给水劳务合同范本
给水劳务合同范本 第一篇
承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________
承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________
依据《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合_________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：__________________________街_________楼_________#楼(以下简称：_________________本工程);
工程地点：__________________________号
施工现场条件：_________________以现场实际情况为准;
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
一、承包方式：_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
二、承包范围：_________________本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容：_________________
①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;
②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;
③强电的预埋与安装、调试检测工作;
④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。
三、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：
一、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为：_____________年_________月_________日，竣工日期为：___________年_________月_________日。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
承建人(以下简称：_________________甲方)：_________________
承包人(以下简称：_________________乙方)：_________________
签订日期：________________
给水劳务合同范本 第二篇
甲方(发包单位)：_________________
乙方(承包单位)：_________________
身份证号码：_________
甲方同意将#有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：_________________
一、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。)，工程价款三六零零零零元整。
二、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝)，工程价款七零零零零零元整。
三、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站引水明渠清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤五零元/米，混凝土加固五零零元/米。
四、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程)，包模板二三零零元/米。承包方式：_________________一、包工包料;二、包工不包料。
甲方要求乙方进场及竣工时间：_________________
_________年_________月_________日进场施工，_________年_________月_________日竣工，雨天顺延。
乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
付款办法：_________________
一、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整;
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的.实际工程量按造价的五零%付给作工料费，剩余五零%尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：_________________
甲方：_________________(公章)
法人代表：_________________
乙方：_________________(公章)
法人代表：_________________
日期：
给水劳务合同范本 第三篇
甲方：（发包方）____________
乙方：（承包方）____________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：____________
二、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____日。
三、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条、施工总体要求
确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
第三条、承包方式及承包范围
一、承包方式：包工
二、承包内容和范围：
（一）本工程强电、给排水预埋工程；
（二）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程；
（三）避雷针焊接和预埋；
（四）临时设施的水电。
第四条、计价与付款
一、计价方式：按建筑面积________元/㎡包干价计算。
二、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
三、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人一零天支付基本生活费二五零元，余款在完工并验收合格后三零日内付清。
第五条、工程质量及验收
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第六条、乙方的义务和责任
一、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
二、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
三、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。
四、食宿费均由乙方自理。
五、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码，对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时，甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。
六、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程三零%罚款。
七、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。
八、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
第七条、甲方的义务和责任
一、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。
二、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
三、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。
四、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。
五、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。
第八条、安全施工及文明施工
一、严格遵守规定的水电施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证施工现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第九条、违约责任
一、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第十条、争议纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第十一条、合同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第十二条、其他约定
一、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等的法律效力。
三、此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_____
乙方代表（签字）：_____
______年_____月____日
______年_____月____日
给水劳务合同范本 第四篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方共同友好协商，就程项目水电分部承包达成如下协议:
一、承包形式
一、甲方在与(以下简称：业主方)签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。
二、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：
A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。
B、乙方在施工过程中造成的`各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。
C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。
三、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。
四、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。
二、乙方承包内容
乙方承包内容：的水电安装工程。
三、双方责任
甲方责任
一、对乙方履行《施工合同》进行监督。
二、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。
三、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。
四、 提供_____间临时设施给乙方
五、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的，甲方有义务配合。
乙方责任
一、尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。
二、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
三、按甲方要求组建强有力的施工队伍，完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容，并承担相应的经济法律责任。
四、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。
五、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。
六、乙方必须做好班前安全质量交底工作，进行过程控制，创优质挣高速，为企业树形象争荣誉。
七、乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责，和甲方无关。
八、乙方的项目管理人员由乙方自行配备，如乙方必须向甲方借用人员，费用由乙方自行承担。
九、乙方所用工程材料、设备应严格检验，杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去，一经发现，所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。
四、其他事项
一、乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的_______%向甲方支付管理费。
二、乙方对所施工的质量，按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。
四、甲方进度款拨款方式：在业主单位工程款到达甲方账户后，按照水电部分所占的比例，扣除管理费后，余款及时支付给乙方。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
给水劳务合同范本 第五篇
根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。
一、合同期限
第一条 甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：
(一)有固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。
(二)无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。
(三)以完成一定工作(任务)为期限：自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时终止。
二、工作内容和工作地点
第二条 甲方招用乙方在_________________(项目名称)工程中，从事____________________________岗位(工种)工作。
乙方的工作地点为___________________________________.
经双方协商一致，可以变更工作岗位(工种)和工作地点。
乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。
乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。
三、工作时间和休息休假
第三条 甲方安排乙方执行以下第____种工时制度：
(一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过八小时，每周工作不超过四零小时。每周休息日为__________.
(二)经当地劳动行政部门批准，执行以______为周期的综合计算工时工作制度。
(三)经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。
甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、人社部、中国地震局联合召开会议表彰全国地震系统抗震救灾英雄产假、带薪年休假等假期。
甲方因施工建设需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的，甲方按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。
四、劳动报酬
第四条 甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资：
(一)月工资____元，试用期间工资____元。甲方每月_____日前向乙方支付工资。
(二)日工资____元，试用期间工资____元。甲方向乙方支付工资的时间为每月___日。
(三)计件工资。计件单价约定为______.
甲方生产经营任务不足，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的生活费为______元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。
五、社会保险
第五条 甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应的社会保险义务。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。
乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。
乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。
乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家有关生育保险政策规定执行。
六、劳动保护和劳动条件
第六条 甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训，乙方从事国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。
甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的.安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
甲方依法建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。
七、解除和终止
第七条 本劳动合同的解除或终止，依《劳动合同法》规定执行。
八、劳动争议处理
第八条 甲乙双方发生劳动争议，可以协商解决，也可以依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。
九、其他
第九条 甲乙双方约定的其他事项
第十条 本劳动合同一式二份，甲乙双方各执一份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(公 章) 乙方(签字或盖章)
