普通设计合同范本

普通设计合同范本 第一篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

资质等级:

甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

一、工程概况：

二、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

三、工期

四、工程质量标准：

五、工程造价：

六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

七、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

八、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

九、违约责任

一)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的五%为违约金。；

二)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

三)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿

对方相应的经济损失；

四)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的'一%为违约金；

五)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

六)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的一%为违约金；

一零、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

一.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

二.向合同签订地人民法院起诉。

一一、其他具体规定

一)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，

甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内)；

二)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，

甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

三)、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

一二、附则

一)、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字

(盖章)后生效。

二)、本合同签订后工程不得转包。

三)、合同履行完后自动终止。

四)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字)：

乙方代表(签字)：

签约日期：年月日

签约地点：

合同附件：

附件一：装饰装修工程施工项目确认表

附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附件三：家庭居室装饰装修工程报价表

附件四：甲方提供装饰装修材料明细表

附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附件七：装饰装修工程变更单

附件八：工程验收单

附件九：工程结算单

附件十：工程保修单

装饰装修工程施工项目确认表

(附表一)

号施工项目居室一

平方米居室二

平方米居室三

平方米门厅

平方米卫生间一

平方米卫生间二

平方米阳台

平方米厨房

平方米zz

四、装饰作法

一.涂料二.塑料墙裙三.木踢脚四.砖踢脚五.塑料踢脚六.窗帘盒七.暖气罩八.木质阴角线九.石膏阴角线一零.包门套一一.包窗套一二.包门一三.现制门一四.现制窗一五.现制吊柜一六.现制地柜一七.现制落地柜一八.包管道一九.暖气移位二零.管道改线二一.供电改线二二.作防水二三.灯具安装二四.洁具安装二五.油烟机安装二六.排风扇安装二七.热水器安装二八.洗手盆安装二九.洗菜池安装三零.拖布池安装三一.防盗门安装三二.铝合金门窗三三.挂镜线三四.饰物、镜子三五.甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位：元

序号装饰内容及装饰材料

规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额

甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

甲方提供装饰装修材料明细表(附表四)

金额单位：元

材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

乙方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

工程验收单(附表八)

序号主要验收项目名称验收日期验收结果

整体工程验收结果年月日

全部验收合格后双方签字盖章：

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

工程结算单(附表九)年月日

一合同原金额z

二变更增加值z

三变更减值z

四甲方已付金额z

五甲方结算应付金额z

甲方代表(签字盖章)：乙方代表(签字盖章)：

工程保修单(附表十)

普通设计合同范本 第二篇

第一部分 信息系统工程委托监理合同

委托人________监理人_______双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的信息系统工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：__________

工程实施地点：______

工程总投资：________

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的'定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

一.本合同标准条件;

二.本合同专用条件;

三.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限和方式，向监理人支付报酬。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

七、本合同一式_______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

委托人：(签章)______ 监理人：(签章)______

住所：________________ 住所：________________

法定代表人：(签章)__ 法定代表人：(签章)__

开户银行：____________ 开户银行：____________

账号：________________ 账号：________________

邮编：________________ 邮编：________________

电话：________________ 电话：________________

本合同签订于：_______年_______月_______日

普通设计合同范本 第三篇

委托方(甲方)：

承包方(乙方)：

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订合同，以便共同遵守。

第一条工程概况：

一、工程地址：。

二、居室规格：

三、承包方式：包工包料。

四、施工内容：施工内容祥见本合同附件。

五、工程开工日期：

六、工程竣工日期：

七、工程总天数：____天。

第二条工程总价款：

工程总价款：付款方式：一次性付款。

第三条质量要求：

一、工程使用主要材料的.品种、规格、名称给双方认可。

二、工程验收标准，双方同意参照国家规定执行。

三、施工中，甲方如有增加施工项目，双方应确认，增加的费用，应另签订合同。

四、凡由甲方日行采购的材料、设备、产品质量四甲方负责，施工质量由乙方负责。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

普通设计合同范本 第四篇

建设单位：_________，以下简称甲方;

设计单位：_________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。

二、甲方义务

一.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应__知乙方参加竣工验收。

二.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

三.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务

一.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在________年____月____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。

二.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

三.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费

甲方将乙方提供的设计文件交由三-五家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

五、违约责任

一.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

二.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

三.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

六、其它

本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

建设单位(甲方)(盖章)：_________

设计单位(乙方)(盖章)：_________

代表人(签字)：_________

代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

普通设计合同范本 第五篇

委托单位：（以下简称“甲方”）

设计单位：（以下简称“乙方”）

由于 合同细节磋商未达成一致原因，致使甲乙双方于 二零xx年 一 月 二四 日签订的 （合同编号为：，以下简称“原合同”）不能继续履行，双方协商后达成以下协议：

一、乙方已完成设计工作包括：

xxxxx

二、合同费用结算：

原合同的`设计费总额为元（币种为 人民币 ）。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的约定，甲方应付共计元，甲方已付元，甲方应付未付元（大写： 元整），除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。

三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。

四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。

五、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

协议签订日期： 年 月 日

签约地点：

普通设计合同范本 第六篇

甲方：_________

乙方：_________

甲方委托乙方对_________(以下简称“_________”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

一、项目名称：_________环境景观工程

二、项目地址：_________

二、设计工作内容

一、甲方提供的_________用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);

二、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板

三、施工现场监理

三、设计阶段、设计深度、设计周期

一、方案设计阶段

(一)甲方配合内容

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层平面图。

b.组织乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

(二)乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图(一：一零零的彩色、黑色各一)

b.各区域大样图、剖面图、彩色草图

c.方案设计说明书

d.工程成本估算

以上所列图纸向甲方提供三套，设计师并负责向甲方解说一次。

(三)设计周期：六个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日)

二、扩初设计阶段

(一)甲方配合内容

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

(二)乙方完成内容及标准

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。

e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

g.工程成本概算。

以上所列图纸(二号图)向甲方提供五套和一张扩初图光盘(含全部内容)，设计师并向甲方解说一次。

(三)设计周期：一零个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日)

三、施工图设计阶段

(一)甲方配合内容：确认扩初阶段成果

(二)乙方完成内容及标准

a.总平面分布图(一：一零零)

b.详图指引图(一：一零零)

c.放线定位图(一：一零零)

d.各细部标高图(一：一零零)

e.各区域灌溉及给排水图(一：一零零)

f.园林灯具照明及电路系统图(一：一零零)

g.各区域物料图及样板材质和色彩

h.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)

i.灌木布置平面图及定位图

j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图

k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)

l.各区域铺地、台阶、建小品的.建筑、结构施工详图(一：二零)

m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(一：二零)

n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(一：二零)

o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(一：二零)

p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图(一：二零)

q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料

r.施工图预算

以上所列图纸(二号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

(三)设计周期：一零个日历天(从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日)

四、设计监理阶段(施工现场服务)

(一)甲方工作内容：确认施工图说，组织设计交底和图纸会审，组织现场工作，准时通知乙方。

(二)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

(三)乙方工作内容时间安排由甲方提前一二小时通知。

四、设计费用计算及支付

一、设计费用计算：本工程总绿化用地_________㎡，按实际绿化用地每平方米_________元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民币_________万元(大写：_________元正)

二、设计费支付方式

(一)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款_________万元(大写：_________元正)。

(二)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费_________万元(大写：_________元正)。

(三)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费_________万元(大写：_________元正)。

(四)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费_________万元(大写：_________元正)一次性支付给乙方。

(五)设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

(六)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

五、违约责任

一、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

二、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的二%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的二%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的二%的违约金。

六、其它

一、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。

二、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

三、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。

四、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

签订地点：_________

签约时间：_________年____月____日

普通设计合同范本 第七篇

聘 方：________(以下简称甲方)

受聘方：__________________(以下简称乙方)

甲乙双方已相互关于了涉及本合同主要内容的有关情况，在自愿平等和相互信任的基础上，签定本合同，以便共同遵守。就_________年_________月开始，乙方为甲方提供_________服务之事宜，现特订立本协议。具体条款如下：

第一条：工作时间

甲方对于乙方实行兼职工作的方式。甲方乙方可以通过邮件、QQ、电话等方式联络工作事宜。甲方确因客观因素及工作需要乙方到公司商议时，乙方可以按照每月_______次前来公司，特殊原因除外。

第二条： 工作流程及职责

第三条 协议期限

本协议有效期为_________年，自双方签订之日起至_________年_________月_________日止;契约期满时，双方希望继续维持契约关系时，则须另行订立新契约。

第四条 违约责任

(一)要求乙方按时完成任务。如果没有经过商议，由于乙方的过错和拖延时间给甲方造成严重损失，甲方将依然拥有追究赔偿的权利。

(二) 乙方有能力却不履行具体下达的任务单时，经商议无效，甲方有权扣除乙方一定的设计费;

(三) 甲方不认可乙方制作的平面设计方案，乙方积极配合却多次还得不到设计认可的情况下，甲方可以提出终止合同。

第五条 劳动报酬和福利待遇

工资结算方式： 每月结算__________元/月

工资结算日期：每个月的_________日

第六条 合同生效、中止与结束

(一) 本合同需经甲乙方签字后有效，文件一式二份，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准;

(二) 因甲方原因要求中途停止设计工作的，按本合同第四条第三款执行，并结束本合同关系;

(三) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条 合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列方式解决：

一、 向消费者委员会申请调解;

二、 向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

三、 向有管辖权的人民法院起诉;

四、 其它解决方式：_______________ 。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

普通设计合同范本 第八篇

建设的的单位：____，以下简称甲方；

设计的单位：____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

第二条 甲方的义务

一、甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

二、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

三、在工程开工前，甲方应组织有关施工的单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

四、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

五、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

一、乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（二）。）

二、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

三、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

四、设计的单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条 设计的修改和停止

一、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

二、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

三、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条 设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的二零%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条 奖励与违约责任

一、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

二、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。

三、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

四、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

五、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条 其它内容___________________。

本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法 院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等的单位各留存一份。

建设的单位（甲方）： 设计的单位（乙方）：

代表人：____ 代表人：____

联系人：____ 联系人：____

通讯处：____ 通讯处：____

电话或电报：____ 电话或电报：____

开户银行：____ 开户银行：____

帐号：____ 帐号：____

__年__月__日

普通设计合同范本 第九篇

规划 设计 合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

委托方：

设计方：

签 订 日 期：

委托方：[ ]

设计方：[ ]

委托方委托设计方承担[ ]规划设计，工程地点为

[ ]，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

第一条 本合同签订依据

《_合同法》、《_城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《辽宁省城市规划设计行业收费标准》和《工程设计收费标准》。

国家及地方有关规划设计管理法规和规章。

规划项目批准文件

其他：

第二条 设计依据

委托方给设计方的委托书或设计中标文件

委托方提交的基础资料

设计方采用的主要技术标准是：

□《城市规划编制办法实施细则》

□《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ一三七-九零）

□《村镇规划标准》（GB五零一八八-九三）

□《城市居住区规划设计规范》（GB五零一八零-九三）

□《城市道路交通规划设计规范》（GB五零二二零-九五）

其 他：

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

合同书

中标函（文件）

委托方要求及委托书

投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写） 名称 ：

规模 ：□ 用地□ 人口 □ 其他 阶段 ：□ 区域规划□ 总体规划 □ 分区规划□ 控制性详细规划

□ 修建性详细规划 □ 专项规划 □ 其他 设计内容：

第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

□地形图纸（比例尺[ ]）

□地形图电子文件（□光盘 □软盘）

□其它资料

□时 间

第六条 设计方向委托方交付的设计文件、份数、地点及时间

□蓝图[ ]套

□彩图[ ]套

□说明书或文本[ ]套

□时间、地点[]

第七条 费用

根据本合同第条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费为

[ ]万元。

如果上述费用为估算设计费，则双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计也应做相应调整。

第八条 支付方式

本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的三零%，计[]万元作为定金及启动资金（合同结算时，定金抵作设计费）。

设计方提交[]设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的四零%，计[]万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，分期分批向设计方支付总设计费的三零%，计[ ]万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

双方可委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

委托方责任

委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

委托方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限一五天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议

（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。

在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的全部支付。

委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过三零天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

设计方责任

设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现、、

、规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

设计合同有效年限为[ ]年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方设计错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向委托方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的[ ]%。

由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，委托方与设计方应及时协商解决。也可由当地规划或建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由

[ ]仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本合同双方签字盖章即生效。一式[]份，委托方[]份，设计方

[]份。

本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方名称：设计方名称：

（盖章） （盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 项目经理：（签字）项目经理：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）

备 案 号：经 办 人：

备案日期： 年 月 日鉴证日期： 年 月 日

普通设计合同范本 第一零篇

工程名称：

工程地点：

合同编号：

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人委托设计人承担“XX”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同依据

本合同依据下列文件签订：

《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（二零xx）。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

二、工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地址：

(三)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积㎡（其中地上约㎡，地下约㎡）.

