建设幕墙合同范本
建设幕墙合同范本 第一篇
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本玻璃幕墙安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：工程内容：玻璃幕墙制作、安装、验收
二、工程承包方式：包工包料，包安全文明施工，保工期，保质量。
三、工程暂定价：幕墙面积m二，暂定总价元。
第二条工程用料
一、所有材料均由乙方采购，符合有关规范、图纸规定的质量要
求并提供产品合格证明书，在使用前必须进行检验或试验，不合格的产品不得使用，所有检验费用由甲方承担。
二、施工中主要材料由乙方提供三家以上品牌及样品供建设方选择：
其中：玻璃：铝合金型材：硅酮结构胶及密封胶：幕墙开启配件：钢材：
第三条付款方式
一、本工程无预付款。
二、工程款（进度款）支付：每月一零日前支付上月完成工程量的八零％工程款；
三、工程基本完工后，工人退场前，甲方付至总完成量的九零%；
四、工程竣工验收合格，结算价款经双方确认后十天内，支付至结算价款的九八%，尾款二%留存作为质量保修金，若无质量问题，保修期满后结清余款(满一年退还所有质量保修金)，不计利息。
第四条甲乙双方责任
一、甲方责任：
一）提供本工程完整幕墙设计施工图四套及建筑施工图、结构施工图各一套；
二）办理施工许可证；
三）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
四）组织有关单位与乙方的协调会；
五）组织有关人员进行图纸会审；
六）组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；
七）负责乙方临建临水临电设施及相关费用；
八）无偿提供乙方施工用脚手架及垂直运输机械（含操作人员工资）；
九）负责乙方施工及安全资料的收集和整理并按要求归档；
一零）负责乙方范围内安全文明施工相关设施；
一一）承担材料试验费、玻璃幕墙四性检测费用；
一二）即时足额支付工程进度款；
一三）组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；
一四）甲方资料员备案资料与乙方施工进度同步；
一五）甲方负责购买乙方施工人员团体意外保险；
一六）甲方负责协调乙方与建设方相关签证、定价等资料的办理；
一七）甲方保证建设方在收到乙方结算资料六零天内审核完毕，否则甲方视为认同乙方申报的结算金额并按此金额支付结算款；
二、乙方责任：
一）严格按照设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量返工所产生的直接费用；
二）编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；
三）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏乙方自负（乙方原因除外）。
四）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
五）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程所有材料出厂相关资料两套交给甲方资料员做竣工资料使用。
六）乙方配合甲方工程的报验，并保证验收通过，如因乙方的原因，致使工程未能按时通过验收而迟延交工，由此造成的返工工料损失由乙方承担。
第五条工期
一、开工日期：____年____月____日，以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。
二、施工总工期：______天。
三、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
一）由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
二）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过二四小时；
三）不可抗力因素；
四）甲方同意延顺工期的其他原因。
四、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。
一）通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监单位共同验收并完成整改。
二）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。
第六条质量标准
一、本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理公司、市质量监督站。
二、工程质量要求：合格。
施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，达不到要求的由甲方负责整改，直至达到验收标准为止。
三、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
四、本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。
六、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图。
第七条设计变更
一、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前三天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。因由设计变更造成的损失甲方负责，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行结算，设计变更部分不优惠。
二、乙方不得随意更改施工图，未经甲方确认的工程设计变更，造成质量原因由乙方自行负责。
第九条工程验收
一、隐蔽工程安装完毕后，由甲方、监理及业主单位组织隐蔽工程验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽工程验收前需留下每处不少于壹张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。
二、乙方认为工程具备完工验收条件须提前三天书面通知甲方组织相关单位验收。如甲方接到书面验收通知后一星期内未组织验收乙方视作甲方已默认验收合格。
三、乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：
一）各种材料的出厂检验报告、合格证；
二）隐蔽工程的影像资料；
三）竣工图纸四套；
第十条、文明施工及安全生产
一、本工程要求参照《市建筑工地文明施工管理规定》组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由责任方负责处理并承担全部费用。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。
二、施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金一零零零元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。
第十一条竣工、结算与保修
一、工程竣工验收后，乙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按建设方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：封面和目录；整体编制说明；结算造价报告书、计算表；签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、相关单位的扣款书等）；各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料。
二、结算方式：
一）工程量依据经建设方和承包方确定的竣工图、工程联系单、设计变更、现场签证及其他相关最新文件；
二）计价依据：《湖南省建设工程工程量清单计价办法》湘建价（二零零九）四零六号文、《湖南省二零零六消耗量标准》及相应规定标准，税前造价优惠（其中人工费、建设方定材料、设备费用不优惠）；
三）装饰工程人工工资单价八三元/工日调整；依据主体合同约定，在项目开发周期内，除湖南省住房和城乡建设厅发布《湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》外的其他任何因素（包括工期延误、工期提前等）均不再调整，合同工期内人工工资单价调整按同期湖南
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
日期：
建设幕墙合同范本 第二篇
一、合同订立地点：________________________。
二、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建设工程施工补充协议发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点：
工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、
排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。
建设幕墙合同范本 第三篇
发包方：(简称甲方) 天下石仓(天津)有限公司 承包方：(简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及国家工商
第一条 工程概况
工程名称:天下石仓一#地二期高低压配电工程
工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内
工程内容：按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的
一*一零零零KVA配套高低压供配电设施(接地，设备槽钢，照明系
承包范围：见招标文件及工程设计图(不含计量，负控甲方提供)
承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、
合同价款：本工程造价： 元(含税价)
合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、
二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利
第二条：.技术规范及标准
本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合_国家标准和电力行业有关标准和规定。
IEC-二九八-一九八一《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》;
DL四零四-九一《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。
IEC六零二九八《交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB三九零六-二零xx《三-三五KV交流金属封闭开关设备》
GB一一零二二-八九《高压开关设备通用技术条件》
GB一九八四-八九《交流高压断路器》;GB一二零八-八七《电流互感器》
GB三一一《高压试验技术》; SD/T三一八-八九《高压开关柜闭锁装置技术条件》
四零零V低压开关柜技术规范
一.标准及规范
产品制造应符合以下标准：
国家标准GB七二五一《低压成套开关设备》
国际标准IEC四三九《低压成套开关设备及控制设备》
国际标准IEC二九零的有关要求。
主要设备清单
见图纸：一)略
二)产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定三家从中选用。
第三条：工程期限
全部工程开工日期：本工程定于 二零xx 年 六 月 四 日开工。
设备进场安装日期二零xx 年 六 月 一八 日。
全部工程竣工日期：本工程定于 二零xx 年 七 月 八 日竣工。
全部工程总日历天数 / 天。
第二条 工期延误与工期奖罚
延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期
暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后四八小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在二四小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
设计变更。
一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过八小时。
施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造
第四条 甲方工作
办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。
将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
甲方在开工前一五天将工程施工图一份及有关技术资料提供给乙方。
组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。
协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。
第五条 乙方工作
按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
乙方应在 二零xx 年 六 月 一零 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方，甲方应在 三 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生
按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
严格执行我市施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。
第六条 价款支付与调整
、设备到场三天内付总工程款二零%。供电后一周付至总工程款九五%(付九五%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。)
、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：
天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。
天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。)
第七条 材料设备供应
乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。
根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
第八条 质量与验收
乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进
隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前二四小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
乙方在工程验收前五天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后五天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后五天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。
已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。
乙方在验收后 六 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图三套。
第九条 设计变更
施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
第十条 竣工结算
甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除;
合同外工程量变更计算：
增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。
若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价; 若没有相对应子目，双方协商价格。
经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。
第十一条 工程保修
保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的一零%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。
保修项目及保修期限。
保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条 争议，仲裁
甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列 二 种方式解决：
①向 天津市 仲裁委员会申请仲裁;
②向人民法院起诉。
第十三条 甲、乙方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名： 焦发国
第十四条 合同附件
在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。
招标文件
第十五条 合同份数及有效期
本合同一式 三 份。甲方 二 份，乙方 一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同附件与本合同具有同等法律效力
发包方(盖章)： 承包方(盖章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人(盖章) 法定代表人(盖章) 委托代理人(盖章) 委托代理人(盖章) 电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
建设幕墙合同范本 第四篇
发包单位： (甲方)
承包单位： (乙方)
按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：
一. 第一条 工程概况
一. 工程名称：
二. 工程地点：
三. 工程内容：
四. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，二零%小应
五.. 施工期限：准)
六. 工程质量等级：
七. 第二条 工程价款及取费依据
一. 工程单价：
二. 工程总价：
第三条 甲方责任
一. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。
二. 负责施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行六零吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管网资料。
三. 提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
四. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。
五. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
六. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。
七. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费八零元/天计算，机械台班停工费每天二零xx天。甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过三天。三天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
八. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过七天。七天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方承担由此给乙方造成的损失。
第四条 乙方责任
一. 根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志，做为复查验收的依据。
二. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，安全生产，场地整洁，负责现场安全。
三. 及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。
四. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承担相关责任。
五. 工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
六. 第五条 工程变更及施工签证
一. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应及时办理签证，并承担相应的费用。
二. 因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方七天内解决有关手续，继续施工，否则超过七天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。
三. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委托乙方承办，并经双方签证列入工程决算。
第六条 工程竣工结算
二. 五零%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
三. 工程结束后非乙方原因在一五天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。
四. 第七条 工程质量及验收
一、GB五零二零二-二零xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。
二、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。
三、工程验收后，乙方交甲方如下材料：
一. (一) 材料试验记录
二. (二) 桩位竣工平面图
三. (三) 工程设计变更及现场签证记录
四. (四) 现场施工记录
五. 第八条 物资供应
本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标准和要求。
一. 第九条 设计变更
施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。
第十条 由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。
第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。
第十二条 争义的解决方式
如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。
第十四条 备注：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设幕墙合同范本 第五篇
甲方：__________
乙方：__________
应乙方申请和公司发展要求，甲、乙双方遵照自愿、平等和诚实信用的原则，就新疆地区建筑幕墙施工业务的承包经营协商一致，签订本协议。
一、承包经营区域范围：新疆地区。
二、承包经营方式：在遵守国家法律、法规的前提下，自主经营，自负盈亏。
三、甲方的权利和义务
一、甲方对乙方具有监督管理权和按约定收取管理费的权利。
二、甲方为乙方提供有效资质证书副本一套，以便乙方开展业务工作。
四、甲方协助乙方在新疆地区办理入疆施工备案工作。
六、如果乙方在工程承揽中需要出具工程保函时，乙方应将担保金额汇入甲方账户后，甲方方可出具保函。
七、甲方在乙方完全遵守合同约定，具有良好信誉和占有一定市场份额的条件下，甲乙双方另行协商确认乙方在华北地区的经营权限。
一、甲方有权因乙方违约所造成的后果扣除相应的风险抵押金。
四、乙方的权利和义务
一、乙方必须接受甲方的监督，服从甲方的管理。
二、乙方向甲方一次性缴纳人民币万元作为承包经营风险抵押金。该抵押金在承包经营终止时，经双方结清债权债务和扣除违约金后退还。
三、乙方不得将甲方的资质证书、资格证书向第三人出借、挂靠。
四、乙方必须如实反映工程状况，主动真实上报材料，并按照甲方要求及时报送财务报表、生产统计报表、工程竣工资料和经审定的工程结算书。
五、乙方在新疆地区经营活动发生的债权债务均由乙方自行承担。
六、乙方必须严格遵守国家法律和地方法规；严格按照国家、行业和地方的技术标准、规范和安全生产规程以及投标文件、施工合同组织生产，保证生产安全和工程质量，保证按劳务合同支付农民工工资。
五、资金管理及费用结算办法
一、乙方承揽的工程项目的工程款必需全部进入甲方账户，甲方在扣除税费和管理费后支付给乙方(须有担保)。
二、乙方按工程结算价的二%缴纳管理费，税费按甲方所在地税务部门规定执行。管理费在甲方收到的工程款中按比例扣除，年度接转工程在年终时按形象进度结算管理费。
三、乙方承揽工程涉及的各种保证金，费用均由乙方自行承担。
六、违约责任
一、如果乙方违反第四条第三款，未经法定代表人同意，将甲方资质证书出借、挂靠一次，甲方按工程造价的五%~八%予以处罚，同时乙方必须负责按投标文件及施工合同的要求和内容履行全部义务。
二、如果乙方受到第三者的民事诉讼一次，乙方除承担全部费用外，同时甲方扣除贰万至伍万元的风险抵押金。
三、如果乙方违反第四条第六款导致甲方受到有关部门的通报、资质暂扣和降级处罚的一种后果，甲方视其严重程度扣除万元以上的风险抵押金。
四、如果乙方违反第四条第四款，甲方扣除风险抵押金伍千至壹万元。
七、合同的生效和终止
一、本协议经双方签字盖章并在乙方交纳了风险抵押金后生效。
二、本协议原则上暂订三年，有效期按壹年计算。协议有效期满前一个月内双方如果愿意并在结清上一年度的各项费用后，可以续签下一年度承包经营协议。
三、合同的有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止
八、其他
一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
二、未尽事宜，双方可以另行签署补充协议、补充协议与本协议具有同等效力。
甲方：__________（盖章）乙方：__________（盖章）
法定代表人：__________承包人：__________
签署日期：____年____月____日
建设幕墙合同范本 第六篇
建筑幕墙工程合同范文一
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
甲乙双方根据我国现行有关法律法规和本工程的实际情况，于________年____月双方本着互相合作精神，为能按时、保质、按量的完成承包的任务，完善双方的承包关系，并具体明确双方责任和业务，经双方讨论协商，同意签订如下合同条款，如有任何合同内发生事项，双方均同意按本合同条款执行。互不争议，如发生合同条款未列明之事项，双方协商解决，希双方共同遵守执行。
第一条、工程名称：大岭山交通警察监控指挥中心。
第二条、工程地点：____镇石大路旁.
第三条、承包范围：大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃幕墙分项工程：即所有门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目，并包含以下内容：
一、 所承包项目按设计图纸、设计变更通知，甲方指定要求和国家现行施工规 范的施工程序和操作的全部过程;
二、 混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定;
三、图纸要求楼层或墙体有防火隔离部位的制作安装;
四、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处的防水处理:
五、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸，按甲方要求堆放整齐.
六、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。
七、凡因乙方施工原因而造成其他班组的额外工程量的，均由乙方承担。
一、 包工包料 包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收;
第五条、 承包单价：
一、本承包单价按外框制作实际面积计算：
一、五零系列平开窗配五厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)零零元㎡);
二、;五零系列平开窗配五厘非钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：零零元㎡);
三、一二零系列隐框幕墙配或夹胶与防火玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：零零元㎡);(即C
四、C
八、九)
四、一二零系列隐框幕墙配六九A六钢化中空玻璃每平方米单价为：人民币(大写)： (小写：零零元㎡);(即二)
五、一九厘钢化吊挂玻璃幕墙每平方米单价为：人民币(大写)零零元㎡);(即三)
六、铝合金三轨推拉门配一零厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：零零元㎡);
七、铝合金百叶窗每平方米单价为：人民币(大写)(小写：零零元㎡);
八、防火窗每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：零零元㎡)
九、入口处自动感应门(包梁柱制作、安装、装饰)总价为：人民币(大写)写：零零元)承包单价已包括乙方人员和机具进场，完工后的清理退场，各种工具和材料的价格变动，确保质量、进度、安全的措施费和施工人员的劳保福利等费用。
一、此单价为达到国家和行业标准验收合格的承包价。
二、如果未达到验收等级的，只按合同单价的八零%进行结算，并负责整改合格。
三、单项工程未完成验收批(包括半成品)不计算任何费用;
四、在施工过程中如果乙方在质量、安全、进度方面达不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退场。乙方不得有任何异议;
五、如果乙方施工进度不能按合同和甲方规定的时间内完成可施工面无人施工(包括乙方承包范围的扫尾工作及因乙方原因增加的额外工程)甲方可转包给其它队伍进行施工，如转包价高于乙方原合同价，其超进部份由乙方承担，也可由甲方安排其它人员插入施工，按每天每人贰佰元计算。
第七条、付款方式：
一、按完成形相进度付款：
一、完成全部门窗幕墙骨架安装支付总工程款的百分之四十(四零%)。
二、完成全部门窗幕墙玻璃(包门窗幕墙扇)安装，经自检合格后支付总工程款的百分之三十(三零%)。
三、竣工验收合格后三零天内支付总工程款的百分之二十五(二五%)。
四、留总工程款的百分之五(五%)，作为保修款，保修期限为________年
第八条、工期要求：
一、 从________年____月____日。共五五天;(并以现场施工进度计划为准)
二、 从甲方通知乙方进场之日起，必须满足每天一零人以上的施工作业人员，并根据甲方要求随时增减。
第九条、工程质量：
一、 按国家现行验收规范达到合格标准;
二、 乙方所承包施工的分项工程，除必须按图纸施工外，必须符合施工规范标准要求 ，以及会审变更、修改通知要求等。进行大面积施工前，先以样板引路、超前示范，经验收合格后方能全面施工，并以样板标准作为验收所施工工程的标准，不合格者，乙方自动退场，甲方不负任何费用;
三、 如经检验不符合质量要求需返工项目，乙方必须立即行返工处理，返工所造成的全部费用由乙方承担(包括人工费、材料费及由于自身质量问题及延误其他班组进入下道工序施工。致使工期延误造成的间接损失等费用);
第十条、材料要求：
一、 乙方自行采购所用施工材料，必须符合设计图纸及变更通知和甲方要求.
