建筑施工班组承包合同
第一篇：建筑施工班组承包合同
施工班组承包合同
合同编号：ZH-09-00
1发 包 方:(以下简称：甲方) 分 包 方:施工班组身份证号：(以下简称：乙方) 工程名称：酒店客房装饰工程。
依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量全管理条例》以及《建设工程安全生产管理条例》等法规，为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、安全生产，文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把客房装饰工程分项承包给乙方施工。在乙方已踏勘现场并弃分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，为确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，签订以下条款共同信守。
一. 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：装饰工程，酒店建筑面积约m2，共16层，本合同范围包括部分该酒店客房内装饰工程。
4.工程工期;2009年5月20日至2009年9月30日。
二.承包方式
采用半包清工方式：
1.包括内容：包单价，包质量，包工期，包安全，包文明施工所有发生的一切人工费及工人劳保福利，机械用具及机械耗材。
2.不包括内容：垂直运输机械，主配电箱(每层两个)，施工用水接口(每层一个)及走廊照明灯(每层六盏)。
三.承包范围及工作内容
本工程客房工程具体内容包括以下：
1.酒店客房装饰工程不包括内容：入户门及连通门的制作及安装，水电安装，消防，空调安装，洗手间推拉门制作，洗手间淋浴间玻璃隔断及玻璃门成品制作，防白蚁处理，地毯铺贴
2.酒店客房装饰工程包括内容：《客房报价清单》的内容及清单上未有而装饰图上出现的所有内容。
3.甲方提供的施工图(以设计师签名为准)及补充附件的全部内容。
4.材料的搬运(地下仓库至楼层)及垃圾清理(楼面至地下指定点)，成品保护。
5.如因甲方更改图纸造成工程量增减的，如增减量不超过总工程量5%的不得另行计算，如增减量超过5%的按超出部份计算。
6.施工用木梯由甲方提供材料，乙方负责制作。
7.施工现场垃圾乙方应每天派专人清理并运送到地下指定点。
8.工人工作服及安全帽由乙方按甲方要求统一配置，费用乙方承担。
四.工程单价及结算方式
1.按本合同第一至第三大条的内容，单价以酒店八层828房(样板间)作为标准间计价，每套房综合包干单价为￥11500.00元。每层42间套房，其中(*35号)及(*11号)两间套房为大号套房，每间大号房按1.5间计算，即每层套房总数为43间。每层套房总造价为：43间X11500元=494500元(大写：人民币：肆拾玖万肆仟伍佰元整)
本合同单价一次性包死，该单价已包含人工费，机械费及机械耗材费，(包括乙方范围内用到的所有的机械，施工使用电线及斗车)，措施费，管理费，利润，工人福利，各种涨价风险，窝工费，不可预见费及完成本工程所需要的一切人工费(不含税金)，以后不再增减。
2.按本合同规定的条款按实结算，由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程返工，或设计变更，现场签证增加费用甲方据实增加;设计变更或现场签证减少费用的，甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时，结算中按实扣除。
3.增加工程现场签证单必须按附件流程进行操作，三天内交到甲方财务处，过期则视为无增加。
4.为了保质保量按时完成工程任务，乙方必须在2009年9月30日前合格完成所有工作内容的95%以上。如按时完的，则甲方给予乙方每间房500元的奖励;如不能按时完成的，甲方给予乙方每间房500元的罚款。
4.结算程序:
(1)工程完工验收后5天内，乙方向工程项目部提交结算资料，包括以下资料：结算书，工程计算表;甲供材料的领料单，退料单;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;(需要提供的其他资料)
(2)项目部施工员及总工长初审，项目副经理签字;
(3)公司预算部复审，填写工程款结算单;
(4)签字生效;
(5)工程款结算单送交财务部，扣除保修金3%，支付余下工程款。
5.所有流程必须在15天内全部完成。
注：无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用，无退库单的按领用单数量视为全部领用，按此进行限额领料核算;无质量鉴定，安全施工，文明施工，工期评审合格证的扣除该项价格，所有工程结算单及每月工程现场签证核对单均由老板签字认可有效，未有老板签字均无效。
五.付款方式：(每次工程款支付，不得超过已完工程产值的70%)
