居间合同范本合法
居间合同范本合法 第一篇
一、为乙方提供甲方授权委托书,合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。
二、甲方与第三方签约前,应对第三方的法人资格、资金资信、履约能力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验,自主行使决策、独立承担签约法律责任。
三、甲方与第三方签约生效后,在履行合同期间,双方发生纠纷,由其双方协商处理,并各自承担其相应的法律、经济责任。
四、甲方与第三方签约生效后,即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约,仍视为乙方居间服务报酬。若甲方后续与第三方签约,支付乙方居间服务报酬亦同。
五、乙方完成甲方委托任务后,并出具乙方完成其委托任务的证明文件。甲方应给乙方提供其与第三方签订的施工承包合同、补充协议,月完成工程量清单等全部相关法律文件。
六、甲方应按本合同约定,按时按量支付乙方居间劳务服务报酬,乙方的居间劳务服务报酬所涉及的劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额承担,乙方不提供任何发票、收据等票据。
居间合同范本合法 第二篇
甲方:
地址:
乙方:_______________________
地址:______________________________________
鉴于:
一、甲方是一家合法注册的公司,在白银贸易领域方面具有一定的经验和优势;
二、乙方是一家合法注册的公司,在所在的区域内拥有一定的资源和投资咨询经验。
甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,依据《_合同法》和相关法律法规,达成如下协议:
一、合作方式
一、甲方授权乙方利用自身的优势,承担江西泰达银业贸易有限公司在当地区域内开发市场的职能。
二、双方以交易手续费分成的方式实现各自的经济利益。具体分成方式按照《附件一》办理。
二、乙方的主体资格要求
一、_境内登记注册的企业法人;
二、承认公司的章程及各项业务规则;
三、具有良好的信誉和经营历史,近两年内无严重违法行为记录;
四、有健全的组织机构和财务管理制度及完善的白银等贵金属业务管理制度;
五、经营场所须设立在相关产业集中地区、相关产品交易市场或金融机构集中地区。办公场所要求室内使用面积至少在三零零平方米以上,公共接待大厅使用面积四零平方米以上,随着客户数量的增加可逐步扩大。
六、人员配备达到以下要求:
A、一-二名熟悉公司业务的经理;
B、三-四名熟悉相关行业现货贸易业务的专职人员;
C、一-二名熟悉业务的市场交易风险控制人员;
D、二-三名客服人员;
E、不少于二零人的专业市场开发团队。
三、代理事项
作为xxx贸易有限公司的代理单位,甲方授权给乙方代理如下事务:
一、代理甲方进行市场开发,包括:向客户宣传、关于甲方相关业务、营销活动、优惠内容等;
二、协助甲方办理客户入市交易等相关手续,并协助甲方管理;
三、办理其他甲方授权的业务。
四、甲方权利与义务
一、甲方应定期或不定期向乙方提供必要的业务关于资料,为乙方按本协议开展业务提供必要的资源与支持。甲方有权对乙方依据本协议提供的服务与服务过程进行监督和管理,并提供指导意见。
二、甲方鼓励客户对甲、乙双方的行为进行监督,并提供通畅的投诉与举报通道;
三、对于客户反映的乙方违规行为,甲方将依据本协议及有关法律、法规进行严肃处理并要求限期整改;
四、甲方不得泄露乙方的商业秘密,损害乙方的利益;
五、甲方负责为乙方提供手续费结算等服务;
六、甲方有权对乙方办公场所的布置进行统一设计、统一规范;
七、甲方负责对乙方市场开发人员进行业务及职业道德培训;
八、甲方负责通过有关渠道对乙方进行宣传,扩大乙方的影响,并为乙方市场开发工作提供必要的宣传资料;
九、甲方须按本协议的要求定期向乙方支付手续费分成;
一零、若乙方发生违法、违规操作行为或乙方违反本协议,甲方有权随时解除本协议。
一一、若因不可抗力的发生以及市场竞争等原因,甲方有权调整客户交易费用标准,并对乙方居间服务额度做出相应调整。
五、乙方权利及义务
一、乙方有权根据本协议定期获取甲方支付手续费分成;
二、乙方有权在甲方指定区域开设公司或者分公司进行业务开发及宣传;
三、为甲方客户提供居间服务时,应维护甲方的形象,不得泄露甲方商业机密;
四、不得与客户串通,损害甲方或其他客户利益,有向客户履行风险告知义务,不得向客户作任何投资保证或各种不合实际的承诺;
五、与客户之间的服务关系要清晰、合法,如产生纠纷,乙方应将有关情况及时反映给甲方,对于乙方与客户发生的纠纷,由乙方与客户自行协商解决,甲方不承担任何责任;
六、不得以不正当条件吸引客户,如代客理财、代客交易、提供明确的交易价位提示等;
七、不得吸纳已经在甲方开户的客户;
八、严禁从事非法集资等活动;
九、乙方在开展业务宣传活动时必须充分揭示贵金属交易的风险,所有宣传中必须在明显位置列明“交易有风险,入市须谨慎”的风险提示;
一零、乙方必须严格遵守《江西泰达银业贸易有限公司管理办法》的各项规定,若乙方违反规定,乙方应按照规定交纳罚金,如乙方拒不缴纳罚金,则甲方有权从乙方获得的收益中扣除相应额度;
六、服务费分配条款
甲方对乙方的服务费采用每周一返的方式进行结算,每周周二前甲方完成乙方上周服务费的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服务费的支付,甲方代为扣缴乙方营业税;如遇国家法定节假日则服务费支付时间顺延。具体返佣细节和返佣标准见《附件一》。
七、免责条款
任何一方因不可抗事件(包括但不限于火灾、爆炸、台风、洪水、地震、潮汐、雷电、战争、供电、电信及通信设备中断、罢工、政府管制、公司暂停交易、
互联网系统故障及通过互联网未经许可的存取、盗窃交易敏感性数据、他人恶意地对网站攻击病毒等事件及非可归因于任何一方的信息传递中断等任何一方不能预见、不能避免、不能控制的事件)发生而给对方造成损失的,该方不承担任何责任。
八、合作关系条款
一、协议有效期
本协议有效期为壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本协议期满若无重大违规、违纪行为本协议自动顺延。
二、乙方服务区域为______省xx市。
三、协议解除
本协议有效期内,如任何一方不遵守本协议的规定或本协议内容违反国家政策、法律、法规,本协议自动终止。
本协议有效期内,如乙方出现下列事由,甲方有权解除本协议,撤销乙方的“代理”资格,并视后果保留追究乙方法律责任的权利。
A、从事代理交易业务,向客户作获利保证或承诺共担风险;
B、从事非法集资等活动等一切与市场开发工作无关的活动;
C、在规定时间内没有达到甲方规定的市场开发业绩的;
乙方如有违反本协议规定的行为,甲方经核实后有权扣减服务费或终止为乙方提供服务费的资格。
协议终止后,乙方不得借甲方名义继续从事任何与甲方有关的业务活动。
九、争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应当首先通过友好协商的方式解决;如协商不成,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、附则
本协议未尽事宜,甲、乙双方应本着友好、平等、互利的原则,另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
十一、协议生效
本协议一式两份,自甲乙双方法定代表(负责人)或授权代表签字并加盖公章后生效。本协议所有附件为本协议的组成部分,具有同等法律效力。
居间合同范本合法 第三篇
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《_合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
第一条委托事项
乙方接受甲方委托负责办理位于乌鲁木齐市天山区__________土地(以下简称“土地转让项目”)转让签约的各项事宜,引荐甲方和该土地的使用权单位直接洽谈,向甲方提供该土地转让项目的重要信息,并由乙方促成甲方最终取得该土地开发建设权。
第二条转让土地的慨况描述
土地座落:
土地面积:
土地用途:
土地现状:
第三条甲方的权利、义务
、甲方应全力配合乙方做好促成指定土地转让合同签约成立的各项工作,包括但不限于提供土地使用权人所需文件资料、资信证明、按要求支付土地转让费、以及应由甲方提供的各种合理条件等。
、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和土地转让单位进行合同谈判。
、如果居间成功,则由甲方全面履行和土地转让单位所签订的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬。
第四条乙方的权利、义务
