来料安装合同范本
来料安装合同范本 第一篇
合同编号：
签订地点：
甲方： 乙方：
甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，达成如下协议：
第一条、加工产品的规格、数量及价款：
合同总价款(大写)：_______________________ 第二条、原材料、技术、图纸及治具：
一、甲方于______年_____月______日在_______________(地点)向乙方交付原材料(或散件)，并按百分之_________的备损率提供原材料(或散件)给乙方，多提供部分不计加工(或装配)数量。如甲方未能按时、按质、按量提供全部原材料(或散件)，致使乙方停工待料造成损失，甲方在接到乙方提出的通知后，应予赔偿。 二、甲方向乙方提供加工该产品的技术、图纸及必要治具，并承担相关知识产权责任。如果需乙方提供治具，则甲方应当支付相应的费用。
第三条、加工生产、包装、运输及通关：
一、乙方应依据本合同约定，在______________地点进行加工生产，并保证如期、保质、保量完成。
二、包装物料，包括但不限于外包装箱、内包装箱、塑料袋、打包带、封箱胶带、添加剂，由乙方提供，甲方承担费用。
三、乙方依据本合同的规定，代甲方办理托运及通关手续，并由甲方支付相应的费用。
第四条、产品交付及质量检验：
一、产品交付 (一)原材料出成率：
原材料交接时，甲乙双方共同对原材料做成品出成率试验，并由双方进行书面确认。
(二)交付时间及地点：
乙方应于_______年______月______日在___________(地点)向甲方交付成品。 (三)质量标准：
乙方加工产品的质量须达到__________________________标准。 二、质量检验
(一)原料交接时，乙方应按照本合同的规定对原料的规格、数量、质量进行验收，如发现甲方提供的原料的规格、数量、质量与本合同规定不符，乙方应于交接三日内向甲方提出，否则视为甲方提供的原料符合本合同的规定。
(二)在乙方加工期间，甲方有权对乙方的生产情况和已生产产品随时抽检。但甲方的抽检不应影响乙方工作。
第五条、加工费：
乙方为甲方进行加工的加工费为：甲方应在_________运输及通关之前______日内，一次性支付给乙方, 甲方逾期支付，应按银行贷款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有权以此为由停止交付加工产品。
第六条、保证条款：
一、甲方保证按照本合同的规定向乙方交付原料，提供技术、图纸及治具等，并支付加工费。
二、乙方保证其具有按照本合同规定进行加工生产的条件和能力，并保证按照本合同规定进行加工生产，并按时交付产品。
第七条、违约责任
一、如果甲方未能按本合同规定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方应赔偿乙方由此产生的直接经济损失。
二、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的规定，或者如果乙方未在本合同规定的时间向甲方交付全部成品，乙方应承担方因此遭受的经济损失。
第八条、不可抗力：
一、本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为或法律规定等。
二、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行或不能按约定的条件履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在七日内，提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同、部分免除履行合同的责任或暂时延迟合同的履行。
三、声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
四、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条、通知义务：
根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、当面送交后签收或电子邮件方式传递。
第十条、保密条款：
甲乙双方应保守在结缔和履行合同过程中获知对方内部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正当使用，否则应承担相应的赔偿责任。
第十一条、争议解决：
本合同履行过程中产生的争议，双方应先行友好协商解决。若协商不成，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉。
第十二条、补充条款：
本协议未尽事宜,可由甲乙双方共同协商达成书面补充协议，补充协议中如有与本协议实质性条款不同的内容，以补充协议为准。
第十三条、合同效力：
一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
二、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 (以下无正文!)
甲方：(公章) 乙方：(公章) 委托代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期：
委托代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期：
来料安装合同范本 第二篇
一、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价八零元。
二、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资，一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天二零元伙食费支付。
三、付款：直至春节前(农历十二月二十二日后)按实际完成工程进度面积计算七零%付款(此款项包含预支伙食费)，春节后(即农历二零__年元月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量七零%付款，以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至九七%，保修金三%一年内付清。
来料安装合同范本 第三篇
一、工程名称：______
二、工程地点：______
三、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
四、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
来料安装合同范本 第四篇
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容： 钢结构部分
工程立项批准文号：
二、 工程承包范围
承包范围： 钢结构制作及安装(水电除外 );土建、裙墙、基础、地坪、水、电、防雷设施、外墙装饰 、饰面砖、企业标识牌材料等由发包自理;卫生洁具及内装饰、内门由发包方自理。
三、 合同工期
开工日期： 二零零 年 月 日
竣工日期： 二零零 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、 质量标准
工程质量标准： 合格
五、合同价款
合同总价(大写)： 元(人民币)
： 元整
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一 本合同协议书
二 中标通知书
三 投标书及其附件
四 本合同专用条款
五 本合同通用条款
六 标准、规范及有关技术文件
七 图纸
八 工程量清单
九 工程报价单或预算书
一零 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分
七、合同说明
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人职责
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人职责
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《_合同法》及其他相关法律、法规，并遵循 平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方的 水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米 元，共 平方米，共计 元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、 乙双方达成协议如下：
来料安装合同范本 第五篇
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
身份证号码：