法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)
签订日期： 年 月 日
给水劳务合同范本 第六篇
一) 违约的处理：
除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程
总造价的每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的五%。
二) 索赔
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一
方欲中止或解除全部合同，应提前一零天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
三) 争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
给水劳务合同范本 第七篇
建筑单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟，甲乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，经过充分协商，拟定如下条款，在丙方的监督下，严格执行，任何一方不得擅自变更或解除合同。
一、施工项目
一、开挖自来水管道六零米，宽米，深米，每米一零元，合计资金六零零元;
二、开挖绿化树沟七零米，宽一米，深度一米，每米一零元，合计资金七零零元;
二、开挖时间
二零xx年七月一日-七月三日
三、付款方式及要求
一、以上两项工程合计资金共一三零零元整。
二、经甲方验收，丙方监督，开挖沟槽达到合同要求，一次性付清所有款项。
三、乙方提供税务发票及开户银行账号，由丙方开据转账支票付清所有款项。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
给水劳务合同范本 第八篇
本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方：（盖章）：
年月日
身份证复印件黏贴处
乙方：（盖章）：
年 月 日
甲方(总包方):
乙方(分包方):
遵照《^v^经济合同法》和^v^《建筑安装工程承包合同条例》精神,并本着互惠互利原则和为明确双方责任,现经甲、乙双方协商一致,共同签定以下合同条款:
一、工程名称:双翼花园四期住宅楼及人防工程
二、工程地点:鸠江区南阳路
三、分包工程范围:水、电安装及消防工程
四、工程期限:
遵循工程总承包合同施工期限要求。本工程自二零xx年八月二八日起至全部工程竣工验收合格至。
五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和工程总包合同规定要求。
六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套;安装竣工资料由甲方完成,乙方提供相关合格证及检测报告等资料。
七、付款方法:
一、进度款按重要节点支付,乙方就根据总包合同各进度款支付节点,提前一个月上报下月完成工程量和需要支付的进度款额。
二、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。(见附件:总包合同相应条款复印件)
八、结算依据:
一、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。
二、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。
三、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。
四、乙方按分包工程最终审计价的二三%向甲方上交管理费(已含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时按如下扣除其上述管理费交款:
(一)主体结构封顶前,甲方向乙方预收乙方各期进度款的二零%作为管理费;
(二)主体结构封顶到单体工程竣工验收合格,甲方向乙方预收乙方各期进度款的一五%作为管理费;
(三)小区综合验收完成,工程结算审核完成后,甲方向乙方收取乙方上交所有管理费;
(四)、乙方向甲方提供最终结算金额七五%的材料发票。
五、所有临时水电人工均由乙方完成,并不另计费,并由乙方提供专职水电工壹位,水电工工资由乙方承担。
六、管线开槽修补由乙方自行完成,并做好落手清,甲方仅提供水泥与沙石料。
九、工程质量、工程验收、工程检修
一、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。
二、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。
三、交工前一五天,乙方应配合甲方完成竣工资料整理齐全,并同甲方一道交建设单位和质监机构。
五、工程保修
本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为二年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。
十、安全责任
一、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪
和安全教育。
二、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。
三、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。
四、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。
十一、施工工期
严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。
一、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。
二、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。
十二、甲方委派
十三、违约责任
一、本合同从签订生效之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。
二、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。
十四、合同份数
本合同一式四份,二方各执二份。
十五、合同期限
本合同双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。
十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充合同。
十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)
甲方:(盖章)_______
乙方:(盖章)_______
代表人:______
_代表人:_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，由乙方实施陇南市政务大厅中央空调系统安装工程，为切实保护双方合法权益，就此达成如下协议：
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程总价(大写)： (含机组费、材料费、安装费)
第二条 付款方式
工程验收合格后一次性结清，双方款项往来均应出具收据，工程验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第三条 甲方权利义务
一、甲方应积极主动配合乙方，做好协调服务工作
二、甲方可派监理人员随时察看安装进度和质量，如遇严重的质量问题，可责令乙方限期改正，造成的相关损失由乙方承担。
三、工程完工后，甲方应尽快组织人员进行调试验收。
第四条 乙方权利义务
一、乙方必须严格按照双方确定的产品、质量标准，按期保质完成工程。
二、乙方须确保中央空调在使用过程中有良好的制冷、制热效果。乙方须安装室内通风设施排放有害气体，确保使用安全。
三、乙方所提供的机器、材料必须有企业的产品合格证。
四、本工程保修期一年。从工程完工验收合格之日起保修期内因安装出现的问题由乙方免费维修。保修期满后，乙方提供有偿的售后服务。
五、工程验收合格后，乙方应向甲方提供产品合格证、保修单、竣工图纸二 份。
第五条 违约责任
一 、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定 给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿相应的经济损失。
二、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
三、若竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失。
第六条 本协议自签订之日起生效，一式四份，双方各执两份。如有其他未尽事宜，双方可协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲 方： 电话： 项目负责人： 职务：
乙 方： 电话：
依照《^v^合同法》和^v^《建筑安装工程总分包实施办法》的 有关规定，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。
第一条：工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容
四、单价和总价：按消防火灾报警设备点位计/点位(大写 人民币 元整。该单价为合约包干单价，合约履行期间，除工程非施工原因延期六个月以上时间外，单价不作调整。
第二条：工期
一、开工： 年 月 日，竣工： 年 月 日。
二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
(一)由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工者;
(二)因重大变更经建设单位同意顺延的;
第三条：付款方式
一、进场施工人员食宿问题由乙方自理，每个月根据乙方所完成实际工程量九五%支付，抵扣之五%质保金在两年工程质保期到期一个月内一次性支付。
二、甲方概不预支一切工程费用，每月一零日前上报甲方上月工程完成进度以及职工工资发放清单，每月二零日甲方向乙方支付上月审批后的工程款项。
三、甲方如因资金原因将工程款顺延一个月发放，应提前告知乙方，乙方须有能力承担一个月之费用的能力。
四、自动退场或自动终止协议退场的按完成的工程量五零%结算工程量，余额作为赔偿罚没。
第四条：双方责任
(一)甲方责任：
一、为乙方提供施工图纸和相关文件一套。
二、负责乙方与土建各班组的施工协调，为乙方提供正常的施工工作面，确保乙方顺利施工。
三、负责与建设单位、监理单位联系和协商各项工作。
四、严格把好质量关，及时处理现场施工中影响工程质量的各种问题，组织乙方参与工程验收。
五、负责组织技术资料图纸会审及材料送检等工作。
六、负责工程款结算，向乙方支付工程款。
七、甲方有权维护乙方民工工资事项，如乙方拖欠民工工资而造成民工闹事的，甲方有权代付民工工资，并从工程款中扣除。
(二)、 乙方责任
一、服从、听从甲方管理人员指挥，按甲方的总体进度合理安排施工。
二、负责和自带本安装工程所需一切工具、机具设备和施工技术人员的进场和施工，并做好开关前一切准备工作。
三、计划提供材料采购单给甲方，至少提前一周向甲方提交下一道工序的材料清单，并对甲方供应的材料进行核对，确认无误后方可使用。如甲方采购的材料不符合设计要求而甲方坚持使用，则产生的后果由甲方承担。
四、所有人员必须持证上岗，特殊工种必须持本人有效证件上岗。
五、参与图纸会审，以文字形式报项目部。
六、参与甲方竣工验收，提交绘制竣工图纸所需一切资料。
七、爱护甲方材料，通过计算认真套料，准确下料，如因粗心大意或错误下料而产生的浪费，所产生的费用均由乙方负责，并进行处罚。
八、认真阅读和分析图纸，因错误施工造成的反攻其一切损失和工期均由乙方负责。
九、负责配合甲方施工人员在合同范围内的放样工作。
一零、施工过程中配合二装单位的吊顶、墙面施工，如因乙方原因对二装成品造成的破坏，损失由乙方承担。
一一、凡乙方施工范围内产生的建筑垃圾，如开槽后的垃圾、废接头、废线管等均由乙方负责清理。
一二、长度为五零cm以上的线缆均不应视作废料，应妥善保管合理利用。
一三、乙方应指派专人领取甲供材料，负责核对领取数量、型号并在领料单上签字确认。
一六、乙方必须有足够的施工作业人员，密切配合各班组施工，不得在土建粉刷后进行开槽、打洞敷设线管等。因乙方施工人员不足而导致的各施工工序跟不上和工期拖延所产生的一切责任和后果均由乙方承担。
一七、引线、机具耗材等辅料由乙方负责(包括二次装修在内)。且乙方对其所采购之材料质量负责，如若存在质量缺陷，甲方有权要求乙方无偿更换。
一八、如中途遇工人闹事，甲方有权将该班组清场，并处五万元以上罚款。
第五条：材料管理
一、 甲供材料由甲方管理，统一堆放工地现场与仓库里，乙方由专人凭领料单(或出库单)经甲方施工员签字后领料施工。
二、 领出的材料由乙方负责，当天未使用完的由乙方安排堆放保管，不得随意乱堆乱放，如若损坏遗失。由乙方负责。
第六条：质量与保修
一、乙方应严格按图纸施工，认真领会图纸含义，甲方根据国家验收标准和建筑设备安装工程质量管理有关规定组织验收，乙方按照施工图纸和变更联系单内容(如果有)，结合施工规范精心组织施工，确保工程质量。如施工中出现的一切工程质量不合格等均由乙方承担责任，并返工至全部验收合格。
二、施工中出现现场与原设计图纸有冲突的，因及时汇报甲方，经甲方项目经理确认后方可施工。
三、本合同保修期二年，保修期满后乙方不负维修。
第七条：安全生产
一、甲方对乙方承担的工程做好安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、乙方人员进场施工前，甲方安全员和乙方安负责人对职工进行安全教育和安全交底，未经教育者不准进入工地施工。
三、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度，服从管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无证人员一律不准上岗，发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方，以便及时组织整改。
四、甲方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有全力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退，直至向项目经理建议终止承包协议。
五、对乙方人员违章操作造成死亡事故的，一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担，并且对违章行为进行罚款处理。
六、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
七、乙方不得在施工现场烧开水和生火做饭。否则按安全生产有关条例处罚。
第八条：治安管理
乙方必须了解职工的政治、思想、生活、工作状况。经常对职工进行沟通教育，遵守工地规章制度。未经甲方同意，不得聘用少数民族人员。确保本工程内职工持本人身份证，并上缴身份证复印件二张，个人相片四张，乙方应为其下现场施工人员统一办理意外伤害保险。不得打架斗殴，不明真相的物品被公安机关查扣者，罚款及刑事责任由乙方负责。施工现场严禁聚众闹事、严禁酗酒、严禁赌博。因治安问题而使公安、派出所罚款的均由乙方负责。
第九条：文明施工
一、乙方人员必须遵纪守法，讲究社会公德，穿着整齐，文明有秩。严禁烧电炉，严禁电线乱拉或乱接插座。
二、乙方人员严禁酒后进入工地，严禁在施工现场赤膊赤脚。
三、搞好与其他班组、施工单位和现场人员的关系和团结。
第十条：工期要求
乙方在施工中必须配备足够的技术力量和工具，无条件服从总体施工进度计划，如工期跟不上必须加人加夜班抢工期，无任何理由或借口予以拒接。因乙方原因延误工程进度按照每天 圆处罚。
第十一条：奖罚
一、 甲方根据图纸设计各种规格、型号、数量并经乙方报送的材料采购单供货乙方使用，按正常损耗考虑，如超出某种材料的五%(正常损耗除外)，超出部分按比例对乙方进行处罚。
二、 故意浪费材料的除赔偿材料费外另罚款二零零～二零xx元。
三、 按图纸尺寸和预算用量，最终未超出设计用量(在正常损耗范围内)且验收合格后，奖励人民币二零xx～二零xx零元。
第十二条：合同变更及终止的约定
一、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。
二、本合同签定后，乙方应在一周内向甲方提供施工人员名录、进度及材料计划。
三、本合同签订后，乙方不得转包，发现转包，甲方有权立即终止合同。
四、在施工过程中，如乙方技术力量、人员不能符合或满足施工质量和进度要求，经甲方令其整改后仍不能满足要求时，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿相关的损失。
五、本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费增加的，超过的应按变更后的人工费追加和消减，经双方协商一致后签订补偿协议。
第十三条：其他事项
一、本工程属人工及辅材包干形式，在施工范围内不发生任何点工。
二、其他未尽事项按图施工，乙方应按相关施工规范、规程施工。
三、本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
四、质量保修金按工程总款扣除五%，保修期为二年;保修期满后无息返还保修金(以竣工验收之日起开始计算)。
本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字(盖章)：
乙方签字(盖章)：
年 月年 月 日 日
承包单位： 高炉项目部 (以下简称甲方)
分包单位： 机电工程处 (以下简称乙方)
甲方将本工程项目分包给乙方施工，为了共同做好施工(加工)现场的治安、保卫、防火工作，根据上级主管部门的有关规定，明确双方的治安防火责任，确保本工程顺利完成，甲乙双方在签订本工程项目分包协议的同时签订本协议。以资共同遵照履行。
一、 工程概况
一、 工程名称：热力管道安装工程
二、 工程地址：
三、 分包范围：
四、 分包方式：本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式
二、 工程期限
从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
三、 双方责任