(四)该项目主要使用功能：.

(五)投资估算：约万元人民币.

三、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务

设计范围

□建筑室内装饰设计；

□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计；□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计；□智能化专项设计；□厨房工艺设计；□专业照明设计；□家具设计与选型；□陈设配饰设计与选型；□室内建筑声学设计；

□装修引起的结构修改设计；

□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计)；□舞台机械设计；□舞台灯光设计；□设计概算;□施工图预算；

□BIM验证设计；□特殊工艺设计。

不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计；不含超越设计人资质范围的专业设计。

设计阶段

包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。

设计深度

满足二零xx年一一月住房和城乡_颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

设计规范

本合同设计采用_现行的相关规程和规范。

设计服务

解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。

四、设计费及支付

本合同暂定设计费为元（大写：）。

包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过二天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人方另行支付。

长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。

以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。

付费进度

注：合同履行完毕后，定金抵作设计费。

注：一在发包人方所提供的设计资料（含设计确认单及开始下一阶段设计指令等）能满足设计人进行相应

阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。

二）上述设计时间不包括国家法定的节假日。

三）设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。

五、发包人责任

发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

六、其他约定事项

七、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

八、本合同履行完成后自动终止。

九、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代理人：代理人：

签订时间：签订时间：

单位地址：某公司单位地址：

邮政编码：邮政编码：

普通设计合同范本 第一一篇

甲方：————（以下简称甲方）

乙方：___________广告传播有限公司（以下简称乙方）

经双方充分协商，根据《民法典》相关规定，特签署本合同。

一、合同内容：

一.质量要求：___________________________

二.质量要求：___________________________

三.质量要求：___________________________

二、合同金额：

共计人民币（大写）_____________________（小写）____________________

三、付款方式：

一、本合同签订后，甲方支付合同总额的____%，即人民币___________元（

大写：_____________________元整）。

二、项目结束后甲方向乙方支付合同余款，

即人民币______________元整（大写：_____________________元整）。

四、责任与义务：

一.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

二.乙方需在规定时间（________年____月____日前）完成，并送交甲方签字认可。

三.甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定：甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的`作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任：因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

七、其他事项：

八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表签名：_______________代表签名：_______________

地址：____________________地址：____________________

电话：____________________电话：____________________

传真：____________________传真：____________________

日期：_________________________

普通设计合同范本 第一二篇

发包人代表(甲方)：_____________________

承包人代表(乙方)：_____________________

合同双方根据《_合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

一、甲方将位于________________________的一件套房交由甲方装修，总面积为________平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

二、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

三、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

四、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

五、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

六、乙方要遵守室内装修的`管理规定，不得污染环境、不得扰民。

七、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

八、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

九、总工程的费用为________元，在工程结束后_______个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方(签章)：__________________

乙方(签章)：__________________

_________年______月___日

_________年______月___日

普通设计合同范本 第一三篇

甲方(全称)：______________

乙方(全称)：______________

依据《_民法典》和有关法规的'规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托设计内容：所有与项目相关的平面设计，包含但不局限于以下广告创意及设计出品(以下内容根据实际需要确定)

二、设计费用

一、年费合作形式收费：￥：_____________元整，大写：_____________元整。

二、月费合作形式收费：￥：_____________元整，大写：_____________元整。

三、单个项目合作收费：

三、收费形式

一、年费合作形式收费按季度付费：甲方需在______年______月______日至______年______月______日支付一季度费用：￥：___________________元整，大写：_____________元整。

二、月费合作形式收费按月支付：甲方需在合同签订后______个工作日将本月费用支付给乙方，￥：___________________元整，大写：___________________元整。甲方并于以后每月x日支付乙方月费。

三、单个项目合作收费：甲方需在确定设计内容后支付乙方______%设计费用，设计稿件甲方签字完成后三个工作日内，甲方需支付乙方剩余%设计费用。

甲方：______________________乙方：______________________

签订日期：__________________签订日期：__________________

普通设计合同范本 第一四篇

甲方：__________

乙方：__________

依照《_合同法》等相关法律法规的规定，遵循自愿平等、诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，共同遵守执行。

第一条 设计项目

项目名称：广汉市广信臵业有限公司(曼哈顿)送配电工程

项目地点：广汉市

第二条 乙方承担设计的依据

属地电业局供电方案通知书

本工程设计合同书

建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图

用地红红线图

第三条 设计范围及主要设计工作内容

设计范围

一、从一零KV广城三路中一七号杆“T” 接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。

二、低压包括三九八户表及商业三二户的配电相关电气设计。

三、配电室包括平面布臵图，电缆沟剖面图，电缆沟支架剖面图，配电屏安装大样图及配管图

四、高低压屏采用GGD柜，并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等等。

五、户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。

六、该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。

七、该设计应充分参照德阳电业局广汉供电局高压供电客户供电方案答

复单中内容设计，并符合当地供电局验收标准。

第四条 乙方完成该项目设计的技术指标

设计图纸能正确反映建设方用电意图，便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护，其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。

提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁)，满足属地供电主管部门的技术习惯要求，并通过电力部门的技术审查。

第五条 甲方应向乙方提供的基础资料和配合

甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。

甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章，图纸日期应在有效期内)。

甲方提供用电场地区域一/五零零总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。

甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。

第六条 乙方的承诺和保证

乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。

对于甲方向乙方提供的一切资料，除为本项目设计外，未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。

乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成，不得对任意部分对外转包或分包。

乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底，解决施工中的有关技术问题，负责设计变更，参加该项目试车和工程竣工验收。

乙方交付设计文件后，协助上级主管部门的审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充，并不再另行收取任何费用。

除项目特殊要求或经甲方同意外，乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。

第七条 设计进度及图纸套数

甲方将基础资料提交给乙方，乙方收到资料后，必须在 个日历天数内完成，并向甲方提交完整的设计图 套。

第八条 设计咨询费的计收和结算

设计收费依据

本工程设计费按国家规定的现行收费标准计收费用，依据标准为国家计委、_二零xx年《工程勘察设计收费标准》，国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行协商。本工程勘察设计费用：人民币￥ (大写： 元整)。

设计费的支付

本合同经双方签字盖章后生效，甲方在合同签订后 个工作日内按勘察设计费的 %:人民币￥ (大写： 元整)支付乙方预付款，在乙方提交了全部施工图并通过审核后 个工作日内，甲方向乙方支付勘察设计费的 %:人民币￥ (大写： 元整)。设计费以转账的方式支付，乙方收到甲方支付勘察设计费有效地转账支票后，乙方向甲方开具等额正式的.合法发票。

第九条 违约责任

乙方在第六条中的声明不实或未尽到保证义务的，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

除不可抗力和甲方原因外，乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件，每逾期一日，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

由于乙方原因，设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应当退还甲方已付设计费用及其利息，造成甲方损失的并应赔偿甲方的一切经济损失。

甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的，甲方支付相应的违约金或赔偿金。

第一零条 其他

与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担，确需乙方配合的，经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的，工期不予顺延，相关责任承担参照本合同第九条的规定。

项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线网改造的原则。

该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后，因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的，即使该项目工程通过竣工验收，但经鉴定确属设计原因造成的，乙方应当承担由此造成的一切经济损失并承担一切的行政处罚后果。

第一一条 合同份数及有效期

本合同一式肆份，甲乙各贰份。本合同从双方签订盖章之日生效，工程竣工验收合格后失效。

第一二条 解决争议条款

本合同项下发生的纠纷和歧义，双方协商解决;协商不成，可向广汉市人民法院提起诉讼。

第一三条 其他未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：__________乙方：__________

代表人：__________代表人：__________

联系地址：__________联系地址：__________

联系方式：__________联系方式：__________

开户银行：__________开户银行：__________

账号：__________账号：__________

合同签订时间：__________合同签订地点：__________

普通设计合同范本 第一五篇

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经双方充分协商，根据《_经济合同法》相关规定，特签署本合同。

一、合同内容：

质量要求：

质量要求：

质量要求：

二、合同金额:

共计人民币( 大写 )_____________________(小写 )

三、付款方式:

一、本合同签订后，甲方支付合同总额的五零%，即人民币￥___________元( 大写：_____________________

元整)。

二、项目结束后甲方向乙方支付合同余款， 即人民币￥______________元整(大写：_____________________

元整)。

四、责任与义务:

一. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

二. 乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成，并送交甲方签字认可。

三. 甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任:

因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

七、其他事项：

八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表签名： 代表签名：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

日期： 日期：

普通设计合同范本 第一六篇

甲方：__________公司

乙方：__________公司

依据《_民法典》和有关法律、法规规定，乙方接受甲方的设计，就设计相关事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托设计事项：

甲方委托乙方为其设计_(广厦建工)标志_。

二、设计费用：__________

设计费用总计为：__________人民币____________元(大写：_______________元整)。

三、付款方式：

甲方需在合同签订之日起________个工作日内，向乙方支付设计全款，付款方式为一次性现金支付或转账。

四、设计交付方式：

一、乙方自合同签订之日起一五日内，以电子稿形式向甲方交付设计方案。

五、知识产权约定：

一、甲方在未付清设计费用之前，设计的.作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

二、甲方将设计费用结算完毕时，取得_广厦建工标志_设计作品的著作权。

六、双方的权利义务：

甲方权利：

一、甲方有权对乙方的设计提出思路和建议，以使乙方设计的作品更符合甲方文化内涵。

二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

三、甲方在付清设计费用后享有设计作品的著作权。

甲方义务：

一、甲方有义务按照合同约定按时支付相关费用。

二、甲方有义务为乙方设计作品提供相关资料。

乙方权利：

一、乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计参考。

二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

三、乙方在甲方未付清设计款项之前，对设计的作品享有著作权，有权限制甲方使用该设计作品。

乙方义务：

一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

二、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

三、乙方在甲方付清设计款项之后，未经甲方许可，不得随意使用该设计作品。

七、后续服务：

一、甲方如需制作企业形象识别系统应用部分，需另行协商费用。

二、企业形象识别系统应用部分包括：

A.办公用品：信封、信纸、便笺、名片、徽章、工作证、请柬、文件夹、关于信、帐票、备忘录、资料袋、公文表格等。

B.企业外部建筑环境：建筑造型、公司旗帜、企业门面、企业招牌、公共标识牌、路标指示牌、广告塔、霓虹灯广告、庭院美化等。

C.企业内部建筑环境：企业内部各部门标识牌、常用标识牌、楼层标识牌、企业形象牌、旗帜、广告牌、POP广告、货架标牌等。

D.交通工具：轿车、面包车、大巴士、货车、工具车、油罐车、轮船、飞机等。

E.服装服饰：经理制服、管理人员制服、员工制服、礼仪制服、文化衫、领带、工作帽、钮扣、肩章、胸卡等。

F.媒体：电视广告、杂志广告、报纸广告、网络广告、路牌广告、招贴广告等。

G.产品包装：纸盒包装、纸袋包装、木箱包装、玻璃容器包装、塑料袋包装、金属包装、陶瓷包装、包装纸。

H.公务礼品：T恤衫、领带、领带夹、打火机、钥匙牌、雨伞、纪念章、礼品袋等。

八、违约责任：

违约责任由违约方承担。

九、合同生效：

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

甲方代表签名：________乙方代表签名：__________

地址：______________地址：______________

电话：______________电话：______________

传真：______________传真：______________

乙方开户行：______________

乙方开户帐号：__________

日期：________年_____月_____日日期：______年_____月_____日

普通设计合同范本 第一七篇

承接方(乙方)：________

工程项目：________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况

一、工程地址：___________________________________

二、居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫

(一)______室，计______平方米;