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(GF--零二零一)及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“ ”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。
第一条 工程概况
(一)工程名称： 。
(二)工程地点：。
(三)承包范围及内容：
一、承包范围: 本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统，不含安防系统)安装工程。
二、工作内容：
(一)弱电桥架架设。
(二)室内弱电系统(不含正负零一米外弱电) 预留预埋、安装作业。 三、安装完成且未交验前，成品保护由乙方负责，交验后由甲方负责;
四、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整;
五、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清;若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收 %的采购费从乙方结算中扣回。
第二条 承包方式
一、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。(若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费, 元/平方米)。
二、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。
第三条 承包价格和结算办理
乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。
一、本工程的室内弱电安装(工作内容详承包范围)按甲方提供的施工图以人工费 元(大写： )进行总体核算。
二、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。
第四条 工期要求
按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担违约金及经济损失，若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额 %的违约金。
第五条 施工安全和文明施工
乙方必须确保本工程安全生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度，保证建筑安装施工安全和文明施工。若发生安全事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任;属甲方原因的，由甲方负主要责任。安元以上由甲方承担六零%、乙方承担四零%。
第六条 质量
(一)质量要求：乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，
(二)质量缺陷及事故的处理： 在施工过程中如发生质量缺陷及事故，其发生的费用(包括材料、人工、及其他相关费用)由责任方承担
第五条 合同价款结算方式
甲方每两个月向乙方支付一次劳务费，期间乙方垫资施工，劳务费的支付比例为：经甲方审核后，乙方施工的两个月累计实际完成量造价的六零%劳务费(其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的一零%劳务费)。工程竣工验收合格后五零日内，甲方累计支付至完成造价总额的八零%，余款在双方办理结算后三零日内，付至结算总额的九七%，留三%作工程质保金，一年后再支付(不计息)。
第六条 双方的权利、责任和义务
(一)甲方
一、甲方根据乙方承包内容安排乙方工作，并乙方的施工质量、安全、进度、文明施工进行指导、监督、检查，对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。
二、甲方负责项目的施工管理，提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工用水、用电。
三、按合同约定向乙方付劳动报酬。
四、甲方提供施工图纸一套给乙方。
五、资料由甲方负责，资料表格的部分数据由乙方提供。
(二)乙方
一、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。开工前，乙方应将人员姓名、年龄、特种作业人员上岗资质证、身份证、通信方式等资料报甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。
二、严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程的质量达到合格;遵守甲方的作业计划，投入足够人力物力保证工期;接受安全教育，认真执行
三、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方工作安排指挥，接受业主、监理、总包、质监、安监及相关部门监督指导，按期或提前保质保量完成施工作业任务;
四、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日内安排入场。否则甲方有权做出相应处罚。
五、劳保用品及费用由乙方购买，并承担费用。
六、乙方工人入场必须携带身份证，甲方配合做好暂住证及就业证等办理，其费用由乙方承担。
第七条 违约责任
一、若乙方施工质量未达到要求，乙方应返工修复至达到要求为止，返工材料费用按甲方实际材料采购价加五零%的采管费向乙方收取，并处乙方二万元违约金;
二、甲方未按合同约定支付其工程款，视为甲方违约，甲方违约后， 乙方有权向劳动部门追究工程款并赔偿乙方损失二万元;
第八条 其它
一、乙方垫资施工期间，必须按时发放民工工资，若因乙方拖欠民工资而造成民工上访等事件发生时，甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。
二、未尽事宜，双方协商解决。
三、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
来料安装合同范本 第六篇
一.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
二.因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方，并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，双方协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
来料安装合同范本 第七篇
一、本工程乙方施工工期为 一二 个月，即从 年 月 日进场开工， 年 月 日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成，经甲方同意可顺延工期。
二、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款，每次罚款一零零～一零零零元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。
三、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的，甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算 给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方，乙方未能及时处理的，甲方有权另请他人处理，他人的工资甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。
四、本工程如有增加或减少工程量的，按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的，乙方要无条件接受，时工单价大工一零零元，小工八零元。
五、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上，每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。
六、对乙方的罚款单，以总工签名生效，预支乙方工资时扣出。
七、合同签订后，乙方要交合同保证金__元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用，如果乙方工人闹事，该保证金甲方有权使用，余下到期再退还给乙方)。
八、乙方在中途不得提价和漫天要价，不得停工，不得未征甲方同意而退场，不得阻碍他人施工。
九、本合同一式二份，双方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜，均由双方共同协商解决，解决不了的可通过法律途径解决。
