电服务合同范本

电服务合同范本 第一篇

乙方：________________供电公司

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，电力_____________供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：_________________

二、工程内容：_________________

三、工程地点：_________________

四、设计单位：_________________

五、工期：_________________

六、质量标准：_________________

七、合同价款(工程总造价)：_________________工程施工费用总造价暂定_____________万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条、合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：_________________汉语

二、适用法律：_________________国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三、适应标准、规范：_________________建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：_________________

二、乙方项目负责人：_________________

三、工程甲方代表：_________________负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：_________________甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续

二、负责组织_____________省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一、工程质量等级：_________________按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：__________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，组织_____________省电力________________供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一、工程款支付方式：_________________支票

二、工程款支付金额和时间：_________________工程竣工决算后，扣除工程决算款_____________%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一、竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二、乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三、保修金和支付方式：_________________按工程决算款_____________%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。第十一条保修条款

一、保修内容、范围：_________________乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限：_________________一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起三天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_____________市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门

第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：______________

乙方：______________

______年________月________日

电服务合同范本 第二篇

项目名称

委托方（甲方）

受托方（乙方）

签订地点：

签订日期：

有效期限：

一、项目名称

二、技术服务内容、方式和要求

三、履行计划、期限、地点和方式

四、工作条件和协作事项

五、技术信息和经营信息保密事项

六、验收的标准和方法

七、技术服务报酬及其支付方式

八、或赔偿损失的方式

九、争议的解决方式

十、名词和技术术语的解释

十一、其他有关约定事项

十二、本合同一式 份，具有同等法律效力。

十三、本合同经双方签字盖章后生效。

委托方（甲方）

代表人签字

年 月 日

受托方（乙方）

代表人签字

年 月 日

电服务合同范本 第三篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;

第二条 工程承包方式

乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)

第三条 工程期限

一. 本工程合同总工期为 一五 天;

二. 本工程开工日期为 二零xx年 六 月 一九 日

竣工日期为 二零xx 年 七 月 二日 ;

第四条 工程合同总价

本工程合同价为人民币

第五条 甲乙双方负责事项及分工

一、甲方

(一)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

(二)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(三)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。

二、 乙方

(一) 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(二)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(三)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

(四)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(五)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

(六)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。

第六条 设备材料购置

一. 工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。

二. 乙方负责进行运输到施工现场。

三. 所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

四. 开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

第七条 付款方式

工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的 三五 %工程款，预留合同总价 的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

第八条 其它事宜

一. 未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。

二. 本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

甲方代表： 乙方代表：

电服务合同范本 第四篇

甲方：*公司

乙方：*公司

甲乙双方经过协商，就乙方为甲方提供服务达成如下协议：

一、技术服务内容

解决问题。

二、技术服务费用及支付

技术服务费总计*元(含一七%增值税或是不含)。技术服务结束后，乙方提供发票，甲方在时间内支付。

本合同经双方授权代表签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

甲方(签章) 乙方(签章)

单位名称： 单位名称：

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

税号： 税号：

签订日期： 签订日期：

甲方：云南锡业股份有限公司铅业分公司

乙方：阿法拉伐(上海)技术有限公司

甲乙双方经过协商，就乙方为甲方提供技术维修服务达成如下协议：

一、技术服务内容

解决当前阿法拉伐换热器泄漏进行维修焊补，使阿法拉伐换热器达到甲方使用要求。

二、技术服务费用及支付

技术服务费(换热器维修费用)总计为元(含一七%增值税)。技术服务结束后，乙方提供发票，甲方在两周内支付。

本合同经双方授权代表签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

甲方(签章) 乙方(签章)

单位名称： 单位名称：

单位地址：

邮政编码：

电话：

委托代理人：

单位地址： 邮政编码： 电话： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

税号： 税号：

签订日期： 签订日期：

电服务合同范本 第五篇

签订地点：_______

第一条、本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：

受委托方（以下简称乙方）：

第二条、物业基本情况

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将所属物业管理委托给乙方管理。

甲乙双方签订合同后，乙方独立履行《公司法》所赋予的责任，自主经营、自负盈亏，不承担合同签订前甲方的债权债务。

物业名称：

物业类型：

坐落位臵：

建筑面积：

第三条、服务内容与质量

（一）在物业管理区域内，乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

一、物业共用部位的维修、养护和管理

二、物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理

三、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；

四、公共绿化的养护和管理；

五、车辆行驶、停放管理；

六、公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理；

七、装饰装修管理服务；

八、物业档案资料管理。

（二）乙方提供的物业服务执行《保定市物业服务等级标准》为四级。

（三）单个业主可委托乙方对其物业的专有部分提供维修养护等服务，服务内容和费用由双方另行商定。

第四条、双方权利义务

甲方权利义务

一、乙方接手后，甲乙双方共同负责已售房屋的交房工作及办理相关的领房手续。

二、_______小区_______楼六部电梯于二零xx年二月一日保修期已过，需由甲方重新签订维保合同，日期为二零xx年二月一日至xx年一月三一日。每部电梯维保费用为肆仟元，六部电梯合计维保费用贰万肆仟元整。维保费用由甲乙双方共同承担（甲乙双方各承担一半）。

三、检查监督乙方管理工作的执行情况。甲方派专人检查。

四、委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

五、在乙方进行管理前遗留的房屋质量、设施设备质量问题，甲方负责返修或委托乙方返修，承担全部费用。

六、提供规定的管理用房（产权属甲方）。

七、提供物业管理所需全部图纸、档案、资料。

八、将属于甲方的民用、商用及所有物业全权委托乙方进行统一管理，以便利于社区的整体建设，并按比例向乙方支付服务费（服务费比例根据责任轻重、收益大小双方议定）。

九、协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题，可以要求乙方协助。

一零、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化生活。

一一、业主委员会成立后，经甲方同意，不再收取乙方承包费。同时，甲方不再受理盛世华庭小区的一切事宜。

一二、三年承包期满后，甲方返还乙方保证金叁拾万元（但必须在成立业主委员会后生效）。

乙方权利义务

一、协助甲方处理、协调遗留问题，并积极开展相应工作。

二、乙方在于甲方签定承包合同后五日内向甲方缴纳保证金三零万元整。

乙方从二零xx年二月一五日向甲方上缴承包费（二零xx年二月一五日至xx年二月一四日的费用）；乙方从二零xx年二月一五日向甲方上缴承包费（二零xx年二月一五日至二零xx年二月一四日的费用）；

乙方从xx年一一月一五日向甲方上缴承包费（二零xx年一一月一五日至二零xx年一一月一四日的费用）。

三、新签订一二#、一五#楼六部电梯维保合同的费用由甲乙双方各承担五零%，日期为二零xx年九月一日至xx年八月三一日，即乙方支付壹万贰仟元做为维保费用。（xx年八月三一日以后，所有电梯维保费用由乙方全部承担）。

四、乙方负责在物业所在地的区县人民政府房地产行政主管部门或街道办事处、乡镇人民政府指导下成立业主大会，并选举产生业主委员会。

五、业主委员会成立日期要求：自签订合同之日起两年内成立业主委员会。

六、在业主委员会成立之前，乙方按合同约定上缴甲方承包费用（三年）。

七、根据有关法律、法规及本合同约定，增补改进相应的管理条例，并依据条例对业主和物业使用人违反管理规定的行为进行处理。

八、应甲方要求，乙方可以代售盛世华庭小区未售出的商业门脸、住宅、车库、车位。甲方提取销售金额的千分之五做为乙方的销售佣金。

九、选聘专业公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方。

一零、负责编制房屋、附属建筑物、设施设备、绿化环卫的年度维修养护计划，并组织实施。

一一、按规定向业主和物业使用人收取物业管理费。按有关规定向业主收取水、暖、电等相关费用，并向业主提供采暖服务。纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售房屋，甲方不再向乙方交纳暖气费及其它相关物业费，但由乙方少量供气。

一二、对业主和物业使用人严重违反法规、规章的行为，提请有关部门处理。

第五条、公共设施及房屋的维修

保修期过后房屋共用部位、公用设备、设施的维修、养护费用由物业管理区域内的全体业主按照各自拥有的住宅区建筑面积比例共同承担，由乙方直接向业主按比例收取。

第六条、合同终止：

盛世华庭小区由业主委员会和社区委员会共同组织、选聘和决定新的物业公司，签订物业服务合同。

第七条、售后维修

一、物业公司在第一时间接到业主维修报告、或在第一时间发现业主房屋和公共设备需要维修时，物业公司在第一时间通知工程部专职维修员。维修员根据物业反馈信息，确定责任施工单位，按物业和业主约定的时间立即组织安排。

二、售后维修时，责任施工单位必须和物业、业主三方共同进行。在明确业主和责任单位维修责任后，维修满足设计、规范要求并已维修完毕后，在维修单上三方共同签字。维修单应妥善保管、存档。（售后维修流程见附件五）

第八条、违约责任

一、甲方违反合同约定，使乙方未能完成管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决并造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

二、乙方违反合同约定，不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权扣除乙方的保证金。

三、双方任何一方无法律依据违约的，违约方应赔偿对方_____元的违约金。造成经济损失的应给予经济赔偿。

四、在合同终止时，乙方应将物业管理用房、物业管理相关资料等属于全体业主所有的财物及时完整地移交给业主委员会；乙方不移交物业资料、物业管理用房，占用物业共用部位、共用设施设备的，每逾期一日应从乙方保证金中扣除壹仟元整的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

五、物业服务企业未能履行物业服务合同的约定，导致业主人身、财产安全受到损害的，应当依法承担相应的法律责任。

第九条、附则

一、本合同期限自xx年一一月一五日起至二零xx年一一月一四日止，承包期为三年。

二、本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同发生冲突的，以本合同为准。

三、业主委员会成立后，甲乙双方签订的合同终止。由乙方与业主委员会签订新的物业合同。

四、因房屋建造质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能或造成重大事故的，以政府主管部门的鉴定为准划分责任，由责任方做善后处理。

五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字盖章之日起生效。

甲方：______________

代表人：____________

____年____月____日

乙方：______________

代表人：______________

____年____月____日

电服务合同范本 第六篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，就乙方购买甲方办公室有关事宜达成协议如下：

一、乙方购买甲方投资开发的____县种子公司旧址新建办公楼靠泰山XX

二、三层一部分（约四四八㎡）作为办公室。

二、房屋座落：位于____县城关东街县种子公司旧址，泰山北XX。

三、面积 ㎡，另XX库一间，面积约 ㎡.

四、房屋结构：砖混结构。

五、房屋建筑标准：以现已建成的房屋现状为标准。

六、房款及支付方式：

一、房款：单价为 元 ㎡，总房款为 元㎡二一五; ㎡ 元，最终结算面积以房产证为准。

二、付款方式：乙方已向甲方付款 万元，剩余房款约 元及修楼梯费用 元，待甲方产权证办理好交于乙方后一个月内全部结清。

三、产权证办理：房屋交付使用后甲方负责为乙方办理产权证，所产生费用由甲方承担。

七、附屋设施及室内设施：

一、院子属于共有部分，乙方有共同使用和共同管理权力。

二、二楼阳台归乙方使用。

三、甲方负责安装室内水、门窗设施，并负责接通水、电。

四、室内墙面为防瓷涂料，费用由甲方承担。

五、室内地板砖由乙方自己负责。

六、已做楼梯所花费用 元全部由乙方承担，并于最后结算房款时一并付给甲方，此楼梯由乙方拆除，乙方在此处另XX库，费用由乙方自己承担。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

九、本协议经甲乙双方签字盖X后生效。

甲方（签字盖X）甲方法人代表：签订日期：

乙方（签字盖X） 乙方法人代表： 签订日期：

电服务合同范本 第七篇

委托人(甲方)：_______________________

服务人(乙方)：_______________________

签订日期：________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日依据《_民法典》及有关法规的规定，经双方协商一致，就经济信息服务项目，签订本合同。

一、乙方受甲方委托就_____________进行经济信息(中介)服务。服务内容、形式、要求：__________________。

二、甲方应提供给乙方的文件，期限及其他应予协作的事项_________________________________。

三、乙方应提供给甲方的文件，期限及其他应予协作的事项___________________________________________。

四、乙方履行服务的期限、地点和方式__________________________

五、乙方提供服务的标准和验收方法____________________________

六、报酬及其支付方式

一.甲方支付给乙方报酬为________________________元。

二.支付方式(按以下第________________________种方式)

①一次总付：________________________元时间：________________________

②分期支付：________________________元时间：________________________________________________元时间：________________________

③共他方式：_________________________时间：________________________

七、保密内容__________________________________________。

八、违约责任_________________________________________。

九、争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：

一.提交________________________仲裁委员会仲裁;

二.依法向人民法院起诉。

十、本合同生效的条件_____________________________________。

十一、其他约定事项_______________________________________。

委托人(甲方)________单位名称(或姓名)：________(盖章)________法定代表人：________

委托代理人：________地址：________邮编：________电话：________传真：________开户银行：________账号：________

服务人(乙方)________鉴证意见：________鉴证机关(盖章)________

经办人：_________

_______年____月____日

电服务合同范本 第八篇

供电方： 营业执照号码

用电方： 营业执照号码

为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_民法典》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。

一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间：

二、设备安装费用的负担：

三、电费的`计算和结算方法：

四、双方协商同意的其他条款：

五、违约责任：

六、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、本合同有效期：从双方签章之日起到 年 月 日止。

九、本合同一式份，供、用方各执一份，副本送银行、工商局(所)各一份备案。

供电方： (盖章) 用电方： (盖章)

代表人： 代表人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电服务合同范本 第九篇

一、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理一零零倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款二零零零元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款二零零零元。

二、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

三、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

电服务合同范本 第一零篇

乙方：

根据《_合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装；两种电缆的敷设；落地计量箱的安装；

第二条工程承包方式

乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)

第三条工程期限

一.本工程合同总工期为一五天；

二.本工程开工日期为_____年____月____日

竣工日期为_____年____月____日；

第四条工程合同总价

本工程合同价为人民币___元。

第五条甲乙双方负责事项及分工

一、甲方

(一)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

(二)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(三)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。

二、乙方

(一)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(二)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(三)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

(四)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(五)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

(六)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。

第六条设备材料购置

一.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。

二.乙方负责进行运输到施工现场。

三.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

四.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

第七条付款方式

工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的三五%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

第八条其它事宜

一.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。

二.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

_____年____月____日

电服务合同范本 第一一篇

委托方：_________

联系地址：_________

受托方：_________

联系地址：_________

根据《_合同法》和国家其他相关法律、法规，本着自愿、平等、协商一致的原则，就甲方的保洁、绿化、会议客服、工程维护等业务委托乙方实行管理服务，特订立本合同，共同遵守。

第一条：物业基本情况

第二条：委托服务管理事项

保洁、绿化服务

一、物业区域内的地面、墙面、门窗、公用卫生间等区域的卫生保洁。

二、物业区域内的办公家具、办公电子设备、会议设备、健身设备、空调通风口、银行内设电梯等设备设施的卫生保洁。

三、物业区域内部摆放的指示标牌、宣传牌、宣传栏等区域的卫生保洁。

四、对物业区域内的绿化租摆和养护与管理。

会议客户服务

一、负责来访人员的身份登记、临时出入牌的发放；负责银行快递信件、报刊等的收发登记等工作。

二、负责客户的引导、领导客户接待、茶水服务等服务。

三、负责会议前的各种布置、摆放，提供会场茶水服务。协助甲方人员对会场灯光、电子设备的调试、安放等工作；会后收拾。

四、负责来访人员的身份登记、临时出入牌的发放；负责银行快递信件、报刊等的收发登记等工作。

五、负责客户的引导、领导客户接待、茶水服务等服务。

六、负责会议前的各种布置、摆放，提供会场茶水服务。协助甲方人员对会场灯光、电子设备的调试、安放等工作；会后收拾整理工作。

工程维护服务

一、负责银行内部的设施的维护、养护、管理和运行服务。包括：共用的.上下管道、落水管、电线、供电线路、公共照明、消防设施、安防设施，会议音控设备的日常维护等。

第三条：管理服务费用

一、本合同约定的各项管理服务费，由甲方按本合同约定向乙方每年度支付总计人民币元（其构成见附件—报价表），每季度支付人民币元，每季度的首月一五日之前付清本季度服务费用（以本合同约定金额为准）。甲方如增加服务需求，双方参照本合同相关约定价格另行协定费用。

二、如政府发布的指导价有调整，经与甲方协商可适当调整。因国家政策、法律法规的规定，使本合同“物业管理服务预算”中的费用（如社保基金、薪资、税费等）发生相应变化时，乙方应及时通知甲方，甲方在核实后，当月开始按照变化后的数额支付物业管理服务费用。

三、物业管理服务费用不含：客户服务会议辅材、卫生间用纸，垃圾外运、设备设施维修、更新改造、空调维护等费用。

第四条：委托管理服务期限

委托服务期限年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月

第五条：双方的权利与义务

一、甲方权利与义务：

一）甲方对乙方的日常服务享有监督权及检查权，发现问题及时通知乙方，要求乙方返工，直至达到合同要求质量标准；

二）甲方有权对乙方所提供服务提出意见和建议，如甲方对乙方派驻服务人员的服务不满意，可责令乙方调换服务人员；乙方应无条件在五日内调换。

三）甲方有对乙方服务提供便利的义务，以保证乙方工作的顺利进行；发现租摆的花卉、植物有枯萎、凋谢现象，应及时与乙方联系，乙方必须及时调换。

四）甲方在租摆期间，可按自己需求增加或减少租摆花卉、植物，增加或减少时，乙方向甲方提供增减清单双方签字确认，结算时由乙方提供结算明细单由双方签字确认，作为结算依据，每月租金以实际租摆植物的规格、数量和时间计算，如果甲方当月无增减或减少租摆植物，则以本协议约定的租金合计付给乙方；如甲方有增加或减少租摆植物，则增加或减少租摆植物的租金在下一季度支付的租金中增加或减少。

