水利最新合同范本
水利最新合同范本 第一篇
发包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《这人民共和国合同法》、《_招投标法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：根据施工图纸要求。
二、合同工期
自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
三、质量标准
合格（按设计施工合同质量要求）。
四、合同价款
金额：_______元。
五、双方主要义务和责任
一、甲方主要义务和责任
（一）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
（二）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（三）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（四）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
二、乙方主要义务和责任
（一）在本合同签字生效后，七天内进场开工。
（二）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
（三）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
（四）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
（五）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
（六）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
一、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计四零日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计八小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
二、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
七、工程质量和验收
一、本工程质量要求达到合格。
二、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
三、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
四、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
五、验收前七天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后七天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
六、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
八、材料、设备采购供应方式
一、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
二、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
三、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
四、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
九、付款方式
一、本工程工程预付款为合同价格的一零%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的一五%之内（当年工作量在一零零零万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的五零%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
二、按工程量结算，按月核定完成工程量的八五%，暂停付款。预留一五%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的九五%，余下的五%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
三、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
四、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
一、工程验收合格后七天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
二、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
三、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：
（一）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
（二）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
（三）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
一、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在一零天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
（一）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳一零零零元违约金。逾期违约金最多不超过一零零零零元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天一零零零元的奖励金。奖励金最多不超过一零零零零元。
（二）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。
（三）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。
二、纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
三、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
甲方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
乙方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
水利最新合同范本 第二篇
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
一、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款三六零零零零元整。
二、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款七零零零零零元整。
三、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤五零元/米，混凝土加固五零零元/米。
四、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程），包模板二三零零元/米。
二、承包方式：一、包工包料；二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清；
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
水利最新合同范本 第三篇
在市场经济的今天，工程施工的经济业务活动，主要是通过合同形式进行的，水利工程项目也不例外。现今，市场竞争激烈、投标报价偏低、利润率低，一个项目的经营盈亏和施工合同管理有密切关系，加强合同管理是争取项目工程盈利的最佳途径；放松合同管理，就很难取得工程盈利，而是往往会造成工程亏损。笔者作为水利工程施工单位职员，以本人在项目施工合同管理中的经历，总结其中的.经验、教训。
一 项目合同管理概述
项目合同管理，是指对项目合同的编制、签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动。对于施工单位来说，项目合同主要有：一）与发包人签订的施工合同，包括协议书、专用合同条款、通用合同条款等；二）与分包商签订的分包合同，包括劳务分包合同、材料采购合同等；三）施工过程中形成的洽商记录、变更签证等。施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因产生的洽商、变更内容，其作为合同的组成部分，也应以书面形式签认。
二 协议书宜细不宜粗
根据《招标投标法》第四六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三零日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（水利工程项目常称“协议书”）。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
对于施工单位来说，参加了投标，就表示接受招标文件的规定，就算有些规定不合理也须接受，而协议书一般采用协商方式，只要其内容不背离招投标文件的实质性内容，都可对细节内容进行谈判、约定（需用说明的是，现阶段有的招标文件中已明确了“协议书”的格式内容，这种情况可通过形成“补充协议书”来约定）。
协议书内容宜细不宜粗。不要忽视这些细节问题，在签订协议书阶段，这些问题一般由施工单位、建设单位的合同管理人员谈判协商来约定，数天内就能确定下来；而如果把这些细节问题留到施工阶段再来处理，施工单位按程序须先提交至监理单位，再由监理单位与施工单位进行协商，或组织建设单位、监理单位、施工单位三方协商处理，一个细节问题有可能拖上数月都解决不了。
水利最新合同范本 第四篇
发包人：_________________(全称)
承包人：_________________(全称)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、工程承包范围
承包范围：_________________智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料
三、合同工期
开工日期：_________________
竣工日期：_________________
合同工期总日历 天数天 ________ 。
四、质量标准
工程质量标准：国家验收规范合格标准
五、合同价款
金额(大写)：_________________
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：_________________
一、本合同协议书
二、本合同通用条款
三、本合同专用条款
四、标准、规范及有关技术文件
五、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的`定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同订立时间：_________________
合同订立地点：_________________
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：_________________(公章)
承包人：_________________(公章)
住所：_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
委托代理人：_________________
开户银行：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
帐号：_________________
邮政编码：_________________
邮政编码：_________________
水利最新合同范本 第五篇
委托人：_______________________
监理人：_______________________
合同编号：_____________________
合同名称：_____________________
依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：__________________________________
二、建设地点：__________________________________
三、工程等别（级）：____________________________
四、工程总投资（人民币，下同）：____________万元
五、工期：______________________________________
二、监理范围
一、监理项目名称：______________________________
二、监理项目内容及主要特性参数：________________
三、监理项目投资：______________________________
四、监理阶段：_________________（施工期、保修期）
三、监理服务内容、期限
一、监理服务内容：按专用合同条款约定。
二、监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理合同书（含补充协议）；
二、中标通知书；
三、投标报价书；
四、专用合同条款；
五、通用合同条款；
六、监理大纲；
七、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，由双方各执_____份；副本____份，委托人执________份，监理人执________份。
委托人：________________（盖章）
监理人：________________（盖章）
法定代表人：____________（签名）
法定代表人：____________（签名）
单位地址：______________________
单位地址：______________________
邮政编码：______________________
邮政编码：______________________
电话：__________________________
电话：_________________________
电子信箱：______________________
电子信箱：______________________
传真：__________________________
传真：__________________________
开户银行：______________________
开户银行：______________________
帐号：__________________________
帐号：__________________________
签订地点：______________________
签订时间：______年______月____日
水利最新合同范本 第六篇