1.本工程无预付款，按实际完成进度总量70%进行付款;工人进场开工后一周，按每人每天20元的标准借支伙食费。
2.在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款比例;
3.本工程完成验收并结算成后20天内，扣除3%工程保修金，余下工程款全部支付完毕;
4.本工程所有工程款均由本人到甲方财务部提取，其他任何人不能提取。
六.材料的供应和管理
1.甲方根据工程进度将工程用的材料按计划及时供应到施工现场，由乙方根据规定提前一周提出用料计划，并对材料供量不准确造成的窝工，影响工期和材料计划富余浪费等有关损失，由乙方承担。
2.施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价格两倍以上的罚款，并在乙方的工程结算中直接扣除。
3.乙方必须严格按照图纸的尺寸准确用料，严禁长料短用，大料小用。如发现故意浪费材料者每次罚款500元。如发现三次出现者，甲方有权责令其退场，所完成工程量按70%结算。
4.限额用料：
(1)材料领用必须填写领料单，材料多余可以退库，不能使用的按废回收不计入退库数量。对不合格产品有权拒绝领用，不得用于本工程，一经使用的视为合格，乙方对此负责。
(3)甲方对乙方承包的工程实行限额用料(限额用料的种类及数量另行确定)，超用的部份由乙方承担。
七.工程质量
1.质量目标;确保本工程质量达到各有关验收标准。
2.乙方必须配有专职质量员，负责施工过程中工程质量的检查和验收，甲方在施工过程中发现的质量问题，乙方专职质量必须立即组织整改并将结果及时上报。
3.分项验收工作，各项完成后，乙方应进行质量自检，自检合格后交甲方验收，经自检或甲方验收不合格时，乙方应立即返工，在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，发生的费用自行承担，合同工期不顺延。两次验收不合格，给予乙方一次性罚款1000元。经多次整改都未能合格的，乙方自动退场，同时赔偿甲方的损失。
八.施工工期
1.乙方承诺：工程的施工工期完全配合和满足甲方编排计划，对甲方作出的工期计划调整无条件响应，按甲方的工期计划组织施工生产，参加甲方组织的生产例会(每周二晚上8：00正，地点为现场办公室，其余晚上8：00碰头会)，接受甲方及监理对进度的督促，检查。
2.在农忙或节假日期间，乙方应服从甲方的统一时间安排，保证施工生产的正常进行，确保全部工程在9月30日前完成95%以上，10月10日前完成100%。
九.安全，文明施工
详见(安全文明生产责任协议书)附件
十.甲，乙双方的权利
(一)甲方的权利和义务
(1)甲方委任张介南为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。 为甲方的现场负责人，代表甲方对工程的施工生产，进度，质量，安全，文明施工等方面负全责。
(2)甲方有权对乙方的工程进度，工程质量，安全生产，技术资料等进行指导，检查和督促;做好质量，安全技术交底，并做好相关记录。乙方不能满足要求时，对甲方提出的整改建议，乙方应予整改，费用由乙方承担。
(3)甲方根据工程进度需要，及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料，组织乙方进行图纸会审。按施工进度的要求及时供应由甲方提供的材料，机具和设备。
(4)负责将用水，用电送到工地合理的施工地点。
(5)负责定期和不定期召开生产协调会，及时检查隐蔽工程，办理工程量签证，协调与配合单位的关系，协调各施工班组的工作。
(6)负责给乙方施工人员购买团体保险。
(二)乙方的权利和义务
(1)乙方任命(身份证号码：)为乙方驻工地代表。乙方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方驻工地代表如换人应提前7天书面通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。合约期内，乙方现场负责人必须常驻施工现场，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意，否则按500/1000元/次另按500元/天处罚。
(2)在签订合同后，乙方人员进场必须向甲方工地管理人员提交身份证复印件和1寸照片2张，办理进场登记手续(不办理登记手续的工人甲方与其没有存在劳动关系)。按合同约定或甲方指定的日期及时开工，及时做好对下属施工人员的技术及安全交底工作，严格按照施工图及有关规范，技术资料进行施工，确保施工质量，按合同约定的时间竣工和交付。
(3)乙方对工程对施工质量，安全，文明，卫生，治安等负全责，并接受甲方的监督检查，执行甲方的指令和变更，按甲方要求及时消除安全隐患及质量缺陷。
(4)乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误，遗漏，误差和缺陷及时通知甲方，及时向甲方报送隐蔽工程验收通知，竣工验收通知，结算资料及甲方要求的其他资料。