(二)______厅，计______平方米;

(三)______厨房，计______平方米;

(四)______卫生间，计______平方米;

(五)______阳台，计______平方米;

(六)________过道，计______平方米;

三、其他(注明部位)____________，计________平方米。

总计：施工面积____________平方米。

四、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

五、委托方式：____________________________________________

六、工程开工日期：______年______月______日

七、工程竣工日期：______年______月______日

工程总天数：________天

第二条：工程价款

工程价款(金额大写)___________________元，详见《家庭装潢工程材料预算表》。

一、材料款__________元;

二、人工费__________元;

三、设计费__________元;

四、施工清运费__________元;

五、搬卸费__________元;

六、管理费__________元;

七、税金()___________元;

八、其他费用(注明内容)______________元。

第三条：质量要求

一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。

二、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB三一/T三零-一九九九《住宅装饰装修验收标准》规定。

三、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

四、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

五、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

六、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：材料供应

一、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

二、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

三、甲方负责采购供应的材料、设备，详见《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的一零%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

一、合同一经签订，甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的五零%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的四零%。剩余一零%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

付款百分比

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

甲方付清工程价款，详见《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

二、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的`价款，当场结清。

三、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

四、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的一%支付给乙方。

第六条：工程工期

一、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的一%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的一%作为误工费支付给乙方元。

二、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙出。

普通设计合同范本 第一八篇

委托单位：______________________________(以下简称甲方)

设计单位：______________________________(以下简称乙方)

根据《_经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条 工程项目

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

工程任务批准文件：__________________________(见附件一);

北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件二);

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件三)。

第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照_规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料： 序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注

(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件： 序号 设计文件名称 份数 交付日期 备注 提交设计文件的份数以国家物价局和_的规定为准，超出部分另行收费。

(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

第三条 设计收费及支付方法

(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

(二)本工程设计收费详见附件三_委托设计项目表_。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的二零%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

(三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的三零%(不含定金)。

(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

(六)本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第四条 双方责任

(一)甲方责任

一、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

二、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

三、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

四、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

五、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

六、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

普通设计合同范本 第一九篇

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

一、消防栓系统

二、自动喷淋系统

三、自动报警系统;

以上内容以施工图设计及预算范围为准，承包方的施工内容包括以上各系统的安装，设备安装及调试。

三、合同工期

开工日期:以发包方通知的`正式进场施工时间为开工日。

四、质量标准

工程质量标准:合格

承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。

五、合同价款

合同价款为：_________。如在施工中因发生设计图纸变更或工作联系单，依据变更单增减工程价款。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

一、本合同协议书

二、本合同专用条款

三、本合同通用条款

四、标准、规范及有关技术文件

五、施工图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含议与本协议的其他组成文本中分别赋予它们的定义相同。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

普通设计合同范本 第二零篇

甲方：_______乙方：_______

代表：_______代表：_______

甲、乙双方在协商一致下，本着互惠互利、诚实信用的原则，并在平等、自愿的基础上签订本规划设计合同。本合同内容严格遵守《_民法典》及其他相关法律规定。甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况：

一、工程地点：

二、使用性质：

二、设计程序及付款方式：

一、本合同设计面积为：_______平米，设计费单价为：_______ _______元每平米，设计费总价为_______元，（大写：_______ _______元整）。此费用不含差旅费，竣工图绘制；

二、设计费支付方式；

一）设计协议签订后次日，即由甲方支付乙方方案设计定金为总设计费的三%，即

RMB _______元（大写：_______）；

二）在甲方确认平面方案图后，支付效果图设计费，即总设计费的五%，RMB _______元（大写：_______）整，并交付甲方四张重点区域效果图（效果图如增加一张效果图按/张）；

三）在甲方确认效果图后支付施工图设计费即总设计费的一五%，RMB __________元整；（大写：_______），画施工图包括平面布置图，天花平面图，立、剖面图等；

四）施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的五%_______元，RMB _______元整（大写：_______）；

三、非归属乙方设计的专业施工图，诸如：建筑结构、消防等专业设计，由乙方提供使用配置标准，并由甲方委派专业设计部门设计。

四、施工图由甲方签字确认后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

第一条本合同设计项目内容：

一、设计周期：

本次设计预计历时【四二个工作日】，自收到第一笔设计款之日起算。

平面图设计【七个工作日】提交，确认后进行下一程序；

效果图制作【一个工作日】提交，确认后进行下一程序；

施工图制作【二五个工作日】提交。

以上所列标准工作时间，不包含各设计阶段与甲方汇报及甲方内部审核批准设计成果所需要时间，具体工作时长应以双方商务合同确定时间为准。

第二条甲方应向乙方提供的相关资料及文件：

第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

以上装饰设计图则经甲方确认后用于后期施工之依据，但可根据现场实际情况经设计师同意做出更合理的调整和修改。

第四条乙方权利和义务

一、乙方应按技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求和设计资料进行各阶段的室内装修设计；

二、按照合同规定的内容、进度向甲方交付设计文件，并保证设计文件的质量；

三、向甲方提供规划设计方案（ppt、pdf或jpg格式）、施工图集（dwg、jpg或pdf格式）；

四、在施工进行前，甲乙双方和施工方三方共同对图纸进行施工前的设计意图交底和交接工作。整个项目派出专业设计师赴现场两次，对施工中出现的和设计相关的问题进行现场答疑，协助解决问题；

五、乙方提供服务的设计专业人员，应当从事本行业设计工作年限满三年，主要负责人员应当在设计行业工作满五年。

第五条甲方权利和义务

一、甲方应及时向乙方提供本项目规划设计所必需的项目基础资料、现状图纸等；如因甲方不能及时提供相关规划设计相关基础资料造成或乙方不能在约定的设计周期内完成设计，甲方应承担全部后果，并对所提供资料的完整性、有效性和正确性负责；

二、为保障设计质量，甲方应积极配合乙方设计工作；

三、甲方有权使用乙方提供的设计方案、资料图纸、数据、专利技术等成果，但应保护乙方的知识产权。未经设计人同意，甲方对乙方交付的设计方案、资料图纸、数据、专利技术等不得擅自修改、复制或向第三方人转让，或用于本合同外的项目。如发生以上情况，甲方应负相应的法律责任，乙方有权向甲方提出索赔；

四、所有方案、图纸均需由甲乙双方进行书面确认后，方可进行装修施工之操作。在每一阶段工作完成后，甲方应审阅乙方图纸，认可后应在认可文件上签证或邮件方式确认。如甲方在收到乙方图纸后三日内不做任何答复即视为认可设计。如有其他事情，需要通知乙方以调整工作时间；

五、甲方应在乙方提供设计规划方案、效果图、施工白图，及时确定图纸，如因修改方案所导致的设计周期不计算在本协议规定设计周期内，具体修改时间由甲乙双方协商确定；

六、在任何一个设计阶段，设计成果文件经甲方确认之后，甲方要求修改方案（即甲方要求已经确认后的设计风格及功能、面积范围进行修改设计的情况），须书面通知乙方，若增加工作量大于一%，甲方需支付超额设计服务费，乙方在接通知后三日内向甲方提交返工费用预算，经双方共同协商后签订补充协议。

第六条违约责任

一、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始本项目设计相关工作的，退还甲方已付的预付金；已开始设计工作的，乙方不退换定金，且甲方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

二、甲方应按规定的金额和时间向乙方支付设计费，以保证乙方顺利开展工作，如果甲方未按照合同约定时间付款，或者未按照合同约定数额付款，由此造成的时间等其他损失，乙方不承担责任。

第七条解决争议的办法

在合同履行过程中，如发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以向乙方当地上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。

第八条合同的变更与解除

一、本合同经双方协商一致，可以变更或解除，变更或解除协议应采用书面形式；

二、工程设计期间，如因非乙方因素而造成的设计工作暂时停工或部分停工，甲方均须以书面形式正式通知乙方停止设计工作，双方应另行协商决定；

三、工程设计期间，由于乙方原因延误本合同规定的设计文件的交付时间；

四、合同有效期间，甲方如未能按合同规定履行付款义务，乙方将有权在发出催款通知的三日后停止对甲方的一切服务，并有权向甲方追讨全部已完成设计部分的设计费用，以及因此给乙方所带来的一切经济损失；

五、出现下列情形之一的，乙方可以解除合同，但应提前三天向对方发出书面解除通知，合同解除并不影响各方解除合同前依法应享有的权利和承担的义务；

a、甲方未按约定履行工作职责，在限定期限内仍未整改的.；

b、甲方因自身工作失误给乙方造成损失拒不赔偿的；

c、甲方擅自将本合同项下的指导业务转委托的。

第十条合同时效

一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方盖章签字并在甲方支付第一笔款项后生效；

二、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第十一条其他

一、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的_形_的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施，若业主需要应另行委托设计；

二、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关；

三、如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方承担交通费及旅差费；

四、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果；

五、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

六、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、邮件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）附图：设计区域面积图纸（签字）

甲方：_______乙方：

（盖章）（盖章）

代表人：（签字）代表人：（签字）

电话：_______电话：

日期：_______日期：_______

普通设计合同范本 第二一篇

委托方(甲方)： (以下简称甲方)

承接方(乙方)： (以下简称乙方)

根据《_合同法》、国家有关工程勘测设计管理法规和规章所规定的原则，结合居室装饰装修的特点。甲、乙双方本着完全自愿、互利互惠、精益求精、精诚合作的原则，经友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰装修设计项目：就甲方 长沙南郡明珠 小区 五 栋 室装饰设计项目;达成如下协议，以便共同遵守：

一、 工程概况：

一. 建筑面积： 平方米

二. 使用性质：跃层式住家房

三. 房屋结构：

二、 设计程序：

一、 设计前提：乙方在收到甲方提供的有关图纸，并到甲方房屋进行现场测量，出具平面设计方案。甲方在认可乙方提供的设计方案后可进行施工图设计。

二、设计内容：乙方提供甲方室内装饰设计施工图 二 套,效果图 二 张。 (注：客厅效果图一张和主卧室效果图一张)

三、设计收费及支付方式

一、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准收取设计费用，甲方应交纳全额设计费共计：￥ 元整(金额大写);优惠后设计费实收: ￥ 元整(金额大写)。(注：纯设计不享受任何设计费优惠)

(一) 设计收费标准：普通商品房/单间(每平方米三零元)、跃层式(每平方米五零元)、别墅(每平方米八零元)

(二) 详细预算费标准：每套按工程造价总额的计算。

(三) 效果图收费标准：客厅六零零元/张、餐厅/主卧室五零零元/张、小公装一零零零元/张 注：纯设计项目的设计费全额收取，乙方提供设计说明壹份;若甲方在未签施工合同前将施工图纸带出公司,需交全额设计费,暂做纯设计项目处理,设计费不退。乙方可免费进行三次图纸更改，如需继续更改，乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。甲方若将该项目装饰工程交予乙方施工，预算费全免;造价在六万元以下的工程，不论乙方是否负责施工，甲方都须交纳全额设计费。

(四) 支付方式：设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计费 定金 元整为总设计费的四零%。设计完结后施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的六零%元。

四、违约责任

(一) 由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

(二) 乙方已开始进行施工图设计，甲方单方提出解除合同，乙方所收费用不退。乙方在完成施工图设计后，若甲、乙双方在后续过程中因意见不统一延误了本合同规定的设计交付时间，甲方有权追究乙方责任

五、其它服务

纯设计项目，市内工程乙方设计师在装饰工程时免费到现场服务至少两次，进行现场放样及调整尺寸。

六、协议文本

(一)本协议中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

(二)凡本设计在实施前甲方应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

(三)本协议需经甲乙双方签字后有效，本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(四) 本协议未尽事宜，双方可在补充协议栏写明并双方签字认可。