依据《_合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况：
一.工程名称：__________________________
二.工程地点：__________________________
三.工程规模及特性：_______________________
四.工程总投资：静态：______________________；动态：______________________
五.工程总工期：_________________________
(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。
(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。
发包人：_______(盖章)
监理人：_______(盖章)
法定代表人：_____(签章)
法定代表人：_____(签章)
委托代理人：_____(签章)
委托代理人：_____(签章)
邮编：____________
邮编：________
电话：____________
电话：________
传真：____________
传真：________
开户银行：__________
开户银行：______
账号：____________
账号：________
水利最新合同范本 第七篇
甲方：
乙方：
为了加快施工进度，保证工程质量，做到文明施工，强化现场管理，明确双方的责任和义务，规范双方的行为，经双方协商，甲方将青青家园三期一二#楼室内外及屋面防水工程分包给乙方，签订该合同以便规范双方行为。
一、工程名称：青青家园三期一二#楼
二、承包内容及范围方式：
一、本工程图纸设计所含的所有防水工程(室内、外)
二、范围：
a、地下室室内全部防水(筏板底厚SBS防水，其中配电室三道设防厚SBS防水，地下室外墙防水±下处。
b、±以上室内、卫生间、厨房、地面防水高出四周墙面二零零mm
c、屋面防水、二道设防(厚SBS)
三、材料及工艺要求：
一、地下室外及卫生间、厨房、筏板底均为厚的`SBS防水卷材
二、屋面防水层为厚SBS卷材两道。
四、承包方式：包工包料
五、工期及质量要求：
一、地下室垫层完成后开始完成地面防水，有效工期天完成。
二、地下室外墙防水，有效工期天完成。
三、其他屋面、室内防水，有效工期天完成。
(注：如遇到不可抗力因素的影响，根据影响程度，经双方协商，工期顺延。)
四、品质：严格执行现行施工规范及强制性标准和有关施工工艺标准要求。验收执行(GB五零三四五—二零xx)(GB五零一零八---二零xx)有关规定。
五、质量等级：
A、主控项目全部合格。
B、一般项目合格率≥九零%。
六、承包价格计算方法：
一、价格：金帅牌防水二三元/㎡屋面防水两道四三元/㎡
二、计算方法：各分项全部按照实际测量为依据结算面积。
七、结算条件及付款办法：
一、结算条件：
a、无质量安全事故发生。
b、经各方验收合格后。
C、必须按约定工期完成。
二、付款方式：完工后分期分段结算，经各方验收合格后，一次性结清该工程人工费并预留一零%质量保证金，此保证金从结标之日起计五年后无质量问题方可付清。
八、双方职责：
一、乙方职责：
A、乙方进场前应提供单位资质证书，职工上岗证及健康证，一并备案
B、原材料进场后积极配合甲方、监理、建设单位共同取样，复试合格后，方可投入使用。
C、乙方施工员进场后要服从现场管理，听从安排，确保施工质量和施工安全。
D、规范施工，合理安排，现场做到工完场清，文明施工，搞好现场卫生，剩料及时回收，严禁乱堆乱放乱抛。如因乙方人员未做到场清工作，由甲方派人实施，所发生的费用从乙方工程款中扣回。
E、杜绝在施工现场打架及从事一切违法活动，施工过程中严禁违规操作。
F、施工时必须保证安全，否则发生的一切不安全事故均由乙方全权负责，甲方概不负责。
G、乙方食宿自理，不得在工地留宿。
H、乙方所带的施工用具、原材料等进场后应设专用库房，自行保管，丢失自负，注意防火安全。在施工中应配备足够的防护用品，御防中毒事故发生。
二、甲方职责：
①、为乙方创造良好的施工环境。
②、负责对施工人员进行技术安全教育、培训、御防职业病。③、搞好现场施工协调工作，及时对施工现场进行检查。④、工程完成后，现场组织验收及时结标、拨付工程款。
九、补充条款：
一、该合同自双方签订之日起生效，工程完工至结算完后本合同自行失效。
二、要求乙方具备防水工程资质，属专业防水施工单位。
三、施工所用的设备、工具乙方自理。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
电话：电话：
现场负责：现场负责：
电话：电话：
年月日
水利最新合同范本 第八篇
招标人：
监理人：
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规，以下简称委托人)，委托(监理人名称)____(以下简称监理人)提供：监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：
二、建设地点：
三、工程等别(级)：
四、总投资(人民币，下同)：万元
五、工期：
二、监理范围：
一、监理项目名称;
二、监理项目内容及主要特性参数：
三、监理项目投资：
四、监理阶段：
三、监理服务内容、期限：
一、监理服务内容：按专用合同条款约定。
二、监理服务期限：
自____年____月____日至____年____月____日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为(大写)____元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间
五、监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理合同书(含补充协议);
二、中标通知;
三、投标报价书;
四、专用合同条款;
五、通用合同条款;
六、监理大纲;
七、双方确认进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。
委托人：____(盖章)
监理人：____(盖章)
法定代表人：____(签名)
法定代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
单位地址：
单位地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
电子邮箱：
电子邮箱：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
签订地点：
签订时间：____年____月____日
水利最新合同范本 第九篇
总承包方：________（以下简称甲方）
分包方：________（以下简称乙方）
根据《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的.前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方一零%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的七零%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的九五%；余款五%作为工程保修金（不计息）。
第六条双方职责
一、总包方职责
一、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
水利最新合同范本 第一零篇
发包人：________________________
法定代表人：________________________
承包人：________________________
法定代表人：________________________
依据《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________________________
工程地点：________________________
工程内容：________________________
二、工程承包范围：
________________________
三、合同工期：
开工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：
合格，争创优良。
五、合同价款：
_____万元（主体工程预算价）。
六、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
七、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
八、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
九、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十一、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十二、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十三、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十四、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的'尚金额给承包人。
十五、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。
十六、违约、索赔、争议
一、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
二、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
三、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十七、其他
一、执行__、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
二、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
三、未尽事宜，双方另行协商。
四、本合同一式____份，双方各执____份。
发包人：__________________
住所：__________________
代表：__________________
电话：__________________
______年____月____日
承包人：__________________
住所：__________________
代表：__________________
电话：__________________
______年____月____日
水利最新合同范本 第一一篇
一、发包人一般权利和义务
(一)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;
(二)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(三)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;
(四)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;
(五)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。
二、承包人一般权利和义务
(一)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;
(二)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
(三)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;
(四)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。
水利最新合同范本 第一二篇
合同编号：___________
发包人：____________________________________________
承包人：____________________________________________
维修养护工程名称：__________________________________
依据《_合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为
一．合同（包括补充合同和协议）
二．中标通知书
三．招标文件
四．专用合同条款
五．通用合同条款
六．技术条款
七．组成合同的其它文件。
上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。
发包人（公章）：___________ 承包人（公章）：___________
法定代表人（签章）：_______ 法定代表人（签章）：_______
委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________
电话：_____________________ 电话：_____________________
传真：_____________________ 传真：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
帐号：_____________________ 帐号：_____________________
_________年______月______日 _________年______月______日
签订地点：_________________ 签订地点：_________________
附件通用合同条款
一．词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义
一．一发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
一．二承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
一．三发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
一．四承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
一．五合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。
一．六投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。
一．七中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
一．八工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。
一．九合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。
一．一零费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。
一．一一承包期：指承包工程维修养护工作的历时。
一．一二天：指日历天。
一．一三书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。
