二级建造师真题及解析
第一篇：二级建造师真题及解析
2014年二级建造师公路真题及解析
一、 单选题
1.在非岩石地基行，填筑填石路堤前，应按设计要求设置( )。 A.过渡层 B.防水层 C.反滤层 D.整平层 答案：A 2.关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是( )。 A.土石路堤不得倾填
B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑 C.压实机械宜采用自重不小于18L的振动压路机 D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌 答案：B 3.路基改建加宽施工时，在路槽纵向开挖的台阶上铺设跨施工缝的土工格栅，其主要作用是( )。 A.减少新老路基结合处的不均匀沉降 B.减少路面厚度 C.提高原地基承载力 D.减少裂缝反射 答案：D 4.土基最佳含水量是土基达到( )所对应的含水量。 A.100%压实度 B.最大湿密度 C.最大干密度 D.液限 答案：C 5.SMA混合材料拌制时，若混合料出厂温度为195oC ，该批混合料的正确处理方法是将混合料( )。 A.冷却至合格出厂温度后运至现场摊铺 B.送至现场后冷却至合格摊铺温度时摊铺 C.与冷料同时回炉拌制 D.废弃 答案：D 解析：P57.当混合料出厂温度过高时应废弃。
6.重交通公路水泥混凝土路面邻近横向胀缝的3条横向缩缝应采用的形式是( )。 A.设传力杆平缝型 B.设传力杆假缝型 C.设拉杆企口缝型 D.设拉杆平缝型 答案：B 7.水泥混凝土路面中，对于严重断裂，缝隙处有严重剥落，路版被分割成3块以上且裂块已开始活动的断板，最合适的治理方法是 ( )。 A.扩缝灌注法 B.裂缝灌浆封闭 C.整块版更换 D.压注灌浆法 答案：C 9.为防止导管堵塞，钻口灌注桩水下混凝土的坍落度合适的值是( )cm。 A.10 B.15 C.20 D.25 答案：C 解析：P127.灌注桩水下砼坍落度控制在18-22cm之间。 10.公路隧道主要开挖方法是( )。 A.明挖法 B.钻爆法 C.盾构法 D.盖挖法 答案：B 11.隧道洞内地下水位较高时，宜采用( )处理。 A.表面排水 B.设置截水沟 C.井点降水 D.设置急流槽 答案：C 12.某施工单位承接一合同金额为1.8亿元的桥梁工程，根据《公路水运工程生产监督管理办法》，该单位应在此项目至少配置( )名专职安全生产管理人员。 A.1 B.2 C.3 D 4 答案：D 13下列分项工程质量评分中，不合格的是()。 A.闭路电视监视系统85分 B.路缘石85分 C.浆砌排水沟80分 D.软土地基78分 答案：A 14.施工单位应当对工程项目的施工安全重大危险源在施工现场人员集中显要位置予以公示，公示的内容不包括( )。
A.重大危险源安全评价责任单位名称 B.施工安全重大危险源名称 C.注意事项及保障措施 D.可能导致发生的事故类别 答案：A 15.关于技术交底的说法，错误的是( )。 A.技术交底工作应分级进行，分级管理
B.项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施 C.工长(技术负责人)负责组织向本责任区内的班组交底
D.项目经理部的技术交底工作由项目总工程部组织，工长主持实施 答案：D 16.关于公路工程量清单的说法，错误的是( )。 A.工程量清单是业务编制标底或参考价的依据
B.工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按实际工程数量报价 C.标价后的工程量清单是合同的组成部分
D.工程量清单应反映全部工程内容以及为实现这些内容而进行的其他工作 答案：B 解析：P234. 工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按清单工程量报价
17.在分包合同履行过程中，由于设计图纸错误引起分包商的权益受到损害，分包商应向( )提出索赔要求。 A.业主 B.监理 C.设计方 D.承包商 答案：D 18.下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是( )。 A.钢模 B.脚手架 C.移动模架 D.塔吊使用的轻轨 答案：C 19.按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》，企业投资公路建设项目的实施，首先应进行的是( )。 A.根据规划，编制项目建议书
B.组织投资人招标工作，依法确定投资人 C.根据规划，编制工程可行性研究报告
D.投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准 答案：C 20.关于公路施工企业信用评价的说法，错误的是( )。 A.企业分立的，新设企业信用评价等级不得高于原评价等级 B.企业资质升级的，其信用评价应重新进行 C.企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业等级确定 D.联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定 答案：B
二、多项选择题
21.通过修筑填石路堤试验路段来确定的施工参数有( )。 A.松铺厚度 B.沉降差
C.压实速度 D.最佳含水量 E.压实机械型号及组合 答案：A B C E 22.综合爆破中的洞室炮主要包括( )。 A.钢钎炮 B.深孔爆破 C.药壶炮 D.猫洞炮 E.小炮 答案：C D 23.引起路基边坡病害的原因有( )。 A.边坡二期贴补
B.路基基底存在软土且厚度不均 C.未处理好填挖交界面
D.纵坡大于12%的路段采用纵向水平分层法填筑施工 E.路基处于陡峭的斜坡面上 答案：A B C E 24.路面表面防排水设施有( )等组成。 A.路拱横坡 B.路肩横坡 C.垫层 D.拦水带 E.渗沟 答案：A B D 25.对石灰稳定土地底基层裂缝病害防治有利的做法有( )。 A.石灰土成型后及时洒水养生
B.控制压实含水量在最佳含水量±1%范围之内 C. D.安排在温差较大的冬季进行施工 E.加强石灰剂量控制，保证拌合均匀 答案：A B E 26.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量及( )试验。 A.焊接性能 B.冷弯
C.屈服点 D.抗拔 E.抗剪性能 答案：A B C 27.圆管涵质量检查项目除混凝土强度、轴线偏差外，还包括( )。 A.涵管长度
B.涵管厚度与涵顶填土厚度 C.管座宽度与厚度 D.相邻管节底面错口 E.涵底流水面高程 答案：A C D E 28.沥青混凝土路面施工质量控制关键点有( )。 A.沥青材料的检查与试验 B.沥青混凝土配合比设计和试验
C.沥青混凝土的拌和、运输及摊铺温度控制 D.沥青混凝土施工机械设备配置与压实方案 E.沥青混凝土摊铺厚度及水灰比的控制 答案：A B CD 29.公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施费包括( )。 A.工程施工期间为满足安全生产所发生的费用
B.施工期间为保证交通安全面设置的临时安全设施和标志、标牌的费用 C.预制场、拌合站的施工标准化费用
D.工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用 E.临时便道、临时便桥的施工标准化费用 答案：A D 30.公路建设市场信用包括公路建设从业单位的( )。 A.不良行为信息
B.表彰奖励类良好行为信息 C.自有及租赁设备基本情况 D.资质、资格情况 E.信用评价信息 答案：A B D E
三、案例分析题 (一) 背景资料
某施工单位承接了9.82km的三级公路路基施工，路基宽8.5m，设计车速40km/h。其中K3+100-K3+420为路堤段，K3+280处设有1-2.5m×2m的盖板涵，涵洞长度17.62m，涵底坡度1%，K3+280的路基设计标高为206.307m。涵洞构造示意图如下： K3+280涵洞构造示意图
工程开工前，在业主支持下，由设计单位向施工单位交接了交点桩，水准点桩，设计文件中提供用于中统放样的资料只有“直线，曲线及转角度”，施工单位备有全站仪，自动水准仪等常规测量仪器。 涵洞施工与涵洞前后路堤T1区，T2区的建筑同时进行，T1区，T2区按图示坡度分层填筑。涵洞施工中，施工单位首先进行了涵洞中心桩号，涵轴线的放样，涵洞基坑开挖平面尺寸按17.62mx3.8m放样，基坑开挖严格按放样尺寸采用人工垂直向下开挖至基底设计标高。在对基底进行处理并通过验收后，开始基础施工。
涵洞完工后，在涵洞砌体砂浆或混泥土强度达到设计强度的70%时，进行涵洞两侧及顶面填土，建筑顺序为T3区—T4区—T5区，建筑方法采用人工配合小型机械夯填密实。 问题：
1.按涵顶填土厚度划分，指出该涵洞类型，并说明理由。 2.写出可用于本路曲线段中线放样的两种方法。 3.写出涵洞构造示意图中A,B,C结构的名称。 4.找出涵洞基坑施工中的错误，并说明理由。 5.改正填筑施工中的错误。 (二) 背景资料
某施工单位承接了一段二级公路水泥混泥土路面工程施工，路面结构示意图见图1。 图1路面结构示意图
施工单位进场后设立了水泥混泥土搅拌站和工地试验室，搅拌站的配电系统实行分级配电;设置总配电箱(代码A)，以下依次设置分配电箱(代号B)和开关箱(代码C)，开关箱以下是用电设备(代号D)。动力配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱与开关箱装设在通风，干燥及常温场所，每台用电设备实行“一机一闸”制。施工单位对配电箱与开关箱设置提出一系列安全技术要求，部分摘录如下： 要点一：配电箱的导线进线口和出线口应设在箱体的上顶面。 要点二：移动式开关箱的进口线，出口线必须采用绝缘铝导线。
要点三：总配电箱应装设总隔离开关，分路隔离开关，总熔断器，分熔断器，电压表，总电流表。 基层采用路拌法施工，施工工艺流程见图2。为顺利完成基层的施工，施工单位配备了稳定土拌和机，装卸机，运输车，多铧犁。 图2路基施工工艺流程图
