范文网 合同范本 项目运作合同范本(全文)

项目运作合同范本(全文)

项目运作合同范本 第一篇甲方: (用工单位)地址:电话:乙方:地址:电话:甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则,就甲方将部分工作岗位的工作任务外包给乙方进行劳务服务外包项目达成如下一致意见:一、工作内容。

项目运作合同范本

项目运作合同范本 第一篇

甲方: (用工单位)

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则,就甲方将部分工作岗位的工作任务外包给乙方进行劳务服务外包项目达成如下一致意见:

一、工作内容

乙方以劳务派遣方式,承包甲方检验检测项目中的相关辅助工作(如打磨,搬运等)。

二、工作时间

根据国家相关规定实行八小时工作制,超出时间以小时计费(详见本协议劳务等费用标准及支付情况条款)

一般情况下,早上八:零零-一二:零零;下午一三:三零-一七:三零。

特殊情况下,由甲方根据检验检测项目的进度统一安排。

三、甲方的权利、义务

一、甲方应明确乙方从事劳务服务外包的工作岗位工作任务和工作要求,然后由乙方管理人员(带队队长以上)自行负责其指定工作岗位的工作任务。(甲方负责监督管理)

二、甲方应为乙方派遣人员提供符合国家规定的劳动安全卫生的工作环境和条件,并按规定向劳务人员提供必要的劳动保护用品。对于首次派遣至甲方的人员,甲方将对其进行安全和操作规程方面的培训,并将相关培训资料和要求发给乙方。

三、甲方应尊重乙方派遣人员的民族习惯和宗教信仰,不因民族和性别不同歧视乙方派遣人员。

四、甲方有权抽查复检经过乙方认定体检合格的乙方派遣人员,对于复检不合格的乙方派遣人员,甲方有权要求乙方及时更换,同时乙方必须保证甲方每次项目所需的出勤人数,不影响甲方的生产;甲方有权抽查乙方派遣人员的劳动合同、身份证明等,乙方及其派遣员工应配合甲方的抽检。

五、乙方派遣人员有下列行为的,甲方有权要求乙方立即更换:

a、乙方派遣人员违反操作规程,造成所负责的工作不能正常运行,或不能保证工作质量,给甲方造成损失的;

b.、乙方派遣人员严重违反甲方规章制度、岗位职责和劳动纪律的;

c、乙方派遣人员不能提供真实有效的教育证明(如毕业证书等)、健康证明、身份证明的,或提供虚假的健康证明、身份证明等;

d、乙方派遣人员在工作中谩骂他人或斗殴或以肢体、拳脚相击的;

一经发现,甲方有权要求乙方退回或更换,同时乙方必须保证出勤人数,不影响甲方的项目进度;对于乙方支付员工的工资低于当地政府相关标准时,甲方有权要求其进行修改。

六、甲方应承担标准工时之外的加班费用,根据实际情况为乙方人员提供免费工作餐。

七、甲方指定包括人力资源等相关专门部门的管理人员作为本合同实施的协调人员,并指定管理人员对乙方派遣人员进行考核,并根据考核系数决定乙方的劳务费用(考核系数由甲方根据考核结果跟乙方商定)。

八、甲方应派专人负责乙方派遣人员出勤名单及时间的核查与劳务费用计算的审核。

九、甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。

一零、甲方应对知悉的乙方有关信息、数据和资料(包括但不仅限于技术、财务、销售方面的信息、数据和资料)及其他信息负有严格保密的责任。

四、乙方的权利、义务

一、乙方应保证具有有关生产、营业执照等资质证明的原件及复印件。

二、乙方应保证严格遵守有关的国家法律法规,特别是有关员工劳动保障或福利政策,同时承诺遵守甲方的各项管理制度,包括安全、环保等各项指导原则。

三、应根据甲方工作需求,选派符合甲方要求的乙方员工到甲方指定的工作地点工作,同时承诺不派出或使用童工。

四、乙方应为派遣至甲方的人员办理意外保险,并提供员工的其他有关证明的原件或复印件(包括但不限于履历表、学历证、身份证和健康体检证明等)的复印件,并保证其资料的真实有效性。同时乙方应承诺遵守《劳动合同法》相关规定。

五、除经甲方特殊的同意情况外,乙方派遣人员必须符合以下条件:

a. 一般情况下要求性别为男性,原则上年龄在一八周岁-五零周岁(具体参照施工作业现场的要求);

b、身体健康,精神状态良好,并具有合格有效的健康体检证明;

c. 具有初中或以上学历,能有效和清楚地口头和书面表达自己;

d. 未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病;

e. 未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病。

f、教育乙方派遣人员遵守_法律法规和甲方的工作规章制度及其他各项规定。

七、乙方在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密,不得将有关资料透露给任何第三方。乙方应教育派遣员工保守甲方的各项商业秘密,如因乙方派遣人员的原因(经甲方允许事

宜除外)导致甲方有关的商业秘密泄露,乙方应承担相应的法律责任。

八、乙方应根据当地政府的有关规定,及时支付派遣员工的相关费用。

九、乙方应遵照甲方的各项制度进行生产管理,包括考勤制度、HSE奖惩规定等。

一零、乙方应教导其派遣员工严格按照甲方的工作描述,生产作业规程等质量标准进行工作。

一一、乙方派遣人员发生工伤事故及患病等,均由乙方负责处理,甲方应协助乙方做好工伤认定和劳动能力鉴定的申报等工作,所产生的费用由乙方承担。意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

一一、除非征得甲方许可,乙方不能随意调换其派遣员工的工作岗位,更不能随意召回其员工(乙方员工辞职除外)。

一二、因乙方员工所造成甲方外包工作岗位的空缺,乙方应自接到通知后二个小时内补齐。

一三、乙方应严格按照本协议约定为甲方提供全面的服务,对服务过程中出现的问题主动、及时与甲方沟通,并提出改善方案,不断提升服务质量。

五、劳务等费用标准及支付情况

一、甲方按照甲乙双方所约定的标准和方式为乙方员工结算劳务服务费用:

根据双方的约定:甲方依照乙方外包工作岗位的工作任务的性质与特点结算劳务服务费用:具体结算标准为:一般派遣人员一六零 元/人/日,带队队长以上管理人员一八零元/人/日,加班费用按照二五元/人/小时。本费用包含但不限于乙方派遣人员的工资、保险、乙方的管理费用等费用。

二、乙方管理人员应及时与甲方相关管理人员确认派遣员工的工作表现及考核系数。

三、正常情况下,乙方应保证按甲方的检验计划完成生产任务。

四、如甲方发现乙方所完成的任务未能满足甲方质量规范,乙方应采取有效措施及时更正。

五、以上所发生的费用由甲方通过现金方式支付给乙方。

六、甲乙双方同意每月一日至每月三一日为劳务费的正常结算周期,乙方根据甲方需要向甲方开具相应金额的劳务发票,原则上甲方应于每月二五日前按时付给乙方上月度劳务服务费用。

六、违约责任

一、如乙方提供虚假资质证明材料,不具备履行本合同的合法资质的,甲方有权立即终止本合同,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

二、如乙方未按本合同规定期限提交至甲方工作的派遣人员的有关证明材料,又无正当理由的,甲方有权单方终止本合同,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿。

三、如乙方拖欠派遣人员工资,甲方可责令其限期改正,乙方逾期未改的,甲方有权单方终止本合同,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿。

四、如乙方未按甲方要求,在规定时间内足额派遣人员至甲方指定地点工作,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿,每次扣除当月劳务费用的一零%。

五、如乙方派遣人员在接受工作任务过程中,发生违反甲方及其项目所在场所的安全管理规定等事项,甲方有权对乙方派遣人员直接进行处罚,直接在当月劳务费用中扣除(具体参照甲方安全管理制度等),给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿。如以下违章事项:(包括但不限于以下事项)

a、乙方派遣人员在禁烟区内吸烟,罚款二零零元/人/次,并立即终止责任人的检验检测辅助工作,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿;

b、乙方派遣人员在甲方工作场所未按规定使用劳动防护用品,罚款二零零元/人/次,经甲方劝说无效的,立即终止责任人的检验检测辅助工作,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿;

c、乙方派遣人员在工作场所,偷盗相关设备及物品的,罚款乙方一零零零元,同时上报公安机关,追究当事人责任,扣除当月全额劳务费用,给甲方造成损失的,由乙方予以赔偿;

六、甲方无故未按期支付乙方本合同项下的劳务服务费用超过六零个工作日的,乙方有权终止本合同;给乙方造成损失的,由甲方赔偿损失。

七、乙方违反中国有关法律法规和本合同的其他规定的,甲方有权终止本协议的履行;给甲方造成损失的,由乙方赔偿损失。

七、合同期限

本协议期为一年,自二零xx年二月一日起,至二零xx年二月二八日止,双方本着互惠互利的原则,如合同期满甲、乙双方无疑义,合同顺延;合同期满后甲、乙双方一方提出异议,双方协商解决。

八、甲乙双方除因书面协商一致外,任何一方均不得将本合同中权利和义务转让给其他第三方。

九、争议及未尽事宜

一、双方可对本协议的条款进行补充,以书面形式签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

二、本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规、规定相悖的,均按国家有关法律、法规、规定执行。

三、本协议执行期间,如遇不可抗力,致使协议无法履行时,双方应本着友好协商的意愿达成一致进行处置。无法达成一致时,按有关法律规定执行。

四、甲、乙双方在履行协议时,对方的服务内容及服务价格,不得向第三方泄露。

五、本合同在履行过程中,如甲乙双方所在地区劳动力价格及用工成本进行显著调整(如当地最低工资标准、员工福利待遇发生显著变化的等等),甲乙应本着友好平等协商的原则,积极予以解决。

六、本协议期满,自然终止。如需要延期,则甲方需在期满前一零日提出书面延期意向。

七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自双方授权代表人签字及加盖公章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人 法定代表人

或授权人签字: 或授权人签字:

日期:年月日日期:年月日

项目运作合同范本 第二篇

一、为不影响项目产品的生产及销售进程,项目产品生产和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出,经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。