(五) 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，履行完后自行终止。

补充协议：

甲方(签名)： 乙方(签名)：

住 址： 电 话：

电 话： 设 计 师：

手 机：

________年_____月______日 ________年_____月______日

普通设计合同范本 第二二篇

甲方：______________

乙方：______________

甲方委托乙方就甲方开发的项目提供导向标识系统规划设计(以下简称“设计”);

乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。

兹就以下事项达成本协议：

一、本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。

二、甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序：下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释，除非另有规定，在发生分歧时，文件应按以下顺序优先考虑：

一、本协议书

二、合同条款细则

三、甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料，所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。

甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度，准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。

四、甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的条件、期限和方式，如期向乙方支付款项，以此作为乙方的'报酬。

五、甲方指定为甲方项目负责人，乙方指定为乙方项目负责人，一经确定不得随意更改。如更换本项目之负责人，须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。

六、双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议，将通过友好协商的办法解决;若协商的办法不能解决争议，应由北京市仲裁委员会调解及仲裁，双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。

七、本合同文件正本一式六份，甲乙双方各持三份，本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方：______________乙方：______________

(盖章)(盖章)

法定代表人(授权签约人)：________法定代表人(授权签约人)：________

(签字) (签字)

营业地址：______________ 营业地址：______________

邮政编码：______________ 邮政编码：______________

电话：______________ 电话：______________

传真：______________ 传真：______________

日期：______________ 日期：______________

普通设计合同范本 第二三篇

设计委托单位(甲方)：

设计单位(乙方)：

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

甲方委托乙方承担 合川规划馆 工程的设计项目，建筑安装面积约为三零零零平方米，建设地点在合川区。

第二条 甲方的义务

一.甲方应在二零__年料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

三.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底。

四.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

五.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

一.乙方必须在年月日以前，向甲方交付设计效果图;施工图出图时间双方另行协商。其中，设计效果图一式二份，施工图设计文件一式二份。如甲方未及时提供设计资料，则设计交稿时间顺延。年五月三零日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行技术设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件)。

三.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

四.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

五.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条 设计的修改和停止

一.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，设计文件交付时间另定。

二.原定任务书如有重大变更而重做或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

三.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系并不得使用乙方提供的相同或相似的设计，如若使用，即按原约定设计费支付乙方。

第五条 设计费的金额和交付办法

一. 若设计单位仅负责设计不承担搭建工作，则设计费总额为若乙方负责设计并承包搭建工程，则设计费用总额为九零零零零元，大写人民币玖万元整，搭建费用另算且单独签订搭建工程合同;

二.本设计合同生效后整;乙方完成并提交甲方效果图文件后 三 个工作日内，甲方向乙方支付第二期设计费三万元，大写人民币叁万元整;乙方向甲方提交施工图文件后 三 个工作日内，甲方应向乙方结清全部设计费(若乙方不负责搭建此工程则支付三零万元设计尾款，大写人民币叁拾万元整;若由乙方搭建此工程仅付三万元设计尾款，大写人民币叁万元整)。

第六条 违约责任

一.合同双方当事人中任何一方未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

二.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方可将设计文件交付日期顺延。

三.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付设计费，应根据银行延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

四.除本合同约定情况外，任何一方擅自终止或解除本合同，则守约方有权要求违约方赔偿因终止或解除本合同而使守约方遭受的损失，该损失包括守约方所遭受的直接经济损失、因之向第三方承担的赔偿义务以及向国家司法或行政机关缴纳罚款、其它可期待利益损失以及为减少损失而支付的所有合理费用(包括合理的律师费用)。

第七条 其他约定

一.本合同自经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

二.在履行本合同过程中，双方认可的合同附件、报价、建议书、工作任务书(单)、协议、会议纪要、工作清单、总结等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

三.本合同传真件有效，如传真件与原件有误，以原件为准。

四.如履行本合同过程中产生争议，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向自己所在地人民法院提起诉讼。

五.本合同一式贰份，甲方执壹份,乙方执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通设计合同范本 第二四篇

委托方： 以下简称甲方)

设计方： 以下简称乙方)

根据《_经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：

一、 工程概况：

一.设计工程名称：北岭镇文化广场景观设计

二.设计工程面积： 以最终施工图为准

三 .设计工程范围： 景观设计方案效果与施工

二、 设计程序：

一.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M二×三元/M二计取，设计费总计 元。

二.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为 壹万 元。

三.乙方在收到甲方提供的设计定金，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内，提出设计构想，形成设计方案平面图，并准备下一步施工图制作，由甲方审阅。

四.在甲方确认平面图后，乙方开始制作施工图，并在一五天内完成所有施工图绘制，甲方方应在接到施工图纸后付给乙方设计费 壹万 元。

五.在甲方施工过程中根据乙方要求应极力配合并负责一定的技术支持，乙方施工结束并验收合格后支付设计尾款即 元。

六.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，施工图才算正式生效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

三、 双方责任：

一甲方责任：

一. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

二. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

三. 事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。

四. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

五. 施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也不再对甲方的设计负责。

六. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

七. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

二：乙方责任：

一. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

二. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

三. 乙方无故要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计订金。

四. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、 其它：

一. 如本设计项目非我公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，乙方应积极配合，甲方可酌情承担交通费及旅差费。

二. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

三. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。

四. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

五. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通设计合同范本 第二五篇

工程名称：

委托单位：

设计单位：

设计编号：

合同编号：

____年____月______日订

建筑安装工程设计合同

订立合同双方：

建设单位：__________________，以下简称甲方；

设计单位：__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一，工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________

二，甲方的义务

一，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的'技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

二，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

三，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

四，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

五，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三，乙方的义务

一。乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件

（二）。）

二。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

三。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

四。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四，设计的修改和停止

一。甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

二。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

三。甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

五，设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的二零％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

六，奖励与违约责任

一。在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__％奖励乙方。

二。由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。

三。甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

四。由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

五。因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七，其它

______________________________________________________________________。

本合同自一九____年____月____日双方签后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

代表人：

代表人：

联系人：

联系人：

通讯处：

通讯处：

电话或电报：

电话或电报：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

____年____月____日订

普通设计合同范本 第二六篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，在公平、公正、互惠互利的原则下达成以下协议：

一、标的内容:

“xxxx”项目平面设计服务

二、甲方委托乙方的工作内容：

乙方专门成立“xxxx”项目小组，负责该项目的项目平面设计，包括以下内容：

、项目品牌管理规划

一、基础系统设计(已有)

二、应用系统设计

A：楼盘展示系统设计 B：销售用品系统设计 C：楼盘导示系统设计

三、户外广告类

A：现场导示牌、路牌广告、候车亭、车体广告等

、项目全程宣传品设计、制作

一、售楼书设计(含单张、折页设计等)

二、售楼处展板设计;

三、购楼导向手册;

四、其它宣传品的设计;

五、报纸广告的设计

三、服务期限及合同价款：

一、乙方按“用世·水韵城”项目营销计划同步提供平面设计服务，服务期限为一二月,合同自 年 月 日至 年 月 日止。

二、乙方提供的设计服务合同价款为人民币xxxxx元整(RMB)。

三、本合同的履行期限届满后，若甲方需要继续委托乙方服务本项目后期物业，双方可以另行签订合同。

四、付款方式：

为保证乙方工作的顺利进行，在互相信任的基础上，双方确认，甲方应向乙方支付前述合同价款的具体付款方式及期限为：

一、按月支付，每月设计费用为xxxx万元(￥xxxx)，合同签订当日支付当月设计费xxx万元(￥xxxx)。

二、下月设计费用于当月五号前支付设计费xxx万元(￥xxxx)，余款每月以此类推。

五、甲方的权利与义务：

一、甲方应乙方请求提供与整体广告设计、制作和实施相关的资料、文件、信息、陈述，以确保乙方按时完成符合甲方委托的广告设计等各项工作;

二、甲方依本合同的规定如数向乙方支付合同价款。

三、甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见，乙方应根据甲方的意见及时进行修改和/或调整，直至甲方书面确认为止;

四、积极配合乙方开展工作，就乙方设计稿，应在收到后三个工作日内向乙方提出具体的修改意见;如若逾期，因此出现失误由甲方负责。

六、乙方的权利与义务

一、有权根据本合同的规定取得相应的合同价款。

二、根据本项目甲方的整体策划及销售工作的进度和需要，按甲方的要求，在规定的时间内完成计划工作任务;

三、乙方须按甲方的时间要求提交设计稿(含文案撰写)。

四、遵守保密接受委托期间获悉的甲方的商业秘密。

七、违约责任

除不可抗力因素，甲方若违反本合同约定，并因此乙方终止执行本合同，甲方负责赔偿因此给乙方带来的经济损失;乙方若违反本合同约定，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

八、其它

一.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代理签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决;

二.在本协议实施过程中产生的争议，双方应本着诚信团结、互惠互利的原则协商解决，协商不成的，可通过仲裁或法律途径予以解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通设计合同范本 第二七篇

合同编号：

委托方： (以下简称甲方)

设计方： (以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司

根据《_经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、 工程概况：

一． 工程地点：

二． 建筑面积：三四八平方

三.项目设计内容及其他辅助内容：

平面图

效果图

施工图

软装饰品方案

现场技术交底

营业规划

本项目由灵智运营总监：张忠勇先生为本项目的总策划师

二、 设计程序：

一．甲乙双方经协商设计费按二零零元/平方收取，合计六九六零零元（大写陆万玖仟陆百元）

二．设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的四零%，二七八四零元（大写贰万柒仟捌百肆拾元）。

三．乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在三天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

四．甲方确认方案后，乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的五零% 即：三四八零零元（大写叁万肆仟捌百元）。

五.余款在甲方开始本项目施工后七天内安排乙方与施工方技术交底，乙方在技术交底完成后，全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即：六九六零元（大写：陆仟玖百陆拾元）

六．施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

七．其它约定：

三、 双方责任：

一甲方责任：

一． 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

二． 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

三． 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

四． 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

五． 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

六． 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

二乙方责任：

一． 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

二． 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

三． 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

四． 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、 其它：

一． 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

二． 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

三． 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方应支付乙方除往返机票外三零零零元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

四． 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

五． 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。

六． 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

七． 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方名称： 乙方名称：

（签字盖章） （签字盖章）

地址： 地址：

甲方代表： 甲方代表：

签订日期： 签订日期：

普通设计合同范本 第二八篇

委托方:(以下简称甲方)

设计方:(以下简称乙方)

根据《_经济合同法》有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

一、工程概况:

一、工程地点:

二、建筑面积:

三、使用性质:

四、房屋结构:

二、设计程序:

一、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M二×元/M二计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M二×元/M二计取，设计费总计元。

二、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即____元。

三、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意*草图，由甲方审阅。

四、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

五、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的%元。

六、甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。

七、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

八、其它约定:

三、双方责任:

(一)甲方责任:

一、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

二、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

三、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出二次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

四、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

五、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

六、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

七、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

八、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

(二)乙方责任:

一、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

二、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

三、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

四、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它:

一、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

二、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

三、如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

四、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

五、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。

六、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

______年____月____日

普通设计合同范本 第二九篇

发包方(以下简称甲方)：________________

单位：______________________

承包方(以下简称乙方)： ________________

单位名称：________________

本工程设计人：______________

施工队负责人：______________

依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

工程地点：__________________

工程内容：造型吊顶，造型隔墙

工程承包方式

(一)乙方包工、甲方包全部材料。

工程期限_____天;

开工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日;

合同价款：本合同工程计算价款为(人民币)木工板按每张_____元，方料每捆_____元计算。

第二条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份

第三条 甲方工作

开工前_____天，为乙方入场施工创造条件。包括：场地交接。

负责协调施工队与邻里之间的关系

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第四条 乙方责任

一、按图施工、需调整部分经甲方同意施工。施作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

二 严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通;