一．一四不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。
第二条合同文件
组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下
二．一合同（包括补充合同或协议）。
二．二中标通知书
二．三招标文件
二．四专用合同条款。
二．五通用合同条款。
二．六技术条款。
二．七组成合同的其它文件。
第三条合同使用的语言文字和适用法律
三．一本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
三．二本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。
三．三施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。
第四条联络
本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。
二．双方主要义务和责任
第五条发包人主要义务和责任
五．一按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。
五．二按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
五．三按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
五．四按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。
五．五按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
五．六按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第六条承包人主要义务和责任
六．一在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。
六．二按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。
六．三遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
六．四自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。
六．五负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。
六．六在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。
六．七按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
六．八按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
第七条发包人代表
发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
第八条承包人代表
承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
三．工作进度
第九条实施计划
承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。
第一零条延误开工
发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第一一条暂停工作
发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
第一二条单项维修工作工期延误
发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任
一二．一增加合同中任何单项项目的工作内容。
一二．二增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。
一二．三改变合同中任何一项工作的标准或性质。
一二．四合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
一二．五不可抗力：承包人在以上情况发生后二天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后七天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。
第一三条单项维修养护工作工期提前
某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在二天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：
一三．一提前的时间。
一三．二承包人采取的赶工措施。
一三．三发包人为赶工提供的条件。
一三．四赶工费用和奖金。
四．质量与检验
第一四条质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的.时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。
第一五条检查和返工
承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。
第一六条质量要求
质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。
因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。
双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。
五．合同价款与支付
第一七条合同价格调整
合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。
一七．一发包人确认的变更。
一七．二专用合同条款约定的其他增减和调整。
承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。
第一八条月维修养护付款申请报告的核实确认
承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告七天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在三天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。
第一九条维修养护款支付
发包人在签字确认后一四天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知七天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。
若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。
第二零条维修养护款结算
维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在二八天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。
六．变更
第二一条变更
二一．一变更的范围和内容：
（一）取消合同中任何一项工作。
（二）改变合同中任何一项工作的标准和性质。
（三）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
二一．二变更的程序和指示：
（一）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在二天内答复发包人。承包人未在二天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。
（二）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。
第二二条确定变更价款和工期
做出第二一条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。
因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。
七．验收
第二三条验收
合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。
二三．一阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应七天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后七天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。
二三．二合同期满验收
合同期满后一四天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后七天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。
八．争议、违约和索赔
第二四条争议的解决
发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：
二四．一提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。
二四．二签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。
第二五条违约
发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。
承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前七天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第二六条索赔
发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：
二六．一索赔事件发生后七天内，向发包人提交索赔的申请报告。
二六．二索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。
二六．三发包人在接到索赔申请报告后七天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后七天后未予答复，应视为批准。
九．其他
第二七条安全施工
承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。
第二八条专利技术和合理化建议
发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。
承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。
第二九条不可抗力
不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在二四小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔二天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。
第三零条因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。
三零．一工程本身的损害由发包人承担。
三零．二人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。
三零．三造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。
三零．四所需清理修复工作的费用由发包人承担。
第三一条合同的生效与终止
本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。
专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
一．词语涵义及合同条件
第一条词语涵义
一．一发包人：_____________________________________________
一．二承包人：_____________________________________________
一．三发包人代表：_________________________________________
一．四承包人代表___________________________________________
一．五承包期：自_______年______月______日开始，至_______年______月______日终止。历时总天数_______天。
第二条合同文件
若还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，插入合同中，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。
第三条合同使用的语言文字和适用法律（示例，仅供参考）
如果双方商定合同使用语言文字为汉语即：三．一本合同使用的语言文字是汉语。
二．双方主要义务和责任
第五条发包人主要义务和责任
五．一审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间
__________________________________________________________________
五．二审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间：________________
五．三____________________________________________________________
五．四____________________________________________________________
第六条承包人主要义务和责任_______________________________________
三．工作进度
第一二条单项维修工作工期延误______________________________________
第一三条工期提前__________________________________________________
四．质量与检验
第一四条质量管理__________________________________________________
第一六条质量要求__________________________________________________
五．合同价格与支付
第一七条合同价格及调整____________________________________________
第一九条维修养护款支付____________________________________________
第二零条维修养护款结算____________________________________________
六．变更
第二二条确定变更价格和工期________________________________________
七．验收
第二三条验收______________________________________________________