二、项目生产、管理及销售人员的每月工资经项目部负责人根据预先核准的人员和数额核实后,经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付,并纳入项目总成本。

三、项目生产、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后,经甲方本项目指定负责人核实后即行支付,并纳入项目总成本。

四、项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。销售及售后服务的全部收入必须进入________项目部所开列的独立账户内。

五、甲方不得随意抽回初期投入基本资金,货款回笼的资金在确保本项目产品的持续生产、销售及售后服务的前提下,在征得乙方的认可后,甲方可以逐步收回初期投入的__________万元基本资金。增值部分资金必须经过乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同签字、认可后方能动用(包括本项目的利润分配等)。

六、甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。

七、指纹产品项目部所有财务文件需经乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同审核、签字后方能生效。

项目运作合同范本 第三篇

甲方:

甲方代表:身份证号码:

乙方:

乙方代表:身份证号码:

根据《_合同法》及相关法律、法规之规定,甲乙双方在平等互利基础上,经友好协商,达成协议如下:

一、甲方提供家运天城福乐多超市内(收银台出口对面)场地,室内面积一共__平方,由乙方在现有的游乐设施的基础上增加设备自行投资开发游乐项目(包括:游乐设备及游乐场内冷饮、食品店)。

二、双方合作时间为__年__月__日起至__月__日止。合作期满双方合作愉快可继续合作,续签合作协议。乙方不愿意退出,乙方有优先合作权利。

三,甲方负责免费提供现有的游乐设施及场地,并增加消防通道旁边的仓库给乙方开发使用。

四、在双方合作期间,新增加的儿童游乐设施投入由乙方负责承担,在合同履行期内甲方不得另招他人投资游乐项目,合同期满后,甲方的设备归甲方所有,乙方后期购买补充的设施由乙方所有,折旧费各自自行承担。

五、甲方供乙方使用的场地要做到“三通一平”即电通、路通、水通和场地平整,乙方所需项目建成后(在运营期间,甲方应保证水电需求),项目间的通路、绿化、消防设施等工作由甲方负责。

六、甲方在整体对外宣传中,要把乙方的项目一并做好对外宣传(包括网站宣传、折页宣传、营销宣传等),不得向乙方收取任何费用。

七、甲方提供的场地为园区内部闲置地招租合作,乙方不再负担其它费用(如工商、税务、物业管理等)。

八、乙方的责任及义务:

(一)乙方所安装的游乐设备均为国家相应机关检验合格产品。

(二)乙方在游乐项目的经营中必须严格遵守国家有关安全规定,遵守园区的各项规章制度。场内所有游乐设备要配专业人员经常检查,发现问题及时解决,消除事故隐患,如发生安全事故及人身伤害所引起的经济及法律责任由乙方承担。

(三)设备操作人员必须严格按照设备的安全规程操作,爱护园内公共设施,做到遵纪守法文明经营。

(四)乙方在经营期间应按时交纳水电费,水电费以园内实际用量核算,按规定时间交付。如不按时交纳费用所引起的后果则由乙方全部承担责任,否则甲方有权终止合同。

九、本合同经营期满,如乙方继续经营,乙方应提前三个月向甲方提出,双方另行协商,并签订书面合同。如乙方不继续合作经营,乙方应提前一个月清空游乐园,乙方所投入的游乐设备由乙方自行处理,逾期视为自动放弃。

一零、收入分成方式:

(一)、游乐园产生的收入扣除游乐支出(含水电及人工工资、宣传费用、维护后期设备所需的费用),剩余的部分即是利润。

(二)、甲乙双方可得利润分成比例为一:一,即是双方各得纯利润的五零%。

(三)、每天的营业额采用双方监督机制,为了更好的运转,每(半月或一月)现金结算一次(具体双方协商定)。

(四)、甲方收银台指定专人开出收据(二联),甲方保管现金和发票第一联,乙方凭发票第二联放人进场,半月后双方凭收据结算,支付相应的支出。甲方收银台票据丢失或经济问题由甲方负责。如果乙方遇到结算受阻,乙方可以不经过甲方同意自行收取现金。如果甲方没有违反约定,乙方工作人员不需要收取顾客现金,否则一经发现,扣除当月工资的五零%,并予以警告,直至开除。

(五)、后期(开业后)如果乙方引进新的娱乐项目进场,再根据项目的投资成本、出资方式等补充讨论双方利益分成方案。

一一、本合同在履行中如有未尽事宜或发生争执,由双方协商或由管辖地人民法院议决,并签订补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

一二、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份。合同签订之日生效,即产生法律效力。

甲方:

甲方代表:身份证号码:乙方:

乙方代表:身份证号码:

项目运作合同范本 第四篇

一、 本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。

二、 本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。

三、 本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。

甲 方: 乙 方:

代 表: 代 表:

年 月 日

甲方:

住所地:

乙方:

住所地:

鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作,乙方也未以任何方式生产和销售本产品;甲、乙双方经协商一致,在平等、自愿的基础上,就合作生产、销售由乙方自主研制的___________产品项目达成本协议,以资共信守。

项目运作合同范本 第五篇

一、_________大厦的物业管理包括装修管理,由_________物业管理公司承担。

二、装修申请:业主用户的室内装修,须于装修入场前一五天向大厦物业管理公司业务部门书面申请,并提交装修方案。装修方案包括以下资料:

(一)装修平面图;

(二)装修用料,如天花、隔墙、地面等的用料;

(三)照明系统和电源布线图;

(四)给排水系统要求;

(五)需要新做或更改的中央设备系统;

(六)维修检查出口的位置;

(七)天花平面设计图;

(八)各立面图;

(九)橱窗及招牌的设计(包括字体、店徽的设计)。

三、审批装修方案

物业管理公司在收到业主用户的装修方案后七天内予以答复。对不合规范或资料不全的,业主用户按要求进行修改,重新提交审批。

四、装修按金

为保证装修期间清理废物,不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定,业主用户的装修须交一定数额的按金,按金标准根据装修工程量大小而定,但每个房间(商铺)最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处,按金悉数退还(不生息)。如装修工程有扣罚赔偿行为,在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户;如果按金不足以支付所有费用,管理公司有权追收不足金额。

五、装修监管费及水电费

业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费,用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的五%,最少不低于建筑面积一零元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

六、保险

为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失,管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险,包括火险、公共责任险等。

七、防火负责人

业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人,并在防火责任书上签字。

八、装修施工责任承诺书

业主用户在装修申请获批准之前,须在装修施工责任承诺书上签字,承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

九、装修施工许可证

业主用户按土建规;定提交装修方案,缴交装修费用,在承诺书上签字后,管理公司向业主用户出具装修施工许可证。

十、装修工作开始

业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等,装修工程便可开始。

十一、装修验收

装修工程完工后,业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求,施工中有没有违反装修守则,费用有否缴足等等。如无问题,即予验收通过,退还装修按金。

十二、装修守则

业主用户的室内装修,必须遵守以下规定:

(一)所有消防、空调、给排水及煤气的施工,必须由管理公司指定的施工单位进行。请与管理公司联系,以取得指定施工单位的名单。

(二)喷淋系统一般不予改动,如遇特殊情况必须改动时,要符合现行消防设计规范。管理公司收取配合施工作业的管理费,并要求在限定时间内完成。

(三)所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定,所有电线一定要保护在镀锌管内,而未征得管理公司同意,绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分。

(四)除了大厦所提供的招牌灯箱位置外,其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。

(五)不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

(六)所有门不得敞开伸入到一般的公共地方,包括走廊或电梯厅。

(七)所有装修不能影响建筑物外观,装修不能凸出于公共走廊。

(八)若改动房间,如隔断,不能影响空调回风。

(九)除得到管理公司批准外,所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的,尽量采用防火材料,符合防火要求。

(一零)不能更改任何消防卷帘。

(一一)所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

(一二)不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

(一三)不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。

(一四)不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。

(一五)吊顶如不是上人吊顶,应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

(一六)不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

(一七)在未获得管理公司的书面批准下,不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙。

(一八)业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准,特别是消防局的有关批准。

(一九)任何管理公司的审批,无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可,同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果,概由业主用户负责。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

发包方电话 承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

项目运作合同范本 第六篇

一、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

二、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

三、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方 一%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。

四、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在‰以内。

五、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。

项目运作合同范本 第七篇

委托方:

地址:

居间方:

地址:

居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。

第一条:合同标的物

居间方向委托方提供*******土地的转让。

第二条:居间方义务

一、居间方应积极认真地把委托方关于给项目业主,并及时沟通情况。

二、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。

三、居间方应积极努力做好居间关于,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。

四、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目成功签约。

第三条:委托方义务

委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。

第四条:居间服务费

一、居间服务费的标准:

委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的**(居间方开具正式合法发票)。

二、居间服务费的支付办法:

委托方与项目业主签订合资或项目转让合同,并实际支付土地款项后(包括定金),居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。

第五条:诚信原则

一、如果委托方与投资方在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

二、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与****(土地项目的业主单位)签订本合同标的物的转让合同,居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

三、本合同的有效期(委托期)为一八零天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。

四、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。

五、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准三零%的赔偿。

第六条:合同成立及修改

本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。

第七条:违约责任

违约责任按《_合同法》有关条款执行。

本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。

委托方: 居间方:xxx房地产经纪有限公司

法人代表或委托代理人 法人代表或委托代理人

签字或盖章: 签字或盖章:

日期: 日期:

项目运作合同范本 第八篇

工程项目名称:

委托方:

服务方:

工程建设项目管理合同

建设单位:

项目管理单位:

根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。

第一条 词语定义

业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。

设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。

承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程

项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。

造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。

工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。

项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。

工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。

施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。

施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。

竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。

造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。

施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。

管理期限:协议书中约定的服务期限。

开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完

成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。

合同关系:指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。

管理关系:指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。

施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。

书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。

工程项目总投资:指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。

项目建设周期:指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。

竣工验收:指承包人按合同完成的项目全部任务,经验收合格,由发包人组织验收的活动。

竣工结算:指承包方全部完成了协议书中约定的内容,交工之后,向发包方进行的最终工程价款结算的活动。

竣工决算:指建设项目竣工后,由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。

竣工备案:建设单位自工程竣工验收合格之日起一五日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。

联动试车:指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前,按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。