二、 所有材料必须先提供完整资料和样品，经甲方和有关单位确用后方可批量采购进场，否则一切责任由乙方自负.
三、 乙方采购的所有材料在使用前,由乙方负责检验或送有关部门试验(包门窗三性试验)并负责其费用,幕墙三性试验由乙方负责提供成品,其检测费用由甲方负责(凭发票).
四、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自负
第十一条、安全防护和文明施工：
一、 乙方对安全施工全面负责，如发生任何安全事故的，由乙方承担责任和费用，工期不顺延。
二、 建立健全安全防护和文明施工制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
三、 乙方对合同工程的安全施工负责，并及时如实报告生产事故。
第十二条、甲方责任：
一、 负责向乙方提供完整的施工图纸，会审记录及时发送施工过程中的设计图纸变更通知;
二、 负责向乙方进行技术、安全、质量交底;
三、 负责编制施工进度计划，各工种的协调指挥;
四、 材料场、加工场由甲方妥善安排;
五、 甲方派专职施工员负责乙方的施工工程质量、进度、工程验收以及文明施工监督管理工作;
第十三条、乙方责任：
一、无条年服从甲方管理人员对各违章、违纪等事务的处理及处罚决定。
二、乙方进场后，班组长应及时收集所有进场人员的身份证复印件及照片,办理花名册登记，后勤按人数安排宿舍和床位，然后班组长召集所有人员到工地培训室进行技术交底和安全教育，通过技术交底和教育的人员，方可进场施工。
三、乙方每月应发放工资，必须报送一份工资表给甲方，工资表必须跟花名册一致，否则引发的劳资纠纷由乙方自负。
四、乙方必须配备现场施工管理人员配合甲方工作;
五、乙方所有人员必须听从甲方施工人员对施工过程中的技术指导和要求。在具备加班条件的情况下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服从安排和指挥的甲方有权进行经济处罚和终止合同，或按合同
第六条第
四、五款执行;
六、在施工过程中未经甲方同意乙方不得将本工程转包或要求调整承包单价，否则甲方可单方终止合同，由此造成的一切后果均由乙方负责;
七、 乙方所有人员应提供身份证复印件、相片和当地派出所要求的有关证件，如不具备有关证件而造成的违章罚款由乙方负责;
八、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有关施工管理人员验收同意达到合格标准，方可进行下一道工序，否则由有过错的一方负责。
第十四条、奖罚规定：
一、 按合同工期工程延期完工的每逾期一天，由乙方付给甲方每项(甲方的进元天的违约金;
二、 乙方在施工过程中要做到工完场尽及时清理，如有建筑垃圾堆积。给予罚款，若耽误下一工序施工得加重罚款。罚款金额以主管施工或质量人员开具罚款单为准，乙方无条件接受处罚;
三、 乙方能准时按合同质量提早完成，甲方给予适当奖励;
四、 乙方在施工过程中，提出合理化建议节约成本，甲方适当给予奖励;
五、 乙方保证在施工场地内不发生治安犯罪案件，若发生交由公安处理，一切后果由乙方负责。
第十五条、工地管理规定：
一、 乙方借用甲方机具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不当而损失的机具材料，按该物质的三倍价值赔偿;
二、 发现乙方有损害甲方声誉、利益、作风不当的人，不听从甲方教育劝告，甲方有权力开除其人，严重的送有关部门处理并给予罚款(最少不低于伍佰元);
三、 不准打架、滋事，否则无论理由是否，每一次双方均罚款伍仟元，两次以后加倍处罚，由班组负责，情节严重者移送公安机关处理;
四、 未经甲方批准自行团体性停工的，甲方扣乙方停工的人数每人每天壹佰元整。连续三天停工的，甲方有权终止合同，工资结算按本合同的每六条第
四、五款执行;
五、 乙方人员在施工期间必须遵守工地有关守则(包括签合同后工地所有的守则)防火安全制度、文明施工规定，违者视其情节轻重罚款(最少不低于贰佰元整)，由此造成损失均由乙方负责;
六、 因违反操作规程，造成自身与他人伤害，一切责任由当事人承担。
七、 施工场地和宿舍范围一律不准孕妇、儿童内进和居住，违者罚款每人 元天，在该班组内扣除;
八、 宿舍区内严禁黄、赌、毒出现，一经发现罚款元人，并送_门处理。
第十六条、进退场规定：
一、 按甲方指定日期、人数进场，超出时间的，视乙方弃权，所签合同无，甲方可自行另签合同;
二、 完工后，乙方按甲方指定日期退场;
三、 工人退场必须请示甲方有关人员检查行李，如无可疑物品方许离开工地，否则后果自负;
四、本全同经双方签字后生效，至工程验收结算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑幕墙工程合同范文二
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
为了明确双方在合同期中的权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照《_民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况
一、工程名称
二、工程地点
三、承包范围
四、承包方式
五、工 期：
六、工程质量
第二条 甲方工作
一、向乙方提供水、电、气等设备，并提供施工现场办公室、工人住宿与材料仓库给乙方使用。
二、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
四、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
五、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条 乙方工作
一、参加甲方组织的施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
二、指派组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
三、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。
四、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。
五、工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程成品进行保护。
第四条 工期的约定
一、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作而影响工期的，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工八小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
五、因甲方未按合同约定支付工程款工作而影响工期的，工期顺延。
第五条 工程质量验收的约定
一、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的有关规范规定制作为质量验收标准。
二、本工程质量应达到国家质量评定标准。
三、甲方对乙方进场材料和施工过程的质量及时检查和验收，乙方配合。甲方不及时检查，乙方可自行验收，甲方应予承认。
四、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第六条 工程价款、工程结算及工程款支付方式的约定
一、工程单价及数量清单见报价表：
二、合同初定价款为：B)单价为元二(不含面板)，以上造价含税金，但不包含总包配合费。
三、工程结算时按石材面板展开面积计算，其综合单价不变。
四、付款方式：甲方按以下方式支付工程款
第一次：双方签订合同后，甲方在三天内支付合同总额的三零%预付款，即金额为 万元;
第二次：钢架安装完毕后，在三天内支付合同总额的三零%工程款，即金额为 万元;
第三次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额的二五%工程款，即金额为 万元;
第四次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。
第七条 工程材料要求的约定
三、挂件：选用三零四材质。
四、钢材：采用二三五钢，成品外露面表面热镀锌处理。
六、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。
第八条 争议或纠纷处理
一、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应的经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。
二、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方
约定按下列第 种方式解决：
向温州仲裁委员会申请仲裁。
第九条 附则
一、未尽事宜，双方协商解决。
二、本合同一式肆份，双方各执贰份。
三、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。
第一零条 补充条款
一零.
