监理双方合同范本

监理双方合同范本 第一篇

甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：

一、对选用材料与施工质量的检验权。

二、施工工艺变更权，需经甲方同意。

三、对施工单位的处罚建议权。

四、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。

五、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

六、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程款项的管理权。

七、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。

八、与协作单位组织协调的主持权。

监理双方合同范本 第二篇

委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称\"本工程\")概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：(签章) 监理人：(签章)住所： 住所：法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：本合同签订于：_______年_______月_______日第二部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(一)\"工程\"是指委托人委托实施监理的工程。

(二)\"委托人\"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(三)\"监理人\"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

(四)\"监理机构\"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(五)\"总监理工程师\"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(六)\"承包人\"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(七)\"工程监理的正常工作\"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(八)\"工程监理的附加工作\"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(九)\"工程监理的额外工作\"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(一零)\"日\"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(一一)\"月\"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。 第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：(一)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(二)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费)。

第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：(一)选择工程总承包人的建议权。

(二)选择工程分包人的认可权。

(三)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(四)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(五)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(六)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(七)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在二四小时内向委托人作出书面报告。

(八)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(九)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 (一零)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。 第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。 第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。 第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。 委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过四二日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在四二日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起三零日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后一四日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后四二日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。 第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后二一日内没有收到答复，可在第一个通知发出后三五日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。 监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书二四小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担;由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分 专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据：第四条监理范围和监理工作内容：第九条外部条件包括：第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：第十一条委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条委托人的常驻代表为_________________________第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：补偿金额=第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供______名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]：赔偿金=直接经济损失*报酬比率(扣除税金)第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：(报酬=附加工作日数*合同报酬/监理服务日)委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬： 第四十一条双方同意用__________支付报酬，按________汇率计付。

第四十五条奖励办法：奖励金额=工程费用节省额*报酬比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

附加协议条款：建设工程勘察合同订立合同双方：建设单位：____以下简称甲方; 勘察单位：____勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。 第二条勘察的范围、进度和质量________。 第三条甲方的义务一.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 二.在签订合同时，甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 三.甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 四.甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

五.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 六.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 七.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务一.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 二.乙方应于__年__月__日进入现场勘察，__年__月__日提交全部勘察资料，提交测量透明图__份，提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付办法 一.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____元。自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的三零%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的三零%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

二.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收二零～四零%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 一.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

二.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__元。

第七条乙方的违约责任 一.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。 二.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 三.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达__天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__‰的违约金。 第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第九条其它_________________________________。

本合同__年__月__日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……各留存一份。

建设单位(甲方)：____(公章) 代表人：____(盖章) 联系人：____通讯处：____电话或电报：____ 开户银行：____帐号：____勘察单位(乙方)：____(公章) 代表人：____(盖章) 联系人：____通讯处：____电话或电报：____ 开户银行：____帐号：______年__月__日订立附：一.测量任务和质量要求表： 二.工程地质任务及质量要求表。 测量任务和质量要求表附表一 ┌────────┬────────┬────────┬───────┐ │工程名称││工程地点││ ├────────┼────────┼────────┼───────┤ │││设计单位││ ├────────┼────────┴────────┼───────┤ │工作内容│ 工作量和技术要求 │备注│ ├────────┼─────────────────┼───────┤ ││││ ├────────┼─────────────────┼───────┤ ││││ └────────┴─────────────────┴───────┘ 工程地质任务及质量要求表附表二 ┌──────────────────────────────────┐ │工程地点：│ ├──────────────────────────────────┤ │设计单位：设计负责人：│ ├──────────────────────────────────┤ │勘察阶段：│ ├─────┬──┬───┬─────┬──┬───┬───┬────┤ │建筑物名称│结构│层数及│基础砌置深│基础│总荷重│单位面││ │(或代号)│类型│总高度│度及标高│类型││积荷重││ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┼────┤ ││││││││另提交：│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤一、场│ ││││││││地的地形│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤图(附有│ ││││││││旧址座标│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤)。│ ││││││││二、总│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤平面布置│ ││││││││图。│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤三、详│ ││││││││细的勘察│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤技术要求│ ││││││││(另附)│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤。│ ││││││││四、场│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤地附近已│ ││││││││有勘察资│ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤料。│ │││││││││ ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤│ │││││││││ └─────┴──┴───┴─────┴──┴───┴───┴────┘建设工程勘察合同(一)(示范文本)gf-二零xx-零二零三 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

工程名称：________________工程地点：_____________________合同编号：_____________________(由勘察人编填)勘察证书等级：____________________ 发包人：_______________________勘察人：____________________签订日期：_____________________

发包人_____________________________________________________________________________________勘察人___________________________________________________________________________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________________________________任务。

根据《_合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况工程名称：___________________________________________________________________________工程建设地点：_______________________________________________________________________工程规模、特征：______________________________________________________________________工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________承接方式____________________________________________________________________________预计勘察工作量：_____________________________________________________________________第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

收费标准及付费方式本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以\"预算包干\"、\"中标价加签证\"、\"实际完成工作量结算\"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后三天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的二零%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后一零天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

勘察人责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在五零%以内时，发包人应向勘察人支付预算额五零%的勘察费计________元;完成的工作量超过五零%时，则应向勘察人支付预算额一零零%的勘察费。

发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。

发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称：(盖章) 勘察人名称：(盖章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案：(盖章) 鉴证意见：(盖章)

备案号：

经办人：

备案日期：年月日 鉴证日期：年月日

监理双方合同范本 第三篇

协议编号：_________

发包方：_________

监理方：_________

依据《_协议法》，_________(以下简称发包方)与_________(以下简称监理方)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本协议。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

二.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五.“建设工程监理”是监理工程师根据本协议约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

六.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本协议的现场负责人。

七.“承包方”是指与发包方签订工程建设协议的施工人。

八.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

九.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

一零.“本协议”指经双方签署并生效的本监理协议。

一一.“工程建设协议”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的协议。

一二.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

一三.“现场”是指建设项目实施的场所。

一四.“地方法规和规章”是指省级_或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条本协议适用的语言文字为汉语文字。