一、 甲方的职责：
(一) 负责乙方进场前的法制教育和“六防”安全教育;乙方需进入要害、防火重点部位施工作业时，还必须进行专门审查、专项交底。
(二) 负责乙方进场人数的核定和办理进场证的审核、确认;需要进入生产要害部位的，还应督促乙方办理相关证件。
(三) 督促乙方落实专人负责内部治安、保卫、消防工作，审核确认乙方治安、保卫、防火措施，审批乙方的动火作业。
(四) 负责乙方在施工作业期间执行治安、保卫、防火安全措施的巡视检查;对措施不落实，通知整改，对隐患严重的责令停止施工作业。
(五) 配合有关部门对乙方人员因违反各规章制度而引起的各类事故、案件的查处。
二、 乙方的责任：
(一) 进入施工(加工)现场之前，必须将施工人员花名册(包括性别，年龄、藉贯、文化程度、身份证号，务工证号、寄住证号及有关证明合法身份证件的复印件)提交甲方备查。
(二) 必须向甲方提交施工人员住址、电话、治安责任人和专兼职保卫人员名单;并建立相应的治保及义务消防队组织和管理制度等。
(三) 施工(加工)现场严禁用易燃物搭建工棚、使用电炉、电取暖器等违禁电器，禁止在工棚内乱接乱拉电源和使用六零w以上的灯泡。
(四) 施工(加工)现场严禁乱堆、乱放易燃易爆物品;施工作业动火时，需办理动火手续，严禁无证动火、违章动火。
(五) 严格遵守治安保卫规定，禁止聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、看黄、吸毒、偷盗公私财物等不法行为。
(六) 施工(加工)现场的机具、材料必须采取可靠的防盗措施，必要时应派人看守。物资出场需办理物资出场证明，方可出场;人员、车辆按甲方规定办证，不得无证和冒证进场。
(七) 签订本协议同时，必须按施工作业人员数向甲方交纳治安保证金：贰仟元(二零人以下交一零零零元，二零人以上交二零__元，五零人以上交三零零零元，一零零人以上交五零零零元);工程完工后，扣除上缴治安管理费后，其余全部退还。
(八) 配合甲方对乙方人员因违反各类规章制度而引起的各类事故、案件调查处理。
四、 经济处罚
一、 违反甲方或建设单位厂规、厂纪两人次以上扣治安保证金三零%，四人次以上者扣治安保证金五零%，六人次以上或造成严重后果的，扣除全部治安保证金。
二、 受到公安机关治安处罚一人次扣治安保证金五零%，两人次扣除全部治安保证金。
三、 属违法犯罪被判刑一人次扣除全部治安保证金。
四、 受经济处罚，治安保证金不足支付的由工程款项中扣除。
五、 本协议只适用本工程项目，新包工程项目需重新办理。
六、 本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
七、 本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包协议的附件同日生效，至本工程项目分包协议履行完毕即失效。
承包单位： 高炉项目部 分包单位： 机电工程处
单位地址：江苏省 单位地址：
代 表 人： 代 表 人：
电话号码： 电话号码：
签订日期： 年 月 日
甲方：乙方：
甲乙双方为明确双方的权利和义务，本着公平、诚实和信用的原则由乙方银浩下水道疏通订立本合同，矗种鼷以便共同遵守。
一、对吉利小区h区二单元门前的下水道、排水口、雨水池进行疏通、清理。
二、清理时自备相应的防护设施及清理工具，管道疏通时必须用清水冲洗管道，不积余泥沙石等杂物。
三、不能破坏周围环境卫生，井盖打开时应注意安全，做到操作安全第一。
四、疏通、清理工作完成后须冲洗、清理现场，恢复原状。
本合同履行期限为两天。自二零____年___月__日起至二零____年___月___日止。本合同的保修期为三个月。
维修项目_____合计____对j区四单元门前的排水口、雨水池、化粪池进行清理、疏通含税金前提下本合同总金额为：￥___元(人民币大写：___元整)
甲乙双方工程人员共同验收合格后一周内一次性支付维修款项。乙方需开具相应发票到甲方财务部结算合同费用。
(一)甲方权利与义务
一、核查乙方工作人员的工作证、身份证等有效证件。
二、若因乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。
三、随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方服务费用的依据。
四、有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。
五、考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。
六、在维修项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧物品交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。
七、为乙方按时办理相关付款手续。
八、为乙方免费提供现场作业时所需用水、用电。
(二)乙方权利与义务
一、在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。
二、在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。
三、未经乙方有关人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、清理中的设备。否则乙方不承担责任。
四、正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。
五、必须按照本合同约定，参照国家有关规定对疏通、清理服务。
六、自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。
七、因清理不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。
八、乙方工作人员在清理、疏通过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。
九、爱护甲方环境和财产，未经甲方同意不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。
一零、清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。
一一、污水井、化粪池、雨水井清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。
一二、清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。
一三、乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向甲方发出通知，同时做好安全保护措施。
一四、对甲方检查、验收不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时二十四小时内必须整改完毕。
甲方应委托其相关人员对本合同规定的井内设施、地下暗管类设施、排水明渠类设施的清理完成标准进行验收，验收中发现问题应及时向乙方发出书面通知，以便及时跟进。
一、乙方自接到甲方签发《保修通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方服务费用的二零%。
二、因乙方处理不当而导致管井淤塞，乙方若在一日内未能恢复的，甲方有权扣除乙方服务费用的一零%。在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付本合同的服务费。
三、甲方连续三个月未能按合同约定付款时，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付的滞纳金。
四、在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负(包括第三者责任保险)。
五、出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同;
(一)乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。
(二)乙方限期内达不到整改要求时。
(三)甲方未能按合同约定付款时。
(四)在本合同期内，任何一方提前终止合同时，应提前一日书面通知对方即可解除本合同，同时无须向对方作任何经济赔偿。
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
一、未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。
二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
三、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工炒时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一 承包方法：
一 承包形式：双包，即包工包料。
二 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
三 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。
二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五 甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六 文明卫生
现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
七 罚款制度
施工不带安全帽罚款五零元/人次;帽带不扣罚款二零元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款五零元/人次;悬空抛物罚款一零零元/人次;井字架吊篮乘人罚款一零零元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款五零元，并没收;点白日灯罚款二零元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以二零零-五零零元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款二零元;在新建楼内便罚款一零零元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款一零零元。
八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。
十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还 万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
十一 付款方式
十二 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
合同编号：
托运方(甲方) ：××建设集团公司江西天然气管道工程项目部
承运方(乙方)：××物流运输有限公司
根据《^v^合同法》、中国运输行业相关法律法规等规定，本着自愿、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就公路货物运输事宜，协商一致，签订本合同。
第一条 本合同项下货物名称、规格、货物起运地点、到达地点：
第二条 货物承运日期和运到期限 年 月 日至 年 月 日
第三条 货物包装标准
装车管材与货箱间设置保护措施,避免管材及防腐层发生破坏 gb/t二一零二-二零xx
第四条 运输车辆、质量及安全要求
乙方保证运输车辆安全性能良好，符合甲方货物的运输要求。运输固体货物要遮盖严密，做到防雨防盗防晒，并保证运输过程中外包装与货物完好无损。
第五条 货物装卸责任和方法
一.乙方凭甲方指定的提货凭证到甲方指定的地点提货，在提货地点和到达地的装卸车由甲方负责。
二.乙方的承运责任期间从货物装上乙方的运输工具时起，至货物运至甲方指定的货物到达地交付收货人时止，本合同约定的货物在此期间发生损毁、灭失的风险由乙方承担。
三.乙方装卸载货物时的数量应与甲方提供的提货凭证保持一致,如乙方装卸
载货物时的数量与甲方提货凭证数量不一致时,扣除合理的运输损耗和计量误差外,损失部分由乙方承担赔偿责任。
第六条 运费和结算方式
二.结算方式:本合同为固定单价合同。合同完成后，甲方根据实际工程量出据《工程量核定单》，乙方核实后签认。运费按照《工程量核定单》上实际运管数量来结算。
第七条 保险金规定
如果甲方委托运输的货物需办理保险，可按照下列 二 方式办理。
一.由乙方代甲方投保，但保险金由甲方负担，不包括在运输费用内。
二.由乙方代甲方投保，但保险金由甲方负担，包含在运输费用内。
三.由甲方办理保险。
四. 无
第八条 甲方的权利和义务
一.甲方负责对乙方运输资质、信誉、运力进行考核、把关、监督，对乙方运输过程中发生的违规行为进行处罚，直至取消乙方运输甲方货物的资格。
二.甲方货物委托乙方运输后，甲方需要变更到货地点或收货人，或取消托运时，有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。但必须在货物未运抵目的地之前通知乙方，并按有关规定支付所需费用。
第九条 乙方的权利和义务
一.乙方及承运工具、驾驶员，必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家政府部门核发的有效证件及牌照。
二.乙方要确保货物运输质量及安全，在合理期限内按时将货物送达收货方并
由收货人签收。及时向甲方反馈运输过程中的相关信息。
三.装车时，乙方必须仔细清点数量、型号与提货单是否相符，提货后出现货物短少、被盗、被抢、雨淋、破损、交通意外等造成的一切损失，由乙方负责赔偿。乙方必须将承运的货物按时、完整、准确地送达甲方指定的目的地。在货物到达以后，乙方按规定的期限，负责保管。
四.乙方查不到收货人或收货人拒绝提取货物时应及时与甲方联系，在联系到甲方之前要谨慎地保管货物，保证货物的安全。
五.乙方运输过程中要确保货物安全，如有丢失、破损、雨淋或其它原因造成货物损失(不可抗拒力除外)，乙方应按损失货物的市场价赔偿甲方损失，并且赔偿甲方支付的受损货物的包装费、运费、保险费等。
六.在同等条件下，乙方应保证甲方的货物优先运输。在未征得甲方同意的前提下，乙方不得单方改变货物运输价格。
七.乙方不得擅自改变运输路线、目的地，不得弄虚作假，在没有得到甲方同意的前提下运输途中乙方不允许私自换车。
八.乙方根据现场地形条件选择材料能运输到指定地点,经双方现场确认的卸货点,乙方不能单方面变更,如需变更,经双方协商一致后实施。
第十条 违约责任
一.甲方应按时向乙方支付运输费用,如逾期支付按银行同期贷款利息支付违约金。
二.乙方应及时准确地将货物送至收货人，乙方不按本合同约定的时间和要求配车发运的，应偿付甲方违约金，违约金按运输费用 二 %计算。
三.乙方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至协议规定的到货地点或接货人,并向甲方赔偿由此造成的直接损失。
四.由于自然灾害或交通事故造成无法准时提货或货物无法准时到达，乙方必须及时通知甲方，由双方共同协商解决。
第十一条 不可抗力
一.由于地震、台风、水灾、战争、国家或当地政府政策发生重大调整以及其他不可抗力因素，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方应立即以书面形式通知对方，并应在 日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，按其对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。
二.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第十二条 合同的变更和解除
一.经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
二.乙方提供的运输车辆不符合合同约定的产品运输需求的，甲方有权单方面解除合同。
三.任何一方单方解除本合同的，应当以书面通知另一方。
四.合同解除，不影响结算、清理、争议解决条款的效力。
第十三条 争议的解决
一.双方在合同履行中发生争议，应当协商解决，协商无法达成一致的，双方均可以诉至 原告 方所在地法院诉讼解决。
第十四条 合同的生效及其他事项
一.本合同经双方签字盖章后生效。
二.本合同未尽事宜由双方协商一致并签订补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，是本合同不可分割的组成部分。
三.本合同一式 六 份，甲方 四 份，乙方 二 份。
托运方(甲方)： 承运方(乙方)：
法定代表人(或授权委托人)： 法定代表人(或授权委托人)：
签订时间： 年 月 日
发包方(简称甲方)：_______________________
承包方(简称乙方)：_______________________
为了更好地完成上_______年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《^v^合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
一、工程名称：_______________________
二、工程地点：_______________________
三、承包项目及主要工程量：_______________________
四、开工时间：_______________________
竣工时间：_______________________
五、工程价款：贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正(万元)。
六、工程质量保证金：
合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的一零%。
工程差额保证金：_______________________
七、工程付款办法：_______________________
甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_______%，其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_______%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价_______%即_______元，作为工程保修金(考验期_______年)外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
