实木加工合同范本
实木加工合同范本 第一篇
承揽方:
身份证号:
电话 :
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
电话:
_____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批,现经双方充分协商,本着自愿公正、互利共赢的原则,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 :加工产品及工价(见产品清单)
第二条 :加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)
第三条 :资料、图纸提供办法
一、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间,发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善,应当及时通知定作方公司品质部人员,定作方品质部应即时回复并提出修改意见。
二、.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
三、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第四条:工资:依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特殊约定的除外);
第五条: 验收标准和方法:依照定作方公司品质部要求验收。
第六条: 交货时间和地点:依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库,严格依照定作方交货流程入库,即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。
第七条: 结算方式及期限:按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。
第八条: 其他约定
一、合同期间,承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定,不得违反,否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。
二、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作,以杜绝一切安全事故的发生,合同期内,承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责,与定作方公司无关。
第九条: 承揽方的违约责任
一、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的,承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责),经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的,定作方公司有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定,应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任;
三、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失;
四、合同期间,若承揽方单方中止合同,必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的,视为承揽方单方违约,为此,承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。
第十条: 定作方公司的责任
一、提供承揽方的订单、工作场所,机器设备和材料、部份工具等;
二、提供承揽方合同期免费住宿,水电费承揽方按实际使用自行负责;
三、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐;
第十一条:纠纷的处理
合同期间,若加工承揽合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;
定作方(代表人)________________________
签订地点:
_______年___月___日
承揽方(代表人):________________________
签订地点:
_______年___月___日
实木加工合同范本 第二篇
定作方(甲方):_________
承揽方(乙方):_________
一、委托加工项目
一、委托加工产品:_________
二、数量:以甲方下单为准
三、单价:_________
四、交货期限:按乙方接单日起五-七天内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式:
一、乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料,乙方应在_________年_________月_________日将原材料样品交由甲方检验,甲方要求乙方使用的原材料为_________。
二、甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准:
一、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于_________年_________月_________日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。
二、技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
一、面料、辅料质量的确认;
二、颜色、尺码规格的确认;
三、绣制杉杉标徽工艺的确认;
四、缝纫手工艺的确认;
五、其他质量问题的确认;
六、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;
七、乙方在合同期内对质量责任需支付保证金
八、甲方允许乙方制作误差率为千分之二。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
一、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
二、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
三、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。
七、包装要求及交货地点、运输方式:
一、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;
二、于甲方指定的地点_________交货。
三、运输方式为_________;运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
一、第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%;
二、在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;
三、销售期限:_________。
九、结算方式:
一、在乙方交货后,由乙方开具增值税专用发票交由甲方。
二、甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为:
银行户名:_________
开户银行:_________
银行账号:_________
十、违约责任:
一、乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值二零%的违约金;
二、乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。
三、乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币_________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;
四、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当赔偿甲方因此而造成的损失;
五、乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;
六、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;
七、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;
八、每件产品必须加贴防伪标识,每少贴一件赔偿甲方_________元;
九、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、其它事项
企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。
甲方(章):_________
乙方(章):_________
单位地址:_________
单位地址:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
委托代理人:_________
电话:_________
电话:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
实木加工合同范本 第三篇
承揽方(甲方):____________________________
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求
风险提示:
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量,目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准,除了双方封存样品外,还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
风险提示:
原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供,均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下,承揽方更要注意对原材料的质量验收,经验收合格后方可入库。根据合同法的规定,承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的,承揽方应该负损害赔偿责任。为此,承揽方应该提高保管材料的风险意识。
一、(用承揽方原料完成工作的.)承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
二、(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
三、交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
风险提示:
定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时,要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿,由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。
一、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
二、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
三、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
一、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
二、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
三、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
风险提示:
加工后的成品,一般有两种交货方式,一是由定作方在承揽方仓库提货,二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此,双方应慎重选择对自己有利的方式。
一、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
二、交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
风险提示:
运输方式一般由需方提出,也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。
注意,要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具,由此造成的损失,应由哪一方承担赔偿责任。
此外,运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
第十条转包
风险提示:
在承揽合同中,承揽人如必须与第三人合作才能按时交付工作成果,应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下,擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同。
一、乙方(同意或不同意)将定作物的主要工作交由第三人完成;
二、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的:
(一)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(二)乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。
三、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的,甲方有权解除合同。
四、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(一零%~三零%)或酬金总额的____%(二零%~六零%)的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。
一零、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(一零%~三零%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(二零%~六零%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按(____)项处理:
