道路土建合同范本

道路土建合同范本 第一篇

甲方：向翔

乙方：程峰

根据《_合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

一、工程概况：

一、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

二、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

三、建筑结构：(框架结构)壹栋约二六零零零㎡。

四、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

五、承包方式：包工、包料。

六、工程造价暂定三零零零万元。

二、付款方式与结算：

一、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮六%后结算给乙方。

二、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

三、工期：

一、本工程有效工期为二四零天。

二、开工时间：二零xx年六月二零日前(以甲方进场通知为准)。

三、竣工时间：(按实际开工日计算)

四、质量及材料要求：

一、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

二、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

三、甲方在接到乙方书面申请时必须在四八小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

四、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

五、工程款支付方法：

一、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 零零地面(现浇完毕)

二、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的八零%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

三、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工二零天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

四、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料三零个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金三%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

五、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的三‰赔付给乙方，以此类推。

六、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

开户银行：银行： 的帐户上。

六、工程竣工验收及交付：

一、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

二、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书一零天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

三、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙双方权责

一、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

二、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

四、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

五、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

六、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

七、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

八、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

八、违约

一、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

二、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

三、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

四、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

甲方：(盖章) 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

身份证号： 身份证号：

电话号码： 电话号码：

签署日期：

道路土建合同范本 第二篇

甲方：

乙方：

为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。

乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全责任、权利、义务：

一、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;

二、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;

三、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;

四、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;

五、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。

六、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;

七、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

八、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。

二、乙方的安全责任、权利、义务：

一、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。

二、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;

三、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;

四、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。

五、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;

六、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”

七、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;

八、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。

三、违约责任：

一、执行合同中有关违约处理的规定;

二、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;

三、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;

四、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。

四、执行规程：

一、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。

二、本安全协议一式两份，甲、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

代表人签字：代表人签字：

道路土建合同范本 第三篇

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为了方便我区居民出行，美化居住环境，拟对主干道进行硬化，由辖区内居民自发组织与乙方就施工事项协商一致，遵循自愿、公平、公正与诚实守信的原则，保证工程质量，订立本合同。

一、工程概况：

硬化目标为市区主公路入口至最东第一家(李红星家)主干道。工程内容包括路基清理、平整、夯实、主下水管道及路面排水井的安装、水泥路面的浇筑等。工程总预算价值为捌万元整，每户平摊二五零零元。

二、合同工期：二零xx年九月一八日至二零xx年一零月八日。

三、施工要求及双方职责：

一、甲方职责

①积极主动缴费，外出务工户由甲方协助乙方收取;

②负责协调邻里关系，配合协助乙方清理施工前的道路等;③负责监督全面施工，遇有疑难，双方协商解决，因消极不配合造成的.遗留问题，各户自行负责。

二、乙方职责

①必须按照道路硬化标准进行施工作业。主干道厚度不低于一八厘米，下水管道直径五零厘米，路边整齐，路面平整，坡度协调，下水管出水畅通;

②必须对硬化前道路清理、平整、夯实路基，升降放“三线合一”，直线平顺，曲线流畅;

③下水管道要引至村委会指定位臵，排水井安装合理、美观，确保雨天无积水滞留路面;

④使用标准强度的商用混凝土。

四、结算方式

一、工程款项设专户存放，按工程进度结算;

二、施工前甲方预付三零%给乙方，施工中期再付三零%，完工后甲方对工程满意付剩余的部分。

三、外出务工户由乙方收取，甲方有义务协助。

五、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商。本合同共两页，一式三四份，甲方每户一份，乙方一份，村委会一份。本合同自订立起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路土建合同范本 第四篇

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

为了确保xx乡 xx村通村道路建设工程顺利实施，按期保质保量完成工程项目，根据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本合同：

一、工程施工项目、内容

按照本工程建设内容以及工程建设方案，工程路段总长度为 公里，路宽度四米，厚二零厘米砂石路面。

二、工程造价及承包方式

工程造价按照设计 公里，工程造价元，承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。

三、工程质量要求及铺筑工艺

一、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工，对承建的工程质量负全部责任，必须达到合格工程。按《砂石路质量检验评定标准》验收。

二、乙方必须接收甲方和_门的监督管理，若有违反者，视为违约，由此引起的不良后果和责任，由乙方全部承担。

三、乙方必须严格按照施工的工程程序进行规范施工，最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。

四、施工期限

本工程工期从二零xx年六月一八日至二零xx年零七月一八日完工，工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。

五、双方的权利和义务

一、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行情况。

二、甲方有权对乙方的施工进行全过程的质量监督，乙方须听从指挥，接受监督和检查。

三、质检人员对工程要认真负责，坚守岗位，坚持原则，随时协商解决施工过程中存在的问题。

四、甲方根据工程需要为施工提供必要的便利条件。

五、甲方的义务

①甲方有义务负责协调现场有关问题。

②按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。

六、乙方的义务

①全面负责工程的质量、工期、施工等工作，做好施工前的各项准备工作，保质保量按期完成施工任务。竣工后，乙方提供竣工资料并提出竣工验收申请。

②必须严格按照工程规范的程序进行施工，不得偷工减料、降低工程标准，否则甲方有权要求乙方返工、停工。

③乙方全权负责施工安全，做到安全文明施工，采取各种安全措施，教育施工人员杜绝各种安全事故发生;若发生事故，一切责任由乙方承担。

六、合同的变更与解除

一、合同的变更

因工程的需要，确需增加或减少工程量，经甲乙双方协商需要变更合同的方可变更，单方不得变更合同。

二、合同的解除

①开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;

②乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的; ③乙方在施工过程中，因质量问题甲方责令限期整改，而没有整改的;

④工程完工后，超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有权要求解除合同。

七、本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订附加合同，签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。

建设单位：(盖章) 法人代表：

施工单位：(盖章) 法人代表：

合同签定日期： 年 月 日

道路土建合同范本 第五篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求:

一、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

二、工期要求是XX年三月一零日至XX年一二月三零日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米;每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的三零%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

道路土建合同范本 第六篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《_合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程地点：

二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。

三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。

四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。

五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度一五零厘米，其它道路二零零厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。

六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。

七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。

八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。

九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。

十、双方责任承担：

一.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。

二.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的.安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

三.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

十一、违约责任：

一、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。

二、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

三、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，

十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。

十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。

十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路土建合同范本 第七篇

甲方：

乙方：

一、工程名称：______

二、工程地点：______

三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，现场的`安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

