煤气订购合同范本

煤气订购合同范本 第一篇

（一）用气地址为XXXXXXXXXX（用气人燃气用具所在地的地址、用气贮气设备所在地的地址、燃气供应站的地址等）。

（二）用气种类为XXXXXXXXXXX

（三）用气性质为XXXXXXXXXXX

（四）用气数量

一.用气量：XXXX立方米／年（吨／年）；XXXX立方米／月（吨／月）；XXXX立方米／日（吨／日）。

二.用气调峰的约定：XXXXXXXX。

煤气订购合同范本 第二篇

（一）依照法律、法规和规章的规定，对用气人的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气人采取有效方式保证安全用气。

（二）监督用气人在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气人超量、超使用范围用气。

（三）用气人逾期不交燃气费，供气人有权从逾期之日起向用气人收取滞纳金。

（四）用气人用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，或者用气人在合同约定的时限内拒不交燃气费的，供气人有权中断供气。

（五）供气人因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气人违法用气等原因，需要中断供气时，应提前七二小时通过媒体或者其它方式通知用气人。因不可抗力原因中断供气时，供气人应及时抢修，并在二小时内通知用气人。

（六）有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向用气人供气。

煤气订购合同范本 第三篇

供气方：_________

用气方：_________

为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量：

（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。

（二）用气种类为_________。

（三）用气性质为_________。

（四）用气数量

一．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。

二．用气调峰的约定：_________。

第二条供气方式和质量：

（一）供气方式

一．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。

二．燃气供应时间约定：二四小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。

（二）供气质量

一．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy七五一四；人工煤气gb一三六一二；液化气gblll七四标准。

二．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。

三．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式：

（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。

在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

（二）供用燃气的计量，气费结算方式

一．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

二．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。

三．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理：

（一）供、用气设施产权分界点是：_________。

（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。

第五条权利和义务：

（一）供气方权利义务

一．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。

二．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。

三．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。

四．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。

五．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前七二小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在二小时内通知用气方。

六．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。

七．按照国家和_________市规定的计量和气价标

准计量收费。

八．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

九．及时做好压力表及管道保养与维修。

一零．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。

一一．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。

一二．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的三‰－一％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。

（二）用气方权利义务

一．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。

二．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

三．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。

四．按照合同约定交燃气费。

五．按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

六．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

七．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

八．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

九．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。

一零．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。

一一．用气方不得盗用或者转供燃气。

一二．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。

一三．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。

一四．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。

一五．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。

一六．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。

一七．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。

一八．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。

一九．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。

第六条违约责任：

（一）供气方的违约责任

一．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。

二．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

三．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

四．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

（二）用气方的违约责任

一．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。

二．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

三．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。

第七条声明及保证：

（一）供气方：

一．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

二．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）用气方：

一．用气方有权签署并有能力履行本合同。

二．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

四．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第八条通知：

一．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

各方通讯地址如下：_________。

二．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更：

本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条不可抗力：

一．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

二．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

三．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

四．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条争议的处理：

一．本合同受_法律管辖并按其进行解释。

二．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（一）提交_________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十二条合同的解释：

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十三条补充与附件：

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条合同的效力：

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

供气方（盖章）：______

用气方（盖章）：_____

法定代表（签字）：____

法定代表（签字）：___

签订地点：____________

签订地点：___________

________年____月____日

_______年____月____日

煤气订购合同范本 第四篇

（一）监督供气人按照合同约定的数量和质量向用气人提供燃气。

（二）有权要求供气人按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

（三）用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气人提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的`服务。

（四）按照合同约定交燃气费。

（五）按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

（六）未经供气人许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气人的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

煤气订购合同范本 第五篇

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

供气人

（盖章）：

住所：

法定代表人

（签字）：

委托代理人

（签字）：

开户银行：

账号：

电话：

用气人

（盖章）：

住所：

法定代表人

（签字）：

委托代理人

（签字）：

开户银行：

账号：

电话：

供气人(甲方)：________________________________________________

用气人(乙方)：________________________________________________

甲乙双方根据《_民法典》等法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就管道燃气供气和用气事宜达成如下协议。

第一条用气申请和供气

乙方因生活需要向甲方提出用气申请，符合供气条件的，甲方应当受理，并办理有关用气手续。乙方的用气场所具备用气条件后，甲方应在___个工作日内供气。

用气地址：_____________________________________________。

第二条供气方式和供气种类

甲方通过管道输送方式向乙方供应：_

□天然气。

□人工煤气。

□液化石油气。

甲方供气气源种类需要变化时，乙方的燃气器具符合改装条件的，由甲方组织进行改装。

第三条供气质量

甲方向乙方供应的燃气质量应当符合国家质量标准。

第四条燃气价格与缴费

（一）甲方按照价格管理部门批准的民用管道燃气价格收取燃气费，遇燃气价格调整时，按照价格管理部门调价文件的规定执行。

（二）甲方用抄表方式计量的，按付费帐单提示的日期抄表，以燃气计量表的读数为依据结算每个计费周期的燃气费，乙方应当为见表抄表提供方便。

甲方若未能见表抄录读数，可以根据乙方以往燃气用量的记录而估算用量。乙方对估算的`数值提出疑义的，甲方应及时予以核对。

乙方如使用IC卡燃气计量表，应按甲方公示的预购气规定购买燃气。

（三）甲方应在抄表后____个工作日内向乙方派送付费帐单。乙方接到甲方的帐单后，应按帐单提示的期限、方式缴费。

第五条燃气设施的维护保养

（一）甲方应为乙方安装经检定机构检定合格的燃气计量表。

对在线使用的燃气计量表，甲方委托检定机构定期进行强制检定，经检定误差超过规定指标的，甲方应在____个工作日内予以更换，乙方应予以配合。智能表液晶屏发生无法显示计量读数时，以表机械数为准。

（二）因甲方需要对燃气计量表进行的更换，费用由甲方承担，乙方应当给予配合。

（三）甲乙双方对燃气计量表的计量准确性有疑义时，都可以向计量检定机构申请检定。经检定不符合标准的，检定费用由甲方承担，符合标准的，检定费用由申请方承担。在申请检定期间，乙方仍应按期缴纳燃气费，检定结果确认后，再行退补燃气费。

（四）燃气计量表出口前的管道及其附属设施（含燃气计量表及其与燃气计量表出口前相连的输气管道、阀门、调压器等），由甲方负责维护和更新，乙方应当予以配合。

（五）甲方每____年对乙方的燃气计量表出口后的用户设施以及燃气器具的安装、使用情况免费进行一次安全检查和安全用气的技术指导。

（六）甲方实施安全检查前，应事先告知乙方安全检查的日期，并在约定的时间上门检查。检查人员须主动出示有关证件，乙方应给予配合。

甲方应将检查结果书面告知乙方，乙方应签字确认。

第六条双方的权利和义务

（一）甲方不得擅自暂停供气或者降低燃气压力。确需暂停供气或者降低燃气压力的，应在____日前采用公告等形式告知乙方。

甲方遇不可抗力或者燃气设施抢修等紧急情况，应及时通知乙方，并采取不间断的抢修措施，直至恢复正常供气。恢复供气前，甲方应及时通知乙方。

（二）甲方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。

（三）甲方应二四小时接受乙方的报修，接到报修后，按照承诺的时限派人到现场处置。

（四）乙方应使用符合国家标准的安全型燃气器具。乙方在出租房屋时，应保证所提供的燃气器具符合安全要求，并告知承租人安全使用燃气等有关事项。

（五）乙方应对甲方在安全检查过程中发现的安全隐患及时进行整改，甲方应提供必要的帮助。

（六）乙方有变更燃气用途、改装、拆除、过户或者暂停用气、中止用气等需要时，应向甲方申请办理相关手续。

第七条违约责任

（一）因甲方原因发生停气、燃气质量等事故，给乙方造成人身伤害或者财产损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（二）乙方采用不正当手段使用燃气的，有影响供气安全行为的，甲方有权通知乙方改正，拒不改正的，可以采取停止供气的措施，并有权向乙方追缴相关费用。

（三）乙方不配合燃气表到期更换，且可能影响供气安全的，甲方可以采取停止供气的措施。

（四）乙方应当按期缴纳燃气费，逾期不缴纳的，甲方有权从逾期之日起按日加收逾期支付款额____‰的违约金。

经甲方催交后，乙方逾期____日仍不缴纳燃气费的，甲方可以依据有关规定中止供气。

乙方支付所欠燃气费、滞纳金、管道复接费后，甲方应及时恢复供气。

（四）其他违约责任：___________________________________。

第八条其他约定事项

______________________________________________________________。

第九条合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请_______仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

第十条附则

（一）本合同自双方签字或盖章之日起生效，至乙方申请终止用气时，本合同自行终止。在合同有效期内，乙方需改变用气性质时，双方应另行签订供用气合同，本合同自行终止。

（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方（签章）：__________________乙方（签章）：________________

法定代表人：____________________证件类型及号码：______________

经办人：______________________

单位地址：______________________帐单地址：____________________

邮编：______________________邮编：____________________

服务电话：______________________电话：____________________

日期：_____年____月____日___日期：______年____月____日

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

一、总包管理费_________%。

二、市场价格风险调整的不可预见费用。

三、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

四、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

五、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

六、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

七、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

煤气订购合同范本 第六篇

发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____________________________

工程地点：________________

施工图号：__________________

工程内容：______________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。

标段桩号：

中压：______________________

低压：__________________

三、 合同工期

开工日期：_______________

竣工日期：__________________

合同工期总天数：_______天

四、 质量标准

按照《城镇燃气设计规范》GB五零零二八—二零零六、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ三三—二零零五、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB五零二三六—二零一一、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

五、 承包方式

包工包料(主材与设备由发发包提供)

六、 合同价款

一、金额(大写)：______________________________元(人民币)

二、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

三、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

四、计价依据：二零一一年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，二零一一《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

七、材料设备供应

施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

八、工程质量保修

承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

一、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

二、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

三、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

四、工程质量保修金为施工合同价款的五%，金额________元。

五、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

九、发包人的权利和义务

一、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。

二、开工前向承包人提供施工图纸四套。

三、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。

四、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

五、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

六、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

七、组织图纸会审。

八、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

十、承包人的权利与义务

一、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

二、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

三、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。

四、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

五、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

六、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

七、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

八、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

九、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

一零、工程完工后三日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后七日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

一一、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、违约责任

一、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

二、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的二%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

三、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的二%扣罚承包人。

十二、安全责任

承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

十三、争议

一、约定请建设行政主管部门调解。

二、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-二零一三-零二零一示范文本中的通用条款执行。

十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

煤气订购合同范本 第七篇

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，由甲方为乙方提供生产过程中所需的液态氮气，具体条款如下：

一、甲方在乙方生产车间附近安装一套三零—五零立方米的低温液态氮气储槽，其产权归甲方所有。

二、甲方的设备安装地方由乙方提供符合安全标准的位置，设备基础由乙方负责施工，甲方提供图纸。

三、甲方的设施不包括乙方生产连接管线，只提供储槽(含二个出液口)，出液口后端管线由乙方负责施工，与甲方无关。

四、储槽的最大工作压力为，防雷手续和技监等管理部门的费用、使用手续及储槽的检验、维护保养由乙方负责。

五、乙方必须负责生产过程中甲方的设备设施不被人为的损坏。否则承担赔偿责任。

六、乙方电话通知甲方送液氮时，甲方必须二四小时内到货，不得影响乙方生产，本合同签订后六零天内甲方将设备设施安装到位，不得影响甲方的施工进度。

七、计量方式为过磅按吨位结算：计量地点及费用由乙方负责。

八、价格：按一零零零元/T到厂结算，每月用量超过六零T以上部分按九五零元/T结算，如果月用量超过八零T以上，则全部按九五零元/T结算，月保底用量为三零T，每少一T，乙方则按每吨补贴二零零元给甲方。如遇外部因素调价，双方协商再定。

九、按月结算凭一七%增值税发票，次月五号前结清上月货款。如因货款支付不及时导致液氮供应不及时由乙方负责。

十、此合同从二零一五年四月一日起生效，有效期为伍年。

十一、液氮价格：一年一定。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

甲方(签)章：

乙方(签章)：

xx年x月x日