一零、乙方按本合同要求，按时完工验收并交付给建设方使用，甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方，本合同即终止(本合同作废)。
甲方负责人签名：
乙方负责人签名：
年 月 日
定作方：（以下简称：甲方）
承揽方：（以下简称：乙方）
根据《_民法通则》、《_合同法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行广告物料制作事宜达成如下合同，以资共同遵守。
一、制作项目及单价
二、合作期限：自年月日至年月日。
三、验收标准和方法
一、以甲乙双方确认的制作要求（包括材质、画面、规格等）为准进行验收。
二、乙方完工后通知甲方派人员验收，如甲方未在三天内派人员验收，视为验收合格。
四、交付的时间、地点及方式：以甲方通知的时间、地点为准。
五、结算及付款方式
一、付款方式：采用银行转账方式付款。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用：账户名称：银行账户：银行账号：
乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前三天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。
二、结算及付款时间：
（一）本合同采用月结制，甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后，在一零个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。
（二）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。
六、甲方的权利义务
一、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。
二、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿，便于乙方按小样稿进行制作。
三、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方。
四、甲方要求变更交货地点，应在合同约定的交货日期届满前三天通知乙方。
五、及时组织对制作物品的收货验收工作。
六、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时（包括但不限于：对于送货上门的物品，将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定），甲方有权拒收所有物品，并不予支付货款。
七、按本合同约定及时足额支付价款。
七、乙方的权利义务
一、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作，确保按照合同约定的时间和方式保质保量地履行制作物品的交付义务；对于乙方包安装的物品，确保按照合同约定的时间履行全部物品的安装义务。
二、对于需要乙方送货上门的物品，乙方应负责承担运费、装卸费及人工费，在合同约定的时间内将物品送至合同约定的地点，供甲方收货验收。
三、按照合同约定，甲方对物品的包装有特殊要求时，乙方应从其约定。因乙方包装不善造成物品毁损灭失的，由乙方赔偿所有损失。
四、对于以样品为检验标准的物品，乙方在合同签订前应提供样品，经甲乙双方确认后封存保管，作为验收依据。
五、对于合同约定乙方送货上门的，物品送至合同约定的交货地点后，甲乙双方共同开箱检验。如外包装完好无损，但箱内物品发现短缺或损伤，应由乙方负责更换或补足，其相关费用和损失由乙方负担。
六、本合同生效后，对于乙方送货上门的物品，物品交付给甲方（交付以甲方在约定的收货地点对物品验收合格，并确认签收为标志）前，在制作、设计、成品保管、运输、搬运及装卸过程中，发生毁损灭失的，一切责任及风险由乙方承担。
七、如因乙方设计、制作的物品涉及知识产权侵权问题，导致甲方被诉，乙方应赔偿该侵权行为给甲方造成的`一切直接和间接损失，并向甲方承担违约责任。
八、对于乙方包安装的广告物品，乙方应严格按照甲方要求的规格、工艺、标准、合同附件及其他要求制作广告，规范施工，合理地安装广告版面，在广告制作项目过程中接受甲方或甲方委托有关单位的监督和检查。
九、乙方制作、施工、安装广告物品时不得损坏甲方的有关物品和设施，否则应全额赔偿甲方的损失。
一零、乙方在广告物品的制作、安装过程中，应保证安全、文明施工。若因施工行为导致甲方或第三人人身、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任及相关法律责任。
一一、本合同中乙方所负责制作、安装的全部广告物品交由甲方验收合格之前，在制作、安装、成品保管过程中若发生毁损灭失的，一切责任及风险均由乙方承担。
一二、合同约定的合作期限内，若甲方委托乙方对相关广告物料或广告进行备案或审批，乙方未及时办理相关备案或审批手续，致使相关广告或广告物料遭受政府工商部门行政管理部门查处，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方由此造成的一切损失。
八、违约责任
一、若甲方未按本合同约定的时间足额支付价款，自合同约定的最迟付款日届满起超过一零个工作日，自第一一日起，每日按应付未付款金额的零、三%向乙方支付违约金。
二、乙方未按照合同约定及时完成委托事项，每逾期一天，应向甲方支付委托项目相应金额的零、三%；逾期超过七天，甲方有权单方面解除本合同，拒付任何款项。乙方同意：因自身迟延交货或工期延误所产生的违约金，甲方有权直接从应支付的价款中扣除。
三、在合作期限内，未经对方书面同意，任何一方不得擅自解除合同，否则，违约方应向守约方支付一零零零元的违约金。
九、其他事项
一、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决，经双方同意后，通过签订书面补充协议的形式约定，补充协议经双方授权代表签字并加盖有效公章（或合同专用章）后生效
二、合同签订后，甲乙双方因本合同发生争议，应以协商方式解决；若协商不成，由甲方住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。
三、本合同自双方授权代表签字并加盖有效公章（或合同专用章）后生效。本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。
四、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日
五、安装单价：详见附件一
六、付款方式：
一、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
二、台阶及栏杆每一五天按进度付款九零%,留一零%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项：
一、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;
二、乙方工人进场后积极配合甲方的`各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。
三、甲方应向乙方提供员工宿舍，及搭脚手架所有需要材料，如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
四、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
五、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。
甲方代表： 乙方代表：
为了保证物料提升机在施工生产中正常运转，切实提高机械完好率和利用率，杜绝机械安全事故，消除一切不安全隐患，充分保障机械设备在安全状态下运行，同时使设备的出租方（简称甲方），承租方（简称乙方）和使用方（承租丙方）各负其责，特制定如下安全协议：
来料安装合同范本 第八篇
一、工程质量
(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。
(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。
(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。
来料安装合同范本 第九篇
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依据《_合同法》、《_建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
一、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格