八．争议、违约和索赔
第二四条争议的解决________________________________________________
第二五条违约______________________________________________________
第二六条索赔______________________________________________________
九．其他
第二八条专利技术和合理化建议______________________________________
技术条款
一．一般规定
第一条说明
一．一工程概况：
（一）工程位置：所属县；上下邻接；起至桩号等。
（二）工程类别：堤防工程，险工、控导护滩（岸）、防护坝工程，水闸工程等。
（三）工程数量：堤防长度、险工、控导护滩（岸）、防护坝工程座数及坝垛数、水闸座数等。
一．二水文气象：气象特征、降水量及分布、气温
一．三对外交通条件________________________________________________
第二条合同项目工作范围及内容（承包范围及内容）___________________
第三条维修养护工作会议与报表
三．一发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议，检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况，协调解决维修养护工作中存在的问题。
三．二承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进度报告，其主要内容有：上周（或月）维修养护工作进度计划、要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周（月）采取的改进措施；维修养护工作质量（含质量事故和质量缺陷记录及处理情况）等。
第四条质量管理
四．一承包人应建立质量保证体系，选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查，及时向发包人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。
四．二单项维修养护工作完成后，承包人应认真进行质量检查，符合工程维修养护标准后，报请发包人检查验收。
第五条治安保卫与维修养护工作安全
五．一承包人应教育维修养护人员遵纪守法，维护工地社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。
五．二承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内设置必要的标志和信号。
第六条环境保护
六．一承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。
六．二承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。
六．三在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。
第七条技术标准和规范
七．一承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。本合同引用的标准和规程、规范（不限于）：
（一）《堤防工程施工规范》（sl二六零-九八）
（二）《水利水电工程施工测量规范》（sl五二-九三）
（三）《水利水电建设工程验收规程》（sd二二三-一九九九）
（四）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（sl二三九-一九九九）
（五）《黄河防洪工程施工质量评定规程》（试行）水利部黄河水利委员会
（六）《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》
（七）《黄河水利工程维修养护标准》（试行）水利部黄河水利委员会
（八）《堤防工程养护修理规程》（征求意见稿）
（九）《水闸技术管理规程》（sl七五-九四）
（一零）《水闸工程管理技术规范》（sl一七零-九八）
（一一）《水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》（试行）
（一二）《水闸安全鉴定规定》（sl二一四-九八）
二．工程维修养护
承包人应对工程进行日常巡查、保养和防护，及时恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用；降雨期间应加强巡查，对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施（如对积水进行合理排除或圈堵，及时关闭护路闸等）。
第八条堤防工程
八．一堤顶维修养护
（一）堤顶高程、宽度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。
（二）未硬化堤顶应保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凸凹、起伏；降雨期间及时排水，雨后无积水，平均每五．零米长堤段纵向高差不应大于零．一米，横向坡度宜保持在二％-三％。
（三）硬化堤顶应保持无积水、无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。
（四）泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护，保持顶面平顺，无明显凸凹、起伏。
（五）堤肩应达到无明显坑洼，堤肩线平顺规整，应植草防护。
（六）边埂应达到埝面平整，埝线顺直，无杂草。
（七）堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。
（八）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险车辆通行，无坍垛、无杂草杂物，垛号、方量等标注清晰。
（九）管护基地房台应达到边坡平顺、台面平整清洁、规整化一。
（一零）堤防路口不能蚕食堤顶，硬化路口路面坚固无损。
（一一）未硬化堤顶的维修养护应做到：
①根据堤顶干燥程度，及时进行洒水养护。
②对堤顶坑凹及时进行补土填平、夯实，雨后进行刮平碾压。
③堤顶泥泞期间及时关闭护路闸（杆）、排除积水。
八．二堤坡（淤区边坡）维修养护
（一）堤坡（淤区边坡）应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线明确。
（二）淤背区、淤临区、前戗、后戗高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持顶面平整，沟、埂整齐，内外缘高差符合设计要求。
（三）砌石堤坡和混凝土堤坡按险工、控导工程养护标准执行。
（四）对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等，应及时按标准进行恢复，严格掌握工程质量。
（五）上堤辅道应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食侵蚀堤身现象。
八．三护堤地维修养护：护堤地要达到地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺，无违章取土现象，无杂物。
第九条险工、控导、护滩（岸）、防护坝工程
九．一坝、垛、护岸顶面
（一）宽度、高程符合竣工验收时或设计标准，顶面平整，无凸凹、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂物及高秆杂草等。
（二）沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落；眉子土（边埂）平整、无缺损。
（三）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险交通，无坍垛、无杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。
九．二护坡
（一）土坝坡：坡面平顺，草皮覆盖完好，无高秆杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑。
（二）散抛块石护坡：坡面平顺，无浮石、无游石、无缺石，无明显外凸里凹现象，保持坡面清洁。
（三）干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，灰缝无脱落，坡面清洁。
（四）浆砌石护坡：坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形。
九．三根石
（一）根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整，无浮石、杂物。
（二）根石坡平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石。
（三）联坝参照堤防工程标准执行。
第一零条水闸工程
一零．一管理范围内应保持整洁美观，搞好绿化美化。
一零．二土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部无异常渗漏。
一零．三石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；墩墙无倾斜、滑动，无勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏、失效。
一零．四混凝土建筑物（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、非正常磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况。
一零．五水下工程无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物；伸缩缝止水无损坏；门槽、门坎的预埋件无损坏。
一零．六闸门无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉锈蚀、松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好；门体表面涂层无大面积剥落。
一零．七启闭设备运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、裂纹、非正常磨损，螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质合乎规定要求。
一零．八机电设备及防雷设施的设备、线路正常，接头牢固，安全保护装置是动作准确可靠，指示仪表指示准确、接地可靠，绝缘电阻值合乎规定，防雷设施安全可靠，备用电源完好可靠。
第一一条围堤、格堤、防汛道路
参照堤防工程标准执行。
第一二条生物防护工程
一二．一防浪林、行道林、适生林、护堤地林及险工、控导、护滩（岸）、水闸的树木生长旺盛，无病虫害，无滥砍滥伐和人、畜破坏。行道林和险工、控导、水闸的树木修剪整齐、美观，鱼鳞坑、浇水沟规整，存活率达到九八％以上。防浪林、适生林、护堤地林株行距适宜，存活率应达九五％以上；林区无高秆杂草。
一二．二堤防、险工、控导、水闸等适宜植草的工程部位，草皮整洁美观，覆盖率达到九五％以上，无高秆杂草。
一二．三有景观功能的工程绿化，可参照园林景区进行养护。
第一三条管理设施
一三．一位移、渗流、应力应变、震动反应等安全监测设施完好。
一三．二远程监控系统的现场设施、设备（仪器、传感器等）完好无损坏，运行正常。
一三．三排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。
一三．四公里桩、百米桩、边界桩、断面桩、坝号桩、高标桩、交界牌、指示牌、标志牌、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固，布局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢失。
一三．五水尺无损坏，标尺清晰，基座涂层无脱落；测流测沙桥完整、稳固，铁件无锈蚀、无涂层脱落。
一三．六照明、通讯、安全防护等设施完好。
一三．七护路闸（杆）开合灵活，标识齐全、醒目美观，埋设坚固无损坏，涂层无脱落。
一三．八管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙房等，坚固完整、门窗齐全无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房（屋）顶不漏水。
一三．九景点建筑物、构筑物及其他设施干净整洁无损坏、涂层醒目无脱落。
第一四条工程资料
工程检查记录要清晰、准确、完整、规范，各类工程的维修养护资料要清晰整洁，内容真实、齐全、准确、规范，并要求及时上报、存档。
维修养护资料包括：内部工作制度和办法，汛前汛后工程普查资料，险工、控导工程根石探测资料，堤防隐患探测资料，维修养护方案及实施计划，工程鉴定资料，原材料质量鉴定资料，检查检测试验资料，单项工程维修养护工作总结，维修养护大事记，维修养护日志，维修养护工作总结报告等。
水利最新合同范本 第一三篇
委托方(甲方)：
检测方(乙方)：
签订地点：
签订时间：年月日
根据《_合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条工程项目基本信息
一、工程名称：
二、工程地址：
三、设计单位：
四、建设单位：
五、施工单位：
六、建筑内容：
第二条检测事项
检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。
第三条检测数量
水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL一七六-二零xx年)、《水利水电建设工程验收规程》(SL二二三-二零xx年)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL六三四-二零xx年)等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。
第四条检测时间
检测时间从开工日期到完工日期。
第五条检测费用及付款方式
一、检测费：按工程实际造价%(大写：)作为该工程的检测费用(当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准)。
二、付款方式：合同签订之日起五个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整(大写：整)剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整(大写：整)，乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。
第六条甲、乙双方的义务
一、甲方的义务：
水利最新合同范本 第一四篇
委托人：
监理人:
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规，____(以下简称委托人)与____(以下简称监理人)，提供施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
(一)工程概况：
一.工程名称：
二.建设地点：
三.工程等别(级)：
四.工程总投资(人民币，下同)：____万元
五.工期：
(二)监理范围：