一、如有项目增加，双方可再做协商;
一零.
二、如有设计变更，工程单价可再做调整。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑幕墙工程合同范文三
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《_民法典》、《建筑工程设计合同》文本(GF--零二零九)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条 本合同依据下列文件签订：
《_民法典》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 设计依据
发包人给设计人的委托书
发包人提交的基础资料
发包人提供的其他相关资料
设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
合同书
发包人要求
有关设计事宜的函件
第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元二收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条 设计费及支付方式
第八条 双方责任
发包人责任：
发包人按本合同
第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
发包人负责组织设计交底。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计合理使用年限为________年。
设计人按合同
第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条 违约责任
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同
第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按
条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
由于设计人自身原因，延误了按本合同
第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条 其他
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同
第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
本合同自签订之日起效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
返
建设幕墙合同范本 第七篇
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）
三、合同工期
开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期总日历天数：______天。
四、质量标准
工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）
五、合同价款
金额（大写）：________；预算价约计_______万元。
六、组成合同文件
本合同文件包括：
一、本合同协议书；
二、图纸；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、违约、索赔和争议
一、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；
二、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、工程结算
一、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
二、办理工程价款竣工结算的一般公式为：
竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。
三、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；____________元（人民币）。
十、合同生效合同订立时间：__________年______月______日
一、合同订立地点：________________________。
二、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建设幕墙合同范本 第八篇
分包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为二零零米。
四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
五、合同造价：暂定为人民币元整。
六、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
七、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
八、结算办法
八。一按以下原则结算：
八。一。一按浙江省市政工程预算定额(二零__版)结算，具体单价及费率详见附后清单。
八。一。二根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
八。二土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距一零零零米内)按四零元/车(五吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
八。三挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按二三零元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
九、工程质量
九。一道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gbj九七-八七)》和《市政道路工程质量检验评定标准(cjj一-九零)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
九。一。一混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：±一零%厚度。
平整度误差：小于一零mm。
宽度：不小于设计规定。
九。一。二塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，_部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统;
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差±二零mm。
平整度允许偏差：二零mm。
宽度允许偏差：一零零mm。
九。二材料要求
九。二。一中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
九。二。二道路基层塘渣要求采用清塘渣。
九。三乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
九。四由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
九。五乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
九。六路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
一零、安全生产和文明施工：
一零。一乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
一零。二施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币五零零-五零零零元。
一零。三乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
一零。四乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
一一、资料管理和竣工结算的有关规定：
一一。一乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
一一。二本工程的所有资料必须用a四纸，并用电脑打印。
一一。三本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
一一。四自竣工验收合格之日算起三零天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
一二、付款办法：
一二。一竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价一零%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
一二。二质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起一年后的一四天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。
一二。三水电费用乙方自理。
一三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
一三、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
一四、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
一五、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
一五、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。(以下无正文)
发包方：承包方：
代表：代表：
合同签订地：
年月日
建设幕墙合同范本 第九篇
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守：
第一条工程名称：蕉城区农业科技综合大楼
第二条工程地点：宁德市蕉城区宁川北路零二号
第三条工程范围及内容：玻璃幕墙工程
第四条承包方式：包工包料，铝材选用一四零系列铝型材幕墙料，幕墙胶等。
第五条工程造价：
本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包，按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米一零零零元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用)，总数量约为三六零平方米。普通塑钢窗每平米二零零元;Low-e中空玻璃每平方米一九五元。
第六条工程价款的支付、结算：
合同签订后，乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的三零%，验收合格后付总工程款的九零%，此工程款一并记入决算内。
第七条双方互相协作事项：
一、甲方责任：
一、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据，
二、协调乙方与各单位之间工作关系。
二、乙方责任：
一、负责工地施工范围内的防火工作。
二、服从甲方现场负责人员指挥。
三、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。
四、负责工地范围内安全及施工安全工作。
五、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。
第八条工程交工验收：
一、工程交工验收，应施工图纸及说明书，有关变更增减的书面文件。
二、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后七天内进行，并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部尚未完成者，由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合验收标准的要求为止。
第九条材料、设备问题：工程所需材料，全部由乙方负责。
第十条工程质量保修及保修条件：
工程质量保修期为壹年，确因施工而引起的质量问题，乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当，自然灾害外造成的质量问题，乙方概不负责保修。
第十一条其它事项：
一、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字章盖后生效。
二、本合同受《_经济合同法》保护，具有法律约束力，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
三、有关工程的施工图纸与说明，以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收技术资料，也是本合同的有效组成部分。
四、本合同若有不详或不尽之处，双方应本着互相协作，平等互利的精神协商解决。
五、若增加工程，增加部份也适用本合同。
六、工程所有款项均以人民币支付。
第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效，到保修期满之日起自然失效。
发包方：(盖章) 承包方：(盖章)
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
___年___月___日 ___年___月___日
建设幕墙合同范本 第一零篇
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：上营变电站引水工程。
二、工程地点：上营村。
三、工程主要内容：一五零零米DN四零给水管道安装。
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限八天，预定二零xx年四月二日至二零xx年四月一零日止。
三、工程承包价及其它
总承包价八零零零零元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。乙方开户名称：
开户行：
账号：
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
建设幕墙合同范本 第一一篇
甲方：
乙方：
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商甲方将桐庐县滨江安置小区项目项目外墙石材幕墙安装工程承包给乙方施工，并达成以下条款共同信守。
承包形式、范围
承包形式：甲方以包工包料形式承包于乙方(除花岗岩板材以外)，乙方不得转包或分包。
承包范围：桐庐县滨江安置小区项目项目外墙石材幕墙安装工程
工作内容
本工程中所有外墙石材幕墙有关的一切工作内容，放样、板材料单、龙骨安装、板材安装、接地、填胶、清洁、场内二次搬运、保修、各种材料验收及复试检测费用、与不同材料交接处打胶等。