二、 略;
三、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
四、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
一、如期办理拨款结算;
二、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
一、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现
质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;
二、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
三、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;
四、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 ：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日
来料安装合同范本 第一零篇
、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚五零零零元对乙方进行处罚。
、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米一元的清洁费进行扣减。
、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。
、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
来料安装合同范本 第一一篇
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
来料安装合同范本 第一二篇
合同签订后____日内完工，施工期间如遇雨雪天气、节假日停电及人力不可抗拒的因素工期顺延。
三、双方权利、责任：
（一）甲方责任：
一、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
二、向乙方提供广告字制作安装位置并确保此位置安全承载力。
三、按本合同第二条规定按时结算的费用。
（二）乙方责任：
一、按照甲方意向提供制作方案。
二、按甲方要求的时间节点完成施工任务。
来料安装合同范本 第一三篇
一 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。
二 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品，并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应及时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损失，责任及损失由甲方承担，工期顺延。
三 在施工过程中，甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。在施工中，乙方必须节约用料，若故意浪费施工材料，必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
来料安装合同范本 第一四篇
、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付七零%给乙方。
、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款二零%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款九七%，余款三%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题二四小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款一零零%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。
、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。
来料安装合同范本 第一五篇
(一)开工前一五天，发包人向承包人发出书面开工通知单。
(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。
一.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。
二.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。
三.设计变更或工程量增加。
四.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过八小时或连续间歇性停水、停电三天以上影响下常施工、
五.不可抗力等因素。
由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在二四小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。
来料安装合同范本 第一六篇
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方(广告主名称)：
住址：
乙方(广告经营者名称)：
住址：
甲、乙双方根据《_合同法》、《_广告法》及有关规定，自愿、友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、广告牌项目名称：广告牌制作安装合同。
二、广告牌设置地点：
三、广告牌规格/数量：二零米x五米/块x三块，一七米x六米/块x一块，二五米x六米/块x一块
四、广告制作完工时限：签订合同后一四个工作日内。
五、完工验收：
广告制作完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知书三个工作日内组织验收完毕，逾期视为验收合格。
六、广告版面、结构图纸设计：双方商定广告版面采取下列第壹种方式提供；
一。签约后甲方提供广告版面设计(电子版)一式壹份。
二。乙方按甲方意图设计，经由甲方签字确认。
七、合同价款
一。合同价款：单价：_______元/平方，总价：_________________________
八、付款方式：
一。本合同签订之日___个工作日之后一周内甲方向乙方付清本合同相关款项即人民币_______________。
九、甲方权利与义务：
一。向乙方提供广告发布审批所需的资料，并保证其资料的真实性、合法性。
二。监督乙方广告制作的质量和施工进度。
三。发布期间督促乙方修复破损部位，更换修复损坏材料。
四。协助乙方做好与有关部门的协调工作。
五。按合同规定及时付清款项。
十、乙方权利与义务：
一。依法核实甲方提供发布广告所需的材料，并承担审查责任。
二。甲方未按时付款又拒付违约金的，可停止制作。
三。严格按照双方商定设计方案图纸进行施工，确保质量按期竣工。
四。乙方在签署之日起开始施工，在发布期满内因广告造成任何故障及故障所引发的安全责任事故由乙方负全部责任。
十一、以下原因，工期可相应顺延：
一。甲方要求变更工程量或设计的'。
二。不可抗力的自然灾害如雨雪天气等。
十二、广告发布期间，如遇不可抗力造成广告牌损坏及由此产生的责任，由双方协商按下列方式解决：
一。在广告发布期间，如遇风力六级内或天气原因，广告受损，乙方负责恢复，并承担所有费用。
二。在广告发布期间，如遇六级以上风或天气原因，广告受损，双方各自承担广告牌恢复费用的五零%。
三。在广告发布期间，如因人为原因广告牌招到故意破坏，广告受损，乙方不负责承担恢复责任。
十三、意外风险承担
广告制作施工及保养维修过程中发生意外事故，如人员伤亡、财务损失等由乙方承担责任。
十四、违约责任：
一。甲方未及时付款，每超过一天，按合同价款零。三%付给违约金，或相应缩短发布期。未及时付款超过贰拾天，乙方有权拆除甲方画面，另行发布广告。
二。乙方未按期完工，每延期一天，按合同价款零。三%付给违约金。
十五、争议解决方式：
本合同在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向贾汪区人民法院提出诉讼。
十六、生效
本合同经双方代表人签字并盖公章后生效。
十七、份数
本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
十八、其它说明：
一。本合同签订地点：
二。甲方的稿件确认人、有关往来文书交收人为_______。
三。本合同未尽事宜，按《_合同法》、《户外广告管理规定》执行。
十九、合同附件：
一。广告版面图纸。
在签署本合同前，合同双方均已全面知悉了本合同及相关政策，并充分理解了合同全部条款的含义。