四、工程范围：

按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场。

五、合同工期：

开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。合同工期总日历天数______天。

六、合同价款：

本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

一、场内回填部分，按______元/m三(运距二公里内)；

二、余土外运部分，按______元/m三

三、场内回填工程量约为______万立方，土石方外运工程量约为______万立方米，合同金额暂定______万元。

七、工程结算：

工程完成______m三时，甲方向乙方支付完成工程量______%，工程完工验收合格。

八、工程质量及技术要求：

本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

一、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±一零cm，垂直面无偏坡。

二、进场施工前，必须提前七天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

三、场内填筑部分必须分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的情况下，不得选用砂岩回填。

四、建筑物及其基础外边线______m以外范围内，回填土石方必须分层碾压，密实度不得小于______%。

五、竣工资料为壹式伍套。

九、安全施工：

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。

十、违约责任：

一、本合同工程不允许分包，若甲方核实乙方有分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后三日内必须无条件退场，并承担该工程总工作量______%的违约金。

二、若乙方延误工期，甲方按______元/天扣罚乙方工程款。

十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

发包单位：__承包单位：

法定代表：__法定代表：

签订日期：签订日期：

道路土建合同范本 第八篇

分包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为二零零米。

四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

五、合同造价：暂定为人民币 元整。

六、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

七、合同履约保证金

本工程不设置履约保证金。

八、结算办法

按以下原则结算：

按浙江省市政工程预算定额(二零xx版)结算，具体单价及费率详见附后清单。

根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

八.。二 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距一零零零米内)按四零元/车(五吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按二三零元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

九、工程质量

道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gbj九七-八七)》和《市政道路工程质量检验评定标准(cjj一-九零)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

混凝土层

混凝土采用设计规定的商品混凝土。

厚度误差：±一零%厚度。

平整度误差：小于一零mm。

宽度：不小于设计规定。

塘渣基层

塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

路基应有良好的排水系统；

路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五mm。

不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

道路中线标高允许误差±二零mm。

平整度允许偏差：二零mm。

宽度允许偏差：一零零mm。

材料要求

中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

道路基层塘渣要求采用清塘渣。

乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

一零、安全生产和文明施工：

乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的'所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币五零零-五零零零元。

乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

一一、资料管理和竣工结算的有关规定：

乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

本工程的所有资料必须用a四纸，并用电脑打印。

本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

自竣工验收合格之日算起三零天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

一二、付款办法：

竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价一零%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

质量保修金按以下规定支付：

a) 竣工验收合格之日算起一年后的一四天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b) 质量保修金不计利息。

水电费用乙方自理。

一三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁；

(二)依法向人民法院起诉。

一三、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

一四、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

一五、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

一五、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 (以下无正文)

发包方： 承包方：

代 表： 代 表：

合同签订地：

年 月 日

道路土建合同范本 第九篇

发包人(全称)：___

承包人(全称)：___

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况：___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万 元。

二、合同工期：工程在二零__年_月__日前完工。

三、质量要求及奖惩措施：

一、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

二、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。

①水泥混凝土标号C二五标号，板厚一五cm，弯拉强度以上。

②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。

③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。

④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。

⑤工程档案资料及试验资料送___村委会一份备查。

三、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。

四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚一五CM单价为四零 元/平方米;工程量按实结算。

五、付款方式：完成路面硬化工程五零%付合同款二零%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款九零%，并返还履约保证金;暂扣一零%作为工程质保金，质保金在质保期满后某月内付清。

六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万 元，履约保证金在工程验收合格后退回。

七、奖罚措施：

一、工程在二零__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚一零零 元。

二、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的.项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于某日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款一零零 元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

三、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

八、安全责任：

一、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

二、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按_二零__年某月某日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,___办公室存档一份。

十二、合同生效

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

年 月 日

道路土建合同范本 第一零篇

发包人：___________________________(以下简称甲方)

承包人：___________________________(以下简称乙方)

为确保________________公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求

一、公路建设路线为________________________。

二、工期要求是____________年__________月_________日至____________年__________月_________日。

二、公路建设的内容

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求

一、土石方开挖有效路基直线段为______米，弯道地段为______米;每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为______米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于______%，纵坡长度不得大于______米，弯道最小半径不得小于______米。

三、土质边坡按一：：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里______万元，乙方进场并完成____________米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的______%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务

一、公路建设必须按照本合同规定的`技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按____________元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效

甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：_____________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

道路土建合同范本 第一一篇

建设单位：_________(以下简称发包方)

施工单位：_________(以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：建筑面积：

第四条：工程价款及付款方法：

第五条：工程期限(开工、竣工时间)

第六条：工程质量标准

第七条：承包形式及材料设备供应

第八条：发包方义务：

一.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

二.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

三.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

四.按协议负责按期拨款。

第九条：承包方义务

乙方负责：

一.按协议分工负责材料供应。

二.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前五天交甲方一式二份。

三.按施工图负责组织施工，按期竣工。

四.竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

五.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

第十条：违约责任及奖励条款

第十一条：其他协助条款。

第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

第十三条：合同有效期及合同争议解决。

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

开户银行：______ 开户银行：_______

帐号：________ 帐号：_________

签约日期：____年__月__日

道路土建合同范本 第一二篇

甲方:

乙方:

为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据<_合同法>及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同:

第一条:工程概况

一、工程名称:道路维修

二、工程地点:

三、承包方式:包工包料

第二条:工程期限、合同金额、付款方式

一、本合同工期为三十天

二、工程总造价:元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮一七%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)

三、预留工程造价的五%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

第三条:双方责任及义务

一、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

二、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价一零%的违约金。

三、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条:违约责任

一、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

二、合同纠纷解决方式:双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道路土建合同范本 第一三篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行xxx法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

工程名称：道路工程

工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

承包范围：总平面xxx中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元

质量标准：合格。

工期：

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及xxx纸

xxx纸

发包人提供：

技术标准：

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务

发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务：

监理单位及委派的工程师：

监理单位：

姓名：职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作：

负责场地三通一平;

确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

提供地下管线布置xxx、有关隐蔽障碍物资料(material);

负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工xxx纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务

项目经理

姓名：职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作：

本合同签订后收到发包方通知二天内，承包人进场完成施工准备。

严格按照发包人提供的施工方案进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工xxx及竣工资料(material);

发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及xxx策性价格的调整而增减。

B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市九三土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如九三土建定额中没有的子项，可套用市xxx定额中相应的子项，费率按九三土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的`材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

D.工程报价单详附件，工程量按实结算

E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(二零xx)六四一号，沪价费(二零xx)零五四号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

