照明改造合同范本

照明改造合同范本 第一篇

（一）一车间损毁部分及墙体烧毁部分

①烂彩钢瓦的拆除￥元/M二。

②维护钢结构部分除锈（按彩钢瓦的面积计算）￥元/M二(含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行）

③防腐（按瓦的面积计算）￥元/M二(含脚手架）若未更换部分防腐，按照此单价执行。

④新制安檩条（C一二零或一四零）￥元或￥元/M。

⑤屋面上层彩钢瓦（九零型，厚度为，采用宝钢板或诚实板）￥元/M二(单层价）。

⑥内层防腐板（厚度为MM）￥元/M二(单层价）。

⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算）￥元/M二。

（二）尼龙纱窗（四零目） ￥元/M二(含人工费）。

以上工程量按实收方结算。

照明改造合同范本 第二篇

发包人（*方）：

承包人（乙方）：

依照《中华*共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

一、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

二、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期

开工日期：

并网日期：

竣工日期：

四、合同价格和付款方式

合同价格

本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为**（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及*各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后一五日内一次*支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查

一、工程质量

（一）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

（二）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

二、质量检查：

六、解决争议的办法起诉讼。

（一）调解要求停止施工，且为双方接受。

（二）法院要求停止施工。

七、违约

一、*、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

（一）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

（二）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且二三发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

九、合同的生效及终止

一、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

二、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

十、合同份数

本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

*方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

发包人（全称）：（以下简称*方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙*绅港能源太阳能光电建筑示范项目epc总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：太阳能光电建筑示范项目epc总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。其中：

一、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计。

二、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧四零零v母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

二、主要技术来源

承包人提供。

三、主要日期

合同期限（绝对日期或相对日期）：合同生效之日起四零个日历日。设备全部进厂日期（绝对日期或相对日期）：暂定二零xx年五月五日。设备安装完工时间（绝对日期或相对日期）：暂定二零xx年六月五日。竣工试验完工时间（绝对日期或相对日期）：暂定二零xx年六月一五日。

四、工程质量标准

工程质量标准：合格

五、工程建设规模、合同价格、付款货*

工程建设规模一五零零kwp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。具体工程造价预算表详见附件一。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

*方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

发包方（*方）：

承包方（乙方）

按照《中华*共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

承包方式：

包工不包料（含装卸费）

工期：

开工日期：年月日

实际施工天数：天

工程质量：合格

合同价款（**大写）：

安装费按太阳能光伏发电板元/w计算，材料装卸费按元计算。

二、双方工作

*方工作

*方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为*方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方*及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经*方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经*方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

三、工程价款及结算

根据*方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。

安装工程完成后，安装费及材料装卸费用七日内一次付清。

本工程无保修金，不含税。

四、违约责任

*方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护*方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

五、附则

本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

*方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

照明改造合同范本 第三篇

一、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协

议与本合同具有同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。

二、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。

三、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方：

乙方：

根据《_政府采购法》及《XX市政府采购实施办法（试行）》，甲方确定乙方为XX市公务用车的协议维修单位。

本协议所称汽车维修是指汽车维护和修理的泛称，包括汽车的大修、总成修理、保养、小修和专项维修（不包括汽车轮胎和蓄电池）。本协议所称的一类汽车维修企业是指从事汽车大修和总成修理生产的企业，此类企业亦可从事汽车维护、汽车小修和汽车专项修理生产。本协议所称的二类汽车维修企业是指从事汽车一级、二级维护和汽车小修的企业。

为保证公务车辆协议维修工作的顺利进行，甲、乙双方依据维修行业管理有关规定，就公务车辆的协议维修事宜，达成如下协议：

一、收费标准

参加政府公务车维修服务的企业，必须对政府公务车维修实行价格上的优惠并保证对公务车维修在同等条件下实行最优惠的价格。具体优惠办法如下：

维修收费计价公式：维修费总金额=工时定额×工时单价＋材料进货价×（一＋材料管理费率）＋外加工费×（一＋外加工管理费率）

实行明码标价。乙方应当在其营业结算室醒目位置以固定形式张贴公布计价公式、工时单价、材料管理费率、外加工管理费率，并提供《XX市汽车维修工时定额》（珠交字[二零xx]二号）供车主查询。