五）合同履行期间，甲方应按照约定支付乙方服务费用；

六）为乙方提供必要的物料仓库，面积不超过_________平方米，但不提供住宿场所；

七）甲方有权聘请其他服务商，对本合同约定的服务范围之外有偿项目提供服务，乙方必须全力配合，不得以任何理由进行推托、阻扰。

二、乙方权利与义务：

一）乙方派驻甲方现场的负责人、业务上受甲、乙两方领导。

二）乙方保证按照本合同及其附件的规定提供优质、高效的各项服务，并严守安全作业规范。

三）乙方负责在所有派驻服务人员上岗前二日，将派驻甲方服务人员的身份证复印件、健康证复印件及人员基本信息提交给甲方，经批准后方能上岗。

四）乙方为派驻的服务人员提供上班时穿着的统一工作制服并承担费用，服装样式须统一。驻场服务人员应按甲方要求衣貌整洁，佩戴名牌，进入工作现场的出入证须由甲方配发，遵守甲方各项内部规章制度。

五）乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方主管负责人不在作业现场，乙方临时负责人应接受甲方的监督指导，并按约定的服务标准进行检查；

六）乙方须派出一名主管负责人负责日常工作检查、加班调度及工作紧急情况的处理，并于每月二日和二五日之前将上月的工作总结和下月的工作计划以书面形式报告甲方。

七）乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担，乙方用工应签订劳动合同，且该劳动合同在本合同履行期间均合法存续，并办理各种用工手续；甲方除按照本合同约定向乙方支付服务费用外，没用承担任何劳动合同项下的义务。乙方服务人员在为甲方服务期间产生的一切劳动纠纷，均由乙方自行负责，与甲方无关，且乙方处理此等纠纷不应影响本合同的正常履行。

八）乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员担任；乙方保证所有上岗的服务人员均经过岗前技能培训，包括职业道德、工作规范、服务态度等，工作期间注意言行举止，维护甲方良好的公司形象。

九）乙方在作业中应严格要求工作人员遵守甲方有关规章制度，按照规程操作，做好各项安全防护措施，避免影响他人工作。

一零）乙方为保证本合同约定的保洁质量，须根据不同材质，采用相适应的清洁原料和操作方法。乙方应采取相应措施保护甲方及相关人员的财产和人身安全。因乙方原因造成甲方及相关人员的财产、人身遭受损失的，乙方应负责处理并承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方须承担赔偿责任。

一一）乙方向甲方提供盆栽花卉植物种类、规格、单价及金额见附件（花卉植物租摆清单）。

一二）甲方承租乙方花卉、植物，由乙方安排专人进行养护管理，包括：剪枝、清洗植物叶面和花盆，每周护理一—二次。

一三）乙方应按季调换花卉、植物，并对每次调换的数量进行清点核对，并做好记录；并报甲方一份。

一四）乙方负责提供服务所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂和消耗品（但不包括：因维修、更换而需采购的零配件或易耗品），由乙方负责购买并承担费用；对于化学药剂等危险物品应尽到充分的保管义务和安全注意义务。

一五）协议履行期间，乙方享有收取协议约定服务费用的权利；

一六）本合同服务范围之外的收费服务项目，甲乙双方参照本合同的约定确定费用，乙方应遵照甲方提出的要求，及时提供服务。

第六条：合同解除和终止的约定。

一、本合同期满，甲方决定不委托乙方的，应提前三个月书面通知乙方；乙方决定不再接受委托的，应提前三个月书面通知甲方。

二、本合同期满，甲方没有将解聘乙方的意见书面通知乙方，乙方继续服务的，是为合同自动延续。

三、甲方在审核乙方管理期间未存在违反合同规定的情况发生，在同等条件下，优先继续聘用乙方，合同另行签订。

甲方：_________

乙方：_________

电服务合同范本 第一二篇

有线电视节目播送系统（以下简称甲方）为提供有线电视频道服务予（以下简称乙方），双方同意订立本合同，以资遵守：

第一章 总则

第一条 本合同有效期间自________年____月____日（应与装机完成日同）起，至________年____月____日止，共计________年____月。合同期满，可经双方同意另订新约。合同期满，未订新约时，如甲方继续提供有线电视频道服务，而乙方不为反对，仍继续收视、收听及使用的，本合同视为继续存在合同存续期间，如甲方新设或与

第三人合并或以其他方式移转或让与其营业或资产以成立有线电视公司取得有线电视系统营业执照营运有线电视时，甲方应使该取得有线电视系统营业执照的公司承受本合同对乙方的权利义务，但乙方可另行选择终止合同。

第二条 甲方在本合同有效期间内，应提供管线架设、设备安装及维修服务，使乙方可以正常收视、收听及使用有线电视频道。

第三条 甲方提供的有线电视频道，包括下列三种类型

一、基本频道：指订户定期缴基本费用，才可收视、收听的频道。

二、付费频道：指基本频道以外，须特别定期付费，才可收视、收听的频道。

三、计次付费节目频道：指付费频道中，订户需按次付费才可收视、收听特定节目的频道。

第二章 服务范围

第四条 甲方在本合同有效期间内，依乙方的选择，提供下列视讯服务口基本频道：频道总数不得少于______个（不包括回放频道）。口付费频道：提供频道。口计次付费节目频道。甲方提供的节目收视频道表详如附表一。甲方依

第一款约定所提供的视讯服务地址为__；接用服务的电视______台。

第五条 除附表二所列频道外，任何频道更换、次序调整或停止播出，甲方应注意乙方权益的保障，并应于更换、调整或停止播出前五天以书面或连续五天在该频道中播出的方式通知乙方。甲方未依前款约定方式通知时，乙方可请求减少当月的收视费，但甲方事后并未更换、次序调整或停止播出任何频道的，不在此限。

第六条 甲方应于播出前七天，以书面或其他方式将计次付费节目名称、播出频道、时间、长度及收费通知乙方。

第七条 乙方可在计次付费节目播映五分钟内决定是否收视该节目；如乙方决定不收视时，甲方不得向乙方收取收视费用。

第八条 甲方应在本合同签订之日起____日内完成所有硬件管线架设，并使乙方正常接收讯号。甲方未于前款期限内安装完毕的，乙方可请求解除合同。前款安装包括装机、移机、分机或复机。

第九条 甲方在安装时，应尽量使乙方居家环境保持完整。若有移动的必要，应事先征得乙方同意。

第十条 甲方应安装完毕____日内与乙方联络，以确保乙方得到满意的服务。

第十一条 安装完成后，自分接点至乙方屋内的引进线材及分接点以外所有线缆设备由甲方负责维修及设备的维护。乙方屋内的引进线材由乙方自负保管责任。

第十二条 乙方不得任意变更甲方的架设或安装，否则因而发生讯号中断、收视不良或其他危险时，概由乙方自行负责，与甲方无涉，因此所生的修复费由乙方负担。

第十三条 乙方向甲方租用的译码设备所有权仍属甲方，乙方在使用期间应善尽管理责任，如有毁损灭失，应负补偿责任，并应在合同终止时无条件返还甲方。

第十四条 甲方应成立订户服务中心（地址为______）及服务专线（电话号码为），服务项目包括下列各项：

一、对于有线电视节目的申诉及建议。

二、有线电视线路的维护。

三、乙方变更服务项目。

四、乙方资料的申请变更。

五、其他与乙方权益相关的事宜。前款服务中心开放时间为_____（应与营业时间配合），专线开放时间为_____（应与播送节目时间配合）。

第一款各项规定，除本合同另有规定外，甲方应在收到乙方请求之日起____日内处理，井将处理情形通知乙方。

第三章 收费标准及应收费用

第十五条 基本、付费或锁码频道的收视费用及译码设备租金缴付期限如下：口采月缴的，应于每月____日前缴付。口采季缴的，应于每三个月的第一个月（_______、______、____月）____日前缴付。口采半年缴的，则应每六个月的第一个月（_______、____月）____日前缴付。口采年缴的，则应于每年____月____日前缴付。前款应缴费用详如附表三

第十六条 前条各项费用的部分或全部调整，甲方应于获得核准后的各项收费标准及节目单以书面或连续五天在频道中播出的方式通知乙方，并自次缴费期时生效。前条各项费用调升时，甲方未依前款约定通知乙方的，乙方可依原约定的应缴费用给付。

第十七条 乙方应在甲方安装完成收视设备后____日内给付甲方安装费用、

第一期收视费及译码设备买断费或租金，共计人民币_______元整。

第十八条 乙方应在签订本合同书的同时，选定缴费方式（详如附表三）；如有变更，应在变更前一零天通知甲方。

第四章 订户基本资料

第十九条 甲方对于乙方填载的各项基本资料，只能在履行合同的目的范围内使用。非经乙方书面同意，不得为目的外利用或泄露前款资料如有变更或错误，乙方可随时请求甲方更正，甲方应自请求日起____日内更正，并将应理情形通知乙方。甲方以书面方式通知乙方时，应依乙方最后填列的各项基本资料为准，如无法送达，视同已合法通知。

第二十条 乙方可以在甲方正常营业时间内至甲方指定的营业所查阅其个人基本资料。

第二十一条 个人基本资料如因本合同解除、终止，或有其他无储存的必要时，乙方可以书面请求甲方销毁；甲方应自请求之日起____日内销毁，并以书面将处理情形通知乙方。

第五章 瑕疵给付

第二十二条 乙方发生无法收视或收视不良状况，甲方在收到乙方维修通知时，应即与乙方约定维修时间。甲方违反前款维修时间才修复的，乙方可以：

一、逾约定时间_______小时，请求减少当月总收视费一零％；未满一小时者，以一小时计。

二、逾约定时间_______小时以上时，请求免除当月总收视费（及译码设备租金）。甲方对于前款请求，不得拒绝，但无法收视或收视不良系因天然灾害或其他不可归责于甲方的误失所造成的，不在此限。

第二十三条 乙方无法配合前条

第一款约定维修时间的，应在约定时间前四小时通知甲方另订时间。乙方未为前款的通知，或为违反前款约定的通知而甲方已派员前往维修时，甲方可请求乙方支付相当于所派遣员工当日工资总和的违约金。

第二十四条 因可归责于甲方的事由而减少播出的频道数或经有关行政机关予以频道停播处分，致使甲方所提供的服务未达

第四条基本频道（或付费频道）的最低约定频道数时，甲方应依播出的频道数与最低约定频道数的差额比例，减收该类频道当月的收视费。前款甲方提供服务的频道数，如少于最低约定频道数一三；并达一零天以上时，即应免除该类频道当月的收视费用。前二款规定于不可归责甲方的事由而停播时，不予适用。

第二十五条 甲方拟变更付费频道的收视内容时，除应依

第五条规定办理外，并应注意变更前后的频道收视内容品质需相当；如不相当，致使乙方权益受损时，乙方可请求减少（该）付费频道的收视费用。

第二十六条 计次付费节目在播映中，因不可归责于乙方的事由，致使画面或声音出现瑕疵，足以影响收视品质达不良程度的，乙方可请求减少或免除该次收视费用或回放。

第二十七条 计次付费频道播出的节目与甲方所告知者不符，而乙方选择收视的，仍计算该次收视费用。

第六章 节目播送的限制

第二十八条 甲方播送节目内容为限制级的，应在当日零时起至五时止播出，或在锁码频道中播出。如有违反上列情形，经乙方检举，并经有关行政机关处以行政处罚确定的，该检举的乙方可请求免除当月总收视费（及译码设备租金）。

第七章 费用减免的方式

第二十九条 乙方因

第五条

第二款、

第二十二条

第二款、

第二十四条第

一、二款、

第二十五条

第一款、

第二十六条、

第二十八条约定而减少或免除收视费（及译码设备租金）时，该收视费（及译码设备租金）如已给付的，甲方应予退还或抵充次期的收视费（及译码设备租金）。

第八章 停止服务

第三十条 合同存续期间中，乙方可以书面请求甲方停止或恢复有线电视频道服务。乙方无需缴付停止服务期间的收视费（及译码设备租金）；如已缴付，应予抵充恢复有线电视频道服务后的收视费、译码设备租金及其他相关费用。

第三十一条 乙方不按期缴交费用，经甲方定期催告仍未缴交时，甲方可停止其节目的播送。但应恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时。甲方为前款恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时，可向乙方请求支付必要的器材费用。

第九章转让的限制

第三十二条 甲方将本合同的权利义务关系让与

第三人时，非经通知乙方，对乙方不生效力。

第十章 合同终止

第三十三条 本合同在甲方被撤销、破产宣告及停止营业时终止。甲方拟暂停或终止营业时，应于一个月前通知乙方。

第三十四条 乙方在合同有效期间内，可随时以书面或电话通知甲方终止本合同或本合同的付费频道或计次付费频道。前款终止系因甲方故意违反

第四条、

第十九条或

第二十二条约定而终止合同的，乙方并可请求相当月收视费总额二倍的惩罚性违约金。

第三十五条 乙方有下列情形，甲方应以书面限定至少____日的期限催告改正，逾期仍不改正的，甲方可终止合同的部分或全部：

一、乙方未依期限缴交费用，经甲方依第卅一条限期催告，逾期仍不改正的。

二、乙方逾越约定的使用范围，提供自己或他人使用。乙方有前款

第二项之情形的，应自违约之日起依本合同的收费标准增加给付收视费（及译码设备费）；若有损害甲方所有设备的情形，并应赔偿甲方所受的损害。

第三十六条 乙方故意破坏甲方的传输设备的，甲方可随时终止合同并请求损害赔偿。

第十一章 回复原状义务

第三十七条 合同终止后，甲方向乙方预收的费用尚未届期的，应于终止日起____日内无息偿还之；逾期未偿还者，按年利率_______计算其利息。

第三十八条 除乙方拒绝甲方进行拆除外，甲方应在一个月内将分接点至乙方屋内引户线的线缆及设备拆除，并恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听；逾期不为拆除时，乙方可以在自行拆除后，向甲方请求偿还其所支出的必要费用。但合同系因可归责乙方事由而终止的，不得请求偿还。甲方为前款恢复乙方原有无线电视节目的收视、收听时，除合同系因甲方违约而终止的外，甲方可以向乙方请求支付必要的器材费用。

第十二章 其他

第三十九条 本合同所称连续五天在频道中播出，指连续五天在每一频道每天播出总数达一二零分钟以上。

第四十条 本合同一式二份，由甲乙双方各执一份为凭。甲方：（签章）__营业执照编号：__地址：_代表人：________乙方（订户）：（签章）___居民身份证号码：营业执照编号：__地址：_________年____月____日 附件一 __有线电视节目播送系统节目单频道频道名称频道性质频道频道名称频道性质cccccccc“频道性质”栏中请注明该频道系属基本、付费或计次付费频道。基本频道______个；付费频道______个，计次付费频道______二个。 附件二编号频道性质一购物频道二频道（公益性、文艺性及社教性） 附件三 _______有线电视节目播送系统订户费用明细表 口基本频道 单机费用：

第一分机费用：数量 金额公寓大厦 每户费用 户数额口付费频道 单机费：或口 a频道单机费用：口 b频道单机费用：数量额口 计次付费频道：费用另计装机费 口单机费用：口每一分机费用：数量金额移机费口同一户： 口不同户：复机费口同一地址： 口不同地址：译码设备口月租金： 口买断费；缴费期限及金额 口月缴 口半年缴 口季缴口________年缴 应缴费用

第一期： 他期：账单地址 联络电话缴费方式口自行缴款 口邮局划拨口派员收款 口银行邮局转账服务合同 篇一零甲方：_乙方：_签订日期：________年____月____日客服热线电话：华北：；华____区：；华____区：客户账号：经甲乙双方友好协商，就乙方为甲方提供国内快递运输服务及相关费用结算事宜，达成如下协议：

一、双方的责任和义务

一.甲方同意由乙方为其提供国内快递运输服务，和按本协议规定支付给乙方相关费用。甲方在使用乙方服务时，须使用乙方所提供的专属快递账号，对其负保密责任，对该帐号下发生的全部费用向乙方承担付款责任。

二.甲方在使用乙方快递服务时，须正确、认真、如实填写快递运单，在必要时，应向乙方提供与货物运送有关的资料和文件。

三.甲方应遵守国家对于禁运品的有关规定，并保证所交付的物品或物品中所夹带的物件不属于国家法律、法规、规章规定的禁止或限制运输物及其他危害运输安全的物品，如实申报货物品名等。如因甲方违反本规定而造成的全部损失由甲方承担。

四.发件人采用由收件人或

第三方付费时，应承担因收件人或

第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。

五.甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。

六.双方之权利义务适用快递国内运单背面所载条款以及相关法律、法规的规定。因乙方责任而造成货物损失的，乙方需按快递国内运单规定负赔偿责任。

二、费用与结算

一.运价按照《快递服务价格表》之规定执行。在本协议书有效期内，保留因特殊情况（如航空运费调整等）而调整价格的权利，并通知甲方。

二.为了规避运输途中因自然灾害等不可抗力因素和意外事件可能带来的风险，乙方联合保险公司推出联合货物运输保险增值服务。乙方建议甲方购买，保险费率为‰。如甲方要为所发货物投保时，需同时在乙方提供运单中的“保险事项”一栏中勾选“保险”项，并注明保险金额，即甲方货物的据实声明价值。若在保险责任范围内出险，则按联合货物运输保险条款执行。如甲方未在“保险事项”一栏中勾选“保险”项并注明保险金额，则视为甲方不为此票货物投保。如此票货物出险，则按运单背书条款执行。◇甲方保险费 ＝ 保险金额（甲方物品的据实声明价值）二一五; 保险费率

三.甲方可以自愿选择购买乙方提供的签单返还有偿增值服务，服务费用为X元票。如甲方选择签单返还服务时，应同时在乙方提供的运单中勾选“签单返还”项。乙方不承诺签单返还时限，且返还单据不作为甲乙双方费用结算依据。 （签单返还，即是乙方向甲方提供的将运单签收联等单据返还给甲方的服务）