、乙方应尽全力促成甲方与指定土地使用权人土地转让合同的签约成立。为此,乙方应协助甲方直接与土地使用权人就土地转让事宜进行各种商务谈判,但谈判内容的最后决定权归属于甲方。
、乙方应如实及时地向甲方报告订立合同的重要事实、信息等,不得故意隐瞒与订立合同有关的.重要事实和提供虚假情况。
、合同期除非甲方明确表示放弃或有其他行为表明拒绝签约的,否则乙方不得将本合同约定事项促成其他第三方签订合同。
、乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。
、乙方必须向甲方提供有关该转让土地项目的信息,有义务协助甲方对该转让土地项目进行实地考察。如信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
、乙方向甲方提供拟转让土地的图纸、拆迁安置户的拆迁安置情况(包括住户、商铺、写字间),需保证所有拆迁安置户全部按期搬离;保证土地达到挂牌条件;协助甲方对土地的摘牌。
、保证甲方取得土地后房屋开发的容积率不低于
、乙方在甲方与土地转让单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成土地转让合同,那么在甲方与土地使用权人进行土地的转让手续搬离过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与土地转让单位的关系。“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与土地使用权单位未签订书面的有关合同的,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第五条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
,规划建筑面积不少于一三零零零平方米;帮助甲方取得规划条件的审核通过。
、本项目居间费用为八零万元人民币。
、乙方促成甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同之日,取得土地挂牌后日__________内向乙方支付四零万元整;在甲方取得全部土地的摘牌后__________日内结清剩余四零万元。
、甲方可以转帐或现金的方式支付。
第六条居间活动的费用
乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用,均由乙方自行承担,甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。
第七条合同终止
、本合同签字生效后至__________年__________月__________日前,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
第八条诚信原则
、在本合同委托期和有效期为一八零天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用
、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同居间服务费标准三零%的赔偿。
第九条其他约定条款
、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,甲方从应付乙方的居间报酬中,按居间报酬支付时间代为扣除八%的税费。甲方代扣税费后,乙方因收取居间报酬所应缴纳的各项税费由甲方代为缴纳。
、甲方与土地转让方对于合同的履行合同情况、违约行为等,与乙方无任何法律关系。
、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
第十条其他事项
、本合同发生纠纷,双方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
、如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方可向甲方经营注册地人民法院提起诉讼
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):__________乙方(签字):__________
委托代理人:__________身份证号码:__________
签订时间:__________签订时间:__________
居间合同范本合法 第四篇
(一)甲方未如约支付佣金、看房成本费、必要费用的,应按照_________________________的标准支付违约金;
(二)甲方与乙方关于的出租人进行私下交易的,应按照___________________________的标准支付违约金,甲方与出租人私下成交的,乙方还有权取得约定的佣金;
(三)甲方违反保密义务的,应按照________________________________________的标准支付违约金;
(四)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的,除退还已收取的佣金外,还应赔偿甲方因此受到的损失;
(五)乙方为甲方关于的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明的,由此造成的甲方一切损失,均由乙方承担;
居间合同范本合法 第五篇
甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
一、工程地点:
二、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包XX。
三、工期________年____月____日至________年____月____日。
四、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G二零和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G二零并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后,支付工程款的五零%给乙方,水电完工后支付工程款的三零% ,整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期________年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式:水路____米,电路____米
五、乙方承包内容:
一、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
二、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
三、水电施工穿墙、打孔、切割;
四、开关插座面板安装;
五、小五金的安装;六后期灯具的安装(水晶灯另计);
七、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方________签字(盖章)
乙方________签字(盖章) ________年____月____日
________年____月____日
居间合同范本合法 第六篇
、本合同发生纠纷,双方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
、如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方可向甲方经营注册地人民法院提起诉讼
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):__________乙方(签字):__________
委托代理人:__________身份证号码:__________
签订时间:__________签订时间:__________
委托人(以下简称甲方)
住所:
开户银行及账号:
法定代表人:
居间人(以下简称乙方): 陈辉等(代表人)
第一条 委托事项及具体要求:鉴于甲方具有需要资金融资的需要,甲方委托乙方为甲方资金融资寻找资金方(贷款方)提供媒介服务,乙方在本合同订立后一年内,为甲方谋求资金方(贷款方)。
第二条 居间期限:从二零__年月日至二零__年 月 日。
第三条 居间报酬及支付期限:
(一)乙方促成合同成立的,报酬为:
促成所成立合同的标的额的百分之 (大写)作为报酬。
(二)支付方式:甲方应在与乙方寻找的资金方订立合同,资金方(贷款方)提供其资金的到账时三日之内向乙方支付已到甲方账户资金数额按照(一)约定的比例的报酬,直接打到乙方提供的账户,户名为陈辉。(乙方账户为:农业银行_。)
(三)乙方未促成合同成立的,乙方不得要求支付报酬。
第四条 居间费用的负担:乙方促成合同成立的,居间活动的费用由乙方负担;乙方未促成合同成立的,居间费用由乙方承担。
第五条 本合同解除的条件