(5)乙方现场负责人必须参加甲方组织召开的生产协调会，严格执行协调会的有关要求，并立即组织实施。缺席按200元/次罚款。
(6)乙方应及时向其雇佣的农民工支付工资，建立职工完整的工资领发，结算台帐，在每月领取生活费和人工费结算时，按班组人员编制工资结算单，并有每人工资结算金额，领款金额及领款人签名(按手印)，报送甲方财务部门，遵守《承包方员工工资支付协议》(见附件)。
(7)乙方必须按持证上岗配备人员，特种作业人员必须持证上岗，按有关规定为作业人员办理好进海口市的有关手续：包括劳务证，暂住证，意外伤害保险，养老保险，医疗保险等等，费用自理。若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，费用乙方自理。
(8)加强对施工人员的管理，遵守工地，国家及地方政府的法令和规章，禁止实施有损甲方声誉的行为，否则，甲方有权终止合同。
(9)乙方根据甲方的工程周进度计划情况，合理调配施工人员，不得拖延工期，每周进度拖延一天罚款人民币1000元。如出现乙方原因造成连续两周进度滞后，甲方有权单方面终止合同，按实际完成工程量的70%进行计算。剩余30%作为罚款，作为后续班组的补偿。
(10)乙方如果施工达不到图纸及规范要求，甲方有权单方面解除合同，剩余30%价款作为乙方的罚款，用于进行质量缺陷的弥补。
(11)乙方施工人员不得偷盗现场的电线，电缆，铝合金，板材等成品及半成品，一经发现，将给予承包班组2万元的经济处罚。视情节严重程度，必要时，甲方有权单方面解除分包合同，并将偷盗者移交公安机关处理。
十一，违约责任：
1. 乙方应承担因乙方原因造成的质量事故的所有损失并承担所有的责任。如乙方施工质量达不到
合同标准和甲方要求的，已完工程量按70%折算进行支付，剩余30%工程款甲方用于因乙方质量达不到本工程质量标准要求而进行的补偿费用。
2. 乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的，罚款5000元，并且在此基础上每拖延一天
处以1000元的违约金额。
3. 当乙方有下列行为或情况之一时，甲方有权单方面解除合同，已完成工程量按70%结算，剩余
30%作为对乙方的处罚及其他补救措施的费用：
(1) 乙方人员，机械配备不足不能满足施工要求的;
(2) 存在严重的质量问题和较大安全隐患，并拒绝整改的或一再整改无效的;
(3) 乙方中途放弃承包或将工程转包，分包给第三者的;
(4) 在施工过程中所属施工人员冲击甲方，业主或政府办公场所，阻扰上述机构正常工作。
(5) 违反国家法律法规和合同约定不能继续履行合同;
十二，其他约定
1. 由于乙方施工的质量，进度，安全，文明等其中任何一项不能达到甲方要求，甲方可以随时终
止合同的执行，甲方有权单方面解除合同，同时，完成工程量按70%结算，同时，甲方有权直接与他人另签订劳动合同，其一切经济损失由乙方自负。
2. 由于政策变化，不可抗力以及业主，甲方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙
方应妥善做好已完工程和已购材料，设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完工程价款但乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
3. 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或通过法律途径解决。合同未解除之前，
双方应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工工程。
4. 如乙方原因提出中途退场，必须提前20个工作日向甲方提出书面申请，在甲方未同意之前，乙
方不得停工;甲方同意后，乙方必须在同意之日起三天以内全部退场，所完成工程量按70%折算给乙方，乙方必须立即退场，不得有任何导议。
5. 凡本工地所使用的机械及工具，须离退本工地的必须书面向本项目部申请，获批后领取放行条
方可进行退场。
6. 本合同的附件《安全文明生产责任协议书》，《承包方员工工资支付协议》与本合同有同样效力
(详附件)。
7. 未尽事宜，甲乙双方另签订补弃协议并与本协议有同样效力。
8. 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，甲，乙双方代表签字，盖章后生效，工程款结清
后，本合同自行失效。
甲方代表(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
2009年月日2009年月日
第二篇：泥水班组施工承包合同
发包方：
(以下简称甲方)
承包方：
(以下简称乙方)
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。
一、
工程概况
1.
