砌块供应合同范本

砌块供应合同范本 第一篇

发包方（简称甲方）：_____________

承包方（简称乙方）：_____________

甲方依照《_合同法》、《_建设法》及其他有关法律，行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的二#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。

第一部分工程简介

工程名称:结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构

总建筑面积：________ ㎡

工程地点：

第二部分分包内容及总要求

一、分包范围：

一 、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、（除屋面女儿墙和建筑面积之外）。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安（包含二次结构，如：圈梁;过梁;阳台、厨、卫反边;）

楼层上泥工相关材料的合理节约利用;及时清理施工完后的楼面、地面（工完料清）;

二、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞（所有预留洞）。

三、预留洞口的封闭达到防水要求。

二、分包方式：

甲方以包人工、包机具（本承包范围内的一切用具、工具、）、包质量、包工期、包安全生产发包（由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。

三、分包工期要求：

一、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。

二、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。

三、赶工不另行增加费用。

第三部分经济条款

一、分包单价及计量：

一、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干（同一楼层内重叠面积不重复计算），结算单价：±以上（砌体）按________元/平方米（大写：________元/平方米）;。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用（不包括税金）。

二、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

三、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款八零 %。，主体封顶后按结算给乙方九零 %结算，其余一零 %在抹灰竣工验收合格一月内付清余款。

第八部分附则

一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。

二、合同未尽事宜，双方协商解决。

三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。

四、本合同一式两分，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）________乙方：（盖章）________

代表：（盖章）________代表：（盖章）________

________年________月________日________年________月________日

砌块供应合同范本 第二篇

甲方: (以下简称甲方)______________

乙方: (以下简称乙方)______________

双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室二层，裙楼上部五层、主楼上部一六层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款：

一、承包范围：图纸分工内的所有二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾)，所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买，在工程款内扣除)。

二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。

三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。

四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。

五、文明施工

一、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。

二、乙方劳务人员应九零%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。

六、甲方职责

一、对乙方施工的'技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。

二、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。

七、乙方职责

一、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的五零%给予结算(有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失)。

二、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工，乙方负责施工直至优良，(如乙方因为人员不够而耽误工期，甲方出工帮助乙方完成工作的，每一个工日扣除乙方元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时，所发生的费用由乙方承担，并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚，同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。

三、如有涨模，爆模等质量问题，由乙方自己凿打，并清理砼渣，乙方若无按时凿打清理，影响下道工序的正常施工，甲方有权安排人员进行凿打清理，每个工天扣除乙方四零零元。

四、乙方如果不服从管理，质量、工期达不到要求，甲方有权要求乙方退场，一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的五零%给予结算退场，乙方不得有任何异议。

五、班组代班长每天必须在施工现场，随时听从公司管理人员的安排。

八、承包价格：汉景大酒店地下室二层，裙楼上部五层，主楼上部一六层所有模板二次结构的综合单价为 包给乙方，一次性包干、包定不作调整。

九、结算及付款

一、乙方凭甲方发出的施工任务通知书，由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。

二、付款按每月进度支付已完成工程量的 八零% ，所有模板二次结构做完，材料清理至指定地点，付至其整天完成量的九五%，其余的五%待所有砌体，粉刷完成后付清，(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)

三、乙方领取劳务费时，应按本工种的劳务人员制作工资表，由本人签名并按手印，由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责，并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。

十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时，由甲方出面协调处理，未获结果前，乙方不得采取任何过激行为，因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的，甲方有权作出处罚。

十一·安全生产，按公司要求，高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中，不按规范操作，违规作业，或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故，乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。

十二、本合同一式二份，公甲方和乙方各执一份，双方签字生效，若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。

甲方：______________乙方：______________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

砌块供应合同范本 第三篇

发包单位（甲方）：________

承包单位（乙方）：________

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：陕西电子四零九医院外科综合楼。

二、工程地点：宝鸡市清姜路。

三、工程工期为五零日历天（含法定节假日、农忙季节、雨雪天，停电停水等因素）。

四、质量等级：以施工验收规范标准为依据，工程质量评定达到“优良”标准。

第二条承包范围及内容

一、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。

二、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理；抄平、弹五零线、预制及现浇过梁、墙顶砼压顶、支模浇筑砼、安全防护的拆除、砖墙及砼墙的填堵。

三、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场清，建筑垃圾的清运和安全防护的拆除运至甲方指定地点。现浇、预制过梁以及过梁钢筋的加工和安装，管道井内墙抹灰，砖墙、砼墙上预留洞的填塞。

四、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。

第三条承包价格及支付方式：

一、按验收合格的成型砌体体积计算，为一五三元/立方。

二、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的七零％，每阶段所剩三零％工程款在全部砌体完成后三个月内付清。

第四条工程质量

一、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。

二、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。

第五条甲方权利义务

一、编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件（施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底和解决工程有关问题）。

二、对工程进行定位放线，并负责项目业主、监理、相关部门及其他劳务活动的协调工作。

三、负责施工过程中的工程质量监督、安全监察督促和验收工作。

四、甲方负责将施工用电、用电接到各施工楼层。

第六条乙方权利义务

一、乙方必须将劳务承包资质报到甲方，并要有安全生产承诺书。服从甲方的管理。开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，并熟悉施工现场环境，按照甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

二、认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施的防火、防盗工作。

三、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员。

四、在施工过程中，乙方如违反规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方违约责任。同时有终止合同，另行安排其他队伍进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

五、乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满一八周岁未成年工及五五周岁以上老年工，由于非法使用造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。

六、乙方必须给施工人员每人办理安全保险，如乙方施工人员由于操作不当发生不安全事故，由乙方承担全部责任。

七、乙方给甲方交三万元人民币押金。工人食宿乙方自理。辅材（如铁丝、钉子、线绳等）其它工具乙方自理。

八、乙方不严格按照《劳动法》和_《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动用工合同约定的时间按月支付民工工资，不得拖欠或克扣工资；工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表复印件交甲方财物部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的，甲方有权利用乙方的承包费代付民工工资，该费用在结算时从乙方工程款中扣除，乙方不得提出任务异议。

九、乙方不得以任何理由擅自停工，否则乙方承担因此给甲方带来的一切直接和间接损失，且无权要求甲方支付承包费。若情节严重，甲方可将其直接清理出现场。

一零、所有甲、乙双方的入场材料（凡用于乙方承包范围的甲方入场材料）乙方必须在第一时间下车并按甲方指定地点堆码整齐，保证先入场先使用原则。

甲方：（盖章）________乙方：（盖章）________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日