承包价格
本合同工程量按实际面积计算，花岗岩面板损耗率为一%，超出部分由班组自行承担。承包单价：干挂二一零元/平方米，其中材料一三零元/平方米、人工八零元/平方米(此单价包括劳务费用)；湿贴二五元/平方米。预埋钢板按实际签证，本单价包括条工作内容中的所有材料、人工、检测费用、图纸内没有的项目而竣工验收所必须，乙方不得拒绝施工，甲方不予补偿。单价包干，因市场原因和政策原因引起的价格波动不予调整。
付款方式
工程款支付：按楼号完成工作量分龙骨、石材面层二个部分计算。龙骨完成后支付完成楼号龙骨部分价款七五%，石材上墙完成后支付完成楼号总价七五%，完成所有之填胶、清洁，拆除所有工作架并通过验收后支付至总价九七%。
质量保修金暂扣三%，待工程所需的各奖项评定验收后三零天内支付完毕。
工程款支付采用支票形式。乙方需提交等额发票，龙骨主材须提交增值税发票。
工程期限
根据甲方总进度计划，乙方应在进场后三天内，向甲方报送石材幕墙工程进度计划。含雨、雪天、农忙、节假日等一切不利因素影响(不可抗拒因素除外)。
乙方在每周五、每月二五日按实际工程进度向甲方代表提交下周、下月工程进度计划报告，并总结本周、本月工程完成情况。
在确定有必要时，施工员可书面通知乙方暂停施工，并在提出通知后四八小时内提出书面处理意见，工期相应顺延。乙方应按甲方通知停止施工，并妥善维护已完工工程，实施施工员处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后方可继续施工。
乙方自身原因造成的工期延误，每延误二四小时扣罚RMB一零零零元，延误进度超过预计进度一五天，甲方可另找施工队代工，一切费用从乙方工程款中扣除。如重大设计变更，或因不可归责于乙方之事由，或不可抗力、政府指令，致需延长工期的，乙方得于发生延期原因二天内，以书面形式向甲方申请核定延期日历天数，经甲方核查属实后，合理确定延长日历天数。
乙方因工程质量问题所引致的返工期间工期，不做工期的合理延长。
未经甲方书面同意，乙方擅自变更工程计划、增减工程量，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担由此引起的工期延误之责任。
因甲方的原因，延误工期，应由甲方承担责任。若因非甲方原因造成停工，乙方可以退场，但甲方没有赔偿责任，结算须在退场后进行。
工程质量和安全
幕墙工程质量符合各项验收条款及国家规范标准及图纸要求、业主要求，并符合国家和省有关幕墙保修期及质量保证的规定。
乙方在安装前先提交材料样板报业主审定，然后在现场按深化后设计尺寸安装幕墙样板，经业主确认后方可施工。样板费用已包含在合同总价内。
乙方于施工前，应将所有进场材料按规范要求送检，如发现产品的品种、型号、规格、质量、颜色及厂家不符合图纸及合约规定，乙方应无条件退货，一切责任由乙方承担。
乙方应提前二四小时书面提请甲方对隐蔽工程验收，经验收合格，乙方实施下一步骤的施工；否则，乙方应及时做出整改，直到符合有关规范要求为止。
本分包工程于施工期间及竣工后，如因乙方施工的质量问题产生的责任及费用，由乙方承担。检验检测及试验费用由乙方承担。
乙方应提供所有材料的质量保证书，并配有国家有关部门颁发的准用证。
本分包工程质量经验收未达到优良标准，将扣罚总造价的一零%作为补偿。
本工程自工程验收合格之日起，保修期为五年，在此期间若工程出现石材爆裂、墙面渗漏或其它损坏均由乙方在接总包通知四八小时内到场负责免费修复，若乙方延时修复或不修复，甲方可自行修复，所有费用均由乙方承担。
签订本合同时，应及时签订安全协议并交纳三零零零零元安全保证金。
甲方责任
甲方仅提供乙方产品堆放地和工人住宿。
施工水源、电源由甲方提供至施工楼层，但配电及开关盒及连接线等由乙方自行配置并应符合安全规范要求。
甲方免费提供施工期间所需施工电梯和现有脚手架。
乙方进场后两日内甲方组织有关单位对水准点、坐标控制点等进行交接验收并办理交验手续。
乙方责任
签订本合同前须向甲方提交相应的施工资质证明、营业执照、安全全产许可证等合法有效的相关证件。未经甲方同意，乙方不得自行停止施工，不得将该分包工程转包于第三人。
乙方应自觉遵守国家各项劳动法规，按有关规定为其施工人员签订劳动合同，参加基本养老、失业、工伤、医疗等社会保险统筹，并按时缴纳各项社会保险金。
乙方因上述及，
条款所引致的情况，甲方有权终止合同。
开工前由甲方提供乙方一套施工设计图纸和电子版。所有深化设计的幕墙施工图须经甲方认可。
乙方进驻工地，应遵守甲方制定的各项规章制度。
乙方因内部变更、重组、解体等情况致使工程无法施工，应提前一个月通知对方，以便双方处理善后事宜(本条款)同样适用于甲方。
乙方不得损坏甲方及其他乙方的成品、半成品及设备，否则，乙方承担由此产生的责任和费用。
乙方于施工期间因乙方原因造成的场内人员伤害，乙方承担全部的法律和经济责任。
本分包工程施工期间的成品保护及其成本支出由乙方承担，直至工程验收后呈交甲方为止。
乙方承担现场实物样板制作安装费用。
乙方必须接受的甲方对施工实施质量、进度、安全的监督管理，同时配合甲方做好与业主监理的协调工作。乙方负责工程的施工及施工原始记录、半成品、成品保护等工作。乙方的施工工艺方案均要甲方批准方能实施，但乙方自行承担施工中的一切质量安全责任，乙方无权代表甲方与业主、监理协调。
为保证工程质量要求，乙方应组织精良的机械设备、技术管理人员、熟练工人投入项目施工。乙方签订合同时，必须附上主要的管理人员名单(包括项目经理、技术员、施工员、质量员、安全员、机械管理员等)。甲方有权要求乙方撤换不适合本工程施工的机械、人员，乙方应无条件接受。若因乙方原因造成工程尺寸、位置、强度等不符合图纸规范要求的，乙方应无条件返工，并采取措施，使甲方及监理满意，甲方有权依业主、监理或甲方制定的规定对乙方进行经济处罚，发生的一切费用由乙方负责。甲方质检人员随时对乙方工作进行检查复核，乙方要无条件接受甲方质量的合理要求。
乙方应认真执行工程有关安全要求，编制落实相关应急预案，防止高空坠落、物体打击，触电等伤害事故的发生，落实、储备必要的应急材料、人员、机械，并认真进行预案的演练，确保紧急情况下，能有效启动应急预案。并采取足够安全预防措施，包括配置工人安全帽、安全带、劳保用品等，一切安全费用由乙方承担。乙方特殊工种操作人员应持证上岗，施工安全方案均要向甲方申报，甲方要求增添的施工安全措施、工艺等，乙方要无条件服从，乙方应有专职安全人员配合甲方安全部门工作，接受甲方安全生产检查，并服从甲方施工管理人员、安全人员的指令。乙方施工范围内的一切安全责任均由乙方负责。
乙方应做好内部管理，对参加施工人员进行质量、安全、法制教育，确保文明、安全施工，并和当地政府群众搞好关系，自行缴纳当地政府的各项收费。乙方工人如有打架、闹事、盗窃、酗酒、赌博等不良行为，甲方将按规定予以经济处罚。若因乙方原因造成地方干扰，致使工程停工，乙方应负一切责任。
乙方在施工期间应对本工程雇员投保人身意外伤害险,对机械设备等办理财产保险。甲方对乙方雇员的伤亡或财产损失不予赔偿，一切责任费用由乙方自行承担。
工程开工后业主、监理、甲方或当地政府要求变更工程设计的，乙方应无条件接受变更后的施工要求，包括施工所需机械、人员、材料的变更，也不能免除乙方应负的一切责任。
乙方必须遵守施工属地有关行政管理部门对施工现场的有关规定、法规和甲方有关现场管理的规定。如因乙方原因使甲方受有关政府主管部门批评和处罚，甲方双倍处罚乙方，并有权根据情节轻重撤换乙方。
乙方应严格按照现行规范组织施工，若违反操作规程造成本工程及第三方损害责任及费用由乙方承担。
材料管理
乙方应按照经过审批的施工组织设计、施工方案、杭州市安全文明工地要求对施工现场进行合理布置，搭设必要的安全防护设施，及时申请材料堆放的场地，经甲方批准后再进行实施。
若有需要，乙方应无偿提供材料质量证明书，相关电子信息、有关的技术参数。绝对不得使用不合格材料。
材料堆放期间的责任由乙方承担，乙方承担施工期间的成品保护的责任和费用，直至工程验收(本分包工程)后交付于甲方。
乙方应确保当日的工完场清工作，若因该项工作未落实或落实不够，甲方将对此处以经济处罚；但并不减轻乙方对落手清工作继续执行的责任。
乙方因根据工程实际情况，提供材料供应商的有关资料。
本工程施工期间，甲方有权随时抽检材料质量，乙方必须配合甲方之检验，必要时必须派人协助。
特殊材料之检验，如须委托其它机关办理，其费用由乙方承担。
工程验收
乙方应积极配合甲方于本工程验收期间的各项工作。
因工程验收而显示的质量问题，应根据国家规范标准或甲方指使及时整改，直到符合现行质量验收规范及相关规程要求为止，由此产生的经济支出由乙方承担。
现场文明管理
乙方非本值班人员不得留宿工地，违者扣罚乙方每人每次RMB一零零元，材料保管人员，值班人员要住在工地，夜间施工值班人员除外。
乙方应将生活垃圾堆放于指定地点，并当天清理，外运不得随意堆放，违者乙方会被扣罚RMB一零零元/次。
严禁乙方于本工地内任何地方赌博，违者乙方会被扣罚RMB一零零元/次。
严禁乙方在本工地范围内任意大小便，抽烟，违者乙方会被扣罚RMB一零零元/次。
严禁乙方在工地范围内打架斗殴，违者乙方会被扣罚RMB一零零零元/人。
严禁乙方在无书面手续的情况下擅自使用明火，违者乙方会被扣罚RMB五零零元/次。若由此而对本工程造成其他损失的，由此产生的责任和费用由乙方承担。
乙方应严于律己，不得窃取甲方的设备或其他财物；亦不得窃取其他乙方及其个人的财物，违者乙方(涉案人员)会被扭送公安机关并处以RMB三零零零元的扣罚。
其他
本分包工程甲乙双方必须签定安全协议。
本合同未尽事宜，双方协商解决；若协商无效，报请当地仲裁委员会裁决。
本合同一式四份，双方各执二份。
本合同在双方合同签字盖章后生效，工程完工验收合格，结清工程款后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设幕墙合同范本 第一二篇
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《_合同法》、《建筑工程设计合同》文本(GF-二零xx-零二零九)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。 第一条 本合同依据下列文件签订：
《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 设计依据
发包人给设计人的委托书
发包人提交的基础资料
发包人提供的其他相关资料
设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
合同书
发包人要求
有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m二收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条 设计费及支付方式
第八条 双方责任
发包人责任：
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
发包人负责组织设计交底。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计合理使用年限为五零年。
设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条 违约责任
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条 其他
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
本合同自签订之日起效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设幕墙合同范本 第一三篇
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：
一、工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包面积：
四部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
二、合同工期
本工程开工日期暂定 年 月 日
完工日期xx年xx月xx日
总日历工期：xxx
三、工程质量
乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
四、合同价付款方式
一、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干 /平米，石材线条按可见光面积展开计算。
二、工程进度款实行月末二五日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月一零日前支付乙方工程款八零%。
三、工程施工完成验收合格后三个月内工程款支付工程总造价九五%，其余的五%作为质量保修金，保修期一年满，完成保修责任后三零日内无息返还。
五、甲方工作
一、甲方提供施工图纸。
二、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。
三、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。
六、乙方工作
一、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。
二、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。
三、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。
四、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
五、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。
六、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。
七、违约责任
双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。
八、合同的生效与终止
一、本合同自双方签字或盖章后生效。
二、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
三、工程结算尾款付清本合同终止。
九、其他
合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设幕墙合同范本 第一四篇
发包方：_________________（以下简称甲方）甲方身份证号：_________________
承包方：_________________（以下简称乙方）乙方身份证号：_________________
根据国家有关法律法规的规定。乙方承包甲方私有住宅楼工程全部的建筑施工。经双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守、严格履行、任何一方如有违反应承担违约责任。
一、工程名称：_________________私有住宅楼一栋
二、承包范围及内容：_________________按设计图纸土建工程+以上主体工程及粗装修。内容包括：_________________全部砖砌体、模板、钢筋绑扎、混凝土浇筑、内外墙所有建筑材料的场内垂直运输。
三、承包方式：_________________包工不包料。