五、工程价款的支付

工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的七五%;

工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担;

六.安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件前二四小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工xxx、工程照片，并提供相应的电子文档资料(material)。

八.违约责任

发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

承包人违约：

因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按三零零零元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款五零零零元。

如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

合同订立时间：二零xx年月日;

合同订立地点：上海市。

发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同份数

本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力;

副本六份，双方各执三份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

道路土建合同范本 第一四篇

发包方：

承包方：

依照《_合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

一、路基长五公里，路面宽米，总计整修面积一七五零零平方米，中标价三万元。

二、路面长五公里，路面沙化宽米，厚一五厘米，总计沙化面积一七五零零平方米，中标价一二万元。

三、铺设涵洞四道，涵洞深米，中标价二万元。

工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围

承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元 （人民币）￥：一六万元。

工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的五%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务： 一、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 二、乙方必须在签订合同之日起三日内开工。 三、甲方对乙方的.施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 四、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 五、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。 六、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 七、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 八、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

五、违约责任：一、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按一零零零元/天支付违约金。 二、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 三、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 四、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：

开工日期：XX年九月二五日

竣工日期：XX年一一月二五日

合同工期总日历天数六零天。

七、质量标准

工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：XX年四月一八日

合同订立地点：天祝县赛什斯镇

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人： （公章）

承包人： （公章）

道路土建合同范本 第一五篇

尊敬的审判长、审判员：

受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。

《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。

第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。” 黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。

一、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。而在确认表中，黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。因此，黄某以其个人名义在“确认人”处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。

黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。

例如在一二月二六日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时，就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先，黄某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”处签字，其次，上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限，黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

但值得注意的是，黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为，《网架钢结构制作安装合同》本

身并没有授予黄某任何权利。一审认为“在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中，确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人，故其行为应视为代表某公司做出的”，显然是错误的。

二、“支付款及扣除款项的确认”既不属于“洽谈业务过程中的事务”，也不属于“进行合同的商谈”，在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下，更不属于“本工程业务、施工管理等相关事项”。

综上，黄某超越代理权限，擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》，属于无权代理行为，且被上诉人也明知黄某属于无权代理，事后上诉人不知情，也从未追认，因此，该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效，不应据此扣除工程款。

二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署，其签署行为无效，不能证明确认表的真实性和合法性。

根据《建设工程监理规范 (GB五零三一九-二零xx )》的规定，监理员应履行以下职责：“一 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 二 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录; 三 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 四 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 五 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 六 做好监理日记和有关的监理记录。”上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况，项目监理员应当在业主委托范围内开展工作，本案中，也没有任何证据

证明该监理员获得了业主的相应授权。

该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》 条的规定，“未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。”根据施工合同第五条第一款第八项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据合同第一条第三款的约定“铝塑板施工”属于上诉人的施工范围。因此，“满铺施工平台”的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中，而“铝塑板施工”的工程量应只计量上诉人的施工量，而该监理员却不顾自己的职责，超越自己的权限，对不符合施工合同的工程量，随意乱计，其行为因违法而无效。

三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》，并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项，且扣除这些款项明显违背合同约定。

第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除，没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”这些项目的费用的统计数字，而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的，因此不能证明被上诉人有权扣除，这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体，因此，不能证明应该从上诉人处扣除。

第三、确认表中的“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”共计元，金额巨大，但没有任何原始凭证相佐证，就如被上诉人要求上诉人承担的维修费，尚且还有结算单、发票相佐证，而此处却单纯几个数字，其真实性显然无法令人相信。

第四、根据合同第条的约定，本合同是“包死价”，因此，双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第八项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求，脚手架搭建必须“满铺”，就是所谓的“满铺施工平台”。因此该费用应该由被上诉人承担，在没有任何合同进行变更的情况下，被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额，显然违背了“包死价”的约定。

同理，“铝塑板施工”根据合同第一条第三款的约定属于上诉人的工程范围，包括在工程总价里，根据被上诉人自己提交的证据，被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的，在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下，擅自扣取相应费用不但与合同相悖，而且违背了公平原则。

维修义务及维修款的意见

一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的“质量保修”范围。

根据一审查明的事实，上诉人承包的工程在二零xx年四月八日即已全部竣工，被上诉人在二零xx年七月一五日前即已投入使用，根据《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”因此从二零xx年四月

八日开始，工程进入保修期，即使认可被上诉人在二零xx年七月一九日曾发函，上诉人也只应承担“质量保修”的义务

二、上诉人积极履行了保修义务。

根据被上诉人提交的证据一八，上诉人已经明确答复被上诉人，上诉人于七月一三日派人进行屋面维修，在商讨解决方案过程中，因陵水县第一届体育运动会于七月一六日开幕(证据一七的内容)，因此，被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻，以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议，应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

三、被上诉人不顾上诉人的反对，将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修，属于违法无效的行为，其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

被上诉人分包的工程是专业工程，属于专业分包，在被上诉人提交的证据一一、一二里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修，被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质，更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质，就将维修工程承包给这两个班组擅自施工，根据解释第一条“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”应认定合同无效的规定，这一承包行为显属无效。根据解释第四条：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”即使被上诉人已按证据二零、二一、二二所显示的支付了多达二七六六零零元费用，依法也应当被收缴，而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

四、即使上诉人需承担保修义务，需要支付因保修产生的费用，根据合同第八条的规定，也应先从质量保修金内扣除，不足部分才由上诉人支付。

提供施工图纸和竣工资料的意见

一、依据被上诉人提交的证据一四及上诉人提交的证据三，均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据一四第一零点的内容为：“屋顶彩钢板铺设与图纸不符，施工工艺较差……。”从该内容看，被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的，足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

上诉人提交的证据三，一审已经认可其真实性，上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实，证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人，被上诉人没有对施工图纸组织三方审核，上诉人从未拿到过经审核的施工图纸，也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

依据《合同》第五条双方责任第(一)款第二项内容，明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第二项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

在上诉人向被上诉人交付施工图纸后，被上诉人依照合同约定，本应组织三方对图纸进行审核，但直至今日，被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸，被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工，且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用，证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸，则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核，在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人，上诉人才能履行这一义务，否则，这一义务就是无本之木。

综上，一审判决扣除上诉人应得的工程款元，判决上诉人向被上诉人支付维修款二七六六零零元，判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据，请二审法院依法予以改判。