违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿的要求。

不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日二四时。

审计:由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。

项目管理月报:由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。

指定分包:指由发包方指定单位分包部分工程内容。

竣工资料:指在协议中约定或按国家有关规定,承包方应

项目运作合同范本 第九篇

甲方:xx网吧(以下简称甲方)

负责人:xxx

乙方:xx建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)

负责人:xxx

依照《_经济合同法》及国家_、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

一、工程概况及承包方式

一、工程名称:xx网吧室内装修工程。

二、工程地点:

三、工程承包方式:包工包料

四、工程概况:建筑面积***平方米。

二、工程装修内容室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:***元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

四、工程期限工程开工日期:***工程竣工日期:***

五、质量要求按国家_行业标准JGJ七三—九一《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

六、付款方式

一、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的三零%金额。

二、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的三零%金额。

三、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的四零%。

七、双方责任

一、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

二、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:

一、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

二、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。

三、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

四、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

五、其它未尽事宜由双方协商解决。

六、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

甲方: 日期:

乙方: 日期:

项目运作合同范本 第一零篇

一、 工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。

二、 无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。

三、 质量无重大事故,合格率一零零%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。

四、 在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。

项目运作合同范本 第一一篇

甲方:____传媒有限公司

乙方:____传媒有限公司

甲乙双方为共同投资人,经友好协商,根据_法律、法规的规定,双方本着互惠互利、合作经营的原则,就甲乙双方合作投资经营“____”项目事宜达成如下协议:

一、合作宗旨

甲乙双方为共同投资人,坚持共同经营、共担风险、共享利益的原则。双方以出资额度占项目总投资额比例为准,对项目承担风险责任,享受利益分红。

二、合伙经营项目、工作范围及合作方式

一、项目名称:____。

二、项目地址:____,占地面积___平方米;

三、项目合作期间为:自二零一_年_月_日起至_月_日止;项目结束后,合作展览期限需顺延的,或需变更场地的,双方需在本协议期限结束前的一零天内协商并另签合作协议,开展筹备工作。暂定于二零一_年_月_日,设备开始进场安装施工。

四、项目工作范围:前期的关系运作、社会协调、筹备策划、预算洽谈、方案编制、招商推广等工作,正式进场施工的准备工作,以及项目开业的开幕式、日常接待游客、场馆安保、后勤等事宜;

五、项目合作方式:甲乙双方以认股方式出资,甲方占项目总股份的_%,乙方占项目总股份的_%;

六、出资方式:出资方式采用实资支付,项目开工前期,甲乙双方设立银行共管账户,甲方向共管账户转入资金_万元(大写:__万元整),乙方向共管账户转入资金_万元(大写:__万元整),共计__万元(大写:__万元整)为项目启动资金,定于二零一_年_月

日前,启动资金全额到位,若因任何一方拖延导致工期延误,则该方承担相应损失。

三、利润分享和亏损分担

一、甲、乙双方按出资额占项目总额的比例分享共同投资的利润,并分担共同投资的亏损。甲、乙双方各自以出资额为限对共同投资项目承担责任。

二、该项目不可预见的投资事项,由甲、乙双方按其出资比例共同承担。

三、项目的固定资产和盈余按照甲方_% 、乙方_%的比例分配。项目债务按照甲方_%、乙方_%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分,未按期限清偿对方垫付的出资,每逾期一天按照应付未付金额的同期银行存款利率计算利息,向垫付方承担违约责任。

四、销售和运营的盈余利润按约定的_%和_%比例分红,项目结束后进行结算。

四、责任、权利和义务

一、甲方

A负责项目场地审批和协调,水、电等配套资源的办理和协商,提供场馆、场地内需要的供水、供电来源及线路规划;负责向乙方如实说明与会展区域有关的场地情况,并向乙方提供场地设施技术数据等信息;以及其他与相关管理部门协调事项的办理;

B负责确保在项目活动期内正常使用本协议约定的场地;

C项目安装施工期间与场地管辖部门争议的解决;

D主导社会推广、企业招商工作以及工作中与政府或当地管理部门的对接事项办理;

E主导场馆装备、游客棉服、广告展示位等事项招商工作;

F项目进场施工期间,对安装施工质量进行监管;配合安保小组检查各类安全隐患;

G开幕式嘉宾的邀请和接待工作;

H票务工作和财务工作的监督管理。

二、乙方

A负责项目施工进度跟进;

B负责配合甲方进行社会推广和企业招商工作;

C票务印刷和制作;

D安保人员招录和培训;

E办公用品及其他物资采购;

F配合甲方进行场馆装备、游客棉服、广告展示位等事项招商工作;

G负责场馆区域范围内公共设施的挪位及合理使用;

H负责场馆搭建、设备安装、拆卸、搬迁及善后清理等工作,并承担相关费用。

五、特别约定

一、甲方应在项目活动过程中与乙方保持良好沟通,甲方有权利随时知悉乙方工作的进度,乙方应当如实向甲方进行反馈;

二、非因甲方因素导致乙方使用场地或公共区域物品、设施和人员造成损害的,甲方不承担任何责任,应由实际直接责任人承担相关责任;

三、本协议合作期间,甲乙双方不得自行销售其他商品,如有需要,需经双方协商决定;项目活动期间销售盈利按股权分享,即甲方_%,乙方_%;

四、双方有义务对本合作协议项目内的商业秘密进行保密,未经双方商议许可,不得对外披露;

五、除本协议约定情况外,未经双方协商一致,任一方不得单方解除本协议。

六、其他约定

一、本协议未尽事宜,双方可通过协商解决,也可另行签订补充协议;

二、争议解决:在分配利润或分担债权时,如有争议,可提请相关劳动仲裁部门仲裁;甲乙双方如发生纠纷,应共同协商,本着有利于项目发展的原则予以解决,如协商不成,可以提交鹤壁市仲裁委员会仲裁,或到当地人民法院提起诉讼,对各方均有约束力;

三、本协议自双方签字盖章之日起生效;

四、本协议一式二份,甲乙双方各执行一份,均具有同等法律效力。

甲 方: ____传媒有限公司 乙 方: ____传媒有限公司

签字: 签字:

盖章: 盖章:

年 月 日 年 月 日

项目运作合同范本 第一二篇

项目名称: 合同编号:

甲 方 : 乙 方:合

年 日

合同书

甲方: 地址: 联系人: 电话: 传真: 乙方: 地址: 联系人: 电话: 传真:

依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下:一、总则

甲方同意委托乙方承接(项目)建设工程施工。

二、工程概况及报价

一、工程地点:

二、工程内容:

设备间设备迁移及布线改造;网络线缆测试;模块端接;配线架端接;网御星云防火墙、入侵检测系统的安装调试,中孚保密管理系统的安装调试,榕基漏洞扫描的安装调试,线路传导干扰、电磁屏蔽

机柜、电磁泄露防护插座、微机视频信息保护机、金山毒霸杀毒软件等的安装以及机房环境改造;服务器终端加固、信息消除、密级标识;门禁改造,标签制作,电话程控交换机的安装调试,以及交换机、路由器的安装调试等。

三、工程报价及结算方式:

工程项目总报价为元(大写:元整),如项目进行中材料或设备有增减,按新增加的项目的实施单价由甲乙双方协商,签订相关协议后执行。 四、付款方式:签订合同后,预付合同总额的八零%,即 元( 元整);测评完成后付合同总额的一五%,即 元(元整);项目验收完成后无故障运行十个工作日,付合同总额的`五%,即 元(元整)。

五、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:

收款单位:开户行: 帐户: 三、系统工期合同签订后天内安装调试完毕。 四、施工地点:

五、甲方的责任和义务

一、甲方积极地配合乙方在合同执行过程中进行的各项工作,为乙方提供工作方便;

二、甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;

三、甲方在规定的时间内向施工人员提交资料及文件,向施工单位进行施工交底,并对其完整性、正确性、及时性负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行施工;

四、甲方变更委托施工项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方施工需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工程量向施工人增付施工费。

五、对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

六、乙方的责任和义务

一、负责本系统工程施工图纸设计。

二、负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。 三、负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。 四、负责成品交验前的保护,保养。

五、做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。 六、负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。 七、负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

八、乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度视情节予以处罚直至清退出场。

九、做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

一零、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;

一一、乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。

七、保密条款

甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

八、工程质量与验收

一、乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。

二、以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。

三、以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。

四、工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。

项目运作合同范本 第一三篇

甲方:____身份证号:______________

乙方:____身份证号:______________

丙方:____身份证号:______________

甲、乙、丙三方本着互利共赢,团结合作的精神,经友好协商,就共同经营____________________________事宜达成如下合伙协议:

第一条合伙宗旨

利用合伙人自身积累的经营管理经验和人脉关系,共同经营,使合伙人透过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益

第二条合伙组织名称、合伙经营项目

合伙组织名称为:_______________

合伙经营项目为:_______________

第三条合伙期限

自____________________________止。

第四条合伙组织财产份额分配

各合伙人占有合伙组织财产份额为:________________________________________________________。

第五条工资、盈余分配与债务承担

一、奖金分配:合伙组织经营期间,各合伙人工资为____________________________。随着合伙经营的深入,利润可观后,年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人会议决定。

二、盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例分配。

三。、债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例承担。

第六条除名退伙、出资的转让

(一)除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,能够决议将其除名:

(一)个人丧失偿债潜力;

(二)未履行出资义务;

(三)因故意或重大过失给合伙组织造成经济损失;

(四)执行合伙组织事务时有不正当行为;

(五)合伙人有违反本协议

第九条之规定的行为。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。合伙人退伙后,即视为放下其在该合伙组织中占有的财产份额,并不再参与本年度合伙组织利润盈余分配,其他合伙人即自动拥有该财产份额,但不免除其因此给其他合伙人造成的损失。