第三条适用法律、法规、规章和监理依据

适用于本协议的法律、法规和规章是_法律、行政法规以及_有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设协议文件和本协议文件。

第四条发包方委托监理方按本建设监理协议要求进行项目的建设监理

一、工程概况：

一.工程名称：_________

二.工程地点：_________

三.工程规模及特性：_________

四.工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________

五.工程总工期：_________

二、监理范围：按照协议条款中约定的范围承担监理业务。

三、监理内容：按照协议条款中约定的内容承担监理业务。

四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、建设监理报酬为(大写)_________元，由发包方按本协议条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

第五条建设监理协议的组成文件及解释顺序

一、监理委托函或中标函

二、监理协议书

三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

四、协议条款

五、监理招标书(或委托书)

六、监理投标书(或监理大纲)

上列协议文件为一整体，代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条通知与联系

发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

在协议实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第七条本协议书的开始、完成与变更

一.按本协议书规定的全部有效的签字盖章完成后，本协议书立即生效。

二.监理方应按本协议书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

三.监理方应按本协议书特殊条款中所订明的期限完成服务。

四.如果情况变化，致使协议书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

五.如果如本协议书需延长(不可抗力等)，双方应签订补充协议，或在特殊条款中事先加以说明。

六.协议签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，协议双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条监理方的义务和责任

一.监理方应在协议条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

二.监理方应按照协议条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本协议所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

三.在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

四.监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

五.在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

六.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

七.监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

八.监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

九.监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本协议终止后，应按照协议条款的规定移交给发包方。

一零.在本协议期限内或协议终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本协议业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及

一一.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理协议约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

一二.在本协议约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本协议条款的规定承担相应的经济责任。

一三.监理方因不可抗力的原因导致本协议不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

一四.监理方对承包方因违反有关工程建设协议规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

第九条发包方的义务和责任

一.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

二.发包方应按协议条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

三.发包方应在协议条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

四.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

五.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在协议条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在协议条款中明确。

六.如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在协议条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

七.发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。

八.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理协议约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

九.发包方应当履行监理协议约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

第十条监理方的权利

一.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

二.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

三.协助发包方签订工程建设协议。

四.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

五.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

六.按照协议条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

七.按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

八.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

九.按工程建设协议规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

一零.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关协议规定应负的责任。

一一.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。

一二.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设协议工期的签认权。

一三.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

一四.工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认，发包方不支付任何工程款项。

一五.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

一六.有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

第十一条发包方的权利

一.有权依据本协议对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

二.有权选定工程设计单位和承建单位。

三.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

四.有对工程款支付、结算的最终决定权。

五.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至协议终止。

六.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

第十二条监理费用计算与支付

正常的监理业务报酬，按照协议条款约定的方法计取，发包方应按协议条款约定的期限、方式支付。

监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或协议条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书七天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

第十三条违约责任

一.由发包方原因要求终止协议，发包方应至少提前二个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

二.由监理方原因要求终止协议，监理方应至少提前二个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

三.发包方或监理方在接到终止协议通知后，一五天内没有答复，可视为本协议终止。

四.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十四条合理化建议

监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理协议条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十六条特殊条款

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充协议一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

一.额外服务：如果发包方委托监理方承担本协议范围以外的任务，发包方应另行补签委托协议。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

二.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

三.在履行协议中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成协议部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

四.协议签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本协议监理费应作相应调整。

五.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料五份，发包方与承建施工单位签订的协议副本二份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

六.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

七.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

八.违约金

(一)由于发包方原因终止协议，发包方支付监理方违约金_________元;

(二)由于监理方原因终止协议，监理方支付发包方违约金_________元;

(三)因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

九.奖罚

(一)发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内;

(二)为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

第十七条声明及保证

一、发包方：

一.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。

二.发包方签署和履行本协议所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

三.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四.发包方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

二、监理方：

一.监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。

二.监理方签署和履行本协议所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

三.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四.监理方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

第十八条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十九条不可抗力

本协议所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止协议或暂时延迟协议的履行。

第二十条通知

一.根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

二.各方通讯地址如下：_________。

三.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第二十一条争议的处理

本协议受_________国法律管辖并按其进行解释。

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

一.提交_________仲裁委员会仲裁;

二.依法向人民法院起诉。

第二十二条解释

本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本协议的解释。

第二十三条补充与附件

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

第二十四条协议效力

本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本协议正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;协议副本_________份，送_________留存一份。

发包方(盖章)：_________监理方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

监理双方合同范本 第四篇

甲方:

乙方:

本协议本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就工程合作监理事项达成一致意见,特订立本协议,为了明确双方职责、权利及义务,以利双方共同遵守。

一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。

二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费(个人所得税除外)。乙方必须提供相应的发票给甲方。

三、监理费的分配：业主付款必须付至甲方指定帐户，甲方收取整个工程项目监理费的%作为管理费（根据本工程监理合同监理费支付进度收取）。

四、乙方根据工作需要,可自行选聘使用有关专业工程技术人员,并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。

五、乙方接受甲方的指导和监督,重大问题应向甲方及时汇报,甲方应为乙方进行正常工作提供各种便利。

六、乙方必须按照甲方对项目的管理制度和监理程序保证监理工作质量,安全生产,遵守国家、地方法规及监理合同规定，杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量,不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作,甲方有权不支付相应本应给予乙方的监理费用。

七、如果因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评，甲方有权对乙方停止合作并给予一定的经济处罚，直至解除本次合作监理协议。因工程质量和安全事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。如因事故通报导致甲方不能参加招标投工作，乙方要全力配合甲方解决故事原因，尽快恢复招投标工作，并向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥ 元。如乙方责任导致重特大事故发生，使甲方经济名誉受损造成不可挽回的损失，乙方要承当全部责任，包括为处理事故所需要的全部费用外，还应向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥ 元。

八、乙方负责对所发生的工作业务资料进行统一编号（按照甲方资料要求归档），建立资料挡案，以备上级主管部门检查，项目完成后，乙方负责向甲方提供监理竣工验收报告、业务手册。

九、本协议自起正式生效，直至本工程竣工验收后本协议自动失效。

十、在本协议期间,如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因,致使本合同无法履行,本协议则自行解除,但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题.