代理人：

道路土建合同范本 第一六篇

甲方： __________________

乙方： __________________

根据《_民法典》、《_建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、工程承包范围、内容及要求

(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。

(二)工程标准及要求：

一、景观道路施工标准： 素土压实、三级混土白灰__-%、素土__%__㎝，石子、白灰、素土压实__㎝

二、车行区道路施工标准： 素土压实、三级混土白灰__%、素土__%，__㎝、Cv标准__㎝厚

三、步行区道路施工标准： 素土压实、三级混土白灰__%、素土__%、C__标准、__㎝厚

二、双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

一、负责场地通水和通电的保障

二、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

三、按合同约定支付工程款。

(二)乙方的权利和义务

一、合同签订之日起二天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

二、负责做好现场设备、材料的`照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

三、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

四、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

三、工程价款结算及给付办法

(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额二零%给付;工程完成八零%时按工程总额的五零%给付;竣工验收后补足为工程总额九零%，余一零%作为工程的保证金。

(二)工程价款采用不变单价：

合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

一、园区景观主干道按标准_________元/㎡，合计_________元

二、园区步行区道路按标准_________元/㎡，合计_________元。

三、园区车行区道路按标准_________元/㎡，合计_________元。

(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的六%后支付。

四、安全文明施工：

(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

五、竣工验收

乙方在工程具备验收条件前三天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后__天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

六、违约责任

(一)发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

(二)承包人违约：

一、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按________元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

二、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后__天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

八、合同生效与终止

(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

(二)合同订立时间： ____年____月____日

(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数

本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)： _________乙方(公章)： _________

_________年____月____日_________年____月____日

道路土建合同范本 第一七篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求：

一、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

二、工期要求是__年三月一零日至__年一二月三零日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米；每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：－一：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的三零%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的.一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡一份，自双方签字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

____年____月____日____年____月____日

道路土建合同范本 第一八篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

一.工程名称：

二.工程地点：

三.承包范围：混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等)

四、承包方式：包工(施工方自带所有施工必备机械及工具，包质量、包工期、包安全及验收通过等)

五.质量标准：合格

六、合同价款：每平方 元。工程完工后工程款按实际平方米计算。

七、工期：从 年 月 日开工，至 年 月 日完工。工期为 天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工，工期顺延。

八、水泥混凝土路面标准C三零，厚二零厘米，使用水泥。

二、路面施工工艺

一、混凝土路面：道路两侧二零cm高槽钢支护，用C三零混凝土浇筑。二零米道路纵向中线留一cm分格缝，横向每五米分块留一cm分格缝。纵横向分格缝内按设计要求设置钢筋拉杆。用平板振动器或振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;

二、养护：用薄膜或草席覆盖养护，不少于七天;

三、切缝：待混凝土强度达到八零%后，进行切缝，缝深五cm，间距五m;

四、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的九零%以上方可开放上人通车使用。

三、工程款拨付

工程款经竣工验收合格后支付总价款的九七 %,剩余三%保证金，待质量保修期满一年后支付，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，

如乙方七天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

四、施工技术及质量

一、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、省相关技术标准、规范;

二、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据;

三、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求;

五、双方权利责任

甲 方：

一、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平，水电接入;

二、进行工程协调、管理;

三、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见;

四、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作;

五、按合同约定支付工程款;

乙 方：

一、严格按相关施工质量规范组织施工，保证施工工期进度;

二、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备的照管工作;

三、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

四、未经甲方同意不得转包工程。

五、负责所施工工程的验收通过;

六、安全文明施工

一.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

二.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。

三、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的'一切经济赔偿。

七、竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

八、违约责任

甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。 乙方违约：

一.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

二.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

九、合同生效与终止

一、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

二、合同订立时间： 年 月 日;

三、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十、其 他

一、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

二、本合同一式 份，甲乙各方 份，经双方代表签字与盖章后生效。

三、本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

年 月 日 年 月 日

道路土建合同范本 第一九篇

甲方(全称)：

乙方(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《_合同法》及《_建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

道路土建合同范本 第二零篇

甲方：

乙方：

甲乙双方就施工的安全问题达成协议：

一．乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有"三证",并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。

二．乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。

三．乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。

四．乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。

五．乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的.不良影响由乙方作出解释并予以消除。

六．乙方施工过程造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。

以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。

本协议双方签字后生效。

甲方：

工程部签字：

安全秩序部签字：

施工(单位)负责人签字：

（盖章）

（盖章）

（盖章）

二零xx年xx月xx日

道路土建合同范本 第二一篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经过邀请招标，发包人确定 公司为 项目道路工程施工单位。依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

工程名称： 道路工程

工程地点：

承包范围：

承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

合同价款：合同总价(暂定) 元， 单价 (综合单价包干)

质量标准：合格。

工 期：

工程总日历工期 天。具体开工日期以发包方书面通知为准。

二.技术标准及图纸

图纸：发包人提供：

技术标准：

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、甘肃省相关技术标准、规范;

质量评定执行相关质量检验评定标准。

三.双方权利和义务

发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名： 职务：

监理单位及委派的工程师：

监理单位：

姓名： 职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作：

负责场地三通一平;

确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

提供地下管线布臵图、有关隐蔽障碍物资料;

负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务

项目经理

姓名： 职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作：

本合同签订后收到发包方通知 二 天内，承包人进场完成施工准备。

严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

A、本工程采用固定价，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。综合单价为 元，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

五、工程价款的支付

工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 七五%;

工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担;

六.安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件前二四小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八.违约责任

发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

承包人违约：

因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按三零零零元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款五零零零元。

如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十、合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

合同订立时间：二零 年 月 日;

合同订立地点： 。

发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

投标文件

招标文件

道路平面图及标段划分图

十二、合同份数

本合同正本 份，双方各执 份，具有同等法律效力; 副本 份，双方各执 份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路土建合同范本 第二二篇

合同编号：

订立合同双方：

定作人：(以下简称甲方)

定作人法定代表(负责)人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽方：(以下简称乙方)

承揽方法定代表(负责)人：

签约人：

承揽方营业执照：

施工资质：

承揽方施工项目经理：

手机：

承揽方机构地址：

传真电话：

银行开户许可证：

开户行：

帐户：

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：

第一条标的

本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：_______元。

第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元)略

注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

第三条工程概况及承包范围

一、工程名称：_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

二、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场

三、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；

四、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商：_______)；

五、工程造价：本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。

第四条工程期限与保障责任

一、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天；

二、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；

三、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。

第五条甲方责任

一、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；

二、提供施工用双排脚手架；

三、负责施工现场各施工单位间的协调工作；

四、严格监督施工质量，组织工程验收。

第六条乙方责任

一、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；

二、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工；

三、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；

四、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；

五、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。

第七条工程付款及结算方式

一、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；

二、乙方带料进场开始施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款；

三、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%；

四、工程质保金为工程总价_______%，质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。

第八条施工及竣工验收

一、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；

二、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

三、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

第九条乙方服务承诺

一、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，使用寿命不少于_______年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证_______小时赶到现场；