四、包工工资：_________________按建筑面积每平方米一九零元（包括模板支撑施工用的机械、墙体的粗装修）。
五、面积计算：_________________单屋顶面积边对边丈量计算。
六、工程结算：_________________
（一）、其它项目结算：_________________地圈梁按零工计算。墙体装修按____元/层，地板按____元/平方米，其他费用均包括在面各积造价内。乙方不得无理要求补助其他费用。
七、工资支付：_________________乙方施工完每层楼面板后按该层面积造价的预付工资。粗装修完工后再预付工资。
八、工程工期：_________________初定八月一日开工、工期五个月、其中主体工程三个月，装修二个月，_____年_____月_____日完成主体，_____年_____月_____日完成全部装修工程。如因甲方原因延误工期，工期可往后顺延。
九、甲方职责：_________________甲方在施工中及时提供各种建筑材料、并提供施工技术咨询服务、提供施工图纸二份及相关辅助资料，按是支付承包工资。
十、乙方责任：_________________
（一）、工程质量：_________________乙方必须按图施工、服从甲方管理，在材料使用中鼓励节约、杜绝浪费、保证质量。如乙方在施工中出现质量问题，乙方必须负责返工和承担返工费用。施工保养由甲方负责。
（二）、乙方在施工中应规范操作、安全施工，由甲方支付一零零零元保险费。对于自身和其它的安全负由乙方负责，任何安全事故责任完全由乙方负责。
（三）、工期：_________________乙方应严格按照本合同约定工期完工。计划并安排好各道施工程序。除正常保养停工以外，正常施工期间乙方不得无故停工或退场，乙方无故停工或退场经甲方催促三次以上仍未复工，甲方有权终止合同，另择他人施工，原剩余工程款不得支付。
十一、本合同未尽事宜，甲乙双方另行商定。
十二、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（签字盖章）：_________________
乙方（签字盖章）：_________________
_____年_____月_____日
建设幕墙合同范本 第一五篇
建设工程施工补充协议发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点：
工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、
排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。
二、双方明确工程范围为：
地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰
等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：
一、发包人工作
发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作
(一)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
(二)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
(三)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：
一、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;
二、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
(四)双方约定发包人应做的其他工作： 无。
发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。
二、承包人工作
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(三)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本《建筑工程补充合同范本》。
(四)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供一间装有水电的办公场所及三套桌椅办公设施，并承担水电费。
(六)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。
(七)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。
(八)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。
(九)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。
(一零)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(一一)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(一二)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。
(一三)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
一、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：_年 月 日前重新确定并提供。
上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
二、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;
当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第一项所确定的进度计划，下同)的七零%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人三日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款一零零零零元(人民币壹万圆整)，累计计算。
承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的七零%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达三零天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 一、质量要求
承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。
达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期三零天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。
二、隐蔽工程和中间验收
中间验收部位：所有分部分项工程及工序。
建设幕墙合同范本 第一六篇
任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：____________________________________
六、付款方式
一、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。
二、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
一。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
二。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
三、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
四、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
五、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
一、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
二、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
三、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
四、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
建设幕墙合同范本 第一七篇
甲方（发包方）：________
乙方（承包方）：________
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就________玻璃幕墙及采光顶工程达成以下条款，以便共同遵守。
一、工程名称：________玻璃幕墙及采光顶工程
二、工程地点：________
三、工程承包内容及范围：
一、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙及采光顶的制作、安装、保证正常使用。
二、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。
三、由甲方负责协调施工现场的脚手架及垂直运输机械的正常合理使用。
四、工程工期：
一、开工日期：二零XX年六月一日；竣工日期：二零XX年六月三一日工程总日历天数：三零天
二、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延；
五、工程质量及材料要求：
一、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一次罚款二零零元。
二、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。
三、如某部位存在严重问题，须返工的罚款三零零零元。
四、按国家相关规定要求进行工程质量保修。
六、暂定工程价款：壹佰肆拾壹万元整（￥：一四一零零零零元）
七、工程价款的拨付及结算方式：
一、工程款的支付：
一）、合同签订一周内甲方拨付给乙方一零万元，作为备料款。
二）、全部工程安装完成验收合格后由甲方根据实际完成工程量确定工程总价，付至工程总价的九七%，留三%作为工程维修金。维修期满后结清。
二、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用；如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。
八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：
一、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。
二、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
三、工程所使用材料必须符合设计要求，经业主、甲方、监理认可，否则不得使用。
四、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
九、甲方责任：
一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
四、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
五、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十、乙方责任：
一、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
二、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
三、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。
四、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。
五、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。
六、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续。
七、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。
八、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
九、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。
十一、违约责任：
一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（一）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息；
（二）因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。
二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（一）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款零。五%的违约金；
（二）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失；
（三）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款二%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。
三、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、本工程甲方委派吕国亮同志为现场负责人，乙方委派周国跃同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十三、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程施工内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设幕墙合同范本 第一八篇
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
甲乙双方根据我国现行有关法律法规和本工程的实际情况，于 二零__年 七月双方本着互相合作精神，为能按时、保质、按量的完成承包的任务，完善双方的承包关系，并具体明确双方责任和业务，经双方讨论协商，同意签订如下合同条款，如有任何合同内发生事项，双方均同意按本合同条款执行。互不争议，如发生合同条款未列明之事项，双方协商解决，希双方共同遵守执行。
第一条、工程名称：大岭山交通警察监控指挥中心。
第二条、工程地点：大岭山镇石大路旁.