一.监理项目名称：
二.监理项目内容及主要特性参数：新打机井____眼，新建生产桥____座、清淤治理沟渠____条共计____km，疏浚土方____万立方米。
三.监理项目投资：
四.监理阶段：
(三)监理服务内容、期限
一.监理服务内容：按专用合同条款约定。
二.监理服务期限：____自____年月至____年月
(四)监理服务酬金监理正常服务酬金为____(大写)，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
(五)监理合同的组成文件及解释顺序
一.监理合同书(含补充协议);
二.中标通知书;
三.投标报价书;
四.专用合同条款;
五.通用合同条款;
六.监理大纲;
七.双方确认需进入合同的其他文件。
(六)本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。____(七)合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份;副本
份，委托人执____份，监理人执____份。
委托人(盖章)：
监理人(盖章)：
法定代表人(签名)：
法定代表人(签名)：
或委托代理人(签名)：
或委托代理人(签名)：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
电子信箱：
电子信箱：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
签订地点：
签订时间：
______年___月___日
水利最新合同范本 第一五篇
建设单位（简称甲方）：
施工单位（简称乙方）：
合同签订日期： 年 月 日
为了更好地完成 避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《 》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称
二、工程地点
三、承包项目及主要工程量
四、开工时间
年 月 日；竣工时间： 年 月 日
五、工程价款
元（按实际工程量结算）
六、质量标准
一次性验收合格。
七、工程款结算方式
（一）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
（二）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应 年 省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《 市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
（三）变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法
工程竣工验收合格后，甲方付乙方 %的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。
保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责
一、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
二、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
三、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责
一、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的'内容；逾期完工，按 元/天扣罚违约金。
二、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法
乙方自购。
十二、工程质量
一、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
三、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
十三、工程设计变更和增减
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收
工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全
乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
十七、合同的生效与终止
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
十八、合同份数
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
十九、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
水利最新合同范本 第一六篇
工程名称：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。
一、工程名称：
重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程
二、工程地点：
重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上
三、承包项目及主要工程量：
一、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。
四、承包方式：
五、开工时间：
______年___月______日
竣工时间：______年___月___日
六、工程价款
捌百伍拾万陆仟柒百元正(万元)。
七、工程质量保证金：
合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的______ %，即万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。
工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳二零万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场三零天后如数退还乙方。
八、工程付款办法：
合同签订之日起二零个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的______ %即万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的六零 %，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价______ %即万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。
九、设计资料提供：
合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。
十、施工中甲方职责：
一、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
二、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
三、，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
四、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
五、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
六、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。
十一、施工中乙方职责：
一、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
二、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
三、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十二、材料供应办法：
商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织
十三、工程质量：
一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
二、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
十四、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。
十五、竣工验收
工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十六、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。
十七、违约的索赔：
合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的五 %付给，计人民币万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
十八、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
十九、其他事项：
甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。
二十、合同的生效与终止；
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
二十一、合同份数：
本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
二十二、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
经办人：
经办人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
年月日
年月日
水利最新合同范本 第一七篇
补充协议
发包人：_____________________
承包人：_____________________
依照《_民法典》、《_建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、工程概况
工程名称：_____________________
工程内容：_____________________
二、工期及质量
增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的`不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。
三、工程价款补充施工内容工程价款为万元整。以财政审核造价为结算价。
补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。
四、其它
补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
补充协议订立时间：_____________________________年________月________日
发包方(章)：_____________________承包方(章)：_____________________
法定代表人：_____________________法定代表人：_________________________
_________________年________月________日
水利最新合同范本 第一八篇
发包单位：（简称甲方）
承包单位：（简称乙方）
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点：________________________。
第二条：工程内容：________________________。
第三条：承包方式：乙方包工包料。
第四条：工程价款及调整
一、工程价款：_______元。
二、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
（一）甲方代表确认的工程量增减；
（二）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（三）工程造价管理部门公布的价格调整；
（四）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（五）合同条款以外得其他增减或调整。
第五条：付款方式
一、工程款支付方式：银行转账。
二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条：合同工期
一、双方商定总工期为_______天。
开工日期：____年____月____日；
竣工日期：_____年____月____日。
二、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（一）甲方不能按合同约定提供开工条件；
（二）工程量变化和设计变更；
（三）工程款未按时支付；
（四）不可抗力（如地震台风火灾等）。
三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
四、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得二%。
第七条：工程质量要求
一、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
二、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。
第八条：材料设备
一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
三、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。
四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
一、甲方：
（一）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（二）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（三）按时支付工程款项；
（四）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
（五）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（六）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
（七）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
（八）组织工程竣工验收工作。
二、乙方：
（一）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（二）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（三）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