十一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，期满及财务手续结清后自行失效，未尽事宜由双方另行协商。

十二、双方若有重大争议,可由上级主管部门进行协商处理。

十三、本工程如有延期增加监理费，另行计算延期部分的监理费。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

监理双方合同范本 第五篇

甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

一.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

二.下列文件构成全部监理合同文件(以下称“本合同”)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

(一)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;

(二)本合同协议书;

(三)合同专用条款;

(四)合同通用条款;

(五)施工监理委托书或监理中标通知书;

(六)与本合同有关的其它文件。

三.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

四.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

五.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。

六.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

七.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

(单位全称)(单位全称)

法定代表人：法定代表人：

其授权的代理人：(签字)其授权的代理人：(签字)

签约日期：签约日期：

签约地点：签约地点：

单位地址：单位地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

二、合同通用条款

第一条词语定义

下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。

一.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。

二.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。

三.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。

四.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。

五.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。

六.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。

七.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称“总监”。

八.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。

九.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。

一零.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。

一一.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。

第二条法规、语言和联系方式

一.监理合同适用的法规是_的法律、条例和行政法规，以及_颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

二.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。

三.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语文本为准。

四.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后四八

小时内以书面形式予以确认。

第三条双方关系与监理依据

一.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，独立行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。

二.监理依据

(一)国家有关的政策、法律和法规;

(二)_及有关部门的规章;

(三)国家、_及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程;

(四)依法签订的监理合同及施工合同;

(五)工程设计文件。

第四条监理范围

在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。

第五条甲方的职责与义务

一.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。二.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。

三.应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。

四.免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。

五.如果双方约定，由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员，则应在合同专用条款中增加相应的条款。

六.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。

七.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。

第六条乙方的职责与义务

一.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。

二.审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性;审查施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。

三.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

四.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。

五.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。

六.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。

七.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的合法权益。

八.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。

九.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。

一零.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。

一一.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。

一二.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。

一三.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。

第七条甲方的权利

一.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。

二.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。

三.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。

四.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。

第八条乙方权利

甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：

一.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。

二.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。

三.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。

四.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。

第九条监理合同期

一.监理合同期一般

包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。

二.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。

第一零条合同的变更和解除

一.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。

二.一方要求变更合同，应提前二八天以书面形式通知对方并说明理由，另一方在接到通知后应在一四天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议;若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后一四天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。

三.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。

四.一方要求解除合同，应提前二八天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后一四天内作出答复;若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在一四天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知的二八天后，发出解除合同的通知，合同即行解除。

五.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。

第一一条监理酬金与支付

一.甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。

二.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后七天内，甲方应按总监理酬金二零%～三零%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的五%.

三.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。四.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。

五.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。

六.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。

第一二条人员的更换

一.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前一四天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前七天通知甲方并通知第三方。

二.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。

三.若甲方需更换其代表，应提前一四天以书面形式通知乙方。

第一三条奖励与赔偿

一.奖励：

(一)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。

(二)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的一零%～三零%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。

二.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失×监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。

第一四条转让与分包

一.本合同一经签署，不得转让。

二.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的五零%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。

三.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。

四.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。

第一五条违约、争议与仲裁

一.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

二.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

(一)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;

(二)向有管辖权的人民法院起诉。

争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

三、合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

第二条法规、语言和联系方式

一.本合同约定的适用的法规：

二.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为：

三.辅助语言：

第四条监理范围

监理工程范围包括：

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程规模：

(四)工程界限：

(五)工程投资：

(六)施工期：

(七)监理工作阶段及内容

第五条甲方的职责与义务

一.甲方应在年月日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括：

二.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期：

三.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间：

四.甲方免费向监理机构提供如下现场设施：

乙方自备的，甲方给予经济补偿的设施如下：

五.在监理期间，甲方免费向监理机构提供名职员，由总监安排其工作，并免费提供名服务人员。

六.监理工作程序的约定：

甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任：

七.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定：

第六条乙方的职责与义务

一.乙方应在年月日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理工作规划及监理

工作实施细则;

八.乙方应在天内审查(或核实)各类报告、报表的程序、责任：

九.乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定：

一二.本工程需要保密的内容约定：

一三.监理工程师现场设施返还甲方的办法：

第八条乙方权利

四.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定：

第九条监理合同期

一.本监理合同期从年月日至年月日，共计月(或天);

二.本监理合同期延长条件的约定：

第一一条监理酬金与支付

二.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的监理酬金(含预付款，进度款等)：

三.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，对乙方的监理酬金进行调整：

监理酬金调整的条件约定：

四.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付延期监理酬金：

第一三条奖励与赔偿

一.奖励条件、标准和方法：

第一五条违约、争议与仲裁

一.违约处理方式的约定：

二.争议的具体解决办法的约定：

三.在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会，仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。

监理双方合同范本 第六篇

一、甲方未在本合同所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方支付工程监理费的五%的违约金，并有权停止监理工作。

二、由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失。

三、如乙方在监理过程中发现质量问题甲方不需要整改或在同情施工方的基础上不需要整改的情况下，工程质量出现任何问题与乙方无关。

监理双方合同范本 第七篇

水运工程施工监理合同范本(一九九六版)

__制定

一九九六年六月

水运工程施工监理合同工程名称：______________________________

甲方：______________________________

乙方：______________________________

______年____月____日

一、?合同协议书

二、?合同通用条款

第一条?词语定义

第二条?法规、语言和联系方式

第三条?双方关系与监理依据

第四条?监理范围

第五条?甲方的职责与义务

第六条?乙方的职责与义务

第七条?甲方的权利

第八条?乙方的权利

第九条?监理合同期

第一零条?合同的变更和解除

第一一条?监理酬金与支付

第一二条?人员的更换

第一三条?奖励与赔偿

第一四条?转让与分包

第一五条?违约、争议与_____

三、合同专用条款

第一条?词语定义

第二条?法规、语言和联系方式

第四条?监理范围

第五条?甲方的职责与义务

第六条?乙方的职责与义务

第八条?乙方的权利

第九条?监理合同期

第一一条?监理酬金与支付

第一三条?奖励与赔偿

第一五条?违约、争议与_____

附加条款

附录：使用说明

一、合同协议书

甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

一.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

二.下列文件构成全部监理合同文件（以下称"本合同"）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

（一）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；

（二）本合同协议书；

（三）合同专用条款；

（四）合同通用条款；

（五）施工监理委托书或监理中标通知书；

（六）与本合同有关的其它文件。

三.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

四.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

五.本合同施工监理期为个月（天），即从?年?月?日至?年?月?日。

六.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

七.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本?份，双方各执?份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

