地板维修合同范本

地板维修合同范本 第一篇

甲方：______________________________

乙方：______________________________

根据《_合同法》的相关规定，经双方友好协商，达成如下协议如下：

第一条：产品规格型号 甲方供给乙方产品为强化复合地板，规格：_____，每箱片_____平，工程总面积约平(不含损耗)，损耗 平，共计约_____平。

第二条：产品价格 本强化复合木地板价格_____元/平，此价格包括(包含运费、地板、地垫、平口压条、踢脚线)，不包含(安装、上楼费用、其它辅料费用)。

第三条：产品标准 甲方所供产品符合国家行业相关标准。

第四条：付款方式 自本合同签订之日乙方向甲方付款总金额五零%预付定金(_____元);货到工地，经乙方检验合格后，乙方向甲方付余款总金额五零%(_____元)。

第五条：产品交付 一、交付地点：__________________________________________________

第六条：产品运输 一、产品由甲方负责运输，运输到交付地点。 二、运费由甲方承担。

第七条：双方责任

(一)、甲方责任 一、甲方所提供产品的花色、品种、规格、质量符合国家行业标准，符合乙方要求; 二、甲方自收到乙方预付款之日起 个工作日货到现场。

(二)、乙方责任 一、如因乙方原因不能如期支付货款或影响甲方不能如期完工，由乙方承担相应责任。

第八条：合同变更 一、 乙方变更所需产品的品种、质量、颜色、数量、规格、包装、运输方式、交货地点等事项时，应提前二天以书面形式通知甲方，否则，甲方按原约定供货。 二、 双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。

第九条：不可抗力 一、不可抗力的范围包括： 二、一方如因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知 对方。

第十条：本合同自双方签字后生效，本合同一式两份，双方各执一份。

第十一条：本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲方：_______________ 乙方：_______________

电话：_______________ 电话：_______________

地板维修合同范本 第二篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、工程名称：公路桥涵工程

二、工程地点：花久公路DJ五标K五六--K五九

三、承包范围：米桥涵施工

四、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过

五、合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除的费用后，作为双方之依据。

二、施工及质量要求

一、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。

二、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济处罚。

三、履约保证金

甲、乙双方约定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后日内须向甲方支付合同履约保证金____元，待双方所签订合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。

四、施工日期

自____年____月____日始至____年____月____日终止。

五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。

六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

身份证号码：

____年____月____日

地板维修合同范本 第三篇

建设单位：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。

一、工程名称及项目

道路维修工程

二、甲方承担的责任

一、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。

二、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。

三、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。

三、乙方承担的责任

一、乙方必须严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。

二、施工中所需的一切施工设备自行解决。

三、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。

四、一切施工程序及工艺，必须提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。

五、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。

六、工程所需的一切材料，必须严格按照规范要求的规格和质量进行采购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。

四、施工时间

工程动工时间为______年___月___日到______年___月___日。

五、竣工验收与结算

工程竣工后，由甲方组织验收小组进行初验，发现问题，根据情况进行处罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。

六、承包费用及定额费用

工程总造价：人民币_____元整，(￥_____元)

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

地板维修合同范本 第四篇

甲方：__________

乙方：__________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等)

四、承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过

五、合同价款：每平方_____元，(长约_____，宽_____，厚度_____cm，约_____m，据实结算)，总价款约计_____元

六、质量标准：合格

七、工期：从_____月_____日开工，_____月_____日完工，工期为_____天

二、路面施工工艺

一、路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平；

二、三：七灰土摊铺分两步施工，每步一五公分摊铺灰土：推土机摊铺三：七灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土；

三、碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实；

四、养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于_____天；

五、混凝土路面：道路两侧_____cm高槽钢支护，用C二零混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍；

六、养护：用薄膜覆盖养护，不少于_____天；

七、切缝：待混凝土强度达到_____%后，进行切缝，缝深_____cm，间距_____m

三、双方权利和义务

甲方主要工作

一、负责场地三通一平，水电接入；

二、进行工程协调、管理、验收；

三、按合同约定支付工程款。

乙方主要工作

一、本合同签订后二天内，乙方进场完成施工准备。

二、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

三、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查；

四、负责所施工工程的验收通过

四、工程价款的结算与支付

一、按实际面积结算，_____元/m；

二、路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付_____元，混凝土路面摊铺完毕后付_____元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的_____%，其余_____%的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方二天内不到，由甲方处理，所发生费用加_____%的管理费由乙方承担；

五、安全文明施工

一、乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

二、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

六、竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

七、违约责任

一、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

二、因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按_____元/天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

三、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的_____%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

八、合同生效与终止

一、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效；

二、合同订立时间：_____年_____月_____日；

三、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数

一、本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力；

二、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲方：(公章)_______________乙方：_______________(公章)

经办人：____________________经办人：_______________

电话：______________________________电话：_______________

_____年_____月_____日

地板维修合同范本 第五篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求：

一、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

二、工期要求是______年___月___日至______年___月___日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米；每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：－一：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的.三零%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的'目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡一份，自双方签字之日生效。

甲方：代表：

乙方：代表：

____年____月____日

地板维修合同范本 第六篇

销售商：___________________________(以下简称甲方)

购买者：___________________________(以下简称乙方)

根据《_合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条 订货金额及技术参数

乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：

第二条 定金或预付款

签定合同时乙方向甲方交付：

一、定金________元;

二、预付款_______元。

第三条 验收方法

验收方法为_______________________________________

第四条 交货时间、地点及结算方式

一、 日 期：___________________________________

二、交货地点：____________________________________

三、结算方式：____________________________________

第五条 双方责任

(一)甲方责任

一、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的__________向乙方偿付逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)

二、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值____________的违约金。

三、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值________________的违约金。

四、木地板属于半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，安装费另行协商，安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。 (二)乙方责任

一、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_________偿付违约金。

二、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。

三、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的_________承担逾期交款违约金。

四、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金________________。

五、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。

六条 变更产品技术参数的协商如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。

第七条 双方不得擅自修改合同条款本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更，修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。

第八条 不可抗力的通知甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。

第九条 争端解决

本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：

一、消费者协会申请仲裁;

二、人民法院起诉。

第十条 合同生效

本合同自双方签章之日起生效

第十一条 未尽事宜

本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十条 合同份数

本合同一式______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本____份。

订立合同人：

甲方：_____________________(盖章) 负责人：___________________(盖章)地址：___________________________ 电话：___________________________ 开户银行、帐号：_________________

乙方：_____________________(盖章) 负责人：____________________(盖章) 地址：_____________________________ 电话：_____________________________开户银行、帐号：_____________________

签定时间：_______年____月___日

地板维修合同范本 第七篇

发包方：

承包方：

为配套好钓鱼台生态农庄道路、水沟建设工程，为明确双方在本工程中的权利义务，双方就本工程的承包事项协商一致，特立合同条款如下：

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程规模：

四、承包方式：

第二条：工程项目承包范围

一、按双方协商约定包干价。

二、工程量按实际收方为准。

第三条：工期

一、开工日期：_______年_______月_______日。

二、竣工日期：_______年_______月_______日。

第四条：工程质量及验收

一、按建筑施工规范施工。

二、该工程必须达到合格工程。

第五条：发包方义务

发包方应向承包人承诺按合同约定的期限和支付合同约定的价款，履行本合同所约定的全部义务。

第六条：承包方义务

承包方承担该工程开工与竣工期间的安全事故及质量事故，履行该工程报价须知的工作内容要求施工。

第七条：工程计价及付款方式

一、计价：

（一）道路硬化工程包整平、碾压，每平方米单价_______元。

（二）路基回填块石、石渣工作，每立方米单价_______元。

（三）排水沟工程，净宽要_______m，净高要_______m，每米包干价_______元。

（四）零星工程另行计算。

二、付款方式：工程验收合格，付工程总造价_______%，余额作为质量保证金，验收日一年后无质量问题付清全部款项。

第八条：其它事项

其他事宜双方另行协商，本合同一式两份，发包方及承包方各执壹份，自合同签字之日起生效。

发包方签字：_______承包方签字：_______

签约日期：_______年_______月_______日

地板维修合同范本 第八篇

甲方(供方)：

乙方(需方)：

甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方购买木材一事，自愿签订本合同，具体条款如下：

一、合同标的、价格

备注：上述单价□含□不含税金。

二、质量标准

一、质量标准严格按照国家现行标准及中山市政府有关规定执行。

二、甲方如提供样板，除符合上述第一项质量标准以外，应按样板质量交货。

三、木材的尺寸误差应小于三㎜。

三、交货时间、地点及运费承担

一、交货时间：本合同签订后一零天内。

二、交货地点：乙方厂房，运输、搬运费用由甲方承担，乙方负责卸货。

三、木材所有权自交付之日起转移至乙方。

四、付款方式为：银行转账

乙方应于收货后六零天内将木材款支付至甲方指定账户，户名：中山市南区恒利木材店，开户行：支行，账号：，甲方收到款项后应向乙方开具收款收据。

五、违约责任

一、乙方保证按本合同约定支付乙方货款，否则每逾期一天，按照欠付款的向甲方支付违约金。

二、如甲方未按时交货，每逾期一天，向乙方支付合同总额的.违约金，逾期超过一五日的，乙方有权解除合同。

三、如甲方所交付的木材不符合国家现行质量标准及和样板要求，乙方有权拒绝收货，并要求甲方限期换货，如甲方未按时换货或换货后再次出现质量问题，乙方有权解除合同。

四、因一方违约导致合同解除的，违约方应向守约方支付合同总额二零%的违约金，且因合同解除给守约方造成的一切损失(包括但不限于守约方因合同解除影响生产、导致对第三方承担的违约责任、诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费等)，均由违约方承担。

六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，提交中山市第一人民法院诉讼解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

负责人：

法定代表人：

地板维修合同范本 第九篇

甲方：

乙方：

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、合同包干金额：_____元(大写：____元整)，如增加工程另作计算。

四、工程工期：本工程自______年___月___日至____年___月___日竣工。

五、工程质量：合格

第二条：甲方责任

一、负责向乙方提供所需的水、电等;

二、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。

第三条：乙方责任

一、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

二、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。

三、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。

四、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条：工程质量及验收的约定

一、本工程应达到国家质量评定合格标准。

二、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。

第五条：工程款及结算的约定

一、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。

二、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。

第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

地板维修合同范本 第一零篇

供方：（以下简称甲方）：

需方：（以下简称乙方）：

甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的前提下，根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同，供双方共同遵守执行。合同条款如下：

一、 合同标的、规格、数量及单价、总价

乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品，具体订单详见附录一。

备注：以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金，含税价格增加三%的费用。

二、质量，要求技术标准

一、严格按照国家验收标准，（GB/T一八六零一-xxxx）二级木材和双方确认的样板为准。

二、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担，并承担合同结算总价双倍的违约金。

三、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查，当合格率≥九五%时，则判定该批木材合格，并按样板收货。

三、交货时间、地点及运费承担和验收

一、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方到指定地点提货。

二、交货地点---仓储现场，运费由乙方承担，甲方负责装卸。

四、付款方式为：本票或汇票承兑

乙方采购甲方木料的总货款共计人民币（大写）：贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整，小写： 元整，根据双方约定可按分批付款，首次付款为总额的六零%，剩余款于每个星期一按总额的一零%支付，一月内逐次支付。

五、合同有效期

本合同有效期为： 年 月 日至 年 月 日。

六、违约责任

一、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款，否则甲方不予退还保证金二零零零零元，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。

二、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误，一切后果及损失由甲方承担。

三、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担，甲方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价一零%的违约金。（自然灾害除外）

四、甲方应为乙方出据领料单或提单，并附有甲方负责人签字和盖章，以供乙方提货使用。

七、合同期满，在同等条件下，甲方有优先权作为乙方供应商，建立长期友好合作。

八、甲、乙双方如对本合同有争议，以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据，任何一方有权向法院提起诉讼。 九、合同未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：

乙方：

签约日期：二零xx 年五月一七日

地板维修合同范本 第一一篇

购货方： （以下简称甲方） 供货方： （以下简称乙方）

甲乙双方本着平等、友好、诚信、互惠互利的原则，根据《_合同法》及相关法律规定，为明确在本合同实施过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签署本合同，共同遵守下列条款：

第一条：工程名称、供货地址

一、 工程名称：_______________________ 二、 供货地址：_______________________

第二条：产品名称、数量、价格、合同金额等

产品的名称、品牌、数量、单价、合同金额如下（允许数量＋五％）：

合同中地板数量为暂定数量，最终结算数量按双方测量的实铺净面积 再另加安装损耗二％进行结算。

第三条：产品的技术标准（包括质量要求），按下列条件执行

一、 地板品种、颜色及表面的油漆效果按双方确认并封样的样板为准，产品为天然材料略

有色差为正常现象。保证每套房地板饰面颜色基本一致。

二、所供产品必须符合国家行业标准所要求合格。

三、乙方必须提供供货产品的生产合格证、产品质量保证书、检验报告。

四、铺装方法：_____________。

第四条：交货时间及铺装计划

一、 交货及铺装时间：具体交货时间为______年月日 至_____年月日

止，可分批交货，铺装期为_____年_____月____日 至____年 ____月____日止。 现场出现未具备施工条件或存在间断停电、交叉施工等施工限制的情 况的，工期相应顺延。

二、甲方如现场环境、无铺装条件等其他情况要求乙方推迟供货的须提前一零天书面通知乙方。

第五条：验收方法

一、货到现场后由甲方委派人员进行初步验收，确定数量、规格、品种。

二、对基层地面甲方应该符合国家行业标准中的相关规定 方可交付乙方进行施工。

三、乙方在地板铺设时，甲方应保证不与其他室内施工项目交叉混合施工。

四、乙方每套施工完毕后负责清洁并通知甲方一周内进行验收，双方对铺设质量、数量给予确认，并办理验收签收交接手续。若甲方两周内未予以验收的则视为验收合格。

第六条：付款方式及期限、违约赔偿

一、 合同签订后，甲方应付乙方货款总额的 即人民币

二、 地板全部铺装结束后后十五个工作日内支付合同总价的 %，小业主验收合格后半年内支付合同总价的即人民币。

三、 如甲方不能按时按本合同约定支付给乙方货款的应每天按合同总价的赔偿给乙方作违约金。

四、 如乙方不能按本合同约定的时间供货和铺装的应每天按合同总价的赔偿给甲方作违约金。

五、 乙方须向甲方提供与付款数目相当的国家正规发票，开具发票单位应与收款单位及签订合同单位保持一致。 第七条：甲乙双方责任 一、 甲方应负责任：

一） 甲方应按合同规定时间及方式向乙方支付货款。

二） 甲方应向乙方书面提供工地施工安全管理规定及注意事项。

三） 在本层或本户内提供铺装时必用的施工用电。

四） 甲方需向乙方提供详细施工方案图纸。

五） 甲方应负责与工程中可能涉及的其他第三方的配合、协调事宜，保障工程施工进度。

六） 甲方应及时对已铺装完成的地板进行验收和相应成品保护。

二、乙方应负责任：

一） 乙方按照双方约定的地板铺设方式、工艺步骤、质量要求完成施工安装等。

二） 乙方施工人员听从和接受甲方和工程监理方合理建议和要求，遵守工地安全施工的有关规定。

三） 乙方服从甲方的施工进度、工程要求、质量控制、成品验收的管理规定。

四） 乙方应做好现场施工材料与甲方现场管理人员的交接工作。

第八条 货物所有权、合同生效、合同争议

一、当乙方未收到按合同约定支付的货款期间乙方拥有该货物的所有权，未经乙方许可甲方不得交付给第三方。

二、本合同为双方盖章并乙方收到甲方支付的定金时生效。

三、本合同未尽事宜，双方可通过协商达成一致后，另行签定补充协议或合同附件，补充

协议或附件与本合同具有同等法律效力。协商不成的可依法向合同签署地人民法院起诉。

本合同一式四份，双方各执二份，盖章后生效。

甲 方（盖章）： 代表人（签字）： 电话：

乙方（盖章）： 代表人（签字）： 电话： 帐号：

地板维修合同范本 第一二篇

在工程履行过程中，如出现纠纷，双方应首先进行协商和沟通。如无法达成一致，可以寻求法律途径进行解决。因此，在签订合同时，业主和承包商应对合同内容进行充分的沟通和理解，避免合同纠纷的发生。

综上所述，地板工程合同是建筑工程中的重要协议，合同内容的合理性和合同的签订、履行都关系到工程的质量和进度。因此，业主和承包商在签订合同时应认真对待，严谨执行，以保证工程的顺利进行和质量的保证。

地板维修合同范本 第一三篇

甲方：

乙方：

由于今年雨水较多，庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁的公里的村庄道路损毁严重，为了方便村民出行，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。

一、维修路段：

庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁村庄道路，约公里。

二、维修标准：

一、清理完所有塌方;

二、水毁路段填铺垫平，并用沙石硬化;

三、路面沙石厚度不低于一零CM，路面宽度不小于四米;

四，完善路边排水设施，确保来年雨季不被水冲毁。

三、维修时限：

工期从______年_______月_______日至______年_______月_______日。

四、工程造价：

工程由乙方包工包料，工程总造价____元。

五、验收：

维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。

六、付款方式：

维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。

七、权利和责任

一、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。

二、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。

三、维修工程验收合格后，甲方必须在三零天内一次性付清工程款，如拖延一天追回五零零元。

四、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁，双方可重新商议维修合同条款。

五、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

甲方负责人：

乙方承包人：

______年_______月_______日

地板维修合同范本 第一四篇

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《_合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 维修服务具体内容和事项

一、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。

二、维修内容为：检查、更新。

三、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。

第二条 维修服务时间、地点及方式

一、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。

二、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。

三、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。

四、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第二日能正常工作。

第三条 维修服务款及付款方式

一、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。

二、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。

三、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。

第四条 违约责任

一、甲方违约责任

（一）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；

（二）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付款的____％向乙方偿付逾期付款违约金；

（三）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。

二、乙方的违约责任

（一）乙方不能按时提供地板维修服务的，向甲方偿付违约之日起的剩余维修款，并另外赔偿总维修款的____％；

（二）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。

第五条 保证

一、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。

二、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。

三、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。

第六条 不可抗力

一、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

二、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。

三、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。

第七条 合同附件

一、本合同附件包括但不限于：

（一）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；

（二）双方的营业执照复印件及各种法律文件。

二、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第八条 法律适用与纠纷解决方式

一、本合同适用_有关法律，受_法律管辖。

二、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

三、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（一）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向____人民法院提起诉讼。

第九条 生效条件

一、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

二、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________