（四）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（五）参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条：工程停建或缓建：
一、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
二、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
三、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：违约责任
一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。
三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条：纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
第十四条：其它
一、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
二、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
发包单位：
承包单位：
____年____月____日
水利最新合同范本 第一九篇
一水利工程施工合同变更的原因
水利工程施工的设计不合理
在水利工程中的项目工程开始施工后，对原先施工方案的疏忽或者设计的精度不够准确，如出现工程量不准、工程漏项、设计图与现场实际施工的地质条件等方面的差异等，或者发现了更好的工程施工方案，这些都需要无条件并及时对水利工程施工合同进行变更。工程项目设计方、施工方或监理师都可以提出对原合同设计内容进行修改和优化的设计变更的申请。
水利工程施工合同本身或地方法规调整等
由于施工合同本身方面文字用词不够严谨，容易引起争议，导致合同执行过程中出现矛盾，部分合同条款需要补充或修改等；另外，因地方政府行政法规等的变化调整引起施工条件、工程量变化，从而需要合同变更。
二水利工程施工合同变更的处理程序
水利工程施工合同的是对水利工程施工合同中的水利工程施工条件等内容作出相应的调整，其变更关系到合同双方的经济利益，施工合同变更的操作程序也需要作出相应的调整，工程监理方应对施工合同进行程序化管理，保证水利工程施工合同中各项得以规范化顺利进行。
一）水利工程施工合同变更的`申请和建议
水利工程施工合同的当事人在工程施工过程中会因施工中实际情况，为设计的优化、设计问题的处理、或方便施工等，要求修改工程进度和工程设计工艺等，或者为了低施工成本，要求变更工程施工合同中的内容或施工合同中存在的漏洞，对合同中的部分条款和项目进行修改等。监理单位、设计单位、施工单位及业主都可以而且必须是向监理单位提出书面的设计变更的申请和建议书。当水利工程施工合同管理人员接到合同变更申请或者建议后，要及时整理分类备注相关的工作文件资料，以便深入探讨。
二）水利工程施工合同变更的审查及批准
监理单位合同管理人员接到合同变更申请后，要确定变更申请是否符合合同变更以及施工和工程施工合同的相关规定，对水利工程施工合同变更申请进行审查。审查时要注意审定变更建议书中列出的变更工程量，估算变更项目中的单价与总价。合同管理负责人施工审查合同变更意向符合相关规定和要求后方可根据工程项目建设需求批准水利工程施工合同的变更申请。合同双方在批准合同变更之前要在某些项目上要达成共识，进行充分的沟通和协调。
三）水利工程施工合同变更文件的编制
项目合同管理人员在水利工程施工合同变更批准后还要将工程变更文件进行编制，形成文件。工程变更文件编制的内容主要有变更命令的签发日期和编号、变更项目的名称和合同的编号、合同变更的原因、内容、变更后的价格变化、合同变更的影响、合同的处理、合同双方签字、日期及合同附件等。
四）水利工程施工合同变更的签发和执行
合同的变更令的签发应由监理单位有相应权限的项目管理工程师进行，将水利工程施工合同中变更的各项工作归结到施工合同中，并执行合同变更的指令。工程施工负责人根据合同项目变更要求完成相应的工作、工程监理师将工程施工负责人完成的变更工作费用调整，加到工程施工合同条款中并按要求进行结算。在组织业主与程施工负责人就设计变更的报价及其他有关问题协商一致，监理单位然后正式下达设计变更指令，最后由工程施工负责人执行。
三水利工程合同变更的处理对策
水利工程施工合同的变更经过以上这些变更程序时，需要有一段时间，包括新增项目等都会不可避免的对工程工期产生影响，为了保证水利工程可以顺利、按时完成，减少经济损失和纠纷，所以在处理工程施工合同变更的问题，需要进行以下对策。
分析研究变更工程前期的施工条件
合理设计前期工作影响工程后期的施工进度以及施工费用，工程勘测设计单位要对工程建设现场、周围环境、交通等施工条件进行调查，对有争议的施工条件和可能的影响因素进行研究分析。合理制定水利工程施工设计图。
全面制定工程施工变更合同
合理标价制定工程施工变更合同时，合同双方要充分的考虑到施工条件等对工程产生的影响，除了要按照工程施工设计图制定相应的合同条款外，还要拟定合同补充条款对可能发生变更的工程项目进行事前评估，其工程项目涉及到的费用要合理标价。如果工程变更量超过合同规定的范围时须按变化调整单价或合同价格，一般合同中无相关参考价格时由业主和承包人一起协商，如发生意见不一致可由监理工程师按合同规定按争议的规定进行最终确定。
查看施工合同变更项目，制定方案
要对施工合同中的项目进行变更，就需要合同管理方当施工现场对变更项目进行查看，查看工程施工环境、条件等是否可以进行项目变更，查看工程规模变化是否超过合同范围，尽量控制单价偏高而导致工程规模扩大的工程变更及单价偏低（亏损价）而导致工程量减小的工程变更。根据施工现场的实际情况制定合理的可行方案，并对变更项目的费用进行明确。
四.结语
总之，水利工程施工中影响因素比较多，容易产生合同变更风险，合理确定并及时处理好工程变更，可以有效减少施工合同变更会对水利工程施工产生的不利影响，保证水利工程施工合同变更的顺利按时进行，提高施工效率和效益，减少经济纠纷，提高工程的施工效率。
水利最新合同范本 第二零篇
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
甲方承建的工程中的防水工程，现经甲、乙双方协商，甲方将该工程中防水工程发包给乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则。依照《_合同法》有关规定，特订立以下合同：
第一条 工程名称、地点、内容、使用材料品种、要求：
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程内容：
（四）使用的防水材料品种、要求： 所有材料必须现行的国家标准
第二条 承包单价及方式：
一、 承包方式：
二、 承包单价：
第三条 工程造价：
本工程采取综合单价包干（综合单价一次包死，材料价格市场风险自行承担），工程量按实结算。
综合单价详见附表分部分项工程量清单计价表。（此综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、检验试验费、利润、规费等一切费用）
第四条 质量标准：
按《屋面防水工程施工验收规范》GB五零二零七——二零xx、《地下防水工程施工验收规范》GB五零二零八——二零xx标准施工。
本工程质量标准：省优。
第五条 开竣工日期
开工日期：
竣工日期：
第六条 双方责任
（一）甲方责任
一、应提前提出施工计划，并将施工图纸提供给乙方，图纸设计如有变化，应及时以书面的形式通知乙方。
二、配合乙方施工，如提供材料临时贮存仓库、工人工地住宿等。
三、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙
（二）乙方责任
一、听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及相关部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
二、配合甲方整体工程的进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。如果延误甲方工期，处以每天五零零零元罚款。
三、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
四、应严格按防水工程标准规范施工，做好细部处理，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到甲方标准，并对工程保修五年。
五、工程竣工后，清理现场，整理技术档案，做好验收准备工作。
第七条 工程竣工验收及期限：
乙方必须按甲方规定日期内完工，双方按国家现行规范标准验收，
第八条 工程结算及付款方式：
本工程款根据以下工程量计算规则计算面积乘以相应的综合单价。
工程量计算规则：
一、屋面防水：按设计图示尺寸以面积计算。
（一）平屋顶按水平投影面积计算。
（二）不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积。
（三）屋面的`女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。
二、墙、地面防水：按设计图示尺寸以面积计算。地面防水按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。
本工程无预付工程款，各分项工程竣工后支付进度款经甲方项目负责人签发已完工作量的六零%，待全部工程完工验收达标后甲方付至全部工程款的八零%给乙方，工程审计结束后甲方付至全部工程款的九五%给乙方，留五 %的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
第九条 履约保证金：
一、乙方在签订合同之日向甲方缴纳合同总价一零%作为履约保证金，甲方在屋面防水验收一周内将该保证金无息返还，未尽事宜双方协商解决。
第十条 违约责任：
（一）甲方如未按约支付工程款，甲方应按银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款违约金。
（二）乙方如未能按甲方指定的期限内完工，影响甲方整体工程进度，每日应按工程价款的千分之五向甲方支付违约金。
（三）如质量未达到合同规定的标准，乙方应无条件整改，直至达到标准要求，所需费用由乙方自行承担，如给甲方造成损失的，其损失由乙方承担。
（四）乙方未能按合同履行义务的，甲方有权通知乙方解除合同。
第十一条 质量保修期、及保修责任：
质量保修期自竣工验收合格后开始计算，期限五年。在保修期内，如发现漏水不管什么原因乙方应在接到保修通知后三天内即派人无条件免费修理，如未按约派人修理，甲方可委托他人修理，修理费用从质量保修金中扣除。本工程质量保修金为合同总价的五 %，五年期满后之日七天内退回保修款，保修金不计利息。
第十二条 其他双方约定事项： 无
第十三条 解决合同的方式：双方协商解决，协商不成，由工程所在地人民法院解决。
本合同一式 两 份，甲乙双方各执 一 份，具同等法律效力，待五 年保修期满后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：（签章）签订时间： 年月 日
乙方：（签章） 签订时间： 年月 日
水利最新合同范本 第二一篇
发包单位：________（以下简称“甲方”）
承包人：________（以下简称“乙方”）
依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：
a强电：按水电安装要求施工完毕；
b弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；
c防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；
d给水：室内按给水图施工完毕；
e雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；
f污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；
g工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）
四、施工现场条件：以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
一、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。
二、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。
三、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：
一、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年________月
二、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。
三、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。
四、质量标准：
一、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
一建设强制性条文；
二 《建筑工程质量检验评定标准》
三 《建筑电气工程施工质量验收规范》
四 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
五 《采暖与卫生施工验收规范》
六 《电气安装工程施工及验收规范》
七 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
八省、市相关部门的各种规章制度；
九甲方制定的工程质量验收实施细则。
二、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。
三、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额二零零零元/次。
五、文明工地、安全标化标准：
一、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。
二、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
一、本工程约定单价为含税可调价。
二、工程量的计量：
（一）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》
（二）材料按地方信息价。
（三）无信息价的按与业主方认质认价。
（四）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
七、工程款的结算及违约保证金的收取：
一、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的二零%；建安税金由甲方承担。
二、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起二日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
三、第一阶段封顶盖瓦后，于二零xx年二月五日前支付已完成工程量的六零%的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的八零%的工程款。