甲方：
法定代表人：
代表人：
乙方：
代表人：
年月日
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
甲乙双方经友好协商，就乙方租赁甲方相关物料以及甲方协助乙方举办 活动(以下简称：活动)之事宜一致达成如下协议：
一、乙方举办的活动名称、地点及时间
一、乙方此次举办的活动名称为。
二、乙方此次举办活动的地点为。
三、乙方此次举办上述活动的具体时间为二零xx年四月一七日。
二、双方合作的具体相关事宜
一、在乙方举办活动的当天，甲方将半径为一米的启动球一个以及音响系统一套(即调音台一个、功放一个、麦克风两个、麦克风支架两个、麦克风收发器两个、音箱箱体两个)租赁给乙方使用，音响系统的具体管理及操作由甲方指派专门的调音师负责，乙方人员不得随意接触音响系统，并应根据实际需要和启动球的正确使用方法使用启动球。活动结束后，甲方可自行将租赁物收回。
二、乙方举办活动当天的开幕仪式的签到物料(包括但限于签到本、签到桌、签到笔、名片箱、台花、胸花)及开幕式区域地毯由甲方负责提供;同时，甲方安排一名主持人和六名礼仪小姐帮助乙方举办活动当天的开幕仪式，主持人及六名礼仪小姐的具体人选由甲方根据自身情况负责安排确定。
三、相关费用及支付方式
一、乙方租赁甲方本协议“第二条”中的相关物料及甲方协助乙方举办活动的费用合计为人民币五六零零元(大写：伍仟陆佰元整)，乙方须于活动举办前以现金方式一次性将该笔费用支付给甲方。
二、乙方须于活动举办前向甲方交付该押金在乙方按照第五条的约定付清水电费及按照第四条的约定拆除墙体广告后，由甲方无息退还给乙方。
四、墙体广告
作为对乙方举办此次活动的大力支持，甲方同意乙方在活动举办前及举办后的一定时期内在甲方指定的区域投放两块墙体广告，具体相关事宜为：
一、墙体广告的具体设计、制作、安装、拆除等工作由乙方自行负责，由此产生的一切费用也由乙方自行承担，甲方只负责提供相关场地给乙方。乙方在安
装、拆除墙体广告时，不得损坏墙体，否则，甲方有权要求乙方赔偿。
二、此次墙体广告投放的位置为四号场馆大门门头广告位，具体位置由甲方负责指定。
三、此次乙方许可甲方投放的两块墙体广告的大小分别为 x 、 x ，乙方不得超规格投放墙体广告，否则，甲方有权拒绝乙方投放。
四、此次墙体广告投放的'具体时间为二零xx年四月一日至二零xx年四月二零日，墙体广告投放期满时，乙方应及时将墙体广告拆除，否则，甲方有权自行拆除并从乙方交付的押金中扣除四零零元的拆除费用。
五、其他事项
一、乙方因举办活动产生的水电费用由甲方根据乙方此次活动的实际用度计收，甲方对水电费的价格有最终的解释权。
二、本协议书不涉及场馆租赁的有关事宜，乙方举办此次活动的场馆租赁相关事宜由双方另行签署协议确定。
六、不可抗力
本协议中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的障碍，包括罢工、战争等人为因素以及地震、海啸、火灾等自然灾害。除非出现不可抗力，乙方不得擅自更改或终止本协议，否则，乙方应向甲方承担违约责任。
七、本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，一方可向深圳市宝安区人民法院起诉。
八、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：
签约代表：
签署日期：二零xx年 月 日
乙方：
签约代表：
签约日期：二零xx年 月 日
合同编号：_________________
甲方：_____________________________________________
乙方：_____________________________________________
依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。
一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：
二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB一零零六零-九三）》。
三、安装地点：________省______市（县）________区_______________________。
四、安装工期：
一．甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。
二．安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。
三．如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。
四．甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。
五、付款方式和期限：
一．付款方式：甲方以___________方式按本条第二款付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。
二．付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到
“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。
三．乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。
六、甲方责任：
一．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：
（一）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
（二）在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需)_______平方米），该场地应设置在能确保电梯导轨（__________米长）搬去候梯厅通路的地方。
（三）把动力电源线（__________）接至首层井道门口并配好开关。
二．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：
（一）提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。
（二）负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。
（三）负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。
三．在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：
（一）负责电梯完工后的土建修补余尾工程。
（二）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。
（三）电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作（防盗）。
七、乙方责任：
一．井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
二．安装调试期间负责电梯的保管工作。
三．负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。
四．负责吊装及搭棚工作。
五．施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。
六．电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。
七．双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。
八．电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。
九．工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。
一零．承担土建总承包商征收的协调配合费用。
一一．乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。
八、质量保证：
一．自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。
二．卖方在保修期内提供抢修热线服务（电话：_________），在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。
三．甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当（未防盗、防腐蚀、防高温）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。
九、违约责任：