（单位全称）（单位全称）

法定代表人：法定代表人：

或或

其授权的代理人：（签字）其授权的代理人：（签字）

签约日期：签约日期：

签约地点：签约地点：

单位地址：单位地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

二、?合同通用条款

第一条?词语定义

下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。

一.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。

二.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。

三.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。

四.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。

五.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。

六.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。

七.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称"总监"。

八.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。

九.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。

一零.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。

一一.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。

第二条?法规、语言和联系方式

一.监理合同适用的法规是_的法律、条例和行政法规，以及_颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

二.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。

三.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语文本为准。

四.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后四八小时内以书面形式予以确认。

第三条?双方关系与监理依据

一.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，_____行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。

二.监理依据

（一）国家有关的政策、法律和法规；

（二）_及有关部门的规章；

（三）国家、_及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程；

（四）依法签订的监理合同及施工合同；

（五）工程设计文件。

第四条?监理范围

在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。

第五条?甲方的职责与义务

一.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

二.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。

六.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。

七.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。

第六条?乙方的职责与义务

一.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。

二.审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见；检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性；审查施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。

三.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

四.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。

五.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。

六.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。

七.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的合法权益。

八.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。

九.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理_____。

一零.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。

一一.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。

一二.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。

一三.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。

第七条?甲方的权利

一.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。

二.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。

三.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。

四.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。

第八条?乙方权利

甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：

一.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退；对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。

二.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。

三.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。

四.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。

第九条?监理合同期

一.监理合同期一般包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。

二.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。

第一零条?合同的变更和解除

一.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。

二.一方要求变更合同，应提前二八天以书面形式通知对方并说明理由，另一方在接到通知后应在一四天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议；若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后一四天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。

三.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。?四.一方要求解除合同，应提前二八天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后一四天内作出答复；若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在一四天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知的二八天后，发出解除合同的通知，合同即行解除。

五.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。

第一一条?监理酬金与支付

一.甲方应按国家的监理_____规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。

二.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。（除乙方原因造成的工程延误外）。监理合同协议书签订后七天内，甲方应按总监理酬金二零%～三零%的数额，向乙方预付监理酬金；工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的五%。

三.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。

四.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。

五.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。

六.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。

第一二条?人员的更换

一.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前一四天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前七天通知甲方并通知第三方。

二.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。

三.若甲方需更换其代表，应提前一四天以书面形式通知乙方。

第一三条?奖励与赔偿

一.奖励：

（一）乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。

（二）乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的一零%～三零%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。

二.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失_________监理费率（扣除税金）。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额（扣除税金）。

第一四条?转让与分包

一.本合同一经签署，不得转让。

二.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位（分包部分不能超过总监理任务的五零%），但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。

三.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方发生关系，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。?四.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。

第一五条?违约、争议与_____

一.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

二.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

（一）向双方认可的或约定的合同_____机构申请_____；

（二）向有管辖权的人民法院起诉。

争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

三、?合同专用条款

第一条?合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

第二条?法规、语言和联系方式

一.本合同约定的适用的法规：

二.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为：

三.辅助语言：

第四条监理范围

监理工程范围包括：

（一）工程名称：?（二）工程地点：?（三）工程规模：?（四）工程界限：?（五）工程投资：?（六）施工期：?（七）监理工作阶段及内容

第五条?甲方的职责与义务

一.甲方应在_______年_______月_______日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括：

二.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期：

三.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间：

六.监理工作程序的约定：?甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任：

七.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定：

第六条?乙方的职责与义务

一.乙方应在?年?月?日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理工作规划及监理工作实施细则；

八.乙方应在天内审查（或核实）各类报告、报表的程序、责任：

九.乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定：

一二.本工程需要保密的内容约定：

一三.监理工程师现场设施返还甲方的办法：

第八条?乙方权利

四.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定：

第九条?监理合同期

一.本监理合同期从?年?月?日至?年?月?日，共计?月（或?天）；

二.本监理合同期延长条件的约定：

第一一条?监理酬金与支付

二.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的监理酬金（含预付款，进度款等）：

三.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，对乙方的监理酬金进行调整：?监理酬金调整的条件约定：

四.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付延期监理酬金：

第一三条?奖励与赔偿?一.奖励条件、标准和方法：

第一五条?违约、争议与_____

一.违约处理方式的约定：

二.争议的具体解决办法的约定：

三.在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由_____委员会，_____或直接向有管辖权的人民法院起诉。

附加协议条款：

附录：

范本使用说明

《水运工程施工监理合同范本》主要适用于全国水运工程（含合资或外资在国内建设的水运工程）的施工监理，包括港口、航道、船厂、防波堤、修造船建筑物、船闸、渠化及其配套工程。

《水运工程施工监理合同范本》包括《合同协议书》，《合同通用条款》和《合同专用条款》三部分。

（一）"合同协议书"是整个监理合同概括性的总汇，它以简练、概括性语言，将合同的要点写入协议书中，双方一旦达成协议，只要书写很少的文字即可签署合同。

（二）"合同通用条款"主要是依据_"水运工程施工监理规定（试行）"的精神，参照"菲"（fidic）条款并结合我国水运工程施工的实际情况而提出的施工监理合同标准条件，合同双方原则上应当遵守，签约和履约过程中，一般不作改动。