二、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护；

三、因甲方原因造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。

第十条双方违约责任

一、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。

二、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______元的违约金。

三、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。

四、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。

第十一条纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第_______种方式，作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十二条附则

一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

二、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

签约人：签约人：

签约地点：

签约日期：年月日

道路土建合同范本 第二三篇

尊敬的审判长、审判员，我依法接受原告杭州某工程公司的委托担任其诉讼代理人，出庭参与诉讼活动，现就其与被告福州某公司建设工程施工合同纠纷一案发表如下代理意见：

一、厦门某地水泥中转站建设项目工程工期顺延的原因主要是一、被告要求暂停施工。二、被告逾期支付工程进度款。三、因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更。四、被告逾期供电。五、工程量增加。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当全部由被告承担。

一、【被告要求暂停施工】二零xx年一二月五日原被告签订厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书，二零xx年一二月一四日被告支付预付款，工程正常开工建设。二零xx年四月二三日，被告以厦门市正对厦门某地港区重新规划、为考虑不确定因素之风险、减少可能造成的不必要损失为由，单方面通知原告暂缓施工，并同意将合同工期延长因延迟付款的相应天数。【证据一、四、四一】

二、【被告逾期支付工程进度款】在二零xx年二月七日桩基工程完工，三月一二日，厦门市建筑工程检测中心有限公司出具了桩基检测报告，原告开始了土建施工。被告却未按约支付第三笔进度款，并且该第三笔进度款逾期达三零二天(自至)。【证据一、一一】

三、【被告逾期支付工程进度款】在二零xx年九月一零日原被告双方签订补充协议，将工期约定为自该补充协议生效之日起算一五零个日历日，付款方式按原合同约定付款。但被告在二零xx年一二月二零日应当支付第五笔进度款至二零xx年四月二四日实际付清之日共逾期达一二六天。【证据一一】

四、【被告逾期支付工程进度款】原告早在二零xx年一月三日、一零月一一日、一二月一零日分别与各设备供应商订立合同并支付了相应款项，由于被告未能按约支付第六笔工程进度款，导致原告不能向各供货商支付货款，被告为避税考虑，提出签署三方协议，由各供货商向其开具增值税发票才解决主要设备的供货。以原告与三供货商合同约定二零xx年二月一零日发货至二零xx年七月二零日订立三份三方合同权利义务转移计算，被告付款逾期至少超过一六零日。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当由被告承担。【证据二、八、九、一一、一九】

五、【因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更】因被告方原因，被告在施工过程中多次要求对部分设计进行变更，在二零xx年一月二零日将原设计的砖混结构固定式的空压机房变更为钢结构的机房，二零xx年九月一零日提出水泥输送管道泊位栈桥边缘需向上(下)移位，长度约一五到二零米。因此，因可归责于被告的设计变更和等待设计方案必然导致工期顺延和停工。【证据一三、二二】

六、【被告逾期供电】原被告在原合同中已约定由被告提供电源，二零xx年四月二二日，原被告与土建分包商签订会议纪要，再次明确工程电源由被告在二零xx年五月三零日提供，系统调试在六月三日完成，但被告直到二零xx年一零月一四日才供电，而原告早已于二零xx年九月二五日完成全部安装。被告供电逾期至少达一三七天(自至)。同时也证明被告对该工程的生产使用不可能早于二零xx年一零月一四日。即便因原告原因导致工程逾期，也不会对被告使用该工程产生任何损失。【证据一、二零、二一、二三、二四、二五，法院向翔安供电局调取的供电合同、现场施工单等证据。】

七、【被告逾期供电】厦门某地水泥中转站最终在二零xx年九月二五日安装完毕，由于被告逾期至二零xx年一零月一四日才供电，导致工程在二零xx年一零月三一日才通过重车测试和投入使用。依法应当认定二零xx年九月二五日为厦门某地水泥中转站工程竣工之日。【证据四一】

八、【工程量增加】在二零xx年三月一三日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等五个补充合同总价为一零零万元，工期明确约定为配合厦门某地码头水泥中转站工程工期完工。因被告未及时确认新增工程导致停工和工程量增加必然导致工期顺延。【证据一四、一五】

九、【工程量增加】二零xx年四月二八日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程，合同金额为一一五零零零元，工期约定三零日并需配合生产线施工进度施工，工期延误一天须支付违约金一二零元。工程款的支付方式为验收合格并收到发票后一零日内支付百分之九五，其余作为质保金在一年质保期满后支付。而被告已按约支付了该合同金额百分之九五等事实证明了被告认可工程施工进度及工程工期顺延的责任在被告方的事实。【证据一八】

一零、【法律依据】_合同法第二百八十三条【发包人的责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

二、 厦门某地水泥中转站工程质量及性能完全符合合同约定。

一、厦门某地水泥中转站工程的设计是由原告按被告要求的性能委托国内权威机构某某某某设计研究院进行，其所提供的设计方案及该工程所采购的全部设备和材料均是通过被告的认可后进行的，所以，工程的性能在理论上完全符合合同要求。【证据一、一一对账明细】

二、该工程已于二零xx年一零月三一日通过重车测试后即投入使用至今达一九个余月，被告对工程整体运行性能从未提出异议或整改、维修要求，且相关设备及工程按约定已超过一年的保修期，因此，完全可以确定该中转站的质量及性能符合合同约定。【证据二八、二九、三零、三四、三七、四一】

三、该工程的卸船、中转输送及出库能力主要由负压抽吸机、螺杆式压缩机和汽车衡等设备的性能决定，实际运行能力还受水位环境及操作人员的影响，在被告已对上述设备进行验收，在使用过程中亦未对其性能提出异议的情况下，已有足够的理由认定该中转站的性能达到了合同要求。【证据二六、四五、四八】

四、退一步分析，如果该工程相关设备性能没有达到合同约定，或者质量不合格，则被告肯定要进行维修整改，但是，被告从未有要求原告就工程相关性能进行整改或维修的行为，也没有在通知原告并在原告拒修的情况下自行进行维修或委托第三方维修的事实，并且在二零xx年一一月三日确认尚有质保金元待保修期结束后支付原告，根据被告确认该工程在二零xx年一零月三一日通过测试后投入使用到二零xx年一一月三日已使用超过一年的保修期，由此可以认定该工程的性能完全符合合同约定并且运行良好。【证据四一、四四、】