四、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起三零日内，甲方付至本合同结算总价款的九七%，剩余三%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）二零日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
五、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
八、甲、乙双方权利与义务：
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
六、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
七、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
八、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
九、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款五零零元。
一零、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。
一一、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
一二、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
一三、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
一四、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。
九、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
一、《施工现场临时用电安全技术规范》
二、《建筑机械适用安全技术规程》
三、《建筑施工安全检查标准》
四、《建筑施工高处作业安全技术规范》
五、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》
六、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
七、《贵州省治安管理处罚条例》
十、合同生效：
一、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；
二、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；
三、本合同未尽事宜，双方协商解决；
四、本合同订立时间：____年____月____日；
五、签订地点：________________________
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
水利最新合同范本 第二二篇
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体，导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的'围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响安全。经同意，对后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。
一、工程概况
一、工程名称：工程
二、建设地点：
三、工程内容：。
四、合同工期：后山的山体滑坡和裂缝治理必须在一五日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。
二、工程承包范围
承包范围：后山滑坡和裂缝约八亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压一。二米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原来已经变形的U型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。
三、质量标准：合 格
四、合同价款与支付
一、本合同的概算价款金额人民币 万元（￥），工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。
二、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付，最多不超过该期完成工程进度款的七零%，余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性支付给乙方。
五、施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全，违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用，全部由乙方承担。
六、双方职责
一、甲方向乙方就后山应急治理进行技术交底工作。
二、乙方必须服从甲方现场代表的指挥和监督。
三、乙方在工程未移交甲方期间，负责该部分工程的管理、维护及安全，由此产生的一切费用由乙方负责。
七、附则
一、本合同自甲乙双方签字之日生效。
二、因本合同发生的争议，双方通过友好协商解决，协商不成，在合同履行地通过法律途径解决。
三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
地址：
地址：
法人代表：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：年月 日
法人代表：
电话：
传真：
开户银行：
帐号： 年 月 日
水利最新合同范本 第二三篇
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
工程名称：________________
工程地址：________________
承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
一、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
二、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照一一年价目表，人工费六零元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的一零%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的三零%，开关灯具到达现场付总工程款的二零%，配电箱到达现场付总工程款的一零%，安装完成付总工程款的二零%，工程验收合格后付总工程款的七%，余三%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
甲方职责
（一）按时提供施工工作面给乙方使用。
（二）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（三）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（四）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（五）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（六）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（七）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的七零%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
乙方必须进行安全文明施工。
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（一）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（二）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（三）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（四）设计变更和工程量增加；
（五）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（六）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
水利最新合同范本 第二四篇
工程名称：xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程
建设单位(简称甲方) ：xx人民政府
施工单位(简称乙方) ：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司
合同签订日期：二零xx 年一一月一日
发包方（简称甲方）：xx镇人民政府
承包方（简称乙方）：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司
为了更好地完成xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《_合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程
二、工程地点：xx吕婆大秀至岱山银山桥（一标段）
三、承包项目及主要工程量：避洪沟治理及堤防加固工程，详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸
四、开工时间：二零xx 年一一月二日竣工时间：二零xx 年一一月二七日
五、工程价款：元（按实际工程量结算）
六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式：
（一）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
（二）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的'项目按相应二零xx 年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
水利最新合同范本 第二五篇
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
一、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
二、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
三、提供桩基础施工图纸贰套。
四、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
一、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
二、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
三、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。
四、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的﹪的损失费。
五、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
六、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式：
一、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。
二、付款方式：
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签 约 代 表： 签 约 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
签 约 时 间： 签 约 时 间：
水利最新合同范本 第二六篇
建设单位：___________________________委员会(简称甲方)
承建单位：_________________(简称乙方)
为了保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况：
一、工程名称：_________________镇__________村自来水改造工程;
二、工程地址：_________________镇__________庄(_______________自然村)
三、工程内容：建设底座为_________________米，容量_________________立方的水塔一座
四、承包方式：包工包料
五、承包工期：___________________________
二、中标总金额：_________________元，大写______________________________。
三、施工要求
一、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。
二、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。
三、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
四、付款方式
工程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。
五、甲方责任
工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
六、乙方责任
一、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。
二、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
三、工程验收后质保期一年。
四、承担施工期间的水、电等一切费用。
五、如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的五‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
七、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
八、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门各一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)_______________村民委员会甲方负责人(签字)
乙方(盖章)乙方负责人(签字)_________________
_________年_________月_________日
水利最新合同范本 第二七篇
［摘要］水利工程的合同文件对各参与方的行为进行了规范与约束，是施工的重要依据，也是工程价款支付的法律依据。文章对目前施工合同管理中存在的招标管理环节不健全、约束机制缺失、信用制度不健全等问题进行了分析，提出了加强合同审查机制落实、加大合同实施情况监督检查和维护水利施工合同严肃性等对策与措施。对水利工程合同管理的规范化和正常化，以及水利工程的顺利实施，有一定的参考价值。