（三）"合同专用条款"是甲乙双方根据不同工程项目的特点和所处的自然和社会环境，对合同条款的一种完善与补充，如：工程中的具体内容，如工程规模，监理项目、工程造价、监理合同期、监理费用、特殊检测项目及费用、奖励条件等都应在专用条款中写明，由甲乙双方协商一致后填写，双方若认为需要，可在其中增加约定的补充条款和修正条款，以及附加条款。

"合同专用条款"应当对应"合同通用条款"的顺序进行填写，例如：

"第二条"，要根据工程的具体情况填写所适用的部门和地方的法规与规章。

"第四条"，写明"监理范围"时，一般要具体写出工程项目和它包括的总概算，单位工程概算所涵盖的工程范围应与总承包合同相一致。在写明监理内容时，首先要具体写明是哪个阶段或哪几个阶段的监理任务；其次要写明委托阶段内每项具体监理工作，以免遗漏。如果甲方还要求乙方承担一些咨询业务和事务性工作，也应当在本条款中详细列出。如，建设项目可行性研究，编制概预算，编制标底，提供临时设施的设计等。

"第五条"，在填写甲方向乙方提供或乙方自备的设施时，一般是指下列设备：（一）检测设备，（二）测量设备，（三）通信设备，（四）交通设备，（五）照相录像设备，（六）电算设备，（七）打字复印设备，（八）办公用房及设备，（九）生活用房及设备。

若甲方对乙方自备的设备进行补偿时，一般应写明补偿金额，其计算方法是：

补偿金额=设备使用期占折旧期的比率_________设备原值＋管理费。

在监理期间，若有特殊的检测项目，双方应增加有关此方面的约定，并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。

补偿金额=设备使用期占折旧期的比率_________设备原值＋管理费。

在监理期间，若有特殊的检测项目，双方应增加有关此方面的约定，并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。

监理双方合同范本 第八篇

一、甲方责任

(一)按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。

(二)本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方承担。

(三)如提前完成工程验收合格后，甲方支付监理费元/天作为奖励。

二、乙方责任

(一)对开工前期的监理工作

一)对施工图设计方案进行会审，提出合理化建议。

二)对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。

(二)原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控制。

(三)协助甲方完成个别建筑材料、设备的加工定货。

(四)分项、分部工程的质量按照国家相关质量标准进行检查和竣工验收，对不符合工程质量标准进行监督翻工。

一)施工阶段：

A.协助甲方进行原房屋状况交接;

B.各种材料进场验收;

C.拆除工程;

D.间隔工程;

E.墙面工程;

F.门窗工程;

G.吊顶工程;

H.钢结构工程

I.地面工程;

J.细部工程;

K.防水工程;

L.给排水工程;

M.电气工程;

二)竣工验收阶段：工程完工后负责对总体质量进行评定。

三)保修阶段：乙方在甲方要求时有义务就保修的相关事宜进行协调，并协助签订保修合同。

四)乙方为甲方提供装修方面的技术咨询。

五)乙方协调甲方与装饰施工承包方的关系。

三、工程进度进行控制，审核设计、和装饰施工承包方商定施工计划，并对工程进度进行检查。

监理双方合同范本 第九篇

一.施工总进度规划或施工总进度计划是()。

A.以里程碑事件为进度目标 B.是实施性施工进度计划

C.确定施工作业的具体安排 D.确定一个月度或旬的资金需求

二.在双代号时标网络中，以波形线表示工作的()。

A.逻辑关系 B.作业时间

C.总时差 D.自由时差

三.某工作N有A、B、C三项紧后工作，LFA=二零、DA=，LSB=二二，LFC=二五、DC=一，则LFN为()。

四.某网络计划，已知TF=八，FF=四，检查时发现M工作的持续时间延长了六天，说明M工作()。

A.会将其紧后工作推迟六天，不影响总工期

B.会将其紧后工作推迟二天，不影响总工期

C.会将其紧后工作推迟四天，使总工期延长二天

D.会将其紧后工作推迟二天，使总工期延长二天

五.进行进度控制会议的组织设计属于进度控制的()措施。

A.组织 B.技术

C.经济 D.管理

六.建设工程项目的质量内涵指的是()。

A.法律法规技术标准和合同等所规定的要求

B.建筑产品本身客观上已存在的某些要求

C.满足明确和隐含需要的特性之总和

D.满足质量要求的一系列作业技术和活动

七.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是()。

A.程序文件 B.质量计划

C.质量记录 D.质量方针

循环中，质量计划阶段的主要任务是()。

A.明确目标并制订实现目标的行动方案 B.对计划实施过程进行各种检查

C.展开工程的作业技术活动 D.对质量问题进行原因分析采取措施予以纠正

九.借助试验仪器设备对材料的化学成份、机械性能进行科学鉴定是材料检验方法的()。

A.书面检验 B.外观检验

C.理化检验 D.无损检验

一零.借助试验仪器设备对材料的化学成份、物理力学性能进行鉴定是检验方法中的()。

A.书面检验 B.外观检验

C.理化检验 D.无损检验

答案： 一A 二D 三A 四B 五A 六C七A 八A 九C 一零C

监理双方合同范本 第一零篇

委托人(全称)： 监理人(全称)：

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

委托人委托监理人服务的工程概况如下： 一.工程名称： 二.工程地点： 三.工程规模： 四.工程总投资： 二、词语限定

本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

三、合同文件组成

下列文件均为本合同的组成部分： 一.协议书; 二.中标函或委托书; 三.监理投标函; 四.通用条件;

五.专用条件; 六.附录，即：

附录A——服务范围和内容;

附录B——委托人提供的人员、设备和设施; 附录C——收费金额和支付。

七.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、双方承诺

一.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。

二.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。

五、服务期限

本合同附录A中约定的服务自 年 月 日开始，至 年 月 日完成。

六、合同的订立及生效

合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 后生效。

本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。

委托人：(签章) 委托人：(签章) 地址： 地址：

法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 开户银行： 帐号： 邮编： 电话：

开户银行： 帐号： 邮编： 电话：

监理双方合同范本 第一一篇

一、由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前二个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

二、由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前二个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

三、甲方或乙方在接到终止合同通知后，一五天内没有答复，可视为本合同终止。

四、违约金：若由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。

监理双方合同范本 第一二篇

甲 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

乙 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

根据《_合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

第一条 监理项目范围

甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条 期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。