五、根据二零xx年七月二零日原被告与三供货商签订的协议约定，原告在与三供货商签订的合同中的债权与债务全部转由被告履行，那么，即使该工程的相关性能没有达到原被告合同的约定，那么，有关卸船能力没有达到合同约定，则被告应当首先与杭州某某有限公司联系或要求整改或退货;有关输送方面没有达到合同约定的性能，则被告应当首先与南京某某有限公司联系，要求整改或退货;有关卸料出库的性能没有达到约定，则被告应当与福建某某有限公司联系，要求整改或退货;但是，在此之前，被告从未向上述三家供货商提出性能方面的维修、整改要求，亦未向原告提出对工程中转输送方面性能进行维修或整改的要求，由此可以确认，该工程的性能和质量是符合原被告合同约定的。【证据一九、四八】

六、被告在该工程通过测试后，原告即先后五次发函要求办理验收手续，被告对原告要求验收的函告均未予回复。原告于二零xx年一一月三零日向被告提交整体验收资料、一二月二八日向被告提交决算书、二零xx年三月一六日再次交付决算书及其他证书后，被告已于二零xx年三月一七日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为九零一四八四五元，后期增加一一五零零零零元、共计一零一六四八四五元，累计已付元，尚欠元。面对原告要求支付剩余工程款的要求时，被告以原告需提供增值税发票方可付款来搪塞，在原告阐明合同约定为提供工程发票时，被告才以性能未达标为由再次拒绝付款。这充分证明了中转站的质量和性能完全符合约定。被告性能未达标及未通过验收的真实意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否则，被告也不会在通过测试、投入使用并办理结算后又提出未经验收及性能未达标。【证据一一、二八、二九、三一、三三、三六、三九、四零、四二、四三】

七、二零xx年三月一三日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等五个补充合同总价为一零零万元，二零xx年四月二八日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程施工发包合同金额为一一五零零零元，上述六个合同增加的工程款共计一一五零零零零元，被告对此部分工程的质量和性能从未提出过异议或维修要求，但被告也拒绝支付此部分工程剩余的三七一零五零元，说明被告工程性能未达标或质量不合格只是被告为达到拖延、克扣工程款的一个借口。【证据一一、一五、一八】

八、【法律依据】依据最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一三条的规定，即使该工程未经竣工验收或性能有问题，由于被告已投入使用，则被告不得以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款。该解释第一四条同时规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工之日，本工程已在二零xx年一零月三一日通过测试并由被告占有和投入了使用，被告提出所谓工程性能未达标及未通过验收只是其想达到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一个借口，被告依法应当支付拖欠的工程款和利息元并承担其他损失。

三、拖欠工程款的数额。

原告于二零xx年一一月三零日向被告提交整体验收资料、二零xx年一二月二八日向被告提交决算书、二零xx年三月一六日再次向被告交付决算书及其他证书后，被告已于二零xx年三月一七日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为九零一四八四五元，后期增加一一五零零零零元、共计一零一六四八四五元，累计已付元，尚欠元，原告决算书主体工程总额九零一四八四五元及后期增加一一五零零零零元与被告一致，具体每笔款项的支付时间和数额也与被告一致，原告决算书和被告明细账也完全一致，即被告已支付元，尚欠元，扣除被告二零xx年九月一日支付的元及二零xx年一二月二零日经厦门某地法院调解由被告代付建安的二零xx三七元，被告实际还拖欠原告质保金和工程款共计元。【证据一一、三九、四一、(二零xx)某某初字第一二八零号调解书】

四、被告提出根据合同约定应当先由原告提供发票才能付款、工程未经验收、性能未达标等答辩意见是没有法律依据的。

一、原告此前已就开具发票一事与被告协商，但被告要求原告开具增值税发票方同意付款并拒绝接受原告的工程发票，原告为此于二零xx年六月八日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求开具增值税发票为由拒付工程款，其真实的意思是拒付工程款。故本案中不是原告没有开具发票，而是被告拒绝接受。【有二份录音证据证明】

二、由于原告没有建筑施工企业资质，故根据最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条的规定，原被告双方签订的某某合同(厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书)无效，被告所依据的原告必需先提供发票才支付工程款的约定也是无效的。根据_合同法第五六条、五七条、五八条的规定及最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一三、一四、二条规定，依法确认该工程质量合格并由被告按双方结算确认的工程款数额支付拖欠的元。至于开具发票是原告的法定义务，依法属于国家税务机关管辖范围，人民法院不能就发票事宜进行处理。原告收到被告支付的全部工程款时会按规定出具工程发票。【证据一、四一，法律依据_合同法第五七条、五八条的规定及最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一三、一四、二、一条规定】

综上，由于被告要求暂停施工、被告逾期支付工程进度款、被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更、被告逾期供电、工程量增加导致工期顺延和原告窝工损失，在工程整体通过测试并运转良好及原告五次要求办理竣工验收后拒绝办理验收手续并连续运行生产达一年之久后，以未经竣工验收和性能不符合合同约定为由拒绝支付工程款的行为已严重损害了原告的合法权益，请求法院根据上述事实以及法院依原告申请查明的事实判决，支持原告的全部诉讼请求。

长乐市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明

道路土建合同范本 第二四篇

甲方:____________

乙方:____________

甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《民法典》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:

一、协议内容

段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。

二、委托单价

热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表:

项目号

细目名称

以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。

三、计量方法

按广x公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。

四、质量要求

一、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据五、《路面标线涂料》(jt/t二八零-一九九五)废除,标线涂料按新标准执行。

a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t二八零-________)的规定。

b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t四六六-________)的有关规定。

c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb二八九三-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表六零五-六和jt/t二八零-________图一中规定的范围。

二、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

三、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

四、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。

五、工程款支付

工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的九零%,剩余五%工程款待交工验收合格后再支付,另外五%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。

六、工期要求

一、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。

二、乙方从开始进场到________年____月____日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。

七、甲方责任

一、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。

二、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。

三、甲方督促乙方遵守国家和地方的'法律、法规和各项规章

制度。

八、乙方责任

一、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。

二、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。

三、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。

四、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。

五、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到五零%的支付。

九、安全要求

一、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。

二、做好班组安全教育严格执行周一安全活动,并做好安全记录。

三、施工中一经发现安全事故隐患应及时处理、重大事故要及时上报、同时做好记录。

四、所有施工及管理人员上工地时须穿反光背心。所有施工段落必须按项目部和相关单位(路政、交警)的有关要求进行科学合理的交通组织,避免人身伤亡事故的发生。

五、施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、不能做好各项有效的安全预防措施,所发生任何伤亡事故,一切后果由乙方自负,甲方概不负责。