乙方应按本协议的承诺，在XX市汽车维修协会规定收费上限标准的基础上给予价格优惠，其中工时单价为______元/小时、材料管理费率为____%、外加工管理费率为_____%。为保障市场的充分竞争，乙方可以在其所报优惠率范围内给予公务车维修更优惠的价格和优惠率，但应及时通知甲方，报甲方备案。对经甲方备案的价格和优惠率，未经甲方同意，不得随意调整。同时乙方应保持对所有公务车维修优惠价格和优惠率的统一性，不得对送修车辆区别对待。

严格执行本协议所承诺的收费标准。汽修配件价格，不得高于甲方配件价格数据库内的价格，更不得高于同期市场平均价。并按照甲方的要求随时提供真实的材料进货价信息。汽车配件价格发生变化时，需将配件价格变化情况上传到市政府采购中心配件价格数据库内。

二、甲方的义务

（一）负责监督纳入政府采购单位的公务用车到中标的协议维修厂（包括乙方）进行协议维修（不含汽车轮胎和蓄电池）。

（二）负责纳入政府采购单位的公务用车维修经费的查询以及专用卡结算的监督管理。

（三）负责协调乙方与纳入政府采购单位车辆维修方面的关系，并与有关部门一起妥善处理车辆维修纠纷。

三、乙方的义务

（一）汽车维修的优质服务要求

一、守法经营、按章办事。遵循诚实信用原则，严格按《_国家标准汽车维修业开业条件》gb/和gb/规定的经营范围认真搞好车辆维修服务，杜绝不良行为，维护甲方及车属单位的权益。

二、严格履行各项服务承诺，接受甲方的监督、检查。

三、设置公务车辆维修专门接待柜台，有专人提供从接车到验车出厂的全过程服务。为公务车提供优先服务，确保在规定的时限内完成维修服务，保障车辆单位用车需要。并利用计算机为送修的公务车辆分车建立维修档案，向甲方提供有关车辆维修的档案信息。

四、提供电话预约、上门服务、急修快修、救援、二四小时服务、免费拖车等服务。乙方应以最快速度响应并提供服务，并保证对所有公务车提供相同优质的服务。在XX市行政区域内车辆发生故障需急修的，应及时派员抢修。给予公务车在XX市行政范围内免费提供二小时内响应、二四小时拖车服务以及免费接送维修服务。

五、根据“送修单”上填写的拟维修项目对送修车辆进行检测、拟定维修方案和计价，未征得送修方同意和认可，不得擅自更改维修项目。报价应充分考虑车况、部位、安全、经费等因素，向送修单位提出合理的报价及维修方案，由送修单位确定。

六、所采用的零部件、配件等材料必须符合国家或部颁标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好。经送修人同意，可以用旧件，但汽车修理企业必须在材料清单中注明为旧件。

七、妥善保管好更换的旧件，出厂时交送修方处理，未经送修方同意不得擅自丢弃。对可以维修的部件，不得以换代修；不得与任何人串通，虚假修车或虚报维修项目，损害甲方或车属单位的利益。

八、严格执行交通行业主管部门全车大修、总成大修、二级以上维护或一零零零元以上维修项目“合同化”和车辆竣工出厂“合格证”管理制度。维修质量标准不得低于行业标准，任何情况下，不免除乙方维修质量的责任。

九、事故车辆经保险公司理赔的项目，不得再行结算。

（二）汽车维修的结算要求

照明改造合同范本 第四篇

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华*共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就望项目泛光照明工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：泛光照明工程施工图范围内工程量清单及其它设计文件所描述的全部工程内容。

承包范围：泛光照明工程设备材料、软件采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。

承包方式：包深化设计、包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包安全。

二、合同工期

工程日期月，开工时间以发包人开工通知为准。

为了保*工期，承包人应提出安装计划，该计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划，须由发包人认可，并在实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整，承包人无权因此而提出任何附加费用。

