委托组装合同范本

委托组装合同范本 第一篇

发包方(甲方)：________

承包方(已方)：________

为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：

________________________________。

二、工程内容

土层基储绿化及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

一.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

二.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

三.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式

乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

一.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

二.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法

一.本合同自甲、乙双方签订后三天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的三零%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

二.待完成总工程八零%后，甲方于三天内向乙方支付工程合同价款的三零%，即人民币________整。

三.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的二零%，即人民币________整。

四.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的一零%，即人民币________整。

七、工程质量

一.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

二.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的.一切经济损失均由乙方负责承担。

三.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

八、工程竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

九、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

一.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

二.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、合同份数

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方代表(盖章)________

乙方代表(盖章)________

合同签订日期：__________

签约地点：______________

委托组装合同范本 第二篇

发包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。

双方就具体事宜达成以下协议：_________________一、工程概况：_________________一、工程名称：_________________二、工程地址：_________________三、承包范围：_________________居室面积：_________________居室间数：_________________四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

二、承包方式：_________________一、工期：_________________天，自**年**月**日开工，于**年**月**日竣工。二、工程承包价款：_________________A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。三、承包信誉保证及质保条款：_________________

A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_______________%缴纳工程质保金(即;_____________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在一二小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的二零%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

四、工程质量及管理约定：_________________A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_______________%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

五、工程款支付方式：_________________A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_______________%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_______________天内。六、双方其它约定：_________________

三、工程质量要求：_________________按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、甲方的责任及义务一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、乙方的责任及义务一、严格遵守公司制定的各项规章制度。二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的五%向甲方缴纳违约金。六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。六、争议或纠纷处理一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

委托组装合同范本 第三篇

发包方：________（以下简称甲方）

承包方：________（以下简称乙方）

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况

工程名称：教授新村箱变工程

工程地点：科技学院教授新村

工程内容：教授新村二期二零#、二一#、二二#、二三#、二四#、二五#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村一二五零KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村一二五零KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；一二五零KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

第二条工程总价

合同总价为（RMB）：一零零万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

第三条付款方式

一、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款（人民币）四零%四零，零零零零元整，（大写肆拾万元整）；

二、设备进厂甲方应支付工程款五零%（人民币）五零，零零零零元整（大写伍拾万元整）三、工程验收通电合格后三零天内付款一零%（人民币）一零，零零零零元整（大写壹拾万元整）

四、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

一、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

二、合同范围内的主器材设备及管路。电线。相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管。线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

三、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五条甲方职责

一、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

二、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

三、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

四、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

五、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。

第六条乙方职责

一、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

二、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

三、协助甲方向供电公司申请一零KV外线施工的手续；

四、自柜体到厂日起履行保固条款；

五、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

一、本合同项签订后七五天经甲方与供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

二、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

第九条解约

甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

第十条

乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：________

签订时间：________

乙方（盖章）：________

签订时间：________

委托组装合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方制作(安装)建设事宜达成以下协议：

一、合同标的

甲方委托乙方安装 ，每台 元，共计 台，合同总价款为 元。

二、安装要求

一、安装要求根据甲方提供的设备，乙方经甲方及使用司机确认为准。材质 。

二、安装物品明细单

三、安装时间、地点、方式及质保维护期限

一、乙方应在 年 月 日前完成安装。

二、交付(安装)地点为甲方指定地点，具体送达地址及分配数量由甲方提供。

三、本合同价款含模具使用费及发往甲方指定地点的物流费用。如产品在运输途中发生损坏或经甲方检验与制作要求有差别的，乙方负责免费调换。调换工作须在交货之日起五个工作日内完成。

四、产品质量保证期为自产品全部交付之日起一年.在保修期内，乙方对因材料质量和制造工艺有关的产品缺陷免费维修。乙方在保修期内更换的所有部件应符合质量标准，保修期同该合同标的物的整体保修期相一致。以下情况不在保修范围内：因用户自行修改而造成的故障或损坏;由于不可抗力造成的故障或损坏(如火灾、水灾、地震、雷震、电击等自然灾害，战争，_，或物理损坏);其他人为因素造成的损坏。

四、付款方式

一、履约保证金

乙方于合同签订之日起向甲方缴纳合同标的额的 作为履约保证金。乙方按时完成建设工程(或交付产品)后，甲方退还其履约保证金的 。工程(或产品)验收合格并交付使用后一个月内，退还其剩余部分履约保证金。

二、价款支付

在合同签订之日后五个工作日内，甲方向乙方预付总价款 %，共 元。在工程完成(或货物交付)后一零个工作日内，经全部验收合格的，经双方确认，甲方向乙方支付总价款的 %，共 元;合同金额的 %，即 元作为质量保证金，乙方在质保期内已按约定履行保修义务的，甲方在期满后返还。

五、违约责任

一、因不可抗力导致本合同无法按时履行的，双方应协商延期履行。

二、因乙方原因延迟交付或调换产品的，乙方须向甲方缴纳合同标的金额的五%作为违约金。因甲方原因导致交货日期后延的，乙方不承担责任。

六、争议的解决

甲、乙双方应严格遵守本合同的有关条款，未尽事项，由甲乙双方协商解决。若发生纠纷，由双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

一、本协议自双方签章后生效。

二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日