(一)当事人就解除合同协商一致;
(二)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(三)在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
(四)当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(五)当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条 违约责任
(一)在本合同第二条约定的期限内,甲方与乙方关于的资金需求方私下成交的,应按照合同金额的一%的标准另行支付违约金,乙方仍有权取得约定的全部报酬。
(二)甲方未按期如约支付报酬的,每逾期一日,按照应当支付报酬总额的千分之五支付违约金。
(三)提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的,甲方除按约定支付报酬外,还应对给乙方造成的损失进行赔偿。
第七条其他约定:乙方为甲方寻找的资金方后续继续为甲方提供相应资金的,甲方按照本合同的规定继续向乙方履行相应的义务(包括支付中介费)。
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向苏州市仲裁委员会申请仲裁。
第九条居间人系指为本合同的甲方提供居间服务的人员(刘佳伟、陈辉等)。
第十条:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月日 年月日
经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
委托方:____________________________
居间方:____________________________
工程名称:__________________________
工程地点:__________________________
第一条:事项确认
委托方确认是经居间方关于才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县XX公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条:委托方责任
一、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。
二、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条:居间方责任
一、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
二、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县XX公司签订该工程项目的承建施工合同。
三、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条:委托方与矿主方龙里县
XX公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。
一、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。
二、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。
第五条:付款方式
一、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
二、委托方得到建设方的进度款时,在_____个工作日内向居间方支付居间费。
三、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,_____个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。
第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,_____或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收_____%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人:____________________
身份证:____________________
电话:_____________________
居间人:____________________
身份证:____________________
电话:_____________________
______年____月____日
甲方(委托人):_______________
联系地址:__________________
乙方(居间人):_______________
联系地址:___________________
居间合同范本合法 第七篇
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:甲、乙双方在丙方的居间服务下签署了或即将签署一个或多个资金项目合作协议,为保障协议的履行及三方的权益,根据《_合同法》等有关法律规定,经三方友好协商,本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。
一、声明:
甲、乙、丙均为在_境内注册的合法公司或公民,三方因本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、信息均为真实、合法、有效的,如一方提供虚假信息,将承担一切法律后果。
二、融资服务内容:
甲方因公司(或项目)急需找资金合作,特委托丙方提供融资居间服务。甲方所需资金总额人民币元(大写: 元)。 乙方因自有资金闲置,特委托丙方提供项目融资居间服务。丙方根据甲乙的委托,并结合甲乙的各自实际需求,为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。
三、融资合作协议:
一、甲、乙双方根据丙方的居间活动,进行融资协议的具体谈判、协商,具体融资合作协议条款由甲、乙双方议定,丙方做为见证方参与该融资项目的全过程。
二、甲、乙双方达成的具体融资协议仅对甲、乙双方有约束力,甲、乙之间在履行过程中如发生争议,与丙方无任何关系。
四、佣金支付:
在甲、乙双方达成融资协议或合同,签订该协议或合同后,乙方应当将甲方所需资金在签订协议或合同的当日内,将第一季度利息扣除后的余款全部存入甲方指定账户,甲方应当并且
乙方支付了第一季度首付款后(首付款金额为人民币
元,甲乙双方应在乙方支付首付款后的三日内各自向丙方支付甲方所需资金总额 %佣金,即 元。
五、责任
一、甲乙双方在丙方提供居间服务期间,不得私下进行协商、谈判,否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
二、甲乙双方不得私下以其它公司、自然人身份进行谈判接触,否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
三、如甲乙双方私下以任何名义达成协议,甲乙不仅各自向丙方支付协议约定的佣金,更要各自向丙方支付违约金 元。
四、如甲乙双方达成融资协议后,乙方拒绝付款,甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决,并且违约方还应向丙方支付违约金 元。
六、其它
一、本协议未尽事项,由三方达成补充协议;
二、如因居间服务发生争议,由丙方所在地法院管辖;
三、本协议一式三份,具有同等效力。
住所:
法定代表人: 职务:
居间合同范本合法 第八篇
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同。
一、工程名称 濮阳XXXX二期工程外墙抹灰、保温。
二、承包内容 万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
三、质量要求 在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为 元,保温每平方米定价为 元。
五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必须做到成品保护,安全用电的管理工作,做到文明施工的要求。
六、违约责任 当发生下列情况下,乙方承担违约责任: 以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必须全部承担甲方所有的损失。
七、付款方式 乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费,工程施工分项完成五零%后,支付合同价款的四零%,工程施工全部完成后付合同价款的八零%,剩余二零%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。