六、施工中如有违反安全管理、违章作业,甲方视情节轻重处以________-________元/人次罚款。

十、文明施工

一、施工班组要保持自身纯洁、不得窝藏有犯罪嫌疑人员、违反计划生育人员,不许有赌博、酗酒、打架斗殴等违法行为,否则罚款________-________元/人次。

二、材料机具堆放整齐,分类存放、做到工完场清。

三、严禁随地大小便、倒垃圾和剩饭剩菜,公共场所必须保持清洁,并定期组织检查。

四、要爱护树木,严禁带火上山,在山上烧火。

五、对有不文明施工或有害文明施工的行为,甲方现场管理人员有权责令整改,若不听劝告罚款________________元/人次。

十一、其他

一、施工中各班组要紧密配合,相互支持,团结协作,发现问题及时向值班人员汇报,并协助配合解决。

二、无论乙方任何人员,任何原因和理由,决不允许出现打架斗殴行为,否则造成的一切后果由乙方负责,并责令乙方退场,取消产值,不予支付任何工资。

三、在确定乙方因施工能力、技术、质量问题不符合施工要求或中途无故停工,进度缓慢拖延工期,管理混乱,甲方有权终止合同,同时不予结算,后果均由乙方负责。

本协议一式肆份,双方各执两份,签字后生效。

本协议有效期至工程款结清自行失效,本协议未尽事宜,双方协商解决。

合同签订地:____________________

附件:招标文件补充基础规范六-三九、六-四零、六-四一页

甲方代表(签字):____________日期:________________

乙方负责人(签字):__________日期:________________

道路土建合同范本 第二五篇

发包人：x置业有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《_合同法》.《_建筑法》及其他相关法律.行政法规，遵循平等.自愿.公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

工程名称：x道路工程

工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实.碎石压实.路基排水沟）

承包方式：包工包料.包质量.包工期.包安全.包文明施工及验收通过。

合同价款：合同总价（暂定） 元 单价（综合单价包干）大写元

质量标准：合格。

工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二、技术标准及图纸

发包人提供：

技术标准：

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家.上海市相关技术标准.规范；

质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书.合格证及检验报告。

三、双方权利和义务

发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务：

监理单位：

姓名：职务：

职权：对施工阶段质量.进度以及现场工程量签证进行监理与控制.参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作：

负责场地三通一平；

提供地下管线布置图.有关隐蔽障碍物资料；

负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

进行工程协调.管理.验收与及时安排下道工序；

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务

项目经理

姓名： 职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作：

严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划.工程进度计划.用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

做好现场设备.材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

A.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用.质检费用.水电费.管理费.利润.税金.劳务.监督.赶工措施费.开办费.机械进出场费.安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市九三土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如九三土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按九三土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称.品牌.规格型号.等级.产地.价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

D.工程报价单详附件，工程量按实结算

五、工程价款的支付

工程完工经甲方.监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 七五％；

工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加九%的管理费由承包人承担；

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织.文明安全施工；发包人.总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故.质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任.法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料.竣工图.工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、结算办法

按以下原则结算：

按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。

根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距九零零米内）按四零元/车（五吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按二三零元/小时单价包干，此单价已包括管理费.利润.税金等所有费用。

九、工程质量

道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ九七-八七）》和《市政道路工程质量检验评定标准（CJJ一-九零）》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

混凝土层

混凝土采用设计规定的商品混凝土。

厚度误差：±九%厚度。

平整度误差：小于九mm。

宽度：不小于设计规定。

塘渣基层

塘渣层的高度.宽度.纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

路基应有良好的排水系统；

路基应碾压密实.均匀坚实.稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五mm。

不得有翻浆.软弹.起皮.波浪.积水等现象。

道路中线标高允许误差±二零mm。

平整度允许偏差：二零mm。

宽度允许偏差：九零mm。

材料要求

中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书.质保书.试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

道路基层塘渣要求采用清塘渣。

乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的'所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

九.安全生产和文明施工：

乙方必须认真执行国家.省.市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币五零零-五零零零元。

乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

九.资料管理和竣工结算的有关规定：

乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

本工程的所有资料必须用A四纸，并用电脑打印。

本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

自竣工验收合格之日算起三零天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。

十、付款办法：

竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价九%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

质量保修金按以下规定支付：

a）竣工验收合格之日算起一年后的一二天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；

b）质量保修金不计利息。

水电费用乙方自理。

十一、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

一一.本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

一二.乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

一五.合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

一五.本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章.代表签字后生效。

发包方：_________承包方：_________

代表：_________代表：_________

合同签订地：_________

_________年_________月_________日

道路土建合同范本 第二六篇

发包方：

承包方：

山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的`交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

一、 工程名称：砼道路。

二、 工程地点：西营镇西岭角村双腰沟。

三、 工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约三米，厚度一五厘米，砼强度等级C二零以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)

四、 承包方式：包工包料。

五、 工程造价：按每平方 元，按实计算。

六、 质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。

七、 材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于二%。石子规格一—三厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

八、 安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、 付款方式：工程竣工验收合格后，三零天付工程总额八零%，满一八零天无质量问题付一五%，余款满一年付清(工程保质期为一年)。

十、 工期：开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方三零零元，累计计算。

十一、 质量保证金五万元 天之内退还。

十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年 月 日 年 月 日

道路土建合同范本 第二七篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况： 道路硬化工程硬化面积约_________平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为万元。

二、合同工期：工程在 年 月 日前完工。

三、质量要求及奖惩措施：

一、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

二、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C二五标号，板厚一五cm，弯拉强度以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送_________村委会一份备查。

三、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。

四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚一五CM单价为四零元/平方米;工程量按实结算。

五、付款方式：完成路面硬化工程五零%付合同款二零%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款九零%，并返还履约保证金;暂扣一零%作为工程质保金，质保金在质保期满后一月内付清。

六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

七、奖罚措施：

一、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚一零零元。

二、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于二零日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款一零零元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

三、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

八、安全责任：

一、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

二、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按_ 年 月 日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,_________办公室存档一份。

十二、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人:

代表： 住所:

电话: 电话：

甲方：

乙方：

为了确保府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。

第一章总则

一、工程名称：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N三标段。

二、工程地点：府谷县。

三、承包范围和内容：

(一)承包范围：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K五+四零零-K八+段路面工程。

(二)承包内容：

本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

四、承包方式：

(一)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(二)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

(三)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

第二章工程期限

一、本项工程自签定合同之日起，于 年 月 日开工，至年 月 日结束。

二、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

三、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

四、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

第三章安全生产与文明施工

一、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

二、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

三、施工场地严禁赌博、吸毒、_、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

第四章双方义务

一、甲方合同义务

(一)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的.问题。

(二)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(三)依照约定支付乙方工程款。

二、乙方合同义务

(一)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

(二)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。

(三)乙方在施工期间食宿自理。

第五章工程款结算方式

一、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

二、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付一五%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的一零%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

第六章纠纷解决办法

甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

第七章附则

一、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

二、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

三、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。

甲方：(签章)

法人或授权代理人：

乙方：(签章)

法人或授权代理人：

道路土建合同范本 第二八篇

甲方：靖那路面标（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

工程名称：都安乡过境公路改造工程

承包范围：沥青砼路面施工及沥青碎石调平层施工、边沟施工、病害处理、沥青粘层、培土路肩、清理场地等。

承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

质量标准：优良

工期：工程于二零__年六月一五日之前完成。

二、技术标准及图纸

技术标准：面层为AC—一零细粒式沥青砼、厚三cm，沥青采用B级、九零号技术要求沥青或质量更好的。

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家相关技术标准、规范。

质量评定执行相关质检验评定标准，乙方所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三、双方权利和义务

甲方的权利和义务

甲方现场代表：

姓名：职务：项目副经理

甲方主要工作：

负责提供道路施工工作面；

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

按合同约定支付工程款。

乙方的权利和义务

乙方负责人：

姓名：职务：

乙方主要工作：

本合同签订之日起两天内，乙方设备进场并开始进行沥青路面的施工，并在开始摊铺沥青路面前提供沥青混凝土的目标配合比和生产配合比的相关试验材料。

严格按照发包人提供的施工图或以上双方约定的要求进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责本工程施工范围内的施工安全工作，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

做好现场设备、材料的照管工作，配合甲方和监理单位进行质量检查；

负责由乙方所施工部分工程政府相关职能部门验收通过。

四、工程价款

本工程基采用单价承包本，各工程细目单价如下：

一、路基工程

二①清理现场：元/ m;

②清理旧路原有土质水沟元/ m；

③ 浆砌片石三面光边沟清理淤泥；掘撬和恢复盖板；修复墙体综合价元/ m；④ 浆砌片石三面光边沟（有盖板）一八零。零零元/ m；

⑤ 浆砌片石三面光边沟（无盖板）元/ m；

二⑥培土路肩五。零零元/ m。

二、路面工程

二①级配碎石一零cm厚补强层一。零零元/ m/cm；

二②一油一料封油层元/ m；

二③厚三零mm（AC-一零）细粒式沥青碎石元/ m/cm；

二④沥青粘层元/ m。

三、桥梁工程

①I级钢筋元/ t；

三②桥面铺C四零钢筋水泥混凝土(一零cm)元/ m。

三、其他

二拆除砖砼结构物五五。零零元/ m。

此价格涵盖了完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械台班费、水电费、管理费、利润、税金、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用，该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。工程量按实际完成工作并收方结算。

五、工程价款的支付

按工程进度付款，甲方根据乙方完成的工程量经双方确认按合同约定的单价进行结算，期中按完成工程量价款的八零%支付；

工程验收验收合格后二零个工作日内办理工程结算，支付至工程结算总价的九八％，其余二％的.个人所得税。

六、安全文明施工

乙方应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方、总承包单位对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任，法律责任及相应的一切经济赔偿。

乙方施工时要充分考虑道路车辆通行的影响，必须为道路的畅通通行创造条件。

七、竣工验收

乙方在工程具备验收条件前二四小时通知甲方组织竣工验收。甲方收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

八、违约责任

甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误。工期顺延，费用不计。

乙方违约：

因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按三零零零元／天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五％的违约金，如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后七天内乙方仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

乙方在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款五零零零元。

如施工完毕后，未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格后，甲方无息支付。

九、争议

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决。若协商不成，可向靖西县仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止

本合同经双方法定代表或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同份数

本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力，本合同其它未尽事宜双方可另

行签订补充协议明确。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：委托代理人：

电话：电话：

日期：日期：

道路土建合同范本 第二九篇

发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组

承包方（简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

第一条工程概况

一、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。

二、工程施工地点：邹头坳至下营小学约二七零米。

三、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。

四、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。

五、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。

六、工期：天。

即自年月日开工至年月日竣工；

第二条工期

一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。

二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工八小时以上，工期相应顺延。

五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。

六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金三零零元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。

第三条工程质量和竣工验收

一、分项工程的工程质量要求

（一）清理路基

一、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。

二、需要对路基范围内的软泥清理干净。三、需要排干路基范围内的积水。

（二）砌石

一、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于五零公斤。

二、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。

三、砌石堪落脚底宽为七零公分，收面顶宽为四零公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。

四、砌石堪每间隔二五米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。

五、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。

（三）填土及夯实

一、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。

二、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于五零公分。

（四）涵洞接长

一、清理基底软泥；

二、侧墙砌石，墙厚七零公分。

三、盖板采用钢筋网+c二零混凝土浇筑，厚度一五公分。

（五）水泥路面

一、路面厚度为一五公分，路面宽度为三米。

二、采取c二零标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：一七五kg，水泥：三四三kg，砂：六二一kg，石子：一二六一kg。配合比为：。

三、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。

四、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。

五、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。

二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收

一、隐蔽工程：清基、落石脚等

二、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前二四小时通知甲方。

三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。

四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。

五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。

六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知七天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天一零零元人民币。

七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。

八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。

九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。

十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。

第四条工程计量和工程结算

一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。

二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。

三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。

四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的`八五%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。

第五条工程款支付

一、签订合同七天内，预付工程总价二零%，计为元整，作为备料款。

二、单个分项工程完成后，支付该项工程总价六零%。

三、工程验收合格后一周内支付至工程总价的九五%。

四、按工程总价的五%为质保金，计为元整；

第六条保修约定

一、保修期限为三六五天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。

二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。

三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。

第七条合同争议与终止

一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。

二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。

三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

甲方代表：

乙方：

身份证号码：

身份证号码：

地址：

地址：

开户行：

帐号：

开户行：

帐号：

电话：

电话：

日期：

日期：