工程名称：
______________
2.
工程地点;
3.
建筑面积：约____________
4.
结构形式：框架结构
二、
现场代表
1.
甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。
2.
乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。
三、
乙方工作内容及范围
框架工程、从基础承台
开始至竣工验收合格为止。具体内容为：
1.
图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝(必须密实)，砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆(刷界面剂)。
2.
一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光(不包括倒混凝土)。
3.
各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角(边角)檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛(洗砂)油漆部分刷毛(洗砂)不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。
4.
斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。
四、
工作期限
1.
开工日期
年
月
日;完工日期
年
月
日
2.
施工进度满足甲方总体进度要求，总工期(以建设单位规定的日期为准)。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。
3.
如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。
4.
本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。
5.
乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。
五、质量标准
1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。
2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。
3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方(保修金甲方不支付利息)，保修期从竣工验收后算起。
六、定额结算方式及内容
1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。
2.按建筑面积______元/㎡(大写___________元)计算(单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷
元/㎡、零星
元/㎡、卫生
元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分)其它所有泥工部分全部包括在内。
3.施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工(大工)150元/天、男杂工(小工)90元/天男、杂工(小工)80元/天(工作时间为九小时。，
综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费
、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。
4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费(含植拉结筋)。
七、工人工资管理，支付方式及时间
1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工(砌体结束)支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。
2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺(20天内迟发工资)不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。
八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。
2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。
3.事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下(含叁万元)的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。
九、文明施工
1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。
2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。
十、违约和争议
1.本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。
2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自行负责)并书面通知乙方，直至终止协议。
3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。
4.本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。
5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：
乙方：
经办人：
经办人：
联系电话：
联系电话：
身份证号码：
年
月
日
第三篇：施工班组内部承包合同()
施工班组内部承包合同(模板)
项目(甲方)：
承包班组(乙方)：
依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签定本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2承包范围：设计图纸范围内的模板工程(包括阳台栏板、止水带、顶层造形等模板工程)
模板工程包括加工棚搭设、模板制安拆及清理、场内运输并在甲方指定位置堆码整齐。
1.2.1操作准备：领(退)料具、收料交接、选料配料、划线截料、木方压刨、拼口对缝、钉木条及取料和制成品分类堆放等全部操作过程。
1.2.2安装：立模板、立支撑、锯钉木条、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺丝、安木条、钉卡子、吊正找平、贴(嵌)缝隙、补洞、清理木梢、预留空洞及搭拆支模架、二次模板修理及打模维修，上脱模剂等木模制安全过程。
1.2.3拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆、贴缝料及搭拆简易架。
1.2.4清理：清理模板干结水泥及砂浆、模板刷隔离剂(每周转一次刷一次)支拆模板清理工作区范围内所有木梢、废渣等垃圾;拆除最后一层结构模板后，要把所有铁钉起净并卸下钢管所有夹具、扣件;并且所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定地点，做到工完场清。项目部不承担乙方所产生任何零用工。
1.2.5其他：主体结构图纸范围内的预留洞留设(包括安装工程)、预埋件安放，拉接筋打孔、后浇带、施工缝预留洞口、止水带、阳台栏板、浇混凝土前预留梁口、管道井等模板安拆挂设钢丝网片等、清凿胀模混凝土及修补，对拉螺栓(止水螺杆的垫块制作、安、拆)清理割头，以及浇混凝土时必须派备专人看护模板，跟踪检查。胀模，跑模的修补剔凿。
1.3承包形式：包清工、包质量、包安全、包进度、包辅材、铁钉、铁丝、海棉条胶带价已含在承包价格内，不再另算。
1.5工程质量等级：优质结构。
- 1
支付。
10、乙方班组承包人 住工地负责人 ，乙方班组住工地负责人必须每天24小时吃住在工地，跟班指挥，合理安排劳动力，外出必须向工长和生产经理请假。对本班组文明施工，质量工期、安全生产、职业管理、工程结算等负有全部法律和经济责任。
11、乙方如出现工期紧张，晚上不加班，甲方有权指派其他人员突击，工资双倍从乙方工程款中扣出。
五、工程结算
1、按模板接触面每平方米 元结算。人防地下室按 元/㎡结算。
2、乙方自代生活费，在完成一层混凝土浇灌完10日内付已完工作量的70%，地上七层完成后10日内付已完工程量的70%，主体封顶混凝土浇灌完30日内付已完工作量的80%，余款在主体验收后六个月后一个月内全部付清。
第六条：劳务工作质量与验收
1、乙方完成约定劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各项质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。如乙方整改不力，甲方可以调遣其他班组帮助整改至验收合格，其互助用工费用由乙方承担。如因乙方原因质量达不到原定等级扣除0.5元/㎡(模板接触面积)。
2、乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以施工图纸、设计变更为依据，精心组织施工。
3、严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经甲方验收合格、记录后，方可继续下一道工序施工。对重大隐蔽工程，有乙方通知甲方，由甲方据报业主、监理验收、办理隐蔽工程验收手续后，方可进行下道工序施工。
第七条：安全生产
1、甲方负责乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
2、乙方必须按建设部“一标四规范”要求进行安全生产、提高班组自身安全意识，加强班组职工安全教育和管理，做好安全设施防护和自身防护用品的佩戴，严禁冒险作业。
3、乙方在动力设备、高压线路、地下线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担费用。
4、施工中如因乙方违反上述规定而发生伤亡事故其一切责任损失由乙方
- 3
对总包单位的工程款结算和催要。双方真诚约定：乙方余款的20%愿意协同甲方一起与总包单位结算，如果总包单位许诺直接支付班组人工费，乙方保证不从总包单位直接付款，否则乙方余款20%自愿作为违约金。甲乙双方在上述原则基础上，甲方绝对保证乙方工程款100%兑现。
第十三条：其他条款
1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。
2、乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日起7日内办妥手续，必须由主管工长、现场经理签名。甲方如需乙方人员做零工，乙方应积极配合每工按70元计算。
3、乙方服从甲方管理办法，遵守甲方的各项规章制度。
4、本合同及一切附件、涉及本合同变更、解释及终止一切协议等资料，必须由合同双方当事人签名，其行为才被认定为有效，否则无效。
第十四条：合同的生效终止
1、合同生效日期：自乙方与甲方签字之日起生效。
2、合同终止日期：乙方工程全部完工并支付，甲方付款完毕后终止。 第十五条：附加条款
1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
第十六条：补充条款：乙方施工人员必须统一到食堂就餐，甲方集中供应开水，乙方人员不得在宿舍内使用电炉、电壶、电锅、热得快等，一经发现罚款自负。
甲方代表：
家庭地址：
身份证号码：
联系电话：
乙方代表：
联系电话：
第四篇：木工班组内部承包施工合同
发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了确保本项目工程的施工质量、安全和施工进度计划，经甲乙双方友好协商，按双方公平自愿性质，依照《中华人民共和国合同法》 《建筑安装工程承包合同条例》 、建筑法，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：
一、 工程概况和承包工作内容：
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 承包工程内容：(A)所有木工班组工程。(B)施工材料进场的卸车，场地内的二次搬运，垂直运输，架体搭设和拆除后的钢管、扣件拆清运送到项目部在场地内指定地点堆放整齐。(C)做好施工期间的文明施工工作，并配合现场施工员放线等事宜，做到做好每天完毕落手清工作。
4、 承包方式：清工[(包括铁钉、铁丝)、随手使用的小工具、安全帽(带)由甲方统一购买发放，在工程款内扣除费用(凡牵涉到模板分项工程的工作内容均不存在点工签证，设计图纸变更另计)。
5、 承包单价：框架部分每平方米元，文明施工按元/平方计算(含总价)
6、 点工单价：大工每小时元，普通工每小时元。
第五篇：建筑工程钢筋班组承包合同
发包人(全称)：山东理工学院体育馆项目部(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)承包人住址：
联系方式：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循自愿、公
平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同
如下：
一、工程概况及承包工作内容
1、工程名称：山东理工学院体育馆工程
2、工程概况：本工程位于济宁市北湖旅游度假区荷花路路西、南外环路北，山
东理工职业学院校园西南。结构形式：主体为框架结构、屋架为管桁架结构、现
场复合彩板屋面
3、承包范围：、(1)从基础钢筋开始到主体结顶为止的全部预制、现浇构件的钢筋和砖墙拉
结筋制作、构造柱、过梁、预埋、焊接;预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层、地面钢砼钢筋桩
芯钢筋及铁件焊接安装等全部钢筋加工、制作、安装及电焊工作。
(2)、钢筋工程包括：原材料进场配合卸车，场内运输卸货就位，分类堆放整齐，场内二次
搬运，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，马凳保护层，制作、安放垫块保护层，浇
砼时钢筋值班保证负筋保护层正确，及时利用短钢筋，现场短钢筋清理堆放整齐。
(3)承包人根据工程需要向发包人施工作业人员不少于名(本合同自乙方达到规定
人数后开始生效)。
二、合同工期：
1、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。具体开
工时间以项目部发出的通知单为准。
2、除本合同约定的工期外，具体节点控制时间以项目部进度计划(月、旬、周)为准。
三、合同价款
1、承包价格合计：元/吨;
2、合同价款核算依据：
承担本工程，工程量按图纸及国家定额规定的计算规则计算模板面积。
3、如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在每平方米承
包价范围内(工期不顺延)。
四、合同价款的结算和支付
1、甲方根据乙方每月完成并经甲方、监理、安全、进度、质检部门验收合格签字后的工作
量，向乙方支付前一个月的生活费，即乙方按实际施工人数(必须按规定的人员登记表签字、
盖章)计500元/没人每月领取生活费。如遇特殊情况，乙方可向甲方适当借支。
2、乙方承包的工程全部施工完毕，经甲方、监理、质监部门验收合格后，甲方在乙方已付
生活费的基础上，扣除乙方所领取的工资款，向乙方支付承包应得的工资总额的80%。乙
方剩余部分的施工工资，在工程竣工验收合格后一个月内支付到完成工程量的97%。甲方
暂扣乙方施工费总额的3%作为保修金(保修期为一年)，保修期满后一个月内支付。
3、甲方支付给乙方工程款中，已包括乙方及所属人员的劳保用品(即：雨衣、雨靴、手套、
工作服等)及费用。
五、施工安全
1、安全生产事故处理办法：甲方〔项目部〕做到严格执行操作规范，不违章指挥，保证
设备、设施安全可靠，并进行教育职工的职责，乙方施工班组长对职工必须进行安全生产教
育，职工必须遵守各项安全生产纪律及制度，若发生事故，分析原因，如本人违章而造成的
事故由乙方负责全部责任，伤者休息，人工工资由乙方负责支付。
2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。
3、工人在施工现场中违反安全操作规程及纪律。甲方视情节轻重可处罚款50–200元。
六、文明施工及材料、工具管理
1、现场必须做到文明施工，落手清工完场清，在施工期间必须服从项目管理人员安排，
进行施工操作。每一道工序施工完毕后，发现有一把绑丝罚款100元，每一个垫块罚款20
元，每一根焊条罚款50元，每一处露筋罚款200元，每一处钢筋位移罚款200等。并甲方
可派人清理按每小时20元收取人工费。费用由甲方代付部分，在工程结算时扣除。
2.钢筋绑扎漏筋、间距不匀、搭接锚固尺寸不够、焊接质量不过关的、保护层措施不符
合要求的等、经指出未及时改正的，每处罚款300元。浇筑砼过程中发现没有看筋的每发现
一次罚款200元。费用由甲方代付部分，在工程结算时扣除。
3、材料使用，乙方应严格按甲方要求合理使用。
4、乙方领取机具设备，要保管好，保养好，缺少或因使用不当、维护不当引起损坏按
原价赔偿。
5、材料机具应堆放整齐，在使用过程中应保持整齐。如由甲方提出后仍不改正，甲方
可派人堆放，按每人每小时20元计取堆放费。不足一小时以一小时计。
6、乙方人员不得在施工现场随地大小便，甲方派人清理按每次100元计。
7、劳保用品是保护施工人员安全不可缺少的物品，乙方施工人员进场后需要填写领料
单向甲方审批后，到指定仓库领取，(领用时乙方应检查一下用品是否完好，已损坏则调换。)到工程完工后，按领用数量归还，如缺少按原价赔偿，如归还时损坏，人为造成按原价赔偿，非人为造成不赔偿。安全帽按30元/顶计，安全带按50元计。
七、治安管理
1.在施工中，甲方为了制止和纠正乙方操作人员在工程质量、安全上的问题，乙方人员
不服从，反而起哄动手打架，造成甲方管理人员伤害。罚款1000元，并赔偿被伤害人一切
费用。起哄打架当事人开除、速离本项目部注销个证件，甲方原承担的相关费用由乙方承担。
2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。对不佩戴
安全帽的人员，每发现一人，罚款50元;高空作业不安全带的人员每发现一人罚款100.元;穿拖鞋、光背进入施工现场者，每发现一人罚款50元
3、乙方施工人员不得打架、斗殴，如发生一起，双方各罚500元，并送当地执法机构
〔警署〕处理。特别是重大打架、斗殴事件，如110出警到工地双方各罚款2000元。罚款
由乙方班组长支付，从工程款中扣除。乙方有义务配合执法部门，追究当事人法律责任，如
乙方不配合，甲方有权拒付工程款，直到执法部门作出处理。
4、乙方招用工人，必须调查清楚工人历史，如招收负案在逃人员进入工地，一切后果
由乙方负责。
5、乙方施工时必须指派专人操作机械，施工现场不得私拉乱接电源;如乙方安排不懂机
械操作的人员(机操人员必须持有上岗证)或在施工现场私拉乱接电源，因此而发生的安全
后果和经济损失均由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。
6、乙方在甲方规定的生活区宿舍内，不得使用电饭煲、电炉、电热水器等超负荷电器，
不得把电源私拉乱接，每发现一次罚款500元，并承担因此而产生的一切安全后果和经济损
失，在乙方工程款中扣除。
7、在施工期间，如乙方不遵守安全制度、违章作业、或自己不小心、上下班途中、睡眠、
疾病等其他原因，因而发生的安全事故的一切后果和经济损失均由乙方自行承担。
八、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政
府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量
要求高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工组织设计施工。在施工
中发现涉及有误，必须即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、对本工程的质量标准，双方约定如下：
甲方要求乙方根据现行国家有关质量验收标准施工，达到合格标准。如达不到标准，乙方负
责返工整改，返工工料费由乙方自负。
九、工期延误
1、对于一下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
A、因战争、**、自然灾害或费发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
B、十五天以上非承包人原因停水、停电或机具供应不及时造成停工窝工。
C、发包人同意工期顺延的其他情况。
2、非上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：乙方
必须根据甲方的进度要求按时完成，不得以任何理由拖延。如由于乙方原因影响工程进度，则每延误一天按建设方与甲方签订的罚款条列同比罚款(暂定每天延期罚款为5000元)。
3、施工时间以甲方规定的周、旬、月计划为准。工地工人正常施工时衣服那个必须确保出
勤在95%以上，如乙方因人员不足、不能按甲方指定计划完成施工任务，甲方可指派其他
突击班组施工，突击人员工资单位为原工价的1.3倍至1.5倍，应从乙方结算总价中扣除，
乙方对此不得有异议。
4、施工时如遇中小雨一下天气，乙方必须正常施工;农忙季节工人不许放假，要保持正常
出勤;如乙方达不到本要求而造成的工期延误和经济损失均由乙方承担，并在乙方工资款中
扣除。
十、文明施工
1、发包人、承包人应严格遵守执行无锡市人民政府颁布的“施工现场管理暂行条列”，加强
科学管理，坚持文明施工。
2、乙方应严格遵守当地政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度，服从管理。如由于乙
方人员的原因或不文明行为等，政府有关部门对甲方工地采取批评、扣分或罚款，甲方将根
据责任轻重对乙方进行相应的处罚、直至清退，所有罚款金额在乙方工程款中扣除。
3、乙方在每个施工段结束后，必须把基础、楼层清理干净。
4、乙方的钢筋加工场内必须随时清理干净、并保持整洁;废钢筋及时归堆。
十一、施工机具及材料领用
1、除甲方提供塔吊、其余一切中小型机械及工具均由乙方自行提供并负责日常维修、保养。凡向甲方借用的物件损坏时，由乙方负责修复，如不修复或已不能修复，则按原价赔偿，并
从乙方施工产值中扣除。
2、具体乙方提供并承担的施工机具包括：切断机、调直机、电焊机、弯曲机、竖向焊机、
套丝机、等所用机具。
3、所有绑丝、焊条、垫块、石笔等材料一律采用领料制度，乙方不得超过甲方规定的计划
用量，超过部分由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。如乙方材料节约，可按3：7比例
与甲方分成。
十二、发包人权利和义务
1、发包人确认为派驻整个工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，
确认整个工地班组安全员，确认为整个工地班组质量员。
2、负责组织施工检查、验收及定位放线工作，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生
产及按图施工情况。
3、负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工程进度控制计划，审查承包
人编制的详细施工作业计划。
4、负责与各有关单位的协调工作，并向乙方提供现场办公室1间。
5、负责组织工程竣工验收及工程资料整理、归档工作。
十三、承包人的权利和义务
1、承包人住宿由甲方统一安排在规定的生活区，吃饭由乙方负责。
2、承包人对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治、身体素质和技术
水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，使用前必须签订好《用工合同》和《安
全协议》，并进行书面安全交底和“三级安全教育”及接受安全考试，工人对班组安全教育
要进行签名确认。未经教育或用工合同没有签订的不准安排工人进场作业。
3、承包人需将其作业人员等级造册(须写明姓名、性别、年龄、贯籍、工种及身份证号码)。同时提供职工照片2张，作为本合同的附件。
4、发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍
进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理手续。
5、承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，有书面洽商变
更手续后方可改动施工。
6、承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品，爱护使用发包人
提供的机械设备及其工具;如有损坏，承包人必须按原价的1倍赔偿，在乙方工程款中扣除。
7、承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，确认为工地班组安全员，确认为工地班组质量员。乙方班组承包人及本合同约定的现场
管理人员，未经甲方现场代表同意，不得擅自离开工地(承包人必须在工地驻守到三层以上);如遇特殊情况，乙方必须向甲方现场代表请假并征得甲方同意后方可办理其他事情。如不服
从，每次罚款500元，直至清退出工地。
十三、承包人违约责任
1、承包人自愿向甲方缴纳违约保证金万元，该违约金主要考核施工人员数量、施工
进度、施工质量等三个方面的内容，如其中一方面达不到甲方规定的要求，则每次处罚万
元，甲方不返还给乙方。如三个方面全部达到甲方规定的要求，甲方在乙方所承包的工程竣
工验收合格后一个月内返还给乙方。
2、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时，发包人有权利将本项目发包给第三方施工，且本合同终止，并要求承包人在日内无条件
推出施工场地。承包人应得的已完工程款在项目竣工结算审价结束后按80%支付;发包人
新发包价格如高于原承包价的差额部分由承包人承担。
3、因承包人责任造成质量事故而延误工期，其工料损失改由承包人承担。
4、承包人中途放弃承包或将分项工程转包给第三方，每次向发包人支付违约金5000元后，合同自行解除，结算方法同“第十三款，第2条”。
5、承包人聚众闹事、哄抬价格、缠索工费，扰乱发包人正常工作秩序的，发包人有权解除
合同并请退承包人，由承包人赔偿由此造成的发包人所有损失。
6、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗窃等不良行为发生，该
情况每发生一次，不论对错罚乙方1000元，在乙方工程款中扣除。当事人情节严重的，将
移送公安机关处理，并清退出工地。
十四、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商：协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解不成的，可约定向曲阜市劳动仲裁委员会申请仲裁或向曲阜市人民法院提请诉讼。
十五、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明。委托代理人应出示授权委托证明和有效身份证件。
本合同在完成分包工作内容、结算工程决算尾款后，即宣告终止。
十六、本合同一式叁份，具有同等法律效力，发包方两份，承包方一份。
十七、本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
发包单位(章)：
发包人(签章)
委托代理人(签字)：
地址：
电话：
传真：
承包人(章)
承包人(签章)：
委托代理人(签字)：
地址：
电话：
传真：