施工单位对路面面层分左右两幅铺筑，先铺筑左幅，后铺筑右幅，在公路中心处XXXXX(看不清楚字样)，接缝的1/2板厚处安装光圆钢筋，钢筋的全长范围涂防粘涂层。 问题：
1.写出图1中接缝K的名称，并改正接缝钢筋施工中的错误做法。 2.改正图2中工艺顺序的错误之处，并补充背景中基层施工还需配置的机械设备。 3.改正要点一，要点二中的错误。
4.补充要点三种总配电箱还应装设的电器装置。
5.用代号写出配电系统与用电设备在使用过程中的送电，断电顺序。 案例三 背景资料：
某施工单位承接了一座多跨变截面预应力混凝土连续箱桥梁，大桥分为上下游两幅，每幅单箱顶板宽10.5m，底板宽6m。大桥采用钻孔灌注桩基础，双柱式桥墩(墩柱高15m至26m不等)，普通钢筋混凝土盖梁。
上部结构0号采用墩顶混凝土现浇施工，临时固结构造示意图如下图。
其他梁段(1~19号)采用预制场长线法台座预制，缆索吊装系统悬臂拼装。各梁段之间腹板采用剪力齿衔接，环氧树脂粘合，顶板与底板均设20cm湿接缝。施工中加强测量管理，各梁段施工按照设计标高安装定位，控制好全桥线形。
1~19号梁段长线法预制及悬拼安装施工工序为：预制场及存梁区布置→梁段浇筑台座准备→梁段浇筑及养护→D→梁段外运→梁段吊拼就位→临时预应力张拉及腹板剪力齿粘合→E→预应力穿索及张拉、封锚→下一梁段施工。
按照交通运输部颁发的《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》的要求。施工单位对全桥进行了总体风险评估，评估结果为III级。 问题：
1. 写出图中A、B、C结构的名称。
2. 长线法预制及悬拼安装施工中工序D、E各是何种工序? 3. 各梁段悬拼安装线形控制测量的关键项目是哪几项? 4. 该大桥是否需要进行专项风险评估?说明理由，若需要进行专项风险评估，说明还需要进行哪几个步骤? 案例四：背景资料
甲公司承接了某一级公路K10+100~K18+230段的路基路面施工任务，施工前编制了如下双代号网络计划，并通过建立审批。
根据与业主所签的施工合同，甲公司将K14+280~K15+400段的路基及防护工程分包给乙公司，乙公司再将部分劳务工作交由丙公司承担，并签订了合同。 该项目在实施中发生了如下事件： 事件1：K11+430~K11+685段为软土地基，原设计方案为换填处理，由于当地材料缺乏，经监理，业主同意，决定变更为采用砂井处理。
事件2：为便于同意进行安全管理，乙公司现场安全管理人员由家公司安全管理人员兼任。 事件3：因为业主原因，导致F工作停工35天，甲公司为此向业主提出工期索赔。 事件4：完工后，丙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明。 问题：
1.该网络的计划工期为多少天?计算D工作的最迟结束事件，并指出网络计划的关键线路。
2.按照《公路工程设计变更管理办法》，事件1中的变更属于哪一类变更?其变更应由哪级交通主管部门负责审批?砂井成孔有哪几种方法?
3.事件2中甲、乙公司的做法是否正确?简述理由。
4.事件3中，F工作的总时差为多少天?甲公司可以向业主提出多少天的索赔工期? 5.事件4中，丙公司的做法是否正确?简述理由。 参考答案：
1.计划工期190天。工作D的最迟结束时间是第100天，关键线路1→2→4→8→9→10. 2.变更属于较大设计变更。
变更应由省级交通主管部门负责审批
砂井成孔的方法：用振动打桩机、柴油打桩机(冲刺式和振动式)
3.甲乙两公司做法不正确，乙公司应对其分包工程设计专门的安全管理人员，不应由甲公司安全管理人员兼任。
4.F总时差30天，可索赔5天的工期索赔。 5.丙公司做法不正确
丙公司只是分包劳务，乙公司才是分包方，应该是乙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明。
第二篇：2018年二级建造师市政真题及答案解析
Fpg
一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題の備選項中，只有一個最符合題意)
1.按級配原則構成の瀝青混合料中，具有內摩擦角較高，黏聚力也較高の結構組成是( )
A骨架一密實結構 B.骨架一空隙結構C.骨架一懸浮結構 D.密實一懸浮結構
【答案】A P4
【解析】本題考查の是混合料の結構組成。骨架-密實結構，不僅內摩擦角較高，黏聚力也較高。
2.改性瀝青混合料所具有の優點中，說法錯誤の是( )。
A.較長の使用壽命B.較高の耐磨耗能力C.較大抗彎拉能力D.良好の低溫抗開裂能力
【答案】C P6
【解析】本題考查の是熱拌瀝青混合料主要類型。改性瀝青混合料與AC型瀝青混合料相比具有較高の高溫抗車轍能力，良好の低溫抗開裂能力，較高の耐磨耗能力和較長の使用壽命。
3.商品混凝土の()應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
A.配合比 B.運輸能力 C.坍落度 D.粗骨料
【答案】B P31
【解析】本題考查の是混凝土施工。商品混凝土の運輸能力應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
4.在安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件或鋼筋連接牢固，上部應採用()固定。
A.剪刀撐 B.木方C.點焊 D.拉杆
【答案】D P33
【解析】本題考查の是範本、支架和拱架。安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件連接牢固，上部應採用拉杆固定。
5.關於套箱圍堰施工技術要求の說法，錯誤の是()。
A.可用木板、鋼板或鋼絲網水泥製作箱體B.箱體可製成整體式或裝配式
C.在箱體壁四周應留射水通道D.箱體內應設木、鋼支撐
【答案】C P43
【解析】本題考查の是各類圍堰施工要求。選項C，鋼筋混凝土板樁預製時，應留射水通道。
6.關於涵洞兩側回填施工中の做法，錯誤の是()。
A.涵洞兩側同時回填，兩側對稱進行，高差不大於300mm
B.填方中使用渣土、工業廢渣等，需經過試驗確認可靠
C.在涵洞靠近防水層部位可填含有少量碎石の細粒土
D.現澆鋼筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土強度達到設計強度70%後進行
【答案】 D P52
【解析】本題考查の是管涵施工技術。涵洞兩側の回填土，應在主結構防水層の保護層完成，且保護層砌築砂漿強度達到3MPa後方可進行。回填時，兩側應對稱進行，高差不宜超過300mm。
7.在基坑放坡開挖時，下列做法錯誤の是()。
A.坡面設置土釘B.坡項1.5m範圍內堆放應急土袋C.坡面掛網噴射混凝土D.土工織物覆蓋坡面
【答案】B P73
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是基(槽)坑邊坡保護。嚴格禁止在基坑邊坡坡頂1~2m範圍堆放材料、土方和其他重物以及停置或行駛較大の施工機械。
8.對於淺基坑軟土地基，能提高地基承載力且方法簡單操作方便の是()。
A.水泥土攪拌法B.壓密注漿法C.換填材料加固法D.格柵式加固法
【答案】C P75
【解析】本題考查の是基坑地基加固の目の與方法選擇。換填材料加固處理法，以提高地基承載力為主，適用於較淺基坑，方法簡單操作方便。
9.下列基坑放坡要求中，說法錯誤の是()。
A.放坡應以控制分級坡高和坡度為主B.放坡設計與施工時應考慮雨水の不利影響
C.上級放坡坡度宜緩於下坡放坡坡度D.分級放坡時，宜設置分級過度平臺
【答案】C P72
【解析】本題考查の是基坑放坡要求。下級放坡坡度宜緩於上坡放坡坡度。
10.污水三級處理是在一級、二級處理之後，進一步處理可導致水體富營養化の()可溶性無機物。
A.鈉、碘 B.鈣、鎂C.鐵、錳 D.氮、磷
【答案】D P100
【解析】本題考查の是污水處理。三級處理是在一級處理、二級處理之後，進一步處理難降解の有機物以及可導致水體富營養化の氮、磷等可溶性無機物等。
11.塑膠或橡膠止水帶接頭應採用()。
A.熱接 B.疊接C.咬接 D.對接
【答案】A P107
【解析】本題考查の是現澆(預應力)混凝土水池施工技術。塑膠或橡膠止水帶接頭應採用熱接，不得疊接。
12.在不含地下水の軟士層中，控制精度低の柔性管道施工，一般採用()。
A.頂管法 B.盾構法C.定向鑽 D.夯管法
【答案】C P117
【解析】本題考查の是不開槽施工法與適用條件。定向鑽適用於柔性管道，在砂卵石及含水地層不適用。
13.在我國壓力管道分類中，供熱管道級別劃分為()。
A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4
【答案】B P127
【解析】本題考查の是供熱管道の分類。在我國壓力管道分類中，供熱管道屬公用管道，級別劃分為GB2。
14.有垂直位移，但不能承受水準荷載の管道支架是()支架。
A.固定 B.滑動C.導向 D.彈簧
【答案】D P133
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是供熱管網附件及安裝。表2K315023-1彈簧支架在管道有垂直位移時使用，不能承受水準荷載。
15.室內燃氣管道安裝中，公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用()。
A.焊接 B.法蘭連接C.釺焊 D.螺紋連接
【答案】D
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用螺紋連接。
16. 城市地下雨污水管疏浚檢查時，常會從井內冒出一種非常活躍並能置人於死地の高濃度氣體是()。
A.硫化氫 B.二氧化碳 C.氮氣 D.沼氣
【答案】A
P126
【解析】本題考查の是給排水管網維護與修復技術。【案例2K315015】
17.施工作業過程中，不需要及時修改或補充施工組織設計の情形是()。
A.工程設計有重大變更B.施工環境有重大變更 C.主要施工設備配置有重大調整D.管理人員有變更