三 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。

第五条 材料供应

乙方提供的材料，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

乙方提供一份材料进场进度计划给甲方，甲方可自行安排时间到场验收条。

第六条 工程款支付方式

由甲乙双方协商确定支付工程款方式，以文字详明：

在甲方对工程竣工验收后一周内结清

第七条 安全事项

在施工时必须加强安全管理、对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤 亡事故均由承包方负责，发包方不承担任何责任

第八条 合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第一种方式解决：

一 向当地人民法院起诉。

第九条 附则

本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

本合同签订后工程不得转包。

甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

合同履行完后自动终止。

第一零条 其他约定条款

乙方需按甲方要求节俭物料基层以方料打框架包石膏扳为主要施工方式,杜绝用木工板打框及双层用料施工.其若违反约定施工方式造成甲方物料损失、一经发现：则承包款板材以五零元每张、方料四零元每捆计算,同时赔付甲方所浪费物料款。甲方有权单方从乙方承包款中直接扣除。三:承包时间不超过 天。逾期按每天赔偿甲方 元计算赔付。

甲方(签章)：______________ 乙方(签章)：______________

普通设计合同范本 第三零篇

甲方：____________________

乙方：____________________

兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，本着精益求精、精诚合作的原则，经双方协商签订本合同条款，以兹双方共同遵守：

第一条本合同依据下列文件签订

一、《_合同法》；

二、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例；

建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容

一、项目名称：____________________

二、项目地点：____________________

装饰设计范围建筑面积______㎡。

设计要求：达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。

五、设计成果及服务范围：

（一）初步设计方案；

（二）彩色效果图三-四张，超出的按￥二，零零零元/张计算；

（三）施工图一式肆套，电子文件壹套；

（四）协助甲方制定施工招标文件；

（五）提交施工图时，提供现场施工交底工作；

（六）提供现场监理服务，每月一-二次（异地项目参考第（一零）条执行）；

（七）如果甲方需乙方每周提供三天或以上的设计监理工作，则按￥八零元/平米进行收费（需另行签订补充协议）；

（八）施工图纸包括：设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及一份主材料样板（本合同未含的专业有：结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计）；

（九）提供设计进度表；

（一零）若项目不在______市范围内且合同总金额超过￥二零零，零零零元以上（包含￥二零零，零零零元），如果需要乙方人员出差，乙方共提供二次现场监理服务，超出部分按第⑿条执行；

（一一）若项目不在______市范围内且合同总金额未超过￥二零零，零零零元以上（包含￥二零零，零零零元），如果需要乙方人员出差，按第（一二）条执行；

（一二）甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费，具体标准如下：

A、路费：飞机经济舱；

B、住宿费：四星级以上酒店；

C、膳食补助：二零零元/天。

以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后，即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间，反之，路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。

第三条设计收费、付款方式

一、单价______进行计算。

二、____________（大写）

付款方式

一、签约后三个工作日内，付设计费的定金三零%，____________元整。（大写）

二、效果图方案确定后三个工作日内，付设计费的三零%，____________（大写）

三、交施工设计图后三个工作日内，付设计费的三五%元整。____________（大写）余五%部设计费。____________（大写）

五、以上每项款项都应一次性付清。

六、本合同所产生的一切税费由甲方承担，税率为七%。除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明：

一、获取第三方专业服务的费用，比如测绘、测试或消防布局图制作等。

二、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。

三、除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。

四、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。

第四条设计交付时间

第一阶段：自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计，

第二阶段：在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。

第三阶段：在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。

第四阶段：经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。

第五条双方责任

一、甲方责任

（一）按照各设计阶段协议的规定，按时向乙方提交本项目有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费，修改费另行商议。

（二）及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。

（三）甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

（四）甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用，甲方不得转让出版或其他用途。

（五）甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金，在甲方付清前一阶段的费用前，乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果，相应的工期延误责任由甲方承担；如甲方延迟付设计款超过十个工作日，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任，有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。

（六）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费：不足一半时，按总设计费的一半支付；超过一半时，则应付清全部设计费。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，甲方则应按本合同“第三条第三条”将“第（一）、（二）、（三）、（四）”项设计费应一次付清给乙方。

（七）事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出二次以上（含二次）的设计修改，甲方应根据乙方的工作量增加设计费，设计费另行商议。

（八）对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

（九）施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

（一零）凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

二、乙方责任

（一）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金，即设计首期款（不可抗力因素除外）。

（二）按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件，按照设计阶段协议书的规定，按期交付甲方各设计阶段的设计文件，并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收设计费的千分之十。

（三）乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。

（四）乙方负责向施工方做设计技术交底，指导工人施工及解释图纸，协助解决施工中提出的技术难题。

（五）协助甲方选择材料，并帮助甲方监控材料质量。

（六）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料，如有此种情况甲方有权索赔。

第六条其他

一、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

二、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。

凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

五、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

六、甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用，乙方并保留诉讼的权利。

七、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。

八、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，甲方应征得乙方书面同意后，修改设计图纸。

九、甲方在初步设计批准后，不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

一零、本合同书为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时，需加盖委托方与设计方的公章，并不影响其他条款的实施。

一一、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请______市人民法院解决。

一二、如需乙方提供发票或收据，甲方在收到乙方所提供的发票或收据时，需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金（税金需以现金方式支付）。

一三、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。

一四、若通讯地址有变，应以书面通知对方。

一五、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。所有本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一六、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

一七、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效，双方履行完合同条款后本合同自行终止。

甲方：____________________

乙方：____________________

_____年_____月_____日

普通设计合同范本 第三一篇

建设单位： (以下简称甲方)

设计施工单位： (以下简称乙方)

经双方商定达成协议如下：

一、 工程名称及建筑地点：

大垭槽

二、 合同内容：

一、 大垭槽一个拦水坝勘测设计，含一/五零零的坝址地形图

二、 区发改委备案

三、 行洪影响评价

四、 拦水坝施工建设总价承包

三、 工程投资及规模：拦水坝坝高河底以上至三米

四、 上级机关批准文号：

五、 合同签订后，甲方应向乙方提供下列基础资料：

六、 设计阶段时间进度要求：合同鉴定后，今年一一月开工拦水坝施工建设

七、 设计文件交付份数：四份

八、 设计费及施工承包费计取标准及办法：

经双方协商，大垭槽一个拦水坝勘测设计，区发改委备案，行洪影响评价，拦水坝施工建设总价承包总费用为人民币三零万元(叁拾万元整)，(其中拦水坝勘测设计，区发改委备案，行洪影响评价为一一万元，拦水坝施工建设总价为一九万元，)合同签订三日内，甲方支付人民币一零万元(拾万元)定金，乙方进场勘测设计。(拦水坝施工建设河床基础深为二米，若河床基础深，超过二米时，超挖超填的工程量照实结算)设计成果经相关部门通过后，拦水坝进场施工时，甲方支付开工费人民币一五万元(拾五万元)拦水坝基础露出水面时，甲方支付人民币三万元(叁万元)。 拦水坝施工建设完工后，甲方支付剩余人民币贰万元(贰万元)。 若甲方支付费时间延后，乙方提交设计成果及拦水坝施工时间顺延。

九、 双方责任：

一、 乙方依据批准的设计任务书或上阶段的批准文件，以及国家设计规范、规程、定 额提交设计文件。

二、 乙方对所承担的设计项目配合施工，进行技术交底，现场设计变更及竣工验收。

三、 甲方不能履行合同的'，无权请求反还定金;乙方不履行合同的，应反还定金。

四、 双方已签订合同并实施后，原定任务书有重大变更的修改设计时，经双协商，另定合同。

五、 由于甲方原因造成乙方反工、修改设计的应视其工作量另行曾费。

六、 拦水坝施工建设中由于土地问题与当地农民发生纠纷，由甲方负责协调矛盾。

七、 甲方超过合同规定日期付费时，施工日期顺延。

十、 本合同未尽事宜，按“国发【一九九三】一二二号文”及 “经济合同法”有关条款办理。

十一、本合同经双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，两方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

普通设计合同范本 第三二篇

甲方：________________

乙方：________________

兹由甲方委托乙方承担________项目室内装饰陈设计计、摆放工作及相关的配合工作，经双方协商一致签订本合同如下；

第一条

工程地点：________________

第二条

工程项目：________________

第三条设计费用

本项目软装设计费用为人民币每平米________元。

二号二F（西户型）样板房总面积：平方米

五号楼四F样板房总面积：

四x房二F（西房型）样板房

（B四、A三、D一）样板房________平方米

总计设面积为________平方米，软装设计费用总计（大写）：________元整________（小写）￥：________元。

第四条

工作周期及付款进度

一、设计阶段：初步软装饰设计方案经甲方确认后，乙方于________内完成深化软装设计及材料清单。

二、深化软装设计确认阶段：乙方完成全部的软装设计后，由乙方预算员根据设计方案出具购物清单及预算，经甲方确认后，由甲方自行采购软装物品。注：乙方设计的'主要软装材料，应有二—三种材料备选（高、中、低），并且乙方应确定备选材料也能达到同样的设计效果；在甲方采购过程中，如遇到需采购的产品有缺货断货的情况，乙方应积极配合，采用备选方案。

完成此阶段工作，甲方付款设计费三零%，即￥ ________元。

三、安装摆放阶段：甲方自行采购完成后，乙方需确认物品清单；样板房现场所有硬装饰施工全部完成、并退场，现场清洁完毕后五日内完成安装、摆放工作，最终效果需经甲方认可。完成此价段工作，付款设计费三零%，即￥ ________元。

四、后期配合阶段：样板房完工后，投入运营一个月内，在此阶段中，甲方可以根据现场使用情况，对软装饰进行进行细部调整，乙方应及时跟踪并配合甲方完成。完成此阶段工作，付款设计费四零%，即________元。

甲方：________乙方：________

负责人签字：________负责人签字：________

盖章：________盖章：________

________年________月________日________年________月________日

普通设计合同范本 第三三篇

委托单位：

注册地址：

设计单位：

注册地址：

第一条总则

本补充协议为甲乙双方签订的__湖一号项目设计合同《建设工程设计合同》(以下简称设计合同)的补充协议，全称为《__湖一号住宅项目建设工程设计合同补充协议》(以下简称补充协议)。在合同执行中，如设计合同与补充协议存在矛盾、抵触和不一致等情况，则以本补充协议为准。

第二条工程概况

甲方拟在赤壁市咸宁市水泥制品厂改制后置换地块开发__湖一号项目。该项目占地约万㎡(其中约五千㎡地尚未办理征地手续)，地块南北长约二五零米，东西宽约一七零米。地块基本方正。建筑用地面积____m二，项目计容积率建筑面积约____平方米，其中，住宅面积约___平方米，商业面积约__平方米，会所面积约___平方米，物业管理用房面积约___平方米，垃圾站面积约__平方米。

第三条委托设计内容、委托乙方承担__湖一号项目施工图设计。

、设计内容包括：

a)设计专业包括总图、建筑、结构、给排水、消防、电气(强弱电)、设计;

b)室外工程设计：建筑用地红线内总图道路、停车场、水电室外管线综合、化粪池等室外建(构)筑物设计;

c)施工图设计总预算;

d)本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托，但乙方须配合进行建筑方案设计的相关工作，并以乙方名义报审相关政府部门;

e)本工程环境景观施工图设计由甲方另行委托第三方设计单位设计，乙方负责施工图设计配合;具体设计内容为：园林景观构筑物的建筑、结构设计，园林景观要素中的其它结构设计，园林景观水电配合设计等;

f)本工施工图设计的施工现场服务及施工配合、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收和工程竣工验收;派驻设计代表常驻工地并及时处理(施工过程中与设计有关的问题;

g)本工程施工过程中的设计配合及相关技术服务;

h)不包括部分：室内二次装修设计(含住宅大堂、会所、商业)、幕墙和门窗设计(只提供分割、开启方式、材料使用等)、环境水景景观设计。

第四条甲方责任

、据设计合同的规定向乙方提供设计基础资料及施工图设计任务书;

、设计过程中，乙方所需的有关设计资料及应由甲方确定的设计问题，甲方需及时配合提供和书面确认，超过双方约定的确认时间而影响到乙方的设计进度，相关设计文件提交时间顺延;