第三条、承包范围：大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃幕墙分项工程：即所有门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目，并包含以下内容：
一、 所承包项目按设计图纸、设计变更通知，甲方指定要求和国家现行施工规 范的施工程序和操作的全部过程;
二、 混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定;
三、图纸要求楼层或墙体有防火隔离部位的制作安装;
四、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处的防水处理:
五、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸，按甲方要求堆放整齐.
六、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。
七、凡因乙方施工原因而造成其他班组的额外工程量的，均由乙方承担。
一、 包工包料 包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收;
第五条、 承包单价：
一、本承包单价按外框制作实际面积计算：
一、五零系列平开窗配五厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)￥零零元㎡);
二、;五零系列平开窗配五厘非钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥零零元㎡);
三、一二零系列隐框幕墙配六+或夹胶与防火玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥零零元㎡);(即C四、C六、MQ一、MQ四、MQ五、MQ六、MQ七、MQ八、MQ九)
四、一二零系列隐框幕墙配六+九A+六钢化中空玻璃每平方米单价为：人民币(大写)： (小写：￥零零元㎡);(即MQ二)
五、一九厘钢化吊挂玻璃幕墙每平方米单价为：人民币(大写)零零元㎡);(即MQ三)
六、铝合金三轨推拉门配一零厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥零零元㎡);
七、铝合金百叶窗每平方米单价为：人民币(大写)(小写：￥零零元㎡);
八、防火窗每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥零零元㎡)
九、入口处自动感应门(包梁柱制作、安装、装饰)总价为：人民币(大写)写：￥零零元)承包单价已包括乙方人员和机具进场，完工后的清理退场，各种工具和材料的价格变动，确保质量、进度、安全的措施费和施工人员的劳保福利等费用。
一、此单价为达到国家和行业标准验收合格的承包价。
二、如果未达到验收等级的，只按合同单价的八零%进行结算，并负责整改合格。
三、单项工程未完成验收批(包括半成品)不计算任何费用;
四、在施工过程中如果乙方在质量、安全、进度方面达不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退场。乙方不得有任何异议;
五、如果乙方施工进度不能按合同和甲方规定的时间内完成可施工面无人施工(包括乙方承包范围的扫尾工作及因乙方原因增加的额外工程)甲方可转包给其它队伍进行施工，如转包价高于乙方原合同价，其超进部份由乙方承担，也可由甲方安排其它人员插入施工，按每天每人贰佰元计算。
第七条、付款方式：
一、按完成形相进度付款：
一、完成全部门窗幕墙骨架安装支付总工程款的百分之四十(四零%)。
二、完成全部门窗幕墙玻璃(包门窗幕墙扇)安装，经自检合格后支付总工程款的百分之三十(三零%)。
三、竣工验收合格后三零天内支付总工程款的百分之二十五(二五%)。
四、留总工程款的百分之五(五%)，作为保修款，保修期限为一年
第八条、工期要求：
一、 从年月日。共五五天;(并以现场施工进度计划为准)
二、 从甲方通知乙方进场之日起，必须满足每天一零人以上的施工作业人员，并根据甲方要求随时增减。
第九条、工程质量：
一、 按国家现行验收规范达到合格标准;
二、 乙方所承包施工的分项工程，除必须按图纸施工外，必须符合施工规范标准要求 ，以及会审变更、修改通知要求等。进行大面积施工前，先以样板引路、超前示范，经验收合格后方能全面施工，并以样板标准作为验收所施工工程的标准，不合格者，乙方自动退场，甲方不负任何费用;
三、 如经检验不符合质量要求需返工项目，乙方必须立即行返工处理，返工所造成的全部费用由乙方承担(包括人工费、材料费及由于自身质量问题及延误其他班组进入下道工序施工。致使工期延误造成的间接损失等费用);
第十条、材料要求：
一、 乙方自行采购所用施工材料，必须符合设计图纸及变更通知和甲方要求.
二、 所有材料必须先提供完整资料和样品，经甲方和有关单位确用后方可批量采购进场，否则一切责任由乙方自负.
三、 乙方采购的所有材料在使用前,由乙方负责检验或送有关部门试验(包门窗三性试验)并负责其费用,幕墙三性试验由乙方负责提供成品,其检测费用由甲方负责(凭发票).
四、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自负
第十一条、安全防护和文明施工：
一、 乙方对安全施工全面负责，如发生任何安全事故的，由乙方承担责任和费用，工期不顺延。
二、 建立健全安全防护和文明施工制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
三、 乙方对合同工程的安全施工负责，并及时如实报告生产事故。
第十二条、甲方责任：
一、 负责向乙方提供完整的施工图纸，会审记录及时发送施工过程中的设计图纸变更通知;
二、 负责向乙方进行技术、安全、质量交底;
三、 负责编制施工进度计划，各工种的协调指挥;
四、 材料场、加工场由甲方妥善安排;
五、 甲方派专职施工员负责乙方的施工工程质量、进度、工程验收以及文明施工监督管理工作;
第十三条、乙方责任：
一、无条年服从甲方管理人员对各违章、违纪等事务的处理及处罚决定。
二、乙方进场后，班组长应及时收集所有进场人员的身份证复印件及照片,办理花名册登记，后勤按人数安排宿舍和床位，然后班组长召集所有人员到工地培训室进行技术交底和安全教育，通过技术交底和教育的人员，方可进场施工。
三、乙方每月应发放工资，必须报送一份工资表给甲方，工资表必须跟花名册一致，否则引发的劳资纠纷由乙方自负。
四、乙方必须配备现场施工管理人员配合甲方工作;
五、乙方所有人员必须听从甲方施工人员对施工过程中的技术指导和要求。在具备加班条件的情况下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服从安排和指挥的甲方有权进行经济处罚和终止合同，或按合同第六条第四、五款执行;
六、在施工过程中未经甲方同意乙方不得将本工程转包或要求调整承包单价，否则甲方可单方终止合同，由此造成的一切后果均由乙方负责;
七、 乙方所有人员应提供身份证复印件、相片和当地派出所要求的有关证件，如不具备有关证件而造成的违章罚款由乙方负责;
八、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有关施工管理人员验收同意达到合格标准，方可进行下一道工序，否则由有过错的一方负责。 第十四条、奖罚规定：
一、 按合同工期工程延期完工的每逾期一天，由乙方付给甲方每项(甲方的进元/天的违约金;
二、 乙方在施工过程中要做到工完场尽及时清理，如有建筑垃圾堆积。给予罚款，若耽误下一工序施工得加重罚款。罚款金额以主管施工或质量人员开具罚款单为准，乙方无条件接受处罚;
三、 乙方能准时按合同质量提早完成，甲方给予适当奖励;
四、 乙方在施工过程中，提出合理化建议节约成本，甲方适当给予奖励;
五、 乙方保证在施工场地内不发生治安犯罪案件，若发生交由公安处理，一切后果由乙方负责。
第十五条、工地管理规定：
一、 乙方借用甲方机具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不当而损失的机具材料，按该物质的三倍价值赔偿;
二、 发现乙方有损害甲方声誉、利益、作风不当的人，不听从甲方教育劝告，甲方有权力开除其人，严重的送有关部门处理并给予罚款(最少不低于伍佰元);
三、 不准打架、滋事，否则无论理由是否，每一次双方均罚款伍仟元，两次以后加倍处罚，由班组负责，情节严重者移送公安机关处理;
四、 未经甲方批准自行团体性停工的，甲方扣乙方停工的人数每人每天壹佰元整。连续三天停工的，甲方有权终止合同，工资结算按本合同的每六条第四、五款执行;
五、 乙方人员在施工期间必须遵守工地有关守则(包括签合同后工地所有的守则)防火安全制度、文明施工规定，违者视其情节轻重罚款(最少不低于贰佰元整)，由此造成损失均由乙方负责;
六、 因违反操作规程，造成自身与他人伤害，一切责任由当事人承担。
七、 施工场地和宿舍范围一律不准孕妇、儿童内进和居住，违者罚款每人 元/天，在该班组内扣除;
八、 宿舍区内严禁黄、赌、毒出现，一经发现罚款元/人，并送_门处理。
第十六条、进退场规定：
一、 按甲方指定日期、人数进场，超出时间的，视乙方弃权，所签合同无，甲方可自行另签合同;
二、 完工后，乙方按甲方指定日期退场;
三、 工人退场必须请示甲方有关人员检查行李，如无可疑物品方许离开工地，否则后果自负;
四、本全同经双方签字后生效，至工程验收结算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设幕墙合同范本 第一九篇
发包方： （以下简称“甲方”）
承包方： （以下简称“乙方”）
甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方，为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，按照《_建筑法》、《_合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同以兹共同遵守执行。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工
四、承包内容：外墙铝单板安装
第二条 承包价款及结算
一、 外墙铝单板暂定工程量一五零零平方米，承包单价： 元/平方米（铝单板面积按见光面积计算）。
二、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为：以每月为一个周期按照已完成工程量的七零%支付进度款。
第三条 工期及质量要求
一、工期计划：合同签定后，待施工现场具备开工条件时进场；竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为 二零一三年 六月 二八日，竣工日期 七月 三一日，工期 三五 天。
工程质量与验收
一、质量标准 ：合格。
二、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收，乙方必须服从甲方的监督管理，对该分项工程质量全面负责。
三、乙方必须按照甲方要求的工艺精心施工。对施工质量安全负责，应认真按照国家颁发的建筑装饰行业工程质量施工验收规范进行施工，对不合格的部分按甲方代表及委派