八、安全事故 施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
居间合同范本合法 第九篇
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《_居间服务费合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
一、乙方接受甲方委托,负责就收购成都xxxxx公司(以下简称xxxx公司)一零零%股份,引荐甲方和xxxx公司单位直接洽谈,向甲方提供xxxx公司的重要信息,并最终促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议。
二、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与xxxx公司单位未签订书面的股份转让居间服务费合同,视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关xxxx公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况(主要资产有:)、股份转让价格为元,大写:元等。乙方有义务协助甲方对xxxx公司进行实地考察。
二、乙方承诺向甲方提供的xxxx公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
三、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况,必须完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
四、乙方应保证xxxx公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本居间服务费合同第二条第二款执行。
五、乙方在甲方与xxxx公司单位进行居间服务费合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成xxxx公司将一零零%股份转让给甲方。
三、甲方义务
一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和xxxx公司单位进行居间服务费合同谈判。
二、如果居间成功,则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让居间服务费合同。甲方因履行股份转让居间服务费合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
三、如果居间成功,则甲方应按本居间服务费合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目居间报酬为万元。
二、本协议签订后三个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后二个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支龋
三、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,二零个工作日内,乙方没有促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
四、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
五、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本居间服务费合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则
一、如果甲方与xxxx公司在本居间服务费合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本居间服务费合同第四条支付居间报酬。
二、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的`子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让居间服务费合同,居间方有权请求甲方按本居间服务费合同第四条支付居间报酬。
三、本居间服务费合同的有效期(委托期)为二零个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动xxxx公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和xxxx公司达成实质性成交居间服务费合同。
七、本居间服务费合同解除的条件
一.当事人就解除居间服务费合同协商一致;
二.因不可抗力致使不能实现居间服务费合同目的;
三.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
四.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
五.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现居间服务费合同目的。
八、居间服务费合同终止
一、本居间服务费合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,二零个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本居间服务费合同自动终止。
二、如果居间成功,本居间服务费合同完全履行完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除居间服务费合同或有其他法定事项时,本居间服务费合同终止。
九、争议解决方式
如发生居间服务费合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交居间服务费合同签订地法院处理。
十、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
二、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十一、其他事项
一、乙方不得将本居间服务费合同委托事项进行转委托。
二、本居间服务费合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
居间服务费合同签订地:
居间服务费合同签订日:
年月日
居间合同范本合法 第一零篇
一、甲方向乙方支付委托报酬共计元,即贷款金额的()%。支付方式:本合同签订后三日内,甲方需向乙方支付委托报酬()元;甲方与贷款方签订贷款合同并取得贷款后五日内,支付剩余委托报酬()元。
二、甲方向乙方支付委托报酬共计元,即贷款金额的()%。支付方式:甲方与贷款方签订贷款合同并取得贷款后五日内,支付全部委托报酬()元。
三、甲方向乙如下账号支付委托费用,乙方账号信息:
户名:
开户行:
账号:
居间合同范本合法 第一一篇
委托方:____________________________________
地址:______________________________________
邮码:______________________________________
电话:______________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
居间方:____________________________________
地址:______________________________________
邮码:______________________________________
电话:______________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
根据《_合同法》规定,居间方受委托方的委托,双方就________委托事项协商一致,签订本合同。
第一条 委托事项
______________________________________________________
(需具体约定所委托的是提供订约机会,还是媒介合同的成立,以及委托事项的具体要求)
第二条 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
____________________________________________________________
第三条 保密内容