、按本协议第七条规定，支付乙方设计费用;

、甲方对设计方案的较大调整必须在施工图设计正式开始前予以确认，并以正式文件形式通知乙方;

、在设计开始之前，负责向乙方提供由甲方确认并经规划国土局、消防等有关政府部门审批通过的项目建筑方案设计，并协调方案设计单位与乙方间的协调、配合工作;

、在施工图开始设计时，负责安排方案设计单位提供重要的建筑设计节点、大样正式设计草图和色彩、主要装饰材料的使用意见;

、甲方为乙方派驻施工现场的设计代表提供必要的办公条件。

第五条乙方责任

、所承担的工程设计质量全面负责，设计要符合国家和湖北省的有关规范、规程、技术标准等规定，并满足甲方提供的施工图设计任务的要求;

、按补充协议规定的内容、时间及份数交付设计文件;

、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因设计的质量不符合国家法规、规范和深圳市有关标准及设计任务书的要求，乙方应当继续完善设计。由于乙方的设计遗漏或错误给甲方造成损失或工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并按直接损失部分的一零%向甲方支付赔偿金，但总额不超过总设计费的五零%;

、乙方在施工图设计完成时，应向甲方做全面的技术交底工作，并提交二份设计图纸供甲方审查，在通过甲方的审查并修改后方可出正式的报批报建文件和施工图，在施工图通过政府有关部门的审批后，并根据政府有关部门的审批意见出施工修改图;

、乙方交付设计文件后，应参加政府及有关部门审查及根据审查结论负责调整补充。负责向甲方及施工单位进行技术交底和施工图设计图纸会审，参加隐蔽工程验收、主要工序验收、分部工程验收和竣工验收;

、对施工图设计做阶段性或一次性技术交底，乙方指定具有工程师(含工程师)以上职称的专业技术人员常驻施工现场负责现场施工联络工作，期限从工程开工至工程竣工验收。并及时对施工中发现的设计问题进行处理，派代表参加每周的工程例会;

、乙方应积极配合甲方与政府部门及施工单位的协调，对于施工过程中的设计问题，乙方提供及时的配合，紧急情况四小时之内到达现场处理，一般情况原则在一二小时之内到达现场，每延误一次罚设计费总价的千分之一;

、乙方应对其设计文件的经济合理性负责。在保证质量和安全的前提下，设计充分考虑成本控制，甲方有权聘请专家对乙方的'设计进行审核，如确有不合理不经济之处，乙方须无条件负责修改或补充，并免收修改费;

、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关技术经济资料、方案设计文件和本合同设计成果，如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔;

、乙方应配备强有力的技术人员(本项目设计人员组成见附件)认真负责地完成甲方的设计任务。并配合甲方将设计文件报送政府有关部门审批，直至设计文件获得批准。乙方设计技术人员工作应积极主动、认真负责、热情服务，对于甲方提出的合理的建议或意见应积极采纳，否则甲方有权要求乙方更换相应的设计人员，乙方必须立即更换，否则视为违约;

、乙方如对项目设计人员变动应及时通知甲方并由甲方认可;

、在方案设计阶段，乙方应协助配合建筑方案设计单位完成结构、给水排水、供电通讯、消防、安全报警、有线电视等专业的方案设计及技术说明，同时完成建筑与环境方案设计的消防报批工作，直至方案设计通过政府相关部门的审核批准;

、为减少设计配合失误，乙方应积极主动协助甲方完成相关设计单位之间的技术配合与协调工作;

、施工阶段根据各专业施工进度派出相应专业的设计人员代表，及时解决、处理与设计相关的问题，并主动与甲方和施工单位保持日常联系，必要时参加工地例会，解答和解决设计与施工中发现的问题;

第六条设计进度及要求

、协议生效，且甲方提供每一阶段设计的批准文件(包括规划国土局、消防局、民防办的审批意见书)及设计任务书和有关设计基础资料的条件下，乙方应在下列规定时间内向甲方交付设计文件：

序号资料及文件名称份数提交时间

一桩基础施工图设计一二共一零天。甲方五天审图时间。

二主体建筑工程施工图设计施工图设计一二共三零天

三室外工程设计(户外管网及道路设计)一二原则上控制在二零天(主体建筑施工图完成之日算起)以内，并与室外环境景观设计配合进行

四全套施工图设计软盘(按档案馆要求)二施工图正式出图时

a)室外工程设计(户外管网设计、道路等)应结合环境园林施工图同步进行，做好与环境园林施工图设计单位的配合工作。

、计成果要求

a)工程设计成果必须符合国家有关规定的深度要求和技术标准，设计内容包括施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务参加工程相关的相关各阶段验收。

b)乙方根据甲方的实际要求在设计时间进度计划内适当时间向甲方提供一式四份施工设计图纸(毛图)，供甲方进行工程招(投)标使用。

c)正式施工设计图及相关文件：一式十二份，报建部分装订成册。

d)全套文件电子文件二份，提供的文件包括书面文件、图纸文件以及电子文件目录(应按时间、版本顺序排列同时注明日期和版本)。

e)上述a)、b)、c)、d)四条所指设计图纸和相关文件均包含在设计合同总价内，不另行收费。

第七条设计费支付

、工程设计费按总建筑面积×设计费单价进行计算，设计费按每平米人民币__元计算，项目总建筑面积暂按__平方米计算，最终结算面积按规划国土局和政府有关部门审核批准的建筑面积(层高在米以下的架空层及设备层、结构转换层不计入建筑面积)为准。本合同总设计费暂定为人民币___万元整(￥___);

、设计分段及各阶段工作占总设计费的比例如下：

序号阶段比例(%)金额(以实际为准)(万元)

一施工图设计九零

二现场服务一零

、付款方式

a)设计合同签订且甲方正式提交经政府有关部门批准的建筑方案设计文件后支付合同暂定设计费总价的二零%作为定金(抵做设计费);

b)提供全部施工设计图并经政府有关部门审查批准后七个工作日内支付合同总价设计费的七零%;

c)项目竣工结算完成后七个工作日内支付应付设计费的一零%.

第八条联络与变更

、甲、乙双方对设计过程中相关意见及对重要事宜的确认均应以书面形式进行。当一方接到对方的书面文件或通知时，原则上须在三天内回复，特别情况不应超过五天，所有往来信函，双方应妥善保存备查;

、在合同执行过程中，甲乙双方相互间来往信函、文件和传真等应分类编号，注明执行的版本(仅对电子文件)、日期、与上一文件的关系等;

、甲方提出的变更修改，如不违反国家和深圳市的有关规定、规范和标准时，都应被视为有效的、合理的，乙方应积极配合，并对变更后的单体和整体设计负责;

、因甲方的原因对设计提出重大修改[重大修改：初步设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整三个以上(不含三个);施工图设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整二个以上(不含二个)的修改为重大修改]，乙方应积极配合，设计修改费由甲方承担，具体收费标准双方另议。由于乙方的设计遗漏、错误和违反有关规定、法规所造成的设计修改，设计修改费由乙方负责。

第九条合同终止与违约

、合同双方签字生效后，如果一方未能履行合同条款即被视为违约，守约方有权通知违约方及时予以纠正，如超过五日不纠正时，守约方可立即通知违约方中止设计合同及补充协议;

、合同生效后，如乙方要求中止或解除设计合同及补充协议，乙方应双倍返还定金和已付的设计费，并赔偿甲方设计费总额的五零%作为对违约的损失赔偿;

、如甲方原因导致本设计合同提前终止，甲方须支付乙方本补充协议中止前由于执行本补充协议所发生的设计费用。乙方也应交付所有甲方已支付费用的文件资料予甲方。所有费用将按当时图纸及各类文件的完成程度加以评估。双方未能对文件完成程度的评估达成一致意见，则按第十条的规定交由深圳市中级法院裁决;

、因乙方原因未按本协议规定的时间提交设计文件，拖延交付设计文件二十天以内(含二十天)，每延误一天甲方扣除设计费总额的二‰;

、因乙方原因未按期提交设计文件且拖延规定的时间二十天以上，乙方应减免设计费人民币__万元，同时甲方有权根据实际情况单方中止设计合同及补充合同，同时停止支付任何合同款，并向乙方追索已付设计费;

、甲、乙双方履行完设计合同和补充合同规定的义务后，本合同即行终止。

第十条争议与仲裁

本补充协议执行过程中，甲乙双方之间发生不同意见争议时，甲、乙双方应本着互相信赖、互相体谅、互相支持的原则求同存异，友好协商解决。若协商解决不成，则交由__裁决。

第十一条其它

、该项目的环境施工图设计由甲方另行委托第三方设计，乙方应配__合完成环境施工图设计;

、甲方因实际工作需要加晒图纸，乙方按A一图幅人民币__元/张计，其它图幅按A一图幅折算后计;

、本补充合同与双方签订的设计合同有不一致之处，以本补充合同___为准;

、本补充合同书一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力，__一经双方代表签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人：

签字：

日期：年__月__日

乙方：

法定代表人：

签字：

日期：年__月__日

普通设计合同范本 第三四篇

项目名称：________________

项目建设地点：________________

合同编号：________________

(由承接方编填)

委托方：________________

承接方：________________

签订日期：________________

委托方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

《_经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：

序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准

工程特征及附注说明：

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：

序号资料及文件名称份数内容要求提交时间

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

第四条乙方向甲方交付的设计文件：

序号资料及文件名称份数内容要求提交时间

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。

设计费的支付方法为：

本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的二零%，计元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);

乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计____________元。

乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计____________元。

第六条双方责任

甲方责任：

甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过一五天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;

在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;

甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;

甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;

甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条

甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

乙方责任：

乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文

乙方对设计文件出现的`遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;

由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;

合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;

乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他

甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

本合同双方签章后，在一五日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称：____________承接方单位名称：____________

(盖章)(盖章)

法定代表人：____________法定代表人：____________

单位地址：____________单位地址：____________

邮政编码：____________邮政编码：____________

电话：____________电话：____________

传真：____________传真：____________

开户银行：____________开户银行：____________

银行帐号：____________银行帐号：____________

签订合同代表(签字)：____________签订合同代表(签字)：____________

日期：____________日期：____________

___年___月___日___年___月___日

建设行政主管部门工商行政管理部门

审查意见鉴证意见

(盖章)(盖章)

审查号：_________审查号：_________

审查日期：_________审查日期：_________

___年___月___日___年___月___日

普通设计合同范本 第三五篇

编号：勘字__________号

订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。

第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。

第二条 工程名称

________________________________________________________________________________

第三条 工程地点

________________________________________________________________________________

第四条 工程范围

________________________________________________________________________________

第五条 取费标准按中财委(__________)财经工基价字第__号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的三零%(一般设计一次按六零%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。

第六条 勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。

第七条 建设单位应承担的事项和责任

一. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。”

二. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。

三. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。

四. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。

五. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。

第八条 勘测单位应承担的事项和责任

一. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。

二. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。

第九条 本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。

第十条 本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。

建设单位：_______________(盖章)

设计单位：_______________(盖章)

_______年_________月___________日

普通设计合同范本 第三六篇

编号：______________

委托方：______________有限公司(以下简称甲方)

受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)

双方经友好协商，依照《_合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：____________________________景观工程

工程地址：____________________________。

二、委托设计内容：

根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。

三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在一八个工作日内完成全部设计内容。

四、价款、付款方式：

一、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。

二、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。

三、大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。

以上费用总计_______万元整。

为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以七天内，甲方支付乙方总设计费用的七零%。

第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收七天内，甲方支付乙方余下的三零%设计费。

五、甲方责任：

一.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

二.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

三.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

六、乙方责任：

一.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

二.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

三.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

四.乙方提供施工图八套，同时提供dwg格式电子版一套。

七、违约责任：

一.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

二.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

八、其他事宜：

其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

委托方：_______有限公司 受托方：_______艺术设计工程有限公司

法定代表人：_______ 法定代表人：_______

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

地址：_______ 地址：_______

电话：_______ 电话：_______

_______年____月____日 _______年____月____日

普通设计合同范本 第三七篇

工程名称：_________工程地点：_________合同编号：_________（由设计人编填）设计证书等级：_________委托方：_________设计方：_________...