一．乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。
二．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。
十、解决纠纷方式：
双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：
一．向武汉仲裁委员会申请仲裁；
二．向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效：
本合同在双方签字盖章并________________________生效。
十二、其他约定：
一．由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
二．门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。
三．_________________________________________________。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
签约代表：____________________签约代表：____________________
经办人：______________________安装联系人：__________________
电话：________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
邮编：________________________邮编：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
帐号：________________________帐号：________________________
签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日
甲方：xxx厂法定代表人：厂长
乙方：_________
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
来料安装合同范本 第一七篇
一、由于甲方责任造成机械设备事故或丙方作业人员伤亡的，甲方应参照国家现行规定给予丙方一次性经济补偿，并配合乙方、丙方处理一切善后事宜。
二、由于丙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由丙方参照国家现行规定负责处理，并负责丙方作业人员个人及家属的全部经济补偿。
三、本协议一式四份，甲、乙、丙叁方各执一份，抄报乙、丙双方上级主管或业务部门一份，有效期自签字盖章之日起至设备拆除退场之日止。
物料提升机出租方（签字盖章）： 年 月 日
物料提升机承租方（签字盖章）： 年 月 日
物料提升机使用方（签字盖章）： 年 月 日
发包方：______________（以下简称甲方）
承包方：______________（以下简称乙方）
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法
一 承包形式：单包，即包工不包料。
二 工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
三 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理
六、文明卫生
一 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
二 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方（签章）__________乙方（签章）__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
合同编号：
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
签订地点：签订时间： 年月日 施工项目：
根据《合同法》，按照平等互利原则，为明确甲乙双方的权利与
义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：租赁物品种、数量、租价及价值
上述租赁物资数量及品种按双方经手人签字后的发料单为准。同时，甲方应提供与所拿取租赁款等额发票，否则乙方有权不予支付该款项。
第二条：租赁期限： 年 月 日至 年 月 日止。租期计算：租赁物交付之日起至租赁物归还之日(不足一个月按一个月计算，超出一个月按实际天数计算)。
第三条：租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：
第四条：押金。押金按租赁物价值的%计算，乙方先付押金后提货，押金不抵作租金。
第五条：租赁物交付时间： 第六条：租赁物交付方式：
一、签订合同之日，乙方应将租赁物交付的时间、规格、数量提供书面清单给甲方，按本协议约定时间到甲方验收提货。
二、乙方如需要甲方代办装车及运输，费用由乙方承担，装车费( 元/吨)，运费 元/吨(不足 吨算 吨)。
第六条：归还租赁物。
一、乙方归还时，必须先到甲方核对租赁物的数量、规格，乙方运到甲方指定仓库验收，卸车、堆放费(元/吨)由乙方承担。
二、甲方对租赁物资进行验收，如因乙方原因导致租赁物需要维修，其修理费和材料费由乙方承担。
第七条：租赁物资的维修保养费支付办法：
第八条：出租方违约责任。
一、未按时按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，还应向承租方支付违约金，每逾期一天支付未提供租赁物租金的%的违约金;
二、未按质量提供租赁物资，应向承租方支付质量不合格租赁物租金的 %的违约金;
三、如租赁物无法如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应向承租方支付违约金，每逾期一天支付未提供租赁物租金的%的违约金。
四、如因租赁物存在权属瑕疵导致乙方无法使用租赁物的，甲方应赔偿乙方所有损失，并支付本合同约定的租金总额的 %的`违约金
第十条：承租方违约责任。
一、不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料的，每逾期一天按欠费的 %计算违约金;
二、逾期不还租赁物资，应向出租方支付租金总额 %的违约金。
三、租赁期限届满，乙方继续使用租赁物，原租赁合同继续有效，但租价递增 %，租期为不定期。
第十一条：变更。租赁期间甲方将所有权转移第三方，应正式通知乙方，新的所有权人即为本合同的甲方。
第十二条：甲乙双方发生争议，由乙方地人民法院管辖。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
第十三条：其他约定事项：
甲方： 乙方：
代表人签字： 代表人签字：
电话： 电话：
地址： 地址：
日期： 日期：
承租方简称(甲方)：
出租房简称(乙方)：
为了保证工程顺利施工体现公平公正的原则，保护双方的利益和双方应尽的责任，经双方共同协商订下以下合同条款。
一、租期： 四 个月起，工地完工未满 四 个月算 四 个月，超过时间按天计算租金，机械安装调试并经安监站检测验收合格后甲方预付三台提升机押金 贰万元整 。报装、报验，挂靠公司费五四五零元/台，报拆费、挂靠公司费一五零零元/台。安装人工费五零元/米，拆除人工费四零元/米，超过三零米，二次加节补六零零元/次/台。
二、机械所需的高度、数量及租金：高度为 三零m以内二台、三六m 一台 ，数量 叁 台。月租 贰仟 元/台/月。每满一个月支付当月租金，(月租含在押金内扣付)以此类推，直到完工付清租金为止。
三、租赁设备及服务范围如下：
一、乙方提供设备、根据工程建设的需要每台提升机配架体、附件、卷扬机、钢丝绳、井架附墙件、自动电挖箱，可视监控等附件。
二、服务范围：乙方负责设备、安装和拆卸(连墙装卸报检)，按相关规定办理完整的手续和安装、拆除及中途利用的所有资料。
四、提升机基座装模与浇捣砼由甲方负责完成。
五、租金起租计算：租金由安装人员安装好当天并由甲方提供电缆接入卷扬机调试合格后开始计算租金，易损件的材料
一、天伦
二、钢丝绳卷筒
三、电路板
四、交流接触器
五、轴承
六、轴心
七、钢丝绳)由甲方购买，完工结清租金及押金后终止合同，双方签字为准。
六、甲方负责有证的操作人员的工资和操作过程中的'安全及其他意外伤害。
七、乙方提升机安装与调试好后，移交给甲方看管。如因工地操作不当或第三方的损坏，由甲方赔偿给乙方。
八、提升机高度为 三零-三六 米，提升机总值人民币 / 元/台。
九、楼层门、安全防护的材料及人工费由甲方负责。
十、因乙方提升机与所有配件自身问题乙方负责维护，如果因工地操作不当或第三方的损坏，由甲方赔偿给乙方。
十一、乙方把提升机运到甲方指定现场后，所到达的提升机材料不得超过机座的十米，如超过十米以外的由甲方派人搬到十米以内。乙方不承担不可抗拒的.风险，六级台风和六级台风以上及视野不清晰禁止开机。