除本合同另有约定外，因发包人原因或遇人力不可抗拒的自然灾害（如战争*、台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）致使本工程不能按期开工或施工现场不具备开工条件及不能按期竣工的，可以延期开工，工期相应顺延，并由承包人在上述原因发生之日起一五日内报发包人，发包人书面形式确定顺延期限。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

因承包人原因致使本工程未达到合同约定的质量标准，承包人负责无偿返修直至达标,并同时向发包人赔偿因此而造成的直接经济损失，且此类返工工期不予顺延。而由此产生的一切费用（包括人工费、材料费及延误工期罚款等）均由承包人承担。若两次返工都未通过审核，则发包人可选择继续让承包人服务或解除合同，并不增加支付任何费用；若解除合同时发包人已支付费用，有权向承包人追回已支付费用。

四、合同价款与支付

合同价款：

合同总价￥：元，金额大写（**）：。

本合同价款采用固定总价（包括工程人工费、材料费、设备费、软件费、管理费、报建报装费、包装运输、安装损耗、安装、调试、检测验收、安全、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与服务、售后服务与维保及相应的措施费、利润、规费、税金、配合费、泛光照明扩初设计费、深化设计及施工图设计费、政策*文件规定包含的所有风险、责任及任何市场差价等各项费用，总包配合费由发包人承担）合同方式。本固定总价已包括除不可抗力外的所有风险。如遇下列情况，合同总价作相应调整：

⑴设计变更；

⑵实际工程量超过或少于工程量清单中的数量三%以上；

⑶工程预算及设计方案中未明确的主材待双方认价后确定，本工程的所有主材认价由承包人报送后，必须由发包人、造价咨询单位和监理单位三方共同市场询价并签字确认，才能视为有效认价。

工程预付款：合同签订一零天内，发包人向承包人支付合同总价的二零%预付款（即**整，￥：元）。

当所有材料、设备、产品进场并通过验收后一零天内，发包人第二次向承包人支付合同总价的二零%工程进度款（即**整，￥：元）。

当承包人完成灯具安装，经发包人确认后一零天内，发包人第三次向承包人支付合同总价的二零%工程款（即**整，￥：元）。

当全部设备安装完毕后一零天内，发包人第四次向承包人支付合同总价的二零%工程款（即**整，￥：元）。

当工程竣工验收合格并工程结算经发包人核定后，支付至工程结算价的九五%，如本工程竣工验收时间超过承包人安装完工后六个月的,发包人应在完工六个月内支付至结算价的九五%。

剩余结算价五%工程尾款作为质量保修金。本合同约定的质保期满后一四天内，在扣除由承包人应承担的费用后，发包人将剩余质量保修金一并结付给承包人，质量保修金不计利息。

承包人向发包人申请支付每笔合同价款前，需提供等额有效*；否则，发包人有权拒绝支付，若承包人提供的*为无效*，发包人有权处以该笔款项五‰扣款处罚。

五、材料设备供应

本工程所需材料和设备由承包人组织供应。

所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格*，进口材料和设备需附报关*，进场时都要进行检查和初验，经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的材料、设备方可进场。已进场的材料和设备，未经发包人签署出场通知书的，不得运出场外。

具有合格*书的材料和设备，发包人和监理人如有异议要求检验时，可以重新检验。检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供货一方承担。

没有合格*书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

对于发包人认定厂家、品牌和规格的材料，承包人在采购时必须保*按要求的相应厂家、品牌和规格供货。认定厂家、品牌和规格的材料设备，承包人应提前组织采购，及时了解货源情况，每周通报一次进货进度。凡因承包人汇报不及时造成发包人未能及时重新指定厂家、品牌和规格而对工程的实际进度造成的影响由承包人承担，总承包人负连带责任。

对于由承包人自主采购的材料和设备，承包人在订货前须将材料、设备样品和有关生产厂家及技术资料提交监理和发包人认可，在有必要时可要求对进货厂家实地考察，未经认可的材料和设备不得用于本工程。发包人有权要求承包人出示产品合格*及质量检验报告，并按照相关产品国家标准进行验收，如果没有国家标准，则按照部颁或行业标准进行验收。对于进口材料，承包人应提供全套清关文件、原产地*。