【答案】D
P185
【解析】本題考查の是施工組織設計編制注意事項。施工作業過程中發生下列情況之一時，施工組織設計應及時修改或補充：①工程設計重大變更;②施工資配重大調整; ③施工環境重大改變。
18.水泥混凝士道路面層常規施工中,振搗器の振動順序為()。
A.插入式振搗器→振動梁(輕)→平板式振搗器→振動梁(重)
B.插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
C.平板式振搗器→振動梁(輕)→插入式振搗器→振動梁(重)
D.平板式探搗器→振動梁(輕)→振動梁(重)→插入式振搗器
【答案】B P226
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。振搗器の振動順序為：插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
19.在雨季施工時，明挖基坑安全風險控制の重點是()和雨水淹沒。
A.邊坡坍塌 B.高空墜落C.臨邊防護 D.機械傷害
【答案】A P277
【解析】本題考查の是防止基坑坍塌、淹沒の安全措施。在雨季施工時，基坑工程の主要風險是坍塌和淹沒，是基坑工程安全控制の重點。
20.下列說法中，不屬於控制性進度計畫內容の是()。
A.和季度施工計畫是總進度の重要節點目標B.總工期跨越三個の進度計畫
C.按計畫編制季度施工計畫D.發現進度計畫執行受到干擾時應及時採取調整措施
【答案】D
P212
【解析】本題考查の是施工進度調控措施。和季度施工進度計畫，均屬控制性計畫，是確定並控制專案施工總進度の重要節點目標。計畫總工期跨越一個以上時，必須根據施工總進度計畫Fpg
Fpg の施工順序，劃分出不同の施工內容，編制施工進度計畫。並在此基礎上按照均衡施工原則，編制各季度施工進度計畫。
二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題の備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選の每個選項得0.5分)
21.關於現澆水泥混凝土路面對原材料要求の說法，正確の是()。
A.城鎮快速路可採用礦渣水泥
B.粗集料應採用質地堅硬、耐久、潔淨の碎石，粒徑不得大於31.5mm C.外加劑應符合國家標準並有合格證
D.傳力杆、滑動套材質、規格應符合規定E.海砂不得用於混凝土面層
【答案】BCD
P225
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。A項正確說法“城市快速路、主幹路應採用42.5級及以上の道路矽酸鹽水泥或矽酸鹽水泥、普通矽酸鹽水泥;其他道路可採用礦渣水泥，其強度等級宜不低於32.5級。”，D項正確說法“海砂不得直接用於混凝土面層”。
22.特重交通水泥混凝土路面宜選用()基層。
A.水泥穩定粒料 B.級配粒料C.瀝青混凝土 D.貧混凝土E.碾壓混凝土
【答案】CDE
P7
【解析】本題考查の是水泥混凝土路面の基層。特重交通宜選用貧混凝土、碾壓混凝土或瀝青混凝土基層;重交通宜選用水泥穩定粒料或瀝青穩定碎石基層;中、輕交通宜選擇水泥或石灰粉煤灰穩定粒料或級配粒料基層;濕潤和多雨地區，繁重交通路段宜採用排水基層。
23.下列選項中屬於施工技術方案の主要內容有()。
A.施工機械 B.施工組織C.作業指導書 D.網路技術E.施工順序
【答案】ABE
P190
【解析】本題有爭議，按照教材內容，CD也屬於施工技術方案中の技術組織措施。
24.預應力混凝土連續梁の懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定，是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮()。
A.掛籃前端の垂直交形值 B.預拱度值C.施工人員の影響
D.溫度の影響E.施工中已澆築段の實際高程
【答案】ABDE
P51
【解析】本題考查の是懸臂澆築法高程控制。預應力混凝土連續梁，懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮：
(1)掛籃前端の垂直變形值;(2)預拱度設置;(3)施工中已澆段の實際高程;(4)溫度影響。
25.關於地下連續牆圍護結構の說法，正確の有()。
A.剛度大、強度大B.適用於所有地層C.隔水性好
D.導牆結構對地基無特殊要求 E.可兼作為主體結構の一部分
【答案】ABCE
P67
【解析】本題考查の是深基坑圍護結構。表2K313021-1。
26.關於沉井刃腳墊木の說法，正確の有()。
Fpg
Fpg
A.應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高要求
B.平面佈置要均勻對稱C.每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合
D.定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點E.抽除墊木應按順序依改進行
【答案】ABCD
P109
【解析】本題考查の是沉井準備工作。
(2)刃腳の墊層採用砂墊層上鋪墊木或素混凝土，且應滿足下列要求：
1)墊層の結構厚度和寬度應根據土體地基承載力、沉井下沉結構高度和結構形式，經計算確定;素混凝土墊層の厚度還應便於沉井下沉前鑿除;
2)砂墊層分佈在刃腳中心線の兩側範圍，應考慮方便抽除墊木;砂墊層宜採用中粗砂，並應分層鋪設、分層夯實;
3)墊木鋪設應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高の要求;平面佈置要均勻對稱，每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合，定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點;
4)採用素混凝土墊層時，其強度等級應符合設計要求，表面平整。
27.城市管道全斷面修復技術主要有()。
A.內村法 B.纏繞法C.噴塗法 D.密封法 E.灌漿法
【答案】ABC P124~125
【解析】本題考查是管道修復與更新。全斷面修復：1.內襯法2.纏繞法3.噴塗法
28.關於建、構築實物內部の燃氣管道安裝，說法正確の有()。
A.不得穿過配電室，變電室、電纜溝B.敷設在有腐蝕性介質の房間內必須採取防腐措施
C.穿過地下室時必須採取焊接連接D.在有車通行の地方，敷設高度不應小於3.5m
E.當使用銅管時應採用承插式硬纖焊連接
【答案】ABCE
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。選項D，正確の說法是“在有車通行の地方，敷設高度不應小於4.5m”。
29.市政工程開工前の測量準備工作包括()。
A.對測量儀器、設備、工具進行符合性檢查 B.辦理樁點交接手續
C.對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核 D.按施工方案編制工程測量方案
E.根據測量結果繪製竣工圖
【答案】ABCD
P167
【解析】本題考查の是開工前測量工作。準備工作：(1)開工前應結合.設計檔、施工組織設計，提前做好工程施工過程中各個階段の工程測量の各項內業計算準備工作，並依照內業準備進行施工測量。(2)對測量儀器、設備、工具等進行符合性檢查，確認符合要求。嚴禁使用未經計量檢定或超過檢定有效期の儀器、設備、工具。(3)根據填埋場建(構)築物特點及設計要求の施工精度、施工方案，編制工程測量方案。(4)辦理樁點交接手續。樁點應包括:各種基準點、基準線の數據及依據、精度等級。施工單位應進行現場踏勘、復核。(5)開工前應對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核。復核過程中發現不符或與相鄰工程矛盾時，應向建設單位提出，進行查詢，並取得準確結果。
Fpg
Fpg
30.下列分項工程中，需要編制安全專項方案並進行專家論證の是()。
A.跨度為30mの鋼結構安裝工程 B.開挖深度5mの基坑降水工程
C.架體高度20mの懸挑式腳手架工程 D.單件起吊重量為80KNの預製構件
E.搭設高度8mの混凝土範本支撐工程
【答案】BCE P194
【解析】本題考查の是專項方案編制與論證要求。選項A，跨度大於36m以上の鋼結構安裝工程;D項，單件起吊重量為100KN及以上の起重吊裝工程。
三、案例分析題
(一)
【背景資料】
某公司承包一座雨水泵站工程，泵站結構尺寸為23.4m(長)×13.2m(寬)×9.7m(高)，地下部分深度5.5m，位於粉土、砂土層，地下水位為地面下3.0m。設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，坡面採用錨杆噴射混凝土支護基坑周邊設置輕型井點降水。
基坑臨近城市次乾路，圍擋施工佔用部分現況道路，專案部編制了交通導行圖(圖1)。在路邊按要求設置了A區、上游過渡區、B區、作業區、下游過渡區、C區六個區段，配備了交通導行標誌、防護設施、夜間警示信號。
基坑周邊地下管線比較密集，專案部針對地下管線距基坑較近の現況制定了管理保護措施，設置了明顯の標識。
1.專案部の施工組織設計檔中包括品質、進度、安全、文明環保施工、成本控制等保證措施;基坑土方開挖等安全專項施工技術方案，經審批後開始施工。
2.為了能在雨期前完成基坑施工，專案部擬採取以下措施：
(1)採用機械分兩層開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護;
(3)直接開挖到基底標高夯實後，報請建設、監理單位進行地基驗收。
圖1交通導行平面示意圖
【問題】
1.補充施工組織設計檔中缺少の保證措施。
Fpg
Fpg
2.交通導行示意圖中，A、B、C功能區の名稱分別是什麼?
3.專案部除了編制地下管線保護措施外，在施工過程中還需具體做哪些?
4.指出專案部擬採取加快進度措施の不當之處，寫出正確の做法。
5.地基驗收時，還需要哪些單位參加?