工程名称：_________

工程地点：_________

合同编号：_________（由设计人编填）

设计证书等级：_________

委托方：_________

设计方：_________

委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

第一条 本合同签订依据

一．一 《_合同法》、《_城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。

一．二 国家及地方有关规划设计管理法规和规章

一．三 规划项目批准文件

一．四 其他：_________

第二条 设计依据

二．一 委托方给设计方的委托书或设计中标文件

二．二 委托方提交的基础资料

二．三 设计方采用的主要技术标准是：

□《城市规划编制办法》

□《城市用地分类与规划建设用地标准》（gbj一三七-九零）

□《村镇规划标准》（gb五零一八八-九三）

□《城市居住区规划设计规范》（gb五零一八零-九三）

□《城市道路交通规划设计规范》（gb五零二二零-九五）

□《武汉市城市建筑规划管理技术规定》

□《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》

其他：_________

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

三．一 合同书

三．二 中标函（文件）

三．三 委托方要求及委托书

三．四 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）

名称：_________

规模：□用地_________□人口_________□其他_________

阶段：□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

设计内容：_________

第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

□地形图纸_________（比例尺_________）

□地形图电子文件（□光盘□软盘）

□其它资料_________

□时间_________

第六条 设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

□蓝图_________套

□彩图_________套

□说明书或文本_________套

□时间_________

第七条 费用

七．一 根据本合同第一．一条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。

七．二 双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

八．一 本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________％，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

八．二 设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________％，计_________万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________％，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

八．三 费用支付方式，经双方协商为：_________。

第九条 双方责任

九．一 委托方责任

九．一．一 委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限一五天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

九．一．二 委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

九．一．三 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

九．一．四 委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

九．一．五 委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过三零天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

九．一．六 委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

九．一．七 委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

九．一．八 设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

九．一．九 承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

九．二 设计方责任

九．二．一 设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现九．一．一、九．一．二、九．一．四、九．一．五规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

九．二．二 设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

九．二．三 设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

九．二．五 由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

九．二．六 合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

九．二．七 设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议解决方式

一一．一 本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

一一．二 当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁；向_________人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

一二．一 委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

一二．二 设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

一二．三 委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

一二．四 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

一二．五 本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。

一二．六 本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

一二．七 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一二．八 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方（盖章）：_________ 设计方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

项目经理（签字）：_________ 项目经理（签字）：_________

住所：_________ 住所：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

银行帐号：_________ 银行帐号：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

规划行政主管部门备案（盖章）：_________

备案号：_________

经办人：_________

备案日期：_________年_________月_________日

[一][二][三] 周记

·黑龙江省城市规划设计合同(二零xx-零九-零三)

普通设计合同范本 第三八篇

发包方(以下简称甲方)：______

承包方(以下简称乙方)：___单位名称：___营业执照号：___注册地址：____

法定代表人：_________

委托代表人：_________

本工程设计人：_________

施工队负责人：_________

依照《_合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

工程地点：_________

工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

工程承包方式，双方商定采取下列第____种承包方式： (一)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表); (二)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表); (三)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

工程期限___天; 开工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;

合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________元 金额大写：_________ (详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供： 一、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸); 二、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费___元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 甲方工作

开工前____天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

提供施工期间的水源、电源;

负责协调施工队与邻里之间的关系;

不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条 乙方工作

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。

第七条 材料供应

按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第八条 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 一、工程量变化或设计变更; 二、不可抗力; 三、甲方同意工期顺延的其他情况。

因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

双方约定本工程质量按下列第___项标准执行： (一)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》 (二)其它规定：__施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的`相关费用由甲方负责。

第十条 工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： 一、___二、___三、__ 乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移手续(见附表九：工程结算单);

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。

第十一条 工程款支付方式

双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

一、此合同签订地为：本市___家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的六零%，即 __元;第二次于工程进度过半，将剩余工程款的四零%，即___元，由市场的有关管理部门负责代收。(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证)

二、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;

三、其它支付方式：____;

工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后___日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条 违约责任;

合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金___元;

由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金___元;

第十三条 合同争议的解决方式;

双方发生争议协商解决不成时，按下列第____种方式解决;

一、向_________仲裁委员会申请仲裁;

二、向_________人民法院起诉。

第十四条 几项具体规定;

因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的___地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__元(此费用不在工程价款内);

施工期间，甲方将外屋门钥匙___把，交给乙方施工队负责人___负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁 ___把，由乙方当场负责安装交付使用。

施工期间，乙方每天的工作时间为： 上午___点___分至___点___分; 下午___点___分至___点___分。

第十五条 附则;

本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

本合同签订后工程不得转包。

甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

合同履行完后自动终止。

本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

普通设计合同范本 第三九篇

甲方：_______________有限公司

乙方：______

丙方：______

乙方于二零_________年_________月_________日与_________有限公司（甲方更名前公司）签订了__________________有限公司_________项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：______乙方负责完善二零_________年一月二一日前施工工程部分的资料，丙负责完善二零_________年一月二一日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容（—————————————等）工程造价：______

一、二零_________年_________月_________日前完成部分：______按_________工程咨询有限公司《_________公司__________________造价司法鉴定》的.司法鉴定结果下浮五%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

二、二零_________年_________月二八日至二零_________年_________月_________日期间完成部分：______按_________造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付：______

一、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于二零_________年_________月_________日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位_________工程有限公司的借款人民币_________万元）按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。

二、本协议第五条第一款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：______

三、一该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计_________万元（小写：______元），由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

四、二本协议第条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款九五%（本款项分两个月支付，每月支付一半）；剩余五%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。

五、本协议第五条第二款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：______

六、一按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

七、二乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用_________万元（小写：______元），并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

八、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

八、“原合同”履约保证金：______在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并无息返还。

九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_________元（小写：_________元）由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币_________元（小写：_________元）按甲、乙双方于二零_________年_________月二一日签订的补充协议中约定的承担比例（即双方各承担一半）同工程结算款一并支付。

九、二零_________年_________月二一日后，施工的_________等工程所涉及的债权债务由_________工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。

甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______

法定代表人（签章）：______法定代表人（签章）：______

委托代理人（签章）：______委托代理人（签章）：______

—————工程建设监理中心乙方（盖章）：______

有限公司（盖章）法定代表人（签章）：______

法定代表人：______委托代理人（签章）：______

委托代理人：______签订时间：______

普通设计合同范本 第四零篇

工程名称：__________

工程地点：__________

设计方：__________

签订日期：__________

发包方委托设计方承接室内装饰设计，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据下列文件签订：

《_民法典》《_建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

说明：建筑面积为设计建筑面积，设计费结算为设计建筑面积___设计费单价。合计：__________元整

第三条发包人提交的有关资料及文件：__________

第四条设计方应向发包方交付的设计资料文件及设计时间：

设计总期限为__________年_____月_____日至_____年_____月止。共计_____天，此时间为计划时间，如因其他原因不可抗力因素耽搁时间，设计期限顺延。

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

一效果图壹合同签定_____日

一.装饰施工图肆效果方案确认后_____日

第五条本合同设计收费元人民币。设计费支付进度详见下表。

第一次付费_____%合同签定后

第二次付费_____%施工图交付后_____日内

第二次付费_____%工程施工完成

第六条双方责任

包发人责任：

__________天以内，设计方按合同第四条规定支付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。

设计方责任：

定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。出原定范围的内容做必要调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。

第七条违约责任：

在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付

的定金;已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶级设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

发包方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支

付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过五天以上时，设计人有权暂停履行下阶级工作，并书面或电子邮件通知发包方。发包方对设计文件不审批或合同项目停缓建，发包方均按条规定支付设计费。

设计方对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方人员错误造成工作质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，承担法律责任外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方另行商定。

由于设计方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还定金。

第八条其他

发包方要求设计方派专人到施工现场进行配合与解决设计的有关问题时，设计方不再向发包方收取费用。

设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计方自费有关出版部门购买。本合同第四条规定设计方支付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。

本工程设计资料及文件组，建筑材料、建筑构配件。设计方不得制定生产厂、供应商。发包方需要设计方的设计方人员配合加工订货时，所需要费用由发包方承担。

发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中规定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

本合同一式两份，发包方壹份，设计方壹份。

本合同经双方签章后生效。

本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴定。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

其它约定事项：__________本项目设计负责人(工程主持人)为设计过程中代表设计方与发包方进行联系;

发包方名称：__________

设计方名称：__________

法定代表人：__________(签字)

法定代表人：__________(签字)

委托代表人：__________(签字)

委托代表人：__________(签字)

鉴定日期：__________

鉴定日期：__________

普通设计合同范本 第四一篇

甲方：

乙方：芜湖原子动力广告设计有限公司

依据《_合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设

计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、 合同内容及要求：

一、项 目：

二、项目要求：（附件）

三、双方 计划周期：

二、设计与制作费用：

设计与制作费用总计为：人民币￥ 元，(大写： 元整)。

三、付款方式：

一、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的五零%即人民币 ￥ 元(大写： 元整)。

二、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥ 元(大写： 元整)。

四、设计与制作作品的时间及交付方式：

一、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

五、知识产权约定：

一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

二、甲方将委托设计制作的.所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

六、双方的权利义务：

甲方权利：

一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

甲方义务：

一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

乙方权利：

一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

三、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该

设计作品：

乙方义务：

一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

七、违约责任：

一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

二、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。动力广告设计服务合同

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：

甲方代表签名：

乙方(盖章)：

乙方代表签名：

日期：

普通设计合同范本 第四二篇

合同号：

委托方：（以下简称甲方）：

受托方：（以下简称乙方）：

地址：

委托设计项目内容：

依照_法律及本行业相关法规条例之规定，甲乙双方本着平等自愿和互惠互利的原则，由乙方接受委托为甲方提供 设计 款（包含：设计研究、布局设计、ID外观设计、外观建模、协助批量生产方案制定）。双方共同签署此项设计委托合同（以下简称合同），甲方和乙方合称为合同双方（以下简称双方）。

一、双方责任与义务

、甲方责任与义务

以书面形式提出对本设计项目的要求及有关技术资料。在双方合作的全过程中，向乙方提供必要的咨询，并委派专人（对该项目的方案评审具有决定权）负责本项目的事务接洽和业务联系。

配合乙方的设计工作，积极参与该项目设计每个阶段的结果评审，及时得出结论并在两个工作日内确认给乙方。

甲方的任何修改意见，应以书面形式通知给乙方。

甲方不得以任何形式使用或转让乙方提供的除正选方案之外的其它方案，除非双方达成进一步合作的书面认同。

甲方按照合同的规定，及时按量地支付每一期的费用给乙方。

设计方案一旦经甲方确认后，如再发生改动，乙方将按实际工作量另行收费。

为了验证结构设计的合理性和降低甲方在实际生产过程中的风险，在乙方完成结构设计后，甲方应委托乙方做一台产品样机，如工程手板模型出现验证问题，乙方应积极配合甲方解决所有结构设计问题。

在甲方实际生产之前，甲方的供应生产商应对结构设计文档进行仔细分析，及时和乙方沟通，如确认乙方结构设计文件在生产过程中不存在不合理之处，应给乙方以书面确认。

、乙方责任与义务

合同规定的乙方设计工作内容包括:a、设计研究，b、外观设计，c、布局设计，d、外观建模，e、协助批量生产方案制定。

在方案设计阶段，乙方根据甲方提出的产品功能定位、目标市场设想等客户指引文件，提供三D平面效果图（叁款）供甲方选择。（此阶段工作成果为PPT格式的效果图）。

乙方根据选定方案进行产品建模设计。（此阶段工作成果为三D结构设计文档）。

双方合作的.全过程中，乙方必须充分听取甲方的意见，并在接到甲方书面形式的修改意见后，依据之进行改进。

乙方积极配合甲方做好该项设计的保密工作。

二、设计费用及付款方式

本合同的价款以人民币来计算、描述、和支付（甲方以电汇或支票方式将费用支付到乙方指定账户）。

乙方在上海的人民币账号：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

本合同设计费用总额为人民币 整（￥元）。

甲方按下列付款时间和金额分阶段，以银行托付方式或者其他方式向乙方支付设计费：

一、自合同签署起三日内，甲方向乙方支付设计费的五零%，即人民币 整(￥)（作为本项目启动预付款）。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即开始本项目的设计运作。