第三条 条款定义

一.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

二.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。

三.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

四.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

五.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第四条 本合同书的开始、完成与变更。

一.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

二.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

三.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

四.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

五.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

六.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第五条 甲方的权力与责任。

一.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

二.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。

三.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

四.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

五.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

六.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

七.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

八.甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。

第六条 乙方权力与责任。

一.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

二.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

三.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

四.乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。

五.乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

六.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

七.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

八.乙方向甲方收取的报酬，是其本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

九.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第八条 调解与仲裁。

在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____

仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

第九条 违约责任

由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前二个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前二个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后，一五天内没有答复，可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

第十条 甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十一条 特殊条款

鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

一.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

二.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

三.监理服务期限：

四.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

五.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

六.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料五份，甲方与承建施工单位签订的合同副本二份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

七.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

八.乙方不承担施工中工伤事故的责任。

九.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

违反合同____条，____方支付____方违约金：____ 元。

一零.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____ 元范围内，罚金在____ 元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：____________________

代表人：________________ ____年____月____日

乙方：____________________

代表人：________________ ____年____月____日

监理双方合同范本 第一三篇

甲方：___________________ 乙方：_______________

甲方现有一幢_____________—，作落在_______________，乙方愿意负责承包拆除，经过双方友好协商，达成以下合同条款：

一、拆房人员由乙方负责调组织，拆房费用（含人工费、组织协调费、工具费、工人就餐费等一切费用）按___________计，拆房费用一次性包定；

二、在拆房过程中，乙方所有操作人员的安全管理工作由乙方负责，万一发生伤、残、亡等事故，一切损失及责任由乙方承担，甲方概不负责；

三、时间要求： 暂定__年_____月___日开始，_______天内拆完；

四、乙方按照自己施工的所需，自行安排将材料堆放到不影响施工的区域，万一发生二次搬运，所需费用由乙方承担；

五、本合同一式三份，签字生效，甲方、乙方、见证方各持一份。

甲方（签字）：_______________________

乙方（签字）： ______________________

见证方（签字）： __________________________

合同签订日期： 年 月 日

监理双方合同范本 第一四篇

甲 方：

乙 方：

根据《_合同法》，经双方友好协商，在原 年 月 日签订的《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，结合工程建设的具体情况，达成本补充协议条款，以便双方遵照执行。

一监理内容：乙方承担施工阶段的全过程监理工作。从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。

二监理期限：

二。一监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续，完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。

二。二监理包干费用的计算期限（即现场监理期）：各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。

三监理人员：监理人员名单及具体要求详见本协议附件三。

四监理工作的相关要求：

四。一乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件一建设工程委托监理合同工作标准》。

四。二乙方必须按照本协议附件三所列的监理人员名单组建本项目监理班子。各专业监理工程师必须是具有签字权力、经建设主管部门注册批准的人员，监理员及其它监理工作人员不在其列，必须单独配置。人员配置同时应满足各阶段各专业监理工作需要，满足现场工程进度需要。乙方监理人员进场时须向甲方代表提交以下在本工程项目任职的监理人员的证明文件（职称证书、监理资格证书、身份证等A四幅面复印件、加盖单位公章），具体要求如下：

四。二。一总监理工程师（工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历）。

四。二。一。一总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。

四。二。二专业监理工程师（工程师以上职称，有监理资格证书，六年以上工作经历）。

四。二。三监理员（助理工程师以上职称，有监理资格证书，三年以上工作经历）。

四。二。四乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责，如弄虚作假，乙方须承担由此引起的全部责任。

四。三本工程项目总监理工程师确定为，未经甲方许可不得擅自更换。

四。四对不合格的监理人员，甲方有权要求更换，更换的监理人员须经甲方认可。

四。五乙方须按附件一《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件（含记录、材质证明、合格证明、请款报告等），承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。乙方应及时书面告知甲方须回复的有关内容，及向甲方通告有关工程进度、质量的信息。

四。六如每周工程进度计划的关键工序及形象进度延误可能会导致影响总控计划执行时，乙方须将检查情况及采取的措施以书面形式通知甲方。

四。七工程施工中如发生工程质量、安全的事故，须在事故发生的二小时内书面通知甲方，并进行现场取证。

四。八乙方编制的《监理规划》、《监理实施细则》（包括安全监理内容，危险性较大的分部分项工程的安全监理细则）必须报甲方确认批准。乙方监理人员须按甲方确认的《监理规划》、《监理实施细则》以及按甲方要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件 一《建设工程委托监理合同工作标准》的工作时限要求。

四。九本补充协议

第四。八条的要求作为甲方对乙方的考核依据。

五监理费用：

五。一本工程监理包干总价为：￥ 元（大写：人民币 元整），该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用（含节假日），包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监理设备费、现场监理设备使用费、分户验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。

五。二甲方有权根据现场情况调整具体施工范围，调整后的范围及对应的监理费用、付款方式、监理期限等以甲乙双方另行协商并签订补充协议为准，如协商不成，甲方有权另行选择本项目监理单位，且不承担一切经济损失及法律责任。

五。三若本工程中标通知书发出之日起七 个月内未开工，则监理工程的监理费总价失效，监理费用甲方双方另行协商；如协商不成，甲方有权另行选择监理单位，且三不承担一切经济损失及法律责任。

五。四超过本协议

第二。二条约定的现场监理期限的监理费用按以下方式收取：超期一月以内（含一个月）的，免收超期期间的监理费及相关费用，减期一月以内（含一个月）的，不扣减期间的监理费及相关费用，超期/减期一月以上的，甲、乙双方另行协商相应增加/扣减的监理服务费。

六合同价款支付：

六。一付款方式：以转账支票方式支付。

六。二甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提供与付款金额相等的合法、有效的其他服务业专用发票。

六。三付款比例：〔参考条款〕

六。三。一每部分的监理人员进场后十个工作日内，甲方向乙方支付该部分监理费总价的 %作为预付款；

六。三。二每部分施工至±零。零零，且基础验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %，此时该部分的预付款转为该部分合同价款的一部分；