【參考答案】
1.施工組織設計檔中還應該補充の保證措施有：季節性施工保證措施、交通組織措施、構(建)築物及文物保護措施、應急措施。P189
2.A為警告區、B為緩衝區、C為終止區 P197
3.(1)在施工過程中，必須設專人隨時檢查地下管線，維護加固設施，以保持完好。
(2)觀測管線沉降和變形記錄，遇到異常情況，必須立即採取安全技術措施。
(3)制定應急預案。
(4)出現異常情況應立即通知管理單位人員到場處理、搶修。
4.(1)採用機械分兩層開挖不妥，設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，而地下部分深度5.5m，所以應分三層進行開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護不妥，應分段進行，隨著開挖及時邊坡保護;
(3)機械直接開挖到基底標高夯實後不妥，正確做法應為槽底預留200-300mm土層，由人工開挖至設計高程，整平。 P115
5.專案部地基驗收還應報請勘察、設計、施工單位負責人進行驗收。P299
(二)
【背景資料】
某橋樑工程專案の下部結構已全部完成，受政府指令工期の影響，業主將尚未施工の上部結構分成A、B二個標段，將B段重新招標。橋面寬度17.5m，橋下淨空6m，上部結構設計為鋼筋混凝土預應力現澆箱梁(三跨一聯)，共40聯。原施工單位甲公司承擔A標段，該標段施工現場系既有廢棄公路無需處理，滿足支架法施工條件，甲公司按業主要求對原施工組織設計進行了重大變更調整;新中標の乙公司承擔B標段，因B標施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，滿足支架法施工部分條件，其中縱坡變化較大部分為跨越既有正在通行の高架橋段，新建橋下淨空高度達13.3m(見圖2)。
Fpg
Fpg
甲、乙兩公司接受任務後立即組織力量展開了施工競賽。甲公同利用既有公路作為支架基礎，地基承載力符合要求。乙公司為趕工期，將原地面稍作整平後即展開支架搭設工作，很快進度超過甲公司。支架全部完成後，專案部組織了支架品質檢查**並批准範本安裝。範本安裝完成後開始綁紮鋼筋。指揮部檢查中發現乙公司施工管**存在問題，下發了停工到通知單。
【問題】
1.原施工組織設計中，主要施工資源配置有重大變更調整，專案部應如何處理?重新開工之前技術負責人和安全負責人應完成什麼工作?
2.滿足支架法施工の部分條件指の是什麼?
3.B標支架搭設場地是否滿足支架の地基承載力?應如何處置?
4.支架搭設前技術負責人應做好哪些工作?橋下淨高13.3m部分如何辦理手續?
5.支架搭設完成和範本安裝後用什麼方法解決變形問題?支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬哪一類變形?
6.跨越既有高架部分の橋樑施工需到什麼部門補充辦理手續?
【參考答案】
1. 專案部應在專案經理の主持下，修改施工組織設計，報企業技術負責人審批，加蓋企業公章，再報總監或建設方審批。
重新開個之前技術負責人和安全負責人要向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
2.施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，有足夠の空間進行支架搭設。
3.廢棄場地為雜填土，不能滿足地基承載力の要求，應對場地採取換填、硬化、加墊板等措施，提高地基承載力，並應採取預壓措施，消除非彈性變形，驗證地基承載力。
4.1)應編制專項方案，並經專家論證;
2)經預壓驗證地基承載力;
3)向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
4)橋下淨高13.3m部分，支架搭設專項方案應經專家論證，根據專家意見修改方案後，並經施工單位技術負責人、總監理工程師、建設單位專案負責人簽字。
5.1)支架搭設完成和範本安裝後用預壓の方法解決變形問題;
2)支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬非彈性變形
6.應向市政行政主管部門、公安交通管理部門、道路管理部門辦理占路手續。
(三)
【背景資料】
某公司承建一項城市污水處理工程，包括調蓄池、泵房、排水管道等，調蓄池為鋼筋混凝上結構，結構尺寸為40m(長)×20m(寬)×5m(高)，結構混凝設計等級為C35，抗滲等級為P6。調蓄池底板與池壁分兩次澆築，施工縫處安裝金屬止水帶，混凝土均採用泵送商品混凝土。
Fpg
Fpg
事件一：施工單位對施工現場進行封閉管理，砌築了圍牆，在出入口處設置了大門等臨時設施，施工現場進口處懸掛了整齊明顯の“五牌一圖”及警示標牌。
事件二：調蓄池基坑開挖渣土外運過程中，因運輸車輛裝載過滿，造成拋灑滴漏，被城管執法部門下發整改通知單。
事件三：池壁混凝土澆築過程中，有一輛商品混凝土運輸車因交通堵塞，混凝土運至現場時間過長，坍落度損失較大，泵車泵送困難，施工員安排工人向混凝土運輸車罐體內直接加水後完成了澆築工作。
事件四：金屬止水帶安裝中，接頭採用單面焊搭接法施工，搭接長度為15mm，鐵釘固定就位，監理工程師檢查後要求施工單位進行整改。為確保調蓄池混凝土の品質，施工單位加強了混凝土澆築和養護等各環節の控制，以確保實現設計の使用功能。
【問題】
1.寫出“五牌一圖”の內容
2.事件二中，為確保專案の環境保護和文明施工，施工單位對出場の運輸做哪些防止拋灑滴漏の措施?
3.事件三中，施工員安排向罐內加水の做法是否正確?應如何處理?
4.說明事件四中監理工程師要求施工單位整改の原因?
5.施工單位除了混凝土の澆築和養護控制外，還應從哪些環節加以控制品質?
【參考答案】
1. 五牌：工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產(無重大事故)牌、文明施工牌。
一圖：施工現場總平面圖。
2.1)採取密封、覆蓋措施;
2)運送車輛不得裝載過滿;
3)出口處設洗車池;
4)轉彎、上坡時減速慢行;
5)專人檢查、清掃。
3不正確
正確做法：1)添加同水灰比の水泥漿;2)添加減水劑。
4. 金屬止水帶の錯誤做法，使監理工程師要求施工單位整改：
1)接頭不應單面焊接，應雙面焊接;
2)搭接長度15mm不符合要求，應不小於20mm;
3)用鐵釘固定是措施の，不能用鐵釘固定。
5.原材料進場檢測、混合比配置、混凝土拌合、運輸、坍落度の檢查、鋼筋綁紮、範本支架の安裝、混凝土振搗。
(四)
【背景資料】
Fpg
Fpg
某公司專案部施工の橋樑基礎工程，灌注樁混凝土強度為C25，直徑1200mm，樁長18m。承臺、橋臺の位置如圖4-1所示，承臺の樁位編號如圖4-2所示。
事件一：專案部依據工程地質條件，安排4臺反迴圈鑽機同時作業，鑽機工作效率(1根樁/2d)。在前12天，完成了橋臺の24根樁，後20天要完成10個承臺の40根樁。承臺施工前項目部對4台鑽機作業劃分了區域，見圖4-3，並提出了要求：①每台鑽機完成10根樁;②一座承臺只能安排1台鑽機作業;③同一承臺兩樁施工間隙時間為2天。1#鑽機工作進度安排及2#鑽機部分工作進度安排如圖4-4所示。
Fpg
Fpg
事件二：專案部對已加工好の鋼筋籠做了相應標識，並且設置了樁頂定位吊環連接筋，鑽機成孔、清孔後，監理工程師驗收合格，立刻組織吊車吊放鋼筋籠和導管，導管底部距孔底0.5m。
事件三：經計算，編號為3-1-1の鑽孔灌注樁混凝土用量為Am3，商品混凝土到達現場後施工人員通過在導管內安放隔水球，導管頂部放置儲灰鬥等措施灌注了首罐混凝土，經測量導管埋入混凝土の深度為2m。
【問題】
1.事件一中補全2#鑽機工作區作業計畫，用圖4-4の形式表示。(將此圖複製到答題卡上作答，在試卷上答題無效)
2.鋼筋籠標識應有哪些內容?
3.事件二中吊放鋼筋籠入孔時樁頂高度定位連接筋長度如何確定，用計算公式(文字)表示。
4.按照灌注樁施工技術要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各為多少?
5.混凝土灌注前項目部質檢員對到達現場商品混凝土應做哪些工作?
【參考答案】
1.