人员的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性，重要工序必须先做示范样板，待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
第四条 甲方义务
一、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场，熟悉施工地点及管理沟通流程等，对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。
二、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。
三、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地，并提供必要的协助。
四、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用，满足施工期间的需要。
五、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。
第五条 乙方义务
一、乙方自备施工机具及个人安全防护用品，按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划，以便甲方能够及时协调解决，保证工程施工顺利进行。
二、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害，由乙方承担责任及所发生的费用。
三、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作；已竣工工程未交付验收之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。
四、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款（非乙方原因造成的损失和罚款除外）。
五、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例，精心组织施工，贯彻“谁施工，谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响，由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失，经评估后均由乙方承担。
六、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订三日内向甲方提供现场施工人员名单，身份证明文件及近期证件照片等资料一套。
七、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书，进度款支付后二日内，向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。
八、乙方未履行上述各项义务，但不限于此（因乙方原因）。造成甲方工期延误或工程损失，乙方应给予赔偿。
第六条 约束条款
一、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权解除合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。
二、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，做到安全文明施工，由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。
三、乙方施工过程中，应保证文明施工，材料堆放合理有序，定期清理现场，达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求，甲方可以采取措施组织清除施工垃圾，并在乙方工程承包费用中扣除，无须征得乙方同意。
四、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件，以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险，有关工程施工保险按国家相关规定办理。
五、按照有关法规规定，乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况，甲方有权代为发放，并从应付乙方工程款中加倍扣除，乙方应承担对甲方造成的所有损失。
六、施工中如遇到现场不具备施工条件时，材料不增加二次搬运费。
七、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理，对所有参建单位每月进行量化考核打分，奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位，产生的罚款由乙方承担，并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的，所得奖金全部奖励给乙方，并由甲方加倍奖励。
八、若乙方在施工过程中表现优异，工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度，在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。
九、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在二小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协商解决。
一零、甲方应合理安排施工进度计划，通知乙方做好相应人员劳动力部署，如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者，由甲方补偿乙方人员生活费。
一一、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务，工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的，甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包，并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失，乙方应给予赔偿。
一二、合同的权力义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。
一三、合同未尽事宜，双方协商解决。
一四、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份，甲执贰份，乙执壹份。
甲方：
乙方：
签订日期：
建设幕墙合同范本 第二零篇
业主： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
合同订立时间：
双方依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程相关事项协商一致，订立本合同。
一、本工程概况
本工程系指分包工程中与位于柳州市高新一路北二巷二号的“东城印象”中心商住楼工程所需的隐形框玻璃系统、栏杆、外走廊张拉膜、铝合金线条及门窗、金字塔采光棚、广告牌、电子屏幕、石材安装、外墙真石漆等按合同文件规定的性能质量技术和其他要求，对业主提供的立面图进行和完成深化设计的效果图、施工图、节点大样图等。对裙楼窗、门、栏杆、张拉膜及其它型窗、隐形框玻璃系统和与隐形框玻璃系统有关及所需的一切材料按合同文件的规定进行并完成采购、供应、设置、制作、安装、测试、检查、检验、清洁、维修保养以及合同文件规定由承包方执行和完成的其他工作和义务。
在合同期间，业主保留对以上工程范围进行调整的权利。
二、工程承包方式
该分包工程造价采用固定包干总造价方式；其中已包含了工程范围内的：设计费、工料费、施工费、措施费、施工用水电费、税金、相关部门的检测、验收费用及包工程验收通过；包干总造价为人民币伍佰伍拾万元整(￥五，五零零，元正)。
本价格不因市场价格升降和设计上有缺陷等因素变更。
三、合同工期
开工日期：二零_年一零月九日(签发开工报告规定之日起计算)。
竣工日期：二零_年六月三零日(总工期为二六零天)。
合同工期：二六零日历天数
其中：竣工日期为竣工验收合格之日，除非获得业主及总承包方的书面认可，在其它任何情况不得延期。有关工期修改的约定详见相关条款。
四、质量标准
本工程质量标准：施工质量必须符合合同文件与建筑幕墙行业技术标准规范和九七J一零三-一及现行《设计及施工规范》的要求,所用材料及配件必须按施工图注明的规格和品牌先送样品经验收合格后方可进料入场施工。竣工资料符合相关验收规范与文件的规定。
质量等级：合格。
五、合同单价：
除本合同文件另有明示外，合同价款已包括完成施工图范围内的全部工程及施工图未完善部分与工作所需的全部费用。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一、合同协议书
二、合同附件
三、业主与承包人签订的施工承包合同有关条款
四、在合同履约过程中，合同各方有关本工程的洽商、变更等事宜以书面形式达成的协议或文件。
上述合同文件应系互为补充和解释，如其中有歧义或互相矛盾之处，应以签订时间较后者为准，但涉及技术要求或标准的，应以较严格者为准，涉及价款的，应以最低者为准。
七、承包方向业主和施工总承包方承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包方必须服从施工总承包方的对本工程的管理。
一、承包方系具有合法资格、资质、足够的专业水平、知识和经验并有履约。
二、承包方所进行和完成的本工程对总承包工程而言在任何方面都是配套，总承包工程的一个分包项目，其个别和总体性能是可行和恰当的，并且在任何方面均会按合同文件的规定和要求执行及完成且能满足业主对工程整体和其各组成部分合格品质的要求，在质量保修期内本工程整体和其各组成部分将保持在前述的状态而不发生任何缺陷。
三、承包方具有执行和完成本承包范围内工程所需要的各种施工证件、批件、许可证和其他有关文件。
四、承包方在施工时一定确保全面遵守国家的有关安全施工、防护、环保和消防保护的法律、法规及政策的有关规定。
五、承包方应在本工程竣工后，向业主和总承包方移交本承包范围内合同文件要求及工程相应要求的全部材料的质保书、说明书、检验、试验报告以及一切与前述有关的其他文件。
六、承包方与本工程有关的一切：设计、图纸、施工方法、技术、材料设备等在任何情况下造成业主或总承包商损失的赔偿责任。
八、承包方特此确认，对于工程整体及各组成部分的一切设计、施工、质量、功能、工期、可行性和按适用的法律法规的规定，业主和总承包方都是依据承包方对前述各项事宜的`专业水平、专业知识、经验和合同文件中其所作出的保证而同意将本工程委托给承包方按本合同文件的规定去执行、实施和完成。
九、业主向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付相应的合同价款。
十、该合同中所有发票由承包方按约定时间出具给业主。
十一、合同生效
本合同双方约定自合同签署之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日