十二、如乙方机械资料证件交给甲方(或托安装公司)在安监站已报好安装手续，因甲方原因二个月内未安装的，租金按本合同的第一项执行，计算四个月租金和报装费由甲方承担。
十三、提升机的材料和产权归乙方所有，甲方只有在本工地的使用权，在任何条件下，甲方不得转让和抵押乙方的提升机材料及其产权。
十四、本合同条款一式两份，双方各执一份，合同后附的资料、证件、价格表及整套提升机所含有的材料等为合同的组成部分与合同一样均具有同等的效力。
十五、违约处理：未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成的可向本地依法起诉。
以上合同条款经双方签字后当日生效，提升机材料完整退还完毕所有款双方结清后自动生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
来料安装合同范本 第一八篇
本合同需由甲乙双方签字盖章方可生效（传真件、复印件同样有效），生效日为双方最后签字日期。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，甲乙双方任何一方均可向其所在地仲裁委员会提请仲裁解决。如仲裁不能予以解决，甲乙双方任何一方均可向其所在地人民法院提起诉讼。
甲 方： 乙 方：
代表签字： 代表签字：
签 章： 签 章：
时 间： 年 月 日 时 间： ________年 月 日
发包方（以下简称甲方）：_____________
承包方（以下简称乙方）：_____________
根据《_合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：
来料安装合同范本 第一九篇
（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：
一．设备合格证
二．系统工程竣工图
三．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料
四．竣工报告及竣工通知书
（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
来料安装合同范本 第二零篇
一.甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的，可以选择以下第_______种方式解决争议。
(一)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(二)提交_________法院诉讼解决。
二.因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
来料安装合同范本 第二一篇
一、出租方必须根据承租方提出的安装部位及工程概况编制物料提升机施工方案，并提出升降机所需的全部资料：
①、法人营业执照，
②、设备租赁资质，
③、产品合格证（注：新出厂机械必须出具厂家特种设备制造许可证及产品出厂合格证），
④、设备检测报告，
⑤、验收所需的表格。
二、提供的机械设备必须符合安全使用标准，达到机械性能的规范要求，出租方负责升降机运输、安装、拆除、接高、附着、维修、保养及过程中的安全责任。在安装、拆除前必须制定详细的拆装方案及安全技术交底，要求派一名专业技术人员到现场进行指导和监督。特殊情况需要承租方人员配合时，出租方必须承担出租方人员在配合安装拆卸过程中出现的任何意外事故和损失。
三、提升机安装完毕出租方必须先进行自检，合格后报承租方进行验收并填写验收表，双方共同验收合格后签字盖章，交给出租方。
四、为保证提升机的正常运转和使用，出租方必须每月定期来工地访问检查、维修和保养，发现问题及时与承租方沟通解决，并做好日常机械配件供应及置换，提供每月一次对设备的检查记录给乙方存档。
一、施工过程中如出现机械故障，出租方接到通知后，必须及时组织技术和修理人员到现场进行维修，不得借故进行拖延时间影响承租方正常使用。
来料安装合同范本 第二二篇
*方：
地址：
电话：
法定代表人：
职务：
国籍：
乙方：
地址：
电话：
法定代表人：
职务：
国籍：
兹经双方同意，*方委托乙方在加工，其条款如下：
一.来料加工和来件装配的商品和数量：
（一）商品名称：
（二）数量共计台。
二.一切所需用的零件和原料由*方提供，或由乙方在或购买，清单附于本合同内。
三.每种型号的加工费如下：
（一）（大写：美元）；
（二）（大写：美元）；
（三）（大写：美元）。
四.加工所需的主要零件、消耗品及原料由*方运至，若有（某地）短少或破损，*方应负责补充供应。
五.*方应于成品交运前一个月，开立信用*
来料安装合同范本 第二三篇
一，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。
二，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
三，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
_________年_________月_________日________年_________月_________日
出卖人：________________合同编号：____________
买受人：________________签订地点：____________
第一条标的、数量、价款及交货时间
标的名称：________________
牌号商标：________________
规格型号：________________
生产厂家：________________
计量单位：________________
数额：________________
时间以及数量：________________
金额：________________
第二条质量标准：________________
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：_______________________
第四条包装标准、包装物的供应与回收：_______________________
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：___________
第六条合理损耗标准及计算方法：___________________
第七条标的物所有权自___________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。
第八条交货方式、地点：__________________________
第九条运输方式及到达站和费用负担：______________
第十条检验标准、方法、地点及期限：_____________________
第十一条成套设备的安装与调试：__________________________
第十二条结算方式、时间及地点：___________________________
第十三条担保方式：______________________
第十四条本合同解除的条件：________________________________
第十五条违约责任：__________________________________
第十六条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决
提交__________仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第十七条、本合同自____________生效。
第十八条、其他约定事项：_________
出卖人：_______买受人：____________
住所：_________________住所：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
电话：_________________电话：_________________
传真：________________传真：_________________
开户银行：____________开户银行：____________
账号：_________________账号：____________
发包人(全称：简称甲方)：________
承包人(全称：简称乙方)：________
依照《_合同法》、《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
来料安装合同范本 第二四篇
、本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制定的施工以及验收规范和甲方的设计要求为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
来料安装合同范本 第二五篇
合同签订时间：
合同签订地点：
发包人（全称）
承包人（全称） 年 月 日