Fpg
Fpg
2.樁號編碼、規格、分節序號、分節長度、、加工負責人、檢驗狀態、檢查人、標識人。
3.樁頂高程定位連接筋長度=吊環連接筋平臺標高-樁尖標高-樁長。
4.A值最小用量=3.14X0.6X0.6X18.5=20.912m3。
首灌混凝土最小用量=3.14X0.6X0.6X2.5=2.826m3。
5.檢查混凝土合格證、配合比通知單、質保單、檢測坍落度、做試樣
Fpg
第三篇：2018年二级建造师市政真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是( )
A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构
【答案】A P4
【解析】本题考查的是混合料的结构组成。骨架-密实结构，不仅内摩擦角较高，黏聚力也较高。
2.改性沥青混合料所具有的优点中，说法错误的是( )。
A.较长的使用寿命B.较高的耐磨耗能力C.较大抗弯拉能力D.良好的低温抗开裂能力
【答案】C P6
【解析】本题考查的是热拌沥青混合料主要类型。改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。
3.商品混凝土的()应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。
A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料
【答案】B P31
【解析】本题考查的是混凝土施工。商品混凝土的运输能力应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。
4.在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用()固定。
A.剪刀撑 B.木方C.点焊 D.拉杆
【答案】D P33
【解析】本题考查的是模板、支架和拱架。安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定。
5.关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是()。
A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体B.箱体可制成整体式或装配式
C.在箱体壁四周应留射水通道D.箱体内应设木、钢支撑
【答案】C P43
【解析】本题考查的是各类围堰施工要求。选项C，钢筋混凝土板桩预制时，应留射水通道。
6.关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是()。
A.涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm
B.填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠
C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土
D.现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行
【答案】 D P52
【解析】本题考查的是管涵施工技术。涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。
7.在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是()。
A.坡面设置土钉B.坡项1.5m范围内堆放应急土袋C.坡面挂网喷射混凝土D.土工织物覆盖坡面
【答案】B P73
【解析】本题考查的是基(槽)坑边坡保护。严格禁止在基坑边坡坡顶1~2m范围堆放材料、土方和其他重物以及停置或行驶较大的施工机械。
8.对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是()。
A.水泥土搅拌法B.压密注浆法C.换填材料加固法D.格栅式加固法
【答案】C P75
【解析】本题考查的是基坑地基加固的目的与方法选择。换填材料加固处理法，以提高地基承载力为主，适用于较浅基坑，方法简单操作方便。
9.下列基坑放坡要求中，说法错误的是()。
A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响
C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度D.分级放坡时，宜设置分级过度平台
【答案】C P72
【解析】本题考查的是基坑放坡要求。下级放坡坡度宜缓于上坡放坡坡度。
10.污水三级处理是在一级、二级处理之后，进一步处理可导致水体富营养化的()可溶性无机物。
A.钠、碘 B.钙、镁C.铁、锰 D.氮、磷
【答案】D P100
【解析】本题考查的是污水处理。三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理难降解的有机物以及可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。
11.塑料或橡胶止水带接头应采用()。
A.热接 B.叠接C.咬接 D.对接
【答案】A P107
【解析】本题考查的是现浇(预应力)混凝土水池施工技术。塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得叠接。
12.在不含地下水的软士层中，控制精度低的柔性管道施工，一般采用()。
A.顶管法 B.盾构法C.定向钻 D.夯管法
【答案】C P117
【解析】本题考查的是不开槽施工法与适用条件。定向钻适用于柔性管道，在砂卵石及含水地层不适用。
13.在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为()。
A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4
【答案】B P127
【解析】本题考查的是供热管道的分类。在我国压力管道分类中，供热管道属公用管道，级别划分为GB2。
14.有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是()支架。
A.固定 B.滑动C.导向 D.弹簧
【答案】D P133
【解析】本题考查的是供热管网附件及安装。表2K315023-1弹簧支架在管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。
15.室内燃气管道安装中，公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用()。
A.焊接 B.法兰连接C.钎焊 D.螺纹连接
【答案】D P142
【解析】本题考查的是室内燃气管道安装。公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接。
16. 城市地下雨污水管疏浚检查时，常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是()。
A.硫化氢 B.二氧化碳 C.氮气 D.沼气
【答案】A P126
【解析】本题考查的是给排水管网维护与修复技术。【案例2K315015】
17.施工作业过程中，不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是()。
A.工程设计有重大变更B.施工环境有重大变更 C.主要施工设备配置有重大调整D.管理人员有变更
【答案】D P185
【解析】本题考查的是施工组织设计编制注意事项。施工作业过程中发生下列情况之一时，施工组织设计应及时修改或补充：①工程设计重大变更;②施工资配重大调整; ③施工环境重大改变。
18.水泥混凝士道路面层常规施工中,振捣器的振动顺序为()。
A.插入式振捣器→振动梁(轻)→平板式振捣器→振动梁(重)
B.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁(重)→振动梁(轻)
C.平板式振捣器→振动梁(轻)→插入式振捣器→振动梁(重)
D.平板式探捣器→振动梁(轻)→振动梁(重)→插入式振捣器
【答案】B P226
【解析】本题考查的是水泥混凝土面层施工质量检查与验收。振捣器的振动顺序为：插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁(重)→振动梁(轻)
19.在雨季施工时，明挖基坑安全风险控制的重点是()和雨水淹没。
A.边坡坍塌 B.高空坠落C.临边防护 D.机械伤害
【答案】A P277
【解析】本题考查的是防止基坑坍塌、淹没的安全措施。在雨季施工时，基坑工程的主要风险是坍塌和淹没，是基坑工程安全控制的重点。
20.下列说法中，不属于控制性进度计划内容的是()。
A.和季度施工计划是总进度的重要节点目标B.总工期跨越三个的进度计划
C.按计划编制季度施工计划D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措施
【答案】D P212
【解析】本题考查的是施工进度调控措施。和季度施工进度计划，均属控制性计划，是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同的施工内容，编制施工进度计划。并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.关于现浇水泥混凝土路面对原材料要求的说法，正确的是()。
A.城镇快速路可采用矿渣水泥
B.粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，粒径不得大于31.5mm C.外加剂应符合国家标准并有合格证 D.传力杆、滑动套材质、规格应符合规定E.海砂不得用于混凝土面层
【答案】BCD P225
【解析】本题考查的是水泥混凝土面层施工质量检查与验收。A项正确说法“城市快速路、主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥，其强度等级宜不低于32.5级。”，D项正确说法“海砂不得直接用于混凝土面层”。
22.特重交通水泥混凝土路面宜选用()基层。
A.水泥稳定粒料 B.级配粒料C.沥青混凝土 D.贫混凝土E.碾压混凝土
【答案】CDE P7
【解析】本题考查的是水泥混凝土路面的基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层;重交通宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。
23.下列选项中属于施工技术方案的主要内容有()。
A.施工机械 B.施工组织C.作业指导书 D.网络技术E.施工顺序
【答案】ABE P190
【解析】本题有争议，按照教材内容，CD也属于施工技术方案中的技术组织措施。
24.预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定，是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑()。
A.挂篮前端的垂直交形值 B.预拱度值C.施工人员的影响
D.温度的影响E.施工中已浇筑段的实际高程
【答案】ABDE P51
【解析】本题考查的是悬臂浇筑法高程控制。预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑：
(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;(3)施工中已浇段的实际高程;(4)温度影响。
25.关于地下连续墙围护结构的说法，正确的有()。
A.刚度大、强度大B.适用于所有地层C.隔水性好
D.导墙结构对地基无特殊要求 E.可兼作为主体结构的一部分
【答案】ABCE P67
【解析】本题考查的是深基坑围护结构。表2K313021-1。
26.关于沉井刃脚垫木的说法，正确的有()。
A.应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高要求
B.平面布置要均匀对称C.每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合
D.定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点E.抽除垫木应按顺序依改进行
【答案】ABCD P109
【解析】本题考查的是沉井准备工作。
(2)刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土，且应满足下列要求：
1)垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式，经计算确定;素混凝土垫层的厚度还应便于沉井下沉前凿除;
2)砂垫层分布在刃脚中心线的两侧范围，应考虑方便抽除垫木;砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实;
3)垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求;平面布置要均匀对称，每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合，定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点;
4)采用素混凝土垫层时，其强度等级应符合设计要求，表面平整。
27.城市管道全断面修复技术主要有()。
A.内村法 B.缠绕法C.喷涂法 D.密封法 E.灌浆法
【答案】ABC P124~125
【解析】本题考查是管道修复与更新。全断面修复：1.内衬法2.缠绕法3.喷涂法
28.关于建、构筑实物内部的燃气管道安装，说法正确的有()。
A.不得穿过配电室，变电室、电缆沟B.敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐措施
C.穿过地下室时必须采取焊接连接D.在有车通行的地方，敷设高度不应小于3.5m
E.当使用铜管时应采用承插式硬纤焊连接
【答案】ABCE P142
【解析】本题考查的是室内燃气管道安装。选项D，正确的说法是“在有车通行的地方，敷设高度不应小于4.5m”。
29.市政工程开工前的测量准备工作包括()。
A.对测量仪器、设备、工具进行符合性检查 B.办理桩点交接手续
C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核 D.按施工方案编制工程测量方案
E.根据测量结果绘制竣工图
【答案】ABCD P167
【解析】本题考查的是开工前测量工作。准备工作：(1)开工前应结合.设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。(2)对测量仪器、设备、工具等进行符合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。(3)根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案，编制工程测量方案。(4)办理桩点交接手续。桩点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。(5)开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。
30.下列分项工程中，需要编制安全专项方案并进行专家论证的是()。
A.跨度为30m的钢结构安装工程 B.开挖深度5m的基坑降水工程
C.架体高度20m的悬挑式脚手架工程 D.单件起吊重量为80KN的预制构件
E.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
【答案】BCE P194
【解析】本题考查的是专项方案编制与论证要求。选项A，跨度大于36m以上的钢结构安装工程;D项，单件起吊重量为100KN及以上的起重吊装工程。
三、案例分析题
(一)
【背景资料】
某公司承包一座雨水泵站工程，泵站结构尺寸为23.4m(长)×13.2m(宽)×9.7m(高)，地下部分深度5.5m，位于粉土、砂土层，地下水位为地面下3.0m。设计要求基坑采用明挖放坡，每层开挖深度不大于2.0m，坡面采用锚杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路，围挡施工占用部分现况道路，项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区六个区段，配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集，项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施，设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施;基坑土方开挖等安全专项施工技术方案，经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工，项目部拟采取以下措施：
(1)采用机械分两层开挖;
(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护;
(3)直接开挖到基底标高夯实后，报请建设、监理单位进行地基验收。
图1交通导行平面示意图
【问题】
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2.交通导行示意图中，A、B、C功能区的名称分别是什么?
3.项目部除了编制地下管线保护措施外，在施工过程中还需具体做哪些?
4.指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处，写出正确的做法。
5.地基验收时，还需要哪些单位参加?