四.甲方可以选择以下身份付费（可多选）：□ 寄件人付费 □ 收件人付费 □

第三方付费◇如甲方选择

第三方付费，则须满足以下条件：

一）须有月结协议账号；

二）需付款信用良好。

五.甲方可以选择以下费用结算方式（ 可多选 ） ：□ 单票现金结算□ 甲方按月与乙方结算（向月用量大于五零零元的客户提供该项服务）（若甲方月用量连续三个月低于五零零元，经双方确认后改为单票现金结算）

六.甲乙双方以乙方提供的费用月结对账单做为每月双方对账依据，甲方应妥善保管乙方每次服务时提供的运单联作为对帐依据。

七.甲方费用结算截止日期（请在□中单选）：□ 每月____日 □ 每月____日 □ 其它（乙方会在结算截止日期后的五个工作日内将对账单据传达到甲方）

八.甲方月结付款日：结算月次____日◇付款流程：

一）甲方在收到乙方费用月结对账单后，应于三个工作日内核对并确认，如无异议，甲方应根据账单付款；如有异议，请于收到账单三个工作日内提出。

二）双方对帐完毕后，乙方应在五个工作日内向甲方提供费用发票，同时甲方应付清款项。

九.甲方同意采取以下支付方式：（可多选）□ 现金 □ 支票 □ 银行电汇

一零.甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有争议的部分，经双方核对并达成一致意见后，甲方需于商议付款日结清该部分款项。一

一.如因甲方原因未按合同付款期付款，乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金；并有权取消甲方在本协议下享有的费用月结待遇而改为单票现金结算；乙方也有权选择单方终止本协议，不再为甲方提供快递服务。

三、期限本协议有效期________年，自________年____月____日至________年____月____日。如本协议到期，双方均无提出异议，则协议有效期自动顺延，以________年内为期。

四、除按本协议

第二条第一零款之规定乙方单方终止协议外，在协议执行期间，任何一方如提出修改或终止本协议，应提前____日以书面形式通知对方。协议的提前终止，不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。

五、其他

一.乙方向甲方提供的《快递服务价格表》、《快递国内运单》及其他与运送有关的规定均被视为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

二.甲乙双方若有需要改变公司名称、联系方式或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本协议执行的变更时，均应于变更之日起五个工作日内书面通知对方，否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。

三.本协议下的任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

四.本协议一式两份，双方各执一份。自签订之日起生效。

六、备注：_甲方：（公章） 乙方：（公章）地址：________ 地址：________电话：________ 电话：________开户银行及账号：_______ 开户银行及账号：_______负责人：_______（签字） 负责人：_______（签字）

电服务合同范本 第一三篇

一、甲方

（一）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

（二）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

（三）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

二、乙方

（一）合同签订后三日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

（二）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

（三）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

（四）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

（五）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

（六）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

（七）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

（八）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

电服务合同范本 第一四篇

项目名称：_________

委托方：_________(甲方)

服务方：_________(乙方)

签订地点：_________

签订日期：_________年_________月_________日

有效期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

依据《_合同法》的规定，合同双方就认证业务_________项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求：

乙方为甲方提供认证业务管理系统内容，具体模块见附件。

乙方保证认证业务管理系统的_________提供可执行的开发代码、必要时安排对甲方的使用培训(见附件说明)。

需维护时，维护费_________元/年(包括部分功能的改进)，维护需另行签约。

二、工作条件和协作事项：

甲方为乙方提供工作条件包括必要的设备、办公场所等。乙方为甲方提供本合同第一条款中标明的服务并满足规定的要求。

三、履行期限、地点和方式：

合同履行期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

本合同不固定履行地点，可以是甲方、乙方的办公地点，也可以是乙方能解决甲方问题的地点。

合同履行方式为可以是乙方到甲方办公地点进行现场服务，也可以是乙方通过网络、电话等方式为甲方进行服务。

四、验收标准和方式：

技术服务采用乙方演示本系统的方式验收，由甲方验收。

五、报酬及其支付方式：

(一)本项目报酬：_________元。

(二)支付方式：合同签订之日起_________日内一次性支付。

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

(一)违反本合同第一条约定，乙方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：返还全部费用，另加一零%罚金。

(二)违反本合同第二、五条约定，甲方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：除支付全部合同金额外，加付一零%罚金。

七、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成，可以请求仲裁。

八、在履行合同过程中若发生其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方：

乙方：

年月日

电服务合同范本 第一五篇

甲方:乙方:

依照《_合同法》及其他有关的法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

(一)乙方订够的'商品价格及材料价格(单位：元)

商品名称

型号/材料

合计:人民币(大写)万仟佰拾元角分￥：说明：费用(如铜管，开孔费用等)按市场变动来计算。

(二)质量要求：甲方保证本合同所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的合格产品。负责对产品实行国家规定的空调三保政策(整机二年，压缩机三年)。

(三)验收方式：货到现场进行初步验收，无异议即可进行安装，安装完毕后按质量要求整体验收。

(四)运输要求：甲方负责运输，运输过程中乙方须配合甲方。

(五)付款方式：合同一经签订，甲方货到现场，乙方开箱验收以后，乙方必须付清货款的______货款。安装完毕后，由乙方验收，无异议以后，一次性付清所有货款，包括空调的材料费用(包括铜管加长，开孔尺寸，打洞，风口等产生的费用)。

(六)为工程顺利进行。乙方须配合甲方安装人员(包括打洞，开孔尺寸，空调安放的位置，电源位置等)。

(七)在合同发生争议时，按照《经济合同法》仲裁及国家相关法律，法规，依法裁决纠纷或向人民法院起诉。

(八)本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份具有同等效用。

本合同经双方签字之日起生效，乙方在没有付清货款后，产品所有权归甲方所有，甲方有权收回产品。竣工结算后，合同失效。

甲方：乙方：

签约代表：签约代表：

证件号：证件号：

电服务合同范本 第一六篇

乙方：_______

为了配合____市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据_民法典，经甲、乙双方协商签订如下合同：

第一条、项目名称：

、项目名称：____市凤凰大道通信管道合建工程。

、项目范围：

第二条、工程内容：

、按____市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约二一零零米。

、在通信管道中按一零零-一二零米(特殊地段除外)建一检查井。

、敷设八根塑料管(横跨八根)及回填、余土清运。

第三条、工期：

、________年____月____日开工至________年____月____日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。

第四条、技术要求和验收依据：

、管沟挖深应在一米，沟底宽米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖三零厘米后方能混土回填。

、人井应用二四机砖砌制，井大小为净空长米，宽米，深米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋一八，付筋一二钢筋混凝土浇二零厘米厚(保证二承载一零吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

、管道水泥包封至少应有二零厘米厚、六零厘米宽，水泥标号应达C四。

、混砂回填至少应有三零厘米厚、六零厘米宽。

、在满足上述条件的同时甲方将按《______信行业标准本地网通信线路工程验收规范》和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

第五条、工程造价和结算方式

、工程造价：

本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：

、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每二一元米。

、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按二一零零元统包。

、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花等由甲方各单位自行提供。

、结算方式：

、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。

、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起六零个工作日内支付乙方九零%工程价款，余款一零%待质保期满(质保期为一二个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。

第六条、甲方权利和义务

、负责本合同工程项目立项；

、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限；

、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。

、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。

、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交一零个工作日内组织工程初验，在三零个工作日内完成终验。

第七条、乙方权利和义务

、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案；

、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料；

、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收；

、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。

、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起____日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。

、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。

、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为________年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。

第八条、违约责任

、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方约定的工程投资的一五%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

、乙方分包的工程项目，须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方的工程投资的一零%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的五零%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方一零零元天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过的工程投资的一零%。

、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。

、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。

、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前一零天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第九条、附则

、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决；经协商仍不能解决的，向____市所在地人民法院提起诉讼。

、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。

乙方(盖章)：___________

甲方(盖章)：_______

________年____月____日：

电服务合同范本 第一七篇

合同编号：______________

供电方 用电方

单位名称：____________________ 单位名称：____________________

法定地址：____________________ 法定地址：____________________

法定代表(负责)人：__________ 法定代表(负责)人：__________

授权代理人：__________________ 授权代理人：__________________

电话：________________________ 电话：________________________

电传：________________________ 电传：________________________

邮编：________________________ 邮编：________________________

开户银行：____________________ 开户银行：____________________

帐号：________________________ 帐号：________________________

税务登记号：__________________ 税务登记号：__________________

为明确供电企业(以下简称供电方)和用电单位(以下简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《_电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、用电地址、用电性质和用电容量

一.用电地址：____________________________________________________。

二.用电性质

(一)行业分类：__________________________________________________。

(二)用电分类：__________________________________________________。

(三)生产班次：________________，周休日__________________________。

三.用电容量

供电方认定用电方用电设备总容量为________千瓦(具体用电设备清单见附表)。

二、供电方式

一.供电方向用电方提供交流五零HZ电源、二二零/三八零伏电压的电__________源向用电方供电。

二.供电方式采用

(一)供电方从________线路________公用变________号低压杆接线，向用电方供电。供电容量为________千瓦。

(二)用电方对供电可靠性有较高要求时，备用电源采用：

a.供电方从________线路________公用变________号低压杆接线，向用电方供电。供电容量为________千瓦。

b.由用电方自备电源。自备发电机(或不停电电源UPS)容量为千瓦。

三.具体供电接线方式见附图《供电接线及产权分界示意图》。

三、供电质量

一.在电力系统正常状况下，供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。

二.如用电方用电功率因数达不到以上，或用电方谐波注入量、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响超过国家标准时，供电方无义务保证其电能质量。用电方应负责采取措施治理，并依法承担相应责任。

四、用电计量

一.电方根据用电方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。用电计量装置的产权属供电方。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。

(一)用电计量安置安装在_________处，安装的有功电能表为安培，无功电能表为________安培，电流互感器变比为_______。用于计量________用

电量。

(二)用电计量装置安装在________________处，安装的有功电能表为________安培，无功电能表为________安培，电流互感器变比为________。用于计量________用电量。

二.用电方未按电价分类装表计量时，供电方对难以装表计量的________用电量，约定按每月________千瓦时计算，或按每月总用电量的________%计算。随用电构成比例和数量的变化，供电方每年至少对其核定一次，用电方应当予以配合。

五、电价及电费结算方式

一.计价依据与方式

(一)供电方按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

(二)用电方用电容量在一零零KW及以上时，按国家规定加装无功电能计量装置，实行功率因数调整电费。功率因数调整电费考核标准为________。

(三)按国家规定，供电方对用电方应执行________(分时电价)。

二.电费结算方式

(一)供电方应按规定日期抄表，按期向用电方收取电费。

(二)用电方应在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式为：

a.用电方每月________日定期交付。

b.供电方委托________________银行向用电方收取电费。

三.按国家规定，用电方向供电方存出电费保证金额________________元和电能表保证金额________________元。用电终止时，供电方按规定退还保证金。

四.用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

六、供电设施维护管理责任

一.经供电方、用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在________处。________属于________。分界点电源侧供电设施属供电方，由供电方负责运行维护管理。分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。

二.供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况(当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时，事后应在二四小时内通知对方。

三.在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

七、约定事项

一.为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电方出示《用电检查证》，用电方应派员随同并配合检查。

二.用电方在受电装置上作业的电工，必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》，方准上岗作业。

三.安装在用电方的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，由用电方负责保护其完好和正常运行。如有异常，用电方应及时通知供电方处理;如私自迁移、更动和擅自操作的.，按《供电营业规则》第一百条第五项处理。

四.用电方的自备发电机组要保证与电网闭锁。经供电方检查认定的接线方式不得自行变动。用电方不得自行引入(供出)电源。否则，按《供电营业规则》第一百条第六项处理。

八、违约责任

一.用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：

(一)当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算;

(二)跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。

经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。

二.双方商定，除本合同另有约定者外，造成本合同不能履行或不能完全履行的责任，按《供电营业规则》相关条款处理。

九、争议的解决方式

供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门调解。调解不成时，双方可选择下列其中一种方式解决：

一.提交________________仲裁委员会仲裁;

二.依法向人民法院提起诉讼。

十、本合同效力及未尽事宜

一.本合同未尽事宜，按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整个性时，则按规定修改、补充本合同有关条款。

二.本合同有效期自________年________月________日起至________年________月________日止。

三.供电方、用电方任何一方欲修改、变更、解除合同时，按《供电营业规则》第九十四条办理。在修改、变更、解除合同的书面协议签订前，本合同继续有效。

四.本合同自供电方、用电方签字，并加盖公章后生效。

五.本合同正本一式________份。供电方、用电方各执份。效力均等。副本一式________份，供电方、用电方各执________份。

六.本合同附件包括：

(一)____________________________________________________________。

(二)____________________________________________________________。

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

供电方：(盖章)____________ 用电方：(盖章)____________

签约人：(签章)____________ 签约人：(签章)____________

签约时间：____年____月____日 签约时间：____年____月____日

电服务合同范本 第一八篇

＿＿＿＿＿＿供电局＿＿＿＿＿＿钢铁公司

计划供用电经济责任合同书

一、用电指标：

＿＿月份＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电指标最大负荷分配为＿＿＿＿万千瓦。日负荷率按９３％考核，经济制约按９１％计算。

二、负荷制约：

１．在高峰负荷时间＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电负荷不得超过指标＿＿＿＿万千瓦。在电网允许情况下如负荷超过１０５％，其超出部分加倍收取基本电费。

２．高峰时间为每天：８点３０分至１１点３０分、１８点３０分至２２点。

３．在高峰负荷时间＿＿＿＿＿＿＿＿＿供电局保证＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电指标＿＿＿＿万千瓦。如果未按计划指标供电，则按减供的负荷加倍扣减当月基本电费（每天按１／３０计算）。

三、用电量的制约：

本月应达到的用电量＝日负荷量×２４×０．９１×３１＝万度。

１．如果某钢铁公司月用电量达不到上述月用电量付电度电费。其少用电量部分以＿＿＿＿＿＿钢铁公司上月的.平均电度电价计算电度电费（不包括基本电费）。

２．在＿＿＿＿＿＿钢铁公司不超指标＿＿＿＿万千瓦情况下，由于＿＿＿＿＿＿＿供电局原因影响＿＿＿＿＿＿钢铁公司少用电量，则按实际情况从应达到的用电量中扣减（少供电量的计算，以前３天实际平均值为准，遇休息日顺延１天），其少供部分同样以＿＿＿＿＿＿钢铁公司上月平均电价计算电度电费，在月结算电费中扣减。

四、负荷与电量计算

１．用电最大需量＝＿＿＿＿＿＿钢铁公司受电表综合小时最大负荷×１．０６。以全月每天两个高峰时间的最大需量作为结算电费的依据。

２．每日高峰时间＿＿＿＿＿＿钢铁公司最大用电负荷按下列公式考核。

３．电量考核以＿＿＿＿＿＿钢铁公司当月向供电局结算电费的电度数为准。

五、本合同执行的赔、罚款电量部分在＿＿＿月＿＿＿日前结算完毕，其他部分均仍按正常电费结算办法执行。

六、＿＿＿＿＿＿钢铁公司应加强计划用电与用电管理工作。在电网需要限电时，＿＿＿＿＿＿钢铁公司要按地区电力调度要求，配合做好限电工作，不得拖延。

七、＿＿＿＿＿＿钢铁公司应及时、准确地向供电局提供全月基本电费的结算数据。如发现有不实之处，由供电局提出处理意见。

八、本合同的有效期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

九、本合同的签订，执行及结算事宜的经办部门为＿＿＿＿＿＿供电局用电科和＿＿＿＿＿＿钢供电厂。

＿＿＿＿＿＿＿供电局＿＿＿＿＿＿钢铁公司

负责人：负责人：

经办人：经办人：

签订时间：年月日

签约地点：

电服务合同范本 第一九篇

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________

二、工程地点：__________________

三、承包方式：__________________

四、工程造价：__________________

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

电服务合同范本 第二零篇

供电方(供方)：____________

法定地址：__________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

联系人：____________________

电话：______________________

传真：______________________

邮编：______________________

开户银行：__________________

帐号：______________________

税务登记号：________________

营业执照号：________________

组织机构代码号：____________

供电方(供方)：____________

法定地址：__________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

联系人：____________________

电话：______________________

传真：______________________

邮编：______________________

电费开户银行：______________

帐号：______________________

税务登记号：________________

营业执照号：________________

组织机构代码号：____________

为明确供电企业和电力用户在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《_合同法》、《_电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。用方在订立本合同时已阅读并充分了解《上海市电力公司供电营业细则》有关内容，并同意遵守。

一、用电地址、用电类别：

一、用电地址：__________________

二、用电类别：(工业/非工业/农业/商业/宾馆)

三、用方休息日：________________

二、供电方式、用电容量及产权分界

一、供方向用方提供三相交流五零Hz电源，采用(单/双/多)路电源向用方供电。

用方的正常运行方式：(二常互为备用/二常互不备用/二常一备/二常一保/一常一备/一路常用)

二、供电电源：

(一)常用电源

①供方以_____千伏_____线路，向用方变配电站供电。

②用电容量为_____伏安，其中受电变压器容量____伏安/台，_____千伏安/台;受电高压电动机____千瓦/台，______千瓦/台。

③供方与用方的产权分界点在____处，该分界点的紧固件属于(供方/用方)产权分界点电源侧的资产属于供方;产权分界点负荷侧的资产属于用方(但在用方的计费电能计量装置、负荷管理装置属供方资产)。附供电接线及产权分界示意图(附件一)。

(二)常用/备用电源

①供方以____千伏____线路，向用方变配电站供电。

②用电容量为____千伏安，其中受电变压器容量____千伏安/台，____千伏安/台;受电高压电动机_____千瓦/台，_____千瓦/台。

③供方与用方的产权分界点在_____处，该分界点的紧固件属于(供方/用方)产权分界点电源侧的资产属于供方;产权分界点负荷侧的资产属于用方(但在用方的计费电能计量装置、负荷管理装置属供方资产)。附供电接线及产权分界示意图。

(三)备用/保安电源

①供方以____千伏____线路，向用方变配电站供电。

②用电容量为____千伏安，其中受电变压器容量____千伏安/台，____千伏安/台电高压电动机____千瓦/台，_____千瓦/台。

③供方与用方的产权分界点在____处，该分界点的紧固件属于(供方/用方)，产权分界点电源侧的资产属于供方;产权分界点负荷侧的资产属于用方(但在用方的计费电能计量装置、负荷管理装置属供方资产)附供电接线及产权分界示意图(详见附件一)

三、用方采取下列电或非电的保安措施，防止电网意外断电对安全生产产生的影响：

a.自备发电机/UPS千瓦，安装在供电电源与自各电源闭锁的联锁方式为(电气/机械)，用方不得自行改变或撤出联锁装置。

b.非电保安措施是________________。

四、常用电源与(常用/备用/保安电源之间不得并列运行，电源之间的联锁采用(电气/机械)联锁，并安装在_________，未经供方同意，用方不得自行改变或撤出联锁装置。

三、供电质量

一、在电力系统正常状况下，供方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用方供电。

二、在电力系统正常运行的情况下，供方应向用方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供方按规定事先通知的停电，用方愿意配合。

三、用方的`功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量方必须产生的干扰与影响不得超过国家规定控制范围，否则积极采取措施使其达到国家规定的标准。

四、用电计量

l、供方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计。用电计量装置的记录作为向用方结算电费的依据。

二、用电计量方式、计量装置参数如下：_____________

三、设在用方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、检验、拆除、加封及连接线等均由供方办理，用方愿提上的方便，并对用电计量装置负责保管。

供方应按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委

电能表强制检定站进行校验。用方发现用电计量装置有故障应及时通知供方，由供方负责处理。用方认为供方装设的计电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用方对检验结果有异议时，在接到检验结果后l五个工作日内，向上海市技术监督局申请检定。

五、电价及电费结算方式

l、计价依据及方式：

(一)供方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用方定期结算电费。

在合同有效期内，发生电价调整时，按调价文件规定执行。

(二)计价方式：

a.常用电源电费计算执行两部制分时电价及功率因数调整电费办法。基本电费按最大需量计算，电度电费按分时电度电价计算。备用电源执行单一制电价，电度电费按峰价计算。

b.用方电费结算执行单一制电价及功率因数调整电费办法。功率因数调整电费考核标准为()。用方送入供方的无功电量视为吸收供方的无功电量计算月平均功率因数.申请，调整下月最大需量限额，供方在五个工作日内应书面答复(超过五个工作日末予答复的，视作同意)，若同意则按新限额计算。

二、电费结算方式

(一)供方应在每月日定期抄表，并按期向用方收取电费。

(二)用方同意在收到缴费通知后个工作日内全额交清电费。供方委托银行向用方电费开户银行划拨电费。每月分三次划拨，即每月六日、一六日、二六日按全月电费的三分之一左右划拨，并于次月六日结清当月全部电费。根据需要，双方可另行签订电费结算协议。

三、用方对用电计量、电费有争议时，同意先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时则按照本合同第十条处理。

四、用方在交付逾期电费时，应首先支付违约金，扣除违约金后的剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。

六、调度通讯

一.双方均应执行《电网调度管理条例》的有关规定。双方约定:用方设备由供方调度。根据需要，双方可另行签订电力调度协议。

二、双方约定采用录音电话方式保持相互之间通讯联系:

供方电话(录音)：_________________

用方电话():_____________________

录音电话的内容作为分析事故的依据之一。

七、供电设施维护管理责任

一、双方按本合同第二条的产权分界各自负责设备的运行维护管理。

二、用方受电总开关继电保护装置应由供方整定、加封并按规定周期校验，用方不得擅自更动。

三、除另有约定外，未经对方同意，不得操作和更动对方分管的供用电设施。如遇紧急情况(当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏)时而必须操作的，事后应在二小时内通知对方。

四、安装在用方的用电计量装置及电力负荷管理设备，由供方负责维护管理，用方负责保护并监视其正常运行。如有异常，用方应及时通知供方。

五、在供用电设施上发生的法律责任，以供用电设施产权归属确定。双方应做好各自分管的供用电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

八、其他约定

一、为保证供电、用电的安全，供方按《用电检查管理办法》对用方的用电情况进行检查时，用方应予配合。用电检查人员

在执行查电任务时，应向用方出示《用电检查证》，用方应派员随同并配合检查。

二、用方应按期进行季节性安全检查和电气设备预防性试验，发现问题及时处理。发生用电电气事故时，应及时向供方报告。供方应参与事故的分析并协助用方制定防范措施。

三、按国家规定，供方应在用方处安装电力负荷管理装置，用方应予以配合。

四、用方在受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》。

五、用方对受电装置一次设备和保护控制装置进行改造或扩建时，应到供方处办理手续，并经供方书面审核同意后方可实施。

六、用方安装不并网自备发电机组时，应具有防止在电网停电期间向电网倒送电的安全措施，经供方同意后方可投入运行。用方安装并网自备发电机组的，供用双方应根据有关规定另行签订《并网协议》。

七、用方需增加用电容量、变更用电(减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、分户、并户、销户、改压、改类、更名或过户)时，应事先到供方营业场所办理申请手续。

八、未经供方同意，用方不得自行向第三方转供或引入电源。用方在其用电地址内将部分土地、房屋出租或转让时，应通知承租人或受让人向供方办理用电申请手续，并提供必要的供电通道或变配电站站址。

九、供、用电双方任何一方改变法定地址，电费开户银行、帐号、税务登记号时，应于一周内书面告知另一方。

九、违约责任

一、供方违约责任

(一)供方未能依法按规定的程序事先通知用方停电给用方造成损失的，供方将按附件二承担赔偿责任。

(二)由于供方的责任引起电能质量超出标准规定，给用方造成损失的，供方将按附件二承担赔偿责任。

(三)供方的电力运行事故，给用方造成损失的，供方将按附件二承担赔偿责任。但对有下列况之一的，供方不承担赔偿责任:

①用方自身的过错;

②多路电源供电只停其中一路电源，而其它电源仍可满足保安需要;

③用方有自各电源和非电保安措施;

④因电力运行事故引起开关跳闸，经自动重合闸装置重合成功;

⑤由于不可抗力引起电力运行事故。

二、用方违约责任

(一)由于用方的责任造成供方对外停电，用方应按《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任，但不承担因供方责任便事故扩大部分的责任。

(二)由于用方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害，甘用方自行承担责任;对供方和其他用户造成损害的,用方应承担相应的损害赔偿责任。

(三)用方不按期支付电费的，应承担违约责任，违约金从逾期之日起按下列规定计算:

(四)当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算;

(五)跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。

经供方催交，用方仍未付清电费的，供方可依法按规定程序停止部分或全部供电,并追收所欠电费和违约金，停电引起的损失由用方自行承担。

(六)用方愿遵守《电力供应与使用条例》第三十、第三十一条之规定。如有违反，供方将按《供电营业规则》有关规定对用方加收违约使用电费。

(七)用方违反其他约定第八条之规定，擅自向第三方转供或引入电源，电网运行对第三方产生的一切风险由用方承担，且因转供或引入电源引起的供方损失也将由用方承担。

十、争议的解决方式

双方因履行本合同发生争议，应依本合同之原则协商和解。协商不成时，可以提请电力管理部门行政调解。本经调解或调解不成时，双方同意选择下列第____种方式解决:

一、向_______仲裁委员会提请仲裁

二、向签约地人民法院提起诉讼

十一、供电时间

a.已受电用户在本合同签约生效后，供方即依本合同向用方供电。

b.用方新建改建的受电装置经供方检验合格，且本合同生效后，供方即依本合同向用方供电。

十二、合同的变更和解除

一、本合同的变更和解除应按《供电营业规则》第九十四条办理。

二、在双方签订变更、解除合同的书面协议之前，本合同继续有效。

三、本合同有效期内，经双方协商同意的有关修改合同的合同书、信件和数据电文等也是本合同的组成部分。

十三、本合同效力及未尽事宜

一、本合同未尽事宜，按《_合同法》、《_电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《上海市电力公司供电营业细则》等有关规定协商解决。如遇国家法律、政策调整修改时，则按新规定执行。

二、本合同经双方签字并加盖公章后生效，此前双方签订的供用电合同或协议自行终止。

三、本合同一式____份，双方各执_____份。

四、本合同的签约地为。

五、本合同的附件包括：

a.附件一：供电接线及产权分界示意图

b.附件二：供电方违约赔偿办法

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

供电人：(盖章)_________

签约人：(签章)_________

签约时间：____年___月___日

供电人：(盖章)_________

签约人：(签章)_________

签约时间：____年___月___日

电服务合同范本 第二一篇

发包人：

承包人：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称： ;

二、工程地点： ;

三、工程范围： ;(详见施工图纸内容);

四、承包方式：_ .

五、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

二、合同工期及工期延误

一、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

二、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日;

三、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加;

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

四、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ .

五、工程款结算及支付

一、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

二、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

三、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;

六、施工准备

一、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

二、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;

三、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

四、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

五、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;

七、安全施工与检查

一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

三、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

四、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

一、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

二、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

三、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

四、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

五、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

一、本合同

二、标准、规范及有关技术文件

三、图纸

四、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间：___年___月___日

合同订立地点：____________________

本合同共_ 页

发包人：_________ 承包人：

住所：__________ 住所：

法定代表人：_______ 法定代表人：

电话：__________ 电话：

传真：__________ 传真：

开户银行：________ 开户银行：

账 号：_________ 账 号：

邮政编码：________ 邮政编码：

电服务合同范本 第二二篇

合同编号：

供电方用电方

单位名称：单位名称：

法定地址：法定地址：

法定代表（负责）人：法定代表（负责）人：

授权代理人：授权代理人：

电话：电话：

电传：电传：

邮编：邮编：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

税务登记号：税务登记号：

为明确供电企业（以下简称供电方）和用电单位（以下简称用电方）在临时用电过程中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《_电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、用电地址、用电性质和用电容量

一.临时用电地址为________________________.

二.临时用电主要用途为______________________.

三.用电容量

经供电方确认临时用电容量为：

（一）受电变压器____台，总容量为____千伏安；

（二）用电设备____台，总容量为____千瓦。

具体用电设备清单见附件。

四.供电贴费

根据国家规定，用电方向供电方交付供电工程贴费____千伏安（千瓦）X____元千伏安（千安），共计____元。临时用电终止时，供电方按规定办理供电贴费清退手续。

二、供电方式

供电方向用电方提供交流五零hz临时电源，采用：

一.高压供电：代电电压为____千伏，从____线路____杆接线供电。供电容量为____千伏安。

二.低压供电：供电电压为二二零/三八零伏，从____公用变供电。供电容量为____千伏安。

具体供电接线方式见附件《供电接线及产权分界示意图》。

三、用电计量

一.用电计量装置安装在____处。安装的有功电能表____安培，无功电能表____安培，电流互感器变比____，电压互感器变比为____.

二.用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。

三.用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时，线路与变压器损耗电量由产权所有者负担。

四.供电方设在用电方的用电计量装置的安装、移动、更换、拆除、加封，启封及表计接线等均由供电方办理，用电方提供工作上的方便。

四、电价及电费结算方式

一.供电方根据有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

二.电费结算方式

（一）供电方应按规定日期抄表，按期向用电方收取电费。

（二）用电方应在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式为：

a.用电方以________方式交付电费；

b.供电方委托________银行向用电方收取电费。

三.按国家规定，用电方向供电方存出电费保证金额____元和电能表保证金额____元。用电终止时，供电方

按规定退还保证金。

四.用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

五、供电设施维护管理责任

一.经供电方、用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在________处。____属于________.分界点电源侧供电设施属供电方，由供电方负责运行维护管理。分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。

二.安装在用电方的用电计量装置由供电方维护管理，用电方应负责保护。如有异常，用电方应及时通知供电方。如发生丢失或损坏，用电方应负责赔偿或修理；如私自迁移、更动和擅自操作的，按《供电营业规则》第一百条第五项处理。

三.供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在二四小时内通知对方。

四.在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

六、约定事项

一.用电方不得将临时电源向外转供电，也不得将临时电源转让给第三人。供电方不受理用电方变更用电事宜。用电方在本合同到期后仍需继续用电的，应在用电终止前向供电方提出申请，并按规定办理手续。

临时供用电合同到期，用电方如不办理继续用电手续，供电方将终止对用电方供电。

二.为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电方出示《用电检查证》，用电方应派员随同并配合检查。

三.用电方在受电装置上作业的`电工，必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》，方准上岗作业。

七、违约责任

一.用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：

（一）当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；

（二）跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。

经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。

二.经双方商定，除本合同另有约定者外，

造成本合同不能履行或不能完全履行的其他违约责任，按《供电营业规则()》相关条款处理。

八、争议的解决方式

供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门调解。调解不成时，双方可选择下列其中一种方式解决：

一.提交________仲裁委员会仲裁；

二.依法向人民法院提起诉讼。

九、本合同效力及未尽事宜

一.本合同示尽事宜，按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整个性时，则按规定修改、补充本合同有关条款。

二.本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

三.本合同自供电方、用电方签字，并加盖公章后生效。

四.本合同正本一式____份。供电方、用电方各执____份。效力均等。副本一式____份，供电方、用电方各执____份。

五.本合同附件包括：

（一）______________________________.

（二）______________________________.

以上附件为本合同不可分割的组成部分。

供电方：（盖章）用电方：（盖章）

签约人：（签章）签约人：（签章）

签约时间：__年__月__日签约时间：__年__月__日

电服务合同范本 第二三篇

出租方（甲方）：_________

受权代表人：_________

联系地址：_________

承租方或业主（乙方）：__________

身份证号码：_________

联系地址：__________

受权代表人：_________

本物业名称：________

甲方租赁商铺基本情况：

一、座落位置：____号楼___层___号铺

二、建筑面积：____平方米

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，在乙方签订《商用物业租赁合同》时，甲乙双方就物业服务达成如下合同：

第一条双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

一、依照有关规定和本合同约定，制定物业管理服务制度，对物业及其环境秩序进行管理；

二、有权要求乙方及物业使用人配合甲方的管理服务行为；

三、依照本合同约定向乙方收取物业管理服务费及法律规定的或双方合同的其它费用；

四、对造成物业共用部位、共用设施设备损失的，物业管理公司有权要求责任人停止侵害、恢复原状、赔偿损失；

五、负责租赁铺内部清洁，内部安保及消防安全工作，如在乙方承租的房屋内发生火灾，治安事件或其他意外，造成甲方或第三人损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

六、负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

七、将装饰装修房屋的规定将相关文件发放乙方，当乙方装修房屋时，与其签订《装修工程合同书》，并对其监督，对不符合安全要求和影响公共利益的，进行劝阻制止，责令改正；

八、对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，经甲方同意后报有关部门批准方可实施；

九、在合理的情况下，可暂时停止任何设备、设施的运行以进行维修或例检；

一零、协助_门维护本物业管理区域内治安秩序、采取安全防范措施。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并协助做好调查和救助工作。

二、乙方的权利义务

一、监督甲方的物业管理服务行为，就物业管理的有关问题向乙方提出意见和建议；

二、遵守本物业的物业管理制度，其中包括《管理规定》、《装修管理规定》等相关守则；

三、根据本合同按时足额向甲方交纳物业管理费用及其他政府部门允许收取的或双方合同的相关费用；

四、装饰装修房屋时，遵守政府有关规定。并应与甲方签订《装修工程合同书》及遵守《装修管理规定》中有关规定；

五、商铺使用人须按照按照政府相关规定和布局要求，合法经营。

六、不得占用、损坏本物业的共用部位、共用设施设备或改变其使用功能；

七、转让房屋时，事先通知甲方，告知受让方与甲方签订本合同；

八、因乙方的承租人、使用人及访客违反本物业的物业管理制度和《管理规定》等造成的损失、损害均由乙方承担相应的赔偿责任；

九、按照安全、公平、合理的原则，正确处理物业的给排水、通风、采光、维修、通行、卫生、环保等方面的相邻关系，不得侵害他人的合法权益；

一零、物业使用人明白并承诺：甲方在本物业管理区域内不承担因第三人行为所致的人身、财产损害赔偿责任及车辆保管责任（另有专门合同约定的除外）；

一一、不得改变销售合同中注明的房屋使用功能，不得在本物业管理区域内及产权房屋自用部分内从事违反国家法律法规的活动。

一二、如乙方需变更该商铺用途，需提前三零天以书面形式告知甲方，如未获甲方同意，或私自变更经营范围或用途，将视同乙方违约并自动放弃合同。

一三、未经甲方书面同意，不得在租赁商铺周围安装或请人安装报警装置、门铃、摄像机及其他装置。

一四、未经甲方书面同意，不得在租赁商铺内开展或允许他人开展第三方业务。

一五、乙方必须保证在正常营业时间内开门营业，如一年内累计达到一零天以上或连续七天以上未正常营业，甲方将视同乙方违约，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

一六、乙方产生的营运垃圾由乙方自行存放、统一管理；甲方不提供乙方产生的营运垃圾的堆放场所；具体事宜由乙方自行向相关行政主管部门申报。

第二条物业管理服务内容

一、制定物业管理服务工作计划，并组织实施；管理与物业相关的工程图纸等；

二、房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，共用部位是指房屋主体承重结构部位（包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等）、楼梯间、走廊通道、配电箱、水泵房、消防监控室等；

三、共用设施设备和附属建筑物、构筑物的日常维修、养护和管理，共用设施设备是指共用的给排水管道、加压水泵、避雷网、供电线路、通讯线路、照明、供气线路、消防设施、安防监控设备、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、车辆停放地点等；

四、公共区域的绿化养护与管理；

五、公共环境卫生，包括房屋共用部位及共用设施设备的清洁卫生，公共场所的清洁卫生和垃圾收集；

六、维护公共秩序，包括门岗服务，物业公共区域内巡查；

七、协助_门维护本物业区域内的公共安全和公共秩序；

八、维护物业区域内车辆行驶秩序，对车辆停放秩序进行管理；

九、消防管理服务，包括公共区域消防设施设备的维护管理；

十、房屋装饰装修管理严格遵守政府部门相关规定和按照《装修工程合同书》、《装修管理规定》等相关文件执行。

第三条物业管理服务质量标准

一、综合管理（商业街规划红线范围内，涉及共有财产和公共事务的管理）

一、建立完善的物业管理制度和服务质量管理体系；

二、履行物业管理合同，并按规定公布物业管理服务项目内容及物业管理服务费标准；

三、每年对房屋及设施设备进行一次安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；

四、管理人员一零零%持有物业管理上岗证书，特种作业员工一零零%持有专业部门颁发的有效证书上岗，全体工作人员统一着装，挂牌服务；

五、运用计算机对业主资料、房屋档案、设备档案、收费管理、日常办公等进行管理，并建立完善的档案管理制度；

六、设置客户服务中心和服务热线，有效投诉处理率一零零%；

七、夜间有专人值守，处理紧急报修，水、电等紧急报修三零分钟内到现场；

八、每年进行一次服务满意率调查，征求用户意见不低于入住总数的八零%，促进管理服务工作的改进和提高。

二、物业共用部位、共用设施、设备日常运行维护

一、维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好；

二、共用设施设备按照项目配套建设管理，责任分工运转正常，维护良好，有设备台帐，运行记录、检查记录、维修记录、保养记录，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理记录；

三、实行值守服务；

四、水、电、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范；

五、道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范；

六、公共照明设备完好率九零%以上；

七、设备用房整洁，主要设施设备标识清楚齐全；

八、雨水污水井、化粪池、排水管网定期检查，经常疏通，保持通畅，无堵塞外溢；

九、在接到有关部门停水、停电、停气相关通知后，及时进行公示。

三、绿化养护（对商业街规划红线内的公共绿地和花草树木的养护）

一、花草树木生长良好，修剪整齐美观无大面积杂草；

二、绿地无改变性质和破坏、占用现象；

三、适时对花草树木进行浇灌、松土、施肥、灭虫、防冻保暖。

四、清洁卫生（对商业街规划红线以内，商户门以外的保洁服务）

一、环卫设备完好，合理设置垃圾桶、果皮箱、垃圾中转点；

二、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，公共区域每天至少清扫一次并实行标准化保洁；

三、垃圾每日清理，垃圾桶、果皮箱无溢满现象，各类垃圾容器及时清洁无重异味；

四、小区内道路等公共场地无明显纸屑、烟头等废弃物；

五、雨雪天气及时对区域内路面积水、积雪进行清扫，商业街内无乱悬挂、乱贴、乱画、乱堆放等现象；

六、根据实际情况开展灭蚁、灭鼠、灭蝇、灭蚊等卫生消杀工作；

七、对超过国家规定餐饮排放油烟、噪音标准和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝告，并报告有关部门进行处理。

五、秩序维护

一、商业街派有专人巡逻，维护公共安全次序；

二、有专门秩序维护人员，实行定时巡逻制度；

三、机动车、非机动车行驶、停泊管理有序；

四、危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施；

五、消防设备设施完好无损，可随时起用、消防通道畅通，制订消防应急方案；

六、中央监控室实施二四小时监控并做好相关记录；

七、看管公共财产，包括消防器材及商业街的井盖、花草、树木、果实等；

八、对于发生在商业街范围内的治安案件、刑事案件、交通事故，应及时报警，并配合_门进行处理。

六、智能化系统运行维护

一、保障商业街智能化设施的日常运行正常，维护及时；

二、智能化系统出现故障时，有相关预案措施弥补。

七、水泵运行维护

一、保证商铺正常生活用水；

二、对水泵定期保养，确保水压共给。

第四条物业管理服务费用（不包括房屋共用设施设备大中修、更新、改造的费用）

一、物业管理服务费（最终以物价局核准的标准收取；依据市场行情调整收费标准）

一、据本物业统一开街时间，对本物业全体用户确定统一的交纳时间：从___年___月___日开始计算；

二、物业管理费标准：

按____元/m二？月计算；（___年___月___日至___年___月___日）

季或（）物业管理费为元整。

商铺水费按三、一五元/吨（按不同的经营性质进行调整）；

商铺电费按一、一五元/度。

三、甲方与经营人约定由乙方承担物业管理服务费的，由乙方交纳；

四、经营人转让物业时，须交清转让之前的物业管理服务费用以及法律规定的及双方合同的其它费用；

五、交费方式：物业管理费为一季一付（可跨季度），每个季度或跨季度当月___日前交纳，如遇周末顺延；

六、乙方逾期交纳物业管理服务费的，从逾期之日起每天交纳壹元人民币违约金。

二、车辆停放管理费

车辆停泊服务费按照物价局审核通过后的收费标准公示；

三、其他服务费：

甲方对乙方房屋自用部位、自用设备维修养护及其他特约服务的费用另行收取，甲方制定的对乙方房屋自用部位、自用设备维修养护及其他特约服务的收费价格应在物业管理区域内公示。

第五条广告牌设置

商铺广告牌设置须得到政府相关部门批准后，根据商业街风格制作安装。

第六条违约责任

一、甲方违反合同，未达到管理服务质量约定目标的，乙方有权要求甲方限期改正，逾期未改正给乙方造成损失的，甲方承担相应的法律责任；

二、甲方违反合同，擅自提高收费标准或乱收费的，乙方有权要求乙方清退所收费用，退还利息并支付违约金；

三、乙方违反合同，使甲方未达到管理服务质量约定目标的，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改正给甲方造成损失的，乙方承担相应的法律责任；

四、乙方违反合同，不按本合同约定的收费标准和时间交纳有关费用的，甲方有权要求乙方补交，并从逾期之日起每天交纳壹元人民币违约金；

五、乙方违反合同，不按本合同规定缴费的，甲方有权终止物业服务，并保留相关权利。

第七条为维护公众、使用人的切身利益，在不可预见情况下，如发生燃气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件，甲方因采取紧急措施造成乙方必要的财产损失的，双方按有关法律规定处理。

第八条在本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行，双方按有关法律规定处理。

第九条本合同内空格部位填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第十条本合同中未规定的事宜，均遵照国家有关法律、法规和规章执行。

第十一条本合同在履行中如发生争议，双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请调解；协商或调解无效的，可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

第十二条本合同附件《商场管理规定》与合同同时使用，具备同等法律效力，自合同签字之日起生效。

第十三条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字之日起生效。在签订本合同前，甲方已将合同样本送武汉市硚口区房地局备案。

第十四条若本合同中部分条款与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准，但不影响其他条款所具备的效应。

第十五条本合同如有未尽事宜得由物业管理公司商酌后修正。

第十五条本合同解释权归物业管理公司。

第十六条本合同一式二份，出租方一份，承租户一份。

第十七条本合同自双方签字之日起生效

甲方签章：__________乙方签章：____________

代表人：___________代表人：______________

___年___月___日___年___月___日

电服务合同范本 第二四篇

甲方：

联系方式：

地址：

乙方：

联系方式：

地址：

甲方为确保____________室内外整洁清新的高标准卫生环境，为提供优美舒适的`____________场所，特将内外部卫生保洁工作承包给乙方，具体承包合同条款如下：

一、承包时间及费用

一、保洁承包时间从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

二、保洁费暂定每月_______元（包括材料费、机械折旧费、维修费、员工劳务费、福利费、管理费、上缴税金等）。

三、甲方按月支付保洁费用，承包合同生效后，甲方于次月_______日前现金支付或划入乙方指定的银行账户，如遇节假日等特殊情况，付款时间顺延，但时间不能超过_______天。

二、保洁的形式和范围

一、保洁形式为日常保洁，也就是跟踪打扫，保洁时间为甲方的每个工作日，早上____：____—晚上____：____。

二、保洁范围是甲方指定的室内外卫生和公共区域。

三、保洁标准，按甲方具体要求执行。

三、甲、乙双方的权利与义务

甲方的权利与义务

一、甲方有权指派专人定期不定期按照卫生保洁标准进行检查，如发现卫生不符合甲方要求，先以口头形式通知乙方管理人员，立即整改，若不及时整改，，再以书面形式通知乙方并视情况给予一定的经济处罚。

二、保洁人员应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方各项管理制度。

三、甲方为乙方无偿提供用水、用电，并及时对供水、排水、排污管道进行修理。

四、甲方为乙方提供简单的办公、存放清洁工具、更换服装的房屋。

乙方的权利与义务

一、乙方自行提供保洁工作必需的设备和工具。

二、乙方使用的保洁工作人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪纪录。

三、乙方定期或不定期指派管理人员对保洁工作进行检查，并定期征求甲方对保洁工作的意见和建议，对存在的问题及时处理。

四、乙方可根据自身的工作特点自行安排工作程序，但工作时间必须与甲方的上下班时间相符合。

五、乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，在卫生保洁过程中，采取严格的安全措施，如发生人身安全事故，责任与费用由乙方承担。（人力不可抗拒的灾害，因甲方工作场地存在安全隐患造成的安全事故和因甲方安排指挥管理中出现的事故均由甲方负责）。

六、乙方负责保洁工的培训，保洁工作人员要统一着装上岗。

七、根据工作需要，或因情况更换保洁工，乙方应提前通知甲方。

四、为保证整体卫生保洁工作的统一管理。

甲方需求助外单位进行清洁（机械性清洁）和临时突击清理，以及院内小型建筑、拆迁、装修、安装等工程，在同等条件下应有乙方优先介入服务。

五、违约责任

一、甲、乙双方应严格履行合同，如乙方不能按照甲方要求的保洁标准完成保洁工作，甲方有权随时解除合同。

二、甲、乙双方无正当理由不得无故终止合同，否则违约方应向对方支付违约金。

六、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

七、本合同未尽事宜和新增内容，由甲、乙双方协商解决，并可另补充增加协议条款。

八、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：

签订日期：_______年_______月_______日

乙方（签章）：

签订日期：_______年_______月_______日

电服务合同范本 第二五篇

乙方：

甲乙双方根据《_合同法》的有关规定，为确保工程顺利进行，结合本工程的具体情况，本着协商精神，双方签订如下合同，作为工程验收、结算的依据。

一、工程名称

工程名称：

二、工程承包范围及方式

甲方采取包工包料的方式承包给乙方组织施工。

三、工程质量

一、本工程质量符合国家能源部质量验收标准及湖南省用电规范。

二、本工程须按国家《电气安装施工规范》进行施工，在施工过程中乙方施工人员必须持有效合格技术证件按设计要求安全施工，服从甲方及监理的现场管理。若发现不安全施工因素，应立即停工整改。

三、工程竣工后，由甲乙双方及有关部门人员按设计施工图、设计变更通知和国家现行电气安装施工验收技术规范以及

工程预算书所列项目进行初步验收。

四、工程开竣工日期

乙方于_____年____月____日进场施工，_____年____月____日竣工，共计工期___天。

五、一、乙方根据设计及电力部门要求选择施工。

二、主要电气设备必须获得国家强制性产品认证书和电工产品认证合格证书。

六、结算依据及付款方式

该工程根据新消耗量定额及相关取费标准，结合现场变更经济签证结算(预算包干)。工程开工后工程款一次性付清。

七、双方职责

一、甲乙双方在签订合同后，具有同等法律约束力。

二、甲方配合乙方提供施工方便，按合同向乙方付款。

三、甲乙双方共同参与进行验收。

四、乙方保证施工安全，优质安装，按时交验、具备送电条件，对安装工程中出现的事故，乙方承担一切责任。

五、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方设备及其他损失均由乙方承担全部责任，并负责全额赔偿。

六、甲方配合乙方青苗补偿及道路周边协调工作。

七、本合同违约责任依据《_合同法》办理。

八、本合同一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

_____年____月____日

电服务合同范本 第二六篇

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一. 工程名称：

二. 工程地点：

三. 工程范围和内容：

第二条 工程承包方式

包工不包料

第三条 工程期限

一. 本工程合同总工期为 天;

二. 本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为年 月 日 ;

三. 如遇下列情况，工期作相应顺延和调整。

(一)甲方在合同规定开工日期前 天，不能提供施工场地或场地不具备施工。

(二)未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相邻的产权单位。

(三)未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，而影响工程进度

(四)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度，

第四条 工程合同总价

一. 本工程合同价为人民币

第五条 甲乙双方负责事项及分工

一. 甲方

(一) 负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资 料及产权相邻的单位划分的相关资料

(二) 负责提供办理用电的有关合法手续

(三) 委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(四) 按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后的结算。

(五) 负责办理供电部门所收取的相关费用。

(六) 负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

(七) 未竣工前不得擅自进行电气设备的操作使用。

(八) 负责提供设备维护人的资质证明报供电部门。

二. 乙方

(一) 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(二)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(三)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

(四)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(五)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

第六条 设备材料购置

一. 工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求，电缆为 并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。

二. 乙方负责进行运输到施工现场。

三. 所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

四. 开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

第七条 付款方式

工程签订本合同后开工前预付合同总价的六零%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的三五%工程款，预留合同总价五%的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

第八条 其它

一. 本工程中有争议的，应双方协商解决，涉及到供电相关部门的安排，请供电部门进行协调

二. 送电后的资料由甲方人员进行管理，并由甲方专职人员负责电器等设备的操作。

三. 我公司故障抢修电话 并二十四小时值班留守

第九条 补充条款

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

年月日：

电服务合同范本 第二七篇

承包方：(以下简称乙方)

根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

一、工程内容：xx

二、工程安装费xxx万元

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

三、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

四、工程工期：从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。

二、工程价款的支付方式

五、工程价款的支付方式：

、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的二零%

、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和五%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的七五%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

六、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《一零kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

七、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

八、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

九、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

一零、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的`，每延误一天，乙方按合同总价的偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

一一、xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

一二、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

一三、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

一四、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

一六、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

①责令乙方立即停止施工，

②不付乙方工程款，

③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

一七、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

一八、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

一九、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

二零、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

二一、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

二二、未尽事宜，双方另行协商。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

xx年xx月xx日

电服务合同范本 第二八篇

委托方：（以下简称甲方）

地址：

电话：

受托方：（以下简称乙方）

地址：

电话：

甲、乙双方根据_《合同法》、《物业管理条例》及其他法律法规相关规定，在平等、互利、自愿的原则下，经友好协商，就甲方委托乙方对甲方物业服务作顾问（以下简称该项目）一事，达成本合同。

一、双方共识：

（一）甲方全权委托乙方作为该项目的咨询顾问。乙方是有资格接受甲方委托咨询顾问该项目业务的机构，其资格真实可信（执照编号为：______）。

（二）乙方在对甲方负责的总原则下，竭诚为甲方提供日常管理、保安保洁等顾问服务。

二、委托期限：自签订本合同之日起至该项目终止。

三、委托内容：指甲方委托乙方：

四、委托费用：

五、违约责任：

（一）本合同签订后，双方应认真遵守，任何一方在未得到对方书面许可的前提下均不得擅自解除合同。如一方擅自解除合同或实施使对方不能正常履行合同的行为，并经对方发出书面通知后仍无法纠正的，对方有权解除本合同。

（二）如甲方逾期按本合同约定向乙方支付委托服务费用的，且逾期三零天仍不能支付的，视同甲方违约，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付违约金人民币____元。

六、争议的解决：因执行本合同所发生的争议，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同的法律效力：

（一）本合同壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

（二）本合同由双方合法代表签署并加盖公章后正式生效。

（三）本合同履行过程中，如有未尽事宜，双方可协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、双方已透彻了解上述条文。如有未尽事宜，双方达成一致意见后，可形成书面意见，作为本合同附件。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

电服务合同范本 第二九篇

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。

由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。

电服务合同范本 第三零篇

项目名称：__________________

委托人：__________________(甲方)

受托人：__________________(乙方)

签订地点：__________________ 省(市) ________市、县(区)

签订日期：__________________ ________年 ________月 ________日

有效期限：__________________ ________年 ________月 ________日至年 ________月 ________日

填写说明

一、"合同登记编号"由技术合同登记处填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、关于、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写_部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四、服务内容、方式和要求

属技术服务，此条款填写特定技术问题的难度和范围，主要技术经济指标及效益情况，具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训，此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。

属技术中介，此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协作的具体事项。

六、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处 划(/)表示。

依据《_民法典》的规定，合同双方就_____________________项目的技术服务(该项目属_____________计划※)经协商一致，签订本合同。

一、 服务内容、形式和要求※

二、 工作条件和协作事项※

注：__________________本合同书标有※号的条款按填写说明填写

三、履行期限、地点和方式

本合同自 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日

在 履行。

四、验收标准和方式

技术服务或者技术培训按 标准，采用

方式验收，由 出具服务或者培训项目验收证明。

本合同服务项目的保证期为_______ 。在保证期内发现服务缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

五、报酬及其支付方式

(一)本项目报酬(技术服务报酬、培训或者中介报酬，大写)：__________________ ________元。

(二)支付方式

①一次总付 ________元，时间：__________________

②分期支付 ________元，时间：__________________

________元，时间：__________________

③其它方式：__________________

六、违约金或者损失赔偿额的计算

违反本合同约定，违约方应当按照《_民法典》有关条款的规定承担违约责任。

(一)违反本合同第 条约定， 方应承担以下违约责任：__________________

(二)违反本合同第 条约定， 方应承担以下违约责任：__________________

七、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

八、其它

甲方：_____________________乙方：_____________________

电服务合同范本 第三一篇

承包方：(以下简称乙方)

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：承包形式：

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

第二条工程总价

合同总价为(B)：xx元整含税(大写壹佰万元整)。

第三条付款方式

一、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)四零%四零，零零零零元整，(大写肆拾万元整)；

二、设备进厂甲方应支付工程款五零%(人民币)五零，零零零零元整(大写伍拾万元整)

三、工程验收通电合格后七天内付款一零%(人民币)一零，零零零零元整(大写拾整)

四、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

一、合同范围为配电房内的设备。

二、合同范围内的主器材设备及管路、电线、相关配件、工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

三、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条甲方职责

一、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

二、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付；

三、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

四、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

五、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条乙方职责

一、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

二、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

三、协助甲方向供电局申请一零外线施工的手续；

四、自柜体到厂日起履行保固条款；

五、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

一、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后七五天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

二、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

第九条解约

一、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

二、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

甲签字：__

乙签字：__

__年__月__日

电服务合同范本 第三二篇

一、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

二、材料供应

（一）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

（二）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

（三）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

电服务合同范本 第三三篇

买受人(甲方)：

卖出人(乙方)：

甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

第一条 标的物

一、产品名称：XXXXXXXXXXX 商标： XXXXXXXXXXX 规格/型号：XXXXXXXXXXX 生产厂家：XXXXXXXXXX

二、交易数量：XXXXXXXXX

三、单价：XXXXXXXXX 总价款：XXXXXXXX

四、质量标准：按行业标准、安全标准执行，同时符合乙方对设备的要求。

乙方为甲方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

第二条 运输：乙方送货至甲方安装现场，并承担相应运输及保险费用。

第三条 交付：乙方当于XXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日前完成全部交付。

第四条 风险转移：货物毁损灭失的风险交付前由乙方负担，交付后由甲方负担。该风险的负担不影响违约责任的主张。

第五条检验：自货物交付后的XXXXXXXXX日内完成检验，若对质量有异议甲方应当在质保期内向乙方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。

检验方法：甲方自行检验或委托甲方所在地质检机构进行检验，并作为最终检验依据。 检验合格的标准：严格按照本合同约定质量标准及要求执行。

第六条产品不合要求的处理措施：经检验，若产品质量不符合合同约定的标准或要求的，乙方负责退货、修理、更换，费用由乙方负担，可在应付款项中直接扣除;甲方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，甲方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

第七条 货款支付：电汇结算，甲方凭乙方开具的全额财务报销专用发票，于全部货到验收后 天内支付

第八条售后服务：保修一二个月的硬件包括：LCD之附件、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修三个月;购机后在宏碁官方网站注册成功，电池免费保修延长到一二个月。随机光盘、随机赠送的微型计算机商品等保修三个月。 维修服务方式：送修。保修起始日：为有效发货票购机日期。如无法提供有效发票，则以宏碁系统中记录的生产日期延后二个月作为保修起始日。有效发货票是重要的保修和三包服务凭证。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受七日内退货，一五日内换货，一五日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!，质保期外的`维修由乙方负责，费用由甲方负责。产品的升级事项约定为：

第九条 违约责任

一、乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的零、三%计算。

二、甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的零、三%金额计算，支付款办理期为一零个工作日。

三、乙方所交产品的品种、型号规格、产地、质量、性能指标、配置与本合同及所附附件不符或安装调试不合格的，甲方有权拒收。乙方应承担全部责任并对存在的问题给予及时的圆满的解决，原则上须在七个工作日内给予解决，如遇特殊原因不能如期解决的应及时与甲方友好协商并须得到甲方的认同。

四、乙方对所供产品存在的问题不能如期解决，应给予换货或退货。因此给甲方造成损失的应给予补偿。

五、双方必须严格执行《_合同法》的有关违约责任规定。

第十条 依据法律规定本合同经乙甲双方签字盖章后生效。本合同一式XXXXXXXXX份，当事人各方各执两份，具有相同的法律效力。

第十一条 单据：乙方应于送货同时提交以下单据：提货单、发票、使用说明书、保修单/三包服务凭单、其他单据。

第十二条 争议解决：友好协商，经协商不成，可提交甲方注册地人民法院解决。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日

电服务合同范本 第三四篇

乙方（全称）：__________________

依照《_合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

一、工程名称：__________________

二、工程地点：_________

三、工程内容：_________

四、承包方式：_________

二、合同工期

一、工期：自签订合同之日起六零天

三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为一零零%，优良率：安装工程为：八五%，土建工程为七五%。

四、合同价款和支付方式：

一、合同价款：_________。

二、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付二零%合同款，款项合计xxx元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的五%为质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：

一、合同价格调整：合同签订后超过三个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过一零%的则按照新价格执行。

二、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款向甲方支付违约金。

第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

第三条甲方工作

一、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

二、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。

三、办理施工许可证、一零线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

四、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

五、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。

六、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

第四条乙方工作

一、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。

二、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。

三、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

四、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

五、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

六、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。

七、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第二章工程验收

第五条隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前四八小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后二八天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第二九天起承担工程保管及一切意外责任。

第三章设计变更

第七条设计变更

甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

第四章质量保修

第八条质量保修

保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。

第五章争议、违约

第九条争议

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。

二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

第十条违约

任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的二零%。

第六章其他

第十一条安全施工

一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。

二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

第十二条工程停建和缓建

一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。

二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。

第十三条合同的生效与终止

一、合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止保修期满，有关保修条款终止。

第十四条合同份数

合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。

甲方：_________

乙方：__________________

日期_________

电服务合同范本 第三五篇

委托方(以下称甲方)：

服务方(以下称乙方)：黄石市建筑施工安全技术服务站

本着自愿委托的原则，经甲、乙双方协商，就甲方承建的工程项目提供安全技术服务相关事宜，订立本协议。

一、甲方的义务

一、甲方为乙方提供所承建工程项目的基本概况、安全施工组织设计及相关资料。

二、甲方施工现场负责人、安全管理人员的姓名、联系方式等相关资料。

三、乙方人员提供现场服务时，甲方应派员协助乙方工作。

二、乙方的主要义务

一、严格按照合同约定的服务方式进行服务，促进安全生产、文明施工。

二、依照甲方有关安全技术要求完成服务工作。

三、乙方的服务内容

一、指导施工企业完善安全施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案。

二、按规定对企业编制的基坑支护与降水、土方开挖、起重吊装、模板、脚手架、施工用电等危险性较大的分部分项工程专项安全施工方案进行论证。

三、对极易造成高处坠落、深基坑坍塌等事故工程的安全专项施工方案组织专家进行论证及现场指导服务。

四、为施工企业提供工程开工前的安全技术咨询、指导和服务。

四、乙方的服务方式

一、根据甲方要求乙方对甲方施工现场安全生产、文明施工等提供技术服务。

二、除法定节假日外，全年提供服务，每月不少于二次。

三、甲方如遇重大活动或紧急情况时，乙方可应甲方要求，及时安排工程师到达施工现场，协助工作，并提供技术支持、咨询等方面的服务。

五、服务费计算标准及支付方式

一、乙方对甲方承建的工程项目提供技术服务，服务期限以该工程施工合同约定的开竣工期限为准。甲方应按建安工程量的‰支付给乙方安全技术服务费。

二、乙方在办理施工许可手续前按规定将技术服务费缴存指定银行帐户。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。两份文本具有同等效力。

甲方：乙方：

代表签字:代表签字:

年月日年月日

电服务合同范本 第三六篇

一五、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。

一六、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

一七、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

一八、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

甲方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话：

乙方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话：

本合同各方当事人

甲方：______________________________

法定代表人：_________________________

住址：_______________________________

邮编：_______________________________

乙方：_______________________________

法定代表人：_________________________

住址：_______________________________

邮编：_______________________________

根据《xxx合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：

第一条 项目的名称

项目名称：_____机房供电系统整改工程

第二条 合同内容

一．货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：

产品名称型号规格单价数量单位小计合计

供电设备

供电设备

二．合同金额：_________元

（大写）人民币______________元整

合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。

第三条 货物的质量要求、培训费用及损害赔偿

一．质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：

（一）按国家的标准执行；

（二）按____部颁布的标准执行；

（三）按甲乙双方商定技术要求执行。

二．乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。

三．乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。

第四条 交货

一．交货日期：合同生效后_____个工作日。

二．交货地点：_________________________（由甲方指定）。

第五条 施工要求

一．乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。

二．乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放。

第六条 验收

一．验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告”_____。

二．验收人员

（一）甲方相关部门：_。

（二）_____乙方项目负责人:项目经办人。

三．验收地点:施工现场。

四．文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。

五．验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。

第七条 售后服务

一．对本系统实行终身维护。

二．其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。

三．接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。

四．如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。

五．每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。

六．与工程单位进行一般性的技术沟通。

七．售后服务电话：__________。

第八条 合同的结算

结算方式：交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款，即人民币：元，大写：元整。

第九条 异议期限与处理

乙方在接到甲方书面异议后，应在一零天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,一零日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。

第十条 甲方的违约责任

一．方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。

二．甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十一条 乙方的违约责任

一．乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的，_____由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

二．乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金，超过五日的仍未交货的，甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。

第十二条 其他

一．一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

二．本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

三．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

四．一本合同书适用xxx有关法律，受xxx法律管辖。

四．二本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 附则

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

发包方：_____________________(以下简称甲方)

承包方：_____________________(以下简称乙方)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程中电气分部分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：______________建筑面积：______________ 工程地点：______________结构型式：_____________

二、工程分包形式和分包范围：按建筑面积轻包，内容有：

三、合同工期：开工日期：_______;完工日期：__________________

四、质量要求与验收标准：

本工程单位工程质量等级为合格，必须符合国家现行标准规范及设计图纸和变更内容的要求。

五、承包价格及决算方式：

一、承包价格：按建筑面积_______元/m二承包，待工程完工后，按合同规定的建筑面积计算结帐。

二、承包范围：含临电及全部图纸及变更内容。

三、付款方式：乙方进场后，随着工程进度按月支取生活费，工程竣工完成后付至合同价款的八零%，在其后六个月内结至九五%，余五%为质保金，质量保修期为一年，保修期内如因施工质量问题，乙方无条件维修，如因其它原因造成的质量问题，由乙方负责维修，责任方承担费用。保修期满，无质量问题，保修金结清。

六、双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务：

一、甲方有权统一安排施工进度，安全防护，施工现场布置，施工机械设备的使用等。

二、甲方要求乙方所有进场人员必须遵守以下规定：(一)进入施工现场必须正确配带安全帽;(二)不允许穿拖鞋进入施工现场;(三)作业必须系好安全带;(四)严禁从高处向下抛掷物品;(五)严禁私自拆改安全防护设施;(六)严禁酒后上岗，无证上岗;(七)严禁非机电人员操作机电设备及私拉乱接电源;(八)严禁违章操、违章指挥;(九)材料应按规格码放整齐，不许乱扔小型配件;(一零)不允许大材小用、无计划用料，造成材料浪费;(一一)严格执行宿舍卫生制度;(一二)严禁聚众赌博、打架、违法乱纪;(一三)使用无磷洗衣粉，生活污水、剩饭菜等不得随地倾倒;(一四)宿舍不得有长明灯;(一五)严格遵守作息时间、操作规程、做到施工、生活不扰民;(一六)控制减少施工扬尘的产生;(一七)不得在现场焚烧各种废弃物，以免造成环境污染;

三、甲方有权对乙方的违章行为和违反施工现场管理规定的行为给予处罚，对不合格的劳务人员给予辞退，以无能力履行合同的分包队伍有权清除出场，解除分包合同，对清除出场的队伍不予结算。

(二)乙方的权利和义务：

一、乙方进场后，需提前做出材料计划，并与现场核算员进行核实确定，施工中无其他正当原因造成材料用量超出的，其超出部分的材料费由乙方承担。乙方对甲方所进材料进行验收，不合格的产品不准用于工程，否则一切返工由乙方自付。

二、乙方自行对承包工程进行管理，但必须执行甲方的有关现场的管理规定，乙方应提供合格的、充足的劳务人员，向项目部提供进场人员花名册(花名册内容包括人员姓名、年龄、性别、工龄、籍贯、身份证号、上岗证号、技术级别、近期健康状况)。

三、乙方必须以大局为重，服从甲方对整体工程的统一指挥和统一安排，积极配合甲方完成各项工程任务指标，及时调配参建人员，满足工期和工程质量的要求，不得以任何理由推托、阻碍甲方的正常管理工作。维护安全防护设施和自用机械的保养工作，精心计算原材料的加工，减少材料浪费。

四、乙方从甲方处所领用的各种工具和材料不得随意损坏、丢失，如有此现象发生，其费用由乙方承担。

五、自备小型工具和个人安全防护用具，以保证满足甲方的工期要求和质量要求，遵守施工现场的安全管理制度和操作规程，文明施工，安全作业，不得违章指挥、违章作业、野蛮施工。乙方承包本工程在施工过程中发生任何安全事故，责任均由乙方承担。

六、乙方有权要求甲方提供有健康保障的劳动环境和休息场所，对因甲方原因造成的停工或工期延误，提出索赔和工期顺延(必须实事求是，不得弄虚作假，否则甲方将给予重罚)。由乙方施工原因造成的工程质量问题，其后果均 由乙方负责。

七、工程验收：

乙方在施工过程中，必须进行严格的自检、自查工作，合格后，报工程项目管理人员进行复查和现场监理工程师及业主代表终验，全部合格通过后，方为有效工程量。

八、工程结算：

工程完工后，乙方持甲方工程施工负责人开具的结帐单和合同文本，到财务部结帐(结帐单应注明完成质量情况和工期情况，且必须有项目经理和技术负责人的签字及不拖欠工人工资证明，否则不予结算)。

九、补充内容：

本合同一式四份，双方签字后生效，乙方一份，甲方财务一份，项目部一份，存档一份。

发包人： 承包人：

项目经理： 电话：

电话：

年 月 日

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

一、 工程内容及承包方式

一、工程内容：

二、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

三、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

四、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

五、工程价款的支付方式：

、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的二零%

、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和五%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的七五%。

、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

甲方（发包方）：

委托代理人：

乙方（承包方）：

委托代理人：

依照《xxx合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

电服务合同范本 第三七篇

根据《_经济合同法》及国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对（物业名称）实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。

第一条、物业基本情况

座落位置：______市______区______路（街道）______号；占地面积：______平方米；建筑面积：______平方米；其中住宅______平方米；物业类型：____________（住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合）。

第二条、委托管理事项

一、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、）的维修、养护和管理。

二、房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等）的维修、养护、管理和运行服务。

三、本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场）的维修、养护和管理。

四、本物业规划红线内的属配套服务设施和公共环境的维修、养护和管理及清洁卫生。

五、交通、车辆行驶及停泊。

六、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，（但不含人身、财产保险保管责任）。

七、社区文化娱乐活动。

八、物业及物业管理档案、资料；

九、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项；

第三条、期限

本合同期限为______年。自______年______月______日起至______年______月______日止。

第四条、甲方的权利和义务

一、与物业管理公司议定年度管理计划、年度费用概预算、决算报告；

二、对乙方的管理实施监督检查，每年全面进行一次考核评定，如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经市政府物业管理主管部门认定，有权终止合同；

三、委托乙方对违反物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理：包括责令停止违章行为、要求赔偿经济损失及支付违约金、对无故不缴、交有关费用或拒不改正违章行为的责任人采取停水、停电等催缴催改措施；

第五条、管理目标

乙方根据甲方的委托管理事项制定出本物业“管理分项标准”（各项维修、养护和管理的工作标准和考核标准），与甲方协商同意后作为本合同的必备附件。乙方承诺，在本合同生效后年内达到的管理标准；年内达到管理标准，并获得政府主管部门颁发的证书。

第六条、管理服务费用

一、本物业的管理服务费按下列第______项执行：

二、管理服务费标准的调整按下列第______项执行：

三、乙方对物业产权人、使用人的房屋自用部位、自用设备的维修养护，及其他特约服务，采取成本核算方式，按实际发生费用计收；但甲方有权对乙方的上述收费项目及标准进行审核和监督。

四、房屋建筑（本体）的共同部位及共用设施设备的维修、养护与更新改造，由乙方提出方案，经双方议定后实施，所需经费按规定在房屋本体维修基金中支付。房屋本体维修基金的收取执行市政府物业管理主管部门的指导标准。甲方有义务督促业主缴交上述基金并配合维护。

五、本物业的公用设施专用基金共计______元，由甲方负责在______时间内按法规政策的规定到位，以保障本物业的公用配套设施的更新改造及重大维护费用。

六、乙方在接管本物业中发生的前期管理费用______元，按下列第______项执行：

七、因甲方责任而造成的物业空置并产生的管理费用，按下列第______项执行：

第七条、奖惩措施

一、乙方全面完成合同规定的各项管理目标，甲方分别下列情况，对乙方进行奖励；

二、乙方未完成合同规定的各项管理目标，甲方分别下列情况，对乙方进行处罚：

三、合同期满后，乙方可参加甲方的管理招投标并在同等条件下优先获得管理权，但根据法规政策或主管部门规定被取消投标资格或优先管理资格的除外。乙方全部完成合同责任并管理成绩优秀，多数业主反映良好，可以不参加招投标而直接续订合同。

第八条、违约责任

一、如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止合同。

二、如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

三、因甲方房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理。（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准）四、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

本合同正本连同附件共一页，一式三份，甲、乙双方及物业管理主管部门（备案）各执一份，具有同等法律效力。

本合同自签订之日起生效。

甲方签章：

法人代表：

______年______月______日

乙方签章：

法人代表：

______年______月______日

电服务合同范本 第三八篇

甲方(单位)名称 :乙方(业务员)姓名 :根据《_劳动法》的有关规定,甲乙双方经平等协商,自愿签订本聘用合同确定劳动关系并共同遵照执行。

一、合 同 期 限 ：(本合同采用下列方式之一)______

一、固定期限合同 ： 自 ________年 ____月 ____日起,至 ________年 ____月 ____日止,为期 ________年 ____月;其中,试用期为 _____个月,试用期自 ________年 ____月 ____日起,至________年 ____月 ____日止。

二、甲方安排乙方从事特定工作任务为期限,自 ________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日,该任务完成后,本合同即终止执行。

三、无固定期限合同,除按规定变更、解除、终止外,本合同可至乙方达到退休年龄时终止。

二、工作内容和工作条件

一、甲方根据单位情况和有关人事政策法规,通过双向选择、择优聘任、竞争上岗等方式,确定乙方的工作岗位,其岗位职责按签订的岗位聘任合同或岗位责任书执行。

二、甲方根据乙方的岗位及工作要求,为乙方提供必需的工作条件和劳动保护设施,保障乙方的安全与健康。

三、报酬和保险、福利待遇

一、员工的工资保障前提是每月完成___________元的业务量。超额部份以_________%提成。如不能按期完成每月所定业务量的将按照实际业务金额的_________%提成。(备注:适合于报刊分类广告),印刷品业务单独以_________%核算。 在试用期间,公司给予__________元的试用期工资, 转为正式员工后,其一: 每月薪金为__________元。 其二: 底薪为: __________元_______%的期提成。( 其一□ 其二□ )

二、根据按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,甲方依据国家有关规定和乙方完成工作任务等情况,以货币按月核发乙方应得的工作报酬,不得克扣或无故拖欠,并根据国家有关规定,为乙方建立档案工资。

三、乙方在合同期内的工时制度、公休假日均按国家及本省有关规定执行。特殊情况请参阅《公司管理制度》

四、乙方在做业务期间出现意外事故，甲方不负责任何责任。

四、工作纪律

一、甲方应明确并切实加强公司内部的岗位责任制,建立健全考核制度,做到职权清楚、责任明确、考核严格、奖惩分明。

二、甲方有权根据国家现行有关法律、法规和政策,制定本单位的规章制度,乙方有违反的,甲方可按规定给予必要的处理。

三、乙方应努力学习政治文化,积极参加岗位技能培训,忠于职守,服从领导,团结同志,努力完成本职工作。

五、聘用合同的变更、解除、终止

一、因特殊情况致使合同无法履行,经双方协商同意可以变更本合同的相关内容,也可以解除本合同。

二、乙方有下列情况之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合聘用条件的。

(二)严重违反甲方规章制度和工作纪律,经批评教育仍不改正的。

(三)严重失职,营私舞弊, 泄露商业秘密事项给甲方利益造成重大损害的。

(四)被依法追究刑事责任的。

(五)乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不服从另行安排适当工作的。

(六)连续两年考核不合格的,又不服从组织安排或重新安排后年度考核仍不合格的。

(七)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的。

三、有下列情况之一的,乙方可以解除聘用合同:

(一)试用期内的。

(二)甲方未按照国家规定或聘用合同支付工作报酬或提供工作条件的。

(三)按照国家规定乙方经甲方同意考入普通高等、中等专业学校,应征入伍,以及经甲方同意调出的。

四、有下列情况之一的,聘用合同终止:

(一)聘用合同期满。

(二)双方约定的终止条件出现的。

(三)乙方被开除、自动离职以及死亡的。

五、有下列情况之一的,甲方不得终止或解除聘用合同:

(一)在正常的合同工作期间的。

(二)乙方患病或者负伤,在规定的医疗期内的。

六、甲乙双方解除合同应以书面形式通知对方,其中有本聘用合同第五条第二款的第

六、七项情形的,应提前三零天通知对方。

七、违约和解除合同责任甲方或乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合本合同所约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(一)合同期间,一方违反合同有关条款规定,应付给对方违约金_______元;给对方造成经济损失的,应承担相应的经济赔偿责任。

(二)乙方系甲方出资培训

电服务合同范本 第三九篇

供电人： [供电单位]

用户编号:

用电人： [用户名称(用方)]

证件号码：

为明确供电企业(简称：供电人)和居民用电户(简称：用电人)在电力供应与使用中的权利和义务，根据《_民法典》《_电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《重庆市供用电条例》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、用电地址、容量和性质

一、用电地址： 。

二、合同约定容量： 千瓦。

三、用电性质：居民生活用电

二、供电方式、供电质量

供电人以电压三八零/二二零伏电源向用电人供电。在电力系统正常状态下，供电人所供电能质量应符合国家规定。

三、用电计量

一、供电人按国家规定在用电人的受电点安装用电计量装置，其记录作为计算电费的依据。供电人按规定对用电计量装置开展轮换以及不定期检查等工作，用电人应予支持和配合。

二、用电人负责妥善保管用电计量装置，如发生用电计量装置丢失、损坏、封印脱落、过负荷烧坏、安全隐患等情况，用电人应及时告知供电人，并补交相应的电费。如因供电人或不可抗力致使用电计量装置出现或发生故障的，供电人应负责更换，不收费用。因用电人原因引起的，用电人应承担赔偿费用;用电人主张非因自身原因引起的，用电人应当提供证明，能够证明的，用电人无需承担赔偿和更换费用，否则需承担。

三、供电人、用电人认为用电计量装置失准时都有权提出校验要求，对方不得拒绝。供用电人可自愿委托有资质的计量检定机构对计量装置进行检定，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由供电人承担检定费用，并免费为用电人更换合格的计量装置。

四、电价与电费结算

一、供电人应当按照国家批准的电价，依据用电计量装置的记录计算电费。电价调整按国家价格管理部门的调价文件规定执行，不再另行通知。

二、用电人应当于抄表当月二四日之前足额交清电费。如供电人交费截止时间、地点、方式等发生变化，供电人应事先在供电营业场所公告。

五、供用电设施产权分界和运行维护管理责任

供电人、用电人以电能表后微型断路器下桩头作为产权分界点，产权分界点电源侧供电设施属于供电人，分界点负荷侧供用电设施属于用电人所有。供电人、用电人按产权归属，各自承担相应的运行维护责任。在供用电设施上发生事故引起的法律责任，按供用电设施产权归属确定。但产权所有者不承担受害者因违反安全或其他规章制度，擅自进入供电设施非安全区域内而发生事故引起的法律责任。

六、用电安全

用电人应了解和学习安全用电常识、增加安全意识，遵守安全用电规程，按国家有关规定和《安全用电须知》的'要求安全用电，《安全用电须知》具体见附件。用电人应在供电设施产权分界点后端安装用电保护装置(如漏电保安器、空气开关等)，用电人不安装用电保护装置视为用电人已采取更为有效的其他安全措施，不影响供电人对其供电，因未安装用电保护装置造成的安全事故和损失由用电人自行承担。

七、合同的变更和解除

一、用电人需要增加、减少用电容量，变更户名，过户，改变用电性质，改变电价，迁移用电地址，移动表位等变更用电和终止用电时，在结清电费后，向供电人提交有关申请和证明文件，并按规定办理相关手续。

二、用电人连续六个月不用电，也不申请办理暂停用电手续的，供电人有权终止其用电，解除本合同。用电人需再用电时，按新装办理。

八、违约责任

(一)供电人的违约责任

一、供电人的供电质量未达到国家规定标准，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任，但因下列原因之一造成的，供电人不承担赔偿责任：(一)不可抗力;(二)用电人自身的过错。因第三人责任给用电人造成损害的，第三人应当依法承担赔偿责任，供电人应协助用电人向第三人索赔。

二、供电人因供电设施计划检修，需要中断供电的，供电人应当按照规定进行公告。违反国家规定程序中止供电，按《供电营业规则》相关规定处理。

(二)用电人的违约责任

一、未按期足额交付电费的，应继续交付，并自逾期之日至交付日，每日按欠费总额的一%支付违约金，不足____元的按____元收取。经供电人催交仍不交付电费和违约金的，供电人可依据《重庆市供用电条例》等相关规定中断供电，并追收所欠电费及违约金。用电人一旦付清所欠电费和违约金，供电人应按规定恢复供电。

二、出现未经供电人同意，超过合同约定容量用电、擅自向上述地址以外转供电、擅自改变用电性质、擅自引入其他电源以及私自迁移、更动和操作用电计量装置等违约用电行为的，应按《供电营业规则》规定承担相应的违约责任，并对由此造成的人身触电伤亡和电器火灾事故承担所有责任。

三、出现在供电人供电设施上擅自接线用电、绕越供电人用电计量装置用电、伪造或者开启供电人加封的用电计量装置封印用电、故意损坏供电人用电计量装置、故意使供电人用电计量装置不准或失效等窃电行为的，应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费。供电人对窃电行为应予制止，并可当场中止供电。窃电时间和窃电量无法查清楚的，窃电日数至少按一八零天计算，每日照明窃电时间按六小时计算。

四、因用电人过错或未按照国家有关规定安全用电，造成人身触电伤亡、电气火灾、电力运行事故的，由用电人承担法律责任。

九、争议解决方式

本合同履行中发生争议的，供电人、用电人可双方协商解决或申请调解，协商或调解不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

十、其他约定。本约定是供用电人经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以本约定为准。

十一、本合同未尽事宜，按《_民法典》、《_电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《重庆市供用电条例》等有关法律法规、规章办理。

十二、附件：

一、 供电设施产权分界点示意图;

二、 安全用电须知。

上述附件作为合同组成部分，具有同等法律效力。

十三、合同效力

本合同经供电方加盖合同专用章，用电人或授权代表签字即成立，采用电子签章或电子签名的与加盖鲜章或手写签名具有同等法律效力。双方在供用电业务流程所形成的申请、核定确认单等书面资料，为合同附件，与合同正文具有同等效力。自供电人装表接电之日起生效，办理完毕销户手续、终止供电或者双方协商或一方依法解除供用电合同关系之日起失效。合同履行期如遇国家法律、法规、规章、政策变动需要变更合同的，供电人不再与用电人重新签订合同，供电人、用电人同意按国家法律、法规、规章、政策履行。

十四、供电人和用电人均已认真阅读并完全理解本合同全部条款，同意签订并依约履行本合同。

供电人(盖章)： 用电人(签字)：

委托代理人(签字)：

年 月 日 年 月 日

电服务合同范本 第四零篇

甲方：

乙方(业主)委托代理人姓名：

根据《_大厦住宅用房物业管理和费用收取办法》，甲乙双方就乙方使用的房屋物业管理服务及费用等事宜，达成协议如下：

一、房屋地址：

二、 管理建筑面积： M二

三、 管理期：从 年 月 日至 年 月 日止。

四、 在管理期内，甲方向乙方提供物业管理项目有：公共场所和公共设施的清洁、水池清洁、水电设施的维护、化粪池清理、代收水电费;

五、物业管理费标准为 元/M二月，月总额为 元。乙方每月x日前按现金付款方式缴付物业管理费给甲方。乙方签定物业管理服务协议后，应向甲方预缴两个月物业管理费作履约保证金(人民币) 元，预缴水电周转金元，合同期满后无息退还。

六、乙方须遵守如下规定：

一、因使用需要对房屋进行扩、加、改建(含改变间隔)、室内装修或增加设备，乙方须以书面文件(附施工图)向物业公司申报，根据乙方的申报材料，甲方负责向业主申报审批。我司接到业主审批通知后，通知乙方施工。

二、非住宅用房的原有公共设施及其设备的维修，由甲方负责，乙方须无条件服从维修工程的需要。如因乙方过错延误维修造成他人人身伤亡、财产损失的，须负全部责任。乙方使用房屋不当或人为造成房屋或公共设施损毁的，须负责修复或赔偿。

三、乙方在承租屋内需增设、使用超过原核定标准规定的水、电设备，须经业主和物业公司同意并承担所发生的费用。

四、注意防火安全，履行消防安全职责，不得在房屋内非法存放除生活所需以外的易燃、易爆等危险品。

五、乙方须遵照政府有关法律、遵守大厦业主公约和物业管理规定，合法合理使用房屋，不制造环境污染、噪声污染、空气污染、不发生影响大厦正常生活秩序的行为。

六、乙方须按时如数交纳物业管理费、水电费及其他应交的费用，无正当理由拒交、延交者按有关规定处理。

七、甲方责任、义务

一、认真贯彻、严格执行政府和地方的法律、法规和省、市物业管理规定。

二、为乙方提供报批装修所需的图纸及技术资料。

三、对承诺的服务项目每年至少进行一次租户满意度的调查及征询，不断提高服务质量。

四、努力为乙方营造一个良好的工作和生活环境。

八、法律责任

一、乙方违反本协议约定或违反物业管理有关规定的，甲方有权对乙方进行批评、教育、劝阻，或接受业联会委托采取其他有效措施。

二、乙方未能按照协议之约定交纳物业管理费、水电费等费用，甲方有权按日加收应交费用千分之三的滞纳金。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，于签定日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电服务合同范本 第四一篇

七、本工程的质量为优良。

八、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。

九、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

一零、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。

一一、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。

一二、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。

电服务合同范本 第四二篇

合同编号：一三五三二八

供电合( )字第________号

供电方：_______________ 营业执照号码：_______________

用电方：_______________ 营业执照号码：_______________

为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。

一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间

二、设备安装费用的.负担

_________________________________________________________________________

三、电费的计算和结算方法

_________________________________________________________________________

四、双方协商同意的其他条款

_________________________________________________________________________

五、违约责任

_________________________________________________________________________

六、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件

_________________________________________________________________________

七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、本合同有效期：从双方签章之日起到________年________月________日止。

九、本合同一式________份，供、用方各执一份，副本送________银行、________工商局(所)各一份备案。

供电方：(盖章)________________

代表人：________________________

开户银行：______________________

帐号：__________________________

用电方：(盖章)________________

代表人：________________________

开户银行：______________________

帐号：__________________________

电服务合同范本 第四三篇

供电方（供方）：_________

法定地址：_______________

法定代表人：_____________

委托代理人：_____________

联系人：_________________

电话：___________________

传真：___________________

邮编：___________________

开户银行：_______________

帐号：___________________

税务登记号：_____________

营业执照号：_____________

组织机构代码号：_________

供电方（供方）：_________

法定地址：_______________

法定代表人：_____________

委托代理人：_____________

联系人：_________________

电话：___________________

传真：___________________

邮编：___________________

电费开户银行：___________

帐号：___________________

税务登记号：_____________

营业执照号：_____________

组织机构代码号：_________

为明确供电企业和电力用户在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《_合同法》《_电力法》《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

用方在订立本合同时已阅读并充分了解《上海市电力公司供电营业细则》有关内容，并同意遵守。

一、用电地址、用电类别：

一、用电地址：_________________________

二、用电类别： （工业/非工业/ 农业/商业）

三、用方休息日：_______________________

二、供电方式、用电容量

一、供方向用方提供三相交流五零HZ 三八零 伏电压的电源。

二、供电电源：______________

a、常用电源

供方经公用变压器，采用 （架空线/电缆）向用方供电。用方核准用电容量为_____千瓦（具体用电设备见附件一）

b、备用电源

供方经公用变压器，采用 （架空线/电缆）向用方供电。用方各用用电容量为____千瓦，其与主供电源采用 （机械/电气）联锁，不得并列运行。

三、用方采取下列电或非电的保安措施，防止电网意外断电对安全生产产生的影响：

a、用方自备发电机____台，总装机容量____千瓦。与网供电源采用 （机械/电气）闭锁，用方不得自行改变或撤出联锁装置。

b、非电保安措施是______。

四、具体供电接线方式见附件二（供电接线及产权分界示意图）

三、供电质量

一、在电力系统正常状况下，供方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用方供电。

二、在电力系统正常运行的情况下，供方应向用方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供方按规定事先通知的停电，用方愿意配合。

四、用电计量

一、供方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为向用方结算电费的依据。

二、用电计量方式、计量装置参数如下：

（一）用电计量装置安装在_____处，安装的有功电度表为_____安培。电流互感器变比为_____。用于计量 （动力/照明）用电量。

（二）用电计量装置安装在____处，安装约有功电度表为______安培， 电流互感器变比为______。用于计量 （动力/照明）用电量。

三、设在用方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供方办理，用方愿提供工作上的方便，并对用电计量装置负责保管。 供方在用方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用方应在工作凭证上签章。

供方按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用方发现用电计量装置有故障时应及时通知供方，由供方负责处理。用方认为供方装设的计费电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用方对检验结果有异议时，在接到检验结果后一五 个工作日内，可向上海市技术监督局申请检定。

五、电价及电费结算方式

一、计价依据及用电电价：

（一）供方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用方定期结算电费。

在合同有效期内， 发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

（二）用电电价：

供方对用方执行单一制电价。

二、电费结算方式

（一）供方应在每月_____日定期抄表，并按规定日期抄表，按期向用方收取电费。

（二）用方同意在收到缴费通知后_____个工作日内全额交清电费。供方委托_____银行向用万电费开户银行划拨电费。每月分三次划拨，即每月六 日、一六 日、二六 日按全月电量的三分之一左右划拨，并于次月六 日结清当月全部电费。

根据需要，双方可另行签订电费结算协议。

用方应按国家规定，向供方存出电费保证金和电表保证金。用电终止时，供方按规定退还保证金。

三、用方对用电计量、电费有争议时，同意先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时则按照本合同第九条处理。

四、用方在交付逾期电费时，应首先支付违约金。扣除违约金后的剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。

六、供电设施维护管理责任

一、经双方协商确认：

a、常用电源供用电设施产权分界点设在_______处；

b、备用电源供用电设施产权分界点设在_______处；

产权分界点电源侧资产属供方，由供方负责运行维护管理；产权分界点负荷侧资产（除供方的计费电能计量装置及总熔丝箱）属用方，由用方负责运行维护管理。

二、除另有约定外，未经对方同意，不得操作和更动对方分管的供用电设施。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作的，事后应在二小时内通知对方。

三、在供用电设施上发生的法律责任，以供用电设施产权归属确定。供方、用方应做好各自分管的供用电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

七、其他约定

一、为保证供电、用电的安全，供方按《用电检查管理办法》对用方的用电情况进行检查时，用方应予配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用方愿派员随同并配合检查。

二、用方在受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部门颁发的`《电工进网作业许可证》

三、用方需新装、增加或更换自备发电机组应向供方申请并经审核同意。

四、用方需增加用电容量、变更用电（减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、分户、并户、销户、改压、改类、更名或过户）时，同意事先到供方用电营业场所办理申请手续。

五、未经供方许可，用方不得自行向第三方转供或引入电源。用方在其用电地址内将部分土地、房屋出租或转让时，应通知承租人或受让人向供方办理用电申请手续，并提供必要的供电通道或变配电站站址。

六、供、用电双方任何一方改变法定地址、电费开户银行、帐号、税务登记号应于一周内书面告知另一方。

八、违约责任

一、供方违约责任：

（一）供方未能依法按规定的程序事先通知用方停电，给用方造成损失的，供方按附件三承担赔偿责任。

（二）由于供方的责任引起电能质量超出标准规定，给用方造成损失的，供方将按附件三承担赔偿责任。

（三）供方发生电力运行事故，给用方造成损失的，供方将按附件三承担赔偿责任。但有下列情形之一的，供方不承担赔偿责任：

①用方自身的过错；

② 因电力运行事故引起开关跳闸， 经自动重合闸装置重合成功；

③ 由于不可抗力引起电力运行事故。

二、用方违约责任：

（一）用方不按期交清电费，应承担电费滞纳的违约责任。违约金从逾期之日起计算至交纳之日止，违约金按下列规定计算：

① 当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；

② 跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。经供方催交，用方仍未付清电费的，供方可依法按规定程序停止部分或全部供电，并追收所欠电费和违约金， 停电引起的损失由用方自行承担。

（二）用方愿遵守《电力供应与使用条例》第三十、第三十一条规定之行为。如有违反， 供方将按《供电营业规则》有关规定对用方加收违约使用电费。

（三）用方违反约定事项第五 条之规定，擅自向第三方转供或引入电源，电网运行对第三方产生的一切风险由用方承担，且因转供或引入电源引起的供方损失也将由用方承担。

九、争议的解决方式

双方因履行本合同发生争议，应依本合同之原则协商和解。协商不成时，可以提请电力管理部门行政调解。未经调解或调解不成时，双方同意选择下列第_____种方式解决：

一、向_____仲裁委员会提请仲裁

二、向签约地人民法院提起诉讼

十、供电时间

a。己受电用户在本合同签约生效后，供方即依本合同向用方供电。

b。 用方新建改建的受电装置经供方检验合格，且本合同生效后，供方即依本合同向用方供电。

十一、合同的变更和解除

一、 本合同的变更和解除应按《供电营业规则》第九十四条办理。

二、 在双方签订变更、解除合同的书面协议之前， 本合同继续有效。

三、 本合同有效期内，经双方协商同意的有关修改合同的文书、电报、传真和图表也是本合同的组成部分。

十二、本合同效力及未尽事宜

一、 本合同未尽事宜， 按《_合同法》、《_电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《上海市电力公司供屯营业细则》等有关规定协商解决。如遇国家法律、政策调整修改时， 则按新规定执行。

二、本合同经双方签字并加盖公章后生效，此前双方签订的供用电合同或协议自行终止。

三、本合同一式_____份， 双方各执____份。

四、本合同的签约地为 。

五、本合同附件包括：

a、 附件一：用电设备清单

b、 附件二：供电接线及产权分界示意图

c、 附件三：供电方违约赔偿办法

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

供电方： （盖章）___________

用电方： （盖章）___________

签约人： （签章）___________

签约人： （签章）___________

签约时间： ___年___月___日

签约时间： ___年___月___日

电服务合同范本 第四四篇

一.如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

二. 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

三.本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

发包方(下称甲方)：

承包方(下称乙方)：

根据《xxx建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称：

文化苑小区水电安装工程

工程地址：

文化苑小区

承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

一、乙方必须在

年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

二、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第五条合同价款

本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照二零xx年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第八条双方职责

甲方职责

(一)按时提供施工工作面给乙方使用。

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

(四)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

(五)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

(六)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

(七)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第九条安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《xxx安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。

乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

(一)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

(二)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

(三)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(四)设计变更和工程量增加；

(五)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

(六)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十一条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

第十三条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方(下称甲方)：

承包方(下称乙方)：

根据《xxx建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称：

文化苑小区水电安装工程

工程地址：

文化苑小区

承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

一、乙方必须在

年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

二、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第五条合同价款

本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照二零xx年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第八条双方职责

甲方职责

(一)按时提供施工工作面给乙方使用。

(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

(四)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

(五)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

(六)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

(七)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第九条安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《xxx安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。

乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延;

(一)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(二)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

(三)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(四)设计变更和工程量增加;

(五)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(六)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十一条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

第十三条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：(简称甲方)

乙方：(简称乙方)

甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

一、工程概况：

工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程

建筑面积：(约四一零零零㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。

二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。

三、工程承包范围：

承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件一)。

四、工程承包费用及结算方式：

一、计价方法：

(一)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件一)。

(二)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的八零%支付工程款，之后按月进度工程量的八零%支付工程款(按附件二进行计算)，工程竣工验收合格后付足九五%，留五%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。

五、其它：

一、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的五零%付给乙方(按附件二进行结算)。

二、乙方不提供相关资质，但需交纳一万元资质挂靠费用。

三、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。

五、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

一. 工程名称：

二. 工程地点：

三. 工程范围和内容：

第二条 工程承包方式

包工不包料

第三条 工程期限

一. 本工程合同总工期为 天;

二. 本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为年 月 日 ;

三. 如遇下列情况，工期作相应顺延和调整。

(一)甲方在合同规定开工日期前 天，不能提供施工场地或场地不具备施工。

(二)未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相邻的产权单位。

(三)未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，而影响工程进度

(四)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度，

第四条 工程合同总价

一. 本工程合同价为人民币

第五条 甲乙双方负责事项及分工

一. 甲方

(一) 负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资 料及产权相邻的单位划分的相关资料

(二) 负责提供办理用电的有关合法手续

(三) 委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(四) 按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后的结算。

(五) 负责办理供电部门所收取的相关费用。

(六) 负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

(七) 未竣工前不得擅自进行电气设备的操作使用。

(八) 负责提供设备维护人的资质证明报供电部门。

二. 乙方

(一) 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(二)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(三)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

(四)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(五)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

第六条 设备材料购置

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：

第一条基本概况

一、分项工程名称：庆阳汽车北站改扩建项目

洗车、修理车间;公厕给排水、采暖通风、消防及电路分项工程。

二、工程地点：

庆阳汽车北站院内

三、工程承包方式：

包工包料

四、工期：根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以三零零-五零零元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。

五、承包范围：

公厕、洗车、修理车间图纸设计以内的给排水、采暖、电气及消防所有的工程量。

六、合同价款：公厕、洗车、修理车间给排水、采暖、电气及消防总造价三八二零五一元整(叁拾捌万两千零伍拾壹圆整)。

第二条承包责任

一、乙方必须严格按照设计要求规范施工。

二、乙方提前向甲方提供材料采购样品。

材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。

三、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。

四、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

五、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。

六、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。

七、乙方代表必须随叫随到。

否则后果自负。

八、甲方负责给乙方提供一间房子。

第三条工期延误

一、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延

(一)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。

(二)甲方同意工期顺延的其他情况。

二、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

第四条工程验收和保修

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。

二、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为二年。

三、供热系统为二个采暖期。

第五条工程款支付方式

按工程进度付款，工程预验后付至八零%工程款，剩余二零%工程款在正式验收后支付(扣除五%的保修金)。

第六条违约责任

一、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

二、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

三、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

四、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延。

五、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。

第七条附则

一、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

二、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。

第一条 外包服务范围

（一）服务地点：甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。

（二）服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的修复；含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割；水电开槽、布线、穿线、埋槽。

（三）合同服务期限：

第二条 甲方的主要权利和义务

（一）根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。

（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。

第三条 乙方的主要权利和义务

在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：

（一）全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。

（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。

（三）认真、负责地答复甲方设备故障的有关问题。

（四）其他与水电使用、安全相关的工作。

（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。

（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第四条 乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。

第五条 在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。

第六条 未征得甲方同意，乙方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。

第七条 费用结算： 乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方RMB 元。

第八条 乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

第九条 在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。

第十条 纠纷处理方式：

双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前一个月书面通知对方。

（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

二零xx年xx月xx日

甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

地址： 公民身份号码：

法人代表： 身份证住址：

电话： 电话：

邮编： 邮编：

传真： 开户银行：

账号：

为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

一、双方确认：甲乙双方不构成劳动关系，也不构成雇佣关系，乙方不是甲方公司正式员工，乙方若在承包区域电梯维保业务中若发生工伤事故，责任自行承担，乙方也无权以甲方公司员工身份向甲方主张权利。

二、承包服务范围

乙方承包甲方安装于下述位置电梯实施保养服务：

一.的建筑物名为内的小计台；

二.的建筑物名为内的小计台；

三.的建筑物名为内的小计台；

三、服务期限

自年___月___日起至_______年___月___日止，为期个月。

四、服务时间

一.本合同规定的服务无固定工作时间，由乙方自行安排，保证按规定完成日常维保任务。

二.本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供三六五天，二四小时全天候应急处理服务。

五、服务内容及双方责任

（一）乙方的责任

一.本合同的服务方式为小包保养，服务时应严格遵守国家电梯设备的各项法律规定及操作规程。

二.每月二次，根据国家标准和规范,的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

三.提供全天候应急处理服务，并在接到业主方或甲方报修通知后分钟内赶到现场，特殊情况小时内到达。

四.因保养不当停梯，若在个工作日内未能恢复运行的，将免收该台个月的保养费；在个月内未能恢复运行的，将免收该台设备年的保养费。

五.收集留存所保养电梯日常维修保养所产生的各项记录资料，并移交甲方。

六.配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

七.当发现或发生非保养责任事故时，应立即通知甲方及业主方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方及业主方停止使用该设备。

（二）甲方的责任

一.对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

二.保养时，配合乙方向业主方交涉，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。

三.代表乙方向业主方反馈，促使业主方使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。

四.配合乙方向业主方主张支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。

五.因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，与业主方另行签订修理合同。

六.因乙方工作失误造成业主方或甲方损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

六、服务费用

电梯保养费每台￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整），合同期内总计￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整），此费用为包干价格，不调整，乙方在此基础上不得再向甲方主张任何其他费用。

七、付款方式：

承包服务费平均分为期（承包总月份）支付，甲方每月日前向乙方银行账号支付承包服务费￥：元（大写：拾万仟佰拾圆整）。

八、本合同签订后未尽事宜，双方可补充协商。本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

九、本合同载明的地址为双方日常文件传递或发生争议时的法定收件地址，合同载明的乙方账号为合同结算收款账号。

十、任何一方若需终止合同，必须提前两个月书面通知对方，结清所有费用后办理终止事宜。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，签署盖章后生效。

甲方（章）： 乙方（签字捺印）：

法人代表或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;

第二条 工程承包方式

乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)

第三条 工程期限

一. 本工程合同总工期为 一五 天;

二. 本工程开工日期为 二零__年 六 月 一九 日

竣工日期为 二零__ 年 七 月 二日 ;

第四条 工程合同总价

本工程合同价为人民币

第五条 甲乙双方负责事项及分工

一、甲方

(一)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

(二)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。

(三)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。

二、 乙方

(一) 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

(二)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

(三)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

(四)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。

(五)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。

(六)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。

第六条 设备材料购置

七、租金及支付方式： 一、租金标准：乙方向甲方租用上述场地及机房，租金为每年人民币 万元整（￥ 元），该费用含场地使用费、管井使用费、管理费、税金； 二.支付方式：分 期缴纳，协议签订后乙方按甲方指定时间 一次性向甲方支付第一期（合同第一年度）租金计人民币 万元整（￥ 元）。第二年度的租金在第二年合同期的第一个月的十日前缴交该合同年度的租金，逾期甲方将按欠缴总额的每月万分之五向乙方收取滞纳金，甲方应提前提供深圳市税务局正式税务发票，因甲方提供发票时间推迟而延误付款，乙方不承担任何责任。

三.甲方承诺在合同有效期内，乙方所缴纳的租金已包含各种费用，甲方不再向乙方收取任何费用。 八、双方权责： 一.乙方在租用期间，拥有其天馈、机房及其他所有通信设施的所有权，但不拥有该机房、设备、设施所占用地方的所有权，只享有合同期限内的使用权。

甲方应提供乙方光缆在甲方区域内架空、埋地或管线井引入机房的路径。 二.甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。

甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于一零KVA 的供电（二二零伏）接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径；电费由乙方自行缴纳。 三、乙方使用的电源由乙方自设经中国电力部门检验合格的计量表，依法计量，按供电部门规定的统一价格每季度向甲方结算一次，价格暂定为 元/度，以后随供电部门电价的统一调整而调整。

甲方应保证乙方机房设备的供电正常，若因非乙方责任引起供电纠纷，或其他甲方人为因素造成乙方设备停机所产生的损失，由甲方负责赔偿（非人为因素如供电设备、设施维修保养停电，或故障停电检修，或不可抗拒因素除外）。电费按甲方指定时间由乙方汇入甲方指定银行，即： 收款单位： 开户银行： 银行帐号： 四.在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。

五.甲方负责协调与大厦物管部门的关系，保证乙方组织的施工单位顺利进入施工现场进行施工。 六.甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。

乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。 七.基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入大厦及楼顶的通路。

如因维护检修不当或不及时给大厦或其它人员造成损害的，由乙方承担相关责任。 九.甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。

十.本合同有效期内，乙方设备所发生的故障，由乙方承担，但因甲方人为因素给乙方造成的各种损失，由甲方承担赔偿责任。因不可抗力给双方造成的损失除外。

十一.合同有效期内，如甲方依法律法规规定的情形处理乙方租用区域的产权，应在一个月前通知乙方，并负责协调好新的产权人与乙方的关系，确保乙方在合同期内的权益，并确保乙方不再为此增加费用。 十二.合同期满后双方如愿意续签合同，可延长租用期限，并续签合同.，但乙方需提前二个月与甲方协商续签事宜。

十三、本合同生效后，除甲、乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行，不得违约。合同期限届满前，任何一方单独终止合同，均应支付对方违约金，违约金为本合同总额的二零%，违约金不足以赔偿损失的，还要支付赔偿金。

十四、经双方协商一致，合同条款可予以变更或终止。 十五、双方因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十六、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及附件与本合同具同等法律效力。 十七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

电服务合同范本 第四五篇

甲方： 地址：

电话： 传真：

乙方： 地址：

电话： 传真：

本合同双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致甲方出售给乙方下列物品，并按照下列条款签订本合同。

一.货物名称、数量及规格：

二.质量标准：每件家具应与XXX规定的树木名称、产品标识和实际用材相符合，且不低于样品同等质量。

三.乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付相应款项，甲方在收到任何款项时应在X日内向乙方开具相应数额的正式发票。付款方式为_____(以下方式中任选一种)：

(一)乙方于合同签订之日一次性向甲方支付本合同家具总额。

(二)预付款人民币_______元于合同签订之日由乙方支付给甲方，余款人民币_______元于提货或送货时一次性付清。

(三)定金人民币_______元，即合同家具总额的二零%，于合同签订之日由乙方支付给甲方，余款人民币_______元于提货或送货时一次性付清。 四.违约责任：

(一)采用预付款方式的，违约方向守约方按合同家具总金额的支付违约金。

(二)采用定金方式付款的，如果乙方违约中途解除合同的，定金不予返还;如果甲方违约中途解除合同的，应向乙方双倍返还定金。

(三)未取得对方书面同意，迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的一%作为违约金。

五.乙方自提货物，提货日期为___年___月___日。乙方自行提货的，应现场验收，缴清全款后提货和填写签收单，提货时视为当日验收合格。

六.甲方送货的'，由甲方负责将家具于___年___月___日送至乙方指点地址_________,运费由甲方承担。乙方应即时对家具进行验收，并缴清货款和填写签收单。

七.验收：甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量、结构、颜色及款式等外观和质量，及有无《产品质量承诺书》进行验收，并且在签订单上填写验货结果。乙方发现问题应当场提出，否则甲方不承担责任。

八. 质量“三包”规定：家具“三包”有效期为一年，自乙方签收之日起算。即九零日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理;一八零日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货;三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理。

九.非质量问题的换货：乙方对已购家具不满意，在签收之日起七日内在包装和家具没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，但因换货产生的运输费及劳务费由乙方承担。

一零.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商或调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，但争议之外的其他合同义务应继续履行。

一一. 本合同一式两份，双方各执一份，由甲乙双方在 年 月 日于(填写甲方的地址)签订，自双方签字盖章后生效。

一二.合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙可另行协商，经协商一致，以书面补充协议方式完成;补充协议的效力等同于本合同。

一三.本合同的附件一：签收单(如果有附件的列举附件名称)

甲方(卖方)： 乙方(买方)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

电服务合同范本 第四六篇

承包人：_________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称：xx

二、工程地点：xx

三、工程范围：xx

四、承包方式：xx

五、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

二、合同工期及工期延误

一、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，合同工期总天数xx天（以实际进场施工之日算起）；

二、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之xx的违约金，算至验收合格之日；

三、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a、发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c、发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d、设计变更或工程量增加；

e、非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过xx小时；

f、不可抗力；

g、其他非因承包人原因造成停工累计超过xx小时。

四、承包人在以上情况发生后xx日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后xx日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币）xx，小写￥xx。

五、工程款结算及支付

一、主钢构进场之日起xx日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度款；

二、纲结构主体完工之日起xx日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度款；

三、工程全部完工之日起xx日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

一、承包人在合同签定xx日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

二、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

三、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

四、承包人于接到审查合格图纸xx日内完成主构件的加工并运抵工地现场

五、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

三、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

四、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

一、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

二、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

三、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

四、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

五、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表xxx，承包人现场代表xxx，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金xx万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向xx人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

一、本合同

二、标准、规范及有关技术文件

三、图纸

四、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

发包人：_________

承包人：_________

_____年_____月_____日