___________________________________________________________
第四条 违约责任
__________________________________________________________
第五条 本合同有效期自__________年____月____日至__________年____月____日
委托方:________________
代表人:________________
_______年______月_____日
居间方:________________
代表人:________________
_______年______月_____日
居间合同范本合法 第一二篇
居间方:xx(以下简称丙方) 地 址:
资质证号:
甲、乙双方经丙方居间,本着平等、互利、自愿的原则,就乙方购买甲方共有房屋事宜,订立本《房屋买卖合同》(以下简称《买卖合同》),并在丙方见证下共同遵守。
[第一条] 房产基本状况:
甲方自愿将其所有房产即坐落于xxx路xx小区xx号楼xx单元xx室房屋(以下简称该房屋)出售给乙方,建筑面积xx平方米,房屋所有权证号:xxxx,共有权号:xxxx。
该房屋权属性质为:xxxx(商品房、单位房改房.经济适用房或其它)乙方对该房屋情况已充分了解。
[第二条] 出售价格:
甲、乙双方同意该房屋的成交价格为人民币¥xx元(大写:xx),此款为甲方净得价款。
[第三条] 共同约定
甲、乙双方同意共同委托丙方作为交易居间人代为办理交易相关手续,委托期限自本合同签订之日起至该房产过户登记手续办理完毕,甲方拿到全部房款之日止。
[第四条] 佣金及其他费用的约定:
一、丙方提供的居间服务的佣金由xx方承担,甲方承担xxxx元(大写:xx)乙方承担xxxx元(大写:xxxx)总金额为人民币¥xx元(大写:xx元),上述佣金甲.乙双方应于本合同签订之日向丙方支付。
二、甲乙双方约定在房屋买卖过户过程中,所有税费,手续费由xx方负担,丙方协助办理,以后由此发生的一切问题与丙方无关。
[第五条] 付款方式:
签订本合同之日,乙方向甲方支付人民币¥xx元(大写:xx)做为定金,甲方应向乙方出具收据。剩余房款xxxx元(大写:xx)于xxxx付清。
[第六条]房屋交验:
一、本合同签订后,甲乙双方协商一致,甲方必须于xx日内,在xx年xx月xx日以前将该房屋钥匙交给乙方。
二甲、乙双方协商该房屋交验前所发生的水费、电费,暖气费,物业等相关费用有甲方承担,
验后发生的各种费用及风险由乙方承担。xx三,甲方在取得上述尾款时应向乙方出示户口迁出证明及该房屋水、电费用结清的单据,如甲方无法出示上述结清单据,则乙方有权在上述尾款中扣除人民币¥xx元(大写:xx元整)作为费用,由丙方保存,待甲方结清所有欠费后一次交付给甲方,甲方有义务按照相关单据结清各项费用,多退少补。
[第七条] 甲方责任:
一、甲方须保证该房屋权属为其所有且无任何权属争议,该房屋的权属证书应当齐全。甲方应在签订《买卖合同》当天将该房屋有关资料交给丙方作为办理交易过户手续之用。
二、甲方保证乙方所购上述房屋产权清晰、不存在任何产权纠纷,确保乙方所购上述房屋在交易过程中该房屋共有权人或共同居住人同意出售该房屋并对本《房屋买卖居间合同》予以认可,否则甲方则应承担相应的违约责任。
三、甲方在办理过户手续之前,必须将租赁户腾退。
四、甲方保证该房屋不存在抵押等其他权属瑕疵,否则应承担相应的违约责任。
五、甲方需积极配合乙方及丙方办理全程过户手续,如因故不能前往需在两日内通知丙方,否则因甲方原因延误过户期限视甲方违约,并向乙方承担违约责任,赔偿损失。
[第八条] 乙方责任:
一、乙方保证在交易过程中应支付给甲方的款项按以上规定期限支付,若到期未支付,视乙方违约,并向甲方承担违约责任。
二、乙方需积极配合甲方及丙方办理全程过户手续,如因故不能前往需在两日内通知丙方,否则因乙方原因延误过户期限视乙方违约,并向甲方承担违约责任,赔偿损失。
[第九条] 丙方责任:
一、见证本合同并保管其中一份;
二、代办相关过户及房屋交验手续等;
三、对该房屋交易全过程有见证及协调的义务;
四、在签订《买卖合同》前丙方有义务向甲乙双方告知国家相关部门所执行政策、制度及税费标准,如在房屋交易过程中以上标准有变化,合同各方均有义务按照最新标准来执行合同,不得以此为理由拒绝或延误执行《买卖合同》。
[第十条] 违约责任:
一、自乙方向甲方交付定金之日起,甲方不得将上述房屋出售予第三方,否则甲方应向乙方双倍返还定金。
三、如果由于所售房产的权属纠纷而导致该房屋交易无法进行,则甲方应向乙方双倍返还定金。
四、本合同签定之日起,在甲方未发生违约的前提下,乙方因任何原因提出终止本合同,均视为乙方违约,则甲方收取的定金不予退还,丙方已收取的居间服务佣金不予退还。
五、若因甲、乙任意一方违约而导致《买卖合同》无法履行,违约方仍应向丙方支付本合同第四条所规定的佣金及交易过程中实际发生的费用,同时,守约方应支付的各项费用也由违约方支付,上述费用违约方应在接到丙方书面通知后三个工作日内付清。
[第十一条] 免责条件:
因自然灾害、政府重大政策调整等不可抗力而导致本合同无法履行,本合同三方均不承担违约责任。但甲方应退还乙方已支付的定金及房款。
[第十二条] 争议的解决方式:
本合同履行过程中如产生争议,三方应协商解决;协商不成的,三方均可向该房屋所在地的'人民法院提起诉讼。
[第十三条]生效及其他:
一、甲、乙双方就《买卖合同》条款的未尽事宜,可协商签订《补充协议》,《补充协议》为《买卖合同》的附件,具有同等法律效力。甲、乙双方自行协商的条款,丙方仅负责见证(三方另有约定的除外)。
二、房地产交易部门、房地产开发部门、银行、政府相关部门对外承诺的工作日和丙方无关,丙方只是负责按照以上部门的有关规定协助甲、乙双方办理相关手续。
三、本《房屋买卖居间合同》一式三份,自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效,三方各执一份为凭。
[第十四条]xx补充协议:xx
甲方签字:xx乙方签字:
代理人签字:xx代理人签字:
年xx月xx日xx年xx月xx日
居间合同范本合法 第一三篇
甲方(委托人):
乙方(受托人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《_合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就工程项目,土方工程量约二零零万m三。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
二、乙方承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
二、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的`权利和义务,与乙方无关。
三、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的一零%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目单价:土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
二、居间报酬在甲方进场施工七天内,先支付元给乙方,其余玖拾万元在开工后月内付清。
三、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时,受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,委托人不可抗辩。
六、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
居间合同范本合法 第一四篇
甲方:
乙方:
甲方委托乙方为其招揽xx项目,甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:
一、甲方委托乙方,为其提供、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系,以促成甲方在xx工程项目中标。
三、报酬及给付方式:在乙方促成的工程项目全部或部分中标后,甲方承诺将工程项目中标总价款的xx%给付乙方作为报酬;给付方式:xx项目全部或部分中标后xx日内甲方将工程项目中标总价款的xx%一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付报酬的日xx分之xx的滞纳金。
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同,因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、本合同未尽事宜,由双方协商解决。解决不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