八、设计资料提供：
合同签订后由甲方提供施工图纸_______份；(包括配套说明和有关技术资料)。
九、施工中甲方职责：
一、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。
二、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
三、镇农业中心等技术服务部门配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
四、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
五、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
六、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
十、施工中乙方职责：
一、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
二、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法：预制构件甲方提供，其它材料乙方自行组织。
十二、工程质量：
一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
十三、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
十四、竣工验收
工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。
十六、违约的索赔：
合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的_______%付给，计人民币_______元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
十七、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有全规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
十八、其他事项：甲供预制构件必须提供到施工场地内，乙方不承担预制构件的质量检查、保管、安全等责任。
十九、合同的生效与终止；
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
二十、合同份数：
本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
二十一、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
一、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。
二、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
三、提供桩基础施工图纸贰套。
四、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
一、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
二、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
三、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。
四、乙方保证从进场试桩之日起xx个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的﹪的损失费。
五、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
六、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式：
一、以包工的形式，沉管碎石桩以每米xx元的单价由乙方承包施工。
二、付款方式：
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
发包方（简称甲方）：
法定代表人：
承包方（简称乙方）：
法定代表人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《^v^合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包项目及主要工程量：
风险提示：实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。
五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。
六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式：
一、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
二、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
三、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法：
工程竣工验收合格后，甲方付乙方九五%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责：
一、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
二、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
三、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责：
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
一、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。
二、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的`材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
十一、材料供应办法：乙方自购
十二、工程质量：
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
一、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
三、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
十三、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收：
工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
十七、纠纷处理：
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十八、合同的生效与终止：
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
十九、合同份数：
本合同一式_____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。
二十、其它约定事项：
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
乙方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
甲方：
乙方：
给水劳务合同范本 第九篇
根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容：
一)、地下室及人防承包范围
一、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外，以外不含在内。
排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外或第一个井道。
二、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
发包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依据《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围：
三、合同工期
开工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行^v^^v^、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十五、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议
一、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
二、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
三、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式____份，双方各执____份。
发包人：
住所：
代表：
电话：
______年____月____日
承包人：
住所：
代表：
电话：
______年____月____日
发包人(以下简称甲方)：_________ 承包人(以下简称乙方)：_________
依据《^v^合同法》《^v^建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
第二条 承包范围：
第三条 工程承包方式：_________
第四条 合同工期
开工日期：_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
第六条 工程质量及验收标准
一、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
二、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
三、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb五零三零零-二零_、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb五零一六六-一九九二、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(二零_年版)gb五零二六一-一九九六、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb五零二三一-一九九八、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb五零三零三-二零_、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j五一二-二零_，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
四、乙方交工前应做四八小时的试运行试验。
第七条 安全施工
一、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
二、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任
第八条 材料设备采购
第九条 质量保修
一、本工程免费质量保修期限为壹年，终身维护保养。
二、乙方在接到甲方维修通知后一二小时内到达现场并及时处理。
三、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到二次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
四、保修金支付方法
质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用一零%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双
乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;
第十条 双方的权利和义务
一、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
二、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
三、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
四、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
五、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
六、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
七、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
八、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
九、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
一零、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人，直至完全独立操作为止。
第十一条 违约责任、索赔
一、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的二‰的违约金。
二、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
三、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的二‰的违约金。
四、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
五、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
六、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价二‰的违约金。 第十二条 廉洁约定
甲方责任：
一、甲方有责任向乙方关于本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
二、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
三、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
四、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。
五、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
六、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任：
一、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。
二、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
三、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。
四、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
五、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利二零%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。
第十三条 争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十四条 其他约定
一、本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
三、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方（发包方）：
身份证号：
乙方（承包方）：
身份证号：
依照《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
给水劳务合同范本 第一零篇
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：
第一条：劳务（包工）施工范围
一、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
二、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
三、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。
四、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
五、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。
第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式
一、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
二、付款方式：甲方按工程进度分 五 次付款，主体工程分三次付款，当乙方施工五楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到九楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到一一楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分二次付款，当乙方施工到六楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到一一楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后四八小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全
一、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
二、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。
第四条：甲、乙双方责任
(一)甲方责任：
一、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
二、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：
一、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
二、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。
第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。
第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
第七条：补充事项
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
年 月 日
给水劳务合同范本 第一一篇
_________公司(单位)(以下简称甲方)
_________(以下简称乙方)
身份证号：
家庭住址：
依照国家有关法律条例，就聘用事宜，订立本劳动合同。
第一条 试用期及录用
(一)甲方依照合同条款聘用乙方为员工，乙方工作部门为_________职位，工种为，乙方应经过三至六个月的试用期，在此期间，甲乙任何一方有权终止合同，但必须提前七天通知对方或以七天的试用工资作为补偿。
(二)试用期满，双方无异议，乙方成为甲方的正式合同制劳务工，甲方将以书面方式给予确认。
(三)乙方试用合格后被正式录用，其试用期应计算在合同有效期内。
第二条 工资及其它补助奖金
(一)甲方根据国家有关规定和企业经营状况实行本企业的等级工资制度，并根据乙方所担负的职务和其他条件确定其相应的工资标准，以银行转帐形式支付，按月发放。
(二)甲方根据盈利情况及乙方的行为和工作表现增加工资，如果乙方没达到甲方规定的要求指标，乙方的工资将得不到提升。
(三)甲方(公司主管人员)会同人事部门，在如下情况，甲方将给乙方荣誉或物质奖励，如模范地遵守公司的规章制度，生产和工作中的突出贡献或物质奖励，技术革新、经营管理改善，乙方也由于有突出贡献得到工资和职务级别的提升。
(四)甲方根据本企业利润情况设立年终奖金，可根据员工劳动表现及在单位服务年限发放奖金。
(五)甲方根据政府的有关规定和企业状况，向乙方提供津贴和补助金。
(六)除了法律、法规、规章明确提出的要求补助外，甲方将不再有义务向乙方提供其它补助津贴。
第三条 工作时间及公假
(一)乙方的工作时间每天为八小时(不含吃饭时间)，每星期工作五天半或每周工作时间不超过四四小时，除吃饭时间外，每个工作日不安排其它休息时间。
(二)乙方有权享受法定节假日以及婚假、丧假等有薪假期。甲方如要求乙方在法定节假日工作，在征得乙方同意后，须安排乙方相应的时间轮休，或按国家规定支付乙方加班费。
(三)乙方成为正式员工，在本企业连续工作满半年后，可按比例获得每年根据其所担负的职务相应享受________天的有薪年假。
(四)乙方在生病时，经甲方认可的医生及医院证明，过试用期的员工每月可享受有薪病假一天，病假工资超出有薪病假部分的待遇，按政府和单位的有关规定执行。
(五)甲方根据生产经营需要，可调整变动工作时间，包括变更日工作开始和结束的时间，在照顾员工有合理的休息时间的情况下，日工作时间可做不连贯的变更，或要求员工在法定节假日及休息日到岗工作。乙方无特殊理由应积极支持和服从甲方安排，但甲方应严格控制加班加点。
第四条 员工教育
在乙方任职期间，甲方须经常对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度及社会法制教育，乙方应积极接受这方面的教育。
第五条 工作安排与条件
(一)甲方有权根据生产和工作需要及乙方的能力，合理安排和调整乙方的工作，乙方应服从甲方的管理和安排，在规定的工作时间内按质按量完成甲方指派的工作任务。
(二)甲方须为乙方提供符合国家要求的安全卫生的工作环境，否则乙方有权拒绝工作或终止合同。
第六条劳动保护
甲方根据生产和工作需要，按国家规定为乙方提供劳动保护用品和保健食品。对女职工经期、孕期、产期和哺乳期提供相应的保护，具体办法按国家有关规定执行。
甲方：
乙方：
给水劳务合同范本 第一二篇
委托人(全称)：_________________
监理人(全称)：_________________
依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托人委托监理人服务的工程概况如下：
一.工程名称：_________________
二.工程地点：_________________
三.工程规模：_________________
四.工程总投资：_________________
二、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成
下列文件均为本合同的组成部分：
一.协议书;
二.中标函或委托书;
三.监理投标函;
四.通用条件;
五.专用条件;
二/四四页
六.附录
附录A——服务范围和内容;
附录B——委托人提供的人员、设备和设施;
附录C——收费金额和支付。
七.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺
一.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。
二.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限
本合同附录A中约定的服务自_________________年_________________月_________________日开始，至_________________年_________________月_________________日完成。
六、合同的订立及生效
合同订立时间：_________________年_________________月_________________日
合同订立地点：_________________
本合同双方约定后生效。
本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
给水劳务合同范本 第一三篇
a) 工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
b) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
c) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。
d) 甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重
影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e) 隐蔽工程和中间验收
根据国家、盛市有关规定执行。
f) 重新检验
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。
g) 本工程约定的质量保修金为施工合同价款的 %，
本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写）
质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。
给水劳务合同范本 第一四篇
发包方(简称甲方)：__________________
承包方(简称乙方)：__________________
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《_消费者权益保护法》、__(一九九七)九二号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况
一.施工地点：渭南市海兴商务酒店
二.施工面积:三零零零平方米。
三.施工内容：强电、弱电(含电视、电话、监控、网线)、给水、排水、排风施工。
四.承包方式：包清工。
五.总价款：￥元，大写(人民币):伍万肆仟元。按建筑面积每平米单价元结算，经双方认可变更的施工内容，变更部分的工程款按实另计。
六.工期：自_________年_________月_________日开工，至 月 日竣工，工期 。
二、材料供应的约定
一.本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
二.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的地方安装，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、工程质量及验收的约定
一.本工程由方施工。
二.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
四.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
五.在施工讨,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系协商后，方能进行该项目的.施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
六.工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
七.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。
四、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，
主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
五、工程价款及结算的约定
一付款方式:
A、给排水、线管铺设完工付%计元;电线铺设完工，灯具、开关按装前付%计元;全部完工交付使用后付%计元。
B、如有增加项目，经双方签字认同后，甲方应先行支付此项目所产生金额;减少费用按各次付款金额百分比减少。
二.工程结算：以乙方收据或收条为凭据。
三.工程保修期壹年(质保金按工程款总额五%扣除),一年后全部结清，甲、乙双方能签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
五、其它事项
一.甲方工作：
(一)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(二)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(三)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
二.乙方工作：
(一)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(二)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
六、违约责任
一.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的‰支付违约金。
二.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的方支付违约金。
三.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
四.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
七、纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本友好协商解决，如当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、合同的变更和解除
合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
九、其它约定：
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：_________
住址：_________
电话：_________
签订日期：_________年_________月_________日
乙方(签章)：_________
地址：_________
电话：__________________
签订日期：_________
_________年_________月_________日
给水劳务合同范本 第一五篇
(一)总体质量要求：
一、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。
二、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
三、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的九零%以上必须达到合格，且八五%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求：
一、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的`施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
二、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
四、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。
五、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
给水劳务合同范本 第一六篇
发包方(简称甲方)：_______________________
承包方(简称乙方)：_______________________
为了更好地完成上_______年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
一、工程名称：_______________________
二、工程地点：_______________________
三、承包项目及主要工程量：_______________________
四、开工时间：_______________________
竣工时间：_______________________
五、工程价款：贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正(万元)。
六、工程质量保证金：
合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的一零%。
工程差额保证金：_______________________
七、工程付款办法：_______________________
甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_______%，其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_______%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价_______%即_______元，作为工程保修金(考验期_______年)外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
八、设计资料提供：
合同签订后由甲方提供施工图纸_______份；(包括配套说明和有关技术资料)。
九、施工中甲方职责：
一、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。
二、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
三、镇农业中心等技术服务部门配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
四、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
五、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
六、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
十、施工中乙方职责：
一、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
二、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法：预制构件甲方提供，其它材料乙方自行组织。
十二、工程质量：
一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
十三、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
十四、竣工验收
工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。
十六、违约的索赔：
合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的_______%付给，计人民币_______元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
十七、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有全规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
十八、其他事项：甲供预制构件必须提供到施工场地内，乙方不承担预制构件的质量检查、保管、安全等责任。
十九、合同的生效与终止；
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
二十、合同份数：
本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
二十一、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
给水劳务合同范本 第一七篇
甲方：
乙方：
依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水米)，施工图改变后工程量另行计算。
四、工期要求：乙方必须在__年__月__日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。
六、合同价款：本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)
七、付款和结算方式：
(一)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的八零%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的五%剩余价款，即为总劳务费的五%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)
八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应：
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
十、双方职责：
一、甲方职责：
(一)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
(二)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(四)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
二、乙方责任：
(一)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，
(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
(三)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(六)乙方提前七天提出计划材料由甲方审核购买
(七)清洁卫生由乙方清理
十一、安全文明施工：
一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。
二、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。
三、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
十二、其它管理制度：
一、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：
一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
日期：日期：
给水劳务合同范本 第一八篇
甲方:________________
乙方:________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：
工程概况
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
第二条工程承包范围
承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主)
第三条工程期限
一、开工日期：_____年_____月_____日
二、竣工日期：_____年_____月_____日
合同工期总日历天数三零天。
三、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
第四条质量标准
工程质量标准：合格
第五条工程造价
工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整(￥_____元)，总工程量约为_____米(主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算)，单位造价为_____元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不便。
第六条材料、设备供应：
一、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。
二、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。
三、主管道为PE管，管径二寸，管壁厚六毫米以上，管道压力一零Kg，支管道管径为一寸，管壁厚毫米以上，进户管径为四分，采用同材质管件熔接。
第七条工程施工要求
一、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。
二、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。
三、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用
四、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。
五、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。
六、自来水管道深度不得少于米(埋管位置)。
第八条质量验收
一、工程竣工验收，应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。
二、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。
三、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。工程验收合格一五日内将工程完整资料交给甲方备案
四、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
五、执行国家工程回访的有关规定。
六、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可用工程回访费另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。
七、工程质量保修期为壹年。
第九条施工设计变更
甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。
第十条双方责任事项
一、甲方
(一)合同签订当日向乙方提供完整的施工图纸或设计方案及有关技术资料;
(二)派驻施工现场的工程监理，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更和其它必须的签证;
(三)组织对工程的竣工验收;
(四)工程验收合格后，办理交接手续。
二、乙方
(一)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量;
(二)乙方自行承担一切税费;
(三)乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监督，工程质量必须符合国家规范要求;
(四)乙方必须按照国家规范的要求，认真履行回访义务，承担工程质量终身责任，保修期按《建设工程质量管理规定》执行;
(五)完工后做好场地清理工作;
(六)提供竣工验收技术资料，参加竣工验收;
(七)在合同规定的回访期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修;
(八)安全施工，防火、防盗以及事故的全部责任。
第十一条工程款结算
签订合同后,设备进场付总造价的二零%;施工进度完成五零%付三零%;施工完工后付三零%;验收合格后一五%;扣留五%作为回访费。
第十二条违约责任
乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的三%偿付逾期违约金。
第十三条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。
第十四条附则
一、本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据《_合同法》和《_建筑法》有关规定协调解决。
二、合同附件：施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
三、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程款，回访期满后自然终止，如有违约，给对方造成的经济损失，由违约方承担赔偿责任。
四、本合同一式三份，具有同等法律效力。
发包人：________________(公章)承包人：________________(公章)
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
电话：________________电话：________________
给水劳务合同范本 第一九篇
甲方（单位）全称：___________________________________
经济类型：_________________
法定代表人__________
登记注册地：___________________________________
实际经营地：___________________________________
乙方（职工）姓名：___________________
性别____________
身份证号码：___________________________________
户籍所在地：___________________________________
实际居住地：___________________________________
根据《_劳动民法典》和有关法律法规规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
甲乙双方约定采用下列第________种方式确定劳动合同期限
（一）固定期限：自________年________月________日起至自________年________月________日止，其中试用期________个月。
（二）无固定期限：自________年________月________日起至法定终止条件出现时止，其中试用期________个月。
（三）以完成________定工作任务为期限：自________年________月________日起至完成工作任务时止（该工作任务为甲方事先确定并且完成目标是确切具体的）。
二、工作内容和工作地点
（一）工作内容：乙方同意根据甲方工作需要，安排在岗位（工种）从事工作。
（二）乙方的工作地点或工作区域为。
（三）乙方的具体岗位职责和工作要求按甲方制定的相关标准执行。如果乙方不能尽职履行工作职责或违反有关规章制度，不能按要求完成工作任务，可据此认定乙方不能胜任本岗位工作，甲方有权按约解除本合同，或者在双方协商________致的情况下调整乙方的工作岗位。
三、工作时间和休息休假
（一）工作时间：乙方的岗位（工种）实行（标准、综合计算、不定时）工时工作制。其中，标准工时工作制度每天工作不超过八小时，每周工作不超过四零小时，每周为休息日。
实行综合计算工时工作制或不定时工时工作制的，应当由甲方报劳动保障行政部门批准。
（二）甲方依据国家和省的相关规定，保证乙方享有法定节假日、年休假、婚假、产假、探亲假、丧假、病假等休息休假权利。
（三）甲方因生产经营需要，经与工会和乙方协商，安排乙方延长工作时间或在节假日加班时，依法支付加班加点工资；安排在休息日加班时，安排乙方同等时间补休，如不能安排补休，依法支付加班工资。
（四）乙方休息休假期间的工资支付或扣减办法按国家、省及本单位依法制订的相关规定执行。
四、劳动报酬
（一）甲方于每月日前以货币形式足额支付乙方工资。
（二）乙方试用期的工资标准为________元/月。
（三）乙方试用期满后，月工资为元/月。合同履行期间，甲方按照威海市政府发布的工资指导线要求，根据本单位每年经济效益增长情况和本地区、行业的职工平均工资水平等因素，通过工资集体协商形式，适时增加乙方工资。
（四）甲方原因造成企业停工、停产期间的工资支付，按照《山东省企业工资支付规定》第三十一条执行。
五、社会保险
（一）自劳动关系建立之日起，甲乙双方应当依法参加社会保险，按时足额缴纳各项社会保险费，其中乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。
（二）甲方应当每年至少________次向本单位职工代表大会或在本单位住所的显著位置，公布本单位和个人全年社会保险费缴纳情况，接受乙方监督。
（三）乙方因工负伤或患职业病，甲方应当负责及时救治，并按规定为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定，保障乙方依法享受工伤保险待遇。
（四）乙方患病或非因工负伤，甲方保证其享受国家和省规定的医疗期和相应的待遇。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
（一）甲方必须执行国家特种作业、女职工和未成年工特殊保护的规定。甲方安排乙方的工作属于（不属于）国家规定的有毒、有害、特别繁重或者其他特种作业。乙方从事有职业危害作业的，甲方应当定期为乙方进行健康检查。
（二）甲方应当为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方应当严格执行国家和甲方规定的劳动安全规程和标准。
（三）甲方应当对乙方进行劳动安全卫生教育和培训，乙方应当严格遵守甲方的劳动安全规章制度，严禁违章作业，防止发生劳动过程中的事故，减少职业危害。
七、其他约定条款（双方约定的培训和服务期、保密和竞业限制协议为本合同的附件）
对于乙方在工作中知悉的涉及甲方商业秘密和与甲方知识产权相
关的保密事项，乙方负有保密义务，且应遵守竞业禁止限制。
在本协议期内，如甲方出资对乙方进行专业技术培训的，双方应当
在培训前签订培训协议，约定服务期，明确双方权利义务。
八、本合同的解除或终止，应当按照法定的条件、程序和经济补偿规定标准执行。
（一）甲乙双方变更、续订、解除、终止劳动合同应当依照《_劳动民法典》和国家及山东省有关规定执行。
（二）甲方应当在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
（三）乙方应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，按国家、山东省制定的规定执行。
（四）劳动合同期满或甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即终止执行。如双方同意续订，应提前________个月办理续订手续。逾期不办理的，视为不续订。
九、双方因履行本合同发生争议，可以依法向调解机构申请调解，或者依法申请劳动争议仲裁、向人民法院起诉。
十、本合同未尽事宜，或与法律法规相抵触的，依照法律法规执行。
十一、本合同自________年________月________日起生效。本合同________式两份，经双方签字盖章生效，双方各执________份。
甲方：（盖章）________
乙方：（签名）________
法定代表人、负责人：________
或委托代理人：（签名）________
签订日期：________年________月________日签订日期：________年________月________日
给水劳务合同范本 第二零篇
发包方(甲方)：__________
承接方(乙方)：__________身份证号：__________
本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。
一、施工地点：__________
二、施工内容及质量要求：__________
进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。
价格：按投影面积计算，每平方__________元
一、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。
二、灯具洁具安装。
三、甲方责任和义务：
一.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。
二.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。
三.协助乙方办理进场手续。
四.保障施工现场的用水用电及照明设备。
五.协调施工用料的运输及配送。
六.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费八零%，剩余二零%待验收合格后全部付完。
四、乙方责任和义务：
一.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车安全自己负责。
二.施工所需工具由乙方自己提供。
三.乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施，消除事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的安全管理。确保人员、设备、物资、工程的安全，承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的.施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。
.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承担。
五.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事，不能与客户谈论施工相关事情，如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。
六.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。
七.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。
五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承担。
六、本合同的生效
一、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。
二、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。
甲方(签字盖章)：__________
_____年_____月_____日
乙方(签字指模)：__________
_____年_____月_____日
给水劳务合同范本 第二一篇
发包人（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方）
根据《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
（一）、工程名称：帝景湾半山区二三#、二五#住宅楼（包括地下室）。
（二）、合同工期：
一、开工时间以开工报告日期为准。
二、完工时间
第二条：工作内容及设备：
一、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。
二、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。
第三条：工程固定价格费用包干范围：
一、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y—二零__“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米一九元、消防水电每平方三元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格（含人工费）。
二、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
三、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。
第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋六元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的`四零%，工程完工后付二零%。余款待装饰工程完工后付清。
第七条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的二五号。
第九条：工程质量：
一、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
二、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
三、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
四、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
五、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担喙卦鹑瓮猓俳写Ψ＃恳恢柿咳毕荽Ψ二零零—元。
第十条：安全施工：
（一）、安全施工与检查：
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。
二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（二）、安全防护
一、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
二、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前一四天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
（三）、事故处理
一、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
二、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十一条：其它：
一、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款一零零零元。
二、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次五零零元处罚。
三、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。
四、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次五零零元处罚。
五、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十二条：合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方（章）
代表人（签字）
乙方（章）
代表人（签字）
合同订立时间： 年 月 日
给水劳务合同范本 第二二篇
一) 甲，乙双方协商一致，可以解除合同。
二) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：
一、 因不可抗力致使合同无法履行；
二、 因一方违约致使合同无法履行。
三) 一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前一零天告知对方，通知到达对方时合同解除．对解除合同有争议的，按本合同争议的约定处理。
四) 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款．已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和
因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
五) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
给水劳务合同范本 第二三篇
甲方：
用人单位名称
乙方：
姓 名
编号：
甲方基本情况
乙方基本情况
依据《_劳动法》、《_劳动合同法》和有关法律法规，甲乙双方在遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则的基础上签订本劳动合同。
第一条 劳动合同期限
一、固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，其中：试用期为个月。
二、无固定期限：自年月日起施行。
三、以完成一定工作任务为合同期限。
第二条 工作内容和工作地点
甲方招用乙方在 （地点） （岗位）
工作，工作内容为：
第三条 工作时间和休息休假
（一）甲、乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间：
一、标准工时制,每日工作不超过八小时，每周工作不超过四零小时。
二、经劳动保障行政部门批准，乙方所在岗位实行不定时工作制。
三、经劳动保障行政部门批准，乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。
（二）甲方因生产（工作）需要延长工作时间的，按《_劳动法》第四十一条办理。
（三）乙方在合同期内享受国家规定的各项休息休假权利。 第四条 劳动报酬
一、甲方遵循按劳分配原则，实行同工同酬。根据乙方现任职务和工作岗位，约定工资为元/月，试用期工资为元/月。
实行计件工资制的，月工资按计件单价结算，具体办法为：
二、甲方必须每月至少一次以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。
三、甲方安排乙方延长工作时间的，应按《_劳动法》第四十四条规定支付其工资报酬。
四、乙方在依法参加社会活动期间，或享受年休假、探亲假、婚丧假、女职工孕期检查、产假、哺乳期内哺乳时间、计划生育手术假、男方护理假等期间，甲方应视同乙方提供正常劳动并支付工资。
第五条 社会保险
甲乙双方按照国家和地方有关规定，参加社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）。其中乙方应承担缴费部份，由甲方从乙方工资中代扣代缴。
第六条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
甲乙双方应严格按照《_劳动法》第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十五条规定执行。
第七条 劳动合同的变更
用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采取书面形式。
变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
第八条 劳动合同的解除、终止
依据《_劳动合同法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第五十条规定执行。
第九条 双方认为需要约定的事项：
第十条 劳动争议处理
因订立、履行、变更、解除和终止本合同发生的劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。
第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方未将劳动合同文本交付乙方，给乙方造成损害的，甲方应承担赔偿责任。
甲方（盖章）：
乙方（签名）：
法定代表人（委托代表人）签章：
合同签订日期： 年 月 日
给水劳务合同范本 第二四篇
发包方：_________（甲方）
承包方：_________（乙方）
经甲乙双方充分协商，本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。
二、承包范围：
一、水电、消防（水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备）按图施工（室内）。
二、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。
三、乙方必须保证消防验收过关，所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求：
一、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
二、图纸变更，增加的.工程量，价格按市场价另算。
四、工程质量：
验收合格
五、承包价格：
按每平方_________元计价
六、付款方式：
工程全垫抵房，房价以开盘下浮_________个点抵充工程款，按工程量进度比例抵房，可以提前开房票。（进场后可以先确定一套房）
七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元，合同签订时乙方。
八、停工停产
在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过_________日得，或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下，甲方有权终止本合同，乙方无条件退场，待本项目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担，如甲方因事故垫付赔偿，甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目，乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后，待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
给水劳务合同范本 第二五篇
一、工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：_____________
质量等级：必须保证合格，争创优良。
合同价款：(详见工程预算表)
二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)
三、工程期限：
开工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日;
总日历工期：______天。
给水劳务合同范本 第二六篇
甲方(工程承包人)：
乙方(电工分包人)：
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程
工程地点：(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院
分包范围：职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。
分包性质：包工不包料(含部分辅料及施工机具)
提供分包劳务内容：
按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。
二、分包工作期限
开始工作日期：二零__年四月日，结束工作日期： 年八月三零日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。
三、质量标准
工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。
四、图纸
甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸一套。
五、项目经理
甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理一人为赵春和，职务：项目经理。
乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。
六、甲方义务
按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安;
按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;
负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、乙方义务
对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款一零零-五零零元，做好自身责任区的治安保卫工作;
做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工，预留好每个孔洞;材料应收放整齐，每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。
八、安全施工与安全防护
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
九、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
一零、保险
乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印峻给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款二零__元，自发现之日起二日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
一一、材料、设备供应
乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
乙方有义务为工程节约用电、材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。
一二、劳务报酬
本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计一三元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整)。
一三、工程量的确认
由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
一四、劳务报酬的支付
工程整体完工经甲方验收合格，扣除五%质量保证金后五日内结算。保修期二年。
一五、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
一六、施工验收与配合乙方应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后七天内对乙方施工成果进行验收。
乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的'涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
一七、违约责任
甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(一)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付一零零零元的违约金;
(二)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的三%;
(三)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
一八、争议
甲方和乙方在履行协议时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
一九、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金。
二零、协议附则
本协议双方签字(盖章)后生效，协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
给水劳务合同范本 第二七篇
一、本合同自甲乙双方签字之日生效。
二、因本合同发生的争议，双方通过友好协商解决，协商不成，在合同履行地通过法律途径解决。
三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
甲方（全称）:
乙方（全称）:
按照《^v^经济合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
给水劳务合同范本 第二八篇
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
一、工程概况及工程范围
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、承包范围：_________________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。
二、工程合同造价
合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：_________________(￥_____元)，详见工料清单。
三、合同工期
本工程自________年____月____日至________年____月____日，共计_________天。
四、质量要求：_________________
确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。
五、付款方式
合同签订后七日内预付六零%工程款，剩余四零%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。
六、以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰万元人民币。
七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
八、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
给水劳务合同范本 第二九篇
甲方：_________
乙方：_________
为加强学校水电管理，提高水电管理人员的服务意识、服务质量、服务效率，确保师生正常用水用电的需求，最大限度地减少用水用电的浪费，甲方聘请乙方为学校水电工工作人员，为维护甲、乙双方权利，经协商，双方达成如下协议：
一、乙方工作职责：严格履行《九江一中水电工工作职责》，认真落实《九江一中水电管理规定》中各项用水管理规定。每天提供二四小时用水用电服务，手机二四小时开通，节假日照常上班。
二、甲方对乙方的工作考评：对照水电工工作职责、水电管理规定严格考评，并通过民意测验及调查考核，工作积极认真负责、热情主动地为师生用水用电提供高效满意服务的，合同期满，可办理续聘或优先录用。
三、甲方支付乙方工资及福利待遇：
一、甲方支付乙方每月基本工资元，工作考核奖按实际工作情况确定，最高每月元。
二、乙方除基本工资和考核奖及学校统一发给临时用工人员的补助或奖金外，不得享受学校其他任何方面的'福利待遇。
四、安全责任：乙方在工作过程中应规范操作，认真落实水电工工作安全责任条例，在排除各种安全隐患的工作中如出现安全事故，一切责任由乙方承担。如乙方因安全事故丧失工作能力或牺牲生命，甲方则同时终止与乙方的聘用关系。
五、其他事项：
一、乙方受聘时须交纳保证金元，并有一名九江一中正式教职工作为担保人。聘用期内乙方若无故不履行工作职责或给学校造成损失，追究乙方或担保人的责任及损失赔偿。
二、甲方或乙方若因特殊原因需终止聘用合同，必须提前两个月以书面形式向对方提出，并向对方支付受聘者所交保证金等额的费用以作赔偿方损失。
六、受聘期限：合同聘用期为壹年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，未定事宜，双方协商解决。
甲方签字：_________
乙方签字：_________
乙方担保人：_________
_________年_________月_________日
给水劳务合同范本 第三零篇
甲方：
乙方：
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程内容：
三、工程施工地点：
四、工程量计量：
五、单价:
六、结算办法：
二、施工工期要求
一、开竣工日期：
二、施工进度计划(天)：
三、工程质量要求：
工程质量等级：
四、安全施工
分包人应遵守建设安全生产有关管理规定，制定安全保证细则，严格按照安全标准组织施工，承担施工中出现的一切事故责任和因此发生的全部费用。
五、甲方职责权利
一、甲方负责与业主签订施工合同，并负责合同的管理。
二、甲方统一管理，机械队伍的选择均有甲方认可后方可进入施工现场，施工中技术指标、工程进度、质量均有甲方认可达到设计要求方可进行下一道工序。
三、乙方必须服从甲方统一管理，否则甲方有权废除本合同，拒付工程款并更换施工队伍。
六、乙方职责权利
一、在整个施工过程中，接受业主、监理及甲方的管理，及时提供相关工程项目信息。
二、乙方严格按照国家颁布的有关工程技术规范，施工操作规程和工程质量验评标准及安全技术规范，安全按期完成施工。工程质量必须达到规定的质量标准，若由乙方原因造成的有关经济处罚，由乙方承担。
三、施工中为保证施工工期乙方应按甲方的要求配备足额数量的施工机械及人员，否则造成的一切后果均有乙方负责。乙方应认真履行合同条款，在工程进度、质量、安全、形象等方面，严格执行业主、监理、甲方以及相关施工技术规范的要求。
四、乙方在每道工序施工前，必须对操作工人进行工程技术交底、工程质量标准交底和安全技术交底。凡因乙方管理不善出现工程质量低劣和不安全的人、机事故，所造成的一切经济损失及严重后果全部由乙方承担。
五、工程项目施工中因乙方发生的债务及民事、刑事责任，均由乙方自行承担。
六、负责施工物料、机械和人员的安全，以及施工技术和工程施工安全管理，承担相关安全责任。
七、负责处理生产经营过程中因乙方所发生的经营管理等方面的法律责任，相关法律诉讼，独自承担相关责任。
八、维护企业形象，做好现场文明施工管理。
九、工程竣工后，乙方做好竣工清理工作，做到工完场地平整，达到甲方、业主和地方的`满意。在未验收前，负责工程的成品保护，如有损失，自费修复。
七、违约责任
一、乙方不按施工进度和验评标准施工，所造成的返工修复费用及罚款，全部由乙方承担。
二、乙方用于该工程所赊欠材料款，拖欠人工费，设备租赁费等债务及经济纠纷，全部由乙方自行负责。
三、乙方不能以任何方式自行从建设单位领取工程款，否则出现的一切后果均有乙方承担。
八、其他事项
一、由于工程变更所增减工程量所发生的费用按实际工程量兑付。
二、违背管理规定或不严格执行各项条款或不能保质按进度施工，甲方有权按建设单位合同管理有关规定要求第一次提出警告限期纠正的指令，乙方应采取有效措施达到合同要求，如乙方经过努力仍达不到合同要求，则甲方有权终止本协议，乙方负责一切损失。
三、协议自双方签定之日起生效，工程竣工验收合格且质保期满后，工程款付清合同自行解除。
四、双方因此工程出现的争议，发生纠纷、诉讼，由甲方所在地法院裁决。
五、本协议一式两份，甲、双方各执一份，复印无效。
甲方：签字(盖章)
乙方：签字(盖章)
_____年____月____日
给水劳务合同范本 第三一篇
甲方：______
乙方：______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
一、工程名称：______
二、工程地点：______
三、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
四、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。
、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。
三、乙方负责：
、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的七零%结算无异议。
、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。
、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格：______
、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取二五%的手续费用,发票由甲方负责.
、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。
、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于二五天，如每少一天按二零零元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。
、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费元/㎡;
、如有设计修改，乙方承诺累计少于二(包含二个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于二个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付：______
、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付七零%给乙方。
、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款二零%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款九七%，余款三%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题二四小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款一零零%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。
、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。
六、工程工期
、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚五零零零元对乙方进行处罚。
、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米一元的清洁费进行扣减。
、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。
、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。
、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
、甲方责任：______
、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。
、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。
、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。
、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。
、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。
、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
、乙方责任：______
、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于二二天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地二天以上，必须向项目经理请假。
、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。
、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条工期的处罚标准进行处罚。
、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。
、安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的元/㎡进行扣减。、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚五零零元，班组罚一零零零元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后七天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。
、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。
十四、争议
、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______
双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;
向被告人所在地人民法院起诉。
、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______
单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作，且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
十七、合同份数
合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
十八、保修
、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后二天内派人维修。
、乙方应按法律、行政法规和国家工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。
十九、合同生效与失效
本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。
甲方：______
代表：______
身份证号：______
签订时间：______年_____月_____日
乙方：______
代表：______
身份证号：______
签订时间：______年_____月_____日
给水劳务合同范本 第三二篇
发包方：(甲方)________________
承包方：(乙方)________________
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
一、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额二零零七》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按零七标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金三零零零万元。支付方式和期限：
（一）、在签订本协议书当日支付一零零零万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；
（二）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付一零零零万元；
（三）、余款一零零零万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付一零零零万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后一五天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的，临时工程费用为工程总价的八%，据实结算。
四、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
五、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月二五号申报当月工程量，次月一零号内发包方审核完毕并支付工程量的八五%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的五%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
六、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费一零零零万元人民币。
七、如果承包方入场施工后，没有垫资二零零零万元工程款的，则承包方向发包方赔偿一零零零万人民币损失。
八、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过一个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的三倍）并以水电站的产权作抵押。
九、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
一零、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
一一、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为三零个月。在三零个月完不成每月罚款二零零万，提前完工一个月奖励二零零万，以此类推。
一二、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
一三、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方：________承包方：________
法定代表人：________法定代表人：________
签字日期：________年________月________日________年________月________日