六。三。三每部分施工至主体封顶，经甲方及政府质监部门主体验收通过后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；

六。三。四每部分设备安装、总平工程完工后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；

六。三。五每部分工程竣工并经政府部门综合验收通过，乙方按照甲方的要求提供完竣工资料、完成竣工备案，双方办理完本合同财务决算后十个工作日内，甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的八五%，同时扣除《财务决算书》中乙方应缴纳（含甲方代扣部分）的款项；

六。三。六每部分内部验收一次合格（移交客户部分合格率为 九零％）经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方付至该部分结算总价的九五％；

六。三。七每部分工程交房后六个月内，监理范围内无质量投诉，经甲方确认后十个工作日内，甲方一次性向乙方付清该部分余款。

六。四甲乙双方在合同履行过程、或办理结算过程或结算办理完毕中，根据审计初审结果或甲方初审结果确认实际付款比例超过合同约定的付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知后的 一零 个日历天内退还超付款项，乙方逾期退还的，应向甲方支付该笔款项按同期银行贷款利率计算的利息。

七甲方的权利与义务

七。一甲方按本协议相关条款实施甲方权利，对乙方的监理工作进行监督及管理。

七。二甲方应及时确认乙方报送的方案及文件。

七。三甲方应协助乙方处理事关本项目监理工作的配合。

七。四甲方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的其他义务。

八乙方的权利义务

八。一乙方依据国家现行的相关法律、法规，工程技术规范、技术标准、检验评定标准对本工程进行全过程、全天候、全方位的监理。

八。二乙方须全程参与配合验收(含分户验收)相关事宜。

八。三严格按《监理规划》和甲方批准的本项目《监理实施细则》及附件一《建设工程委托监理合同工作标准》对本协议约定的工程项目进行监理工作。

八。四对本工程项目按甲方批准的工程项目进度总控制计划和质量控制要求进行监理。

八。五按“热情服务、严格监理”的监理宗旨对项目进行监理。

八。六及时对承包商提交的相关资料（记录、材质证明、合格证明等）进行确认。具体的确认时限详见相关附件一《建设工程委托监理合同工作标准》。

八。七监理工程师须应具备相应的资质，如甲方发现其监理不具备协议约定的资质将视为违约。

八。八项目常驻监理人员在施工现场的工作时间不得少于四八小时/周（总监理工程师在施工现场的工作时间不得少于 四零 小时/周），且不得随意迟到、早退、旷工。驻地监理工程师如因特殊情况离开施工现场，应提前告知甲方代表，并由总监根据实际情况对人员进行适当的临时调配，以满足现场监理工作的需要。

_组织召开现场例会，编写和发布例会纪要。

八。一零按协议附件一《建设工程委托监理合同工作标准》开展工作，并接受甲方每月一次的考核。

八。一一乙方应在施工单位请款报告上签字确认，确认时限详见附件一《建设工程委托监理合同工作标准》。

八。一二乙方在本工程的保修期间有义务和责任会同甲方处理施工质量问题及其他遗留问题。

八。一三乙方保证每月对现场监理工作进行一次检查、指导。

八。一四乙方监理部所有人员与甲方一起统一打卡上班。

八。一五乙方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的其他义务。

九违约责任：

九。一因甲方原因未按本协议约定向乙方支付协议款，每延迟一天，甲方应向乙方支付本次应付未付款万分之五的违约金。

九。二乙方未全部完成附件一规定的监理工作，应减收相关部分的监理费。造成损失或工程延期的，还应赔偿甲方实际损失，但赔偿总额不超过本项目监理包干总价。

九。三乙方工作人员与承包方、分包方、材料设备生产（供应）方串通，恶意损害甲方利益的，按实际损失的贰倍向甲方支付违约金，违约金总额不超过本项目监理包干总价，并依法追究法律责任。

九。四乙方必须按照附件三的监理人员名单组建本项目监理班子，并对监理人员的资质及经历的真实性负责；如名单中的监理人员未到岗或未经甲方同意擅自更换名单中的监理人员或名单中监理人员的资质、经历存在弄虚作假的情况，每发现一次按监理包干总价的一%向甲方支付违约金。

九。五乙方监理人员不得随意迟到、早退、旷工。无故旷工按￥五零零元/天向甲方支付违约金。

九。六乙方未执行每周组织安全文明施工检查，乙方向甲方支付违约金￥五零零元/次。

九。七乙方对施工单位放纵，施工单位安全防护措施未跟上工程进度而冒险施工，乙方向甲方支付违约金￥二零零—五零零元/次；由此引发上级主管部门或媒体通报，给甲方声誉造成影响，乙方向甲方支付违约金￥一零零零—三零零零元/次。

九。八乙方未在附件一规定的时限内完成监理工作，每发现一次按下列方式处置：

九。八。一未造成经济损失或工期延误的，按监理包干总价的一%向甲方支付违约金；

九。八。二造成经济损失但未延误工期的，除按监理包干总价的二%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；

九。八。三造成经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的三%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。

九。九甲方组织内部验收时发现的渗漏（由于施工质量问题造成的防水渗漏），每出现一次，乙方向甲方支付违约金￥五零零元整。有旁站要求的重要关键部位的施工，甲方发现乙方未进行旁站监理的，每发现一次，乙方向甲方支付违约金￥五零零元整。

九。一零甲方组织的内部验收中户内工程一次验收合格率低于 八五％时，乙方向甲方支付违约金￥五零零零元整。

九。一一乙方未按附件一规定实施监理工作，未发现或及时发现工程中的安全、质量隐患六或发现后未及时报告，没有采取有效措施，致使本工程出现安全、质量问题，每发现一次按下列方式进行处置：

九。一一。一出现的安全、质量问题较小，经发现后能及时得以纠正的，按监理包干总价的一%向甲方支付违约金。

九。一一。二出现安全、质量问题，经发现后需进行局部返工、修复，未造成总工期延误的，除按监理包干总价的三%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；

九。一一。三承包方未按图纸、规范要求实施工程的，一经查定，或出现重大安全、质量事故，造成严重经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的五%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。