年 月 日
居间合同范本合法 第一五篇
合同编号:________
委托人(甲方):__________
签订地点:____________________
居间人(乙方):___________
签订时间:_____年_____月_____日
第一条:委托事项及具体要求:
甲方委托乙方向金融机构和个人安排约_____________万元人民币的额度。
第二条:居间期限:
从____________年_____月____日至___________年_____月____日。
第三条:报酬及支付期限:
居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的______%或者(大写)_____________元。(定金可冲抵居间费用)。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担:
居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的.,委托人应向居间人支付必要的劳务费(大写)___________元。
第五条:甲方的责任:
一:提供借贷所需的真实材料。
二:积极配合办理相关手续。
三:维护乙方权益。
第六条:乙方的责任:
一:充分发挥资源优势,认真负责加速办理所有借款手续,在金融机构或个人审批同意后,借款全额汇入甲方指定的账号即视为成功;
二:全面协调甲方与金融机构的关系。
三:维护甲方权益。
第七条:甲方须承担的费用:
一、利息(详见甲方与出借方签订的相关合同,相关约定)
二、评估费、公证费、融资费、监管费、及担保费(详见甲方与评估公司、公证处、出借方、担保公司间签订的相关合同、协议约定):
三、在居间合同生效时起甲方预先支付乙方定金__________________元(大写):_________________元。
第八条违约责任:
一、在合同生效期内任何一方擅自撤销委托视为违约;违约方即需支付人民币_________元给守约方作为违约金;
二:出借方贷款审批完毕后在签约后的当日甲方保证支付___%居间服费用给乙方,在放款前一次性全部支付完毕。每延迟一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金:
三、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的,乙方对此不承担违约责任。
第九条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条其他约定事项:
一、本合同甲乙签字盖章后即生效,在履行完毕后自行终止:
二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
三、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决;
四、本合同内容双方均有义务保守秘密,不得擅自对外泄露。
甲方(签字):
_______年____月____日
乙方(签字):
_______年____月____日
居间合同范本合法 第一六篇
甲方(居间人):
地址:
联系方式:
乙方(委托人):
地址:
联系方式:
甲、乙双方根据《_____》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
一、委托事项
一、甲方接受乙方的委托,负责就X项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。
二、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项
乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、居间期限
从X年X月X日至X年X月X日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目居间报酬为X项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的五%。
二、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的五零%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余五零%居间报酬。
三、乙方应以X的'方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担
居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付X作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务
二、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
三、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
六、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。二、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
七、合同变更、解除和终止
一、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
二、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
三、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
八、违约责任
一、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币X元(大写X圆整)。
二、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的X向甲方支付相关的违约金。
三、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的X向甲方支付违约金。
四、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金X。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同
九、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京XX按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。
十、其他事项
一、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
法定代表人或授权签字人:
__________年__________月__________日
乙方:(盖章):
法定代表人或授权签字人:
__________年__________月__________日
居间合同范本合法 第一七篇
一、本合同自甲方法定代表人或负责人签订并加盖公章、乙方签字后生效。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
三、本合同未尽事宜甲乙双方可另行协商解决,并签订补充协议,补充协议与本协议约定不一致的以补充协议为准。
甲方(签字盖章):
__________年__________月__________日
乙方(签字):
__________年__________月__________日
甲方(委托方):___________
乙方(居间方):___________
根据《民法典》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订____市____区小安溪土石方工程项目一事,达成如下协议:
居间合同范本合法 第一八篇
甲方:___________________
乙方:___________________
兹为乙方推荐下列甲方产品和关于客户给甲方,双方同意签订本居间合约书,并共同遵照下列各条款。
第一条 相关甲方产品______________________(以下简称产品)
第二条 服务区域和排他性
一.乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合约。
二.乙方所关于之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
三.未经甲方书面同意,乙方合约期限内不得推荐、关于、代表、制造或销售除E-SAVER节电装置以外的任何节电产品。
第三条 服务内容