代用材料：认定厂家、品牌和规格的材料，如这部分材料和设备由于无货源原因而采购失败，承包人及时向发包人汇报，经市场调查核实后，发包人可以重新指定厂家、品牌和规格。仅主材发生变更的项目，由发包人对变化后的主材进行认价，经双方确认后代换变化前的主材价格；安装费用不予调整。

六、材料检验

材料和设备的检验

所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格*，进场时都要进行检查和初验，经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的材料、设备方可进场。不合格的不得使用。

检验内容

材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律法规、规章制度和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理工程师确认后施行。

检验费用

承包人采购的材料设备的检验费用由承包人负担。

随时检查

发包人和监理人代表在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

具有合格*书的材料和设备，发包人和监理人如有异议要求检验时，可以重新检验。检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供货一方承担。

七、双方责任

发包人责任：

开工前七天内，组织承包人、设计人及监理人进行图纸会审和设计交底。

提供施工场地、临时设施场地及水电驳接点（水电驳接费用及水电费用由承包人承担），施工通道范围现场确定。

按合同约定向承包人支付工程价款。

负责洽商、变更的审核、确认工作。

承包人责任：

承包人承诺并保*：承包人系在*正式成立和登记的法人，有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内经营且对合同项下约定的服务内容具有相应资质条件。

承包人必须与总承包人配合，保*总承包人工程整体工期目标的实现,服从总包单位合理的整体进度计划，未经发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。工程分包不能解除承包人任何责任与义务。

负责做好施工场地已有建筑物、构筑物和其它设施设备保护工作，因承包人原因造成损坏的，承包人应自费负责修复至原始状态并承担因此造成的损失。

根据施工图、设计说明及行业规范要求编制施工组织设计，进行按时保质施工。

所有进场的灯具材料及灯具应提供出厂合格*和质量检验报告单，经发包人和监理人检验确认后才可用于工程中。

遵守*有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，按规定办理相关手续，自觉服从发包人、总承包人和监理人现场代表的统一管理和协调。

负责在工程施工、竣工及保修期的整个过程中施工现场全部人员安全，承包人应为其现场施工人员办理保险手续。发包人不承担承包人或其分包单位雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

照明改造合同范本 第五篇

发包方(*方)：

代表人：

承包方(乙方)：

责任人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可*、建设工程规划许可*、建设工程施工许可*、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工*件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

按照《中华*共和国合同法》的规定，*乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

第一条、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工范围：

四、承包方式：

五、工程造价：

六、工程工期：

风险提示：实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收*书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收*书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

(一)从*方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。

(二)施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

第二条、*方责任

一、*方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保*施工段内的场地、通道平整畅通。

二、*方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

三、*方应按照本合同的规定支付工程款。

第三条、乙方责任

一、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

二、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

三、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经*方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

四、乙方应保*组织工作的工人具备相应资质，并保*安全文明施工，不得酒后作业。

第四条、施工条件

一、做好施工前的线路测量定位，并进行复测;

二、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的八零%及以上。

第五条、工期的提前与延迟

一、*方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

二、因*方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

三、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

第六条、工程质量与验收

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

一、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。*方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

二、*乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。*方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，*方应予承认。若*方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，*方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延;复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

三、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给*方造成的损失均由乙方承担。

四、工程竣工后，乙方通知*方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

第七条、保修期

工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用*方负责。

第八条、工程价款与结算

一、本工程无预付款。

二、*方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后三零个工作日内付至工程款的九五%。剩余五%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

三、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由*方返还乙方。

第九条、安全条款

一、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合一零KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB五零一七三-九二)及电力部门的有关规定。

二、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

三、若是第三人造成的安全事故，*方有义务协助乙方向第三人追究责任。

第十条、争议解决

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

二、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城*法院起诉。

第十一条、附则

一、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

二、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

*方：

地址：

联系人：