一、向仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承揽方:
代表人:
_______年____月____日
实木加工合同范本 第四篇
本合同如有未尽事宜,须经过双方协商修订,协商不成按法律有关规定执行。
本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
甲方(订购方):____________
乙方(销售方):____________
根据《_民法典》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:____________
第一条:乙方设计人员上门测量尺寸前,甲方需付定金 _______元,此款可抵充货款。
第二条:乙方在测量尺寸后_天内提供设计图。甲方根据乙方出具的设计图纸完成基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知乙方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
第四条:付款方式
(一)项目所在地:___________________________,项目总价为:_____________________(小写)__________(大写)。
(二)所用材料为:__________________________。
第五条:交货期限
乙方应于_____年____月____日前交货,乙方送货安装必须提前 天通知甲方。
第六条:送货、安装及质量保证
乙方承担________________(地区)的运输费用、搬运费用,但甲方所属物业管理部门收费由甲方承担。乙方保证所提供的产品质量一年内包修,终生维护(收取材料费)。如甲方没有付清尾款,不享受任何质量保修及维护。
第七条:双方责任
(一)乙方责任
一、甲方支付定金后,乙方没有在约定时间内提供设计图,乙方应向甲方双倍退还定金。
二、乙方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造,如因乙方原因导致成品与合同约定不符的,责任由乙方承担。
三、乙方延迟交货的,每延期一天,应按货款总值的_______%向甲方支付逾期交货的违约金_______元。
(二)甲方责任
一、如乙方提交设计图后,则不予退还定金。
二、甲方付款后,乙方即开始生产,如甲方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料的损耗。
三、甲方逾期付款,每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。
第八条:甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。
第九条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第_______种方式解决:____________
一、提交______仲裁委员会仲裁;
二、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条:本合同一式(两)份,由甲、乙双方各执一份。
甲 方:____________________________(盖章) 乙 方:___________________________(盖章)
负责人:___________________________(盖章) 负责人:__________________________(盖章)
地 址:____________________________ 地 址:___________________________
电 话:____________________________ 电 话:___________________________
签定地点:_________________________ 签定地点:________________________
签订时间:_________________________ 签订时间:________________________
合同编号:_________
定作人(甲方):_________
承揽人(乙方):_________
为维护甲、乙双方当事人的合法权益,根据(_合同法)、(_产品质量法)等法律、法规及有关规定,经双方协商一致,订立本合同。
一、品名、用材、规格、数量、价款
(一)家具名称:_________(由型号、基材、类别三部分组成)。
型号与家具类别
商标或品牌名
使用材料
基材/产地
总价(大写)
(二)甲方自定规格的家具,于_________年_________月_________日前将家具图纸、样品、技术资料等材料一式两份,由双方签名或盖章确认后作为合同附件。
二、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民币_________元,作为定金。
(二)预付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民币_________元,作为预付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民币_________元。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民币_________元。
补充约定:_________。
(四)支付方式:『□支票』『□转帐』『□现金』『□其他』
三、家具交付期限、地点与方式、运费结算、运输风险承担及安装
本合同所订家具按以下第_________种方式交(提)货:
(一)乙方于_________年_________月_________日将家具送到甲方指定地点_________区(县)_________路_________弄_________号_________室。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地点_________自提家具。
(三)如无特别约定,由乙方负责安装家具。
乙方送货的,运费及运输途中风险由乙方承担;甲方自提的,运费及运输途中风险由甲方承担。但是甲乙双方有特别约定的除外。
四、甲方权利及义务
(一)甲方对乙方使用的材料具有检验权。
(二)甲方按照合同约定提供家具图纸、样品、技术要求等材料。
(三)甲方应协助乙方完成工作。
(四)甲方应及时接收家具,并进行检验。
(五)甲方应按照合同约定的时间、方式支付价款。
(六)在履行合同过程中,甲方有权对家具的质量、数量等进行监督检验,但是不得妨碍乙方的正常工作。
五、乙方权利及义务
(一)乙方应及时对甲方提供的图纸、样品、技术资料等的合理性进行确认。
(二)乙方应妥善保管甲方提供的图纸、样品、技术资料等,并按照甲方的要求保守秘密,未经甲方许可,不得留存复制品及技术资料。
(三)乙方交付家具的时候,应提供产品质量合格证明、使用说明书、“三包”凭证及发票等。
(四)如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的家具享有留置权。
(五)乙方应按照合同约定交付家具。
(六)未经甲方同意,乙方不得将家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、验收
甲方应对家具的用材、数量、商标、规格、色泽等进行验收,如有异议,及时提出。
七、家具的质量要求、技术标准
(一)质量标准:执行□国家/□地方/□企业家具产品标准。
(二)安全标准:执行gb一八五八四-xx木家具中有害物质限量标准。
(三)售后责任保证:执行(上海家具行业产品“三包”责任规则)。
八、违约责任
(一)因乙方原因造成家具未达质量标准,甲方有权要求乙方无偿返工或更换,并承担相应的违约责任;经乙方返工或更换后,仍未达质量标准的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方相应损失。
(二)乙方交付家具数量不足,甲方有权要求乙方补齐并承担相应的违约责任。
(三)乙方未经甲方同意逾期交付家具的,应向甲方支付违约金,_________。
(四)甲方未经乙方同意逾期付款的,应向乙方支付违约金,_________。
(五)_________。
(六)_________。
九、变更与解除
甲方中途变更或解除合同,应书面通知乙方。如给乙方造成损失的,应赔偿相应损失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相应责任。但是迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方,应及时书面通知对方。
十一、争议解决
发生的争议,由双方协商解决;也可请求调解;或选择下列方式第_________种方式解决:
一.提请上海仲裁委员会仲裁。
二.依法向人民法院提请起诉。
十二、其他事项
十三、本合同一式_________份,甲、乙双方各执_________份。
定作人(甲方)(签名或盖章):_________ 承揽人(乙方)(盖章):_________
地址:_________ 地址:_________
实木加工合同范本 第五篇
甲方:______________________________
乙方:______________________________
________________根据施工需要,甲方将_____________________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:________________________________
二、工程地点:________________________________
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
一.本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
二.按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
一.严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
二.模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款二零零元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式:_____________________________
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任
一.提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
二.提供外脚手架及安全防护网;
三.负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
四.及时将支模用的材料供应至现场;
五.负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
六.根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
七.组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
八.提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
九.按合同约定进度支付工程款。
b、乙方责任
一.施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;
二.熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
三.在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
四.甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
五.按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
六.乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;
七.文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
八.提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
九.因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失;
一零.协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
一一.工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处一零零元罚款,情节严重者扭送公安机关处理;
一二.合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款二零零元以上;
一三.本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可;
一四.施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任;
一五.甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担;
一六.甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担;
一七.进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以五零元罚款;
一八.乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲方:_____________________________
乙方(施工责任方):_______________
签约地点:_________________________
签约日期:年 月 日
实木加工合同范本 第六篇
甲方:
乙方:
日期:
委托代理人:
乙方(供货方):
委托代理人:
甲方(购货方):
甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,根据国家及地方有关法律、法规,经过友好协商,就家具定制事宜达成如下协议。
二、甲方权利与义务:
一、甲方指定作为甲方联系人代表,负责专项与乙方指定联系人代表联系,沟通和处理双方相关事务。
二、甲方负责按照客户要求设计定制产品,将设计图纸传交乙方完成打样和生产,运输。
三、甲方有权对乙方工作进行监督,并对其不良之处进行建议。
四、甲方有权要求乙方不符合定制要求的加工制作进行修改或重做。
五、甲方拥有所有定制产品的创意知识产权和设计版权,乙方在尊重和维护甲方知识产权和版权的同时,不得以任何形式使用或转交第三方使用,否则承担侵权责任。
三、乙方权利与义务:
一、乙方提供加工工厂、工人和提供木材等原材料,并按照甲方设计要求和时间要求及质量要求完成产品的打样及加工生产。
二、乙方指定作为乙方联系人代表,负责专项与甲方指定联系人代表联系,沟通和处理双方相关事务。
三、乙方在打样或生产过程中接受甲方监督和指导,无条件按照定制设计要求完成产品生产加工。
四、乙方经甲方书面同意后负责将生产好的产品运输或邮寄至客户处。
五、乙方根据甲方维护客户和为客户服务要求为甲方提供来厂参观人员的接待和讲解服务,并维护好王红彐定制的所有权益和品牌形象。
六、乙方可根据实际情况向甲方设计和业务安排提出良好的建议或调修设计。
七、乙方有义务告知甲方工作人员有关产品的属性、特点、产地和定制化加工等内容。
八、乙方应与甲方一起维护定制化的成果和效益,并尊重甲方的创意知识产权和设计版权,不得以任何形式使用或交由第三方使用,否则视为侵权。
九、乙方须建立健全甲乙双方认可的定制加工服务的一切章程及工作流程和档案数据库,以便于甲乙双方共同对工作进行核对,盘审。如乙方因管理和监管疏忽造成的一切后果和损失由乙方承担,对甲方造成的损失的由乙方负责。
一零、乙方按甲方要求制作的家私产品要达到国家规定的环保要求。
四、分配形式:
一、结算方式:支票现金账号
二、每件定制产品甲方向乙方支付甲乙双方达成的商品价格。
五、争议解决方法:
若双方发生争议,应通过协商方式解决,如协商不成向成都仲裁委员会申请仲裁。
六、未尽事宜,双方可签订补充合同,与本合同具有同等效力。
七、一旦甲乙双方达成协议签订合同,双方应严格按照合同拟定条款执行。
八、合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日
九、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方: (签章)乙方: (签章)
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
甲方:(以下简单称甲方)
乙方:(以下简单称乙方)
经双方洽谈,甲方委托乙方制作全房家具,特签订以下合同:
一、合同内容:见制作图纸及清单(定单后不予更改);
二、材质要求:E一级国家认证环保实木颗粒板材料制作;
三、加工、验收、售后服务方式:
四、交货时间及地点:
在甲付给乙方定金之日起三零日内交货。交货直接送到业主家中,因制作延期或货物质量问题造成延期问题,每逾期一天乙方向甲方缴纳违约金千分之一。
五、付款方式及期限:
整体家具定制总款:_______元,签定合同甲付给乙方六零%定金:_______元,厂家开始加工制作,交货安装完毕甲方验收合格即支付乙方四零%余款:_______元。
总价款均以家具建筑面积计价。计算准确总价款后签定合同。合同签定交厂后不予更改。?交货完工后三天之内付清尾款,每逾期一天甲方向乙方缴纳违约金千分之一。十五天内未结清尾款。乙方有权将货物拆装反厂,定金做废;
六、违约责任:
甲方如中途变更订做,应赔偿乙方因此造成的损失。甲方如中途废址合同,应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。乙方如中途变更订做,应赔偿甲方因此造成的损失。乙方如中途废址合同,应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
七、争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响加工进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地_____委员会_____,当事人不在本合同约定_____机构,事后又没有达成书面_____协议的,可向人民法院起诉。
八、本合同如有未尽事宜,须经过双方协商修订,协商不成按_____有关规定执行。
本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:
电话:
日期:
乙方:
电话:
日期:
需方(甲方) 身份证号码:
供方(乙方) 身份证号码:
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,根据《_合同法》有关规定,签订本合同,以期共同信守执行,定制家具。
以上价格为不变价格,含税费、安装费、运输费等,需方不再承担其他任何费用。
第二条、商品质量标准商品质量标准可选择下列第xx项作标准:
一、按第一条及样版(附件)作为标准。
二、商品质量由双方议定。
第三条、商品单价及合同总金额:
一、商品定价,供需双方同意按第一条的总计金额定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
二、合同总金额: ( 人民币)
第四条、加工、售后服务方式:
一、需方提供原材料、产品尺寸、产品参考样式图。供方按应严格按照合同规定生产、交货,并接受需方检验。供方隐瞒产品缺陷或使用不符合合同规定辅料而影响产品质量时,需方有权要求重做、修理、减少合同金额或退货。
二、保修期为xx年,在保修期内,产品出现质量问题,供方应免费修理(包括材料费、工时费)
三、在保修期内,因同一严重质量问题,修理贰次仍达不到标准要求的,凭修理记录和相关证明,需方有权要求退货、赔偿。 第五条、交货日期及地点:
一、交货日期:
二、交货地点:
第六条、验收标准及提出异议的期限:
一、验收标准:与需方提供参考样式图及其尺寸一致,双方签字确认。
二、工程质量标准:每道工序验收合格率一零零%
三、提出异议的期限:收到货后九零日内。
第七条、结算方式及付款日期:
付款方式:三个付款周期,即完成全部产品工作量三零%、八零%、一零零%.付款额度为对应合同总金额的三零%、五零%、二零%
第八条、违约责任:
一、供方在合同所规定的时间内未按时完成的,应向需方按总货款的一零%的违约金来赔偿。并保质保量继续履行本合同。如延期达三零天以上的,视为非因不可抗力因素单方面提出解除合同。需向需方支付合同总金额的二零%的违约金。且本合同自动终止。
二、因需方责任造成中途退货、应向供方按总货款的一零%的违约金来赔偿。
第九条、不可抗力:
一、由于不可抗力造成双方不能履约或全部履约,不视为违约,免除违约责任,且本合同自动终止。
二、不可抗力包括但不限于战争、台风、地震、水灾、火灾、雪灾、政府强制措施等。
第十条、安全要求及综合治理:
一、根据现场条件,需方为供方提供住宿、水、电、入厕条件。伙食供方自理。
二、供方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
三、进场人必须相对稳定,未经需方同意不得随意变动班组人员。
四、接受需方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。
五、爱护需方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。做好防火、防涝、防盗相关措施。
六、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、等违法乱纪的行为。
七、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准,对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。
八、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。减少浪费。如恶意浪费原材料,则需方有权进行罚款。
九、供方应按照安全技术操作规程,采取必要的安全防护及环境保护措施,消除事故隐患。
保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。由于供方安全、环境保护、治安和防火、水措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由供方承担,给需方造成的损失由供方承担赔偿。施工中如发生的重大生产安全事故按照国家相关法律、法规、规章负责各自的责任和相关费用。
除原材料需方供应外,小型设备、工具供方自备(包括班组工人的安全防护用具、相关辅料等等)
第十一条、解决合同纠纷的方法:
一、若本合同发生争议,当事人双方应协商解决。
二、协商不成时,任何一方都可向签约所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向签约所在地人民法院提出起诉。
第十二条、附则:
一、本合同正本一式两份,供需双方各执一份,具有同等法律效力;
二、本合同自双方签字之日生效。
三、本合同条款履行完毕后,合约失效。
甲方:(签字/盖章) 乙方:(签字/盖章)
日期: 日期:
甲方:
乙方:
经双方洽谈,甲方委托乙方制作全房家具,特签订以下合同:
实木加工合同范本 第七篇
订立合同双方:
甲方:_________________
乙方:__________________
经甲、乙双方商定,甲方将“ 的厂房及宿舍楼约五万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
一、承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
二、承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
一、工程结算方式:
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。
二、工程计价依据:
(一)、《建设工程工程量清单计价规范》GB五零五零零——二零_;
(二)、《
(三)、二零_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(四)、二零_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(五)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(六)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
三、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
四、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
五、合同价款的其他调整因素:
六、结算审定:承包人在竣工验收合格后三零内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后三零日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为三零天。
自发包人收到结算书及结算资料三零日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:
一、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
二、由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
三、按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。
四、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:
一、自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月二五日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。
二、搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
三、应严格管理,保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。
四、因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。
五、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。
六、教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。
七、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
一、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。
二、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。
三、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。
四、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
五、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
六、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的八零%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的八零%给乙方。装修工程每月工程进度款八零%,工程竣工支付九零%,竣工验收后十五天内支付到九七%,留三%保修金。
十、保修期及保修范围
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
一、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度一零%的违约金。
二、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。
三、当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
实木加工合同范本 第八篇
发包人:XX木材厂
法定代表人(下称甲方):
承包人:身份证号码:
(下称乙方)
经甲乙双方充分协商,就乙方承包加工甲方的XX木材厂事宜达成如下协议,双方应共同遵守,加工承包合同范本。
一、 合同标的
甲方将座落于 的XX木材厂承包给乙方加工。乙方对甲方所有的XX木材厂的现状已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材厂,并保证合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期间,实行按件计算,具体包括:锯木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
一、承包经营期限为____年,即从 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。
二、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保证金及缴纳方式
乙方承包木材厂的承包保证金为 元/年,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包保证金:
;____________________________________________________.
五、甲方的权利与义务
一、甲方有权按协议约定的方式收取承包保证金,
二、甲方于本协议签字之日将木材厂加工所需的各种机器设备等交给乙方,并向乙方提供住宿及用餐场所,但人员由乙方自行聘请。
三、本协议签订后甲方应及时将XX木材厂移交给乙方使用。
四、甲方对移交给乙方承包加工管理的设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
六、乙方的权利与义务
一、乙方应按约定及时足额缴纳承包保证金。
二、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项加工活动。
三、乙方在加工期间所需的人员由乙方自行聘请,乙方必须严格予以管理;该所有的聘请人员由此所产生的工伤、斗殴等人身伤亡费用均由乙方自行承担。
四、合同期内,乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理,合同范本《加工承包合同范本》。
五、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。
六、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。
七、乙方不得在承包过程中将XX木材厂转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。乙方必须遵循甲方的工作指示,不得以各种理由怠慢工作;因乙方的原因导致甲方不能交货而违约,由此产生一切损失由乙方承担。
八、乙方不得以木财厂的名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。
九、乙方对于木材厂的消防设备设施应定期检查、维护、保养,对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。
一零、乙方应在本协议书解除或终止之日将所有甲方的资产全部移交给甲方。
七、 违约责任
甲乙双方应当全面履行本协议书的约定,任何一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金 元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。
八、 其它
一、协议期满后,甲方如重新对外发包加工的,在同等条件下,乙方有优先承包权。
二、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。
三、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,由广州市花都区人民法院裁判解决 。
九、本协议经双方签字后生效。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
实木加工合同范本 第九篇
甲方(需方):
乙方(供方):
一、产品名称、型号、金额、供货时间及数量:
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:
一、严格按照图纸及国家有关标准进行验收。
二、如乙方在加工过程中发现图纸有可疑点,及时与甲方联系,甲方在三个工作日内以书面形式确认后生产,工期顺延。
三、乙方对产品质量负全部责任,保证产品质量,如在使用过程中出现质量问题由乙方负责。如因人为损坏,则由责任方自行负责。
三、交(提)货地点、方式:
由乙方从生产现场运至璧山青杠博张公司工地安装现场交货。
四、运输方式、安装和费用负担:
由乙方组织行车梁构件的运输及安装,对安装质量负责,并承担运输和安装的费用。
五、合理损耗及计算方法:
构件在运输及安装中发生的损坏由乙方自行负责。
六、验收标准、方法及提出异议期限:
严格按照图纸及双方约定质量标准验收,出厂前二天由甲方对产品进行二%抽检。
七、付款及结算方式:
合同签订叁个工作日内由甲方付给乙方总价的五零%货款,构件在安装前甲方在乙方生产现场验收构件后叁日内付足另外五零%的货款,乙方收到款项即组织构件的正常安装工作。
八、违约责任:
甲方有以下行为的属违约:
甲方未按约定付款,乙方有权停工或不发货,工期顺延;甲方支付乙方
乙方有以下行为属违约:
一、私自改变施工图制作;
二、因乙方原因不能按时交货,乙方支付甲方五零零元/天违约金,但因停电等不可抗拒因素影响加工,则工期顺延。
三、在制作过程和安装过程中的质量、安全由乙方自行负责承担;由此耽误工期乙方支付甲方每天五零零元,停工损失费。
九、合同争议解决方式从下列两种方式中选择一种:
(一)因履行本合同发生的.争议,由当事人协商解决,协商不成时,提交重庆仲裁委员会仲裁。
(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉
十、其他约定事项:
一、该合同单价系含税价。
二、工期为六零天(从签订合同之日起算制作和安装必须全部完成)。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
实木加工合同范本 第一零篇
收购方:(以下简称甲方)
供材方:(以下简称乙方)
经双方共同协商,甲方同意向乙方收购木材,现就具体木材收购事宜达成如下条款:
一、收购木材具体树种、材种、规格要求:树种:当年采伐的马尾松,材种:原木,规格:小头去皮最小直径㎝~㎝,长度。
二、收购木材数量及价格
一、木材数量约____立方米,其中:口径二零㎝以上数量不允许超过五%。具体数量以实际双方检量数量为准。
二、木材收购价格:____元/立方米(¥____),该木材收购价为场地收购价,包含上车装车工资(装上大车)。
三、木材检量方法:以小头去皮最小直径缝进双足码检尺为准,具体检尺办法为:~㎝以一四㎝计算,~㎝以一六㎝计算,~㎝以一八㎝计算,~㎝以二零㎝计算,以此类推。
四、供材期限:
五、交货地点:由甲方指定地点(后八轮货车可到之处)。
六、质量标准:严格按照国家木材检验标准,弯曲度在三㎝以内。
七、木材款付款方式:
一、在本合同签定之日甲方向乙方支付收购木材保证金____元(¥____)。
二、每收购壹车木材结算一次,最后一车木材款与保证金抵扣结算。
八、甲乙双方的权利、责任及义务
一、甲方需按时向乙方支付木材款;
二、乙方需向甲方提供木材运输凭证,包括林木采伐许可(运输联)、木材销售发票、木材运输码单、木材运输外运证、植物检疫证等。
三、在乙方无法向甲方提供以上运输证件时,甲方有权解除合同并向乙方主张违约责任。
九、违约责任:
一、自本合同签定生效且乙方收到甲方全额保证金后,乙方无法向甲方提供约定木材数量八零%以上及必要的木材运输凭证,属乙方违约;在未经甲方书面许可情况下,乙方不得擅自将木材销售给第三方或解除本合同,否则属乙方违约。违约方需向守约方支付三倍保证金的违约金,同时赔偿守约方因此造成的经济损失。
二、自本合同签定生效且乙方收到甲方全额保证金后,若甲方不按约定向乙方收购木材并支付木材款(除天灾和不可抗拒的原因除外),则乙方有权没收保证金,同时将木材销售给第三方。因此给甲方造成的经济损失由甲方自行负责,乙方不承担任何责任。
十、本合同发生纠纷双方协商解决,未尽事宜由双方另行协商修改或补充,修改或补充的条款、协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):______________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_____________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日