一.乙方推荐产品和关于客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。
二.甲方对乙方关于之客户提供(一)售前产品解说、客户用电测量计算及产品导入方案规划。(二)产品安装、施工及保固(保固年限:产品节能主机_____年,其它零件_____年)。
三.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。
第四条 产品瑕疵
甲方交付之产品若有瑕疵,由甲方自行对销售之客户负责,与乙方无涉。
第五条 付款
一.甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后,三日内通知乙方清款,甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价(未含税)百分之_____给乙方作为佣金。
二.乙方居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。
第六条 管辖法院和违约责任
一.乙方中的两公司向甲方承担连带责任,其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约,甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。
二.乙方履行本合约过程中(包括签订本合约前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。
三.本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时,均同意以_____市人民法院为一审管辖法院。
第七条 合约期限
一.本合约有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止,为期一年。
二.合约期满前一个月内双方均无终止合约书表示时,本合约自动生效一年,其后亦同。
三.正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合约时,应于一个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合约。
第八条 合约生效
一.本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。
二.本合约一式丙份,甲乙双方各持一份。
甲方:______________ 乙方:______________
地址:______________ 地址:______________
电话:______________ 电话:______________
代表人:____________ 代表人:____________
盖章:______________ 盖章:______________
日期:______________ 日期:______________
居间合同范本合法 第一九篇
委托方:
住 址:
居间方:
住址:
居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务事项,经协商一致,签订本合同。
第一条 合同标的物
居间方为委托方向 (以下简称第三人)融资 万元人民币事宜提供居间服务,包括为委托方提供机会与第三人进行接洽、谈判。
第二条 居间方义务
一、居间方应积极认真地把委托方关于给第三人,并及时沟通情况。
二、居间方协助委托方做好融资方面的沟通工作。
第三条 委托方义务
委托方承诺有下列情形之一的,委托方即应按本合同约定方式向居间方支付居间服务费:
一、 第三人一旦与委托方签订任何借款合同(包括但不限于《借条》《民间借贷合同》等借款合同或协议)的;
二、 虽没有签订借款合同,但委托方实际从第三人取得借款的;
三、居间人履行了居间义务,委托人与第三人达成了其他协议的
第四条 居间服务费
一、居间服务费的标准:
委托方按照委托方实际从第三人取得的借款总金额 %向居间方支付居间费用(该居间费用为税后费用),对此,委托方予以确认,并愿意按照该比例支付居间服务费。
二、居间服务费的支付办法:
委托方一旦符合本协议第三条的约定,委托方应立即足额向居间方支付居间服务费。
第五条 诚信原则
一、如果委托方与第三人在本合同委托期内,未能达成协议,没有征得居间方的书面同意,委托方不应再与第三人进行协商并签订协议,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付居间费。
二、如果委托方以其朋友个人或相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与第三人签订协议,居间方有权要求委托方按本合同第四条支付服务费。
三、本合同的有效期(委托期)为自本合同签字生效之日起一年内有效。居间方在此期间必须积极推动第三人与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和第三人达成实质性成交合同。
四、委托期内委托方未能与第三人达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。
第六条 本合同解除的条件
一、双方当事人就解除合同协商一致。
二、因不可抗力致使不能实现合同目的。
第七条 违约责任
委托方的违约责任:委托方未支付居间服务费,居间方可要求委托方按应付全部居间服务费的三倍支付违约金,且委托方愿意放弃所有违约金过高的相关抗辩权。
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,双方同意提交重庆仲裁委员会仲裁,仲裁结果一旦下达,即对双方产生法律效力,双方必须无条件执行。同时,仲裁失败方还应承担成功方因此产生的律师费和差旅费,律师费和差旅费按重庆市司法局有关规定的上限计取。
第九条 未尽事宜,双方应友好协商并根据_之法律解决。
第十条 本协议一式六份,双方各执三份,签字盖章后生效。
委托方(盖章): 居间方:
签约代表(签字):
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
居间合同范本合法 第二零篇
委托人(以下简称甲方):
居间人(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,按照《_合同法》的相关规定,达成本合同。
第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。
第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。
第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
一、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
二、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的`居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。
第六条本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章):__________乙方(公章):__________
法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
居间合同范本合法 第二一篇
_____________________车间项目部(以下简称甲方)
__________________(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,具体协议如下:
一.单价及材料要求
一.不锈钢楼梯扶手:单价为九零元米;采用六三径口圆形面管、五零径口圆形竖管、二八径口圆形拉杆、二零径口圆形水平管;
二.不锈钢观光阳台:单价为二二零元米;采用六三径口圆形面管、五零径口圆形竖管、三八型方管,并镶嵌一二毫米厚钢化玻璃(佩三零四品质不锈钢夹);
以上各不锈钢材料均为超越二零一材质并达到二零二材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在一毫米以上。
二.质量
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观,严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己承担。
三.工期
乙方自________年____月____日进场施工,到________年____月____日施工结束,期间,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则,甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