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。
一 工种概况、要求
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包方式：包工包料
工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月
工程质量标准：合格
二 工程不允许转让，分包
三 工程项目的保险
本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 四 图纸
承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供三份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
二 双方一般权利和义务
五 工程师
监理单位委派的工程师：
姓名：
发包人代表
姓名：
六 项目经理
姓名：
七 发包人工作
发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人
进行设计意见交底。
八 承包人工作
施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。
承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。
承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表三个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。
承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。
专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：
A、干扰公众的便利；
B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。
负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。
三 施工组织设计和工期
九 进度计划
承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。
工程师应在七天内做出批复。
如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进
度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
一零 开工及延期开工
开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在二日内开工，并按进度计划进行施工。
延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后三日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后三天内答复承包人。工程师同意延期要求或三天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 一一 暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后四八小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 一二 工期延误
因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
（一）设计变更和工程量增加：
（二）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过八小时；
（三）不可抗力。
承包人应在第款情况发生后五天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后五天内予以确认。
四 质量与检验
一三 工程质量
发包人对工程质量的要求：合格
承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。
质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。
隐蔽工程承包人应提前二四小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。
任何材料或覆盖工程的检查测试须提前二四小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。
工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。
来料安装合同范本 第二六篇
委托方(以下简称甲方)：陈通平
加工方(以下简称乙方)：江西省九江市共青城亿峰公司
一、合同概论
一、根据《_合同法》及相关法律的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则经友好协商达成如下合同条款共同遵守执行。
二、甲方已下达生产工艺制单方式委托乙方生产加工，明确服装的款式数量、货期及工艺制单订做要求和质量标准。经双方认可，即为合同的组成部分，具有与合同同等法律效力，如在生产中途需要改版或在其它特别需求等必须有书面通知!
二、具体质量要求
一、乙方在收到甲方辅料、样衣、工艺制单等。根据甲方提供的清单数据认真核实后签收，如有数量不符三日内通知逾期甲方概不负责。
二、裁床开裁前负责对布料进行检查，如发现布料有问题含布料短码及实际用量超过制单用量。应立即通知甲方商量解决办法，双方确定无异后方可开裁。
三、乙方在收到甲方的辅料、生产样衣工艺制单后，立即制作产前版等甲方确认批改后方可实施生产。
四、生产大货时必须严格按照甲方的生产工艺制单进行生产，若未按照甲方要求质量不达标准造成损失由乙方全部承担。
五、乙方质量不合格或无法返修造成甲方客户退货拒收，由乙方承担全部责任(即按货品成本价除加工费)两倍赔偿给甲方。
六、若尾部工作未达标准，如线头未清理，扣子未缝牢甲方按每年实际返工费两倍扣罚乙方。
七、所有面辅料均由乙方提供，每件衣服的充绒量正负不能超过三克。
八、乙方不得未经甲方书面同意而将甲方之生产产品发给其他加工单位生产，因此甲方有权拒付加工费。
三、结算方式
一、交货地址：上海市闸北区
二、甲方提供所有款式羽绒服的羽绒及人民币拾万做为总货款的预付订金。
三、乙方在甲方QC查完货后方可出货，如乙方按批次出货，甲方可按出货比例付款，出完后一五天内结清货款。
四、货品在物流期间，所有一切损失由发货方负责。 四、服装款式发货详表
五、合作协议
一、甲方派出跟QC由乙方负责提供住宿。
二、所有加工货品用线及面辅料由乙方提供，甲方需要提供包装袋、吊牌、羽绒球、洗水唛、码唛、鸭绒唛、主唛等。
三、所有另工货品，附《生产工艺制单》、《发货清单》。《发货清单》与货物清点无误确认后，签字盖章!第一时间传真回本公司!
四、本合同经双方签订之日起生效到全部货款结算之日上，合同执行期内甲乙双方均不得有意变更或解除合同。合同如有未尽事宜须经双方共同协商作出补充规定、补充领土完整与合同有同等法律效力。
五、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何事议，如双方不能友好协商解决、协商不成的按依法向人民法院起诉。
六、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 七、联系方式
甲方陈先生：乙方厂长胡小姐：
车间电话：
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表： 代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
来料安装合同范本 第二七篇
一 甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的二零%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的二零%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的三零%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的二零%，剩余一零%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
二 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
三 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须向甲方支付五十元的违约金。