(二)合伙组织财产份额的转让

合伙期间,未经全体合伙人书面同意,合伙人不得随意转让其在合伙组织中的全部或部分财产份额。如经其他合伙人书面同意该合伙人向合伙人以外的

第三人转让,

第三人应按新入伙对待。合伙人以外的

第三人受让合伙组织财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙组织的合伙人。

第七条合伙人会议、合伙负责人及合伙事务执行

(一)合伙人会议制度

一、召集:合伙人会议由合伙事务执行人____召集和主持,合伙负责人可根据状况需要决定召开合伙人会议;

二、时光:一般状况下每月一次,具体召开时光由合伙负责人根据状况决定;

三、表决权:每个合伙人在合伙人会议中均享有表决权,除本协议另有约定外,重大事项决定应由占合伙组织财产份额比例三分之二以上的合伙人同意方可透过,一般事项决定由占合伙组织财产份额比例二分之一以上的合伙人同意即可;

四、重大事项:须经合伙人会议中占合伙组织财产份额比例三分之二以上的合伙人同意方可透过的重大事项是指:

(一)推举合伙事务执行人;

(二)增加、减少经营种类,调整、转换经营项目,扩展业务;

(三)对各合伙人占有合伙组织财产份额和利润分配比例进行适当调整;

(四)决定合伙组织的内部机构设置和财务收支计划

(五)决定合伙组织的经营价格和工资、奖金、福利制度

(六)其它

五、其它工作会议:

(一)合伙事务执行人每月主持召开一次有各合伙人及合伙组织主管职员参加的工作会议;

(二)合伙事务执行人每月主持召开一次有各合伙人及合伙组织全体职员参加的工作会议;

(三)业务经理每月主持召开一次有下属职员参加的工作会议。

(二)经全体合伙人决定,委托_____为合伙事务执行人,其权限为:

一、召集主持合伙人会议,对合伙组织的重大事项(如扩展业务、调整、转换经营项目等)享有最后的决定权

二、对外开展业务,订立合同;

三、对其他合伙人执行合伙事务的状况进行检查监督,根据合伙人会议决定任免和调整其职务和负责事项;

四、根据合伙事务执行人的提名任免合伙组织的业务经理,并决定其所应享有的报酬;

五、根据合伙组织的盈利状况和合伙事务执行人的个人表现,有权对合伙事务执行人占有的合伙组织财产份额和利润分配做出适当调整。

(三)经全体合伙人决定,委托______担任合伙内部行政事务的负责人,负责合伙组织的内部经营和管理。其权限为:

一、组织实施合伙人会议;

二、对合伙组织经营进行全面日常管理;

三、制定合伙组织的内部管理制度;

四、拟定合伙组织的内部机构设置方案和奖惩激励制度;

五、提请聘任或者解聘合伙组织的业务经理;

六、审核现金收付凭证和及日常财务开支状况;

七、合伙人会议授予的其他职权。

(四)经全体合伙人决定,委托______担任合伙组织的财务、后勤负责人,并协助其他合伙人参与合伙组织的日常经营和管理。

一、对合伙事务执行人负责,主持合伙组织的日常财务、后勤等工作;

二、制定合伙组织的财务制度,编制合伙组织的财务收支计划,检查监督财务制度的执行,并及时向其他合伙人通报财务计划执行状况;

三、督促合伙组织相关部门降低消耗、节约费用,合理使用资金,对合伙组织的年度经营成本和利润进行预测,并构成预测报告,供合伙人会议决策参考;

四、拟定财务机构设置方案及财务收银人员的的岗位职责;

五、负责人事档案管理。对相关资料(如人事资料、文件、凭证、账薄、报表)进行整理、收集和立卷归档,并按规定手续报请销毁或存档;

六、拟订合伙组织经营价格及工资、奖金、福利制度,管理营业发票;

七、管理合伙组织现金流动及与银行的存兑资金往来,及时核对,保证账目清楚、账实相符;

八、合伙人会议授予的其他职权。

第八条合伙人的权利和义务

(一)合伙人的权利:

一、参加合伙人会议,并对合伙事务的执行进行监督;

二、合伙人享有合伙利益的分配权;

三、合伙人分配合伙利益应以其占有合伙组织财产份额比例或者按本协议的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;

四、经全体合伙人书面同意,合伙人有退伙的权利。

(二)合伙人的义务:

一、按照合伙协议的约定维护合伙组织财产的统一;

二、分担合伙经营损失的债务;

三、为合伙债务承担连带职责。

第九条禁止行为

(一)未经本合伙协议或合伙人会议授权,禁止任何合伙人私自以合伙组织名义进行业务活动,私自进行业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;

(二)禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务,如违反规定经营,应向本合伙组织支付前两年内经营所得利润最高月份利润(或平均利润)一二倍的违约金;

(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易,如有违反,交易所得利益归合伙组织所有,给合伙组织造成的损失就应双倍赔偿;

(四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

第十条违约职责

(一)合伙人未经其他合伙人一致书面同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;

(二)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的`,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,该合伙人承担全部赔偿职责;

(三)合伙人严重违反本协议或因重大过失导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿职责;

第十一条争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间应先共同协商,如协商不成,提交长沙仲裁委员会仲裁。

第十二条其他

(一)经协商一致,合伙人能够修改本协议或对未尽事宜进行补充约定;补充、修改资料与本协议相冲突的,以补充、修改后的资料为准;

(二)本协议一份四页,各合伙人各执一份;

(三)本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

全体合伙人签章处:

甲方:___________

乙方:___________

丙方:___________

签约时光:________年____月____日

签约地点

项目运作合同范本 第一四篇

甲方:瑞金市商务局 江西瑞金经济开发区管委会 (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经 年 月 日项目评审会议讨论,同意乙方在瑞金投资 工业项目,根据《_合同法》等法律、法规的规定,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:

第一条 项目基本情况

一、项目规模:

二、项目投资总额: 万元,其中固定资产投资额(指土地、设备、厂房等) 万元,流动资金 万元。

三、项目注册资本: 万元。

四、项目经营范围: 。

五、项目竣工投产后达到年销售收入 万元以上,年缴纳生产性税收 万元以上。

第二条 项目用地

一、用地面积 亩,详见项目宗地红线图(附件一)。四处界址及宗地面积以本合同的《国有土地使用权出让合同》为准。

二、土地用途及年限:项目宗地为工业用地,使用年限为五零年。未经批准,乙方不得改变土地用途。

三、土地取得方式。项目用地采取挂牌出让,以万元/亩为挂牌起始价,乙方合法取得国有土地使用权,与瑞金市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》。乙方全面履行《国有建设用地使用权出让合同》约定的义务,及时付清土地出让金及相关税费,可按程序申请办理《国有土地使用证》。

四、土地由甲方根据地形和道路平整,公用道路通到项目用地红线附近。

第三条 项目建设

一、建设要求:项目宗地容积率以上,建设密度三五%-四零% ,绿化率小于二零%。

二、建设周期:乙方在甲方规划部门出具用地红线图(以书面通知为准)之日起三零日内向甲方规划部门提交项目厂区规划方案,方案审批通过后四零日内提交项目建筑施工图及消防、环保审批等工程报批手续;在江西瑞金经济开发区管委会提供项目用地(三通一平、具备施工条件、以书面通知书为准)之日起六零日内开工建设(以主体厂房挖基础为标准), 个月内全部工程竣工, 个月内投产。

三、履约保证金:乙方在项目宗地交付使用七日之内,向江西瑞金经济开发区管委会一次性缴交履约保证金(含建设周期、建筑面积、民工工资保证金,按三零零零元/亩计算) 万元,汇入江西瑞金经济开发区管委会财政专户管理,并由江西瑞金经济开发区管委会出具正式票据。如乙方在本合同约定的建设周期内完成固定资产投资,且未欠缴民工工资的,甲方应七日内将履约保证金全额退还给乙方(不计利息)。

第四条 投资强度

一、投资强度不低于一五零万元/亩。固定资产投资额的确认按《_会计法》要求确定。设备投资以原始税务发票(或有资质的机构出具的评估报告)为依据,建筑工程投资以瑞金市建筑安装营业税等税务发票为准,土地出让价款以实际支付购地款计算。

二、乙方在江西瑞金经济开发区管委会提供项目用地 个月内全面完成项目固定资产投资并投产。

第五条 税收

乙方在项目正式投产后每年缴纳的生产性税收应达五万元/亩以上。

第六条 优惠政策

乙方享受《瑞金市促进产业发展优惠办法》(瑞府发〔二零xx〕七号)文件规定的优惠政策。

第七条 不可抗力

一、由于不可抗力造成的本合同不能履行或部分不能履行,可以免除责任,但应在条件允许下采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

二、遇有不可抗力的一方,应在二四小时内将事件的情况以书面形式通知另一方,并且在事件发生后七日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的书面材料。

第八条 违约责任

任何一方违约,违约方应当按照有关法律、法规的规定,承担违约责任,并赔偿经济损失。

第九条 争议解决

因履行本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

第十条 附则

一、与本合同有关的瑞金市政府文件(附一),《项目宗地红线图(复印件)》(附二),《开发区规范管理约定书》(附三),《项目固定资产投资情况一览表》(附四),《扶持项目发展协议书》(附五),是本合同的组成部分,具有同等法律效力。

二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

三、本合同一式八份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。市政府办、市财政局、市国土局、市工信局、市城建局、引进单位各一份。

甲 方:瑞金市商务局 江西瑞金经济开发区管委会 乙 方:

法定代表人: 法定代表人:

帐户名:瑞金市国库集中收付核算中心 身份证号码:

项目运作合同范本 第一五篇

一. 甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用

二. 乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。

三. 乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。

四.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:年 月 日前。

项目运作合同范本 第一六篇

甲方:

住址:

法定代表人:

传真:

乙方:

住址:

法定代表人:

传真:

甲方委托乙方就______________________(项目名称)项目进行咨询和服务,并支付相应的咨询服务报酬。双方经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《_合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条研究内容及双方责任(包括研究内容、研究方法、工作条件、研究成果、成果形式和验收方式等)

一、研究内容

二、双方责任

(一)甲方

(二)乙方

第二条 进度安排

xxxx

第三条 经费及支付方式

一、本合同经费总额为_________万元(¥:__________________)。

二、本合同经费由甲方(一次或分期)支付乙方。

具体支付方式和时间如下:

(一)____________________________________。

(二)____________________________________。

(三)____________________________________。

三、乙方账号

(一)开户单位名称:____________________________________。

(二)账号:____________________________________。

(三)开户行:____________________________________。

第四条 保密义务

(包括保密内容、范围、期限和泄密责任等)

第五条 知识产权归属

(包括相关知识产权的归属和分享,如研究成果的署名、申报奖励和后续研究中的使用权等)

第六条 违约责任

(包括双方违约的责任及违约金的赔偿等)

一、在合作期内因战争、灾害、疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作,该项目技术内容归双方所有。

二、合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

第七条 合同的变更、解除和争议解决

一、合同一方要求变更、解除合同的,应在__________天前书面通知另一方,由双方另行协商一致,并签署书面文件。

二、合同在履行过程中发生争议的,签约双方应通过协商的方式解决。如协商不成,签约双方同意采用以下第__________种方式解决纠纷:

(一)提交____________________仲裁委员会仲裁。

(二)依法向____________________人民法院起诉。

第八条 其它

一、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

二、本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式__________份,甲方__________份,乙方__________份,每份具有同等效力。

三、双方履行完本合同规定的义务后,本合同即行终止。

甲方:

法定代表人签字:

签约时间:___________年___________月___________日

乙方:

法定代表人签字:

签约时间:___________年___________月___________日

项目运作合同范本 第一七篇

合 同 号: 合同名称:

甲方:

第一条 总则

一) 甲方选择乙方为其开发软件系统,乙方将在甲方规定的时间内,根据甲方要求分段为甲方开发 软件系统。

二) 甲、乙双方经友好协商,根据《_合同法》等有关法规,就乙方承担甲方

信息系统开发项目事宜,达成以下协议条款。本合同为第 阶段系统开发的合同书。

三) 本合同中所用术语的定义如下:

服务 资料 规范 任务

由乙方提供的项目管理、需求分析、软件开发、测试,以及咨询、计划、实施、培训、安装、调试、维护、升级等服务。 由乙方向甲方提供的系统说明文件、使用手册等。

信息系统在功能、操作、环境及性能等方面要求的周密而完整的说明。 为完成“合同范围”所述服务而进行的相关活动。 地址: 邮编:五一零零零零 联系人:

电话:(八六-二零)八七一二三四五六 传真:(八六-二零)八七一二三四五六

乙方: (公司名称)外包合同范本地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真: 开户银行: 帐号:

第二条 合同范围

乙方按照《用户需求书》的要求,向甲方提供在《工作说明书》中所列明的服务。 第三条 价格及付款方式

一) 合同总金额为RMB¥万元,计人民币圆整,作为系统的开发费用。 二) 甲方分期向乙方支付以下款项:

(一) 本合同签订后日内,甲方向乙方支付合同金额的,计人民币 (二) 软件需求开发说明书确认后%,计人民币 圆整;

(三) 软件按合同规定的标准验收合格之后日内,甲方向乙方支付合同金额的,计人民币 圆整;

(四) 剩余合同金额的,计人民币作为软件质量保证金,于软件验收合格之后 日内支付。

(五) 甲方向乙方支付的费用,除另有规定外,所有费用的支付币种为人民币(¥),由甲方按本合同规定的付款方式以电汇或支票划入乙方指定的开户银行帐户中。

(六) 双方同意各自分别支付因执行本合同而发生的有关税费。

第四条 工作环境

一) 为了实施附件《工作说明书》中确定的工作任务,甲方同意乙方人员遵照甲方的管理规定进出指定用户的工作场所。

二) 甲方按照附件《工作说明书》中应向乙方提供的物品所确定的日期和地点提供相应的物品。乙方在实施工作计划中和结束工作任务时,应保证物品的状态与接收时一致(正常耗损除外),并在工作结束时将这些物品归还甲方。

三) 乙方提供的任何服务要求使用甲方所提供的硬件、软件和其它物品,甲方应保证:拥有必要的许可、证明或其它文件。确保在本合同实施过程中和乙方在提供《工作说明书》中认定的服务时,有关物品可以被移动、使用、复制、修改、翻译、分发和(或)与其他物品组合,而不会侵犯第三方的权益。

第五条 变更

一) 任何一方要求对合同内容进行变更时,所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。

二) 对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度,乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用,并将预计发生费用以书面形式通知甲方,待甲方确认后执行。

第六条 知识产权约定

一) 乙方向甲方提供的源代码的约定见《工作说明书》。

二) 除非另有规定,本合同中乙方向甲方售出的产品(包括源码、程序、文件、文档资料),

所有权和版权属乙方。未经乙方许可,甲方不得公布文件、源码,不得复制、传播、反编译、出售、出租或者许可他人使用其相关的程序、文件、源码和反编译等。 三) 乙方保证所售出的产品享有合法的权利,没有侵犯任何第三方的权利。

四) 甲方只能按乙方的规定享有相关产品的使用、升级、开发、转让等权利。如果甲方违反乙方的规定和国家法律规定,应承担相关的法律责任。

第七条 保密

一) 双方不得向第三者泄露本协议的任何内容。

二) 双方按本合同规定相互提供和提交的全部文件资料,凡涉及需要保密的,以预先说明的有关条款为据。并且任何一方在没有经过另一方书面同意的情况下,不能将另一方的保密资料(如技术资料、用户信息)透露给第三者。 第八条 合同的解除

一) 任意一方欲提前解除本合同,应提前通知对方,经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同,无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用,并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方要求解除合同,应返还甲方已支付的费用,并赔偿由此引起甲方的损失。

二) 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第九条 违约责任

一) 双方在执行本协议过程中,任何一方违反本协议之约定,均为违约。违约方除向守约方赔偿外,还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。 二) 任一方未能如期履约时,应每天按未能履约部分的向对方支付违约金。但支付违约金并不免除违约方的其他合同义务。 三) 如果任何一方没有实现本合同约定而受到本合同对方索赔时,应分清具体责任部分,确

认该部分的责任方。对于利润损失等其他直接或间接损失(包括商务交易中的双方已告知有发生这方面损失的可能性),由各自承担,相互不承担责任。

第十条 不可抗力

一) 双方因不可抗力的影响不能履行合同,履行合同的时间相应推迟,推迟时间与不可抗力持续时间相同,合同价格不因此而改变。 二) 不可抗力发生后,双方要立即通知对方,并采取必要措施密切配合,以减少影响。

三) 不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况

第十一条

通知方式

任何为执行本协议而发出的通知(包括但不限于声明、请求、要求、通知和备忘录等)均应以书面形式作出。双方均负有签收对方发出的通知的义务。如一方拒绝签收,他方仅须提供能够证明其已将有关通知按本协议所列地址交付邮政部门的证据,即可视为有关通知已于交付邮政部门后的第二天送达对方。如一方在收到通知后 三 个工作日内未对对方在通知中陈述的事实或要求提出异议,则应视为该方已承认或接受此等事实或要求。任何一方如变更营业地址,应在此等变更作出后 三 个工作日内通知对方。

第十二条 争议的解决

有关本合同的任何争议,双方应本着相互信任、以诚相见的原则,共同协商解决。若经协商不能达成协议时, 可向广州市仲裁委员会提交仲裁。

第十三条

合同效力

一) 本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

二) 本合同受《_合同法》保护,未尽事宜,均按《_合同法》规定执行。

三) 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条

合同附件

本合同附件是合同不可分割部分,一经签署后具有同等法律效力。附件包括: 附件一 《用户需求书》 附件二 《工作说明书》

甲方:

签约代表: 职务: 签字:

乙方:

签约代表: 职务: 签字:

签约日期:签约日期:

项目运作合同范本 第一八篇

协议甲方:——网络通信有限公司 协议乙方:

法人代表: 法人代表(负责人):

通讯地址: 通讯地址:

电 话: 电 话:

甲乙双方经友好协商,本着互惠互利,资源共享的原则,甲方授权乙方为甲方预约回拨,VOIP网络电话等业务在_______省______市_____县区域市场内的独家代理商(特约经销商),甲方在授权区域内建立营销网络,开拓市场,自主经营,自负盈亏。根据《_合同法》的规定,达成如下协议:

一,甲方授权乙方经营项目:

一,预约回拨系统:包括预约回拨运营平台,国信一号通回拨卡,回拨器,回拨电话机等。

二,VOIP网络电话:包括RJ四五网络电话,USB网络电话,网络话吧,公话超市,集团电话,语音网关等。

三,无线平台

四,企业建站,域名空间服务,网站设计

五,技术方案:包括回拨系统技术方案,VoIP网络电话解决方案,网络网吧组建方案,无线网络方案等。

甲乙双方特别同意并声明:本协议中甲乙双方作为独立协议人,其一切行为均为其自身的行为,并不能理解为乙方的行为,其无权以本协议中未明确规定的任何方式约束。

二,代理政策

一号通回拨卡对终端用户计费费率分元/分钟(元分钟折半),VOIP网络电话对终端用户计费费率分元/分钟。

一,独家(买断)代理:

总部给予区域市场保护,区域内代理或者营销均通过独家代理商进货条件:有良好的经营渠道,能够建立区域内分销网络, 第一个月话务流量达到一零零零零零分钟,第二个月达到三零零零零零万分钟,第三个月达到五零零零零零分钟。

乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,可独立发卡制作回拨充值卡,独自发展客户,发展下级代理。

甲方免费为乙方建立预约回拨虚拟运营平台和VOIP管理计费平台,预约回拨话费按折供货,VOIP网络电话话务按元/分钟供货。

乙方向甲方一次_纳独家代理买断性区域保护费。县级为一零零零元,市级为三零零零元,省会城市为五零零零元,省级为一零零零零元。

二,区域代理

条件:法人,自然人,专职兼职均可,有良好经营渠道,能够建立健全的分销网络乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,独立发卡制作回拨冲值卡,独自发展客户,发展下级代理。但没有区域保护,其他人也可以在区域内做代理购买三零零零元话费免费建立虚拟运营商平台,或一零零零元建立运营平台送一零零零分钟话费。预约回拨话费按七折供货,VOIP网络电话话务按元/分钟供货。