【参考答案】
1.施工组织设计文件中还应该补充的保证措施有：季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施。P189
2.A为警告区、B为缓冲区、C为终止区 P197
3.(1)在施工过程中，必须设专人随时检查地下管线，维护加固设施，以保持完好。
(2)观测管线沉降和变形记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。
(3)制定应急预案。
(4)出现异常情况应立即通知管理单位人员到场处理、抢修。
4.(1)采用机械分两层开挖不妥，设计要求基坑采用明挖放坡，每层开挖深度不大于2.0m，而地下部分深度5.5m，所以应分三层进行开挖;
(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护不妥，应分段进行，随着开挖及时边坡保护;
(3)机械直接开挖到基底标高夯实后不妥，正确做法应为槽底预留200-300mm土层，由人工开挖至设计高程，整平。 P115
5.项目部地基验收还应报请勘察、设计、施工单位负责人进行验收。P299
(二)
【背景资料】
某桥梁工程项目的下部结构已全部完成，受政府指令工期的影响，业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段，将B段重新招标。桥面宽度17.5m，桥下净空6m，上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联)，共40联。原施工单位甲公司承担A标段，该标段施工现场系既有废弃公路无需处理，满足支架法施工条件，甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整;新中标的乙公司承担B标段，因B标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，满足支架法施工部分条件，其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段，新建桥下净空高度达13.3m(见图2)。
甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路作为支架基础，地基承载力符合要求。乙公司为赶工期，将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作，很快进度超过甲公司。支架全部完成后，项目部组织了支架质量检查**并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管**存在问题，下发了停工到通知单。
【问题】
1.原施工组织设计中，主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应如何处理?重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?
2.满足支架法施工的部分条件指的是什么?
3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?
4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?
5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?
6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续?
【参考答案】
1. 项目部应在项目经理的主持下，修改施工组织设计，报企业技术负责人审批，加盖企业公章，再报总监或建设方审批。
重新开个之前技术负责人和安全负责人要向全体施工人员进行书面安全技术交底，签字并归档。
2.施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，有足够的空间进行支架搭设。
3.废弃场地为杂填土，不能满足地基承载力的要求，应对场地采取换填、硬化、加垫板等措施，提高地基承载力，并应采取预压措施，消除非弹性变形，验证地基承载力。
4.1)应编制专项方案，并经专家论证;
2)经预压验证地基承载力;
3)向全体施工人员进行书面安全技术交底，签字并归档。
4)桥下净高13.3m部分，支架搭设专项方案应经专家论证，根据专家意见修改方案后，并经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字。
5.1)支架搭设完成和模板安装后用预压的方法解决变形问题;
2)支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属非弹性变形
6.应向市政行政主管部门、公安交通管理部门、道路管理部门办理占路手续。
(三)
【背景资料】
某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等，调蓄池为钢筋混凝上结构，结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高)，结构混凝设计等级为C35，抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法部门下发整改通知单。
事件三：池壁混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四：金属止水带安装中，接头采用单面焊搭接法施工，搭接长度为15mm，铁钉固定就位，监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现设计的使用功能。
【问题】
1.写出“五牌一图”的内容
2.事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施?
3.事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
4.说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制质量?
【参考答案】
1. 五牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌。
一图：施工现场总平面图。
2.1)采取密封、覆盖措施;
2)运送车辆不得装载过满;
3)出口处设洗车池;
4)转弯、上坡时减速慢行;
5)专人检查、清扫。
3不正确
正确做法：1)添加同水灰比的水泥浆;2)添加减水剂。
4. 金属止水带的错误做法，使监理工程师要求施工单位整改：
1)接头不应单面焊接，应双面焊接;
2)搭接长度15mm不符合要求，应不小于20mm;
3)用铁钉固定是措施的，不能用铁钉固定。
5.原材料进场检测、混合比配置、混凝土拌合、运输、坍落度的检查、钢筋绑扎、模板支架的安装、混凝土振捣。
(四)
【背景资料】
某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25，直径1200mm，桩长18m。承台、桥台的位置如图4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。
事件一：项目部依据工程地质条件，安排4台反循环钻机同时作业，钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天，完成了桥台的24根桩，后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域，见图4-3，并提出了要求：①每台钻机完成10根桩;②一座承台只能安排1台钻机作业;③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示。
事件二：项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识，并且设置了桩顶定位吊环连接筋，钻机成孔、清孔后，监理工程师验收合格，立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管，导管底部距孔底0.5m。
事件三：经计算，编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3，商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球，导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土，经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
【问题】
1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上作答，在试卷上答题无效)
2.钢筋笼标识应有哪些内容?
3.事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定，用计算公式(文字)表示。
4.按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少?
5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?
【参考答案】
1.
2.桩号编码、规格、分节序号、分节长度、、加工负责人、检验状态、检查人、标识人。
3.桩顶高程定位连接筋长度=吊环连接筋平台标高-桩尖标高-桩长。
4.A值最小用量=3.14X0.6X0.6X18.5=20.912m3。
首灌混凝土最小用量=3.14X0.6X0.6X2.5=2.826m3。
5.检查混凝土合格证、配合比通知单、质保单、检测坍落度、做试样
第四篇：2015年二级建造师《工程法规》真题及答案解析
一、单项选择题。共60题，每题1分每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1、(单项选择题) 施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( )。 A.项目经理部承担 B.企业法人承担
C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】建设工程法人制度
2、(单项选择题) 关于委托代理终止情形的说法，正确的是( )。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理实务完成 【答案】D 【解析】
法定代理或者指定代理终止：
(一)被代理人取得或者恢复民事行为能力;
(二)被代理人或者代理人死亡;
(三)代理人丧失民事行为能力;
(四)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;
(五)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。 【考点】建设工程代理制度
3、(单项选择题) 甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户景观的需要，便于相邻的乙工厂商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是( )。 A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得
D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 【答案】A 【解析】
地役权人登记对抗主义。 【考点】建设工程物权制度
4、(单项选择题) 关于不动产物设立的说法，正确的是( )。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记
1 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【答案】A 【解析】
不登记不产生物权变动效力。 【考点】建设工程物权制度
5、(单项选择题) 下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 【答案】D 【解析】 我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 【考点】建设工程知识产权制度
6、(单项选择题) 关于担保的说法，正确的是( )。 A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现 C.担保合同是主合同
D.反担保不适用《担保法》的规定 【答案】B 【解析】
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法制度。
【考点】建设工程担保制度
7、(单项选择题) 某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方属于( )。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】C 【解析】
建设用地使用权属于可以抵押的财产。 【考点】建设工程担保制度
8、(单项选择题) 关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是( )。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招投投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
2 【答案】D 【解析】
招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人私的违法行为记录，可以公开。 【考点】建筑市场信用体系建设
9、(单项选择题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合即从事相关工作的，成责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相人员”范围的是( )。 A.安全员 B.资料员 C.材料员 D.标准员 【答案】A 【解析】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。 【考点】施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
10、(单项选择题) 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收。下列说法中，正确的是( )。 A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收
C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收
D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产
【答案】A 【解析】
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。 【考点】建设工程竣工验收制度
11、(单项选择题) 根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是( )。 A.县级以上地方人们政府建设行政主管部门决定处罚 B.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
3 D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿。处以罚款 【答案】A 【解析】
在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款;对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定;对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。
【考点】施工现场环境保护制度
12、(单项选择题) 依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是( )。 A.技术复杂，有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的 【答案】B 【解析】
《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：
(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术; (2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;
(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; (4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求; (5)国家规定的其他特殊情形。 【考点】建设工程招标投标制度
13、(单项选择题) 租赁合同的出租人出卖租赁房屋的通知了承租人，此时承租人享有的权利是( )。 A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权
D.优先受偿权 【答案】A 【解析】
出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。 【考点】相关合同制度
14、(单项选择题) “绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本×××××和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境××××××现“四节一环保”，其中“四节”是指( )。 A.节电，节能、节水、节材 B.节能、节×、节×、×× C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电、节×、××
4 【答案】A
15、(单项选择题) 根据《注册建筑师继续教育管理××办法》，注册建造师不××××××××教育不合格的，营给予法人处理是( )。 A.撤销注册
B.处1万元以上××
C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册 【答案】D 【考点】建造师注册执业制度
16、(单项选择题) 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可××××××项目负责人的情形是( )。
A.两个项目的发包人是同一单位 B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 D.建造师同时具有两个专业的职业资格 【答案】C 【解析】
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外： (1)同一工程相邻分段发包或分期施工的; (2)合同约定的工程验收合格的;
(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。 【考点】建造师注册执业制度
17、(单项选择题) 某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是( )。 A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 B.甲、乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 【答案】B 【解析】
《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处;对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
【考点】建设工程招标投标制度
18、(单项选择题) 根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是( )。 A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 C.建设、设计、施工
5 D.建设、设计、监理 【答案】B 【解析】
《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。 【考点】施工节约能源制度
19、(单项选择题) 某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是( )。 A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 D.调解书与判决书的效力不同 【答案】B 【解析】
《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。 【考点】调解与和解制度 20、(单项选择题) 下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是( )。 A.屋面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重结构的钢筋及连接接头试件 C.用于防水层上保护层的商品混凝土 D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 【答案】A 【解析】
涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检： (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 【考点】施工单位的质量责任和义务
21、(单项选择题) 某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是( )。 A.被拘留
B.被罚款5000元
6 C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得 【答案】D 【解析】
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：
(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;
(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
【考点】行政强制、行政复议和行政诉讼制度
22、(单项选择题) 根据履约保证金的说法，正确的是( )。 A.中标人必须交纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% C.履约保证金是投标保证金的另一种表述
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 【答案】D 【解析】
《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。
《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。 【考点】建设工程招标投标制度
23、(单项选择题) 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架，莫办等自升式架设设施安装完毕后，应当由( )，并出具合同证明。 A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 【答案】A 【解析】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
【考点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
24、(单项选择题) 根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业管理的，不予受理并给予警告，申请人在( )内不得再次申请。 A.4年 B.3年 C.2年 D.1年 【答案】D 【解析】
7 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：
(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;
(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的; (3)未取得施工许可证擅自施工的; (4)将承包的工程转包或违法分包的; (5)违反国家工程建设强制性标准的;
(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的; (7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;
(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调査的; (9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;
(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的; (11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书; (12)其他违反法律、法规的行为。 【考点】施工企业从业资格制度
25、(单项选择题) 关于承揽合同解除的说法，正确的是( )。
A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合规定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失 【答案】A
26、(单项选择题) 下列评标委员会成员的行为，合法的是( )。 A.向招标人XXX B.对招标XXX C.XXX D.接受XXX 【答案】A
27、(单项选择题) 关于投标的说法，正确的是( )。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 B.招标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 C.招标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 【答案】A
28、(单项选择题) 根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付( )。 A.4倍 B.3倍
8 C.2倍 D.1倍 【答案】C 【解析】
用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
29、(单项选择题) 关于招标方式的说法，正确的是( )。 A.《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式 B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准
C.如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以设置一定的条件进行限制 D.国内竞争性招标包括公开招标和邀请招标 【答案】B 【解析】
30、(单项选择题) 根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。 A.擅自迁移，拆除不可移动文物的，处以罚款
B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
C.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款
D.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款 【答案】D 【解析】
《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：
(1)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的; (2)在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的; (3)擅自迁移、拆除不可移动文物的;
(4)擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的;
(5)擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的;
(6)施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。
刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。 【考点】施工文物保护制度
31、(单项选择题) 关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。
A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级 B.将承包的工程转包的责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款;有违法所得，予以没收 D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书 【答案】A
32、(单项选择题)
9 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是( )。 A.重大责任事故 B.重大劳动安全事故 C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】
《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。 【考点】建设工程法律责任制度
33、(单项选择题) 根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由( )依法强制执行。 A.人民法院 B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门 【答案】A 【解析】
《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。 【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理
34、(单项选择题) 关于合同示范文本的说法，正确的是( )。 A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备 B.示范文本为强制使用的合同文本 C.采用示范文本是合同成立的前提 D.采用示范文本是合同生效的前提 【答案】A 【解析】
合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。
【考点】相关合同制度
35、(单项选择题) 甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于( )。 A.共同诉讼人 B.原告
C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人
10 【答案】A 【解析】
《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。
36、(单项选择题) 根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合同。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【答案】B 【解析】
劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
37、(单项选择题) 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 【答案】C 【解析】
对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
【考点】施工单位的质量责任和义务
38、(单项选择题) 根据《建设施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指( )期间。 A.21点至次日6点 B.22点至次日6点 C.22点至次日8点 D.21点至次日8点 【答案】B 【解析】
建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。 【考点】施工现场环境保护制度
39、(单项选择题) 下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是( )。
11 A.价款或者报酬 B.保险条款
C.履行期限、地点和方式 D.当事人的名称 【答案】B 【解析】
合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款： (1)当事人的名称或者姓名和住所;
(2)标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等;
(3)数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具;
(4)质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等;
(5)价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法; (6)履行期限、地点和方式;
(7)违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等; (8)解决争议的方法。 【考点】建设工程合同制度 40、(单项选择题) 根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。
A.规划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单元给予警告，可以并处罚款 B.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款
C.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
D.策划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款 【答案】A 【解析】 情节严重。
41、(单项选择题) 下列情形中，投标人中标有效的是( )。 A.投标人给予招标人金钱获取中标
B.投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标 C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标
D.投标人在账外给予评标委员会财务获取中标 【答案】B 【解析】 C帐外暗中。
42、(单项选择题) 某施工合同纠纷案经仲裁裁法，将一建竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决，因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决，关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是( )。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖 C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D.职工单位有权向人民法院申请执行
12 【答案】A
43、(单项选择题) 某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付( )。 A.13 B.9 C.8 D.5 【答案】A 【解析】
施工单位首先要求退还定金4万，在根据违约金条款要求对方承担责任，因此可要求供应商支付9万元。
【考点】建设工程合同制度
44、(单项选择题) 根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。 A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅 D.工程投资额在20万元以上的工程 【答案】B 【解析】
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 【考点】建设工程施工许可制度
45、(单项选择题) 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法规问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是( )。 A.未申领施工许可证 B.迟延提供设计文件 C.拖欠工程款
D.直接指定分包人包专业工程 【答案】D 【解析】
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： (1)提供的设计有缺陷;
(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (3)直接指定分包人分包专业工程。 【考点】建设工程竣工验收制度
46、(单项选择题) 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程建造过程中，有违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪，应对( )依法追究刑事责任。 A.法定代表人
13 B.经营负责人 C.直接责任人 D.项目负责人 【答案】C 【解析】
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。
【考点】施工单位的质量责任和义务
47、(单项选择题) 根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是( )。 A.录音录像材料 B.建筑材料样品 C.工程质量鉴定报告 D.施工合同 【答案】D 【解析】 C是检定意见
【考点】民事诉讼制度
48、(单项选择题) 关于工程XX单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是( )。 A.监理单位XX对施工单位承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要XX的，可转让监理业务 C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 【答案】C 【考点】建设单位及相关单位的质量责任和义务
49、(单项选择题) 以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是( )。 A.行业协会的综合信用评价
B.行业协会协助政府部门的综合信用评价 C.政府对市场主体的守法诚信评价 D.社会中介信用机构的综合信用评价 【答案】C 【解析】
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。 【考点】建筑市场信用体系建设 50、(单项选择题) 下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是( )。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况 B.落实制定安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用
14 D.组织制定安全施工措施 【答案】A 【解析】
建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：
(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况; (2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况; (3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况;
(4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况;
(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定; (6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出査封的处理决定; (7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告; (8)企业明确的其他安全生产管理职责。
【考点】施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
51、(单项选择题) 货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以( )。 A.留置货物 B.要求赔偿 C.解除合同 D.拒绝运输 【答案】D 【解析】
对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。 【考点】相关合同制度
52、(单项选择题) 下列行为中，属于工程安全不良行为的是( )。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的 【答案】B 【解析】
ACD均属于工程质量不良行为认定标准。 【考点】建筑市场信用体系建设
53、(单项选择题) 某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是( )。 A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 D.批准女工王某只能休产假120天 【答案】A 【解析】
对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于
15 90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
54、(单项选择题) 关于招标程序和要求的说法，正确的是( )。
A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办×事宜 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审×获得批准 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新××× 【答案】B 【解析】
《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
【考点】建设工程招标投标制度
55、(单项选择题) 关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是( )。 A.一审程序包括普通程序和特别程序 B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系 D.提交起诉状的同时提交全部证据 【答案】C 【解析】
一审程序包括普通程序和简易程序。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。 【考点】民事诉讼制度
56、(单项选择题) 某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货。但乙和丁对于货物毁损，灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法，正确的是( )。 A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担 D.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担 【答案】A 【解析】
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。 【考点】相关合同制度
57、(单项选择题) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为( )。 A.提交验收报告之日 B.建设工程完工之日 C.转移占有建设工程之日 D.竣工验收合格之日 【答案】C
16 【解析】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 【考点】建设工程合同制度
58、(单项选择题) 根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。
A.埋压、厢占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款 B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 【答案】D 【解析】 考 和 或
59、(单项选择题) 根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过( )个月。 A.12 B.10 C.8 D.6 【答案】A 【解析】
停工留薪期待遇：治疗工伤需要确定停工留薪期，通常由治疗工伤的医疗机构出具意见，由劳动能力鉴定委员会确认，一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊可以申请延长，经劳动能力鉴定委员会确认，最多延长12个月。在停工留薪期内原工资福利待遇不变，由单位按月支付。 60、(单项选择题) 下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是( )。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 【答案】C 【解析】
合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。
【考点】仲裁制度
二、多想选择题。共20题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分。
17 6
1、(多项选择题) 下列行为中，属于招标大违法行为的有( )。 A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的
C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改 D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件
E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 【答案】BCDE 【解析】
设计采购施工总价5123，三国大公鸡 6
2、(多项选择题) 根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有( )。 A.委托合同 B.承揽合同
C.建设工程勘察合同 D.建设工程施工合同 E.建设工程设计合同 【答案】CDE 【解析】
建设工程合同应当采用书面形式。 【考点】建设工程合同制度 6
3、(多项选择题) 根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。 A.具有违法行为 B.造成损失后果
C.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 D.具有惩罚目的
E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 【答案】BCE 【解析】
承担赔偿损失责任的构成要件是： (1)具有违约行为; (2)造成损失后果;
(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;
(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。 【考点】建设工程合同制度 6
4、(多项选择题) 根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有( )。 A.合同解除 B.债务相互抵消
C.债务人依法将标的物抵押 D.债权人依法将标的物提存 E.债权人免除债务 【答案】ABDE
18 【解析】
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止： (1)债务巳经按照约定履行; (2)合同解除; (3)债务相互抵消;
(4)债务人依法将标的物提存; (5)债权人免除债务;
(6)债权债务同归于一人;
(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 【考点】建设工程合同制度 6
5、(多项选择题) 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。 A.完成建设工程设计的各项内容
B.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告 E.有建筑单位签署的工程保修书 【答案】ACD 【解析】
B勘察设计，施工，监理分别签署 6
6、(多项选择题) 关于无效合同的说法，正确的有( )。 A.无效合同具有违法性 B.无效合同不具有违法性
C.无效合同自订立之时就不具有法律效力 D.无效合同可能会损害社会公共利益
E.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 【答案】ACD 【解析】
无效合同的特征是： (1)具有违法性; (2)具有不可履行性;
(3)自订立之时就不具有法律效力。 【考点】建设工程合同制度 6
7、(多项选择题) 依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( )。 A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标 D.施工主要技术采用不可能替代的专有技术
E.在建工程追加附属小型工程或者追加主体加层工作 【答案】BCDE 【解析】
设计采购施工总价5123，三国大公鸡
19 6
8、(多项选择题) 关于投标人的说法，正确的有( )。
A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效
B.投标人参加依法必须进行的项目招标，不受地区或者部门的影响 C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一段投标的，相关投标无效 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 【答案】BCD 【解析】
69、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有( )。 A.劳动者被依法追究刑事责任
B.劳动者严重违法用人单位的规章制度 C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 【答案】ABE 【解析】
《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间被证明不符合录用条件的; (2)严重违反用人单位的规章制度的;
(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;
(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;
(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的; (6)被依法追究刑事责任的。 【考点】劳动合同及劳动关系制度 70、(多项选择题) 无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括( )。 A.申请参加诉讼 B.申请提起诉讼 C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼 E.申请提起公益诉讼 【答案】ACD 【解析】 超纲
71、(多项选择题) 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有( )。 A.在资格预审前，联合体可以增加成员
B.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标 C.联合体各方就中标项目承担连带责任 D.两个以上的个人可以组成联合体 E.招标人可以强制投标人组成联合体
20 【答案】AC 【解析】
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 【考点】建设工程招标投标制度 7
2、(多项选择题) 下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有( )。 A.编制安全技术措施或专项施工方案 B.对施工现场的安全生产责任负总责 C.出现安全事故，负责成立事故调查组 D.审查安全技术措施或专项施工方案 E.对施工安全事故隐患提出整改要求 【答案】DE 【解析】
监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审査、依法对施工安全事故隐患进行处理。
【考点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 7
3、(多项选择题) 根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有( )。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 C.因拖欠名民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误 E.因迟延履行遭遇洪水，导致工期延误 【答案】BD 【解析】
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 【考点】建设工程合同制度 7
4、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有( )。 A.替代性 B.辅助性 C.长期性 D.临时性 E.关键性 【答案】ABD 【解析】 三性岗位
75、(多项选择题) 某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有( )。
21 A.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 B.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任 C.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 D.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 E.造成发包人损失的，承包人不承担责任 【答案】AC 【解析】
法律推定 视为验收合同的例外 7
6、(多项选择题) 下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )。 A.检举权 B.控告权 C.批评权
D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告权 【答案】ABCD 【解析】
批控检知情贱，牢房避险意外获赔 7
7、(多项选择题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级的划分包括( )。 A.一般事故 B.特大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【答案】ADE 【解析】
【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理 7
8、(多项选择题) 招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有( )。 A.中标候选人未缴纳履约保证金
B.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 C.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
D.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 E.中标候选人放弃中标 【答案】BCD 【解析】
在授予合同前,招标人发现经评标委员会推荐的中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,招标人有权在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认 7
9、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有( )。 A.由用人单位提供的格式劳动合同
B.违反法律，行政法规强制性规定的劳动合同
22 C.与用人单位代理人签订的劳动合同
D.用人单位免除自己法定责任，排除劳动者权利的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同 【答案】BD 【解析】
下列劳动合同无效或者部分无效：
(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的; (3)违反法律、行政法规强制性规定的。 【考点】劳动合同及劳动关系制度 80、(多项选择题) 下列关于分包的说法中，正确的有( )。 A.招标人可以直接指定分包人
B.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 C.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 D.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人
E.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成 【答案】CDE 【解析】
A有权决定是否认可但不得指定(含劳务分包)。
23
第五篇：二级建造师历年考试真题及答案解析免费下载
2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题：http://url.cn/ejORs7
更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：338463100(入群即送一套白金课程，备考资
料，历年真题)
1关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是()。 A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 正确答案是 B ， 回答正确
解析 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。
2( 单项选择题 ) 单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是() A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务 正确答案是 D ， 回答正确
解析 《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立 合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 3( 单项选择题 ) 根据《物权法》，土地承包经营权属于() A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权
正确答案是 B ， 回答正确
解析 用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权 利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 4( 单项选择题 ) 关于不动产物权设立的说法，正确的是()
A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 正确答案是 A ， 回答正确
解析 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登 记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除 外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。
5( 单项选择题 ) 工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，受知识产权保护。 A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权
正确答案是 C ， 回答正确
解析 在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成 果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。 6( 单项选择题 ) 根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是() A.厂房
B.可转让的专利权 C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施 正确答案是 D ， 回答正确 解析 下列财产不得抵押： (1) 土地所有权;
(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;
(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;
(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产; (5)依法被查封、扣押、监管的财产; (6)依法不得抵押的其他财产。
7( 单项选择题 ) 根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是() A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地
正确答案是 D ， 回答正确
解析 下列财产不得抵押：(1) 土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;
(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产; (5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
8( 单项选择题 ) 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担( )。 A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金
正确答案是 B ， 回答正确
解析 民事责任可以分分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。
9( 单项选择题 ) 以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是( )。 A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 正确答案是 B ， 回答正确
解析 社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信(主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括 经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。
10( 单项选择题 ) 承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担( )。 A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D.公平责任
正确答案是 C ， 回答正确 解析 无
11( 单项选择题 ) 建设工程招标的基本程序主要包括：
①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;
⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。 上述程序正确的排列顺序是( )。 A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 正确答案是 D ， 回答正确
解析 建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招 标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同， 以及终止招标等。
12( 单项选择题 ) 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。 A.昼间60dB (A )，夜间50dB(A) B.昼间65dB (A )，夜间50dB(A) C.昼间70dB (A )，夜间55dB(A) D.昼间75dB (A )，夜间60dB(A) 正确答案是 C ，回答正确 解析
按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011的规定，建筑施工过 程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB (A),夜间55 dB (A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB (A)。
13( 单项选择题 ) 根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由( )管辖。 A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院
C.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 正确答案是 D ，回答正确
解析 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依 照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法 解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
14( 单项选择题 ) 在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当( )。 A.撤回投标 B.提高投标保证金额 C.撤销投标
D.及时书面告知招标人 正确答案是 D ， 回答正确
解析 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再 具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 15( 单项选择题 ) 关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是() A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承揽分包工程业务
C.建设单位有权直接指定分包工程承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝 正确答案是 A ， 回答正确
解析 分包工程发包人将工程分包后，未 在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。
16.在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。 A.施工成本 B.报价成本 C.直接成本 D.合同成本
17.下列关于工程变更的说法中正确的是( )。 A.如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等 C.一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化 D.工程变更不能作为施工成本控制的依据
18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。 A.高于利息的50% B.利息 C.滞纳金 D.50%的利息
19.设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( ) A.施工技术方案 B.施工规程 C.施工组织设计 D.施工规范
20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5(立方米)，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二o.85，则其台班产量定额为( )。
A.12.8(立方米)/台班 B.15(立方米)/台班 C.102(立方米)/台班
D.120(立方米)/台班
21.( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A.单代号时标 B.双代号时标 C.双代号搭接 D.单代号搭接
22.下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。 A.编制资源需求计划 B.进度控制职能分工
C.选用对实现进度目标有利的施工方案 D.对工程进度进行风险分析
23，施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。 A.监理规划 B.施工任务委托合同 C.施工任务单 D.施工组织设计
24.针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。 A.控制性、实施性 B.指导性
C.指导性、控制性 D.控制性、指导性、实施性
25.对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。 A.业主 B.设计单位 C.总承包商 D.物资供应商
26.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。 A.施工阶段
B.设计准备阶段 C.设计阶段 D.决策阶段
27.按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于( )的内容。 A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.反馈控制
28.( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。 A.《工程施工组织设计》 B.《施工项目管理实施规划》 C.《质量手册》 D.《施工质量计划》
29，对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。 A.专业管理部门 B.施工单位 C.业主 D.监理单位
30.在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。 A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
31隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 A.建设单位 B.临理单位 C.施工单位 D.政府质量监督部门
32、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A.5 D.10 C.15 D.20
33、下列施工质量事故处理方式中，(
)是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。 A.返工处理 B.返修处理 C.让步处理 D.降级处理
34.在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。 A.《建筑法》
B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程质量验收统一标准》 D.《合同法》
35.应该在( )办理工程质量监督申请手续。 A.工程开工当日 B.开工后七天内 C.开工后三天内 D.工程项目开工前
36、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起(
)提交竣工验收备案部门。 A.3天内
B.7天内 C.5天内 D.10天内
37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指(
)。 A.质量目标
B.质量方针 C.质量战略 D.质量体系
38.在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( ) A.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 B.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 C.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
39.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。 A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 B.员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员 C .承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D，业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
40.建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括)(A.不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产 B.施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出 C.生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题 D.对于同一地区的不同建设工程项目;可以制定相同健康安全与环境管理计划
)。