二、乙方完成外观设计并为甲方确认后（以确认书为准），甲方即于三日内支付该项目设计费的四零%，即人民币 整(￥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后开始外观建模设计阶段的运作。

三、乙方完成外观建模设计并为甲方确认后（以确认书为准），甲方即于三日内支付该项目设计费的设计的一零%，即人民币 整(￥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即提交该项目全部成果之电子文档，即此项目结案，乙方应协助甲方立即开始展开模型制作和量产接洽跟踪服务。

三、设计进度

一 自项目启动之日起日内，乙方应在甲方配合下完善确定设计方向、市场研究部署、

执行内部草图概念设计、内部头脑风暴决议等。

二 设计方向确定之日起 日内，乙方应进行Layout结构布局设计验证结构。

三 结构布局验证完成后 日内，乙方应向甲方提供该项目ID概念PPT效果图叁款。 四 PPT效果图经甲方商讨并提出书面意见后 日内，乙方应向甲方提供该项目最终由甲方选定的PPT 三D渲染效果图壹款。

五 最终三D效果图经甲方书面确认后日内，乙方应完成三D外观防护建模设计内容。 六 上述之进度系乙方所需有效工作日，具体进度参照乙方提供的设计流程计划书。

四、知识产权

一、对因本合同产生的甲方选定方案，其全部知识产权由甲方所有。乙方保留设计者署名权。除甲方选定的方案外，落选方案的全部知识产权仍归乙方所有。

二、乙方保证其设计方案不侵犯任何第三方的知识产权。

三、乙方对本合同的内容、设计成果及其涉及的文档、数据资料负有保密义务，未经甲方许可，不得向任何第三方泄密。保密期限为一年（从本合同签订之日起计算），保密期间，落选的备用方案的文档资料不能泄露给第三方。

四、任何一方如遇政府法令或法律程序要求向第三方提供上述资料，可按规定提供，但应尽快将此项事实通知对方。

五、合同中止

一、如甲方对乙方在设计过程中工作内容不满意，有权中止本合同，不再继续支付剩余之款项，乙方亦不退还甲方已付款项。

二、如设计过程中甲方不能积极配合乙方工作，严重影响乙方的工作安排，在收到乙方书面通知后仍不能积极配合，则乙方有权中止合同。

三、如甲方不能按照合同规定支付给乙方各设计阶段的设计费用，乙方有权中止合同。

四、如甲方未付清该合同全部设计款项，则该项目所有设计方案之知识产权仍归乙方所有。

六、不可抗力

一、本合同所指不可抗力包括地震、水灾、火灾、战争、政府行动、意外事件或其他双方所不能预见、不能避免并不能克服的事件。

二、由于不可抗力原因致使本合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应在一五日内将不能履行合同的事实通知另一方，本合同自动终止。

三、由于不可抗力原因致使本合同项目开发中断，项目交付日期及付款日期相应顺延，双方不承担违约责任。如中断超过三零日，本合同自动终止。

七、争议解决

本合同签订后，未经双方同意不得单方面中止，否则由责任方承担造成的责任。与合同有关的争议或执行中产生的争议将通过友好协商解决。如不能达成一致，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、其它

一.本合同自甲、乙双方签字盖章之日生效。

二.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

合同签署

甲方：

日期：

普通设计合同范本 第四三篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

资质等级:

甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

一、工程概况：

二、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

三、工期

四、工程质量标准：

五、工程造价：

六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

七、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

八、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

九、违约责任

一)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的五%为违约金。；

二)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

三)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿

对方相应的经济损失；

四)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的'一%为违约金；

五)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

六)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的一%为违约金；

一零、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

一.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

二.向合同签订地人民法院起诉。

一一、其他具体规定

一)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，

甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内)；

二)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，

甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

三)、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

一二、附则

一)、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字

(盖章)后生效。

二)、本合同签订后工程不得转包。

三)、合同履行完后自动终止。

四)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字)：

乙方代表(签字)：

签约日期：

签约地点：

普通设计合同范本 第四四篇

发包人：_____________________(以下称甲方)

承包方：_____________________(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本着绿化工程设计事项协商一致，订立本合同，共同执行。

一、设计工程概况

工程名称：_____________________

工程地点：_____________________

设计及交图时间期限：___________

二、工程设计费

______________元/平米

三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

_________________________________________________

设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间

_________________________________________________

四、费用

双方商定，本合同的设计费为______________

此项工程设计完工后，如由乙方施工，另行签订施工合同。设计费则由乙方承担，已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。

五、支付方式

本合同生效三天内，发包人向设计人支付设计费总额的_______%，

设计人提交费总额的_______%，计_______;之后，发包人经图纸会审后，在施工期间向设计人支付总设计费的_______%，计_______，施工完成后，发包人结清余款_______%，计_______不留尾款。

六、双方责任

发包人责任

发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限_______天以内，设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定_______天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行计，按本合同第三条规定的'内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现、、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

设计合理使用年限为_______年。

设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_______﹪。

由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之_______。

设计人支付设计文件后，根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。

在合同约定期限，乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的，经甲方(发包人)在合理期限催告，乙方仍不能履行并完成本合同义务的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成损失的，乙方负责据实赔偿。

出现条款情形的，本合同第条款对甲方不具约束力。

七、保密

双方都应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

八、仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_______种方式解决;

(一)提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。

(二)依法向人民法院起诉。

九、合同生效及其他

设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。

发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章及生效，一式_______份，发包人_______份，设计人_______份。

双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充本协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：______________(盖章)设计人名称：______________(盖章)

法定代表人：______________(签字)法定代表人：______________(签字)

委托代理人：______________

日期：_____________________

普通设计合同范本 第四五篇

甲方：_________

乙方：_________

兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。

二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。

三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。

含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。

五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求：乙方交付壹套A三设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大 写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于 乙方交付整套A三设计图纸时结清。

八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。

九、双方权利义务

一.甲方

(一)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

(二)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

(三)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

(四)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

(五)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

(六)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(七)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

二.乙方

(一)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现二、三、五、六、七规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的'质量负责。

(二)设计合理使用年限为_________年。

(三)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。

(四)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_________%。

(五)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

代表人(签字)：_______

代表人(签字)：_______

_________年____月____日

_________年____月____日

普通设计合同范本 第四六篇

甲 方：

乙 方：

根据《_合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体的情况，双方达成如下协议：

家庭装饰户主（简称甲方）决定将该案家庭装饰工程设计工作交给乙方全权负责，采取下列第 种方式进行委托设计工作。

付款方式：委托书签定即付五零%（ 元），设计图完成交付时付余下的.五零%（ 元）。

（一）按平方面积收取设计费

一）方案图 [ 元/平方米x 平方米= 元]

（平面布置图 张、天棚平面图 张、地面铺装图 张、土建改造图 张、原始平面图 张、面积统计及尺寸图 张）共 张，工程预算一份。

二）施工图 [ 元/平方米x 平方米= 元]

（立面图：客厅立面图 张、卧室立面图 张、餐厅立面图 张、门厅立面图 张、卫生间立面图 张、厨房立面图 张、书房立面图 张、电路布置图 张、电器位置图 张、家具节点大样图 张、给排水、燃气图 张）共 张。

三）效果图 元/张，共 张

（二）按工程造价收取设计费

一）方案图 按工程造价 %收费 元。

（平面布置图 张、天棚平面图 张、地面铺装图 张、土建改造图 张、原始平面图 张、面积统计及尺寸图 张）共 张，工程预算一份。

二）施工图 按工程造价 %收费 元。

（立面图：客厅立面图 张、卧室立面图 张、餐厅立面图 张、门厅立面图 张、卫生间立面图 张、厨房立面图 张、书房立面图 张、电路布置图 张、电器位置图 张、家具节点大样图 张、给排水、燃气图 张）共 张。

三）效果图 元/张，共 张

甲方：

乙方：

日期：

普通设计合同范本 第四七篇

甲方（委托方）：_________________

乙方（执行方）：_________________

为了使甲方_________，甲乙双方秉承相互促进，相互信赖的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同内容和要求

甲方网站设计，制作及维护，具体项目见网站报价单。

二、费用

网站设计制作合同费用总计：人民币_________元整（大写：_________）。

三、付款方式

一。本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用_________%，即人民币_________元整。

二。网站制作完成即付项目总额剩余的_________%，即人民币_________元整。

四、双方的责任与义务

甲方应在签订本合同书后即向乙方支付合同费用的'_________%，网站设计制作的起始时间以甲方支付该费用的时间起计算。乙方随即开始履行本合同，乙方应按甲方要求按质按量完成相关网站设计制作工作。

乙方需在规定时间甲方支付_________%总费用之_________时起至_________年_________月_________日完成甲方公司网站设计制作工作。

甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。

因版权，文责所引发的法律责任，经济纠纷全部由甲方承担。

五、产权约定

一。乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方。

二。甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

三。甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任

甲方如违约提前终止合同，乙方不退还已收取的费用。

乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。

合同附件网站报价单为本合同一部分，本合同壹式_______份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执_______份，乙方执_________份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_________________

代表（签字）：_________________

_________年________月________日

乙方（盖章）：_________________

代表（签字）：_________________

_________年________月________日

普通设计合同范本 第四八篇

工程名称：

工程地点：合同编号：

(由设计人编填)

发包人：

设计人：

签订日期：年月日

__国家工商行政管理局

发包人：

设计人：发包人委托设计人承担第一条本合同依据下列文件签订：

《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准》(二零__年修订本)、《计价格[二零__]一零号》文。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币(大写) )。

二、实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中按元/平方米、)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

三、本合同履行后，定金抵作设计费。

四、设计费含图纸盖章费(盖章单位设计证书等级：建筑工程甲级)，含税金。

五、如分批出图，按已交付成果的工程量支付设计费。

六、如设计内容、范围及投资发生变更时，其设计费用根据相应的变更进行计算。

第六条双方责任

发包人责任：

发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

未按合同约定时间提供工作用基础资料，交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限一五天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后作重大修改、变更，设计变更工作量在原工作量三零%内的不计设计费，超出原工作量三零%部分按原设计收费标准的五零%计取设计费。设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费，工本费按二零零元/公斤计取。

发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人用于本合同的项目情况除外，用于本合同外的项目时，需经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让，如发生以上情况，发包人应付法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

设计人责任：

设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

设计人采用的主要技术标准是：国家现行有关技术规范、标准及规程等。

设计合理使用年限为土建为五零年。

设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人根据设计已进行的实际工作量结算设计费。

发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过三零天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批(除设计人的原因造成的情况除外)或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

由于设计人自身原因，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，每延误一天，应按该项目应收设计费的万分之五向发包人支付违约金。

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条其他

设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解协商不成的，双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁。 本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。 本合同经双方签章后生效。本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：(盖章)设计人名称：(盖章)

法定代表人：委托代理人：住所：

邮政编码：电话：传真：

名称：开户银行：银行帐号：

鉴订日期：年月日

法定代表人：委托代理人：住所：

邮政编码：电话：传真：

名称：开户银行：银行帐号：

鉴订日期：年月日

(签字) (签字)(签字)(签字)

普通设计合同范本 第四九篇

身份证号码：__________________现住址：___________________________

工程地址：___________________________

营业执照号：__________________资质证号：__________________

地址：___________________________法人代表：_________

兹有甲方委托乙方承担

装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：

第一条设计工作概况：____________________________________

第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：____________________________________

第一阶段方案设计：____________________________________

第二阶段施工图绘制：____________________________________

第三条设计费支付方式：____________________________________

第四条双方的`权利与责任：____________________________________

第五条违约责任：____________________________________

第六条附则：____________________________________

本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；

本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；

本合同履行完后自动终止；

双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

甲方（签字）：_________

乙方（盖章）：_________

签约代理人：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日