三,专兼职代理营销

不限量预约回拨话费按折供货,累计达到一零零零零元话费七折供货;一次性购买一零零零元以上回拨卡七折供货。

VOIP网络电话话务按元/分钟供货,累计达到一零零零零元话费元/分钟供货,一次性购买一零零零元以上元/分钟供货;。

四,终端产品:

对于预约回拨,VOIP网络电话,网络话吧,集团电话,企业建站等所需的回拨器,回拨电话机,语音网关,网络电话机,无线平台等终端设备,甲方按市场最低价供应乙方。

本协议的代理方式为:

三,甲乙双方的权责利

乙方同意并一次性支付甲方上述项目代理合作,区域保护和技术支持费______________元。首期进货话费______________元,款项汇入甲方账户后,甲方在_____个工作日内为乙方建立运营管理和计费平台,并将首期进货话费打入乙方代理账户,实物卡和终端设备寄出。_____个工作日内完成运营平台测试和技术培训。

乙方可在甲方授权下以甲方经销商,办事处或分公司的身份开展业务,可以使用国信网络通信公司标志,但要按照甲方所定价格策略进行销售,一般为每级代理五-一零%的毛利,一般经销一五-二零的毛利。所有须盖章的商务协议均须经甲方审核后盖甲方公章方视为有效,协议签订后的原件须寄回甲方一份存档。

四,双方的承诺与保证

一,甲方的承诺与保证:甲方承诺并保证已阅读并完全理解了本协议,同意签署本协议,并按照协议为乙方提供服务,遵守本协议应承担的所有义务。

甲方承诺,为甲方做好安装调试和技术培训指导,直至甲方能自己独立操作。乙方应向甲方支付项目总款项的全部资金。乙方不得以甲方名义从事与甲方业务无关或超出授权范围的任何活动,更不得以甲方名义进行有违国家各种法律法规的活动,否则由此产生的一切后果由乙方承担。并对由此造成甲方的商业信誉和经济损失,甲方保留追究其责任的权力。

二,乙方的承诺与保证:乙方承诺并保证已阅读并完全理解了本协议,同意签署本协议,并按照协议约定支付款项,遵守本协议应承担的所有义务。

乙方承诺,乙方作为甲方的代理经销人,要着力发展本地区的客户,建立良好的销售渠道和售后服务。乙方在销售产品或业务推广时,必须遵守国家相关法律法规,并做好完善的产品使用指导和售后服务工作。乙方不得参与有和甲方相竞争的业务的任何企业或实体或在这些企业或实体中享有利益。

三,双方一致同意:本协议及其附件应作为一个统一的整体予以理解和执行,附件的条款应适用于本协议,本协议的条款也应适用于附件。

在协议期内及协议期满,未经甲方允许,乙方不得擅自将甲方的程序及软件,使用手册等商业机密出售,泄露或免费给第三方使用,不得泄露甲方的商业机密,也不得将该机密超协议约定范围使用,否则由此产生的一切经济和信誉的损失,乙方将附带赔偿责任。

五,运营和计费管理平台安装,调试制作和技术支持

甲方在协议签订和乙方交纳区域保护费和首期进货款项后,再规定时间内为乙方建立运营和计费管理平台,免费为乙方培训一-二名技术人员。甲方在协议内为乙方提供免费技术支持和系统维护。

六,协议期限,变更与解除

一,协议自甲乙双方签字(章)和首期款项到帐之日起生效,有效期一年。协议期满,乙方应提前一个月通知甲方相关续签事宜,如果乙方在协议期满未通知甲方,视为协议终止。乙方不得再以甲方名义从事相关经营。

二,甲乙双方中一方在协议期内变更通讯地址,联系方式等,应及时将变更情况通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

三,本协议在下述情形下可以解除:

①,双方协商一致解除本协议;

②,一方当事人被撤消,进入破产,清算程序,或不具备完全民事能力,另一方有权解除协议,但进行重组,名称变更,分立,经营不善或与第三方合并等不在此列;

③,由于不可抗力或意外事件使协议无法履行或继续履行没有必要,双方均可要求解除协议。但是双方不承担对方任何连带条件与责任。

七,免责条款

一,鉴于计算机及互联网的特殊性,因国家政策,计算机病毒,政府行为,互联网黑客攻击,突发事件,电信部门技术经营成本等或政策调整等引起的事件,不属于甲方违约。甲方不承担任何责任。

二,甲乙双方任何一方因为政府禁令,罢工,现行生效的适用法律或法规的变更,洪水,火灾,爆炸,雷电,地震,风暴造成电信通讯线路中断及其他不可抗力的原因,从而全部或部分不能履行本协议的,双方互不承担责任,但遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施降低损失,并在事件消除后协商恢复本协议的履行,除非此协议履行已不可能或者不必要。

三,在履行本协议时,甲方对通过乙方间接接受甲方服务的第三方的损失不承担连带责任。甲方只对乙方负责。

八,争议解决

凡因订立,解释,履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向法院起诉。

争议的解决适用_法律,法规,条例和计算机行业,通信行业惯例。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事项,双方协商解决。

甲方:________________________ 乙方:________________________

代表签名:____________________ 代表签名:____________________

时间:二零____年___月____日 时间:二零____年 ____月____日

项目运作合同范本 第一九篇

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等互惠的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买用于 项目的配套设备采购事宜达成如下协议,双方共同信守执行:

第一条 合同范围

.定义 配套设备采购项目, 是指该项目配套的 的采购,简称“ ”采购。

.甲方和乙方双方同意,根据本合同条款,甲方向乙方购买“ ”使用的 设备,包括技术服务和技术文档。

合同设备清单(详见附件一)

技术服务

a)乙方有责任在“ ”实施过程中,配合甲 方或甲方指定的项目集成商进行设备调测、安装,必要时进行设备的调整或更换。

b)乙方负责对甲方/最终用户相关人员进行技术培训。

c)乙方根据附件三的规定,对甲方/最终用户提供技术支持和服务

.乙方所提供的合同设备的技术性能应满足附件二中所列配臵及性能指标。

.无论何时,由于乙方原因(如合同设备设计有缺陷、配臵不全、与应用设备不匹配等)使合同设备不能满足甲方/最终用户的要求,造成设备补充或升级,乙方须在接到最终用户的报告后向最终用户运送补充设备,费用由乙方承担。

.如果合同设备经过升级改造仍不能满足甲方/最终用户的要求,造成设备无法使用,甲方/最终用户有权退货,乙方全部退回甲方已付款额的本息,并承担由此给甲方造成的直接损失,由此发生的一系列费用(运输、调测等)由乙方承担。

.在保修期满后的六年内,若甲方要求,乙方有义务向甲方提供与合同设备兼容的性能不低于原部件并能使之正常运行的零部件,价格应不高于本合同实际购买价格。在保修期满六年后,若乙方或乙方有关公司的任何母公司决定停止生产合同设备所需的任何零部件,乙方必须在停产前六个月以书面通知甲方,甲方或最终用户有权决定是否订购甲方或最终用户认为所需的任何零部件,价格应不高于本合同实际购买价格。

.双方同意附件中所有的条款均是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。若附件和主体合同有不一致时,以主体合同为准。

第二条 价格

.由乙方根据附件一,向甲方出售的合同设备的合同总价为¥ 元,人民币(大写): 。

.以上所述合同总价(第款)是固定不变价格。合同总价指乙方为实现本合同规定的事项所需甲方支付的一切费用。合同价分类明细见附件一。

第三条 付款

.所有本合同的付款应通过买卖双方指定的银行以人民币结算及支付。

乙方指定银行信息:

单位全称:

税号:

开 户 行:

帐号:

.到货安装付款

第一笔付款为合同总价的三零%,计:¥ 元(人民币: )。设备到达现场,安装测试完毕,甲方在收到乙方提供的合格的下述文件后二周内,以T/T方式支付。

一)由乙方签发的正规商业发票原件一份(如甲方需要增值税专用发票乙方应予以提供),金额为合同总价的三零%;

二)甲方/最终用户的授权代表签字盖章的合同设备《设备安装合格证书》(或同意付款证明)原件一份。

.验收付款

第二笔付款金额为合同总价的六零%,计: ¥ 元(人民币: )。《设备验收合格证书》签署后,应由甲方在收到由乙方提供的合格的下述文件后二周内,以T/T方式支付。

一)由乙方签发的正规商业发票原件一份(如甲方需要增值税专用发票乙方应予以提供),金额为合同总价的六零%.

二)甲方/最终用户的授权代表签字盖章的合同设备《设备验收合格证书》(或同意付款证明)原件一份;

.尾款

第三笔付款金额为合同总价的一零%,计: ¥ 元(人民币: )。《设备验收合格证书》签署之日起,设备稳定运行 月 后,由甲方在收到由最终用户及乙方提供的合格的下述文件后二周内,以T/T方式支付。

一)由乙方签发的正规商业发票原件一份(如甲方需要增值税专用发票乙方应予以提供),金额为合同总价的一零%.

二)甲方/最终用户同意付款证明原件一份。

.依据合同相关条款规定,如乙方有违约或赔偿责任,甲方有权从未支付款项中扣除相应金额。

第四条 交货

.附件一所列的所有合同设备及技术资料应由乙方负责在合同签字后一零个工作日内运抵甲方指定地点,并承担在此之前一切费用和风险。若乙方未能在上述日期之前将全部合同设备运抵甲方指定的地点,应 承担以下责任:

一)支付延误交货的违约金;

二)承担延误部分的货物运至最终用户安装地点的所有费用和风险;

三)支付由此发生的其它相关费用。

.乙方将所提供的合同设备发出后,应同时将发货单提供给甲方/最终用户的指定收货人签收。

第五条 包装

.乙方所提供的货物必须为生产厂家的原厂包装。乙方所供货物名称、规格、数量应符合本合同要求,随箱资料齐全。在交付过程中应采取符合国际标准的保护措施,适合于长途运输和反复装卸的要求,并且根据货物的不同特性采取防潮、防雨、防震、防锈、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达合同约定收货地点。

.如果因为乙方在发货前未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失,由乙方负责修理、更换或进行补充,并运送到甲方指定的合同设备安装地点,由此产生的所有费用由乙方承担。

第六条 质量保证

.乙方保证依据本合同向甲方提供的货物符合国家及原生产厂商的质量标准,对不符合标准的货物,甲方有权退货,并由乙方负责承担不合格货物所带来的风险和责任。

.对有缺陷的货物,乙方负责用全新且符合合同规定的规格、质量和性能的货物予以调换并负担由此而产生的一切费用。

.合同设备在进行安装调试后,如果发现合同设备有二零%不合格,甲方有权将全部合同设备退回,乙方须向甲方支付全部货款本息及由此发生的其它费用。

第七条 安装、测试、试运行

.甲乙双方将在合同生效后,各自指定代表处理从合同生效到合同设备保修期满这段时间内所有与合同设备相关的问题。

.安装、测试

甲方/最终用户负责组织合同设备的安装和调试,乙方负责配合。如确有需要,乙方应派遣有能力的人员前往甲方合同设备安装现场进行设备的调测和安装,必要时进行设备的调整或更换。合同设备安装和调试完成之后,最终用户对合同设备进行测试,测试合格后由甲方/最终用户代表签署《设备安装合格证书》一式二份,甲方及乙方各执一份,此证书将作为合同付款的依据。《设备安装合格证书》签署之日为设备安装合格之日。

.试运行设备安装合格后,投入三个月试运行时间;在试运行期间,由于乙方提供的合同设备的原因,合同设备不能满足甲方技术要求的,乙方应负责查明原因,尽快解决,自乙方解决问题之日起,试运行重新开始。

.设备验收

在三个月的连续稳定试运行期满之后,由甲方/最终用户、乙方对合同设备进行联合验收。当合同设备满足本合同验收要求时,在验收结束后的三个工作日内,甲方/最终用户授权代表应签署《设备验收合格证书》一式二份,甲方及乙方各执一份。此证书将作为合同付款的依据。《设备验收合格证书》签署之日为设备验收合格之日。

.如果由于发生了不可抗力而不能按以上所述对合同设备进行任何测试、试运行和验收时,双方应通过友好讨论和协商,安排一个合理的工程进度表。

.如果合同设备不能达到本合同规定,或者发现设备有缺陷,或者在合同设备的安装、测试、试运行和验收过程中由于乙方的任何错误而导致设备损坏时,应由乙方对合同设备或损坏设备进行修理或更换并承担相关的所有费用。

第八条 维修服务

.免费保修期:自《设备验收合格证书》签署之日起,合同设备整机三年内免费保修。具体保修内容见相关附件。

.服务方式:设备出现故障后,乙方在故障发生后一小时内做出故障处理响应,在故障发生后八小时内赶到现场(如客户需要),在故障发生后二四小时内修复完毕;如二四小时内不能修复,乙方须提供不低于原设备性能的备机或者备件。

. 在保修期内,设备经两次维修仍不能正常使用的,甲方有权要求更换或者退货,甲方选择换货时,乙方应在一零日内更换全新的相同产品,重新测试、试运行,保修期自新设备验收合格之日起重新计算;甲方选择退货时,乙方须向甲方支付退货设备相应价款本息并赔偿给甲方造成的直接经济损失。

.其他保修条款:乙方负责合同设备的终身维修,免费保修期外的维修费用只收取所需维修配件的成本费,但服务方式和服务标准与免费保修期内相同。

第九条 违约责任

.在乙方完全履行合同义务的前提下,甲方逾期付款的,应每日向乙方支付逾期所涉金额千分之一的违约金。赔付违约金的总金额不超过合同总金额的百分之五。

.乙方逾期交货的或者逾期履行维修服务的,应每日向甲方支付逾期所涉金额千分之一的违约金。赔付违约金的总金额不超过合同总金额的百分之五。

.若乙方提供的合同设备质量原因导致三个月的试运行期中断三次以上或乙方因逾期交货导致的违约金超过合同金额的百分之五,则甲方有权解除合同,乙方须退还甲方已付全部货款本息,并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

第十条 不可抗力

.如果双方任何一方因为不可抗力,如战争、火灾、台风、洪水、地震或其它双方共同认为属于不可抗力的原因而被迫停止合同的执行,则合同执行相应延迟,延迟时间等于不可抗力发生作用的时间。

.受到不可抗力影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过电报,电传或传真通知对方。并在不可抗力出现的一四天内,出具一份其所在地权威机构签发的证书,并通过快件或挂号信寄至对方以使其检验和确认。

受到影响的一方应在不可抗力终止或排除后尽快通过电传或电报,或传真通知对方,并通过挂号信通知对方不可抗力的终止或排除。

.如果不可抗力持续作用超过三零天,双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。

第十一条 争端解决

甲乙双方如对合同内容或合同履行发生争议,应本着互利互信的原则协商解决,如协商不能解决,则选择以下第 种方式解决:

一.向 仲裁委员会申请仲裁;

二.向 人民法院提起诉讼。

第十二条 其它

.本合同由甲、乙双方的授权代表签字并加盖合同章后生效,合同将保持其效力直至双方已完全履行合同项下的所有义务并且双方之间的所有付款、索赔结清时止。

.本合同及其附件一式四份,甲方三份,乙方一份。

.任何一方在没有另一方的事先同意,都不允许向任何第三方公开合同及其附件的内容(根据其适用的法律必须披露的情况除外)。

.任何对合同及其附件内容的修改和补充必须以书面文件的形式进行,并由双方的授权代表签署后,这些修改和补充才能成为合同的组成部分。

.合同有效期和保密期为十年。

.乙方保证其向甲方及最终用户提供的合同设备,零备件,相应技术及资料为乙方合法所有或有权转让许可。如果发生第三方侵权指控,乙方负责解决这些法律纠纷并承担由此引起的全部法律和经济责任。

.最终用户为履行本合同向乙方提供的所有业务技术资料和文档,乙方有责任对第三方保密。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

项目运作合同范本 第二零篇

一.甲方的权利和义务

A)有权要求乙方按照双方商定的委托业务,在双方约定的时间内完成合同中规定的内容。

B)向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利,若发生侵犯第三方权利的情形,由甲方承担全部责任。

C)在代运营的过程中应给予乙方积极配合,在双方商定的时间内拿出确定的意见。

D)在公众平台运营管理中,应当符合国家法律的规定和社会公共利益。

二.乙方的权利和义务

A)按照双方商定的委托业务,在双方约定的时间内按照甲方提供的公众平台完成托管运营项目。

B)乙方在托管运营过程中,提供信息采集,图片处理等相关操作,若甲方需要在图文发布中需要要求使用到某类图片,则图片应由甲方提供并由甲方承担与此相关的版权责任。

C)按照合同约定的付款方式,收取合同费用。

D)协议签订后后,及时向甲方提交运营报告供甲方查阅。

项目运作合同范本 第二一篇

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上,基于合作共赢,面向未来的合作原则,经过充分协商,订立本协议书,供双方信守履行:

一、公司名称

双方拟设立有限公司名称暂定为__,具体有限公司名称以公司登记机关的最终核准名称为准。

二、经营宗旨

立足新旧能源转换,创新科技技术发展;

三、合作经营期限

__年__月__日起至__年__月__日止,具体以工商行政管理部门的核准为准;

四、主要经营范围

锂电子电池、钛酸锂电池、电池组生产、加工和销售;助力两轮自行车组装、销售;电子产品及元器件、通讯设备(不含地面卫星设备)系列产品的生产、加工销售;汽车零配件、电气设备、通用设备、专用设备、化工产品(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品)的进出口业务;技术进出口业务(不含国家专营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

五、公司登记注册地

甲、乙双方商定所成立公司的注册地址为__。

六、法定代表人的选任

甲、乙双方共同委任__为公司的法定代表人,对外代表公司从事相关公司事宜;

七、合作形式

公司的注册资本为__元,由甲方负责全额缴纳;其中经甲、乙双方商定,对于公司的一零零%股权:甲方出资占公司股权的比例七零%。乙方负责公司的运营管理、提供技术等,剩余的股权比例的三零%甲方给予乙方。

八、权利义务

一、合作期间,公司的整体规划、营业方向、方针和原则由甲、乙双方协商议定。

二、甲方负责公司一切费用的开支、提供经营场地和保证公司良好的经营环境;乙方负责公司一切的运营、管理、各岗位人员配置、任免,提供专有技术等。

三、公司的股东会、董事会、监事、经理等内部机构设置和人员配置由甲、乙双方共同商议决定。

四、公司的财务部门及财务人员设置由甲、乙议定,财务收支报表及财务监管事宜由双方另行议定。

五、乙方不得从事违法违规经营,甲方不得指使乙方从事违法。违规经营活动。

六、甲方对公司只享有分红权或利润分配权,甲方承诺保证乙方对公司绝对的经营管理权,原则上不得干预,但甲方可对乙方的运营管理提供辅助性建议;

七、公司的重大事项通过公司股东会决议,根据公司法相关规定行事之。

九、保密义务

合作期间,甲、乙双方应恪守商业秘密;未经一方同意,任何一方均不得将公司的内部资料及市场内容等转让或泄露给第三方,一方违约的,另一方有权没收违约方的相关收益,并追究违约方的经济及法律责任;同时保密义务不因双方协议解除或终止而终止。

十、收益分配

一、分配原则:甲、乙双方按照股权比例进行利润分配。

二、分配时间:__。

三、分配方式:总利润的%作为公司的发展基金,剩余利润甲、乙按照权比例进行分配。

十一、股权变动和股权限制

为确保本协议的全面履行及保证公司的稳定性和收益的长期性,甲、乙约定双方的公司股权不得随意变动,任何一方欲增、减出资或转让股权或为股权设置抵、质押等权利限制情形的,须经全体股东书面签字确认。

十二、资金的具体投入

公司的资金甲方分阶段投入:

在上述各阶段出现确实需要增加资金的情形,由乙方向甲方出具详细的增加资金的申请并经甲方书面同意后资金在日内到位。

十二、合同解除

双方确定,公司成立前出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。

一.因发生不可抗力或技术风险;

二.甲乙双方通过书面协议解除本合同;

三.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

四.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

五.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

十三、争议处理

因本协议履行发生争执,双方应积极协商解决,不能协商或协商不成,任何一方均可至有管辖权的人民法院起诉。

十四、未尽事宜

甲、乙双方在协议履行过程中有未尽事宜,可以另行协商订立补充协议,补充协议与本协议效力等同,补充协议与本协议不一致的,以补充协议记载为准。

十五、特别约定

经甲、乙双方特别约定,针对成立后的公司与东通工株式会社的合作事宜订立本条款:

一、合作形式:甲方同意东通工株式会社新能源锂电池研发中心落户高新区并为之在高创大厦设立研发场地,并提供土地厂房;东通工株式会社提供国际领先技术;乙方负责运营管理。

二、分配形式:三方约定对于东通工株式会社提供技术而产生的产品,由东通工株式会社享有销售回款额三%的提成,无回款无提成。不涉及东通工株式会社技术的产品,东通工株式会社不得享有任何的提成;该提成以年度销售回款总额为基数计付,在每年的月__日前一次性支付东通工株式会社。甲、乙之间利润的分配以本协议相关条款为依据。

三、东通工株式会社仅是提供技术和协助甲、乙完成对涉及技术的设备的采购,无权干涉公司的经营管理和重大决策。

四、涉及东通工株式会社技术的产品的确定:在正式生产前,涉及东通工株式会社技术的产品必须由甲、乙和东通工株式会社三方(或本协议涉及的甲乙设立的公司和东通工株式会社两方)对产品的型号、数量、规格、采购方、合同编号等进行明确的书面确认,以此作为东通工株式会社日后核算的依据,否则该产品视为与东通工株式会社无关且不得作为东通工株式会社日后核算的依据。

十六、协议的成立生效

本协议一式三份,效力等同;本协议经甲、乙加盖启封章并在下方处签章之日起成立并立即生效。

甲方(盖章):

联系人:

联系方式:

地址:

乙方(盖章):

联系人:

联系方式:

地址:

签署时间:___年___月___日

项目运作合同范本 第二二篇

工程项目名称:石家庄广播电视采编播综合业务大楼

委托方:石家庄广播电视局(总台)

服务方:石家庄汇通工程建设监理有限公司

工程建设项目管理合同

建设单位:石家庄广播电视局(总台)

项目管理单位:石家庄汇通工程建设监理有限公司

根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。

第一条 词语定义

业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。

设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。

承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程项目施工承

包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。

造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。

工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。

项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。

工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。

施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。

施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。

竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。

造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。

施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。

管理期限:协议书中约定的服务期限。

开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施

工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。

合同关系:指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。

管理关系:指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。

施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。

书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。

工程项目总投资:指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。

项目建设周期:指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。

竣工验收:指承包人按合同完成的项目全部任务,经验收合格,由发包人组织验收的活动。

竣工结算:指承包方全部完成了协议书中约定的内容,交工之后,向发包方进行的最终工程价款结算的活动。

竣工决算:指建设项目竣工后,由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。

竣工备案:建设单位自工程竣工验收合格之日起一五日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。

联动试车:指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收

前,按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。

违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿的要求。

不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日二四时。

审计:由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。

项目管理月报:由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。

指定分包:指由发包方指定单位分包部分工程内容。

竣工资料:指在协议中约定或按国家有关规定,承包方应当提供的有关工程的资料(包括书面、电子、影像资料)。

重大变更:指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模一五%以上,分期或合并建设或提前或推迟三个月以上实施的行为。

业主代表:业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。

项目运作合同范本 第二三篇

一、 甲方的责任:

一、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

二、 审核乙方编制的施工方案和预结算。

三、 组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。

四、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

五、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。

六、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月三零零零元∕月

七、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过一零零零元∕次)

二、 乙方的责任:

一、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

二、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

三、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

四、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款伍万元∕次,并保留诉诸法律的权利。

五、 服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。

项目运作合同范本 第二四篇

合同编号:

甲方:

乙方:

丙方:

甲方自愿采购乙方提供的上海市医疗机构药品集中招标采购中标的药品,为明确双方的权利和义务,现根据《_合同法》等法律法规、《上海市医疗机构药品集中招标采购实施办法》和招投标文件的规定,本着平等协商的原则,就有关事宜达成如下协议:

一、概况

一.数量:甲方确保在使用丙方的 产品(商品名为 )。具体数量以实际甲方所需为准。

二.价格:

① 乙方以中标价格提供丙方生产的产品给甲方使用。

② 如在合同约定的交付期限内遇政府价格调整的,重新协商并签订补充条款。

二、质量标准

乙方交付的药品必须符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准,并与投标时的承诺相一致;药品不符合质量标准的或者甲方有理由认为药品不符合质量标准的,甲方有权在其他中标的药品中选择替代药品。

三.药品使用地点为:

三、有效期限

一.乙方交付药品的有效期必须与招投标文件中规定的有效期一致。

二.乙方所提供药品的有效期一般为 年以上,最少不得少于六个月(特殊药品按特殊规定)

四、包装标准

一.乙方提供的药品必须按标准保护措施进行包装,以防止药品在转运中损坏或变质,确保药品安全无损地运抵指定医院,否则其所造成的一切损失均由乙方负责。

二.每一个包装箱必须附一份详细装箱单和质量合格证。

三.特殊要求:甲方有理由认为包装有不合格影响药品使用的,乙方有义务及时给予调换。

五、配送

一.乙方配送的时间和数量以甲方的的实际需要为准。甲方应提前三天告知乙方所需货物的种类和数量。

二.乙方配送时必须提供同批号的药检报告书(进口药品附注册证)。乙方负责将药品送至甲方指定的药库。

六、履行期限

本合同履行期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

七、折扣问题

丙方承诺给予甲方中标价的 %作为返利,用于甲方的人才建设、学科培养。 具体数额为甲方使用数量xx%。该笔费用采用每半年结算一次的方式进行。

八、质量保证服务

丙方对其提供的产品提供售后保证服务,任何因药品质量原因引起的医疗纠纷诉讼和赔偿问题,由丙方全面负责处理,乙方负有连带责任,甲方可以协助处理。如遇第三方提出丙方产品侵犯其专利权、商标权或保护期的,甲方对此不负责任。丙方负责处理相关一切事宜。

九、违约责任

一.乙方未按合同规定履约,甲方可收随时解除本协议,并不与返还已经收取的人才、学科建设基金。

二.甲方未在收到药品后三个月内支付货款的,乙方有权停止继续供货。

十、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不能解决的,依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同效力

本合同及补充协议与招投标文件的规定不一致的,以招投标文件的规定为准。

十二、附则

一.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

二.本合同(包括续约合同)履行期限均不能超出招标周期(即自合同签订生效之日始,至下一轮招标结果通知发布之日止)。

三.如果因自然灾害或政府特殊政策等不可抗力因素导致该协议无法履行的,三方可根据实际情况调整本协议。

四.特殊约定事项

五.本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章) 乙方(盖章) 丙方(盖章)

地址: 地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:

日期: 年 月 日

项目运作合同范本 第二五篇

一.费用共计价格〔RMB〕:__元,(大写)__圆整。自该协议签订起,甲方应在三日内将合同款项一次性支付给乙方。合作时间__年__月__日至__年__月__日。

二.支付方式:□现金□支票□汇款

乙方公司名称:乙方公司银行:乙方公司账号:

甲方:

授权代表人(签字):

签字日期:__年__月__日

乙方:

授权代表人(签字):

签字日期:__年__月__日

甲方:

乙方:

甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议:

项目运作合同范本 第二六篇

(一)、乙方的责任和权益:

一、乙方负责向甲方提供全案运营服务

二、乙方须严格保守甲方经营机密不得将项目运营的非公开资料向第三方展示。

三、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划进行工作。

四、乙方提供的设计稿件如果发生版权纠纷,责任由乙方承担。

五、乙方负责及时收集市场资料信息及客户反馈意见,提出相关销售调整方案。

六、乙方负责催收尾款。

七、乙方不得以任何形式、任何名义向承购人收取任何费用。

八、乙方须按月将客户资料如实的移交给甲方,无论合同以何种方式终止,乙方须将全部销售资料、客户资料如实移交给甲方,并配合甲方做好销售队伍的移交工作,以确保甲方正常销售工作的进行。

九、乙方在代理期间不得违反国家及地方有关部门政策法规,未经甲方同意,不得将本项目转委其他单位销售。

(二)、甲方责任和权益:

一、如乙方重大工作成果未获甲方认可并因此影响项目进展,甲方有权即时终止合同。

二、甲方指派专人或工作小组与乙方对接,该专人或工作小组能代表甲方的正式意见,但所有甲方的重大决策均以甲方书面确认为准。

三、甲方应按双方约定的时间计划对乙方工作内容及成果进行审核和认可,以便乙方对工作方案进行修正和实施。

四、甲方应按照合同条款及时间向乙方支付费用,以便促进乙方工作正常开展。

五、甲方应及时提供项目的有关资料,以便乙方确定工作重点和及时展开工作。

项目运作合同范本 第二七篇

一)营销基本代理费用按乙方当月完成合同销售回款总额的计算。甲方每月按乙方完成合同销售额的支付代理费。

二、代理费用结算方式及约定:

一)销售代理服务费用按月结算,结算时间为次月的前五个工作日内;

二)销售代理服务费用进行结算的认定标准的约定:

A、银行按揭:首付最低额为总房价三零%(含三零%),并且首付款到帐后,既视该项业务达到结算标准,甲方按购房合同金额结算乙方销售佣金。

B、分期付款:分期付款首付最低到帐金额为总房款四零%(含四零%),既是为该项业务达到结算标准,甲方按分期付款每次实际到帐金额为标准结算乙方销售服务费用。

C、一次性付款:客户交清全部购房款八零%以上既视该项业务达到结算标准,甲方按实际到帐金额标准结算乙方销售佣金。

对于已缴纳首期款并签订合同的客户,因甲方工程质量或进度原因退房,视为乙方有效成交,不影响乙方对该套单位计提销售佣金。特殊情况甲乙双方协商处理。

上一篇
下一篇
返回顶部