九。一二凡在本协议约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的履约保证金，或监理包干总价，或其他任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。

一零履约保证：

一零。一本协议签订时，乙方缴纳的投标保证金￥ 元（大写：人民币 整）转为本协议履约保证金。

一零。二本协议的履约保证金在工程竣工验收合格，监理工作全部完成并提交监理归档资料后二八天内一次性退还给乙方，履约保证金不计息。

一一奖励：

一一。一乙方及时发现了图纸中的问题，避免工程重大损失的，甲方予以适当奖励。

一一。二乙方严格按本附件一实施监理工作，工作成绩显著，所监理的本工程质量优良，获得“天府杯”以上奖项的，甲方予以适当奖励。

一一。三在监理过程中，乙方提出合理化建议并为甲方接受，降低了工程成本，产生明显经济效益的，按实际产生经济效益的三%进行奖励。

一二送达

一二。一乙方的通邮地址为 ，乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随意变更（如有变更必须提前一个月通知甲方）。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。

一二。二凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。乙方的通邮地址在四川省内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的

七（以邮戳为准），视为送达；乙方在四川省外中国境内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过五日的（以邮戳为准），视为送达。

监理双方合同范本 第一五篇

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“监理人”）

经过双方协商一致，签订本合同。

一、监理概况

一、业主委托监理人的家装工程（以下简称“本工程”）概况如下：①工程名称：②监理范围：A家装施工合同以内的项目预计元B主材预计元C安装厨房设备、门窗预计元D安装地板预计元E安装热水器、浴霸预计元③总投资：监理范围内预计总额元以工程竣工结算为准

二、下列文件均为本合同的组成部分：①北京市装饰装修工程施工合同。②在实施过程_同签署的补充与修改文件。

三、监理人同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。

四、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付酬金。

二、监理取费

一、参照北京市物价局、北京市城乡建设委员会京价（收）字（一九九六）第零四三号文件。结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。

二、家装监理取费标准按家装工程的总造价计醛？A、三万元以下工程收取监理费计元。B、三万元以上的按%计醛？计元。

三、监理人收费最终结算以家装总造价为准。签订监理合同时支付监理费的三零%计元，监理人进场时支付监理费的五零%计元，工程完工验收时支付二零%计元。

三、监理人责任义务

一、监理人对业主家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

二、监理人在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标，公正地维护业主的合法权益。

三、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见，了解业主的装修意图，协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。

四、在监理过程中，监理人的责任期即合同有效期。

五、监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在二四小时内向业主作出书面报告。

四、业主的责任义务

一、业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。

二、业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料（业主与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等）。

三、业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为业主的同意。

四、业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

五、双方违约责任

一、在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时，应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

二、监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

三、在施工过程中，如因业主原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限天内不加收监理费，天以上的每天按监理收费总额的%进行支付。

四、在工程竣工验收合格后，业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约，监理人有权追究其违约责任。

五、因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互部承担责任。

六、当事人一方要求变更或解除合同时，应当天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

六、补充协议：

七、未尽事宜双方协商解决。

八、本合同的监理业务，自__________年____月_____日开始实施，至施工合同规定的竣工日期止。甲方：乙方：年月日后附：家装监理服务基本内容（属合同一部分）家装监理服务基本内容一、开工前（审核业主与家装公司或装修队签定的合同、图纸、预算）

一、审核是否使用北京市标准合同范本。

二、合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。

三、审核图纸是否齐全，图纸标准、尺寸、文字是否清楚。

四、参照图纸审核预算书中的计算是否准确，预算单价是否合理。

五、检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。

二、施工中（施工过程监理服务内容采取逐项验收原则）

一、参加业主与施工方在施工前的技术交底。

二、检验进场材料与合同规定的是否相符。

三、执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。①基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。②检验水路、电路预埋工程。③基层检验底龙骨，底衬及找平层的施工工艺。④三方办理隐藏工程验收。⑤涂饰项目检验：第一步检验准备涂饰的面层（如：木制品、墙）。第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。

四、按规定时间如实填写监理检验记录。

五、协助业主签定装饰增减变更记录，审核工程量。

三、竣工后

一、协助业主进行工程竣工整体验收。

二、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。

四、单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。

一、人对业主家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

二、监理人在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标，公正地维护业主的合法权益。

三、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见，了解业主的装修意图，协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。

四、在监理过程中，监理人的责任期即合同有效期。

五、监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在二四小时内向业主作出书面报告。

四、业主的责任义务

一、业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。

二、业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料（业主与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等）。

三、业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为业主的同意。

四、业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

五、双方违约责任

一、在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时，应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

二、监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

三、在施工过程中，如因业主原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限天内不加收监理费，天以上的每天按监理收费总额的%进行支付。

四、在工程竣工验收合格后，业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约，监理人有权追究其违约责任。

五、因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互部承担责任。

六、当事人一方要求变更或解除合同时，应当天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

六、补充协议：

七、未尽事宜双方协商解决。

八、本合同的监理业务，自__________年____月_____日开始实施，至施工合同规定的竣工日期止。

甲方：乙方：年月日后附：家装监理服务基本内容（属合同一部分）家装监理服务基本内容一、开工前（审核业主与家装公司或装修队签定的合同、图纸、预算）

一、审核是否使用北京市标准合同范本。

二、合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。

三、审核图纸是否齐全，图纸标准、尺寸、文字是否清楚。

四、参照图纸审核预算书中的计算是否准确，预算单价是否合理。

五、检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。

二、施工中（施工过程监理服务内容采取逐项验收原则）

一、参加业主与施工方在施工前的技术交底。

二、检验进场材料与合同规定的是否相符。

三、执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。①基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。②检验水路、电路预埋工程。③基层检验底龙骨，底衬及找平层的施工工艺。④三方办理隐藏工程验收。⑤涂饰项目检验：第一步检验准备涂饰的面层（如：木制品、墙）。第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。

四、按规定时间如实填写监理检验记录。

五、协助业主签定装饰增减变更记录，审核工程量。

三、竣工后

一、协助业主进行工程竣工整体验收。

二、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。

四、单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。