［关键词］水利工程；合同管理；存在问题；对策措施
为进一步健全和完善水利建设市场，确保建设工程项目施工质量，发挥最大的投资效益，须建立健全项目法人责任制与建设监理制。水利工程的合同文件，对工程参与各方的权利与义务进行了合理界定，对工程参与各方的施工管理进行了规范与约束，是施工的重要依据，也是工程价款支付的法律依据。在水利工程的建设过程中，合同管理发挥着非常重要的作用，各参与方必须认识到合同管理的重要性。
一施工合同管理中存在的问题
水利工程施工合同在工程建设中发挥了重大作用，有效规范了施工管理行为，但在合同管理中也暴露出了一系列问题。
招标管理环节不健全
水利施工合同关系到双方的利益，由于在合同签订过程中，约定了一些比较严格的约束性条款，势必会导致承包方产生额外费用，甚至压低投标价。由于水利工程建设市场竞争日趋激烈，承包商迫于自身的生存压力，部分承包人为了得到工程项目，不得不接受那些不合理的合同条款。在水利工程的招投标过程中，有些承包人通过联合投标的方式故意抬高中标价，出现了很多不公正、不合理的市场竞争性行为，给市场秩序的正常运行造成了严重的影响，致使部分施工管理水平高、经济实力较强的承包人无法中标，最终影响水利工程的整体质量，使合同管理受限。
约束机制缺乏
水利工程施工合同条款的约束力度不够，在工程招标和投标阶段，部分招标制度和投标制度过于简化，对一些关键环节缺乏制度上的约束，致使施工合同的签约与履行出现了众多缺陷。在合同签订时，倘若双方没有一个公正合理的施工合同范本，那么对施工合同履行过程中出现的新问题就需要再次进行协商，这样不仅会影响施工进度，同时也会增加投资。另外，一些工程中违法转包及分包的现象也较突出，这种行为不利于合同的有效履行，工程质量也得不到保证，合同纠纷引起的协商调解增多，对工期也会产生一定影响。
信用制度不健全
在水利工程的建设过程中，由于一方未及时提供完整的信息，不仅会对合同管理造成影响，同时也会影响到整个工程项目的正常运行。根据对历年水利工程信用制度的建设情况调查发现，很多工程在进行前期工作时缺乏相应的法律依据，致使工程项目无法实施，进而对整个工程进度造成影响。承包人的实际施工进度和合同约定的进度并不相同，最终影响到整个项目目标的实现。对一些比较紧急的水利工程项目而言，工程的延期将给防汛工作与汛期来临时的抢险工作造成严重的影响，甚至导致投资、安全、财产等方面的损失。
二对策与措施
完善施工合同法律法规及合同审查机制
针对合同管理提出具体的实施要求，制定完善的规章、制度，施工合同双方应该严格按照相关法律文本要求签订施工合同，保证合同文本的规范与严谨，对于施工环境综合考虑，保证合同文本具有一定的可操作性。水利合同审查的重点包括：是否具备合同签订的具体要求，合同内容是否具有法律依据，合同的签订步骤是否满足规范要求等；此外，水利工程项目招投标，应重点审查施工单位的.上下关系、财务经济情况等，最大程度地保证投标单位的施工水平与质量。
加大施工合同实施的检查与监督力度
在水利工程施工合同的履行过程中，建设单位、工程主管部门应当采取定期检查的方式，掌握整个施工合同的履行状况，同时制定相应的合同检查与监督制度。针对合同实施过程中出现的违约行为，采取相应的追责措施，分析出现违约行为的具体原因，同时有针对性地进行查处与纠正，确保施工合同管理的规范性与科学化。在水利工程项目的实施过程中，合同管理人员的选择相当重要，因此，针对这一特点，应精心挑选有利于合同实现的管理人员，优先考虑一些业务熟悉、工作能力强、经验丰富的人员，负责施工合同的管理工作。同时，加强合同管理人员的岗前培训工作，在合同履行过程中，重视合同管理人员的交底工作，做到合情合理、有理有据地执行施工合同，变被动为主动。同时，选择一支业务水平高、技术含量充足、经验丰富的监理单位是搞好水利施工合同管理的关键环节。
维护水利施工合同的严肃性
加大水利施工合同的管理工作，维护合同的严肃性，对工程质量进行监督和检查，同时对施工合同范围内的各项工作进行规范。针对水利工程建设过程中遇到的一些重大问题，应通过共同协商的方式进行解决，确保工程总进度目标的实现。在施工合同管理上，通过定期或者不定期的方式及时召开协调会，对工程质量、施工工期及施工合同实施等方面的内容进行管理；同时，为保证合同管理的效果，可以通过定期召开各个施工单位都参与的协调会，对工程中存在的质量、进度、合同执行等方面进行现场沟通解决，若有必要，可采取经济等方式维护施工合同的严肃性，确保施工合同的有效实施。同时，还应当以实事求是的态度解决合同变更及索赔问题。
三结语
施工合同管理是水利工程建设的重要环节，相关人员与工作部门须加强施工合同的管理力度，强化合同管理的意识与责任，创建一套适应现代科技水平的水利工程施工合同管理制度。在施工过程中，应重视合同管理工作，始终保证合同的规范化和正常化，保障水利工程施工顺利。同时，为工程竣工的结算工作提供一个有价值的结算依据。
水利最新合同范本 第二八篇
建设单位： （简称甲方）
承建单位： （简称乙方）
为了保质保量完成某某村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况：
一、 工程名称：某某乡某某村农田水利建设工程;
二、 工程地址：某某乡某某村新农村
三、 承包范围：衬砌渠道三公里
四、 承包方式：包工包料
五、 承包工期：工程自 年月日开始至年 月 日完工；
六、 工程总造价： 元
（一）衬砌渠道及配套工程元；
（二）其他元；
二、施工要求
一、渠道衬砌采用砼“U”型断面槽，纵坡一/一零零零，渠道为C一五砼预制，渠深,渠口宽，砼衬砌厚度；渠道每隔五零—一零零m设一道伸缩缝，采用聚氯乙烯胶泥填塞。U型槽勾缝一般分两边进行，缝宽控制在
一五—二五m。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度，干容重要求达到。
二为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。
三、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。
四、按期不完工者，拖延每一天按工程总造价的五‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。
三、付款方式
合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的材料款，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的九零%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。
四、甲方责任
工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。
五、乙方责任
一、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全
部负责。
二、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。
三、负责保修一年。
四、承担施工期间的水、电等一切费用。
六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）甲方负责人（签字）
乙方（盖章）乙方负责人（签字）
鉴证方（盖章） 鉴证方代表（签字）
水利最新合同范本 第二九篇
甲方：
乙方：
为加强 电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL一七六-二零xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《 工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担 电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。
一 检测目的、项目及频率
检测目的为甲方控制
检测项目及频率
检测项目及频率以附表《 电站工程施工检测项目及数量表》为准。
二 检测工期
本工程的施工检测工期预计为 年 月至 年 月，工期延长按条执行。
三 检测费用及支付方式
检测费用
经双方协商，本工程检测费用实行总价承包，合同金额为 万元，总计人民币(大写) 整，人民币(小写)￥ 元;
支付方式
本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同一五个工作日内支付乙方检测付 万元，之后每季度支付乙方检测付 万元。支付至甲方 万时，余额 万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。
四 双方职责
甲方职责
遵守与本合同有关的法律、法规和规章;
提供原位检测试验场地，如实填写检测委托资料，为检测、试验工作创造适宜的条件;
无偿提供所有现场原位试验、检测工作所必须的车辆，并提供碾压试验工作所必须的辅助机械;
无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);
向乙方提供检测所必须的资料(如施工图纸、施工技术文件、工程项目划分、填写委托资料等)，将施工计划在开始检测前提交乙方，便于乙方安排检测;
协调施工场地内安全的检测工作环境，营造宽松的检测环境，不得有妨碍检测公正的行为;
及时通知乙方进行现场检测，按相关规程、规范要求对待检样品进行取样、制样并将样品取送至乙方 分公司试验室;
按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;
需现场检测的检测项目由甲方提前通知乙方，并接送乙方检测人员到现场，如需乙方自行派车的支付每次一零零零元的进出场费;
其他应承担的职责。
乙方职责
遵守与本合同有关的法律、法规和规章;
确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;
乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。
根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;
负责检测工作人员自身的安全;
其他应承担的职责。
五 违约责任
甲方违约责任
若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;
若因甲方自身原因(包括甲方未及时通知现场检测或送样等)，造成检测工作未能按时进行，产生的后果由甲方自行承担;
若未及时提供检测所需的资料、信息，造成检测报告的推迟，产生的后果由甲方承担;
应按合同约定支付检测费用，若因支付不及时导致检测报告的延迟，产生的后果由甲方自行承担;若由于甲方原因造成检测费拖延延期，甲方除按银行贷款利率支付利息外，还应支付本次应付检测费用一零%的.违约金;
乙方违约责任
乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。
工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：五零零零元/月/人，设备维护、折旧：三四零零零元/年，设备检定：一零零零零元/次，管理费：一零零零零元/月。
六 因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向 人民法院起诉。
七 未尽事宜双方协商解决。
八 本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。
九 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
委托方(加盖公章)：
受托方(加盖公章)：
年 月 日
水利最新合同范本 第三零篇
发包人：____________________
合同编号：______________________
监理人：____________________
签定地点：______________________
签定时间：二零xx年____月_____日
依据《_合同法》，_____________________（以下简称发包人）与_____________（以下简称监理人），
就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
工程概况：
一.工程名称：_____________________________________________________
二.工程地点：______________________________________________________
三.工程规模及特性_________________________________________________
四.工程总投资：静态：_______________________________________________
动态：____________________________________________
五.工程总工期：___________________________________________________
（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限自_二零xx年____月____日至二零xx年____月____日。
（五）建设监理报酬为（大写）______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
建设监理合同的组成文件及解释顺序。
（一）监理委托函或中标函。
（二）监理合同书。
（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
（四）专用合同条款。
（五）通用合同条款。
（六）监理招标书（或委托书）。
（七）监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的'一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本______份，各执______份。
发包人：___________（公章）
监理人：________________（盖章）
法定代表人：_________（签章）
法定代表人：_____________（签章）
委托代理人：__________（签章）
委托代理人：__________（签章）
邮编：__________________
邮编：__________________
电话：__________________
电话：__________________
传真：__________________
传真：__________________
开户银行：______________
开户银行：______________
账号：__________________
账号：__________________
通用合同条款
词语涵义及适用语言
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。
七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。
八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
十三、“现畅?是指建设项目实施的场所。
十四、“地方法规和规章”是指省级_或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。