四.安全
本单项工程属远地面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
五.其他
乙方按要求采购本工程所需材料,所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行承担施工中各项措施费用,甲方主动向乙方提供水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。
六.付款
______________________________________________________________________________________
七.质保金与税金
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元,质保期为____月,然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。
本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效
甲方签字:
乙方签字:
居间合同范本合法 第二二篇
本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
委托人(章):___________ 居间人(章):__________________
住所:___________________ 住所:__________________________
身份证号:_______________ 法定代表人:____________________
营业执照号码:___________ 营业执照号码:__________________
法定代表人:_____________ 委托代理人:____________________
委托代理人:_____________ 房地产经纪资格证书号码:________
电话:___________________ 电话:__________________________
传真:___________________ 传真:__________________________
邮政编码:_______________ 邮政编码:______________________
房地产经纪机构备案证明号码:_________________________________
合同签订时间:___________ 合同签订地点:__________________
北京市工商行政管理局
北京市建设委员会 制定
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
甲乙方根据《^v^合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
一、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
二、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
一、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
二、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
三、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
二、乙方承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠。
三、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。
二、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
三、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
二、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
一、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
二、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
甲方(委托人): 某某建筑公司
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《^v^合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
一、乙方理解甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方带给该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方带给信息,或为甲方带给的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
一、乙方务必向甲方带给有关该工程项目的信息,资料包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,
二、乙方承诺向甲方带给的该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方带给的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
三、乙方向甲方带给的图纸、工程量清单,业主带给的各种材料单价,务必完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
四、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方带给信息不真实,按照本合同第二条第二款执行。
五、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 六、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
一、甲方负责带给资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
二、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
三、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的一%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时光和支付方式
一、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。
二、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内,应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按***%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 三、甲方能够转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担**差*等**费用)。
六、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
二、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
三、乙方违反保密义务的,应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
一、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
二、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
甲方;
地址:
法定代表人或负责人:
电话:
乙方:
身份证号:
鉴于甲方^v^贷款项目^v^目前享有贷款的需求,乙方享有充分的贷款方(具有合法发放贷款资格的机构,下同)资源,甲方为获得贷款方的贷款支持,特委托乙方就其拟^v^贷款项目^v^进行分析匹配判断,寻求优越的贷款方,向甲方^v^贷款项目^v^发放贷款,并积极促成甲方^v^贷款项目^v^获得贷款方的贷款。
双方根据《^v^合同法》经充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,于__________年__________月__________日,达成如下协议: