、劳务报酬

一、本工程的劳务报酬金额约为;

二、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。

四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

五、质量标准

一、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》二、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(一)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(二)合理使用周转材料,杜绝浪费;(三)拆除模板应经施工技术人员同意;(四)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(五)拆下的`模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(六)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(七)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

六、施工验收及工程量的确认

一、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;二、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

七、双方责任和义务

甲方责任和义务(一)

一、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:(一)在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:;(二)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;二、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;三、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;四、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;五、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

乙方责任和义务(二)

一、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;二、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;三、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;四、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;五、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责;六、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;七、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;八、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;九、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;一零、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

八、施工变更

一、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;二、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延;三、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

九、违约责任:由过错方承担违约责任。

十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

十一、合同有效期及份数

一、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;

二、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。

分包转让合同范本 第七篇

发包方 (以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则,就甲方将隆昌县建设工程数字化管理 的监控工程劳务部分发包给乙方一事,达成如下协议:

一、承包内容:

隆昌县境内所有属于甲方的视频监控安装拆除维修工作。

二、监控工程承包安装期限:

年月日至年月 日

三、甲方权利义务:

1、甲方要求乙方保证以安全生产为前提。

2、甲方应明确乙方从事劳务外包的工作任务和工作要求,然后由乙方安排工作人员负责按要求完成约 定的工作任务。

3、甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。

四、乙方的权利义务:

1、乙方应保证具有履行本合同的.能力。

2、乙方应保证严格遵守有关的_的法律法规,特别是有关员工劳动保障或福利政策,同 时承诺遵守甲方的包括安全生产等各项指导原则。3

、乙方应保守甲方的各项商业秘密,不得将有关资料透露给任何第三方,否则应承担相应的法律责任。

4、乙方应教导其员工严格遵守安全标准进行安装工作,在运输、安装过程因意外造成的人身伤害及财产损失由乙方承担。

五、甲乙双方安装业务协议,全程安装业务承包给乙方,包括安装费、运输费。甲方负责提供工程的设备和材料,乙方只负责安装。

六、劳务费用的结算及支付:

1、双方约定本监控工程劳务费按点(摄像头数量)结算。

2、球机安装费用三二零元/个

枪机安装费用三零零元/个

机房安装费用一五零元/个

电视机安装费用一零零元/个

拆除摄像头一五零元/个

拆除机房八零元/个

维修按二四零元/天

移机按新安装单价计算。

3、此单价承包期内不降价,并随市场行情决定涨幅。

4、劳务费支付方式:按月结算,即次月一日结清上月工程款,凭施工验收单予以结算。

七、违约责任:

本协议经甲乙双方签字生效,生效后甲乙双方任意一方违约,均向守约方支付违约金(大写:壹万陆仟捌百元整)。

八、争议及未尽事宜:

本合同的任何争议,甲、乙双方应协商解决,不能解决的,任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表: 乙方代表:

甲方(盖章): 乙方(签章):

分包转让合同范本 第八篇

兹有工程

总承包人:_________(以下简称甲方),地址:_________,电话号码:

分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码:

甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程范围:附件二。

第四条:价款

工程总价:人民币 元整,大写为 (此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。

按二零xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。

以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

此合同开工一零天内,乙方向甲方交质量保证金 万元,此保证金应在该分包工程验收完工后,一五天内归还给乙方。

第五条:工程期限

开工日期:

竣工日期: (以竣工报告为准) 交付日

合同总工期: 天

甲方应在合同签订后五个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴,不得耽误。

第六条:付款办法

乙方进场五天内,甲方付给乙方进场施工费 元。

乙方施工至壹个月后,一零天内付进场第壹个月的工程进度款的七五%。以后以按每月工程量的进度款付七五%,工程结束验收合格付至总工程款的九零%。删除

工程竣工后六个月内付五%。

工程竣工满一年后二零天内五%付清(此项为保固金)。

水电费由甲方预交,费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的五零%〕

甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

第七条:本工程质量标准

按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

第八条:代表

甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

第九条:工地管理

乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理,经乙方书面确认,甲方可以于该期工程款中扣除二零xx元以下罚款。

乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

第十条:设备、材料、通行及配套

甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料,除甲方当即提出不合格外,均视为合格品。

乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

第十一条:工程保险

乙方应对其员工购买保险

由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

第十二条:变更设计

双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

经由本合同双方协商一致减少的事项。

为了甲方利益,由乙方可以书面提前一零天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的.费用。

第十三条:工程延期

须延长完工日期时,乙方可于原因发生后三日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

第十四条:验收

工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起二四小时内进行验收。

本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

乙方在验收前三日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前二日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

甲方在收到乙方通知后三天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在一零天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

第十五条:违约及损害赔偿责任

一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价一零%计算之违约金。

一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

一方要求停工达一五日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。

一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金一五万元。

除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人一零零元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

第十六条:纠纷处理

甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由苏州市相城区人民法院管辖。

第十七条:其它

合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

本合约正本之印花由双方各自贴销。

一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

一、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)

二、甲方提供图纸一览表,双方认可的施工图

三、甲方提供的设施 、材料清单

四、甲方指定之负责人授权委托书

(以下无正文)

签约日期: 年 月 日

甲 方:

甲方担保人:

乙 方:

分包转让合同范本 第九篇

甲方:

乙方:

订立日期:年 月 日

劳务队承包协议书

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《_合同法》和《_建筑法》等法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方经协商就内部劳务承包事项达成一致意见,订立本协议。

一、劳务承包工程、地点和承包劳务内容

工程名称:

工程地点:

承包劳务内容:

二、劳务工作期限

一.开始工作日期: 年 月 日

二.结束工作日期: 年 月 日

三.合同工期总日历天数 天

三、劳务报酬

金额(人民币)小写: 元,大写 元。(暂定价)

依下列第 种方式计算单价。

一.约定不同工程劳务的计时单价,按确认的工时计算,即

二.约定不同工作成果的计件单价,按确认的工程量计算,即

三.工作量及单价可附表执行。

四、工时及工程量的确认

依下列第 种方式计算劳务报酬。

一.按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日提供进场作业劳务人数并由项目部确认。

二.按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月上报已完成工作量并由项目部核实确认。

按上述方式确认后,还需附每月劳务人员出勤记录。

五、劳务报酬支付方式

一.每月按确认的工时及工程量计算劳务报酬,经项目部质量、安全、预算等相关人员复核后,甲方按 %支付乙方,乙方需按劳动合同约定的劳动报酬制作本承包作业所属劳务工人工资表,由甲方监督承包人或委托项目部代为直接发放到工人手中,由他人代领的,必须有本人签字的书面委托书。

二、工程变更调整

因特殊原因造成工程量的变更部分必须于当月经总包方负责人及预算员核准确认,增加或减少的劳务报酬及其他条款中约定增加或减少的'劳务报酬,与劳务公司签订《劳务承包补充协议》后同期调整,未与劳务公司签订《劳务承包补充协议》的,造成任何损失劳务公司不承担责任。

三、未支付的余款及风险保证金待乙方承包任务完成后,经项目部、甲方确认乙方在施工质量,工期、安全施工、及时足额支付工人工资、以及综合治理等因素,并核实使用的材料、机械设备及相应费用后,进行劳务报酬的最终结算支付。

六、工程质量及验收

工程质量执行标准: 按工程合同标准执行

一.乙方为承包劳务质量的第一责任人,所施工工程质量执行总(分)包合同有关质量的约定、《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》及项目部的要求。

二.乙方施工完毕,项目部对施工成果组织验收合格后,视为乙方完成了本协议约定的工作任务,但项目部与业主间的隐蔽工程 验收结果或工程竣工验收表明乙方施工质量不合格时,乙方必须无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的项目部相关损失。

七、安全施工与综合治理

乙方为承包劳务安全生产的第一责任人,乙方对施工现场安全生产要严格执行甲方制定的《安全生产目标、任务及考核规定》(附件一)。确保劳务作业队无刑事、治安案件、无计划外生育现象,确保队内和谐稳定;

八、承包风险处理

一.乙方承包的施工任务必须按项目部即施工总承包或专业承包方(以下简称项目部)的进度计划完成。若乙方因自身原因不能满足项目部需求,经项目部向甲方提出解除《建筑劳务分包合同》后,甲方及时书面通知乙方本协议自动解除,造成损失由乙方自行承担。

二.乙方应服从项目部的管理,若发现乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人,项目部可直接取消乙方的施工资格,由此造成的任何损失及劳资纠纷由乙方承担。

三.甲方依据和项目部共同确认乙方每月完成的工作量,保障乙方劳务队人员工资按本协议约定,及时、足额支付,乙方不得延期、拖欠员工工资。

四.本协议书履行过程中,双方必须明确电话、住址、通信地址等联系方式,保证联系及沟通渠道畅通,如果牵扯到部分事项未明确时,难以联系到对方的,由此造成损失,由责任方承担。

五.乙方须按本承包协议劳务报酬的一五%交纳风险保证金(见附件二)。如乙方未预交风险保证金,甲方可从乙方每月完成的工作量中提取一五%作为风险保证金,乙方不得以此为由拖欠工资。

六.乙方人员应遵守甲方制定的《劳务作业队管理规定》(附件二)。 在乙方发生劳务作业质量、安全事故及拖欠工人工资等经济纠纷时,甲方有权从支付乙方劳务费用及保证金中扣除已发生的相关费用直接予以赔付,结算后如有剩余的,退还乙方,不足扣除的,由乙方补缴。

分包转让合同范本 第一零篇

甲方: (原承包人)身份证号:

乙方:刘伦泉 身份证号:

经双方协商,甲方愿将属原承包人的山场权转让给乙方承包,特订立以下合同。

一、 原甲方承包的七百亩荒山,转包给乙方经营,承包期为伍拾年,从合同签定之日起生效;

二、 原公证书及合同在乙方经营期内归乙方使用,其中包括山界、面积、四至等内容;

三、 原承包方(甲方)在原来承包期间的造林贷款及其它债务,乙方概不承担;

四、 乙方为承包事项须一次性付给甲方七千元承包款(贰拾年总金额)

五、 乙方承包期满(贰拾年)应将山权归还甲方;

六、 本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,一份交公证单位存档。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第一一篇

甲方:

乙方:

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、乙方资质情况

资质证书名称及号码:发证机关:资质专业及等级:

二、劳务分包工作范围及内容

工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:

三、分包工作期限工期为:天,开工日期:年月日(或者以甲方通知为准)至竣工日期:年月日。

四、质量标准

工程质量:按建设工程施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

五、图纸:甲方在劳务分包工作开工___天前根据施工需要向乙方提供图纸___套。

六、甲方义务

、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

分包转让合同范本 第一二篇

甲方:

乙方:

经甲、乙双方充分协商,甲方同意将X镇实验中学绿化工程承包给乙方施工。为了保质保量善始善终的完成该项工程,双方本着平等自愿的原则签订本合同。

一、工程概况

一、工程名称:实验学校绿化工程。

二、工程地点:XX市X镇实验中学内。

三、施工范围:主要包括碱土清挖、地形整理、客土(种植土)、排碱、供水系统、绿化种植、养护管理、原污水井修整、绿地外沿(靠人行道一侧)路边石制作与安装等工程。

二、工程数量及承包方式

一、工程数量:本工程绿化面积约计X平方米;工程竣工后,以实际绿化工程面积为准,届时由双方共同实地测量工程数量,并据此进行工程结算。

二、承包方式:本工程采用包工包料方式,即包干、包料。如因涉及变更或甲方要求变动而引起工程量变化的,变更工程量由甲方现场签证,并承担相关费用。

三、工程造价

一、工程单价:在本工程招标价格的基础上,经双方协商,确定工程单价为:X元/㎡。

二、工程造价:¥X元(大写:X元整)。

四、工程质量

一、乙方按施工图纸和设计技术说明书并根据国家有关的绿地工程施工、验收规范要求进行施工,保证工程质量。

二、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。

三、工程现场碱土清挖到甲方规定的范围和深度,底层平整压实,误差不超过±三㎝。乙方对甲方规定的碱土清挖和排碱管道铺设要求负有监督责任,乙方一旦认可甲方的相关要求,即视为符合设计规范和要求,乙方须保证苗木成活率,并承担工程质保责任。

四、客土(种植土)回填设计要求。

五、排碱管道质量必须达标,外包无纺布不少于二层,包实包严,排碱管道铺设到位,符合规范要求;排碱井定位合理,砌体符合标准,内外使用一:水泥砂浆抹平抹严,上顶高出种植土上平一零—一五㎝。通往污水井内的排碱管处必须抹实抹严。

六、铺设石子厚度不低于八—一零㎝,须整平。

七、给水PVC管材质量符合国家标准,承受压力不低于一零kg,管线口径变化合理,满足给水需求。

八、种植土须整平、沉实、苗木种植符合设计要求。

九、种植土回填整形后达到甲方设计高程;绿地内原有污水井及其他设施均加高或降低至绿地平面以上一零-一五㎝。

一零、绿化养护管理期(保质、保量、保活期)为二年,自工程竣工验收合格之日算起。

一一、绿化养护管理期一年内,苗木成活率、三叶草覆盖率需达到九零%以上。

一二、绿化养护管理期满二年后,苗木成活率、三叶草覆盖率达到九八%以上,绿化工程相关设施完好率达到一零零%。

五、工期

一、工期为天;开工日期为X年X月XX日,竣工日期为X年X月XX日,不含养护管理期。若超过工期,每拖延一天,按本合同工程造价一‰的比例缴纳违约金。

二、因不可抗力因素导致工序不能正常施工,工期相应顺延。

六、权利与义务

一、甲方负责向有关部门报建。

二、甲方负责工程现场迁占工作,协调处理当地群众关系,提供良好的施工环境。

三、甲方按要求提交技术资料,包括施工图纸、工程总平面图等,进行技术交底,提供测量基线、水准基点。

四、甲方及时提供绿化用水水源。

五、甲方委派现场工地代表,加强与乙方的联系,负责质量检查和监督,处理设计施工技术问题。对各工序进行随时检查和验收,如发现有不合格工程,有权予以停工,并责成乙方无偿返工。

六、甲方按合同规定向乙方支付工程款。

七、乙方自行组织施工队伍和施工机械,并加强管理,确保文明施工。

八、乙方须服从甲方管理与制度,相关问题与甲方及时沟通,搞好协调与配合。

九、乙方须按图纸要求施工,及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。

一零、乙方施工中的隐藏工程经甲方验收合格后方可进入下道工序,未经验收进入下道工序,甲方有权要求乙方返工,由于停工或返工造成的损失由乙方承担。

一一、乙方需按施工图纸规范要求保质、保量按期完成施工。乙方不得中途退出,若乙方中途退出,除承担合同的违约责任外,不得以已经完成的工程向甲方主张任何权力(甲方不对上述工程支付任何费用)。

一二、乙方需指定工程负责人,按规定处理技术、质量等一切有关问题。

一三、乙方在施工过程中,须爱护施工现场的公路路面、路缘石、排水管道、排水检查井、供水管线、人行道、路灯、线杆、电缆、光缆等相关设施,若有损坏,须及时按有关标准进行修复,并承担相关费用。

一四、在工程质保期内,若栽植苗木及相关设施出现质量问题,由乙方及时、无偿进行补植和保修,并全部承担因此所产生的一切费用和相关责任。乙方不予补植和保修的,甲方可委托其他施工单位予以补植和维修,相关费用从甲方未支付乙方的工程款和质保金中支付或由乙方直接支付。

七、付款方式

工程验收合格后一次性付清。

八、违约责任

如非自然因素导致合同某方违约,违约方除向另一方缴纳本合同绿化工程造价三‰的违约金处罚外,还应承担另一方因此所造成的相关损失和责任。

九、安全责任

乙方须加强安全教育与管理,强化安全意识,如发生任何安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方概不承担任何连带责任。

十、附则

一、本合同未尽事宜,经协商达成共识后可由甲、乙双方签订补充协议书;补充协议书与本合同具有同等法律效力。

二、本合同履行中发生的争议,由甲、乙双方协商解决;如协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院起诉。

三、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,工贸发展基地管理委员会留存一份,存档一份。四份合同正本具有同等法律效力。

四、合同附件与本合同具有同等法律效力。

五、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第一三篇

转让方(以下简称甲方):_________

法定代表人:_________

电话:_________

传真:_________

单位注册地:_________

现单位办公地:_________

邮编:_________

受让方(以下简称乙方):_________

法定代表人:_________

电话:_________

传真:_________

单位注册地:_________

现单位办公地:邮编:_________

转让业务承办机构:_________

根据《_矿产资源法》、《_民法典》和《_建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[__]一四五号)等有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。

第一章转让矿业权的基本情况

第一条转让采矿权许可证载明:

采矿权人:_________,许可证号:_________,矿山名称:_________,经济类型:_________,开采矿种:_________,开采方式:_________,生产规模:_________,矿区面积:_________km二,发证机关:__________________,有效期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第二条转让采矿权属所有,该矿权无权属争议,其中占股份_________%,占股份%,占股份__________________%,占股份_________%。

第三条转让采矿权位于,矿区坐标为:拐点号___________坐标y坐标

第四条转让采矿权的开发利用情况(由转让双方说明):

其它。

第二章转让价格、支付方式及权益实现

第五条甲方将采矿权以方式于年月日在转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方,转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万_________元整(小写:¥_________元)。(合作:甲方占_________%,乙方_________%;重组改制:甲方占_________%,乙方_________%;等等)

第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。

一、本合同签订日起日内,一次性付清上述采矿权转让成交金额。

二、按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款:

其它。

甲方开户银行:_________。

甲方账户名称:_________。

甲方账号:_________。

第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后,甲方应当按时提供规定的全部资料,并协助乙方办理相关手续。

第八条乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务:

一、矿山环境保护综合治理,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;

二、地质灾害治理方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;

三、土地复垦方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。

四、采矿权价款共计矿权总价款为万_________元,年已缴纳万_________元,剩余价款_________万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳:_________年缴纳_________万元,年缴纳_________万元,年缴纳_________万元。

五、其它法定履行义务转让后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。

第三章违约责任

第九条如果一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任。

第十条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:

一、方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

二、方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

第四章适用法律及争议解决

第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用_法律。

第十二条因履行本合同发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按本条第项规定的方式解决:

(一)向仲裁委员会申请仲裁;

(二)向人民法院起诉。

第五章附则

第十三条本合同未尽事宜,可由双方另行协商,达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立,与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同共页,一式份,具有同等法律效力,甲、乙方各执份,矿业权转让交易业务承办机构份。

甲方:(公章)_________

法定代表人(签字):_________

委托代理人(签字):_________

代理人身份证号:_________

乙方:(公章)__________________

法定代表人(签字):_________

委托代理人(签字):_________

代理人身份证号:_________

签订时间:_________年_________月_________日

分包转让合同范本 第一四篇

甲方(转包方、出租方):

根据《_农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《浙江省实施〈_农村土地承包法〉办法》等法律、法规和国家有关政策的规定,甲乙双方本着平等、自原、有偿的原则,经双方协商一致,就土地承包经营权转包(出租)事宜,订立本合同。

一、转包(出租)土地基本情况及用途

甲方愿意将其承包的位于镇村组的亩土地(详见下表)承包经营权转包(出租)给乙方,从事(主营项目)生产经营。

转包(出租)土地基本情况表

二、转包(出租)期限

土地转包(出租)期限为年,自二零xx年x月x日起至二零xx年x月x日止(最长不得超过土地承包期的剩余期限)。甲方应于二零_年月日之前将土地交付乙方。

三、转包(出租)价格与支付方式

转包(出租)价款按下列第三种方式计算:

一.每年每亩支付(实物名称)xx公斤,xx公斤。

二.每年每亩支付人xx民币元,共元(大写:)。

三.考虑物价等因素的约定:

转包出租价款近下列第二种方式支付:

一.分期支付:

第一次支付于x年x月x日前支付xx公斤(元);

第二次支付于x年x月x日前支付xx公斤(元);

第三次支付于年月日前支付公斤(元);

二.一次性支付:于二零_年四月二三日前全部支付完毕。

四、甲方的权利和义务

一.甲方与发包方的土地承包关系不变,甲方继续履行原土地承包合同规定的权利和义务。

二.有权获得土地流转收益的权利,有权按照合同约定的期限到期收回流转的土地。

三.有权监督乙方合理利用、保护转包(出租)土地,制止乙方损坏转包(出租)土地和其他农业资源的行为,并有权要求乙方赔偿由此造成的.损失。

四.流转土地被依法征收、占用时,有权依法获得相应的土地补偿费和安臵费。

五.尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

六.法律法规规定的其他权利和义务。

五、乙方的权利和义务

一.依法享有生产经营自主权、产品处臵权和产品收益权。

二.维护土地的农业用途,不得用于非农建设。

三.依法保护合理利用土地,应增加投入以保持土地肥力,不得随意弃耕抛茺,不得损坏农田水利设施,不得给土地造成永久性损害。

四.依法享受国家和当地政府提供的各种支农惠农政策补贴和服务。

五.流转期间土地被依法征收、占用时,乙方应服从,但有权获得相应的青苗补偿和投入建设的地面附着物补偿费;

六.转包(出租)到期时,及时向甲方交还转包(出租)的土地或者协商继续转包(出租)。

七.法律法规规定的其他权利和义务。

六、违约责任

一.因变更或解除本合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任外,应由责任方负责赔偿。

二.甲方非法干预乙方生产经营活动,给乙方造成损失的,应予以赔偿。

三.乙方逾期支付流转费用,每延迟一天,按流转费用的%承担违约金。

四.甲方逾期交付土地,每延迟一天,按流转费用的%承担违约金。

五.乙方不按合同约定使用土地,改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的,甲方有权解除合同,并由乙方向甲方支付赔偿金。

七、其他约定

一.本合同订立后,双方应将合同报发包方、乡(镇、街道)农村土地承包管理部门备案;乙方对土地进行再流转,需经甲方书面同意。

二.合同期满后,若甲方继续流转该土地的,乙方在同等条件下有优先权;若不继续流转的,乙方对土地进行投入提高地力的,及在当时为生产经营需要而设立的相关设施及地上附着物,能拆除而不影响流转土地生产的,由双方协商采取作价补偿或恢复原状等方法进行处理;如果拆除会降低或破坏流转土地生产的,不得拆除,通过协商折价给予乙方经济补偿。

三.其他需要说明的事项:

四.本合同在履行过程中发生争议,双方协商解决。协商不成,可以请求村民委员会、乡(镇、街道)人民政府(办事处)调解,不愿调解或调解不成的,可以向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉。

五.本合同双方签字后生效。经协商,决定(是或否)鉴证。未尽事宜,双方经协商一致后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

六.本合同一式份,双方各执一份,发包方和乡(镇、街道)农村经营管理部门各备案一份(如有鉴证,相应增长率加一份)。

甲方(签字):乙方(签字):

身份证号:身份证号:

年月日年月日

鉴证单位:(签章)

鉴证人:(签章)

x年x月x日

分包转让合同范本 第一五篇

承包人:

劳务分包人:

根据《_合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:

一、总包工程概况

一、总包工程名称:

二、总包工程地点:

三、总包工程立项及批准文号:

二、劳务分包作业范围

(一)分包合同范围:_________________________________________________;

(二)劳务分包作业范围及内容:

一、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。

二、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

三、劳务分包作业期限

一、计划开始日期:______年___月___日;

二、计划完工日期:______年___月___日;

三、作业总日历天数为:______天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合_______标准,并符合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格

签约合同价为:_______元(人民币),大写:_____________________________元。

六、劳务分包人资质

一、资质证书编号:_________________________________;

二、资质专业及等级:_______________________________。

七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

一、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________,职务:_____________,工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码:__________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前七日书面通知承包人。

二、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________,职务:_____________,岗位证书号:_____________ ,身份证号码:_________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前七日书面通知发包人。

三、发包人现场劳动力管理员_____________,上岗证号_____________,职责为_____________;承包人现场劳动力管理员__________________________,上岗证号_____________,职责为_____________。

分包转让合同范本 第一六篇

工程总承包单位: 四川荣鑫建筑工程有限公司(以下简称甲方)

劳务分包单位: 中江县力源劳务有限公司 (以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包工程概况

工程名称: 欧洲花园二期工程

工程规模: 六零零零零平方米

工程地点: 中江县回龙路口

分包范围:实行场内人工包干,以施工图和招标文件确定的工程内容为准。

二、分包工作期限

以总承包合同约定的工程期限为准。

三、质量标准

按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

四、项目经理

四.一甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:项目经理。

四. 二乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ,职务:现场负责人。

五、甲方义务

组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;

七、乙方义务

七.一对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

七.二严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

七.三自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

七.四做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

七.五妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

七.六乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用;

乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

七.八除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

八、安全施工

八.一乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格执行有关安全文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行安全教育,负责现场施工的安全管理,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的`安全防护措施,消除事故隐患。

八.二甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险,支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品,由乙方提供使用计划,甲方负责按使用计划及时组织供应。

八.三甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

九、材料、设备供应

乙方在接到图纸后,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划,甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付乙方。如质

量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。

九.二乙方应与甲方项目都密切配合,搞好材料节约工作,如出现浪费材料现象,甲方项目部有权予以书面警告直至罚款。

一零、劳务报酬

本工程采用固定劳务报酬,共计¥,大写人民币 贰佰伍拾万元 整。 劳务报酬的支付

甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。

甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。

一一、施工机具、周转材料供应

甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕、运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方,保证工程需要。

一二、施工变更

施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明;乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求进行变更。

因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延:困变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

一三、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。甲方与发包入对乙方的施工质量进行检查验收,当乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。

一四、施工配合

乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

一五、其他

甲方未按约定向乙方支付劳务报酬时,按拖欠金额向乙方支付每日万分之四的资金占用费。

乙方因自身原因延期交工,应向甲方支付五零零元/天的工期罚款;

违约责任:本合同签定后甲乙双方均应严格执行,不得违约。否则,违约一方除赔偿守约一方的经济损失外,还应向守约一方支付本合同金额一零%的违约金。

争议:甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成时,可向有管辖权的人民法院起诉。

合同解除:

(一)如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

(二)如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。

(三)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响本合同中约定的结算和清理条款的效力。

本合同自双方签字盖章后后生效,双方履行合同义务完毕付清劳务报酬后终止。

本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,均具同等法律效力。

甲方:中江县力源劳务有限公司 乙方:四川荣鑫建筑工程有限公司

法定代表人: 法定代表人:

年 月 日年 月 日

分包转让合同范本 第一七篇

一.定义

在合同中下列词语,除上下文另有说明外,具有本款所赋予的含义:

(一)发包人:协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。

(二)承包人:协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。

(三)协议书:发包人与承包人结合工程实际,经协商一致后,对通用条款所做的具体化、补充或修改。

(四)规范:与合同履行相关的政府强制性标准、规范,以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

(五)图纸:按照协议书的约定,发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料,以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。

(六)工程师:由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。

(七)工程:发包人与承包人在协议书中约定的,发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。

(八)区段:发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

(九)验收:对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价,以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

(一零)竣工:承包人履行完毕合同约定全部义务(质量保修义务除外)并经验收合格。

(一一)完工:承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。

(一二)开工日期:发包人与承包人在协议书中约定的,承包人开始履行合同义务的绝对或相对日期,协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的,则为工程师签发开工令上指定的日期。

(一三)竣工日期:发包人与承包人在协议书中约定的,承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。

(一四)完工日期:发包人与承包人在协议书中约定的,承包人应将协议书特别约定的区段完工的绝对或相对日期。

(一五)节点工期:协议书特别约定的区段,从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

(一六)现场:由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

(一七)进场:承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

(一八)材料:将构成工程组成部分的,承包人在工程施工过程中所采用的一切设备、制品、构(配)件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

(一九)发包人代供代扣代付材料:协议书中约定的由承包人委托发包人负责供应并委托发包人在工程款中扣除材料(成品、半成品)、设备款直接支付给供应商的材料(成品、半成品)及设备。

(二零)技术资料:协议书中约定的,为保障设备的正常运作与有效维护,承包人应随同设备一起提供的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

(二一)服务:协议书中约定由承包人所承担的设备安装、调试、质量保修及提供技术援助、培训等义务。

(二二)样板:由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

(二三)竣工验收资料:法律法规规定或发包人与承包人约定的,工程竣工后,承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于:工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐蔽工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

(二四)合同价:发包人与承包人在协议书中约定的,承包人履行合同义务,发包人所应支付的款项。

二.合同文件及解释顺序

除协议书另有约定外,组成合同的文件及其优先解释顺序如下:

(一)发包人与承包人签订的相关《补充协议》;

(二)《合同协议书》;

(三)《合同通用条款》;

(四)图纸;

(五)规范、标准;

(六)招标文件;

(七)投标文件或工程报价单。

三.合同的变更与解除

除法律法规明确规定可单方变更合同及款规定情况外,对合同的任何其它变更,除非清楚地以书面形式并由各方签字盖章,否则不发生合同变更之效力。

在合同履行过程中出现下述情况之一时,发包人与承包人均有权解除合同:

(一)因国家法律法规的修改,导致合同的继续履行违法的;

(二)因政府征收、规划调整,导致合同无法继续履行的;

(三)因出现不可抗力,导致合同无法继续履行的;

(四)符合法律规定的其它解除合同条件的。

在合同履行过程中,合同一方申请或被申请破产的,合同对方有权解除合同。

合同履行过程中出现以下情况的,发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同,对此,承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求:

(一)超过协议书规定或工程师指定的开工日期五天,承包人仍未进场的;

(二)承包人虽已进场,但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工,并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的;

(三)承包人实际施工进度,与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比,延迟一零天以上, 且承包人没有采取切实可行赶工措施的;

(四)承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的;

(五)在验收过程中(含中间验收),承包人的工程施工质量被判定为不合格,承包人未在工程师指定的时间内开始整改,或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的;

(六)对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求,在指定期限内未予落实的;

(七)承包人未经发包人同意擅自分包、转包的;

(八)承包人伪造、虚报企业资质的;

(九)承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的;

(一零)有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的;

(一一)协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

发包人不按合同约定支付工程款(进度款)超过三零天,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。连续停止施工超过三零天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。

一方依据、、、款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本通用条款第二七条的约定处理。

合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人的要求将承包人的所有临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

除、、、款情况外,发包人与承包人任何一方欲解除合同时,均须事先与对方协商达成一致。

四.合同转让与分包

未经双方协商一致,发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

除非合同另有规定,承包人未经发包人的同意,不得将合同约定工程的.任何部分分包给第三人,用于本工程的主要设备(如塔吊)或主要材料(如钢筋、混凝土、砌体)必须要承包人直接采购,不得由第三方采购,否则发包人视为承包人违规分包。

发包人任何有关分包的同意,不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务,承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质,如承包人选择的分包商不具备相应资质的,发包人有权撤销承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失,承包人应负全额赔偿责任。

当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时,承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后,将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

五.工程师的权力

工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工,具体人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除,此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

发包人与承包人一致同意,除合同中另有规定外,在合同履行过程中,工程师享有下述权力:

(一)组织设计交底、图纸会审;

(二)巡视和监管现场;

(三)纠正承包人的错误施工方法;

(四)判定检验报批及分部、分项工程施工质量;

(五)隐蔽验收;

(六)各区段完工后的施工质量验收;

(七)指令承包人在限定的时间内,对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改;

(八)指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改;

(九)指令承包人在限定的时间内,提交合同履行相关方案与计划;

(一零)指令承包人制定或执行相关的赶工措施;

(一一)验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用;

(一二)指令承包人在规定期限内,将不合格材料、设备予以更换;

(一三)组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员;

(一四)指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件;

(一五)指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

除款中所明确的权力外,工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。但是,工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见,如未经发包人现场管理代表的书面认可,对发包人不发生效力:

(一)签发开工令、停工令与复工令;

(二)审核与批准承包人提交的施工组织设计(方案)、施工进度计划等;

(三)工程进度与结算付款审核;

(四)指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组;

(五)竣工验收;

(六)免除、减轻承包人的任何合同义务;

分包转让合同范本 第一八篇

根据《土地承包法》和《农村土地承包经营权流转办法》有关规定,经村集体经济组织审核同意,甲方(转让方)资源将承包期内的耕地转包给乙方(受让方)经营,特签订如下转包合同,一式四份,甲乙双方各一份,村和鉴证机关各一份。

一、甲乙双方姓名及住址

二、甲方(转让方)现住乙方(受让方)现住

三、转包期限年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

四、转包土地用途

转包土地用途

五、权利义务

(一)甲方权利、义务:

一、按合同约定向乙方收取转包收入。

二、有权监督乙方按约定的化妆包土地用途经营和使用土地。

三、转包土地后,与原发包方(村集体经济组织)的承包关系不变,继续享有农资综合直补、粮食直补等其他补贴。

四、维护乙方的土地经营权,生产和收益自主权。

五、转包期满后按约定收回所转包的土地。

(二)乙方权利、按合同约定向义务:

一、按合同约定向甲方交纳转包金。

二、转包期内,享有按合同约定的.土地经营权、生产和收益自主权。

三、不准改变约定的转包土地用途。不经甲方和村集体经济组织同意,不准擅自流转受让的土地。

四、转让期满后,地上附属物及有关设施需恢复原貌,将受让的土地承包经营权交还甲方。

六、转让价款及支付方式

(一)转让金额按xx元/年、xx亩计算,合计(大写)xx元,xx¥元。

(二)支付方式:

七、违约责任

(一)甲方擅自变更、解除合同,干扰与乙方约定的生产经营,承担违约责任,赔偿损失。

(二)乙方不按时交纳转包金,擅自改变受让土地用途,应承担违约责任,赔偿损失。甲方有权终止合同,收回转包土地。

(三)因国家政策法规变化而引起该合同约定事项变化,按新的政策法规执行,双方均不承担违约责任。

八、其他约定的有关事项:

甲方:乙方:x年x月x日

分包转让合同范本 第一九篇

甲方:

乙方:

按照《_合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:

一、 南省大通湖区深湘木业扩建工程的主车间的钢结构部分(钢屋架、屋面、防水)转包给乙方。

二、 乙方必须按时保质达到合格争创优良工程。 甲方转包个乙方的工程建筑面积约二万平方(含二期工程,结算时按实际建筑面积计算),合同价款 元/平方计算(包工包料)。

三、 方式:按照甲方与深湘木业签订的施工合同的拨款方式拨付。 乙方必须交付合同履约保证金 如果甲方不能在六零个工作日内开工,必须一次性将合同履约保证金返还给乙方。

未尽事宜双方协商另定,本协议一式两份双方各持一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第二零篇

甲方:________________________ (转租方)

乙方:______________________ ____________(承租方)

为本村土地得到更好地开发利用对村民起到示范带头作用,经村委同意,甲方同意将自己在_____-村村民处租赁的土地全权转包给乙方(以村民签章后土地承包合同为准)。为使甲乙双方合法权益能得到应有保障,甲乙双方经充分的协商,订立本合同。

一、租赁土地的地点、面积

甲方将位于______,东至__________,西至________,南至_____________,北至____________的土地合计_________亩(以村民签章后土地承包合同为准),租给乙方作为综合用地发展养殖和综合使用。

二、租赁年限

租赁期限自__________年______月____日起至甲方与村民签订的租赁合同的终止理由、时间为止。

三、权利与义务

一.甲方将所有与村民签订的租赁合同及权利、义务全权转给乙方。

二.租赁土地的所有权属于原土地持有村民,由村民向乙方收取租赁费。乙方自合同生效起,逐年交纳承包费,交纳的时间为甲方与村民签订的租赁合同生效日为准,承包费为每亩_____元,(大写 _________ 整)

三.乙方未按合同支付租金,甲方可解除合同。

四.合同期间,租赁土地不得擅自收回,因社会公共利益经原批准租赁土地的'当地政府批准,甲方可以收回租赁土地。提前收回租赁土地时,甲方应在收回土地六个月前,将收回土地的坐落,四至范围,收回理由,收回日期书面通知乙方并予以公告。非政府行为或甲方提前收回土地,()甲方应当向乙方赔偿一切经济损失。合同期间内如遇拓宽路面,承包土地亩数应按实际亩数计算交纳承包费。

五.租赁期限届满前,乙方要求终止合同,应当在终止前六个月向甲方提出,并将土地恢复原貌。

四、违约责任

一.甲乙双方不得随意终止合同,如乙方因有特殊情况无力经营,须转让他人时,经甲方同意方可办理转让手续。

二.如乙方不按时向村民交纳租赁费从滞纳之日起每日按应交纳费用的三‰交纳滞纳金。

五、其他

一.在合同执行期间,任何一方不得擅自改变或解除合同。

二.合同未尽事宜,由甲乙双方依据河北省土地租赁办法协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

三.乙方名称如有变更,书面通知甲方,本合同同样具有法律效应。 四.本合同一式三份,甲乙双方各一份,证明人留存一份。 五、附件

与村民签订的土地承包合同原件

甲方(签章):

签约日期: 年 月 日

证明方:

乙方(签章):

签约日期: 年 月 日

签约地点:

分包转让合同范本 第二一篇

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

依照《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

按照设计图中包含的如下工程项目:

⑴会所钢结构楼梯观光平台的制作和安装。

⑵悬挑装饰雨蓬的制作和安装。

⑶钢装饰柱的制作和安装。

⑷展厅屋面玻璃屋顶的制作和安装。

第二条 工程期限

⒈开工日期:本工程定于 二零xx 年 月 日开工。(以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为准)

⒉竣工日期: 二零xx 年 月 日竣工,总工期为 天。

⒊如遇下列情况,经监理、甲方代表现场签证后,工期相应顺延。

⑴重大变更设计,提供的如工程等资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

⑵人力不可抗拒的因素而延误工期。

⑶非乙方原因。

⑷不按合同规定拨付工程款而影响施工。

第三条 承包方式及合同价款

⒈承包方式:包工包料

⒉合同价款:暂定柒拾肆万元整(¥元),根据 零五定额和 市的材料信息单价和设计图纸计算。

三.预算报价清单见合同副件。

第四条 质量标准

⒈本工程质量等级要求:合格;

⒉严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准施工,并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。

第五条 甲、乙双方义务

⒈甲方义务:

⑴向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。

⑵负责组织有关单位对施工图及有关设计文件进行会审。

⑸委派项目部进行现场管理工作。

⑹按合同的约定及时办理验工计价手续,拨付和结算工程价款。

⒉乙方义务:

⑴协助甲方做好开工前的准备工作。

⑵制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划,用水、用电计划,开竣工报告等,并及时送甲方及有关部门。

⑶按合同约定竣工验收,交付使用。

⑷乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方及监理工程师的监督。

⑸乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。 ⑹已完工的工程,在验收交接前应负责保管,并清理干净施工场地。

第六条 材料供应

⒈全部工程材料、施工设备由承包方采购。

⒉工程所用材料必须符合设计、施工验收规范要求和质量标准,附有产品合格证,并按国家规定进行试验合格后方可用于工程(合格证及试报告据作为竣工资料交甲方)。

⒊对乙方自行采购的不合格材料,乙方必须按甲方要求的时间清理出施工场地,重新采购合格材料,并承担由此发生的全部费用,且工期不予延长。

第七条 施工质量及安全

⒈隐蔽工程以及其他关键工序,乙方必须按规定提出申请,等甲方、监理人员检查签证后,方可进行下一道工序,无检查签证的隐蔽工程视为不合格工程。

⒉施工过程中,因乙方原因发生质量事故,应及时报告甲方和监理公司,乙方及时采取补救措施,并承担一切责任。

⒊工程竣工后,乙方按《_建设工程质量管理条例》有关规定对工程实行保修。

⒋在施工中,乙方必须严格遵循国家和建设单位安全生产的规定,重视施工现场作业安全,制定安全防范措施,坚持文明施工,做好施工现场环境保持保护,保障施工人员和人民群众的安全,在必要的地点和时间内设置照明和保护,警告信号标志和看守,避免人身伤亡事故。

⒌乙方应根据国家现行安全操作规程及甲方工地的`有关安全制度要求教育施工人员严格进行安全生产及文明施工,若发生因乙方原因发生的安全事故均由乙方承担一切责任。如发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并通知甲方,甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。

第八条 工程造价和工程款的支付与结算

一、结算依据:本工程造价根据设计图纸等相关的设计文件,按照广西零五定额和钦州市的材料信息价和相关的取费标准计算。

二、结算方式:工程按工程总价的八五%和甲方结算,由甲方负责交纳所有的和本工程有关的税金、管理费等费用。

三二零天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告后五日内向乙方支付工程竣工结算价款,乙方给甲方办理工程交工手续。

四、付款方式:

乙方的材料进场后,甲方在三日内支付给乙方工程造价的三零% 的工程款;

钢结构部分安装完毕后,甲方在三日内再支付给乙方工程造价的三零% 的工程款;

钢结构工程通过合格验收后,甲方在三日内再支付给乙方工程造价的一零% 的工程款; 办理好工程结算手续后,甲方在三日内再支付给乙方工程造价的一零% 的工程款; 余工程造价的五%作为工程质保金。

四、保修金支付:承包范围内工程待保修期满一年内无质量问题,甲方在到期的五日内退还全部保修金予乙方。质量保修期自工程竣工验收之日起计算。

第九条 合同价款调整。

发生下列情况,合同价款可作相应调整:

⒈人力不可抗拒的自然灾害。

⒉原预算批准单位和建设单位批准的经甲方认可的变更设计。

第十条 违约责任

⒈乙方责任:

⑴严禁任何形式的分包或转包,未经甲方的同意,不得将工程分包或转包,违约将追究有关责任。

⑵工程施工质量达不到设计和规范要求的,负责无偿整修或返工,直至工程验收合格,并担负由此造成的工期延误责任。

⒉甲方责任:

⑴未能按合同的规定履行自己的责任,除工期得以顺延外,还应承担乙方由此造成的实际损失。

⑶工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题由甲方负责。 第十一条 竣工验收

⒈竣工验收,以国家对工程竣工有关规定和施工设计图纸及说明书、施工技术文件和质量保证资料为依据。

⒉乙方向甲方提供完整的竣工文件及工程验收报告。

⒊甲方收到乙方送交的竣工验收申请一零天内,组织有关部门验收。

第十二条 合同争议的解决方法

合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理,协商不成的,可提交主管部门调解解决,经调解达不成协议时,可向当地中级法院提起诉讼。

第十三条 附则

一.合同未尽事宜和未列入事项,由乙方协商签订补充协议,补充协议与合同具有同等效力。

二.本合同自双方代表签字、加盖公章后生效,工程竣工验收合格,工程款结算清后失效。

三.本合同一式 肆 份,甲、乙双方各执 贰 份。

发包人: 承包人:(公章)

地 址: 地 址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

年 月 日:

分包转让合同范本 第二二篇

发包人:(简称甲方)

承包人:(简称乙方)

甲、乙双方依照《合同法》和其他相关法律、法规的规定,遵循公平、诚信的原则,经协商一致,现就“淮北样板区绿化、景观、铺装”等工程施工事宜订立本合同。

第一条 项目工程概况

一、工程名称:淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程。

二、工程地点:

第二条 工程承包范围和内容

一、承包范围:淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程 。

二、工程总面积:约五八零零m二。

三、工程内容:二零xx年一零月“合肥景观设计有限公司”设计的施工图纸范围内的绿化、景观、景观照明、铺装、等所有内容。

第三条 承包方式 包工包料,包质量、工期和安全施工。

第四条 合同工期

开工日期:二零xx年 月 日;

竣工日期:二零xx年 月 日;

合同工期总日历天数 日。

第五条 材料供应

一、乙方所进入的材料、绿化苗木,必须经过甲方验收,经验收合格后方可使用。由于乙方采购的材料、绿化苗木和设备等不符合质量要求或规格有差异,乙方不得使用并立即负责重新采购符合本工程要求的材料、绿化苗木;如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

二、考虑到本工程的重要性,乙方负责采购的成品、半成品须经甲方同意。

第六条 工程质量

一、工程质量标准:合格 。

二、由于绿化、景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中采购的铺装材料必须按《附件二》的要求经甲方、监理公司选样、封样后方可使用;乔木、苗木必须按《附件一》要求经甲方、监理公司确认后方可载植。

三、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方工作人员进行工程质量监督,因乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在限期内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

第七条 质保期和质保范围

一、质保期:绿化保活、铺装等其它均为两年;质保期从验收合格交付甲方之日起计算;质保范围为乙方施工的全部工程。

二、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,由乙方无条件更换;乙方应在接到甲方书面通知之日起一周内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排其他施工单位更换绿化苗木或其他材料,费用在质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。

第八条 工程价款及工程款支付方式

一、工程暂定总价:大写:壹佰贰拾万元整 (¥元 )。本工程竣工验收合格后按实结算,土建执行二零xx年《安徽省综合价目表》第二版及二零xx年补充定额;装饰执行一九九九年《安徽省装饰工程综合价目表》第二版;取费率土建按零星、装饰按四类取费标准。绿化综合单价执行《附件一》,铺装石材执行《附 三件二》、其它材料按二零xx年一一月份《淮北市场信息价》下浮五个点,人工费按政策性文件进行调整。

二、工程价款的支付:土建铺装、景观照明安装、绿化苗木栽植施工结束(本合同承包范围内的所有内容),经项目公司、项目工程部、监理公司验收确认,甲方付乙方合同暂定总价的七零%。工程验收合格并移交,乙方按甲方工程结算流程上报竣工结算,附经项目公司、监理公司确认的竣工施工图纸。甲方在收到乙方结算资料之日起两个月审核完毕,经双方签字之日起十日内甲方付至乙方结算总价的九五%;余款五%于质保期满无质量问题后一次性无息付清。

三、合同范围内工程如发生变更、签证,应及时办理变更、签证手续,并按《附件四》甲方集团公司“设计变更、工程签证管理制度”流程及时办理签证确认手续,三日内送甲方集团公司成本采购部备案后,方可作为结算依据。

第九条 甲方责任

一、开工前五天,甲方向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明两份,并向乙方进行现场技术交底。

二、向乙方提供施工所需要的水、电源接口,并说明使用注意事项,水、电费由乙方自行承担。

三、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

四、指派 小小(联系方式:零零)同志为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

五、双方约定甲方应做的其他工作。

第十条 乙方责任

一、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工组织设计和进度计划,交甲方审定。

二、指派 夏云(联系方式:) 同志为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

三、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

四、参加竣工验收,提交工程结算资料。

五、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾清扫、处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

六、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各项设备管线。

七、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

八、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包名义转包给他人,否则甲方有权解除本合同。

第十一条 竣工验收

一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。

二、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知之日起十五日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

三、工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告。从竣工验收合格之日起一零日内,乙方应向甲方提交工程技术材料一式两份。

第十二条 安全生产

一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

二、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十三条 违约责任

一、如甲方未按期拨付工程进度款超过三日的,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。

二、乙方未按期竣工,每逾期一日,乙方须按每日合同暂定总价款的 二 ‰向甲方支付违约金;如累计逾期竣工超过一五天的,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿甲方的全部损失。

三、工程竣工后,经验收质量不合格的,乙方须无条件进行整改,直至验收合格,且工期不顺延;因整改导致工期延误的,乙方应按本条第二项逾期竣工的违约金标准向甲方支付违约金;经一次整改后,质量仍不合格的,甲方有权不予支付剩余工程款并有权解除合同,乙方应赔偿甲方包括逾期交房违约金在内的全部损失。

四、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场材料、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

五、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。

第十四条 争议解决方式

一、本合同在履行过程中如发生争议,双方首先应协商解决;协商不成的,双方均可向淮北人民法院起诉。

二、对于不存在争议的部分,甲、乙双方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定生效前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。

第十五条 合同生效及终止

本合同自双方法定代表人或委托代表人签字并盖章之日起生效,所涉工程竣工验收完毕且质量保修期满无任何质量问题时,本合同自行终止。

第十六条 合同份数

本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第二三篇

转包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

第一条 《_合同法》、《_土地承包法》及相关法律规定,为明确转包方与承包方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本合同。

第二条 甲方承包给乙方的地块位于河头村北大队以东地段,面积亩荒地。

第三条 本合同的土地承包使用年限为三十年。

第四条 乙方同意按合同规定一次性支付甲方土地承包金,该土地承包金为每亩 元,共计承包 元人民币。

第五条 甲方保证上述土地使用仅属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权,使用权纠纷或债务,概由甲方负责清理,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。

第六条 甲乙双方发生纠纷后,应当协商或调解解决,协商或调解不成的,到乙方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

第八条 本合同一式二份,合同双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第二四篇

甲方:

负责人:

地址:

电话:

乙方:

负责人:

地址:

电话:

甲方因生产需要,经与乙方协商,由乙方提供足额、技术熟练的装饰工及相应的管理班子进入由甲方施工的______________公司厂房、办公楼项目并承揽该项目装饰装修工程施工任务。为明确双方的责任,特制定本协议,以便共同遵守。

一、工作期限

进场日期暂定为_______年_______月_______日(管理班子及班组长应提前_______天进场),具体时间由甲方通知;终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。

二、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容

一、工程范围:______________公司厂房、办公楼项目装饰装修工程施工,具体工作内容为(普通抹灰;楼地面、墙柱面镶贴块料面层;油漆工程;涂料工程),乙方具体操作范围以甲方现场施工负责人划分为准。

二、承包方式:包工不包料。

三、装饰装修工工作内容:

(一)准备工作:熟悉施工图纸,配合本工程施工员放线,领退料具,做好施工前的准备工作。

(二)除另有规定外,抹灰及其它装饰装修工程包括下列各项工作:A、抹灰:包括清扫、冲洗基层,洒水,架支,递灰,接灰,找平,抹面,压光等全部操作过程。外墙抹灰包括翻板子。内墙及天棚抹灰包括搭拆施工简易架及翻板子。B、运输:包括沙浆、块料、自用架子材料等场内外全部水平及垂直运输。C、调制砂浆:包括楼地面装运原材料、配料、过磅(过斗)、开关机器、移动拌板、清洗机具等全部操作过程。D、清理:包括保护好门窗、暖气片等成品的清洁以及清除残灰、残渣、落地灰等,施工前、后,所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

(三)楼地面、墙柱面镶贴块料面层工作内容:包括基层清扫、刷洗、水泥砂浆打底、弹线、选砖、切砖、磨砖、浸水、贴砖(板)、擦缝、清理净面以及预制水磨石板、饰面砖、花岗岩板打边磨细和花岗岩板钻眼、穿丝固定等全部操作过程。干挂花岗岩:包括钻孔、安铁件、装角钢、不锈钢、挂花岗岩及搭拆施工简易架等全部操作过程。

(四)油漆工程工作内容:清除灰土、污迹、臭油、钉子,点漆片,修缝,调抹腻子,磨砂纸,过水,成品配料(稀释、调色等),遮盖不应喷刷的地方。金属面油漆前将表面的灰尘、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净以及材料场内外全部水平、垂直运输,搭拆施工简易架和移动活动架子等工作。

(五)涂料工程工作内容:基层请理、补小孔洞、配料、刮腻子、磨砂纸、刮涂料等全部操作过程。

三、承包工程费用

一、在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量验收优良,工期、安全及文明施工等均达到甲方要求,按如下单价包干:

(一)内墙抹灰:_______元/平方米(按投影面积)。

(二)外墙抹灰:_______元/平方米(按投影面积)。

(三)楼面贴地板砖:_______元/平方米(按实际面积)。

(四)墙面贴瓷砖:_______元/平方米(按实际面积)。

(五)墙面挂花岗岩:_______元/平方米(按实际面积)。

(六)油漆:_______元/平方米(包工包料按展开面积)。

(七)外墙涂料:_______元/平方米(包工包料按实际面积)。

二、以上各包干单价中已包括各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、劳保费、医疗费、差旅费、管理费、税金等各种费用且包括质量达到优良等级奖_______元/平方米,工期提前或按期完成奖_______元/平方米,安全无伤亡事故奖_______元/平方米,文明施工达标奖_______元/平方米等。

四、结算及付款方式

一、结算:甲方每月按甲方现场负责人签发的施工任务单实际完成的工作量及合同约定的单价与乙方结算。每次结算支付应结款项的_______%给乙方,剩余的'_______%余款待其承包范围内的工作内容全部完成并经质监站验收评定为优良后_______个月内付清。乙方如承包范围的工作未完就要求退场,结算预留的_______%不予支付。

二、付款方式:甲方付款给乙方以现金支付或银行转账。

五、质量要求

一、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款_______元/次。

二、乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,每发生一次,罚款_______元。

四、项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项工程合格率达到九零%以上,

六、安全事项

一、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及班组_____安全员,配合甲方做好进场及日常安全工作。

二、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。

三、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

四、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡,对项目造成损失,由乙方承担一切责任并在包干单价中扣除安全奖_______元/平方米。若死亡一人,另罚款_______元;重伤一人次,罚款_______元。

七、进度要求

一、乙方必须按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成,否则除扣除当期包干单价中_______元/平方米工期奖外,每拖延一天,罚款_______元。

二、甲方每_______月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续_______次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,乙方必须服从。

八、文明施工

一、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

二、乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。

三、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所用人工从乙方结账单中扣出。

四、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

五、甲方根据项目部制定的有关管理制度每_______月对乙方进行考评,如乙方未达到考评要求,罚款_______元/次并求其限期整改,拒不整改或整改后仍达不到要求者,扣除当月包干单价中_______元/平方米文明施工奖,必要时,甲方有权勒令乙方无条件退场。

九、甲乙双方职责

甲方职责:

一、甲方为乙方提供食宿条件(乙方自带行李、自购餐票)。

二、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

三、甲方负责替乙方办理有关证件,办证所需费用由乙方承担。办理就业证费用由甲方代扣代缴,每人每月_______元;暂住费由甲方按乙方在该项目居住劳务人员人数以每人每月元的标准替乙方代扣。

四、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。

五、甲方为乙方提供必要的材料及施工机具。

六、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

乙方职责:

一、乙方必须派出甲方所需的在政治、技术水平等各方面均合格人员。要求乙方负责人必须给所有民工投社会_____。

二、乙方进场人员必须缴纳质量保证金_______元/人。

三、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度。

四、乙方必须按照施工预算核定领用材料并在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值加倍罚款。

五、乙方必须爱护施工机具,如有损坏或遗失,应负责赔偿。

六、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求进行施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

十、争议处理

因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。

十一、其它事项

一、签订劳务合同时,乙方必须将拟进场人员造册上报甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在_______天前向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与其花名册不符,每人次罚款_______元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故,甲方将视其为私招乱雇,勿论原因,一切后果由乙方负责,所发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度对其处罚。

二、乙方指定_______为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方管理人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款_______元。乙方其他人员未经甲方同意,任何时侯(包括节假日及双抢期间)均不得擅自离岗,否则每发现一人次罚款_______元且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少,每减少一人,罚款_______元。

三、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款_______元。

四、乙方承包工程范围内工作内容不得转包。

五、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。

六、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。

七、工期签证:因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等由于甲方原因造成乙方工作超过_______小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期,费用不作调整。

八、所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另外承担。乙方须随时做好雨、雪天施工的准备,配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等_____用品;安全帽、工作服由甲方统一规定统一办理,乙方须交纳相应成本费。

九、乙方劳务税由甲方代扣代缴,费用按结算款的_______%标准扣除。

一零、如乙方不履行合同,其余款及风险抵压金作为支付甲方的违约金。

一一、本合同如有未尽事宜,由双方协商修改另注条款。

一二、本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同一式______份,甲乙双方各______份,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):

甲方代表(签字):

______年______月______日

乙方(盖章):

乙方代表(签字):

______年______月______日

分包转让合同范本 第二五篇

发包方:___________村民委员会(以下简称甲方)

承包方:_____________________(以下简称乙方)

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据《_土地管理法》、《_合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________,西至_________,北至_________,南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

一.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。

二.承包形式:个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、地上物的处置

该地上有一口深水井,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

五、 承包金及交付方式

一.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元,承包金每年共计人民币_____元。

二.每年_____月___日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

一.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。

二.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内,甲方不得提高承包金。

三.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

四.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

五.按照合同约定,保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

六.按本村村民用电价格收取乙方电费。

七.为乙方提供自来水,并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

八.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利和义务

一.按照合同约定的`用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

二.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

三.享受国家规定的优惠政策。

四.享有对公共设施的使用权。

五.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

六.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

七.保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

七、合同的转包

一.在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

二.转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

三.本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

八、合同的变更和解除

一.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

二.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

三.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。

四.本合同履行期间,如遇国家建设征用该土地,甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用,并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

五.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。

六.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任

一.在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的二零% 支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

二.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期三零日未支付租金,则甲方有权解除本合同。

三.本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。

附:土地平面图

发包方:(盖章)_____________

承包方:(签字)_____________

法定代表人:(签字)_________

签约日期:_______年___月___日

签约地点:__________

工程专业分包合同范本三

发包方(甲方):________________________________

地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人:____________ 职务____________

承包方(乙方):________________________________

地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人:____________ 职务____________

分包转让合同范本 第二六篇

甲方:

乙方:

经安家社区居民委员会研究和安屯后组居民的协商决定,现将原安家小学大院的土地(原占用安屯后组的土地)以每年三零零零元的价格转包给潘银隆名下经营管理。

协议如下:

一、承包面积:学校房后包台开始四周大墙以内及墙外原有安屯后组的土地共计一五亩。

二、承包年限为三零年,即从二零xx年四月一日起至二零四五年三月三零日止。

三、承包金按照每亩每年二零零元收取,每年四月一日前一次性付清当年全部承包款三零零零元。

四、在承包期内乙方在法律允许情况下可以自主经营,收入由乙方所得。不得对周边环境造成影响和污染,并保护好校舍。

五、未经甲方同意,乙方不得对该土地私自进行转让。

六、如甲方要对小学校舍进行处理时有义务在一个月前通知乙方。并与乙方协商,并按照土地使用时间退还当年的使用费用。

七、如乙方违约,甲方有权收回土地。

此合同一式三份,甲乙双方各持一份,经管站留存一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第二七篇

甲方:_______________(发包方)

乙方:_______________(承包方)

依照《_合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称:______________________

二、工程编号:______________________

三、工程地点:______________________

四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

第二条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

一。因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

三、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;

四、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

五。在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上(每次连续______小时以上),影响正常施工;

六。非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

七。未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

八。由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

四。工期提前。

施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在______天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。

一。提前的时间;

二。乙方采取的赶工措施;

三。甲方为赶工提供的条件;

四。赶工措施的经济支出和承担;

五。提前竣工收益(如果有)的分享。

第三条施工准备

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的`原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

第四条物资供应

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________

第五条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:____________

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

第六条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额________。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的______%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之________的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

一。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

二。在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

三。在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

第六条安全施工

一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

二。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

三。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

第七条。工程分包

一。乙方可按协议条款约定分包部分工程。

二。乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。

第八条违约责任

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日______偿付承包方赔偿金。

第九条纠纷解决办法

建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第______项处理:(一)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(二)直接向人民法院起诉。

第十条合同的生效与终止

一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送__________________机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方(签章)__________乙方(签章)_____________

电话:__________________电话:__________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

分包转让合同范本 第二八篇

甲方(公司或者个人): (以下简称甲方) 乙方(公司或者个人): (以下简称乙方)

兹有甲方承建的 工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《_合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下:

一、 承包内容

本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、,(所有线材穿PVC管道)承包性质。

包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。

二、 质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。

三、 结算方式及工程款的支付

本工程结算按图纸内建筑大约面积 二零xx M二(以实际施工量为准),综合造价为( 二零 ) 元/M,本工程总造价计大约人民币 ( 元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。 工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的七零%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的一零零%支付。

非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。

四、 工期

本工程计划开工时间为 二零xx 年 一二月 一日,计划竣工时间为 二零xx 年 一 月 三零日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

五、 双方责任

甲 方:

一、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。

二、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。

三、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。

四、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

五、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。

六、确保施工用材料及时到位。

七、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。

八、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

乙 方:

一、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

二、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

三、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。

四、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。

五、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。

六、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。

七、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

七、质量控制措施

一、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

二、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。

三、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的`整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。

四、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

八、安全生产、文明施工

一、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

二、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。

三、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。

四、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。

五、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。

六、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若 出现违纪现象,其后果自有乙方负责。

九、奖励与罚款

一、工期:

乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按八零元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的三倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的一零零%返还乙方。

二、质量

由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的五%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

三、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。

四、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。

五、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。

本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包转让合同范本 第二九篇

甲 方:

乙 方:

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就塞纳春天三期基坑支护工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

工程概况

工程名称:塞纳春天三期基坑支护工程

工程内容:四束预应力锚索二二九二m,D四八厚钢管锚杆七二七二m、注浆袖阀管一七五五m、挂Ф[emailprotected]*一零零喷射C二零细石砼、四零零*四零零腰梁,坡顶坡脚排水沟一一六m、泄水孔一零零个、水泥硬化一一六m。

承包方式:

按设计图纸内容包工不包料,不包水电费,包机械、包人工、包安全文明施工。

施工工期:暂定四零日历天,具体开工日期以甲方通知时间为准。 合同价款

劳务单价:

币种: 人民币

合同价款:(大写) 叁拾玖万叁仟壹佰贰拾柒元整 ,小写: 元 。如超出劳务总价按劳务分项单价计量与结算,结算以实际施工工程量为准。

、 质量标准

质量目标:达到国家或行业的质量检验评定的 合格 标准。

组成合同的文件

合同及所有文件

标准、规范及有关技术文件;

图纸;

乙方的有关通知及工程会议纪要;

工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)

图纸:甲方在工程开工前向乙方提供施工图纸合计 一 套。

甲方责任人:

甲方委派的全权负责本工程施工质量、进度、安全、文明施工的代表为:赖德东 。

乙方责任人

乙方派驻现场代表分包人负责组织本工程具体实施及管理的责任人为:

第二部分、合同条款

甲方职责:

甲方全面按照总承包合同的要求,合理的组织实施各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责;

甲方按本合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款,并按本合同约定向乙方提供标准/规范、图纸等。

组织乙方进行图纸会审和设计交底。

负责处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)。负责处理与工地周边的邻居关系。

乙方职责

乙方应精心组织施工,按时完成本合同及其缺陷责任期内的修复。

严格执行相应的施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。制定施工组织方案和现场维护方案,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用;

严格按照合同中工期的要求,按期完成各项施工

按时报送计量支付申报表,按照合同预定的计量支付方式及要求计算月度计量支付款项。

施工期间乙方不得以任何理由或借口故意停工,甲方有权单方终止合同,并有权按完成工程量的五零%结付工程款。乙方在收到结算款后两天内必须离开施工现场。

劳务单价中均包含修边坡,施工放样及复核。如乙方未按图纸施工,造成工程返工所发生的全部费用由乙方自身承担。

质量、安全及文明施工

乙方应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求施工,并随时接受甲方、建设单位的工程师的检查检验。 乙方应就分包工程向甲方承担总承包合同约定的甲方应承担的义务。

乙方应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定,制定安全文明施工措施和方案,严格按照安全文明施工标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随 时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

在非乙方责任范围的施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施时,乙方有责任报告甲方做好安全防护措施,确保施工现场安全。

在分包工程施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,乙方应做好安全防护措施,确保施工现场安全。

要做到文明施工,执行甲方的各项规章制度,服从甲方管理人员的管理,否则甲方有权单方终止合同、有权将乙方清退出场,且由此造成的一切后果由乙方负责。

保险

乙方应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险,支付保险费用。

乙方为从事危险作业的'职工办理意外伤害保险,并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险,支付保险费用。

材料、设备供应

乙方在开工前,应向甲方提交本工程主要设备、材料使用计划书,确认主要材料用量及拟用设备的名称及数量;

所有的材料均由甲方提供并承担所有的费用,包括运输费、保管费、损耗费等。

工程款支付

工程进度款的支付采取直接支付

直接支付:由甲方直接支付乙方。

甲方按照乙方每月完成工程量的 七零% 支付进度款,余款验收完毕后一次性付清、建设单位未按照进度付款或及时支付应付款项,乙方有权对甲方提出拨付款要求。

乙方每次收款开收据。

争议

双方针对本合同项目下的任何争议,均一致同意首先协商解决,协商不成的,双方可以在约定以下方式解决争议:向工程所在地人民法院提起诉讼。

合同的生效、终止与解除

本合同自双方签字确认之日起生效。

工程竣工交付完毕,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

年 月 日:

分包转让合同范本 第三零篇

承包方(甲方):

住址:

分包方(乙方):

住址:

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿和诚实信用原则,双方就___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致,签订本劳务分包合同,双方共同遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程工期:

计划开工日期:_______年______月______日,计划竣工日期:_______年______月______日,总工期_______天。

四、承包方式:

五、工程造价:

二、工程价款的结算方式

甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

三、材料提供

本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

四、质量条款

本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的'要求。

五、安全条款

一、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

二、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

六、甲方责任

一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

四、甲方委派驻工地代表,监督乙方的工作。

五、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

七、乙方责任

一、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

二、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

三、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

四、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

五、乙方应派驻工地代表监督工人施工,积极配合甲方驻工地代表的工作。

八、劳务分包人资质

一、资质证书编号:_________________________________;

二、资质专业及等级:_______________________________。

九、考核验收

乙方完成施工时,及时向甲方发出验收通知。甲方收到验收通知后______天内要及时组织人员验收,未经验收不得使用,如若使用则视为验收完成,工程质量符合要求。

十、违约责任

一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

(一)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额向乙方支付违约金;

(二)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金_______元,甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(一)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付______元的违约金;

(二)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付______元的违约金;

(三)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付______元的违约金,乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

三、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十一、争议解决

甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。

十二、附则

一、本合同自双方代表签字盖章后生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后失效。

二、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。

三、本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

甲方:

代表人:

身份证号:

联系方式:

签订地点:

签订时间:_______年______月______日

乙方:

负责人:

身份证号:

联系方式:

签订地点:

签订时间:_______年______月______日

分包转让合同范本 第三一篇

发包单位(简称甲方):

承包单位(简称乙方):

工程名称及地点:

本工程经甲乙双方友好协商,并根据国家经济合同法条例规定,同意订立合同如下条款,共同遵守执行。

第一条:承包方式及内容

(一)、承包方式:总价包干

(二)、承包内容:乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

第二条:工程总造价:

工程总造价: ( 元,含总包费三%);未含税收,如要乙方提供发票,在总造价的基础上加作为税金。

第三条:工期:

工期初定为 天, 从 到 。

第四条:付款方式与结算方式:

(一)、合同签订后两天内,甲方支付给乙方合同总额的三零%作为预付款;即人民币:: 元整( 元)

(二)、钢结构到货两天之内,甲方支付给乙方合同总额的三零%作为到货款;即人民币: 元整( 元)

(三)、屋面材料到货两天之内,甲方支付给乙方合同总额的三零%作为到货款;即人民币: 元整( 元)

(四)、工程进度达到八零%时,甲方支付给乙方合同总额的五%作为进度款,即人民币: 整( 元)

(五)、工程完工验收合格后三天内,一次性付清合同总额的五%的余款,即人民币: 整( 元)

第五条、工程技术条件:(详见图纸)。

第六条、工程质量

(一) 钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)

(二) 钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计,生产和安装。

(三) 乙方应严格保证材料质量,加工产品严格检验,检验记录留厂内备查,出厂产品附备查验文件。

(四) 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

(五) 所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

(六) 乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

第七条、验收和资料:

(一) 验收

(一) 工程竣工,乙方自检通过后报甲方组织验收,并以竣工验收为准。

(二) 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。

(二) 资料

(一) 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式三份,作为整体工程资料备案,资料按GB(JGJ一七-八八)整理。

(二)本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效,如有发生争执当以有效文件为依据。

第十一条、双方责任:

(一) 甲方责任

(一) 按合同规定,及时支付工程款和进行结算.

(二) 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

(三) 组织钢结构安装用工作面的验收,工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面(主要指基础平面等)不属于乙方承包内容,甲方必须提供合格工作面,不得推卸责任。

(四) 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。

(五) 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况,做好防护和善后工作,因此发生一切费用由甲方负责。

(六) 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调,提供本工程水电接驳以及生产临时场地,提供安装人员住宿。

(二)乙方责任

(一) 严格按照设计施工图纸组织材料,生产和安装。并做好自检工作,确保质量和进度。

(二) 接受甲方工地代表的质量监督和管理,发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

(三) 严格遵守安全操作规程,劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工,并对施工的'可靠性、安全性负责。

(四) 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。

(五) 指派专门工地代表或负责人,以便联系工作。

(六) 工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

(七) 乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求,而出现的问题进行及时免费保修。

第九条、其它

(一) 本工程为专业较强的工程,乙方不得转包给第三者。

(二) 本工程以总价包干,竣工后按合同不变总价结算。

(三) 甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款,工程竣工曰期可相应顺延。

(四) 由于不可抗拒因素影响工期,可根据甲方工地代表签证后顺延。

第十条:因一方不履行合同而造成对方经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

第十一条:本合同未尽事宜,双方友好协商签订补充协议,与原合同具有同等法律效力。

第十二条:在合同执行中双方发生争执,经协商不能调解时,由广州仲裁委员会裁决。

第十三条:本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,经双方签字、盖章后生效,至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

第十四条:本合同任何一项条款禁止单方改动,如需改动,双方代表人同时签字,并盖双方合同章(或公章)方可生效,否则视为无效条款。

甲方 : 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

电 话: 电 话:

地 址: 地 址:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

分包转让合同范本 第三二篇

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,特订立本合同,以供双方共同遵守,合同具体条款如下:

第一条承包地点和面积

甲方将位于孤家子镇孤家子村二委居民王长杰的土地鱼塘,承包给乙方养鱼,乙方有管理使用权和合同规定的受益权。

第二条承包期限

承包期限为壹拾年,自二零xx年四月三日起至二零xx年四月二日止。

第三条承包费交付时间

年承包费为人民币大写贰万元整,乙方自签定本协议时向甲方一次性付清一零年承包费共计人民币贰拾万元整。

第四条边邻四至

该鱼塘东至老苗家西墙;南至老苗家西墙北;西至南河大坝;北至老刘家稻田地、孙耀宽家稻田地。

第五条乙方的.权利义务

一.承包期间乙方享有养鱼,管理以及使用权。

二.承包期内,甲方不得单方面解除承包合同,不得有任何理由干涉乙方合法经营及养殖行为、或改变土地用途。

第六条其他约定

一.本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。

二.本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。

三.本合同及其变更合同或附属合同一律经甲乙双方签字并加盖印章,方可生效,其他方式一律无效。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方:

乙方:

年月日

分包转让合同范本 第三三篇

承包人: (全称) (以下简称甲方) 分包人: (全称) (以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方充分协商,就分包工程施工事项达成如下协议。

第一条 分包工程概况

分包工程名称:

分包工程地点:

分包工程内容:

分包工程承包范围:

开竣工日期:

质量标准:(按照甲方与业主签订的主合同技术规范要求执行)。

第二条 承包方式与合同价格

本工程采用下列(任何一种)方式承包:

a、 固定总价(含管理费及其它税费);

b、 单价(含管理费及其它税费)承包,列工程量清单,按确认的工程量结算。

本合同价格(单价或总价),无论何种原因均不作调整。

合同价款: 元。

元(合同价格的 %)的履约保证金,甲方在保修责任终止后一四天内把履约保证金退还给乙方。

第三条 转让和分包

本合同工程不允许转让和再分包。

第四条 农民工权益保障

乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定,充分保障农民工的合法权益。其工资应当以货币形式按月支付,不得拖欠、克扣,必须依法为其购买必要的社会保险和商业保险。

第五条 材料和设备

除按约定由甲方供应的材料和设备外,为完成本合同各项工作所需的材料和设备,均由乙方负责采购、验收、运输和保管,同时乙方须按有关规定向甲方提供出厂证明、质量合格证。

乙方须提交一份满足合同进度的材料和设备计划予甲方审批。

按合同规定由甲方提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期(由业主供应的材料如低于市场价格的须核定消耗量),均应规定在合同条款中。

乙方使用的施工设备影响工程进度或质量时,甲方有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予及时增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

第六条 工程进度

乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程。

不论何种原因造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。

工程暂停施工后,乙方应积极与甲方协商采取有效措施消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无正当理由拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

第七条 工程技术与质量

乙方须按甲方要求编制详细的技术措施和施工组织方案。

乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。

乙方应严格按甲方的相关规定和指示,对工程使用的材料、工程设备及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量控制检查。

甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。

乙方负责采购的材料和工程设备,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。乙方还应按规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交甲方,其所需费用由乙方承担。

隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理人员检查并在检查记录上签字后,乙方才能进行覆盖。

第八条 安全生产与文明施工

甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。

乙方应按合同规定履行其安全生产职责。

乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理。

乙方应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理,制定安全操作规程。

乙方应配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行施工安全教育。

乙方在施工过程中,应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,并应对其违反上述法律、法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏、人员伤害和财产等损失负责。

乙方应在其施工中,落实环境保护的处理措施。

第九条 双方的一般义务和责任

甲方的一般义务和责任

交底。

承担本合同条款中规定的其他一般义务和责任。

完成应由甲方承担的施工准备工程(主要为水、电、通讯等施工管线,主要交通干道及公共道路),并提供给乙方使用。

在(约定时间)按有关规定向乙方提供现场测量控制点。

负责整个施工场地的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间

按国家有关规定负责统一监管本工程的安全文明施工;负责审查乙方采取的环境保护措施,并监督其实施。

按规定主持和组织工程的竣工验收。

乙方的一般义务和责任

完成施工准备工作。

认真执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,乙方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。

按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程安全及管辖的人员、材料、设备的安全。

在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

按甲方的指示,为其他人实施与本合同工程有关的工作提供必要的条件。

工程未移交甲方前,乙方应负责照管和维护,移交后乙方应承担保修期内的缺陷修复责任。

在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

应允许甲方、业主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,乙方应提供方便。

第一零条 结算与支付

单价承包的项目,乙方按月对已完成的质量合格的工程进行计量, 并在每月甲方对乙方提交的工程量月报表的工程量进行复核,但甲方审核的工程量不能超过监理人审核的量。

总价承包项目的结算,甲方将工程量清单中的总价承包项目进行分解,分解其

甲方有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改;乙方亦有权提出此类修正或更改,经双方复核同意的此类修正或更改,应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。

甲方应从第一个月工程结算开始,在给乙方的月进度结算中扣留%的金额作为保留金。

在本合同工程保质完成并由监理人向甲方出具保留金付款证书后,甲方将保留金总额的一半支付给乙方。在全部工程的保修期满时,甲方将其余的保留金支付给乙方。若保修期满时尚需乙方完成剩余工作,则甲方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

第一一条 完工与验收

当已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,乙方即可向甲方提交完工验收申请报告(附完工资料)。

乙方应配合甲方进行验收。根据主合同无需由业主验收的部分,甲方按照验收程序自行验收。

分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任,承担缺陷修复的全部费用。

分包工程竣工验收后,双方按照约定的合同价款进行工程竣工结算。

乙方已将合同工程全部移交给甲方,且保修期满,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。

第一二条 违约和索赔

在履行合同过程中,由于乙方的原因,造成工期延误、发生重大安全和质量责任事故等均属乙方违约,甲方可通知乙方解除合同,乙方须承担由此增加的费用和工期延误责任。

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当甲方通知乙方进行抢救时,乙方声明无能力执行或不愿立即执行,则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由乙方负责,由此引起的费用应由甲方在甲方支付给乙方的

甲方根据总包合同的约定向监理人递交任何索赔意向通知或其他资料,要求乙方协助时,乙方应予以积极配合。若因乙方未予积极配合,使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功,则甲方可在应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

第一三条 争议的解决

甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议,又未能协调取得一致意见而形成争议。在争议尚未获得解决之前,乙方仍应继续按甲方的指示认真施工。双方继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程。

甲方和乙方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,若不能协商一致,则任何一方均有权向人民法院起诉。

第一四条 风险和保险

乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:

a、人员的伤亡;

b、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方承担风险责任。

a、由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏; b、由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏;

c、其他由于乙方原因造成的`损失和损坏。

乙方必须为其雇用的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任,由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三者的人员伤亡,应由乙方承担其工伤事故责任。

保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。 合同签订后发生不可抗力的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。

第一五条 其他

和权利履行其职责,如须短期离开工地,应事先征得甲方同意。

乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和授权代表签名。

乙方应在开工前向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告。甲方有权随时检查乙方人员的上岗资格证明。甲方有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。

严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益,构成犯罪的提交司法部门处理。

乙方须服从甲方转发的业主或监理人与分包工程有关的指令。乙方不得直接致函发包人或监理人。

除合同另有规定外,甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后,合同生效。

未尽事宜,经双方协商一致后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。

本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和分包人分别保存一份。 本合同副本 份,甲方执 份,乙方执 份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

分包转让合同范本 第三四篇

户主方:________________(以下简称甲方)身份证号:___________________________

承包方:________________(以下简称乙方)身份证号:___________________________

甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工,为了明确工程内容及双方的责任,本着互相协作、紧密配合,分工负责的原则,特商定如下条款,共同遵守。

一、内容

(一)工程名称:私人住宅地址:_____市_____区_____街_____号

(二)建筑面积:约_________平方米(按水平投影面积计算)。

(三)工程造价:约_________万元,经双方协商,每平方米造价_________(工钱)按人民币计算,工程全部完工后按水平投影面积计算,此工程总造价_________(工钱)乙方不包开发票。夹层按_________层计算,窗飘板按上下计算,基础按一层计算。

(四)结构形式:框架结构。外墙前左贴砖(纸皮砖),后右水泥油抹光,内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时,甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面,楼顶层的栏围墙_________米(超出部分甲方负责)。

(五)承包范围:承包按本工程包工不包料,施工图纸的全部土建工程,不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料;不包施工期间水电费;不包水电及防雷安装;不包大理石、水磨石及水池、天面防水层;不包灶台及外墙安、渣焊,不包排污、化粪池等工序。

二、承包方式

(一)乙方只包工和施工的工具(机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架)。

(二)如果甲方任何地方需要改动,超出部分由甲方自负。如确实要改动,应与乙方协商,额外补足工程款再行施工。

三、施工期限

本工程于______年___月___日开工,___年___月逾期后的费用______。

四、双方责任

(一)甲方责任:

一.甲方负责办理报建手续,领取建筑施工许可证,搞好三通,并把电、水接到施工现场,安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。

二.甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。

三.在施工过程中,如遇到不能抗拒的自然灾害(如台风、水灾、龙卷风、地震等)造成的损失,均甲、乙双方分别负责;甲方损失由甲方负责,乙方损失由乙方负责。

(二)乙方责任:

乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工,做好施工过程的安全措施及责任。

四、工程付款方式

甲方预付______万元给乙方购买板,以后每完成一砼工程付______万元,完成每层红砖借支______万元,完成批档每层工钱借支______千元,每个月按工程进度付给______%给乙方,其余部分竣工验收后全部付清工程款,乙方负责施工过程的安全问题。

六、本合同从双方签字盖章之日起生效,工程竣工交付使用,此合同自动失效。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同执行本合同。

甲方(公章):___________________乙方(公章):______________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):____________

分包转让合同范本 第三五篇

发包人(甲方):地址:

设计人(乙方):地址:

依照《民法典》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、互惠、诚实信用的原则,甲方委托乙方承接_____________工程设计,双方就本工程相关事宜进行协商,现为明确双方的职责,结合本合同的具体情况,签订如下协议。

一、设计依据

一、甲方提交的委托书。

二、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图(包括但不限于平面布置图、结构图等)。

三、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。

二、项目内容

一、项目名称:

二、建设地点:

三、承包范围:

四、承包方式:

三、设计费用及支付风险提示:设计费

合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:

首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;

其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

一、本合同的设计费为____________万元。风险提示:定金

定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的二零%,超过二零%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

二、订立合同时,甲方先交纳定金,为工程款的______%,计____________元。

三、乙方提交设计文件后三天内,甲方支付设计费总额的______%,计____________元。

四、本工程完工后____日内,乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票,甲方结清余款,计_______________元。

四、甲方职责

一、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件,并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

二、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工或增加工作量时,双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。

三、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,逾期支付的,每逾期一天,应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过三零天以上时,乙方有权暂停下阶段工作,并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。

四、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

五、乙方职责

一、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。风险提示:设计合理使用年限

设计合理使用年限的'确定建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类:

第一、对于临时性建筑,其设计使用年限为________年;

第二、对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为二________年;

第三、对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为________年;

第四,对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构,其结构设计使用年限为________年。

对于专业建筑工程,则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目,其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内,工程承包人应当对该工程的主体结构(包括地基基础)进行保修。

对此如果仍存在疑问,建议制定合同的时候咨询专业律师,或者交由律师帮您起草,避免定制的合同违反规定而无效。

二、设计合理使用年限为________年。风险提示:赔偿金的确定

由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去赔偿金的规定。

如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当

首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。

若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。

三、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方协商确定。

四、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。

五、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还甲方已支付的定金。风险提示:保密、知识产权

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;

另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

六、保密本合同涉及的所有文件,会议纪要,往来函件均属于保密内容,未经对方同意,任何一方不得将其进行营利活动,不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人,如发生以上情况,泄密方承担一切法律责任。

七、不可抗力

一、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但妨碍本合同全部或部分履行的任何事件,包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。

二、如果发生了任何不可抗力事件,使一方无法完成其在本项下的合同义务,可暂停履行其合同义务,当不可抗力的情况消失时,应继续履行。

八、违约责任

一、甲方交付的资料超过规定期限一五天以上,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

二、甲方无正当理由逾期支付工程款的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元。

三、乙方无正当理由延迟交付设计的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元。

四、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的,应提前通知对方,给对方造成的所有损失,均应赔偿。

九、争议解决因履行本设计合同发生争议,双方协商解决,如无法协商解决的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

十、附则

一、本合同自双方签字后生效,双方责任履行完毕后失效。

二、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

三、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的,可签订补充协议,与本合同具有同等效力。

甲方:

联系人:

分包转让合同范本 第三六篇

甲方:__________________________

乙方:__________________________

由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《_经济合法》暨《_建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。

一、工程地点及名称

一.工程地点:__________________________

二.工程名称:__________________________

二、承包内容价款以及工期

一.承包内容污水站全部土建工程

二.工程造价_____________一次性包死。

三.工程工期:自开工_____________内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量

一.污水地底板验收合格后付______%,主体验收合格后付至______%,发包方进行竣工验收合格后付至______%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

二.工程质量:合格

四、甲方责任

帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任

严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金

一.保修期:发包方竣工验收后日历______天共计______个月。

二.质保金:承包总价的______%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

四.合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

甲方:____________签字:______乙方:____________签字:_________

身份证号:___________________身份证号:________________________

电话:____________________电话:______________________________

日期:__________年____月____日日期:__________年____月____日

分包转让合同范本 第三七篇

协议书

甲方:(以下简称“甲方”)

乙方: 身份证号: (以下简称“乙方”)

甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对创业城二期续建九标段三栋(一一区-三#.四#.七#.八#.九#.一零#.一一#.一二#.一三#.三二#.三三#.三四#.三五#号楼 )工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容:

一、工程名称: 创业城二期续建工程

二、工程地点: 乘风庄 _

三、工程十三栋楼总造价 一五二零零万元(即人民币元,最后以实际结算价为准)。

协议内容:

甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼(一一区三#.四#.七#.八#.九#.一零#.一一#.一二#.三二#.三三#.三四#.三五# 楼 )”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。

二、双方的权利与责任

一、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

二、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

三、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

四、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。

五、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(一零零零万元)人民币。招标代理费按照规定支付。

六、乙方负责与建设单位方进行协调,保证工程顺利地进行。

七、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的,由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的,甲方必须提供相应的手续,因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。

八、乙方就该项目全额风险独立经营,自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。

九、工程竣工后,若建设单位未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。

一零、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理,乙方为施工人员购买工伤、意外保险,需要甲方配合的,甲方不得拒绝。

一一、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。

l二、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_一零%_向甲方赔偿名誉损失。

一三、应乙方要求,或甲方认为该项目需要,甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

一四、甲方于开工前通知乙方。

一五、乙方在取得工程款后,应将全部工程款用于本工程,如果甲方发现乙方挪用工程款,甲方有权解除本协议,将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价),或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的一零%)作为乙方违约的违约金。

一六、在该工程完工并移交甲方前,乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任,保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。

一七、为保证本项目能按期完工,建设单位拨付给甲方的`工程款实行专款专用,除甲方特别授权外,乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。

一八、建设单位拨付给本工程的款项,甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。

三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付:

一、乙方按工程总造价的___一_%向甲方上缴管理费,该款项在建设

单位支付的工程款中由甲方直接扣取。

二、乙方向甲方支付工程总造价的一%作为质保金;质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的工程质量保修(养)期满移交给业主,并把(甲方)要求提供的资料原件移交给(甲方)后,一次性无息支付给乙方。(不提供清单所列资料,质保金不予退还,清单附协议后)

三、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳,缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税;

四、 乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款;

四、违约责任

一、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失,并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

二、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章,不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定,甲方可单方面终止协议书,并处以协议造价二零%的赔偿金,情节严重者,甲方将追究乙方刑事责任。

三、如乙方在工程施工过程中擅自停工,导致工程未完工,则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估,经评估后由甲方重新组织施工,同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。

四、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议,或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结,甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员,乙方对此不得提出任何异议。

五、其他

一、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

二、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。

三、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

四、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

代表人: 代表人:

签约日期: 签约日期:

电话号码; 电话号码:

上一篇
下一篇
返回顶部